СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: И. о. главного инженера Руководитель Республиканского

СОГЛАСОВАНО:
И. о. главного инженера
Государственного казенного
учреждения Республики Бурятия
"Управление капитального
строительства Правительства
Республики Бурятия"
____________________ С.В. Манхаев
«____» _________ 2013 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Республиканского
агентства по государственным
закупкам
__________________ Е.К. Олзоев
«____» __________ 2013 г.
М.П.
М.П.
Документация об открытом аукционе в электронной форме
на выполнение работ по устройству студии звукозаписи по объекту:
"Реконструкция и модернизация ГБАТД им. Х.Намсараева"
Согласовано:
Ведущий специалист ГКУ РБ
«Управление капитального строительства
Правительства Республики Бурятия»
Разработал:
Старший аналитик отдела размещения
государственного заказа Республиканского
агентства по государственным закупкам
_______________ Е.А. Хохлов
___________________ Н.А. Роксина
Согласовано:
Консультант юридического отдела
Республиканского агентства по
государственным закупкам
_______________ Б.Г. Дандарон
Согласовано:
Консультант формирования
государственного заказа и организации
публичных торгов Республиканского
агентства по государственным закупкам
_______________ И.А. Шешурёва
1
Раздел
№
1
2
3
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1.
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в действующей
редакции (далее по тексту - Закон).
Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой
частью.
Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки, должен
легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых
аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения
заказа в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения
заказа должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной форме
должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и
требованиям документации об аукционе.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1)
Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в
Техническом задании (Приложение № 1 к проекту государственного контракта), и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого
для использования товара.;
При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения
и сокращения.
Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных
характеристик (показателей) товара указывать: «не более», «не менее» и т.п., за
исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар
При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия)
участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено
параметрами товара.
Не допускается при заполнении сведений в заявке вместо указания конкретных
характеристик (показателей) товара указывать: «согласно ГОСТа, «согласно ТУ» и т.п.
Заявка участника размещения заказа также не должна содержать не конкретные
характеристики (показатели) товара, например, «должен быть» или «может быть»,
2
«вероятно», «возможно» и т.п.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика;
2) - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию,
установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона:
- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, включающее следующие виды работ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
33.3. Жилищное и гражданское строительство.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся
предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения
заказа на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона.
Оператором электронной площадки при поступлении заявки в течение одного часа
осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме,
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение
порядкового номера.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения
заказа в случае:
1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с
Законом;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в
отношении данного лота);
3
4
5
6
7
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока
подачи заявок;
5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации
участника размещения заказа).
Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с
указанием положений Закона, которые были нарушены.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор
электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание
денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в
открытом аукционе в электронной форме, в случаях предусмотренных Законом.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной
форме признается несостоявшимся.
Наименование Заказчика:
Государственное казенное учреждение Республики Бурятия "Управление капитального
строительства Правительства Республики Бурятия" (далее по тексту Заказчик)
Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б»
Контактное лицо: Роксина Наталья Анатольевна
Телефон: 8 (3012) 333-172, факс: 8 (3012) 333-199
Электронный адрес: uksprb@mail.ru
Наименование Уполномоченного органа:
Республиканское агентство по государственным закупкам (далее по тексту Уполномоченный
орган)
Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30
Контактное лицо: Хохлов Евгений Александрович
Телефон: 8 (3012) 212-444 (, факс: 8 (3012) 21-78-15
Электронный адрес: hohlovea@burzakup.ru
Предмет государственного контракта:
Выполнение работ по устройству студии звукозаписи по объекту: "Реконструкция и
модернизация ГБАТД им. Х.Намсараева"
Объем выполнения работ:
В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту государственного
контракта), проектной документацией (приложение № 2 к Техническому заданию) и Локальными
сметными расчетами (Приложение № 3 к проекту государственного контракта).
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам
работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика
Требования к качеству работ: Работы должны быть выполнены согласно строительным нормам
и правилам, прочим нормативным документам, регламентирующим производство строительных
работ, согласно условиям государственного контракта без недостатков и дефектов в соответствии
с Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту государственного контракта), проектной
документацией (приложение № 2 к Техническому заданию) и Локальными сметными расчетами
(Приложение № 3 к проекту государственного контракта), с использованием материалов
соответствующим ГОСТам, ТУ. Контроль качества должен охватывать все виды выполняемых
работ.
Требования к техническим характеристикам работ: Все выполняемые работы, их технические
характеристики, предлагаемые Участниками размещения заказа, должны соответствовать
требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, Техническому заданию
(Приложение № 1 к проекту государственного контракта), проектной документацией
(приложение № 2 к Техническому заданию) и Локальными сметными расчетами (Приложение №
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
3 к проекту государственного контракта), требованиям законодательства Российской Федерации
и Республики Бурятия, регламентирующих выполнение аналогичных работ.
Требования к безопасности работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с
российским законодательством, Техническим заданием (Приложение № 1 к проекту
государственного контракта), проектной документацией (приложение № 2 к Техническому
заданию) и Локальными сметными расчетами (Приложение № 3 к проекту государственного
контракта), с соблюдением техники безопасности и порядка на строительной площадке. Все
выполняемые работы должны быть безопасными для жизни и здоровья людей в соответствии с
действующим законодательством.
Требования к результатам работ: Соблюдение требований строительных норм и правил,
прочих нормативно-распорядительных документов, регламентирующих производство указанных
работ в Техническом задании (Приложение № 1 к проекту государственного контракта),
проектной документацией (приложение № 1 к Техническому заданию) и Локальных сметных
расчетах (Приложение № 3 к проекту государственного контракта).
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной
мере распространяется на всех участников размещения заказа.
Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме
установлен в размере: 305 456,77рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
«25» октября 2013 года в 8 часов 00 минут (местного времени)
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме
«30» октября 2013 года
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме.
«5» ноября 2013 года
(Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки)
Источник финансирования заказа:
Республиканский бюджет
Порядок формирования цены контракта.
Цена контракта, предложенная Участником аукциона при проведении открытого аукциона
в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных законом. Оплата выполняемых работ осуществляется по
цене, установленной государственным контрактом.
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения
государственного контракта.
Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других
обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по
государственному контракту.
