ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ № _____ ________________________________,

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ
№ _____
Город Москва
«___» __________ 2012 года
________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ООО
«Компания ТРАНСЛЕС», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Мальцева А.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает и оплачивает Подрядчику работы по изготовлению и монтажу лестницы (далее по тексту
«Лестница») по прилагаемым: Спецификации и Приложений в доме по адресу:
Материал: _______________ Категории ________________________________________________
Технология производства деталей лестницы: ширина ламелей, влажность, толщина и длина сращенных
ламелей, технология сращивания и склеивания ламелей определяется Подрядчиком. Клей: D3.
Отделка: Лак (шелковисто-матовый) паркетный.
Технология монтажа: Методы и способы крепления, детали фурнитуры, клеевая основа и т.д. определяется Подрядчиком
Все детали окрашиваются в заводских условиях в согласованный с Заказчиком цвет. Согласования цвета
должно быть утверждено сторонами не позднее 15 дней, с момента получения Подрядчиком авансового
платежа. Несвоевременное согласование цвета, ведет к соответственному увеличению срока сдачи Лестницы и снимает с Подрядчика ответственность за задержку исполнения обязательств по настоящему Договору.
Работа и оплата за выполненную работу по производству и монтажу Лестницы разбивается на 2 этапа.
1-ый этап: Производство и поставка комплектующих элементов Лестницы по согласованной Спецификации.
2-ой этап: Монтаж самой Лестницы из поставленных ранее комплектующих элементов.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость изготовления и монтажа Лестницы Заказчика является договорной и составляет:
_________ (_______________________) рублей, без учета стоимости доставки комплектующих элементов.
2.2. Расчеты за изготовление и монтаж Лестниц осуществляются поэтапно, согласно проделанной Подрядчиком работе по следующей схеме:
Оплата работ 1-го этапа (производство и поставка комплектующих элементов) осуществляется двумя
частями
1 часть: авансовый платеж составляет - 60% от общей стоимости Лестниц и выплачивается Подрядчику
после заключения настоящего Договора
2 часть: расчет за поставленные комплектующие составляет - 20% от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику или уполномоченному им лицу в момент приемки (разгрузки автомашины) деталей
Лестниц и составления Акта приемки.
Оплата работ 2-го этапа (монтаж Лестницы)
Составляет - 20 % от общей стоимости Лестницы и выплачивается Подрядчику по завершении монтажных
работ, при подписании Акта о выполнении работ.
Все расчеты производятся только по согласованию с руководителем проекта.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять и оплатить Подрядчику или уполномоченному им лицу (на основании п.п. 2.2. Договора)
поставленные детали Лестницы. Приемка деталей осуществляется по их внешнему виду и цвету до начала
монтажа, с составлением соответствующего Акта. Непринятые Заказчиком детали Лестницы по внешнему
виду заменяются на качественные только до начала работ по монтажу. После монтажа Лестницы Заказчик
не вправе предъявить претензии к Подрядчику по внешнему виду и цвету деталей Лестницы даже в том случае, если по какой-либо из причин соответствующий Акт подписан Заказчиком не был.
Факт оплаты деталей лестницы без составления Акта приемки означает заведомое согласие Заказчика с их качеством (внешним видом и цветом).
3.1.2. Обеспечить: беспрепятственный подъезд автотранспорта Подрядчика непосредственно к объекту и
допуск к месту проведения работ. Обеспечить разгрузку и складирование доставленных деталей и материалов своими силами и за свой счет. Доставка деталей и материалов осуществляется до подъездных ворот
(дверей) объекта Заказчика.
В случае невозможности разгрузки поставленных деталей силами заказчика, оплатить разгрузку, выполняемую представителем Подрядчика. Причем Заказчик обязуется не позднее, чем за 2 дня до планируемой даты
поставки деталей предупредить Подрядчика о невозможности самостоятельной разгрузки деталей. Оплата
разгрузки осуществляется на месте и в момент выгрузки. Стоимость разгрузки составляет 1 500 рублей.
3.1.3. Обеспечить завершение общестроительных работ в зоне установки Лестницы или в случае необходимости прекратить их на время монтажа.
