ПРОЕКТ договора - оао «надымское авиапредприятие

ОСНОВНЫЕ
УСЛОВИЯ
ПРОЕКТА
ДОГОВОРА
НА
ВЫПОЛНЕНИЕ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ В
СИСТЕМЕ
КООРДИНАТ
ПЗ-90.02
и
WGS-84
СОГЛАСНО
ТРЕБОВАНИЯМ
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ РФ ДЛЯ АЭРОДРОМА «НАДЫМ»
Договор № ___
на комплекс геодезических работ по подготовке аэронавигационной информации в системе
координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих документов РФ
аэродрома Надым
г. Надым
«__» сентября 2012 г.
______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
__________________________________________________________, действующего на основании
__________________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Надымское авиапредприятие», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Малышенко Николая Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам
проведенного Открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора №
01/17-ОК, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс геодезических работ по подготовке
аэронавигационной информации в системе координат ПЗ-90.02иWGS-84 согласно требованиям
регламентирующих документов РФаэродрома Надым (далее Работы) и сдать результат Работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
1.2. Наименование, объемы и стоимость Работ по настоящему договору указаны в Расчете
стоимости оказания услуг (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью договора).
1.3. Дата начала выполнения Работ «___» __________ 2012 г., дата окончания выполнения
Работ 31 октября 2012 г.
2. Порядок обеспечения и выполнения Работ
2.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ предоставляет
Подрядчик.
2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования до
приемки Работ несет Подрядчик.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, сдать
результат Работ Заказчику, установленный настоящим Договором.
3.1.2. Выполнить все виды Работ качественно в соответствии с действующими нормами и
техническими условиями.
3.1.3. Немедленно известить Заказчика о приостановлении Работ при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных обстоятельствах, угрожающих годности результата выполняемых Работ, или
создающих невозможность их завершения.
3.1.4. Заблаговременно представить список всех сотрудников, осуществляющих Работы.
3.1.5. Устранить недостатки результата Работ при сдаче таких Работ Заказчику в срок,
согласованный Сторонами.
3.1.6. Соблюдать Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме, установленное в
аэропорту Надым.
3.1.7. Соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о
безопасности работ.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлекать для выполнения Работ других лиц (Субподрядчиков).
3.2.2. Получить оплату результата выполненных Работ, в случае если Работы выполнены
качественно и полностью соответствуют требованиям Заказчика.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика при условии предоставления Подрядчиком
списка сотрудников, привлекаемых к выполнению Работ по Договору.
3.3.2. Принять результат выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
3.3.3. Оплатить результат Работ в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ,
соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком
материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет
Работы настолько медленно, что их окончание к сроку становится явно невозможным;
- если недостатки результата Работ, выявленные при сдаче-приемке Работ, в согласованный
Сторонами срок не были устранены Подрядчиком, либо являются неустранимыми и существенными.
4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. По окончании Работ Подрядчик в тот же день письменно уведомляет Заказчика о
готовности результата Работ к сдаче.
4.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления
Заказчик обязан принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об
обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. В таком случае Подрядчик обязан
устранить выявленные недостатки в срок, установленный Сторонами.
4.3. В случае отсутствия претензий к Подрядчику по качеству результата выполненных
Работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до
их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями
Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет
Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между
Сторонами, обе Стороны поровну.
5. Стоимость Работ и порядок оплаты
5.1. Стоимость всего комплекса Работ (далее Цена договора) определена в Смете
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет ________ руб., в том числе НДС 18%.
5.2. В Цену договора включены все расходы Подрядчика, которые могут возникнуть у него
в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору (командировочные расходы,
транспортные расходы, расходы на необходимые материалы, расходы на подготовительные
мероприятия, налоги и другие обязательные платежи и т.д.).
5.3. До начала Работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от суммы
договора. Оставшаяся сумма перечисляется по факту оказания услуг на основании акта выполненных
работ (услуг) и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
5.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Подрядчика.
5.5. Цена договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения
настоящего Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки выполнения Работ, Подрядчик по письменному требованию
Заказчика, должен уплатить Заказчику неустойку в размере, предусмотренном статьей 395
Гражданского кодекса РФ от суммы договора.
6.2. В случае просрочки оплаты за выполненные Работы по факту их выполнения Заказчик
по письменному требованию Подрядчика должен уплатить Подрядчику неустойку в размере,
предусмотренном статьей 395 Гражданского кодекса РФ от суммы договора.
6.3. Уплата Сторонами штрафных санкций не освобождает их от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с __.__.2012 года и действует до __.__.2012 года, а
в части платежей – до полного погашения задолженности и завершения расчетов.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно:
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, забастовок, запретительных актов
(решений) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации или других
непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства повлияли на
исполнение настоящего Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору,
должна немедленно, но не позднее 5 (пяти) дней, письменно известить другую Сторону о
наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Неуведомление или
несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает
Сторону права ссылаться на них.
8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства, но не более 30 (тридцати) дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать
свыше 30 (тридцати) дней, Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием
обстоятельств непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор без
обязательств по возмещению убытков, вызванных его расторжением.
8.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено
документами, выданными Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо
компетентным государственным органом по месту наступления указанных обстоятельств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны договорились решать все споры и разногласия, возникающие в процессе
заключения, исполнения, изменения или расторжения настоящего Договора, путем переговоров и в
претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) дней со дня
ее получения письменно сообщить другой Стороне результаты ее рассмотрения.
9.2. В случае недостижения согласия в претензионном порядке, Стороны для разрешения
спора обращаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
10. Прочие условия
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.4. Стороны обязуются информировать друг руга в письменной форме об изменении адресов и
других реквизитов.
10.5. Факсимильные копии Договора и приложений к нему имеют юридическую силу до обмена
Сторонами подлинниками. Ответственность за подлинность подписей несет передающая Сторона.
10.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
11. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик:
Заказчик:
Открытое акционерное общество
«Надымское авиапредприятие»
Юридический адрес:
Юридический адрес: 629732, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, аэропорт
Почтовый адрес:
Почтовый адрес: 629735, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Надым, аэропорт
ИНН
КПП
ОГРН
р/с
ИНН 8903025610
КПП 890301001
ОГРН 1068903001265
р/с 40502810167090100006 в Западно-Сибирском
банке ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
тел.: (3499) 545-263 (приемная)
факс: (3499) 530-495
адрес электронной почты: oao_nap@mail.ru
к/с
БИК
Тел.:
Факс:
Адрес электронной почты:
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
Малышенко Николай Николаевич
_________________________
(подпись, М.П.)
_________________________
(подпись, М.П.)
Приложение № 1
к договору № _____ от «___» сентября 2012 г.
Расчет стоимости оказания услуг на комплекс геодезических работ по подготовке
аэронавигационной информации в системе координат ПЗ-90.02 и WGS-84
согласно требованиям регламентирующих документов РФ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование статей затрат
Ед.
изм.
Стоимость руб.
(без НДС)
НДС
Итого:
Всего:
Итого общая стоимость комплексагеодезических работ по подготовке аэронавигационной
информации в системе координат ПЗ-90.02 и WGS-84 согласно требованиям регламентирующих
документов РФ составляет: _________ руб., включая НДС 18% _________ руб.
от «ПОДРЯДЧИКА»
от «ЗАКАЗЧИКА»
Генеральный директор
ОАО «Надымское авиапредприятие»
Малышенко Николай Николаевич
_________________________
(подпись, М.П.)
_________________________
(подпись, М.П.)