договор - ТрансЛом

г. Москва
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
(разделка КГМК)
«____» _____________ 201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом», именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
Генерального
директора
_______________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________«__________», именуемое в дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
__________________________________________________________________________________,
действующего на основании ________, с другой стороны, и далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Термины и определения, указанные в настоящем разделе, относятся исключительно к
положениям настоящего договора.
Договор - означает настоящий договор в письменной форме, со всеми приложениями к нему, с
вносимыми в него изменениями и дополнениями.
Лом – лом и отходы черных металлов.
Принадлежащая Заказчику Крупногабаритная металлическая конструкция (сокр.
«КГМК»):
а) списанные основные средства (вагоны), непригодные к дальнейшему использованию по
причине физического износа, аварий, стихийных бедствий;
б) отдельные крупногабаритные части ранее списанных основных средств (вагонов),
оприходованные при их ликвидации или восстановлении, неразделенные в лом (тележки,
рамы подвижного состава, пролеты мостов и т.п.).
Наименование (вид) КГМК – вид, род, тип, модель вагона, в результате списания которого
образована КГМК.
Номер КГМК – номер вагона, в результате списания которого образована КГМК.
Детали – конструктивные элементы КГМК, образованные после разделки КГМК.
Плановый месяц – месяц, в котором планируется выполнение работ по разделке КГМК,
предусмотренных настоящим Договором.
Станция передачи – станция, на которой дислоцируются, либо на которую, по соглашению
Сторон, будут передислоцированы КГМК, подлежащие передаче Подрядчику.
Обособленное структурное подразделение Заказчика (сокр. ОСП Заказчика) –
региональное структурное подразделение Заказчика. Перечень обособленных подразделений и их
реквизиты определены в Приложении №1 к договору.
Разнарядка – документ, оформляемый Заказчиком, предписывающий осуществлять
обозначенный объем отгрузки образовавшихся лома и/или деталей на определенный период
времени с указанием условий отгрузки (место передачи, объём, грузополучатель, сроки).
Грузополучатель – лицо, в адрес которого производится отгрузка лома и деталей по указанию
Заказчика.
ТМЦ – товарно-материальные ценности (детали, лом).
1
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик выполняет следующие виды работ /услуг:
2.1.1. Разделка крупногабаритных металлических конструкций, образовавшихся в результате
списания вагонов, в лом черных металлов выполняется Подрядчиком в строгом соответствии с
Типовой инструкцией по охране труда при разделке в лом вагонов, исключенных из инвентаря №
ТОИР-32-ЦВ-528-97 от 29 декабря 1997 года, и Распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2007 года
№ 2460Р «Об утверждении инструкции по охране труда при разделке в лом вагонов, исключенных
из инвентаря», а также с Руководящим документом «Разделка в лом грузовых вагонов,
исключенных из инвентаря» РД 32ЦВ 103-2010 (за исключением пп. 2.5.5 данной инструкции, а
также в части, не противоречащей условиям настоящего Договора).
Разделка включает в себя:
1) взвешивание КГМК (определение веса КГМК расчетным путем);
2) разделка КГМК;
3) сортировка деталей, образовавшихся в результате разделки КГМК по сроку службы
(Перечень деталей, подлежащих сортировке, а также возврату Заказчику, приводится в
Приложении № 2 к настоящему договору);
4) осуществление подачи-уборки КГМК;
5) осуществление погрузочно-разгрузочных работ на этапах выполнения работ при сортировке,
складировании согласно ГОСТу 2787-75 и Распоряжению ОАО «РЖД» № 614 от 04 января 2004г.
«О классификации лома черных металлов»;
6) нанесение неустранимого дефекта на детали/разделка деталей в лом в соответствие с
Заданием Заказчика (Приложение №13). Подрядчик обязан в присутствии уполномоченного
представителя Заказчика нанести неустранимый дефект на детали/разделать в лом, указанные в
Задании Заказчика детали, в срок до 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Задания Заказчика.
По результатам нанесения неустранимого дефекта на детали/разделки в лом оформляется,
подписывается сторонами Акт перевода деталей в лом (Приложение № 16)
2.1.2. Оказание услуг по хранению, складированию деталей и лома. Осуществление
погрузочно-разгрузочных работ на этапах выполнения работ при сортировке, складировании
согласно ГОСТу 2787-75 и Распоряжению ОАО «РЖД» № 614 от 04 января 2004г. «О
классификации лома черных металлов».
2.2. Подрядчик осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов № ___ от «___» ________ 201__ года,
выданной _______________ сроком действия до «___» ______ 20__ года, место осуществления
деятельности: _______________. Подрядчик гарантирует Заказчику в процессе осуществления
деятельности в соответствии с настоящим Договором наличие на вышеуказанных
производственных площадках всего необходимого оборудования, а также соблюдение в течение
срока действия Договора всех, установленных законодательством РФ, лицензионных и иных
требований.
