ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ уборочно

Открытое акционерное общество
«Славянка»
129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3.
Тел.: 8 (495) 609-50-95 Факс 8(495) 609-50-69
http://www.slav-ex.ru e-mail:info@slav-ex.ru
ОКПО 61702041 ОГРН 1097746264219
ИНН/КПП 7702707386/770201001
Извещение запроса котировок цен покупателя
на поставку уборочно-погрузочных машин на базе трактора МТЗ-320
Организатор процедуры (Заказчик): ОАО «Славянка», 129110, Москва, Суворовская пл., д.2, стр.3
Источник финансирования: Собственные средства.
Критерии оценки котировочных заявок: соответствие заявке, лучшие условия исполнения договора.
Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): Претенденты на участие в торговой
процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки, посредством системы электронного
документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу:
www.oborontorg.ru, но не менее 7 дней с даты публикации.
Рассмотрение котировочных заявок: на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Порядок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в
электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru.
Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать
недостоверной и противоречивой информации.
Заявки участников размещения заказов находящиеся на упрощенной системе налогообложения не рассматриваются
и подлежат отклонению.
Требования к участникам:
-соответствие участников торговой процедуры требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора;
-непроведение ликвидации участника торгов – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника торгов – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
-не приостановление деятельности участника торговой процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения котировочной заявки;
-отсутствие в отношении участника торгов подтвержденных фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорных обязательств.
Документы, прилагаемые к заявке (отсканированные), при заключении договора предоставляется нотариально
заверенная выписка из ЕГРЮЛ:
1. коммерческое предложение (Приложение № 2);
2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения торговой процедуры выписку или нотариально
заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц),
нотариально заверенную выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
3. учредительные документы (устав с изменениями и дополнениями);
4.
свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ (для юридических лиц); ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей);
5. свидетельство о постановке на налоговый учет;
6. бухгалтерский баланс (форма 1,2) за последние 2 года;
7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения
заказа;
Приложение:
Приложение №1 – техническое задание
Приложение №2 – форма коммерческого предложения
Приложение №3 – проект Договора
Генеральный директор
А.Н. Елькин
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ
уборочно-погрузочной машины на базе трактора МТЗ-320
1. Требования к качеству и комплектности на поставляемый товар.
1.1.
Предоставляемая документация на уборочно-погрузочную машину: руководство по
эксплуатации на русском языке, техническая документация.
1.2.
Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: в соответствии с заводом- изготовителем.
1.3.
Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам: температура
от -30С до +40С, влажность до 98. Автономный предпусковой подогреватель (для территориальных
филиалов, отмеченных *).
1.4.
Требования к обслуживанию товара: в соответствии с инструкциями завода- изготовителя.
Наличие статуса официального дилера завода-изготовителя; оснащенных сервисного и учебных центров и
склада запасных частей, расположенных на территории РФ.
1.5.
Требования к комплектации товара: аптечка – в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08 сентября 2009 г. № 697н ",
огнетушитель – ОП-2, знак аварийной остановки.
1.6.
Требования к качеству, безопасности товара: товар должен быть новым, не бывшем в
употреблении и изготовлен в 2011 году.
1.7.
Требования к объему гарантий качества товара: гарантия качества на весь товар и
оборудование в соответствии с требованиями производителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи
изделия в собственность заказчика.
2.
Технические требования.
Эксплуатационная мощность дизеля, кВт (л. с.)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)
Колесная формула
Дорожный просвет под рукавами полуосей, мм
Наименьший радиус поворота, мм
Эксплуатационная масса, кг
Длина машины в транспортном положении, мм
Ширина машины в транспортном положении, мм
3.
3.1.
24,6 (33,5) (не менее)
87,7 (не менее)
4х4
320 (не менее)
3700 (не менее)
1700 (не более)
2900 (не более)
1550 (не более)
Навесное оборудование.