Начальная (максимальная) цена контракта:
6 109 135,45рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Представлено в Приложении № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме в
виде сметной документации.
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с Генеральным подрядчиком.
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого
при оплате заключенного контракта.
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок его предоставления
По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения
контракта установлено в размере 1 832 740.63 рублей.
5
19
20
Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в
электронной форме самостоятельно.
Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта
не требуется.
В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
документ об обеспечении исполнения контракта.
В случае, если по каким-либо причинам на стадии исполнения контракта обеспечение стало
недействительным или стало ненадлежащим, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения
контракта.
Обеспечение исполнения Контракта возвращается Генеральному подрядчику в течение пяти
рабочих дней со дня выполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Контракту.
В случае неисполнения Генеральным подрядчиком условий Контракта обеспечение
исполнения Контракта Заказчиком не возвращается.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной
организацией должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма
заключаемого контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и
ссылки на протокол комиссии как основание заключения контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты
подписания акта о приемке выполненных работ на объекте капитального строительства по
контракту.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией
должна содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают от обязательств по
соответствующей банковской гарантии.
Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должен быть оформлен
в соответствии с требованиями, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской Федерации.
Залог денежных средств должен устанавливаться с учетом установленного общего срока
выполнения работ по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемки объекта
капитального строительства по контракту.
Банковские реквизиты, в случае если Победителем будет выбрано обеспечение
исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита):
УФК по Республике Бурятия (ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства
Республики Бурятия»), ИНН 0323082240, КПП 032601001,
р/с 40302810200002000015, л/с 05022249790 в ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г.
Улан-Удэ, БИК 048142001
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
1. соблюдение Генподрядчиком срока выполнения работ;
2. соблюдение Генподрядчиком условий выполнения работ.
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работы
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение № 1 к документации об
аукционе в электронной форме).
Место выполнения работ:
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение № 1 к документации об
6
аукционе в электронной форме).
21
22
23
24
25
Срок выполнения работ:
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение № 1 к документации об
аукционе в электронной форме).
Условия выполнения работ:
Согласно проекту государственного контракта (приложение №1 к документации об аукционе в
электронной форме), техническому заданию (приложение №1 к проекту государственного
контракта), проектной документацией (приложение № 2 к Техническому заданию)
Форма, сроки, порядок оплаты:
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение № 1 к документации об
открытом аукционе в электронной форме).
Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11
Закона
 соответствие Участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом
торгов:
 наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 г. №624, включающее следующие виды работ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
33.3. Жилищное и гражданское строительство.
 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
 неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки
на участие в аукционе;
 отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов
Участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
7
Приложение №1
к документации об аукционе в электронной форме
ПРОЕКТ
Государственный контракт № _____________
на выполнение работ по устройству студии звукозаписи на объекте:
«Реконструкция и модернизация Государственного Бурятского академического театра
драмы им. Х. Намсараева»
г. Улан-Удэ
«___»__________2013 г.
Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального
строительства Правительства Республики Бурятия», ОГРН 1020300965630, именуемое в
дальнейшем Государственный Заказчик, в лице Начальника Шабалова Сергея Геннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, ОГРН
_______________________, именуемый в дальнейшем Генеральный Подрядчик, в лице
_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», законодательства Российской Федерации, на основании результатов
размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме
и на основании решения аукционной комиссии (протокол № _____________от___________),
заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнить по заданию Государственного Заказчика
работы по устройству студии звукозаписи на объекте: «Реконструкция и модернизация
Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева»(далее - Работы) и
сдать результат Государственному Заказчику в сроки, согласно условиям настоящего Контракта, а
Государственный Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с техническим заданием
(Приложение № 1), согласно графику производства работ (Приложение № 2) и сметному расчету
(Приложение № 3).
1.3. Содержание и сроки выполнения Работ определяются в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
1.4. Работа считается выполненной после подписания актов выполненных Работ Государственным
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Генеральный Подрядчик:
2.1.1. Выполняет работы с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполняет работы в срок, указанный в п. 4.2. настоящего Контракта.
2.1.3. Передает результат работ Государственному Заказчику.
2.1.4. Обеспечивает производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической
документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.), техническому заданию, а также в
соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Выполняет работы собственными силами, или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков)
за свой счет.
8
2.1.6. Участвует в приеме-передаче выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего
Контракта.
2.1.7.Предоставляет сертификаты, паспорта и исполнительную документацию обязательные для
данного вида работ на русском языке, и иные документы, подтверждающие качество выполненных
работ, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.8. За свой счет исправляет по требованию Государственного Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения работ Генеральный Подрядчик допустил отступление от
условий Контракта, ухудшившее качество работ, в течение 10 (десяти) дней.
2.1.9. Несет ответственность перед Государственным Заказчиком за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными третьими лицами
(субподрядчиками), за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков производства
работ. Также несет ответственность за наличие у третьих лиц (субподрядчиков) допуска к
выполняемым работам (наличия свидетельства выданного саморегулируемой организацией в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, о
допуске к определенному виду или видам работ в соответствии с предметом настоящего
Контракта, лицензий и т.д.), в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Государственный Заказчик:
2.2.1. Поручает Генеральному подрядчику выполнение работ согласно п. 1.1. настоящего
Контракта.
2.2.2. Принимает выполненные Генеральным Подрядчиком работы в соответствии с разделом 4
настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик
выполненных работ, подписывает акты выполненных работ.
2.2.3. Оплачивает выполненные работы в срок, указанный в п. 3.2. настоящего Государственного
контракта.
2.2.4. Проверяет ход и качество работы, выполняемые Генеральным Подрядчиком, не вмешиваясь
в его хозяйственную деятельность.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Государственного контракта составляет____________ ()рублей 00копеек, и является
неизменяемой на весь период действия настоящего Государственного контракта. В том числе НДС.
3.2. Оплата выполненных работ осуществляется после выполнения работ, в течение 10 дней с
момента подписания Генеральным Подрядчиком и Государственным Заказчиком актов
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и
получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального
подрядчика, указанный в настоящем Государственном контракте. В случае изменения расчетного
счета Генеральный Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом
Государственному Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае
все риски, связанные с перечислением Государственным Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте счет Генерального Подрядчика несет Генеральный Подрядчик.