2.3. Подрядчик выполняет работы самостоятельно, собственными силами, привлечение третьих
лиц (далее именуемых - Субподрядчики) для выполнения работ без получения предварительного
письменного согласия Заказчика не допускается. В случае привлечения Субподрядчиков для
исполнения обязательств по настоящему договору Подрядчик направляет Заказчику письменное
обращение с предоставлением следующих документов:
- нотариальные копии учредительных документов Субподрядчиков, в том числе Устав,
свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, письмо о присвоении кодов статистики, решение
2
уполномоченного органа об избрании (назначении) лица подписывающего договор, выписка из
ЕГРЮЛ сроком не более 30 дней до даты заключения договора, лицензия на осуществление
соответствующего вида деятельности;
- проект договора, планируемый для подписания между Подрядчиком и привлекаемым им
Субподрядчиком с указанием мест осуществления деятельности Субподрядчика;
- баланс Субподрядчика по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых
органов о его сдаче;
- справка об отсутствии задолженности из ИФНС сроком не более 10 дней до даты заключения
договора;
- нотариальную доверенность со сроком действия, соответствующим настоящему договору, с
указанием прав Заказчика на представление интересов Подрядчика по заключаемым им с
Субподрядчиками договорам в полном объеме, в том числе осуществление любого рода проверок
исполнения договоров, изъятие передаваемых Подрядчиком по договору с Субподрядчиком
ценностей, дачей обязательных для Субподрядчика указаний и иное.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных документов
осуществляет их рассмотрение и принимает решение о даче согласия, либо в отказе (без
предоставления мотивировочных причин) Подрядчику на привлечение Субподрядчиков.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме за действия
привлеченных третьих лиц, как за свои собственные. Подрядчик также гарантирует, что любые
изменения в договоры, заключаемые им с Субподрядчиками, будут предварительно согласованы с
Заказчиком в порядке, установленном настоящим пунктом. В случае, если Заказчику станут
известны обстоятельства, свидетельствующие о привлечении Подрядчиком третьих лиц для
выполнения работ без получения его согласия, а также об изменении заключенных с
Субподрядчиком договоров без получения соответствующего одобрения данных изменений
Заказчиком, настоящий договор может быть незамедлительно прекращен и расторгнут Заказчиком
в одностороннем порядке.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Заказчик ежемесячно, не позднее 5 (пяти) дней до начала планового месяца, предоставляет
Подрядчику для согласования информацию о планируемом объёме передачи КГМК. В случае
невозможности принятия к разделке указанного объёма КГМК Подрядчик сообщает об этом
Заказчику в письменном виде в течение 3 (трёх) дней с даты получения информации.
3.2. Порядок приёмки-передачи КГМК:
3.2.1. Заказчик направляет Подрядчику для подписания Спецификацию (Приложение № 10) с
указанием характеристик КГМК, количества, цены, сроков выполнения работ, а также иных
условий. Подрядчик обязан направить подписанный экземпляр Спецификации Заказчику любым
доступным способом, в том числе факсимильной связью, в срок до 1 (одних) суток со дня
направления Спецификации, с последующим предоставлением оригинала подписанного
экземпляра Спецификации в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты направления
Спецификации.
При необходимости передачи КГМК Заказчик направляет Подрядчику уведомление любым
способом, позволяющим установить факт отправки/получения уведомления, в котором
содержится информация о месте дислокации и количестве КГМК, готовых к передаче.
3.2.2. В течение 1 (одного) рабочего дня после получения уведомления, предусмотренного п.
3.2.1 настоящего договора, Подрядчик для приёмки КГМК обеспечивает выезд своего
представителя, уполномоченного на это по доверенности, выданной Подрядчиком.
3
3.2.3. Стороны производят осмотр КГМК. Подрядчик совместно с Заказчиком составляет Акт
осмотра КГМК (Приложение №3, 3/1), в котором указывает номер и наименование КГМК,
наличие деталей по сравнению со стандартной комплектацией, их номера и характеристики.
3.2.4. Подрядчиком обеспечивается взвешивание КГМК. При отсутствии весов на станции
передачи, вес определяется расчётным путем. Для определения веса КГМК Заказчик передает
Подрядчику копию паспорта КГМК. При этом весом КГМК Стороны считают разницу между
весом КГМК, указанным в паспорте КГМК, и весом отсутствующих деталей, указанных в Акте
осмотра КГМК (Приложение № 3, 3/1), исходя из стандартного веса деталей с учётом снижения
веса КГМК в связи с износом деталей для данного вида КГМК, указанного в Приложении № 4.
3.2.5. После определения веса КГМК и подписания Акта осмотра КГМК (Приложение № 3,
3/1) Заказчик оформляет, подписывает и передаёт для подписания Подрядчику Акт приёмапередачи КГМК (Приложение № 5). Указанные в настоящем пункте акты оформляются в один
день.
3.2.6. Подрядчик подписывает Акт приёма-передачи КГМК (Приложение №5) в течение 1
(одного) рабочего дня после его получения.