3.1.4. Обеспечить Подрядчика (его специалистов) на объекте электроэнергией, теплом и водой на весь период монтажных работ.
3.1.5. Обеспечить Подрядчика возможностью производить подгонку (пиление, шлифование, покраска) деталей Лестницы непосредственно в помещении, где монтируется Лестница или в примыкающих закрытых
отапливаемых помещениях
3.1.6. Обеспечить защиту полов, стен и т.д. в зоне установки Лестницы. В случае невыполнения Заказчиком
этого пункта Договора Подрядчик не несет ответственности, за какой либо причиненный ущерб, полученный Заказчиком, в ходе проведения работ по монтажу Лестниц.
3.1.7. Обеспечить хранение всех материалов и инструментов, а также сохранность внешнего вида смонтированных и не смонтированных деталей Лестницы до момента сдачи работ.
3.1.8. Не эксплуатировать Лестницу без разрешения Подрядчика до момента завершения монтажных работ
и подписания Акта.
3.1.9. В случае невыполнения пунктов 3.1.1 - 3.1.8. оплатить Подрядчику фактически понесенные дополнительные затраты по представленной калькуляции.
3.1.10. Без промедления принимать от Подрядчика результаты работ и своевременно их оплачивать. В том
случае, если Заказчик имеет претензии к результату произведенных работ Подрядчика, они должны быть
отражены письменно.
3.1.11. Выполнять все условия, предусмотренные настоящим Договора.
3.2. Подрядчик обязуется:
3.2.1. Произвести монтаж Лестницы в помещении Заказчика в срок не позднее 75 рабочих дней, с момента
оплаты Заказчиком суммы авансового платежа, указанной в п.п. 2.2. Договора, если все изделия приняты
Заказчиком, на основании п.п. 3.1.1. настоящего Договора и получена оплата за поставленные комплектующие, на основании п.п. 2.2. настоящего Договора . В случае если изделия или часть изделий не принята Заказчиком, то срок завершения монтажа Лестницы продлевается на срок урегулирования претензий Заказчика к таким изделиям.
3.2.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение работ против планового, немедленно поставить об этом в известность Заказчика;
3.2.3. Выполнять условия, предусмотренные п.4. настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Если монтаж элементов Лестницы осуществляется уже на ранее возведенное Заказчиком несущее сооружение (металлокаркас, железобетонное основание, и т.п.), то Подрядчик не несет ответственности за
конструктивные особенности и недостатки (в т.ч. разница геометрических параметров) данных сооружений.
При разнице геометрических параметров таких сооружений: высота шага, длина и ширина основания ступеней, несоответствие углов и т.п. возможны соответствующие отклонения на конечном изделии.
4.1.1. В случае обнаружения Подрядчиком перед началом или во время монтажных работ, каких бы то ни
было недостатков несущих и других сооружений, а также других деталей и элементов строения, возведенных Заказчиком, на которые монтируется Лестница, впоследствии влекущих за собой невозможность надлежащей установки (монтажа) элементов Лестницы, Заказчик обязан устранить данные недостатки за свой
счет.
4.1.2. В случае, если для монтажа лестницы необходим демонтаж ранее существующих лестницы (каркасов
лестниц и других сооружений), то Заказчик производит эти работы за свой счет, если такие работы не предусматриваются отдельным пунктом настоящего Договора.
4.2. В том случае, если для монтажа Лестницы необходимо возведение вспомогательных конструкций, то
возведение последних осуществляется за счет Заказчика.
4.3. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случае
нарушения Заказчиком обязанностей по настоящему Договору. Если неисполнение Заказчиком договорных
обязательств препятствует выполнению Подрядчиком работ, и Заказчик, получив соответствующую претензию от Подрядчика, в течение 3 (трѐх) дней не исполняет договорных обязательств, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заказчика возмещения убытков.
4.4. В случае если в процессе работы над проектом Лестницы, в период действия Договора, Подрядчиком
будут внесены конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные качества Лестницы, Заказчик
вправе принять или отклонить такие изменения. В случае принятия таких изменений Заказчиком, стоимость
дополнительных работ оплачивается последним сверх указанных в Договоре сумм, на основании дополнительного соглашения.