3.3. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Государственного контракта,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в соответствии с настоящим
Государственным контрактом (Приложение № 3).
4.2. Работы должны быть выполнены Генеральным Подрядчиком с момента подписания
настоящего Контракта в течение 5 (пяти) месяцев и ее результаты сданы Государственному
Заказчику по актамвыполненных работ, оформленным по унифицированной форме № КС-2, а
также передается справка стоимости выполненных работ по форме № КС-3, и документы,
необходимые для их оплаты.
9
4.3.Справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 предоставляется на основании смет
выполненных базисно-индексным методом в соответствии расчета цены настоящего Контракта, с
указанием договорного коэффициента.
4.4. Генеральный Подрядчик несет ответственность за полноту и достоверность представленной
Государственному Заказчику отчетной документации по выполненным работам.
4.5. Заказчик обязан в течение 10 дней после получения от Генерального Подрядчика извещения об
окончании работ, либо по истечении срока настоящего Контракта, с участием Генерального
Подрядчика осмотреть и принять работу и ее результат по акту приема-передачи.
4.6. При выявлении недостатков в выполненных Генеральным Подрядчиком работах, в
зависимости от их существенности, Государственный Заказчик составляет акт:
а) о невыполнении работ и невозможности (нецелесообразности) ее продолжения;
б) о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения, но не более 20 календарных дней.
Если недостатки были допущены по вине Генерального Подрядчика, то устранение недостатков
осуществляется за счет средств Генерального Подрядчика.
4.7. В случае отсутствия замечаний к выполненным работам Государственный Заказчик в течение
20 (двадцати) рабочих дней, начиная со дня получения акта приема-передачи, подписывает и
передает его Генеральному Подрядчику.
4.8. Моментом исполнения обязательств Генеральным Подрядчиком по выполнению работ
согласно настоящему Контракту считается факт передачи выполненных работ Государственному
Заказчику, подтвержденный актами выполненных работ, подписанный Государственным
Заказчиком.
4.9. Уборка территории помещений после выполнения работ производится силами Генерального
Подрядчика или за его счет.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Контрактом, Генеральный Подрядчик
вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
Государственный Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Генерального Подрядчика.
Государственный Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполнения
работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из республиканского
бюджета.
5.3. В случае просрочки выполнения Генеральным Подрядчиком своих обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по
настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/100 действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
5.4. Генеральный Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Государственного Заказчика.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Генеральный Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
10
действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и
дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 24 месяца с
момента подписания актоввыполненных работ.
6.3. Генеральный Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в
пределах гарантийного срока.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 6.3 настоящего Контракта
недостатков эксплуатирующая организация должна заявить о них Генеральному Подрядчику в
разумный срок.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта Генеральный Подрядчик передает в форме,
безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному Заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения настоящего
Контракта. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта из перечисленных в настоящей
части способов определяется Генеральным Подрядчиком самостоятельно.
7.2. Обеспечение исполнения Контракта в размере__________() рублей 00копеек, Генеральный
Подрядчик представляет Государственному Заказчику до подписания сторонами настоящего
Контракта.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам на стадии исполнения настоящего Контракта
обеспечение стало недействительным или стало ненадлежащим, Генеральный Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Государственному Заказчику иное
надлежащее обеспечение исполнения настоящего Контракта.
7.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта возвращается Генеральному Подрядчику в
течение пяти рабочих дней со дня окончания срока его предоставления.
7.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта Государственным Заказчиком не
возвращается в случае неисполнения Генеральным Подрядчиком обязательств по настоящему
Контракту.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после
заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон
своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с
момента ее получения.
9.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом
Республики Бурятия.
9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
10.3. При расторжении настоящего Контракта Государственный Заказчик обязан:
- принять фактически выполненные работы Генеральным Подрядчиком с надлежащим качеством
на момент расторжения настоящего Государственного контракта;
- в течение пяти рабочих дней после получения от Генерального Подрядчика подписать акты
приема выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3
или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления акта приема выполненных работ и справки о стоимости
выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 оплатить фактически выполненные Генеральным
Подрядчиком работы.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они
подготовлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
11.3. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Техническое задание;
Приложение № 2 График производства работ;
Приложение №3 Сметный расчет.
11.4. Генеральный Подрядчик применяющий упрощенную систему налогообложения должен
выполнить сметный расчет с учетом предусмотренных для данных организаций коэффициентов и
норм (без учета НДС).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
12
Заказчик:
Генеральный Подрядчик:
ГКУ РБ «Управление капитального
строительства Правительства Республики
Бурятия»
670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Смолина , 54 «Б»
ИНН 0323082240 КПП 032601001
УФК по Республике Бурятия
л/с 03022249790
р/с 40201810700000000003 в ГРКЦ НБ
Республики Бурятия Банка России
г. Улан-Удэ БИК 048142001
Начальник
_____________ С.Г. Шабалов
_____________ (
).
Приложение № 1
к проекту государственного контракта
Согласовано:
Министр культуры
Республики Бурятия
______________Т.Г. Цыбиков
«____»_____________2013 г.
Утверждаю:
Заместитель начальника
ГКУ РБ «УКС ПРБ»
__________С.В. Манхаев
«_____»___________2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по устройству студии звукозаписи объекту «Реконструкция и модернизация
Государственного Бурятского академического театра драмы им Х.Намсараева».
№
п/п
Перечень основных данных и
требований
1
2
1. Наименование
строительства
объекта
Содержание основных данных и требований
3
«Реконструкция и модернизация Государственного
академического театра драмы им. Х. Намсараева»
Бурятского
2. Основания
для
проведения
открытого аукциона
Закон Республики Бурятия от 22.12.2013 г. № 3136-IV «О
республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов»
3. Государственный Заказчик
Государственное казенное учреждение Республики Бурятия
«Управление капитального строительства Правительства Республики
Бурятия»
4. Адрес, контактные телефоны
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 «Б»,
тел/факс (3012) 333-199
5. Способ проведения торгов
Открытый аукцион в электронной форме
13
6. Предмет открытого аукциона
Выполнение работ по устройству студии звукозаписи по объекту
«Реконструкция и модернизация
Государственного Бурятского
академического театра драмы им. Х.Намсараева.