3.2.7. Документы, оформляемые по итогам приёмки КГМК:
1) Акт приёма-передачи КГМК (Приложение № 5);
2) Акт осмотра КГМК (Приложение № 3, 3/1);
3) Акт взвешивания по форме ГУ-23, копия технического паспорта весов с отметкой о поверке
(в случае взвешивания).
3.2.8. В случае, если после подписания Акта приема-передачи КГМК (Приложение № 5),
Подрядчиком была осуществлена передислокация КГМК на иную станцию, отличную от станции
передачи КГМК, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в течении суток
с момента
осуществления передислокации КГМК путем направления письменного уведомления с указанием
станции и реквизитов площадки, где будет осуществлена фактическая разделка КГМК.
3.3. Выполнение Подрядчиком работ по разделке КГМК и осуществление последующей
отгрузки лома и деталей:
3.3.1. Сроки выполнения Работ Подрядчиком, предусмотренные п.2.1.1, составляют 10
(десять) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приёма-передачи КГМК
(Приложение № 5).
3.3.2. В течение одного рабочего дня после окончания работ по разделке КГМК Подрядчик
составляет, согласовывает с Заказчиком и подписывает Акт выполненных работ и приемкипередачи деталей и лома на ответственное хранение (Приложение № 7). Порядок учёта деталей,
полученных от разделки КГМК, подлежащих возврату, приведён в Приложении № 11 к
настоящему договору.
3.3.3. При разделке КГМК, в случае, предусмотренном п. 2.1.1. настоящего договора,
образуется лом вида 3АД, 3АТ, 3А, 3АО, 5А, 22А, 12А, 3А2, 17А, 3Б3. Конкретные виды лома,
образуемого от разделки каждого вида КГМК, определяются в Спецификации (Приложение №
10) к настоящему Договору. При нанесении неустранимого дефекта на детали/разделке деталей в
лом по Заданию Заказчика (Приложение № 13) образуется лом вида 3АД, 3АТ, 3А, 3АО, 5А, 22А,
12А, 3А2, 17А, 3Б3. Конкретные виды лома, образуемого от разделки деталей, определяются в
Приложении № 13 к настоящему Договору. Качество образуемого лома должно соответствовать
ГОСТу 2787-75 и Распоряжению ОАО «РЖД» № 614 от 04 января 2004г. «О классификации лома
черных металлов».
3.3.4. Подрядчик по письменному Заданию Заказчика (Приложение № 13) обязан в
присутствии уполномоченного представителя Заказчика нанести неустранимый дефект на
детали/разделать в лом детали, указанные в Задании Заказчика. По результатам нанесения
4
неустранимого дефекта на детали/разделки в лом оформляется, подписывается сторонами Акт
перевода деталей в лом (Приложение № 16 к Договору).
3.3.5. Подрядчик осуществляет отгрузку лома и деталей строго в соответствии с разнарядкой
Заказчика в ассортименте, количестве, сроки и на условиях, указанных в разнарядке Заказчика.
3.3.6. В момент отгрузки лома и деталей, полученных от разделки КГМК, находящихся на
хранении, Подрядчик составляет, согласовывает с Заказчиком и подписывает Акт возврата
товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6).
3.3.7. Документы, оформляемые по итогам разделки КГМК:
1) Акт выполненных работ и приемки-передачи деталей и лома на ответственное хранение
(Приложение № 7);
2) Счет-фактура.
Предусмотренные настоящим Договором документы составляются Подрядчиком в двух
экземплярах и направляются посредством факсимильной или электронной связи с одновременным
направлением оригиналов Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их составления.
3.4. Оказание Подрядчиком услуг по хранению ТМЦ:
3.4.1. После разделки КГМК согласно условиям настоящего Договора лом и детали
передаются на хранение Подрядчику в момент подписания Акта выполненных работ и приемкипередачи деталей и лома на ответственное хранение (Приложение № 7). Возврат с хранения
деталей и/или лома оформляется Актом возврата товарно-материальных ценностей, сданных на
хранение (Приложение № 6).
3.4.2. Стоимость лома, принимаемого на ответственное хранение Подрядчиком, определяется
по Протоколу согласования стоимости лома (Приложения № 8); стоимость деталей, принимаемых
на ответственное хранение Подрядчиком, определяется по Протоколу согласования стоимости
деталей (Приложения № 9).
3.4.3. Стоимость лома и деталей, передаваемых на хранение, указанная в приложениях № 8, 9
настоящего Договора, изменяется Заказчиком в одностороннем порядке следующим образом:
Заказчик направляет Подрядчику новую редакцию Протокола согласования стоимости (по форме
Приложений № 8, 9), подписанного со своей стороны. Подрядчик обеспечивает подписание
указанного в настоящем пункте Протокола и направляет оригинал Заказчику в течение 3 (трёх)
рабочих дней со дня получения протокола. В случае не подписания Подрядчиком новой редакции
протоколов согласно настоящему пункту, их условия считаются принятыми Подрядчиком
автоматически с момента их получения. В случае несогласия Подрядчика с установленной
стоимостью подлежащих хранению лома и деталей, Заказчик вправе расторгнуть настоящий
договор полностью или частично, потребовать возврата лома и деталей Подрядчиком, а в случае
их утраты потребовать возмещения стоимости согласно новой редакции Протокола (начисление
стоимости услуг по хранению Подрядчиком в указанном случае не производится).
