мусоровоз на базе шасси МАЗ

ПРОЕКТ
Приложение № 1 к документации
об аукционе в электронной форме
извещение № ________________
от __________________
Договор № ___/13
на поставку автомобиля - мусоровоз на базе шасси МАЗ
г. Кумертау
«___» ____________ 2013 г.
Муниципальное унитарное предприятие
«Транспортная база»
городского округа город Кумертау РБ именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице
директора
Швецова Сергея Леонидовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________ ___________________ именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
______________
_______________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», или по
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенного аукциона в
электронной форме № __________________ от ___________ 2013 г.
(Протокол подведения итогов аукциона № __ от _______________ 2013
года), победителем которого стал Поставщик.
1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в установленный
договором срок осуществить поставку автомобиля - мусоровоз на базе шасси
МАЗ (транспортное средство) в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1), а Заказчик, в свою очередь, обязуется принять товар и
уплатить обусловленную договором цену.
1.3. Право собственности, риск случайной гибели, повреждения
транспортного средства переходят с момента подписания сторонами акта
приема-передачи.
1.4. Цена договора является твердой и не может меняться в ходе его
исполнения.
1.5.
Поставщик
осуществляет
предпродажную
подготовку
транспортного средства.
1.6. Транспортное средство не состоит под арестом, свободно от
требований третьих лиц.
1.7. Транспортное средство по качеству и комплектности соответствует
своему функциональному предназначению, технической документации, имеет
сертификат соответствия.
2. Цена договора
2.1. Стоимость поставляемого транспортного средства по настоящему
договору определяется по итогам проведенного аукциона в электронной
форме
и
составляет
_____________
(_______________________________________).
В стоимость включаются все расходы на поставку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а
также всех расходов Поставщика, которые он должен будет понести в
течение гарантийного периода на устранение недостатков.
2.2. Валютой расчетов является российский рубль.
2.3. Оплата поставленного товара будет произведена перечислением
денежных средств на р\с Поставщика в течение десяти дней с момента
поставки и подписания актов приемки товара. Предоплата 50%.
2.4. Окончательная оплата поставленного товара производится в
соответствии с товарной накладной, счетом, счет-фактурой и актом приемапередачи транспортного средства.
2.5. Форма расчетов – перечисление денежных средств на р/счет
Поставщика.
3. Условия поставки и порядок передачи
3.1. Поставщик обязуется поставить транспортное средство в срок до
«__»_____________ 2013 г.
Моментом окончания поставки товара является дата подписания акта
приемки товара заказчиком (его уполномоченным представителем).
3.2. Место поставки: Муниципальное унитарное предприятие
«Транспортная база» городского округа город Кумертау РБ
453304,
Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Бабаевская, д. 20,
3.3. Одновременно с передачей транспортного средства Поставщик
принимает на себя обязательство передать Заказчику принадлежности
транспортного средства и относящиеся к нему следующие документы
(сопроводительные документы):
- товарную накладную;
- оригинал паспорта технического средства;
- счет - фактуру;
- сервисную книжку;
- сертификат соответствия, транзитный номер, акт приема-передачи.
3.4. Обязательства Поставщика по передаче транспортного средства, его
принадлежностей и относящихся к нему документов, в собственность
Заказчика,
считаются
исполненными
с
момента
подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи.
3.5. При получении транспортного средства Заказчик проверяет
соответствие
транспортного
средства
сведениям,
указанным
в
сопроводительных документах и акте приема-передачи, а также принимает
транспортное средство с соблюдением правил, предусмотренных
законодательством.
3.6. Если к моменту передачи транспортного средства окажется, что
Поставщиком не выполнены условия по передаче отдельных предметов,
входящих в комплект транспортного средства (в т.ч. дополнительное
оборудование) или транспортное средство не соответствует сведениям,
указанным в сопроводительных документах, Заказчик вправе отказаться от
принятия транспортного средства и его оплаты, до момента восполнения
недостающего или устранения допущенных недостатков Поставщиком, при
этом Поставщик в течении 30 календарных дней обязан допоставить
недостающее или устранить допущенные нарушения.
3.7. В случае обнаружения несоответствия транспортного средства по
количеству и/или комплектности, Заказчик вносит соответствующие
замечания в Акт приема-передачи.
4. Обязанности сторон
4.1.
Поставщик принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Перед передачей Заказчику, осуществить предпродажную
подготовку транспортного средства.
4.1.2. Передать Заказчику транспортное средство в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2.
Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату в размере,
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
4.2.2. Предоставить Поставщику данные, необходимые для оформления
документов на транспортное средство.