7. Вид строительства
Реконструкция и модернизация
8. Наименование
работ
государственному заказу
9. Местонахождение
строительства
по
объекта
г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева,38
Перечень работ
Выполнить работы согласно проектной документации:
1.Выполнить отделочные работы по устройству студии,
2.Смонтировать:
2.1. Звуковое оборудование;
2.2. Электрооборудование;
2.3. Кондиционирование,
3. Выполнить пусконаладочные работы оборудования.
Срок выполнения работ
С момента заключения государственного контракта - 60 календарных
10.
12.
Выполнение работ по устройству студии звукозаписи по объекту
«Реконструкция и модернизация Государственного Бурятского
академического театра драмы им. Х. Намсараева.
дней.
13.
Требования к качеству работ
Работы
должны
соответствовать
проектной
документации,
техническому заданию, строительным нормам и правилам, прочим
нормативным
документам,
регламентирующим
производство
строительных работ, согласно условиям государственного контракта
без недостатков и дефектов. В случае их выявления
в
период
выполнения работ устранение в кратчайшие сроки, в период
эксплуатации - в гарантийный срок эксплуатации.
Требования к результатам работ
Работы должны быть выполнены согласно проектной документации
и государственному контракту
Требования к безопасности
выполнения работ
Обеспечение
подрядной
организацией
безопасных
производства работ и порядка на строительной площадке.
Источники финансирования
Республиканский бюджет
17.
Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата производится за счет средств республиканского бюджета по
форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Генерального Подрядчика по указанным им
банковским реквизитам, по факту подписания актов выполненных
строительно-монтажных работ, в течение десяти банковских дней.
18.
Форма
представления
результатов работ
По промежуточным этапам работ – представление
унифицированных форм КС-2 и КС-3 и
документации.
19.
Гарантийный срок эксплуатации
24 месяца со дня подписания актов выполненных работ.
20.
Допуск СРО
33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
33.3. Жилищное и гражданское строительство.
14.
15.
условий
16.
Начальник ПТО ГКУ РБ «УКС ПРБ»
Н.А. Булдакова
Директор ГБАДТ им. Х. Намсараева
Д.Ж. Балданов
Гл. инженер ГБАДТ им. Х. Намсараева
Исполнил:
Ведущий специалист ОГРЗ
исполнительной
С.И. Цыбикжапов
Н.А. Роксина
14
15
Приложение №1 к техническому заданию
Технические характеристики оборудования студии звукозаписи
ГБАТД им. Х. Намсараева
№
Наименование
Колво, шт.
Характеристики
1
Студийный монитор
Adam S3X-H
(или эквивалент)
2
Студийный монитор: Вуфер 2 x 186мм (7"")
Midrange 116мм (4,5"")
Твиттер
АЧХ (± 3 дБ) 32Гц – 50кГц
Панель Input/HF gain, Hi/Lo EQ
Встроенные усилители:
Woofer:2 x 250W / 300W
Midrange: 250W / 350W
Tweeter: 50W / 100W
Входы:
Аналоговый: Балансный XLR
Цифровой (доп.): AES/EBU + SPDIF
Размеры:
Высота не менее 280 мм и не более 285 мм
Ширина не менее 530 мм и не более 535 мм
Глубина не менее 320 мм и не более 325 мм
2
Студийный монитор
ближнего поля KRK
RP103G2
(или эквивалент)
2
3
DSP-плата UNIVERSAL
UAD-2 Quad Omni
(или эквивалент)
1
Конфигурация: трехполосная АС
Тип: активный студийный монитор
НЧ динамик: 10"" армированная стеклоткань
4"" композитный среднечастотный динамик
ВЧ динамик: 1"" твитер с мягким диффузором купольного типа и
неодимовой магнитной системой.
Частотная характеристика: 31Гц – 20кГц
Уровень максимального звукового давления: 113 дБ
Усилитель: класса A-B
Мощность: 140W
ВЧ: 30W
СЧ: 30W
НЧ: 80W
Входное сопротивление: 10 Ком, балансный
Корректировка ВЧ: -2dB, -1dB, 0, +1dB
Корректировка НЧ: -2dB, -1dB, 0, +1dB
Регулятор громкости: -30дБ - +6дБ
Индикатор питания
Вход:
RCA: небалансный
1/4: балансный 1/4"" TRS
XLR: балансный
Питание: 110V-120V / 220V-240V (50Hz - 60Hz) или 100V (50Hz - 60
Hz)
Корпус MDF, покрытый черным винилом
Фирменный щелевой фазоинвертер
Размеры:
Высота не менее 540 мм и не более 545 мм
Ширина не менее 325 мм и не более 340 мм
Глубина не менее 365 мм и не более 370 мм
Вес: 21 кг
это профессиональная DSP плата, являющаяся незаменимой рабочей
лошадкой современного микширования и обработки аудио
DSP-плата с комплектом плагинов 2: 34 л
лицензионных плагина уже включены в пакет
Ваучер на 50$
16
Слот PCI Express (Совместимость с PCIe 2.0)
Не менее 4 процессора Analog Devices SHARC 21369
Производительность по сравнению с процессорами UAD-1: 2.5X(Solo),
5X(Duo), 10X(Quad)
Поддержка не менее 4 карт в одном компьютере
4
Программный софт
Apple (MB795) Logic
Studio 9 Retail
1
5
16-ти канальный
сумматор AMS
NEVE8816
(или эквивалент)
1
6
DSD-декордер KORG
MR-1000
(или эквивалент)
1
Поддержка Mac OS X Tiger(10.4), Leopard(10.5) and Windows XP/x64,
Vista32/64
Поддержка VST и AU
Частота дискредитации 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Оптимизированные драйверы под современные мультипроцессорные
системы.
В состав набора вошли пакеты, MainStage 2, Compressor 3.5 и
WaveBurner 1.6.
Кроме того, в пакет Logic Studio теперь включены все 6 наборов
зацикливаемых отрезков со всеми встроенным спецэффектами, а также
музыкальные заготовки с объемным звучанием, сэмплы формата
EXS24 и файлы импульсных характеристик звука. Logic Pro 9 – стал
лучше приспособлен для работы с гитарой. Специально для студийных
и концертных записей гитаристов в пакет включены модули Amp
Designer, моделирующий каскад гитарного усилителя, и Pedalboard,
имитирующий запуск эффектов с помощью педали. Также в пакете
Logic Pro 9 представлены новые гитарные эффекты, которые раньше
были доступны только в имитаторе рок-группы GarageBand из набора
iLife '09'.