Щеточное устройство
Рабочая скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч
10 (не менее)
Транспортная скорость движения трактора при навеске отвала и щетки км/ч
25 (не менее)
Длина щетки, мм
1300 ±20
Диаметр щетки (по ворсу), мм
560 ± 20
Привод щетки Механический от ВОМ трактора
Частота вращения карданного вала привода щетки
540 об/мин
Частота вращения щетки при (540 об/мин ВОМ)
260 об/мин
3.2.
Погрузочный ковш 0,2 м3
Ширина захвата, мм
Номинальная грузоподъемность, кН (кгс)
Рабочая скорость, км/ч
1500 (не менее)
2,0 (200)
до 9
Транспортная скорость (без груза), км\ч
16
Высота погрузки ковшами, м
2,4
Угол разгрузки ковшей, град.
37
Масса конструкционная, кг
не более 300+20
Шир. габаритная, мм ковша
1512 ±10
3.3.
Отвал
Ширина отвала, мм
1900 (не более)
Высота отвала, мм
560 (не менее)
Максимальная высота подъема отвала, мм
350 (не менее)
Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм
4.
100
Грузополучатели продукции: региональный филиал «Славянка – Запад»
ОАО «Славянка».
Наименование территориальных филиалов
"Псковский"
"Верхневолжский"
"Воронежский"
"Калининградский"
"Калужский"
"Ленинградский"*
"Московский"
"Нижегородский"
"Новгородско-Вологодский"*
"Санкт-Петербургский"
"Архангельский"*
"Тверской"
"Североморский"*
Всего за региональный филиал «Славянка-Запад» ОАО «Славянка»
5.
не менее)
Количество единиц
4
5
12
6
4
4
42
5
2
23
8
5
9
129
Место доставки поставляемых товаров:
Наименование
филиала
Юридический адрес
"Псковский"
180002, г. Псков ул. Кирсанова д.9
"Верхневолжский"
152024, г. Иваново, ул. полка
Нормандия-Неман, д. 107
"Воронежский"
"Калининградский"
"Калужский"
"Ленинградский"
"Московский"
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова,
д.63
392000, г. Тамбов, ул. Октябрьская,
д. 45
236039, г.Калининград,
ул.Б.Хмельницкого,51
248023, г. Калуга, ул. Тульская, д.47
185035, РК, г. Петрозаводск, ул.
Антиканейнена,1а
127055, г. Москва, Институтский
пер.,д.7
"Нижегородский"
603022, г.Нижний Новгород, ул.
Кулибина,д.4
"НовгородскоВологодский"
РЭР-2 , 173001
г.Великий
Новгород ул. Новолучанская дом 16
"СанктПетербургский"
191123, г. Санкт-Петербург, наб.
Робеспьера, д.10А
"Архангельский"
163001, Архангельская обл.,
г.Архангельск пр. Сов.косманавтов
д.181 , корп. 1
169900, Республика Коми, г.
Воркута, Пирогова, д.8 Г
ФИО директора филиала
(телефон)
Мишев В.И.
8-960-222-12-33 8(8112) 74-8522
Анисимов Игорь
Александрович
тел:8 964 491 04 33
Циснецкий Владимир
Антонович
8(473)260-66-61
Карнаухов Геннадий Борисович
тел. 8-909-234-69-14
Дудин Вадим Евгеньевич
8-906-21-16-600
Бабкин Павел Николаевич 8
(906) 5097711
Туюнен Владимир Вяйнович,
89317021702
Ярош Андрей Сергеевич,
тел: 8-963-634-70-01
Кожанов Дмитрий Викторович
тел рабочий секретаря
8(831)4337363
Ситников Дмитрий
Владиславович
8 816 2 94 81 05
Боженков Владимир
Геннадьевич,
8-963-316-2908, 8-812-326-6871
ФИО (телефон, эл. адрес)
ответственное лицо
Костянцев В.В. 8-960-222-13-01,
8(8112)74-85-22
Малюков Юрий Владимитович тел:8
964 491 24 30; 8 903 88 62 68
Кушнер Михаил Михайлович
8(920)412-39-71
Твердохлеб Лев Семенович
тел. 8-960-667-40-35
Жило Сергей Владимирович
8-911-854-30-87, 8-963-296-30-94
Кулагин Валерий Анатольевич
8 (961) 0069245
Рассолов Вадим Генеевич,
89052993335
Бондаренко Анатолий Николаевич,
тел: 8-926-690-32-00
Акимов Игорь Владимирович раб тел
8(831)4338392;сот 89108774575
Сребренников Антон Вячеславович
8 902 283 00 43
Панков Виталий Алексеевич, 8-906244-0134; 8-911-944-7732, механик Баженов Александр Николаевич, тел.