3.4.4. Для возврата лома и/или деталей, находящихся на ответственном хранении у
Подрядчика, Заказчик направляет соответствующую разнарядку Подрядчику с указанием условий
и сроков отгрузки.
3.4.5. Подрядчик осуществляет хранение деталей и лома до момента их передачи (отгрузки)
Заказчику, либо иному лицу, указанному Заказчиком в разнарядке.
Хранение деталей осуществляется согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от 11 апреля 2008 г. №
753р «Об утверждении стандарта ОАО «РЖД» «Материалы, оборудование, запасные части и
изделия. Правила хранения» и Инструкции ЦВРК-6 Министерства путей сообщения «по
организации ремонта колесных пар в вагоноколесных мастерских и вагонных депо» от
30.12.1986г.
5
3.4.6. Подрядчик на основании разнарядки Заказчика обеспечивает отгрузку ТМЦ (лома и
деталей). Подрядчик составляет, согласовывает с Заказчиком и подписывает Акт возврата товарноматериальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6) на дату осуществления отгрузки
лома и деталей, которая определяется на основании штемпеля в железнодорожной квитанции о
приемке груза к перевозке на станции погрузки (станции отправления) или товарно-транспортной
накладной. Датой снятия лома и деталей с хранения является дата Акта возврата товарноматериальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6).
3.4.7. На момент отгрузки деталей и лома, находящихся на ответственном хранении,
Подрядчик представляет для согласования Заказчику Расчет стоимости услуг по хранению
(Приложение № 14). На основании согласованного Расчета стоимости услуг по хранению
(Приложение № 14), а также при обязательном предоставлении Подрядчиком Актов возврата
товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6), по которым был
произведен указанный Расчет стоимости услуг по хранению, Стороны подписывают Акт
выполненных работ по хранению (Приложение № 15).
4.
ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Объем и общая стоимость работ по разделке КГМК по настоящему договору
складывается из суммы всех спецификаций.
4.2. Общая стоимость услуг по хранению определяется по фактическому оказанию услуг
Подрядчиком, подтвержденных Актами выполненных работ и иными документами,
предусмотренными настоящим Договором.
4.3. Стоимость оказания услуг по хранению за первые ______________________ дней
хранения включена в стоимость работ по настоящему Договору и дополнительной оплате не
подлежит.
4.4. Стоимость выполнения работ по разделке КГМК определяется сторонами путем
подписания Спецификации по форме Приложения № 10 к Договору.
4.5. Все расходы, понесённые Подрядчиком при выполнении работ, в том числе (но не
ограничиваясь) в случае использования им инфраструктуры ОАО «РЖД», а также транспортные
расходы, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, подачей-уборкой вагонов,
КГМК, сортировкой деталей, лома, входят в стоимость работ по настоящему Договору,
определённую п. 4.1. настоящего Договора, и дополнительной оплате не подлежат.
4.6. Стоимость услуг по хранению в рамках настоящего договора установлена сторонами в
Протоколе согласования цены, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение №12).
4.7. Оплата выполненных работ, предусмотренных п. 2.1.1., 2.1.2 настоящего Договора,
производится Заказчиком в течение __________________ рабочих дней с момента получения
Заказчиком оригиналов счетов на оплату с приложением надлежаще оформленных и подписанных
Сторонами Акта выполненных работ и приемки-передачи деталей и лома на ответственное
хранение (Приложение № 7), Актов выполненных работ по хранению (Приложение № 15) и
счетов-фактур. Основанием для оплаты услуг по хранению являются: Акты возврата товарноматериальных ценностей, сданных на хранение (приложение № 6), Расчет стоимости услуг по
хранению (Приложение № 14), Акт выполненных работ по хранению.
4.8. Счета на оплату за выполненные работы согласно п. 2.1.1. настоящего Договора
выставляются в разрезе обособленных структурных подразделений ООО «ТрансЛом» не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на общую сумму выполненных
работ/оказанных услуг в отчетном месяце в соответствии с оригиналами Актов выполненных
работ (Приложение № 7), надлежаще оформленными и подписанными Сторонами.
6
4.9. При предоставлении документов Заказчику Подрядчик несёт ответственность за
правильность их составления в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором. Документы, составленные с нарушением установленных
требований, - не принимаются, оплата по таким документам не производится до момента
устранения замечания Заказчика.
4.10. При оформлении счетов-фактур необходимо указать:
- номер и дату договора;
- в строке «Покупатель» написать «Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»;
- в строке «Адрес» – 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.1;
- код причины постановки на учет (КПП) соответствующего обособленного структурного
подразделения ООО «ТрансЛом» (в соответствии с Приложением № 1).
