договор для дилеров - Деревянные дома Балтики

ДОГОВОР ДЛЯ ДИЛЕРОВ № ---/---/--на поставку строительных материалов
г. Калининград
" --- " ------ 20-- г.
ООО "БалтикДом Групп", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны и стороны и
____________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____________ ,
действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
Предмет и общие условия договора:
1.1.
Поставщик обязуется в период действия Договора передавать в собственность Покупателю
строительные материалы (далее – «Продукция»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать
поставляемую Продукцию в соответствии с дополнительными соглашениями, являющимися
неотъемлемыми частями Договора.
Покупатель обязуется способствовать максимальному продвижению продукции Поставщика и
представлять его интересы на территории страны или региона расположения дилера.
Покупатель обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней произвести заказ и оплату сруба на
условиях поставщика, отражаемых в дополнительном договоре поставки № ___ от ______(Далее —
демонстрационный дом) в разобранном виде для его последующего монтажа силами дилера в регионе
расположения дилера
Дилер имеет право использовать демонстрационный дом в качестве: офиса продаж,
высокоэффективного рекламного носителя, объекта для демонстрации технологии и качества
строительства клиентам.
В случае необходимости продажи демонстрационного дома дилером конечному покупателю продажа
возможна не ранее, чем через 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с момента поставки
демонстрационного дома от поставщика дилеру. При продаже демонстрационного дома ранее
указанного срока дилер обязуется оплатить поставщику штраф в размере 30% от стоимости объекта,
что составляет 97 800 (Девяносто семь тысяч восемьсот) рублей.
Покупатель обязуется оплатить продавцу консультационные услуги, стоимость и условия которых
отражаются в дополнительном Договоре оказания услуг №__ от____.
Для оформления дополнительных соглашений Покупатель заполняет и направляет Поставщику заявку
(далее – «Заявка»). Заявка составляется Покупателем в письменной форме и должна содержать
информацию о требуемой Покупателю Продукции с указанием номенклатуры и количества, а также о
желательных для Покупателя сроках и условиях поставки Продукции.
В двухдневный срок с момента получения Заявки Поставщик обязан согласовать Заявку и направить ее
Покупателю по факсу, либо по электронной почте.
Ассортимент, количество и сроки поставки Продукции по Договору считаются согласованными в
полном объеме с момента подписания Сторонами конкретной Заявки, которая
становится
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Стороны согласовывают транспортную компанию, оказывающую услуги по доставке Продукции от
Поставщика к Покупателю в дополнительных соглашениях (Заявках) к Договору. Отсутствие условия о
транспортной компании в дополнительном соглашении к Договору свидетельствует о выборе
сторонами Договора транспортной компании, доставлявшей Продукцию по предыдущему
дополнительному соглашению.
По заявке Покупателя, Поставщик обязуется разработать техническую документацию для сборки
Продукции. В данном случае стоимость разработки оплачивается Покупателем отдельно на основании
счета Поставщика.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2.
Качество:
2.1.
Качество Продукции должно соответствовать российским стандартами качества и техническим
условиям производителя и оговаривается Сторонами в каждой Заявке.
3.
Упаковка:
3.1.
Продукция, поставляемая по настоящему договору, в случае если:
- она состоит из бревен, оцилиндрованных механизированным способом или ручным методом, в виде
комплекта распиленных по размеру элементов из древесины хвойных пород естественной влажности,
не требует затаривания и упаковки при её транспортировке закрытым автомобильным и
железнодорожным видом транспорта на склад Покупателя.
- она состоит из клеееного бруса, а также пиломатериалов принудительной сушки, маркировка и
упаковка Продукции должны соответствовать техническим условиям Продавца, обеспечивать при
условии надлежащего обращения с грузом сохранность Продукции во время транспортировки
4.
Условия поставки:
4.1.
Отгрузка Продукции осуществляется со складов Поставщика в Калининградской области или в
Кировской области, Российская Федерация, посредством передачи Продукции представителю
Покупателя.
Сроки поставки продукции согласовываются Сторонами и указываются в дополнительных
соглашениях к Договору. Исчисление срока поставки Продукции начинается со дня поступления
предоплаты в виде денежных средств Покупателя на расчетный счет Поставщика.
Право собственности и риск гибели или повреждения Продукции переходит от Поставщика к
Покупателю с момента фактической передачи Продукции Покупателю в соответствии с условием
поставки, согласованном в конкретных дополнительных соглашениях.