8-911-263-9336
Уткин Анатолий Кузмич
89626615595
Маевский Александр Янович
89217203594
Механик-Станев Виктор Ильич,
тел:89129585706
Соломинов Алексей Евгеньевич,
тел:89121751101
Киракозов Сардион Павлович 8-906550-78-55
Филимонов Игорь 8-903-567-78-63
(начальник склада)
Алексеев Александр Павлович,
т. 8-911-328-88-38
"Тверской"
170003, Тверская область, г. Тверь,
ул. Веселова, д. 27
Городсков Андрей
Владимирович
8-906-549-55-11
"Североморский"
183034, г.Мурманск ул. Ивченко, д.8
Бревнова Елена Михайловна,
т. 8-964-68-48-218,
6.
7.
8.
Сроки и условия поставки товаров: поставка товаров осуществляется в срок до 80 календарных
дней со дня подписания договора.
Цена договора включает: все расходы, связанные с выполнением работ по договору поставки,
транспортные расходы до территориальных филиалов, командировочные расходы, инфляционные
ожидания и финансовые риски.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: Заказчик вправе в течение 10 рабочих дней
произвести предоплату в размере до 30% от суммы договора. Оставшаяся часть оплачивается в
течение 10 рабочих дней после подписания накладной, Акта приемки-передачи продукции при
предоставлении счета, счета-фактуры. Отсутствие авансирования не является основанием для
невыполнения поставщиком обязательств по договору.
Приложение №2
На бланке организации
Дата, исх. Номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕТЕНДЕНТА
Наименование организации и организационно-правовая форма: _____________________,
расположенный по адресу: ____________________________________________________,
телефон: _________________, факс: _______________
в лице ______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Уважаемые господа!
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку продукции в соответствии с условиями
настоящей закупки, по ценам, указанным в настоящем коммерческом предложении.
№
п/п
Наименование поставляемой
продукции
Кол-во
Цена за ед.
(руб.)
включая
НДС 18%
Стоимость
руб., включая
НДС 18%
1
ИТОГО
Общая стоимость продукции составляет __________ (_________) рублей ____ копеек, в том числе НДС – 18% __________ (_________) рублей ____ копеек.
Условия оплаты: ______________________________________________
Сроки поставки продукции: ____________________________________
Место поставки: _______________________________________________
Стоимость продукции включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей. Цена является твердой и не будет изменяться в процессе исполнения договора.
Мы обязуемся в случае принятия нашего коммерческого предложения поставить продукцию в полном
объеме и в сроки, указанные в настоящем коммерческом предложении.
Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не находится в стадии проведения ликвидации юридического лица, в отношении нас не проводится процедура
банкротства, наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
А также подтверждаем, что у ___________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор с ОАО «Славянка» на поставку продукции в соответствии с требованиями запроса котировок и условиями
наших предложений, в срок 3 календарных дней со дня решения подписать Договор.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________ (контактная информация
уполномоченного лица).
(должность)
(подпись, печать)
(ФИО подписавшего)
Приложение №3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва
"___" _____________ 2011 г.
ОАО «Славянка», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Елькина А.Н.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
________________________., действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа (Протокол №
___________ от _______2011г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора.
1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и передаче Заказчику Продукции по адресам, указанным
в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, цена единицы Продукции указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить эту Продукцию в установленном настоящим Договоре порядке, форме и
размере.
2. Цена и порядок расчетов.