4.11. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала,
а также в день прекращения настоящего договора стороны производят сверку взаимных расчетов.
Акт сверки предоставляется Подрядчиком. При наличии необходимости сверка взаимных
расчетов по письменному требованию любой Стороны может производиться чаще. Стороны
признают, что подписанный Акт сверки подтверждает наличие дебиторской/кредиторской
задолженности у той или иной стороны и не требует дополнительного подтверждения при
разрешении спора (в том числе в суде). Акт сверки взаимной задолженности может быть
составлен Заказчиком. В случае составления Акта сверки взаимной задолженности Заказчиком,
Подрядчик обязуется в течение 3-х дней подписать его, либо предоставить мотивированные
возражения. В случае не предоставления Подрядчиком мотивированных возражений на Акт
сверки, представленный Заказчиком, указанный акт считается принятым Подрядчиком. Наличие
дебиторской/кредиторской задолженности у той или иной стороны не требует дополнительного
подтверждения при разрешении спора (в том числе в суде).
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Подрядчик обязан:
5.1.1.В течение 1 (одних) суток с даты получения Спецификации подписать ее и направить
факсимильный экземпляр Спецификации Заказчику, а в срок до 10 (десяти) календарных дней
направить Заказчику оригинал подписанного экземпляра Спецификации.
Обеспечить исполнение принятых на себя обязательств в порядке, установленном
настоящим договором, и в соответствии с действующими нормативами МПС РФ, ОАО «РЖД».
5.1.2. Выполнять работы, указанные в п. 2.1. настоящего Договора, на специализированных
площадках и/или в местах дислокации КГМК своими силами или силами привлеченных третьих
лиц при условии их согласования с Заказчиком.
5.1.3. Своевременно оформлять и передавать Заказчику документы, указанные в настоящем
договоре.
5.1.4. В случае наличия недостатков Подрядчик обязуется устранять их в течение 3 (трёх) дней
с даты получения мотивированных возражений Заказчика.
5.1.5. Организовать проведение радиационного контроля и проверку на взрывобезопасность
лома и отходов черных металлов с получением санитарно-эпидемиологического заключения и
удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов.
5.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении фактов, которые
оказывают, либо могут оказать существенное влияние на процесс выполнения работ в
соответствии с настоящим договором.
7
5.1.7. Незамедлительно информировать Заказчика (его ОСП) посредством электронной почты
или иным образом об образовании готовой к отгрузке партии лома, деталей.
5.1.8. Отгрузить ТМЦ в срок и на условиях, указанных в разнарядке Заказчика.
5.1.9. Организовать учёт информации о выполнении работ, позволяющий оперативно получать
сведения об объёме образования, месте хранения деталей, лома.
5.1.10. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ, оказания услуг по договору
посредством предоставления ежемесячной отчётности с указанием площадок разделки и иной
оперативной информации. Предоставить Заказчику возможность в любое время осуществлять
проверку качества выполняемых Подрядчиком работ по настоящему договору, в том числе
порядка и условий хранения деталей и лома.
5.1.11. Организовать полномерный учёт деталей в соответствие с приложением №11.
Предоставлять Заказчику объяснения в случае выявления несоответствия данных, указанных в
Акте осмотра КГМК (Приложение № 3, 3/1) и иной документации.
5.1.12. Осуществить отгрузку (возврат) деталей, лома в срок и на условиях Заказчика. При этом
количество отгруженных (возвращенных) в соответствии с настоящим пунктом лома и деталей
определяется по результатам приёмки в месте нахождения Заказчика, либо Грузополучателя,
указанного Заказчиком.
Датой получения (возврата) лома и деталей Заказчиком (Грузополучателем, указанным
Заказчиком) является дата принятия лома, деталей Заказчиком (либо Грузополучателем,
указанным Заказчиком), соответствующая дате, указанной в товарно-транспортной накладной,
либо в случае отгрузки железнодорожным транспортом – дата штемпеля в железнодорожной
квитанции о приемке груза к перевозке на станции погрузки (станции отправления). Подрядчик
составляет, согласовывает с Заказчиком и подписывает Акт возврата товарно-материальных
ценностей, сданных на хранение (Приложение №6), Акт выполненных работ по хранению
(Приложение №15).
При выявлении расхождений количества и категории лома, деталей, отправленных и
полученных Заказчиком (Грузополучателем), Акт выполненных работ по хранению (Приложение
№ 15), Акт возврата товарно-материальных ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6)
подлежат корректировке путем составления корректировочного акта выполненных работ по
хранению (Приложение №15), внесения исправлений в Акт возврата товарно-материальных
ценностей, сданных на хранение (Приложение № 6) на основании сведений о количестве,
категории металлолома, содержащихся в Акте приемки Грузополучателя. Дата корректировочного
Акта выполненных работ по хранению (Приложение №15) должна соответствовать дате
оформления Акта приемки Грузополучателя.