Профессиональная программа для работы со звуком. Эквивалент не
предусмотрен, так как пакет Apple Logic Studio 9 создан для
звукового обеспечения театров, студии звукозаписи.
Пакет Apple Logic Studio 9 совместима только с системным блоком
Apple Mac Pro 8-Core 2.93 ГГц, в связи с тем, что основное системное
требование наличие предустановленной операционной системы Apple
Macintosh.
Собранный и настроенный вручную, 16-канальный суммирующий
микшер для использования в профессиональных студиях
применяющих компьтеризированные системы
Классическая аналоговая трансформаторная топология MIX шины
NEVE
Мгновенный вызов настроек, сохраняемых на PC или MAC по USB
Не менее 16 каналов входов и дополнительные входы AUX
управляются Cue, Level, Pan, Solo и Mute
Точки вставки Mix Insert
Мгновенный вызов параметров настройки, сохраняемых на PC или
Mac через USB
insert cуммы и разности с контролем ширины Stereo
Раздельные уровни Monitor и Cue
Main и Alt speaker outs
talkback
возможно подключение нескольких 8816 Summing Mixer для
расширения числа каналов
размер в рэке 2U
2 track return, и вход iPod
Выходы на наушники на передней и задней панели
Опционально возможна карта цифрового выхода; 44.1kHz to 192kHz, и
DSD, размер в рэке 2U,
Размеры: 390мм х 88мм,
Вес: 7 кг.
Секция Записи
Количество дорожек записи/чтения: 2
Форматы записи: PCM (.wav) BWF-совместимый
44.1 кГц @ 16/24 бит, 48 кГц @ 16/24 бит, 88.2 кГц @ 24 бит,
96 кГц @ 24 бит, 176.4 кГц @ 24 бит, 192 кГц @ 24 бит,
1-битный формат @ 2.8 МГц / 5.6 МГц
DSDIFF (.dff), DSF (.dsf), WSD (.wsd)
Запись: Максимум 60 часов @ 44.1 кГц / 16 бит (жесткий диск 40 Гб)
Максимум для непрерывной записи 5 час 59 мин 59 секунд
Количество проектов: До 200 для каждого из форматов
Метки: До 100 меток на проект (метки безымянные)
USB-функциональность: Подключение к компьютеру в качестве
внешнего USB-диска
Редактирование: Переименование, удаление, защита
Общие параметры
Дисплей; 160 х 104 пкс, жидкокристаллический, с подсветкой
17
7
Звуковой модуль
Yamаha Motif Rack XC
(или эквивалент)
1
8
Цифровое пианино MAudio ProKeys 88
(или эквивалент)
1
Питание: Адаптер для подключения к сети
Восемь батарей размера АА (щелочные LR6, оксиридовые
(oxyride) или перезаряжаемые никель-металгидридные
(Ni-MH), приобретаются отдельно)
Энергопотребление: 7 Вт
Высота не менее 192мм и не более 195мм
Ширина не менее 170мм и не более 175мм
Глубина не менее 56мм и не более 60мм
Вес: 1.0 кг (без батарей)
Основные параметры
Диапазон частот: 10 Гц…20 кГц ±1 дБ @ 44.1 кГц / 48 кГц
10 Гц…40 кГц ±1 дБ @ 88.2 кГц / 96 кГц / 176.4 кГц / 192 кГц
10 Гц … 100 кГц (1-бит)
Сигнал/шум: 96 дБ (типичный) @IHF-A
Коэффициент нелинейных искажений: 0.008% (типичный), 20 Гц … 20
кГц
АЦ-преобразование: 2.8224 МГц / 5.6448 МГц (1-бит), 24 бит (PCM)
ЦА-преобразование: 2.8224 МГц / 5.6448 МГц (1-бит), 24 бит (PCM)
Входы
Тип соединения: XLR-3-31 (фантомное питание +48 В, отключаемое)
1/4” TRS (симметричный)
Входное сопротивление: 4.5 кОм (XLR) / 68 кОм (TRS)
Номинальный уровень: –60 dBu … –28 dBu, XLR (симметрия)
–26 dBu … +4 dBu, 1/4” TRS (симметрия)
–26 dBV … –6 dBV, 1/4” TRS (несимметрия)
Максимальный уровень: –16 dBu, XLR (симметрия)
+16 dBu, 1/4” TRS (симметрия)
+6 dBV, 1/4” TRS (несимметрия)
38 Korg MR-1000. Руководство пользователя
Выходы
Тип соединения: RCA (несимметричный) / XLR-3-32 (симметричный)
Номинальный уровень: –6 dBV / +4 dBu
Максимальный уровень: +6 dBV / +16 dBu
Сопротивление: 47 кОм или более / 600 Ом или более
Наушники
Тип соединения: 1/4” стерео TRS
Сопротивление: 16 Ом или более
Максимальный уровень: 50 мВ + 50 мВ @ 32 Ом
USB
Тип соединения: Тип B
Формат: USB 2.0 совместимый USB mass storage
Поддерживаемые ОС: Windows ME, 2000 и выше / Mac OS 9.0.4 и
выше.
Звуковой модуль 1U/128 нот полифония/тон генератор AWM2/355MB
ROM 2670 волновых форм/тембры:1,024 Normal Voices + 64 Drum Kits,
GM: 128 Normal Voices + 1 Drum Kit, User: 128 x 3 Normal Voices + 32
Drum Kits/`эффекты: Reverb не менее 9 типов. Chorus 22 типа. Insertion
A/B 53 типа, Master эффект не менее 9 типов, Master EQ 5полос, Part
EQ 3полосы/арпеджиатор 6633 типа/карта расширения mLAN16E2
опционально/MIDI IN/OUT/THRU/USB TO HOST/DIGITAL OUT/
Высота 480мм
Ширина 44мм
Глубина 379,4мм
Вес: не менее 4,2 кг.