2.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет ___________(____________) рубля ____ копейки, в том числе
НДС – 18% _______________ (______________________) рубль ___________ копейки.
2.2. Стоимость Продукции указана в Спецификации и включает расходы на страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей, а также транспортные расходы, отгрузку, доставку до мест назначения
(территориальные филиалы ОАО «Славянка»).
Цена является твердой, и не будет изменяться в процессе исполнения Договора.
2.3. Заказчик вправе в течение 10 рабочих дней произвести предоплату в размере до 30% от суммы договора.
Оставшаяся часть оплачивается в течение 10 рабочих дней после подписания накладной, Акта приемки-передачи
продукции при предоставлении счета, счета-фактуры. Отсутствие авансирования не является основанием для
невыполнения поставщиком обязанностей по договору.
3. Условия поставки Продукции.
3.1.Продукция в срок до 3 рабочих дней должна быть осмотрена Заказчиком, проверено ее количество и качество. О
выявленных несоответствиях или недостатках продукции Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика в течение 10
рабочих дней.
3.2. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Заказчику после принятия и подписания
накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями Заказчика.
3.3.Срок (период) поставки Продукции - 30 календарных дней.
3.4. Продавец представляет Покупателю следующие документы:
- Паспорт Самоходной Машины на машину коммунальную;
- накладная ТОРГ-12;
- счет-фактура;
- акт приема-передачи;
- сертификат соответствия;
- заводской паспорт на специальную технику.
4. Порядок приемки Продукции по количеству и качеству.
4.1.Качество Продукции должно соответствовать государственным стандартам, действующему сертификату
изготовителя, ТУ.
4.2.Поставщик передает Продукцию, соответствующую требованиям настоящего Договора по количеству и качеству, а
также законодательству Российской Федерации на складе Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
Поставщик несет весь риск утраты или повреждения Продукции до момента фактической передачи Продукции Заказчику.
4.3.Поставляемая Продукция должна сопровождаться сертификатами соответствия качества, иными документами,
обязательными для данного вида Продукции, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, поставляемая Продукция должна сопровождаться накладной и счетом-фактурой, подписанной
руководителем и главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью, другими документами, необходимыми для проведения
приемки Продукции по количеству и качеству.
4.4.При поставке Продукции без сопроводительных документов согласно п.4.3. настоящего Договора Заказчик вправе
отложить приемку Продукции по количеству и качеству до их представления.
4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Продукции, обязан поставить недопоставленное количество Продукции в
течение 10 дней .
4.6. На поставляемую Продукцию Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на
данный вид Продукции.
В случае обнаружения в ходе приемки Продукции несоответствия ее условиям Договора, Заказчик обязан
приостановить приемку Продукции, принять её на ответственное хранение и незамедлительно уведомить Поставщика о вызове
представителя Поставщика, который обязан в течение трех дней с момента получения уведомления прибыть для участия в
дальнейшей приемке Продукции.
4.7.
При неявке представителя Поставщика в течение трех дней с момента получения уведомления о прибытии для
участия в дальнейшей приемке Продукции, приемка Продукции производится Заказчиком в одностороннем порядке с
оформлением соответствующего акта.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантия на товар 1000 моточасов или 12 месяцев, что наступит раньше (узлы, агрегаты) действует при условии
соблюдения правил эксплуатации и своевременного проведения всех операций технического обслуживания в Сервисном центре
Продавца или ином сертифицированном Сервисном центре, определенном Заводом-изготовителем, либо в Сервисных центрах
официальных дилеров Завода-изготовителя.
Продавец оставляет за собой право снятия с гарантии тракторы, эксплуатировавшиеся с нарушением правил эксплуатации,
определенных заводом-изготовителем.
5.2. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания накладных, акта приема-передачи уполномоченными
представителями сторон.
5.3. При условии заключения Покупателем в течении трех рабочих дней с момента перехода прав собственности на Товар
«Договора на выполнение работ по техническому обслуживанию» с Сервисным центром Продавца, плановое техническое
обслуживание и гарантийный ремонт Товара производится в Сервисном центре Продавца. В ином случае гарантийный ремонт
будет осуществляться заводом-производителем.