5.1.13. До заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику
заверенные копии следующих документов: выписку из ЕГРЮЛ, со сроком действия не позднее
месяца; Устав; свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе; протокол общего собрания участников, либо решения участника о назначении
единоличного исполнительного органа Подрядчика; справку налогового органа об открытых
расчетных счетах Подрядчика и об отсутствии задолженности; приказ о назначении руководителя;
реквизиты юр. лица, доверенность на полномочного представителя Подрядчика, необходимые
лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для
выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
При изменении почтовых или банковских реквизитов, органов управления юридическим лицом,
внесения изменений в учредительные документы стороны обязаны информировать друг друга в
письменной форме в пятидневный срок со дня возникновения таких изменений.
8
5.1.14. Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежаще оформленный оригинал
доверенности с соответствующими полномочиями на своего представителя. В случае
невыполнения данного условия все возможные риски, связанные с передачей товарноматериальных ценностей неуполномоченным, сторонним лицам, а также возникшие убытки,
несет Подрядчик.
5.1.15. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику возможность проверять, осматривать,
обмерять, взвешивать и пересчитывать переданные на ответственное хранение детали и лом, как
на своих площадках хранения, так и в случае привлечения субподрядных организаций, на
территории субподрядчиков.
5.1.16. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика совместно проводить инвентаризацию с
составлением, подписанием сторонами инвентаризационной описи, а также сопутствующих
документов.
5.1.17. Подрядчик обязан обеспечить присутствие своего представителя при проведении
инвентаризации.
5.1.18. В случае отказа Подрядчика от подписания инвентаризационной ведомости, описи, а
также отсутствия мотивированного возражения в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты их
составления, инвентаризационная ведомость, опись, а также сопутствующие документы,
считаются согласованными Сторонами, имеют полную юридическую силу, в том числе при
возникновении дальнейших споров между Сторонами, и обжалованию Подрядчиком не подлежат.
5.1.19. Подрядчик подтверждает, что данный договор не является крупной сделкой, в связи с
чем одобрение соответствующими органами управления не требуется. В случае, если в процессе
исполнения договорных обязательств сумма по настоящему договору будет соответствовать
условиям крупной сделки, Подрядчик обязан предоставить Заказчику соответствующее решение
органов управления об одобрении крупной сделки.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. В целях обеспечения планирования Подрядчиком выполнения работ Заказчик
ежемесячно предоставляет информацию о планируемых объёмах передачи КГМК согласно п. 3.1
настоящего договора.
5.2.2. Передавать Подрядчику КГМК для их разделки на основании Акта приёма-передачи
КГМК (Приложение № 5). Своевременно обеспечить выезд своего представителя,
уполномоченного на это по доверенности, для приёма-передачи КГМК.
5.2.3. Своевременно и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, принимать и
оплачивать работы, выполняемые Подрядчиком.
5.2.4. Своевременно направлять Подрядчику разнарядку с условиями отгрузки деталей и лома.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Если при выполнении работ Подрядчиком будут нарушены условия Договора, вследствие
чего Заказчик и/или иные лица понесут убытки, Подрядчик обязан возместить понесённые убытки
в полном объеме.
6.2. В случае утраты и/или повреждения деталей, а также в случае утраты полученного в
результате разделки КГМК лома (в том числе, деталей и лома, находящихся на хранении у
Подрядчика в соответствии с настоящим Договором), Подрядчик выплачивает Заказчику
стоимость утраченных деталей согласно цен, указанных в Приложении № 9, и/или лома согласно
цен, указанных в Приложении № 8, либо на основании п.3.4.3 настоящего Договора согласно
стоимости, указанной Заказчиком в Протоколе. Заказчик оставляет за собой право требовать с
9
Подрядчика возмещение стоимости утраченных деталей и/или лома по рыночной стоимости
новых аналогичных деталей /или лома, а также всех дополнительных убытков.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
уплаты неустойки в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % за каждый день просрочки от
стоимости неисполненного в срок обязательства.
6.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения работ либо невыполнения/ненадлежащего
выполнения Подрядчиком любых обязательств по настоящему Договору Подрядчик уплачивает
Заказчику штраф в размере 20 (двадцати) % от стоимости выполняемых работ, установленной
Сторонами настоящего договора в Спецификации (Приложение № 10) за каждый случай отказа от
выполнения работ, невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему
Договору. Указанный в настоящем пункте штраф Подрядчик уплачивает в течение 3 (трёх) дней
со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.
6.5. За нарушение срока отгрузки деталей, лома, полученных в результате разделки КГМК,
установленного п. 5.1.12. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно отгруженных деталей и/или лома.
При этом стоимость деталей и лома определяется в соответствии с п. 3.4.2. настоящего Договора.
Кроме уплаты установленной настоящим пунктом неустойки, Заказчик вправе считать
несвоевременно отгруженные лом и/или детали утраченными и предъявить требование о
возмещении их стоимости в соответствии с п.6.2. настоящего Договора. При этом в случае
дальнейшего обнаружения несвоевременно отгруженных лома и/или деталей Заказчик вправе
отказаться от их приема.