4.5. В случае если по инициативе Заказчика стороны прекращают действия по настоящему Договору до завершения 1-го этапа работ, осуществляемых Подрядчиком и предусмотренного п. 1 настоящего Договора
авансовый платеж, полученный Подрядчиком (п.п.2.2.. настоящего Договора) Заказчику не возвращается.
4.6. В случае, если по инициативе Заказчика, стороны прекращают действия по настоящему Договору после
завершения 1-го этапа работ, осуществляемых Подрядчиком и предусмотренного п. 1 настоящего Договора
то оплаченная Заказчиком сумма, предусмотренная, как оплата 1-го этапа и состоящая из авансового платежа и расчета за поставленные комплектующие, полученная Подрядчиком (на основании п.п.2.2.. настоящего
Договора) Заказчику не возвращается.
4.7. После утверждения сторонами Спецификации на комплектующие изделия, последняя не подлежит изменению по инициативе Заказчика.
4.8. Учитывая специфику окрашиваемых деталей Лестницы (разная текстурность, разность в цвете неокрашенных деталей, неравномерная влажность, пористость и гигроскопичность и т.д.) цвет готовых (окрашенных) деталей Лестницы может отличаться друг от друга. Незначительное отличие деталей Лестницы по цвету не является браком и не может служить в последующем основанием для предъявления претензий к Подрядчику.
4.9. На геометрические размеры элементов Лестниц установлены допуски, согласно ТУ. Толщина, ширина,
длина деталей: +/- 3 мм. На параметры маршевой линии (проступь, высота шага) +/- 10мм. На проекты Лестниц, с разными величинами маршей параметры конечной/начальной ступени и высоты шага могут варьироваться, в зависимости от конструктивных особенностей таких маршей.
4.10. Визуальный проект лестницы (дизайн-проект) в стоимость данного Договора не входит и Подрядчиком
не предоставляется. Заказчик вправе заказать дизайн-проект Лестницы самостоятельно. При этом оплата
стоимости заказываемого дизайн проекта полностью ложиться на Заказчика.
4.11. В случае значительного удаления объекта, в котором монтируется Лестница (свыше 15 км. от МКАД)
или труднодоступности в использовании городского транспорта (поездка из центра Москвы занимает более
2 часов), Заказчик обязан за свой счет предоставить представителям Подрядчика возможность ночевок на
объекте (вблизи объекта) на весь срок монтажа (с необходимыми условиями проживания: закрытое отапливаемое помещение, оборудованное спальными местами, электрическим светом и водоснабжением). В случае
невозможности предоставления такого помещения Заказчик дополнительно компенсирует расходы, понесенные Подрядчиком и связанные либо с самостоятельным наймом помещения близи объекта, либо дополнительные транспортные расходы. Сумма таких расходов назначается Подрядчиком и согласовывается с
Заказчиком.
4.12. Вызов Заказчиком замерщика для проведения дополнительных консультаций оплачивается поверх
обозначенных в договоре сумм (расценки доступны на сайте Компании).
4.13. Подрядчик вправе привлекать сторонние организации для осуществления работ, предусмотренных
настоящим Договором.
4.14. Лестница является сложным инженерным сооружением, поэтому эксплуатация лестницы Заказчиком
(или другими людьми, за исключением специалистов Подрядчика), без согласования с Подрядчиком, в период монтажных работ категорически запрещена. В случае несанкционированной эксплуатации лестницы,
ее детали, узлы соединений, клеевые стыки, лако-красочное покрытие и т.д. и т.п. могут быть повреждены.
В случае нарушения данного пункта претензии к деталям и монтажу Лестницы Заказчиком предъявлены
быть не могут.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество произведенных работ.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком условий, предусмотренных настоящим Договором срок завершения
работ переноситься на неопределенный срок (определяется Подрядчиком). В особых случаях (длительное
/более 3 месяцев/ невыполнение Заказчиком обязательств по настоящему Договору) действие настоящего
Договора может быть приостановлено или прекращено (определяется Подрядчиком). В случае прекращения
действий по настоящему Договору (расторжение Договора), полученные Подрядчиком платежи Заказчику
не возвращаются.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном Суде города Москвы.