4.2.3. Принять
транспортное
средство,
принадлежности
и
документацию на транспортное средство в установленные настоящим
договором сроки.
4.2.4. Ознакомиться в полном объеме с инструкцией по эксплуатации и
следовать изложенным в инструкции рекомендациям.
5. Гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что передаваемое Заказчику транспортное
средство является новым, не имеет недостатков качества материалов и
сборки.
5.2. Поставщик предоставляет гарантию качества на транспортное
средство на срок не менее ___ (__________) месяцев с момента поставки или
__________ км. пробега в зависимости от того, какое из событий наступит
ранее, при условии соблюдения правил эксплуатации транспортного
средства.
5.3. Гарантийный срок на транспортное средство исчисляется с даты
передачи транспортного средства Заказчику. Дата передачи транспортного
средства Заказчику указывается в регистрационной карточке сервисной
книжки.
5.4. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в
сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного
представителя Поставщика.
5.5. Предоставляемая Поставщиком гарантия качества означает
ответственность Поставщика за недостатки качества и в зависимости от
обстоятельств, предполагает замену или ремонт неисправных деталей
транспортного средства. Замененные детали остаются в собственности
Поставщика.
5.6. Гарантия
качества
распространяется
на
комплектующие
транспортного средства и считается равной гарантийному сроку на
транспортное средство и истекает одновременно с истечением гарантийного
срока на транспортное средство.
5.7. Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:
-при нарушении Заказчиком условий эксплуатации транспортного
средства, в частности, указанных в инструкции по эксплуатации, а также при
несоблюдении требований Заказчиком, содержащихся в сервисной книжке;
5.8. Гарантия качества ограничена только дефектами производственного
характера и не распространяется на:
-технико-эксплуатационные регулировки транспортного средства,
другие диагностические и регулировочные работы, связанные с
естественным износом;
-естественный износ деталей, в том числе и ускоренный, если он вызван
внешними воздействиями;
-повреждения транспортного средства и любого его элемента,
вызванные внешними воздействиями химических веществ, кислоты, частей
дорожного покрытия, камней, песка, соли, пожаров, техногенной
деятельностью человека, его небрежностью или неправомерными
действиями, а также природными и экологическими явлениями (смолистые
осадки деревьев, град, шторм, молнии, сильные ливни), и стихийными
бедствиями;
-проявляющиеся
вследствие
эксплуатации
и
являющиеся
конструктивными особенностями транспортного средства незначительные
шумы (щелчки, скрип, вибрация), не влияющие на качество, характеристики
и работоспособность транспортного средства или его элементов, а также
незначительное (не влияющее на нормальный расход) просачивание
жидкостей сквозь прокладки и сальники, не различимые без применения
специальных методов диагностики недостатки элементов отделки,
лакокрасочного и гальванического покрытия;
-повреждения транспортного средства, возникшие в результате дорожнотранспортного происшествия;
-устранение последствий ремонта (обслуживания), выполненного не
уполномоченными на проведение сервисного и технического обслуживания
лицами.
5.9. Гарантия качества не распространяется на ущерб, возникший в
результате:
-нарушения правил эксплуатации и управления транспортного средства,
которые описаны в сервисной книжке и Руководстве по эксплуатации
(например, при несоблюдении требований к периодическому осмотру и
инспекционному техническому обслуживанию на авторизованных станциях
сервисного и технического обслуживания, значительном превышении
пробега между инспекционными техническими обслуживаниями);
-неосторожного обращения с транспортным средством, перегрузок
(например, в связи с использованием в спортивных целях, превышения
допустимых нагрузок на ось);
-использования горюче-смазочных материалов и эксплуатационных
жидкостей ненадлежащего качества.
5.10. Недостатки,
обнаруженные
в
транспортном
средстве,
устраняются Поставщиком в срок до 30 (тридцати) дней с даты предъявления
Заказчиком соответствующего письменного требования, если более
продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и
доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных
комплектующих.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)
6.1.
Стороны не несут ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, принятых на себя в связи с заключением
настоящего договора, вызванное чрезвычайными и непредотвратимыми
обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон (форс-мажор) и
возникновение которых нельзя было разумно предвидеть в момент
заключения договора.
6.2.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на
исполнение обязательств по настоящему договору, а также предоставить
подтверждение наличия действия непреодолимой силы.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 2.3
настоящего договора, он уплачивает Поставщику неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения сроков поставки, указанных в п. 3.1. настоящего
договора, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от
суммы контракта за каждый день просрочки.
7.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения их
обязательств по настоящему договору.