88 полноразмерных клавиш
тип механики: активная рояльная (hammer-action);
чувствительность к скорости нажатия, три вида кривых velocity;
64 Мб ПЗУ с семплами
Не менее 14 тембров;
до трех семплов на каждую клавишу в зависимости от значения
громкости для одного инструмента;
эффект-процессор: три пресета ревера, два пресета хоруса и тремоло;
126-голосная полифония;
режимы: single, split и layer;
2 колеса: pitch bend и modulation;
3 фейдера: volume, split и layer;
18
9
Ламповый 2-канальный
преамп/компрессор/эква
лайзер
TL AUDIO 5021 IVOR 2
(или эквивалент)
1
10
Процессор эффектов TC
ELECTRONIC M-ONE
XL
(или эквивалент)
1
разъёмы для подключения педалей: sustain, sostenuto и expression
(sustain педаль входит в комплект);
кнопки октавного сдвига и транспонирования по полутонам;
ЖК-экран;
сигнал/шум аналогового выхода 107 дБ;
динамический диапазон 108 дБ;
MIDI-выход, MIDI-вход;
выход на наушники, разъем 1/4"" TRS;
питание через USB или от внешнего блока питания (входит в
комплект);
Размеры:
Высота не менее 1420мм и не более 1425мм
Ширина не менее 140мм и не более 150мм
Глубина не менее 320мм и не более 325мм
Вес - 21 кг.
2-канальный ламповый компрессор осуществляет динамическую
обработку сигнала, придавая обрабатываемому звуку мягкость и
замечательную ламповую теплоту. Каждый канал компрессора
обеспечивает полностью независимое управление входным и
выходным усилением, порогом и коэффициентом компрессии, а также
компенсирующим усилением. Времена атаки и восстановления
переключаются между значениями “быстро” и “медленно”.
В режиме экспандер/гейта регулируется порог
экспандирования/гейтирования. Процесс компрессии наглядно
отображается на VU-индикаторах, с помощью которых вы можете
следить за изменением выходного уровня или степени компрессии.
Компрессор может работать как в монофони ческом двухканальном,
так и в стереофоническом режимах. На каждом из каналов имеется
переключатель Bypass. На передней панели прибора расположен
дополнительный инструментальный вход. Линейные входы и выходы
выполнены как на сбалансированных разъемах XLR, так и на
несбалансированных джеках. 19” rack mounting, не более 2U,
Аналоговые входы
Разъемы XLR симметричный.
Полное сопротивление 21 кОм/13 кОм, симметр./несимм.
Максимальный входной уровень +24 dBu
Максимальный входной уровень 0 dBu (для 0 dBFS)
Чувствительность, при запасе 12 дБ от -12 dBu до +12 dBu
Аналого-цифровое преобразование 24 бит (с 128-кратной
передискретизацией)
Задержка АЦ преобразования: 0,65/0,70 мс при 48/44.1 кГц
Динамический диапазон не менее 100 дБ
THD 0,025 %, на 1 кГц
Диапазон рабочих частот 20 Гц - 20 кГц, +0/-0,1 дБ на 48 кГц
Переходные помехи < -95 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Аналоговые выходы
Разъемы XLR симметричный.
Полное сопротивление 40 Ом
Максимальный выходной уровень +20 dBu
Диапазон выходного уровня по FS 14/8/2 dBu
Цифро-аналоговое преобразование 24 бит (с 128-кратной
передискретизацией)
Задержка ЦА преобразования: 0,63/0,68 мс при 48/44.1 кГц
Динамический диапазон 104 дБ
THD 0,002 %, на 1 кГц
Диапазон рабочих частот 20 Гц - 20 кГц, +0/-0,5 дБ на 48 кГц
Переходные помехи < -100 дБ (20 Гц - 20 кГц)
Цифровые входы и выходы
Формат S/PDIF
Разъемы коаксиальные, RCA
Форматы EIAJ CP-340, IEC 958, S/PDIF (24 бит)
Частота дискретизации 44,1 / 48 кГц
Диапазон рабочих частот DC - 23,9 кГц, +/-0,01 дБ на 48 кГц
Полная задержка 0,1 мс при 48 кГц
Интерфейс управления
MIDI In/Out/Thru, 5-контактные разъемы
19
11
Студийный микрофон
Октава МКЛ-5000
(или эквивалент)
1
12
Вокальный
конденсаторный
микрофон DPA
Microphones 4041-S
(или эквивалент)
1
13
Усилитель для
наушников Tascam MH-8
(или эквивалент)
1
Педальный переключатель гнездо ""джек"" 1/4 дюйма
Общие параметры
Отделка корпуса анодированный алюминий (панель), окрашенная
сталь (шасси)
ЖК-дисплей не менее 23 символа, 280 иконок
Вес не более 1,85 кг
Напряжение питания 100 240 В, 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность не менее 15 Вт
Рабочая температура 0 - 50°C
Температура хранения от-30 - до 70°C
Влажность неконденсированная, макс 90 %
Соответствие стандартам EMC EN 55103-1, EN 55103-2 и др.