6.6. В случае ненадлежащего хранения лома и деталей, нарушения условий хранения,
установленных требованиями, указанными в п. 3.4.5 настоящего Договора, и/или указаниями
Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от стоимости
находящихся на хранении лома и деталей.
6.7. Уплата штрафов и неустойки, установленных настоящим Договором, а также
возмещение убытков, причиненных Подрядчиком Заказчику, удовлетворение любого рода иных
требований Заказчика по отношению к Подрядчику возможны путем удержания в одностороннем
порядке Заказчиком их стоимости из подлежащей оплате стоимости выполнения работ согласно п.
4.1. настоящего Договора.
6.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанных с соблюдением установленных
настоящим договором требований к разделке КГМК, по хранению деталей, лома, срокам разделки
КГМК, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных работ по настоящему договору в
полном объеме до момента полного устранения Подрядчиком нарушений обязательств по
настоящему договору, расторгнуть настоящий договор полностью, либо частично, а также изъять
в одностороннем порядке КГМК и/или полученные от его разделки лом и детали.
6.9. В случае ненадлежащего выполнения настоящего Договора, (в том числе, но не
ограничиваясь, в случае нарушения п.2.2., а также его иных условий), Подрядчик возмещает
Заказчику все причиненные ему убытки в полном объеме. В случае если при выполнении работ
согласно настоящему договору причинен ущерб и/или убытки третьим лицам, данный ущерб
(убытки) подлежат возмещению Подрядчиком. Установленные настоящим пунктом убытки
подлежат возмещению Подрядчиком сверх штрафных санкций и неустоек, оговоренных
сторонами в Договоре.
6.10. В случае нарушения установленных договором сроков разделки КГМК Заказчик вправе
отказаться от договора полностью или частично, а также истребовать у Подрядчика не
разделанные в срок КГМК. При этом в случае утери (не обнаружения) КГМК, либо
10
невозможности их изъятия Подрядчик уплачивает Заказчику стоимость КГМК, рассчитанную из
стоимости содержащихся в них деталей и лома согласно п.6.2. настоящего Договора.
6.11. Уплата штрафов, неустойки, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает
Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Уплата штрафов и неустойки,
установленных настоящим Договором, а также возмещение причиненных Подрядчиком убытков,
возможно путем их удержания Заказчиком в одностороннем порядке из стоимости работ,
подлежащих оплате.
6.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, эпидемия,
наводнения, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон) освобождает Стороны
от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору на период действия обстоятельств непреодолимой силы. При необходимости Сторона,
которая не в состоянии выполнить свои обязательства по договору в результате действия
вышеназванных обстоятельств, должна представить доказательства действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.13. В случае нарушения Подрядчиком п. 5.1.15. Договора Заказчик вправе потребовать от
Подрядчика уплаты штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения
указанного пункта Договора. Указанная сумма штрафа может быть удержана из суммы оплаты по
Договору с одновременным направлением Подрядчику соответствующего уведомления.
6.14. В случае отказа Подрядчика выполнить работы, указанные в Задании Заказчика, Заказчик
имеет право потребовать от Подрядчика возмещения стоимости деталей и лома, указанных в
Задании Заказчика, по согласованной сторонами стоимости (Приложение №8, 9) в срок до 10
(десяти) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования.
6.15. В случае расторжения Договора согласно п.7.3. настоящего Договора Подрядчик обязан
в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты направления уведомления вернуть Заказчику все
переданные в разделку КГМК, передать находящиеся на хранении детали и лом.
6.16. В случае отказа Подрядчика от подписания Задания Заказчика (приложение № 13), Акта
перевода деталей в лом (Приложение № 16) и не предоставления мотивированного письменного
отказа в срок до 10 (десяти) календарных дней с даты направления /предоставления указанных
документов для подписания, Подрядчик обязан по требованию Заказчика вернуть в срок до 5
(пяти) календарных дней с даты направления соответствующего требования указанные в Задании
детали, либо возместить их стоимость, указанную в соответствующем требовании.
6.17. В случае утраты и/или повреждения переданных по Актам приема-передачи КГМК
(Приложение № 5), либо невозврата КГМК вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком
своих обязательств по Договору, по требованию Заказчика в сроки, указанные в соответствующем
требовании Заказчика о возврате КГМК, Подрядчик в срок до 10 (десяти) календарных дней с
даты предъявления соответствующего требования выплачивает Заказчику стоимость переданных
КГМК, рассчитанную из общей стоимости лома и деталей, перечисленных в Акте осмотра КГМК
(Приложение № 3, 3/1). Заказчик оставляет за собой право требовать с Подрядчика возмещение
стоимости утраченных/невозвращенных КГМК по рыночной стоимости аналогичных КГМК, а
также возмещения всех возникших дополнительных убытков.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до «___» _________ 20__ г., а по возникшим в период действия Договора
обязательствам сторон, срок исполнения которых выходит за пределы срока действия Договора, –
до их полного исполнения Сторонами.