Расходы по доставке продукции - провозная плата, железнодорожный тариф, прочие расходы,
связанные с отгрузкой и транспортировкой Продукции до места назначения, - не входят в стоимость
Продукции и относятся на счет Покупателя
4.2.
4.3.
4.4.
5.
Цена и порядок расчетов:
5.1.
Продукция поставляется по цене прайс-листа Поставщика для дилеров, действующего на момент
оплаты Продукции.
Оплата Продукции осуществляется Покупателем на основании Счетов, выставляемых Поставщиком в
соответствии с дополнительными соглашениями. В случае, если Покупатель в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения счета Поставщика не оплатит его, цена Продукции может быть
изменена Поставщиком в одностороннем порядке, в случае изменения Прайс-листа.
Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме путем перечисления
рублевых денежных средств на счет, указанный Продавцом.
Условия оплаты Продукции по настоящему договору согласовываются Сторонами в зависимости от
специфики, объемов, сроков поставки Продукции:
- Предварительная оплата в размере не менее 75% общей стоимости Продукции, указанной в
дополнительном соглашении;
- Оплата оставшейся части стоимости Продукции (25%) производится Покупателем по факту
приемки Покупателем Продукции на складе Поставщика.
Датой оплаты Продукции считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Оплату услуг транспортной компании по доставке Продукции от Поставщика к Покупателю
осуществляет Покупатель.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
Приемка:
6.1.
Приемка Продукции осуществляется путем оформления и подписания товарно-транспортной
(товарной) накладной и/ или спецификации, прилагаемой к каждой поставке.
Претензия по количеству, комплектности и качеству Продукции может быть заявлена Покупателем в
адрес Поставщика при приемке продукции на складе Поставщика в письменном виде, либо по
факсимильной или иной фиксируемой связи в течение 2-х календарных дней от даты приемки,
указанной в акте приема-передачи и/или товарно-транспортной накладной.
6.2.
7.
Ответственность:
7.1.
В случае нарушения сроков поставки Продукции против сроков, установленных в конкретных
дополнительных соглашениях, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика, а Поставщик в
этом случае обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,05% от стоимости, не поставленной в срок
Продукции за каждый день просрочки, начиная с 1-го дня от даты поставки, указанной в
дополнительном соглашении. Общая сумма пени не должна превышать 5% от стоимости, не
поставленной в срок, Продукции.
В случае Задержки оплаты Продукции, Поставщик имеет право потребовать от Покупателя, а
Покупатель в этом случае обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,05% от суммы
причитающегося Поставщику платежа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости
поставляемой по дополнительному соглашению Продукции.
7.2.
8.
Срок действия Договора:
8.1.
8.3.
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного
исполнения Сторонами вытекающих из Договора обязательств.
Договор пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявила о
расторжении Договора в письменном виде.
Действие Договора может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
9.
Применимое право и разрешение споров:
9.1.
В части отношений, не урегулированных Договором, включая рассмотрение споров, Стороны
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
Стороны будут стремиться к мировому урегулированию споров, возникающих из договора. В случае не
достижения Сторонами соглашения по предмету спора в течение 10 (десяти) дней с момента получения
одной из Сторон письменной претензии другой Стороны спор может быть передан на разрешение
Арбитражного суда по месту регистрации Поставщика.
8.2.
9.2.
10.
10.1.
Прочие условия:
Стороны признают то, что все сведения (технического, финансового и иного характера), полученные
Сторонами друг от друга в ходе исполнения договора, являются коммерческой тайной и не могут быть
разглашены одной из Сторон без получения предварительного согласия другой Стороны.
10.2. Покупатель имеет эксклюзивное право на работу с Продукцией Поставщика на территории страны или
региона дилера. В случае Поступления заявки и/или заказа на Продукцию от стороннего юридического
или физического лица, расположенного на указанной территории, Поставщик передает всю
информацию, касающуюся данного заказа, в распоряжение Покупателя для последующей разработки.
10.3.
Поставщик предоставляет Дилеру обучающие материалы BALTICDOM (методические пособия по
технологиям строительства и основам продаж) по электронной почте в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента подписания Договора.