6.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны только, если они оформлены в письменной
форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. До подписания Акта о выполнении работ и окончания всех расчетов между сторонами Лестница (детали
лестницы) являются собственностью Подрядчика.
6.4. После подписания настоящего Договора все ранее достигнутые договоренности, касающиеся деталей лестниц и не только, а равно составленные письменные документы считаются недействительными, если они не отражены в настоящем Договоре или его приложениях.
7. ГАРАНТИЯ
7. 1. Гарантийный срок на смонтированную Лестницу, составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента окончания монтажа.
7.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется без взимания платы ремонтировать Лестницу, а
также устранять дефекты и заменять обнаруженные дефектные или некачественные детали Лестницы, за
исключением незначительных дефектов и также за исключением дефектов, приобретенных в результате
эксплуатации.
При этом Заказчик обязан немедленно сообщать Подрядчику об обнаруженных дефектных или некачественных деталях Лестницы.
Заказчик теряет право требовать от Подрядчика замены дефектных или поврежденных деталей Лестницы и
бесплатного ремонта Лестницы в следующих случаях:
• если Заказчик не сообщит Подрядчику об обнаружении им дефектных или некачественных деталей Лестницы, а проведет их ремонт самостоятельно или с привлечением специалистов иных, чем специалисты
Подрядчика;
• если эксплуатационные качества или внешний вид лестницы нарушены вследствие обнаружения дефектов
на ранее сооруженных Заказчиком основаниях, на которые монтировалась лестница (на основании п.п. 3.1.
настоящего Договора);
• если Заказчик эксплуатирует Лестницу в условиях (включая, но, не ограничиваясь изложенным): повышенной или пониженной влажности, значительного колебания температур, несоблюдения окружающего
температурного режима (20°С ±4°С), чрезмерно высокой (свыше 200 кг.) весовой нагрузки, усадки строения, где устанавливалась лестница, небрежной эксплуатации, применения самостоятельно выбранных лаков
и красок, изменение конструкции Лестницы, замены отдельных деталей Лестницы деталями, не одобренными производителем или Продавцом и т.п.);
• если повреждения или дефекты деталей и элементов Лестницы образовались вследствие событий или явлений, не зависящих от Подрядчика, таких как пожар, землетрясение, осадка строения, в котором установлена Лестница, и других подобных событий.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК: ООО «Компания ТРАНСЛЕС». Владимирская обл., Вязниковский р-н, пос. Никологоры,
ул. Подгорье 20. ИНН 3312006236 КПП 331201001. Р/с 40702810624030000017 в Владимирском ф-ле ОАО
АКБ «Росбанк». к/с 30101810100000000777. БИК 041708777. Телефон (495) 772-51-44, (495) 507-17-88
Генеральный директор ООО «Компания Транслес» __________________________________ А.Ю. Мальцев
ЗАКАЗЧИК: _____________________________________________
/ ______________________________ /
Телефон Заказчика: __________________ Е-mail: ________________________
УТВЕРЖДАЮ:
УТВЕРЖДАЮ:
ЗАКАЗЧИК _______________
________________ ПОДРЯДЧИК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Все поля обязательны для заполнения
Лестница
 Обшивка бетон. основ - Обшивка метал. основ.
-Самонесущая прямая - Самонесущая «Г» образн. - Самонесущая «П» образн.
№
п/п
Наименование
изделий/работ
0.
Настил фанеры
0.2
Выравнивание
маршей
1.1
1.2
1.3
1.4
Материал
Категория. Сорт *
Цвет
Кол-во
Примеч.
- 5 мм
- 8 мм
- 10 мм
-
-
-
-
Дополн.
Подготовка маршей
0.1
1.
Наличие
/отсутствие
- есть
- нет
- есть
- нет
Несущие элементы
Ступени
пригласительные
Ступени
прямые
Ступени
забежные
Ступень флизовая
- есть
- нет
- есть
- нет
- есть
- нет
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- дуб
- бук
- береза
- дуб
- бук
- береза
- дуб
- бук
- береза
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
 - СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- прям
- закруг
- сложн
Фаска **
-▲
-▲►
-▲◄
-▲►◄
Фаска **
-▲
-▲►
-▲◄
-▲►◄
Фаска **
- прям
- закруг
-▲
-▲►
-▲◄
-▲►◄
Фаска **
- прям
- закруг
-▲
-▲►
-▲◄
-▲►◄
Площадки
1.5
- наборные
- есть
- не наборные - нет
 дуб
- бук
- береза
1.6
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- метал
Тетива
Косаур
1.7
1.8
Столбы несущие
- есть
- нет
1.9
Больца
- есть
- нет
2.