11
7.2. Стороны вправе продлить срок действия настоящего Договора путем подписания
дополнительного соглашения.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного
извещения Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. В случае возникновения между Сторонами споров, разногласий или неисполнения
требований, вытекающих из Договора или в связи с ним, Стороны обязуются принять все меры
для урегулирования данных спорных вопросов путем переговоров. Досудебное направление
претензии обязательно.
8.2. Стороны устанавливают, что все претензии Сторон по спорным вопросам должны быть
предъявлены в письменной форме и рассмотрены (т.е. приняты либо отклонены) в течение не
более чем 10 (десяти) календарных дней с даты их получения соответствующей Стороной. Все
отзывы на претензии должны быть сделаны также в письменной форме и сообщены Стороне,
выставившей претензию, в течение срока, установленного настоящим пунктом для рассмотрения
претензий.
8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной для рассмотрения в
Арбитражный суд г. Москвы.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны при условии
составления письменного документа, подписанного обеими Сторонами, если договором не
предусмотрено иное.
9.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без получения письменного согласия Заказчика.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.
Документы, направленные сторонами факсимильной связью, электронной почтой, позволяющие
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, заверенные подписью и
печатью, признаются сторонами и являются обязательными для исполнения при условии
последующего представления оригиналов документов по почте или с курьером.
9.4. Права и обязанности Заказчика по договору, за исключением обязанностей по
проведению сверки расчетов, предоставлению информации о планируемом объёме передачи
КГМК и оплате выполненных работ, осуществляют, как правило, ОСП Заказчика.
9.5. Уведомления и сообщения, связанные с изменением и/или расторжением Договора,
должны направляться представителям стороны по адресам, указанным в разделе 10 настоящего
Договора; все сообщения, уведомления, корреспонденция, связанные с исполнением Договора,
должны направляться по адресам, указанным в Приложении №1.
9.6. При изменении почтовых или банковских реквизитов, органов управления юридическим
лицом, внесении изменений в учредительные документы стороны обязаны информировать об этом
друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня возникновения таких изменений.
9.7. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического
нахождения и возникшие в связи с этим у сторон последствия, в части невозможности исполнения
обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя сторона, предоставившая
недостоверные сведения о месте своего фактического местонахождения.
9.8. Сторона, не получившая необходимой для исполнения Договора информации и/или
документации, вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего
12
фактического местонахождения, становится обязанной перед другой стороной с момента
направления в ее адрес этой стороной соответствующей информации и документации (писем,
разнарядок на отгрузку, телеграфных и факсимильных сообщений и пр.).
9.9. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из
сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или
исполнением Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
9.10. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписей и печатей Сторон.
Последующий
обмен
оригиналами
обязателен.
Стороны
договорились,
что
факсимильные/электронные копии документов, передаваемые сторонами друг другу при
исполнении настоящего Договора, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов
таких документов. Обменяться оригиналами Стороны должны в течение 3 (трех) дней с момента
получения их факсимильных/электронных копий.
9.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один из которых передается Подрядчику, другой – Заказчику.
9.12. Перечень приложений к настоящему договору:
1. Адреса и реквизиты структурных подразделений Заказчика;
2. Перечень деталей, подлежащих возврату Заказчику;
3. Акт осмотра крупногабаритной металлоконструкции (КГМК) (4-осный вагон);
3/1. Акт осмотра крупногабаритной металлоконструкции (КГМК) (8-осный вагон);
4. Вес деталей КГМК;
5. Акт приёма-передачи КГМК;
6. Акт возврата товарно-материальных ценностей, сданных на хранение;
7. Акт выполненных работ и приемки-передачи деталей и лома на ответственное хранение;
8. Протокол согласования стоимости лома, принимаемого на ответственное хранение
Подрядчиком;
9. Протокол согласования стоимости деталей, принимаемых на ответственное хранение
Подрядчиком;
10. Спецификация;
11. Порядок учёта деталей;
12. Протокол согласования цены за хранение деталей, лома;
13. Задание Заказчика;
14. Расчета стоимости услуг по хранению;
15. Акт выполненных работ по хранению;
16. Акт перевода деталей в лом (в результате разделки и/или нанесения неустранимого
дефекта).
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Полное название организации:
ИНН/КПП:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Расчетный счет:
Банк (с указанием города):
БИК:
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛом»
(ООО «ТрансЛом»)
4345217731/770101001
г. Москва, 105066 ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1
г. Москва, 105005, Большой Демидовский переулок, д.12.
40702810900030004521
ОАО «Банк ВТБ»
044525187
13
Корреспондентский счет:
Тел.
Факс
30101810700000000187
(495) 663-12-58
(495) 663-12-59
Подрядчик:
Полное название организации:
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет:
БИК:
Банк (с указанием города):
Корреспондентский счет:
Тел.
Факс
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «ТрансЛом»
Генеральный директор
____________________
____________/________/
____________/___________/
14