5.4. При наступлении гарантийных случаев Продавец за свой счет производит диагностику и устранение неисправностей
(при соблюдении п.п 5.3 договора).
5.5 Доставка Товара в Сервисный центр или на завод-производитель, для проведения гарантийного ремонта производится
Покупателем своими силами и за свой счет.
5.6 Гарантия не распространяется на фильтры, заправочные жидкости, замена которых предусмотрена при регламентном
обслуживании, а также на детали, изготовленные из резины и стекла.
5.7. Продавец не несет ответственности за дефекты Товара, явившиеся следствием неправильной эксплуатации, небрежного
хранения, аварии, воздействия атмосферных явлений и внешних воздействий.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Замена некачественной Продукции и Продукции, поступившей в ненадлежащей упаковке, должна производиться
Поставщиком в десятидневный срок с момента заявления претензии (рекламации) Заказчиком.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы, но не более 10% от суммы платежа.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик
вправе потребовать уплату неустойки в размере 10 % (десять) от стоимости неисполненных обязательств, за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения
обязательства.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.5. При поставке Продукции ненадлежащего качества Поставщик производит замену этой Продукции своими силами и
за свой счет.
6.6. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не соответствующий
требованиям пунктов 4.1 Договора по качеству, то такая Продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.7. Если в ходе приемки поставленной Поставщиком Продукции Заказчик обнаружит Продукцию, не соответствующий
требованиям пункта 1.2. Договора по комплектности, то такая Продукция считается не поставленной, а Заказчик вправе
предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.8. При невыполнении Поставщиком обязательств, установленных пунктами 1.1, 1.2, 4.1 Договора, в том числе при
просрочке исполнения обязательства Поставщиком Заказчик имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. В этом случае Заказчик имеет право взыскать с Поставщика сумму понесенного
убытка, которая определяется как разница между общей стоимостью аналогичного количества Продукции, закупаемой по новому
Договору, и стоимостью недопоставленной Продукции по Договору.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от поставки Продукции, поставка которой просрочена, а также от
восполнения недопоставленного количества Продукции.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются непреодолимые силы, не позволяющие выполнить обязательства
по данному Договору: стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, вступление в силу законодательных актов,
прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам своевременно выполнить свои
обязательства, то Стороны, находящиеся в условиях форс-мажора, освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения
действий указанных обстоятельств при условии, что Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, по
возможности уведомит другую Сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.
7.3. Сторона, получившая уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора у другой Стороны, имеет право заявить
о расторжении Договора, известив об этом другую Сторону.
8. Срок действия Договора.
8.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 20 января 2012 года, а в части
финансовых взаиморасчетов до полного их завершения.
9. Расторжение Договора.
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
9.1.1. По требованию одной из сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой стороной.
9.1.2. В результате форс-мажорных обстоятельств, с соблюдением требований настоящего Договора.
9.1.3. По соглашению сторон.
9.2. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон (п.9.1.3. Договора), Договор прекращает свое действие по
истечении 10 (десяти) дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего Договора.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и Дополнения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменном
виде и подписаны сторонами.
10.2.
Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является
правопреемником Поставщика впоследствии его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между сторонами, и возникшие Договоренности в обязательном порядке фиксируются в
письменном виде, дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего Договора.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. Направление Претензии обязательно. Срок рассмотрения Претензии 10
календарных дней.
10.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она
обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.5. Настоящий Договор
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр Поставщику и один экземпляр Заказчику.
10.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
Приложение:
Приложение № 1- Спецификация поставляемой Продукции
11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
ОАО «Славянка»
Местонахождение:
129110, г.Москва, Суворовская пл., д.2, стр. 3
ИНН/ КПП 7702707386/ 770201001
Р/с 40702810000000005681
в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
К/с 30101810100000000716
БИК 044525716
Телефон: (495) 609-50-95
Генеральный директор
Генеральный Директор
______________________/Елькин А.Н./
_______________/ __________/