8. Применимое право и порядок рассмотрения споров
8.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении договора
или в связи с ним, стороны разрешают в претензионном порядке. В случае не
урегулирования сторонами спора, спор подлежит рассмотрению
Арбитражным судом Республики Башкортостан.
9. Прочие условия
9.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
9.2.
Все приложения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью, при условии, что они оформлены в качестве
приложения, имеют ссылку на дату, номер и наименование договора и
подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями
Сторон.
9.3.
После подписания настоящего договора все предшествовавшие
ему письменные и устные договоренности утрачивают силу.
9.4.
Заказчик не вправе уступать свои права и передавать свои
обязанности по настоящему договору третьему лицу без письменного
согласия Поставщика.
9.5.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания
уполномоченными представителями Сторон и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
9.6. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по
соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством РФ. При существенном нарушении
Поставщиком условий договора, Заказчик имеет право отказаться от
исполнения договора в одностороннем порядке.
9.7.
Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим
договором, регламентируются законодательством Российской Федерации.
9.8. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
Приложение № 1. Техническое задание на поставку автомобиля мусоровоз
на базе шасси МАЗ.
Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Поставщик:
МУП «Транспортная база»
Городского округа город Кумертау
РБ
Юридический адрес: 453304, РБ,
г.Кумертау, ул. Бабаевская, 20.
ИНН 0262012846 / КПП 026201001
Р/с 40702810400230000317
в филиале ОАО «УралСиб»в г. Уфа
К/с 30101810600000000770
БИК 048073770
тел.(34761) 3-39-30 факс 3-38-60
Заказчик
Директор МУП «Транспортная база»
_________________ С.Л.Швецов
Поставщик
________________/
М.П.
/
Приложение № 1
к договору
№ __ от ___________ 2013 года
Техническое задание на поставку автомобиля - мусоровоз на базе шасси
МАЗ для нужд МУП «Транспортная база» Городского округа город
Кумертау РБ
Наименование товара – автомобиль мусоровоз на базе шасси МАЗ
предназначенный
для
механизированной
погрузки,
уплотнения,
транспортировки, а также механизированной выгрузки твердых бытовых
отходов (ТБО). Мусор загружается из стандартных контейнеров объемом
0,75 м3 при помощи бокового манипулятора, расположенного с правой
стороны мусоровоза. Выгрузка мусора производится самосвальным
способом.
Год выпуска – 2013 г.
Количество - 1 шт.
Максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели,
значения которых не могут изменяться, используемые для определения
эквивалентности предлагаемого к поставке товара:
Эквивалентность товара определяется по соответствию предлагаемого товара
следующим техническим требованиям (значениям эквивалентности –
конкретным показателям):
Наименование характеристики
Обозначение/шасси
Масса загружаемых отходов, кг
Вместимость кузова, куб.м.
Грузоподъемность манипулятора,
кг
Двигатель (модель, тип)
Тип топлива
Срок действия гарантии
производителя
Срок действия гарантии
поставщика
Наличие требуемой функции или
требуемая величина параметра
МАЗ
5000-6000
10,0-12,0
не менее 500
ММЗ Д-245
дизель
Гарантийный срок на поставляемый
автомобиль(шасси), его узлы и
агрегаты должен быть определен в
технической документации и
составлять не менее 12 месяцев с даты
подписания акта-приема передачи
либо не менее 30 000 км. пробега
автомобиля в зависимости от того, что
наступит ранее.
Гарантийный срок на поставляемый
автомобиль(шасси), его узлы и
агрегаты должен быть определен в
технической документации и
составлять не менее 12 месяцев с даты
подписания акта-приема передачи
либо не менее 30 000 км. пробега
автомобиля в зависимости от того, что
наступит ранее. Гарантия передается
вместе с товаром.
Комплектация автомобиля должна включать в себя:
– Боковые зеркала обзора заднего вида
– Запасное полноразмерное колесо
– Домкрат
– Штатный набор инструментов, согласно ЗИП
Требования к безопасности и качеству:
Поставляемый Товар должен быть новым, 2013 года выпуска,
соответствовать системе сертификации механических транспортных
средств, сертификации качества Госстандарта РФ и завода
изготовителя. Документы, подтверждающие качество Товара,
предоставляются заказчику при поставке товара. Товар должен иметь
все необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с
законодательством РФ.
Товар должен пройти предпродажную подготовку, должен быть
технически исправен, не иметь дефектов, связанных с конструкцией,
материалами или функционированием. На кузове, узлах и в интерьере
автомобиля должны отсутствовать повреждения и следы кузовного ремонта.
Заказчик
Директор
_________________ /С.Л. Швецов/
М.П.
Поставщик
________________/
М.П.
/