- дуб
- бук
- береза
- метал
- дуб
- бук
- береза
- метал
- комби
Фаска **
- прям
- закруг
- прям
- закруг
- сложн
- прям
- закруг
- сложн
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
-фрезер
-не фрез
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- МДФ
-фрезер
- не фрз
- STANDART сращ
- прям
- закруг
- STANDART сращ
- прям
- закруг
- STANDART сращ
- МДФ
- фрез
- не фрз
Отделка марша
Подступенники
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
2.2
Плинтус
- есть
- нет
2.3
Раскладка
- есть
 нет
2.4
Декор угловой
(отделка подступ.)
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- дуб
- бук
- береза
- дуб
- бук
- береза
2.1
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/А цель/цель
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
-▲
-▲►
-▲◄
-▲►◄
Фальшкосаур
2.5
3.
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- NATUR цельн.
- NATUR сращн.
- STANDART сращ
- СОРТ А/В цель/сращ
- СОРТ А/С цель/разл.
- МДФ
Ограждения
- дуб
- бук
- береза
- ковка
- металл
- комби
- дуб
- бук
- береза
- ковка
- металл
- комби
- ковка
- металл
- комби
- стекло
3.1
Столбы декор
- есть
- нет
- точен
- фрез
3.3
Балясины
- есть
- нет
3.4
Пано декор
- есть
- нет
3.5
Поручни
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- STANDART сращ
3.6
Поворотный элемент поручня
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- STANDART сращ
3.7
Окончание поручня «Валюта»
- есть
- нет
- дуб
- бук
- береза
- STANDART сращ
- точен
- фрез
- гориз
- верти
- кругл
- 45 гр
- 90 гр
- 180гр
*Сорта и категории
Сорт А – допускает естественные и не контрастные отличия в цвете древесины, а также глазки, единичные сучки и сомкнутые трещины в ограниченном количестве.. Глазки
могут быть только до 5мм в диаметре (все что больше - это сучки). Глазки бывают светлые и темные, в том числе с дырками и трещинами – все они допускаются без
ограничений. Из сучков 5мм и более в сорте А допускаются только здоровые, круглые, светлые d1<10мм и в количестве не более 2 шт на 1 погонный метр поверхности.
Сорт В (STANDART) – допускает практически любые изменения цвета, а также здоровые сучки, трещины. Этот сорт наиболее ярко отражает цветовую гамму древесины,
присутствуют небольшие светлые и темные сучки, но нет мертвых и выпадающих сучков. В отдельных ламелях щита допускаются фрагменты заболонной древесины, не
превышающие 15% от ширины ламелей. Допустимые размеры здоровых, светлых сучков до 15 х 30мм (т.е. наименьший диаметр не более 15мм, а наибольший не более 30мм).
Также допускаются здоровые темные и овальные диаметром не более 10 х 20мм (наименьший 10мм, наибольший в овальном сучке 20мм). Все остальные сучки прописанные в
сорте А не учитываются..
Сорт С (NATUR) – наиболее ярко отражает всю гамму цветов древесины, при этом его внешний вид может быть очень контрастным с крупными здоровыми сучками, с
мертвыми и выпадающими сучками в зашпаклеванном виде, с большим количеством заболони и грибных окрасок в ламелях и прочих пороков древесины. В этом сорте
допускаются трещины, а также все пороки древесины и механические повреждения, которые можно зашпаклевать.
**Фаска. «▲» - стандартная верхняя. Заходной край ступени. «▲►» - стандартная верхняя. Заходной край ступени и справа от заходного края. «▲◄» - стандартная верхняя.
Заходной край ступени и слева от заходного края. «▲►◄» - стандартная верхняя. Заходной край ступени, а также справа и слева от заходного края.