10.4. Поставщик осуществляет ежедневные консультации Дилера в течение 5 (пяти) рабочих дней при
помощи средств телефонной связи, электронной почты или связи по Skype. Начало проведения
консультаций определяются по взаимной договоренности Поставщика и Дилера, но могут быть
осуществлены не ранее, чем через 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Договора и внесения
предоплаты за демонстрационный дом согласно Договору № __ от ____. Консультации по интернетсвязи Skype осуществляются по рабочим дням (с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00) в
количестве не более 1 (одного) часа в день. Письменные консультации по электронной почте
осуществляются по рабочим дням (с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00).
10.5. Поставщик предоставляет Дилеру консультационные услуги по техническим, организационным,
юридическим, маркетинговым вопросам, вопросам продаж, кадровой политике и другим вопросам,
связанным с основной деятельностью Дилера при помощи средств телефонной связи, электронной
почты или связи по Skype в течение всего срока действия данного Договора. Консультации по
интернет-связи Skype осуществляются по рабочим дням (с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00)
в количестве не более 1 (одного) часа в неделю. Письменные консультации по электронной почте
осуществляются по рабочим дням (с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00).
10.6.
Поставщик осуществляет рекламную поддержку Дилера, а именно:
-Размещает информацию о дилере на сайте www.balticdom.ru
- Предоставляет обновляющийся электронный каталог проектов BALTICDOM
- Предоставляет рекламные материалы (буклеты, визитки, готовые макеты для размещения в СМИ и др.) по
электронной почте
- Осуществляет совместное продвижение бренда
- Компенсирует часть затрат на рекламу согласно официальным документам, предоставляемым дилером —
акты выполненных работ, накладные, платежные поручения (в размере 30% от стоимости затрат
Дилера на рекламу, но не более 3000 (трех тысяч) рублей в месяц
- Проводит регулярные сбытовые акции, которые позволяют привлекать розничных клиентов дилера
специальными предложениями
- Передает дилеру запросы от клиентов, находящихся в регионе дилера
10.7.
Поставщик осуществляет шеф-монтаж на объектах дилера, а именно:
- Предоставляет Методическое пособие по монтажу деревянных домов и бань
- Осуществляет Техническую поддержку ON-LINE (по средствам телефонной и интернет-связи) по вопросам
монтажа деревянных домов
- Предоставляет возможность выезда шеф-инженера на объекты дилера (платная услуга)
10.8. В случае, если Покупатель не размещает заказ у Поставщика в течение 160 календарных дней с
момента заключения договора, Поставщик вправе заключить договор с правом работы со своей
продукцией на территории Покупателя с другим юридическим лицом и наделить его правами
10.9.
10.10.
11.
Покупателя. В этом случае оба Покупателя имеют равные права и руководствуются в своей работе
принципами честной конкуренции.
Покупатель и Продавец производят подписание данного договора при личной встрече, или путём
обмена подписанными экземплярами по факсу с последующей высылкой оригиналов по почте. Вся
факсимильная документация по данному договору имеет юридическую силу.
Договор подписан в 2 (двух) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу.
Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон:
Поставщик:ООО «БалтикДом Групп»
Покупатель:
Юридический адрес: 236006, г.Калининград,
ул.Вагоностроительная, 3
Фактический адрес: 236006, г.Калининград,
Московский проспект, 182, офис 315.
ИНН/КПП 3906236360/390601001
ОГРН 1113926015830 от 29.04.2011
Р/с 40702810220130001048 в Отделении №8626
Сбербанка России г. Калининград
БИК 042748634
к/с 30101810100000000634
e-mail: info@balticdom.ru
тел.: 8-4012-755-199, 8-4012-605-305
факс: 8-4012-605-305
Фирменное наименование на английском языке:
BalticDom Group, Ltd
____________________
«__» _______________ 20 г.
___________________________
«__» _______________ 20 г.
Дополнительное соглашение № ________
к Договору № ___ от «__» _____ 20__г.
ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ №_____
«___» _________20__г.
№
Наименование товара
Ед. Изм.
Кол-во
Цена, руб.
Стоимость,
руб.
1
Итого:
Отв. Исполнитель Покупателя: _______________/________________________/
Тел.: _______________ Факс: _______________
E-mail: ____________
Отв. Исполнитель Поставщика: _______________/________________________/
Тел.: _______________ Факс: _______________
E-mail: ____________
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
______________________
______________________
М.П.
М.П.
Срок поставки