Безопасность: Сертификаты EN 60065, UL 1419"
Направленность: кардиоида, восьмёрка, круг
Рабочий диапазон частот: 20-20000 Гц
Чувствительность по свободному полю на 1 кГц: > 12 мВ/Па
Уровень эквивалентного звукового давления, обусловленный
собственным шумом: < 14 дБ
Модуль полного электрического сопротивления: 400±80 Ом
Рекомендуемый входной импеданс усилителя: 1000 Ом
Уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц,
125 дБ
Питание: от БП-100 В
Тип разъема: XLR-5
Температурный диапазон: +5/+45 °C
Диаметр не менее 64 мм и не более 65 мм
Длина не менее 205 мм и не более 210 мм
Вес: 1,1 кг
Направленность, тип: Круговая, конденсаторный
Частотный диапазон: ±2 дБ: 4041-SP: 20 Гц - 20 кГц
4041-S / 4041-T2: 10 Гц - 20 кГц
Чувствительность: ±2 дБ: 4041-SP: 70 мВ/Па
4041-S: 90 мВ/Па
4041-T2: 85 мВ/Па
Сопротивление: не менее 200 Ом
Максимальное SPL: 4041-SP: 134 дБ
4041-S / 4041-T2: 144 дБ
Уровень шума: А-взвешенный: 4041-SP: 8 дБ
4041-S: 7 дБ
4041-T2: 9 дБ
Динамический диапазон: 4041-SP: 118 дБ
4041-S: 119 дБ
4041-T2: 117 дБ
Разъем / кабель: 3-pin XLR-M
Питание: 4041-SP: фантомное 48 В
4041-S / 4041-T2: 130 В
Диаметр х длина:
Диаметр не менее 24 мм и не более 25мм
Длина не менее 170 мм и не более 175
Доп. данные:
Соотношения сигнал/шум на 1 кГц при 1 Па (94 дБ SPL):
4041-SP 86 дБ,
4041-S 87 дБ,
4041-T2 85 дБ
Коэффициент нелинейных искажений (К.Н.И.):
4041-SP < 0.5% до 120 дБ SPL peak, <1% до 126 дБ SPL peak
4041-S 0.5% до 120 дБ SPL peak
4041-T2 <0.5 % до 120 дБ SPL peak, 1% до 126 дБ SPL peak
Передаточная способность кабеля: До 100 м Диаметр капсюля: 24
мм"
Тип: Профессиональный 8-и канальный усилитель для наушников
Размер: 1U
Контроль сигнала: с двух общих входов и с индивидуального входа
Максимальная выходная мощность каждого канала: 2x250мВт на
нагрузке 32 Ома
Вход 1: XLR и TRS Jack
20
14
Наушники закрытого
типа Sennheiser HD215 II
West
(или эквивалент)
8
15
Наушники для сведения
Sennheiser HD650
(или эквивалент)
1
16
Регулируемая подставка
под студийные
мониторы QUIK LOK
BS300
(или эквивалент)
4
17
AKG PF80
ветрозащита студийная
(или эквивалент)
2
18
Стойка "журавль" для
студийных микрофонов
SOUNDKING DD051B
(или эквивалент)
1
19
Телескопическая,
микрофонная стойка
K&M 25600-300-55
(или эквивалент)
8
20
Процессор эффектов
LEXICON MX 400
(или эквивалент)
1
Вход 2: XLR и 2xRCA
Прямой вход: для каждого из 8 выходов
Регулировка уровня сигнала:
для каждого из двух общих входов
Индикация сигнала и перегрузки: для двух общих входов и каждого из
выходов
вес: не более 3 кг;
Тип: закрытые, динамические
Диапазон частот: 12 – 22000 Гц
Сопротивление: 32 Ом
SPL (1 кГц, 1 Вт RMS): 112 дБ
КНИ: < 0,2 %
Разъем: джек 3,5 мм, адаптер на джек 6,3 мм
Длина кабеля: не менее 3 м и не более 3,5 м
Вес (без кабеля): 280 г
Номинальный (1 кГц) импеданс - 300 Ом
Контактное давление - 2,5 Ньютона
Вес без кабеля - 260 г
Разъём
штатно 1/4"" (6,3 мм),
переходник на 1/8"" (3,5 мм)
Принцип излучения звука
динамические, открытого типа
Взаимодействие с ухом
корпус полностью охватывает ухо
Длина кабеля – не менее 3 м
Диапазон воспроизводимых частот
16 — 30 000 Гц (-3 дБ)
10 — 39 500 (-10 дБ)
Уровень звукового давления (SPL) – не менее 103 дБ (1 Вольт rms)
Коэффициент гармоник (THD, 1 кГц) - 0,05 %
Высота не менее 83 см и не более 115 см, цвет – чёрный
размер площадки: не менее 23 см и не более 25 см,
не менее 5 фиксированных вариаций по высоте: 83, 91, 99, 107, 115 см.
Размер основания: не менее 450 мм и не более 455 мм
Грузоподъемность: 57 кг.
Вес: 4.8 кг.
Круглый экран на креплении `Gooseneck`
со струбциной.
Ветрозащита для вокальных студийных микрофонов.
Крепится с помощью струбцины.
Крепление к любой напольной микрофонной стойке или пантографу.
Высота не менее 40см и не более 45см
Ширина не менее 2см и не более 2,5см
Глубина не менее 23см и не более 25см
вес: 0,35 кг;
Высота - не менее 150 и не более 350 см,
Сталь, черная: Усиленная микрофонная стойка типа "журавль" для
студийных микрофонов.
Металлические узлы.
Повышенная устойчивость.
Регулируемая высота: не менее 1500мм и не более 3500мм.
Регулируемый вылет "журавля" не менее 1200мм и не более 2500мм.
Материал: сталь.
Цвет: черный.
Телескопическая, микрофонная стойка:
Вес – не более 3,4 кг.
Высота: не менее 970мм и не более 980мм (сложенная),
не менее 1640 мм и не более 1650 (разложенная)
Длина стрелы: не менее 600мм и не более 610мм (сложенная),
не менее 955мм и не более 965мм (разложенная)
Доступные цвета - Черный: 25600-300-55"
Тип: 4-канальный ревербератор/процессор эффектов, стерео/surround,
4-in x 4-out, LCD экран
Эффекты:не менее 17 типов реверберации, не менее 7 типов задержек,
21
21
Ультра-тонкая
клавиатура Apple Logic
Pro & Express Ultra Thin
Alu Keyboard или
эквивалент
1
22
Компактный DAW
контроллер Avid Artist
Mix
(или эквивалент)
1
компрессор и де-эссер dbx, модуляционные эффекты"
Аудиовходы:
Разъем: (2) симметричные или несимметричные 1/4” TRS (MX400), (2)
симметричные XLR (MX400XL)
Входное сопротивление: 20 kOhms (симметричный вход), 10 kOhms
(несимметричный вход)
Уровень входа сигнала: +4 dBu номин., +20dBu макс при 48кГц или
44,1кГц
АЦП: 24 бита, 48кГц 128х пересемлирование
Цифровой вход и выход:
Разъем: Свободный РСА фоно(S/PDIF)
Частота дискретизации: не мене 44,1 кГц и не более 48кГц
Частотная характеристика: 10Гц to 22кГц ±0.5 дБ при 48кГц
Мощьность:230 В, 18 Вт
Интерфейс управления:
USB: USB 1.0 для MX-Edit Editor/Librarian и VST / Audio Units
плагинов
MIDI: Вход/выход 5 пиновый DIN
Высота не менее 48см и не более 50см
Ширина не менее 4,5см и не более 5см
Глубина не менее18см и не более 20см
вес: 2,6 кг;
Ультра-тонкая клавиатура для работы в Apple Logic Pro and Express.
Клавиатура позволяет быстро и эффективно осуществлять монтаж за
счет присутствия большого количества назначенных командных
клавиш, предоставленных производителем ПО. Постоянный выбор
нужных функций в меню при помощи мыши замедляет процесс
работы.
Не менее 40 клавиш
Ширина не менее 600мм и не более 610мм
Глубина не менее 290мм и не более 295мм
Совместимость с Apple (MB795) Logic Studio 9 Retail
(EuCon, HUI, Mackie Control протоколы). 8 моторизированных
фейдеров, 8 вращающихся регуляторов, OLED дисплей. Возможность
создания системы из нескольких MC Mix и одним MC Control.
Поворотные энкодеры, чувствительные к нажатию (8) и кнопки
Select/On
Cенсорные моторизированные фейдеры (8)
Кнопки Запись/Автоматизация (Record/Automation)
Кнопки Выбор/Назначение (Select/Assign)
Ручка управления назначениями клавиш (Set Selector Keys)
Кнопки функций (Shift Keys)
Jack-разъем для подключения педали
Ethernet порт
Кнопка переключения между приложением/рабочей станцией
(Application/Workstation Change)
Кнопки переключения Solo/Mute/Transport
Кнопки навигации по трэкам
LCD-дисплей "
Системные требования:
Windows:
Windows 7 Home Premium, Professional, или Ultimate (32- или 64-bit)
Процессор 1 GHz или быстрее 32-bit (x86) или 64-bit (x64)
1 свободный 10/100/1000 Base-T Ethernet порт
Не менее 1 Гб (32-bit) или 2 Гб(64-bit) оперативной памяти
500 Мб свободного пространства жесткого диска для полной
установки.
Мас:
Mac OS X 10.5 или выше
Apple Mac на базе процессора Intel (Power PC — не поддерживаются)
1 свободный 10/100/1000 Base-T Ethernet порт
Не менее 1 Гб оперативной памяти
500 Мб свободного пространства жесткого диска для полной установки
Высота не менее 420мм и не более 425мм
Ширина не менее 238мм и не более 240мм
22
23
Компактный DAW
контроллер Avid Artist
Control V2
(или эквивалент)
1
24
FireWire-интерфейс Lynx
LT-FW LynxStudio
(или эквивалент)
1
25
Aurora 16 - 16-канальный
ЦАП/АЦП 24бит/192кГц LynxStudio
(или эквивалент)
1
26
Студийный ламповый
микрофон Brauner VM-1
(или эквивалент)
1
Глубина не менее 30мм и не более 35мм
вес: 2,2 кг;
Компактный контроллер четыре фейдера,
цветной сенсорный дисплей,
не менее 12 назначаемых многофункциональных клавиш, колесо
органы управления транспортными функциями.
не менее 8 вращ. Регуляторов
Интерфейс Lynx LT-FW - предназначен для прямого подключения к
компьютеру многоканальных рэковых конверторов Lynx Aurora 8 и
Aurora 16, включая портативные компьютеры Apple и PC.
Разрядность цифро-аналогового преобразования: не менее 24 Бит.
Разрядность аналого-цифрового преобразования: не менее 96 кГц
(стерео режим)
Количество портов (FireWire):не менее два (2) порта.
Поддержка многоканальных форматов аудио: поддержка 5.1 и 7.1.
Количество каналов:
- 32 канала аналоговых входов\выходов при сэмплинге в 96 (кГц).
- 32 канала цифровых входов\выходов при сэмплинге в 96 (кГц).
- При сэмплинге в 192 (кГц) количество доступных каналов
сокращается до 16(ти).
Тип интерфейса: FireWire 400 (IEEE-1394a), разъем – 6 (pin).
Совместимость: рэковые конверторы Lynx Aurora 8, Aurora 16.
Дополнительные утилиты: программное обеспечение – «Lynx Aurora
Remote Control».
Особенности FireWire интерфейса:
- Два (2) порта карты, в будущих прошивках, дают возможность
соединения конверторов, оборудованных «LT-FW» (Aurora) в цепочку.
- Возможность обновления программной прошивки по шине —
FireWire.
16-канальный ЦАП/АЦП 24-бит/192кГц в рэковом корпусе размера 1U.
Одновременное использование 16 каналов аналогового ввода/вывода и
16 каналов AES/EBU.
24 бит/192 КГц для аналогово-цифрового или цифро-аналогового
преобразования.
192 КГц AES/EBU I/O поддерживается в режимах одного или двух
кабелей.
Компактная конфигурация - модуль (размером 1 юнит) монтируется в
стойку.
Широкие возможности дистанционного управления - при помощи
Слот расширения и других интерфейсов, в том числе находящихся еще
в стадии разработки.
Встроенный цифровой микшер обеспечивает гибкую маршрутизацию
входов/выходов.
Технология Lynx SynchroLock для уничтожения джиттера.
Одновременное использование 16-ти каналов аналогового
ввода/вывода и 16 каналов AES/EBU.
- 24 бит/192 КГц для аналогово-цифрового или цифро-аналогового
преобразования.
- 192 КГц AES/EBU I/O поддерживается в режимах одного или двух
кабелей.
- Компактная конфигурация - модуль (размером 1 юнит) монтируется в
стойку.
- Широкие возможности дистанционного управления - при помощи
- Слот расширения и других интерфейсов, в том числе находящихся
еще в стадии разработки.
- Встроенный цифровой микшер обеспечивает гибкую маршрутизацию
входов/выходов.
- Технология для уничтожения життера
вес: не более 5,4 кг;
Эквивалентный шум <11 дБ (IEC651)
Сигнал-шум> 83 дБ (1 Па / 1 кГц-кардиоидный)
Чувствительность 28 мВ / Па-кардиоидный
Шаблон все, бесступенчатый
Частотный диапазон 18 Гц - 24 кГц
Максимальный уровень звукового давления 142 дБ
Блок питания 115 В или 230 В
23
27
Универсальный преполяризованный
конденсаторный
микрофон Audix ADX-51
(или эквивалент)
2
28
Динамический
гиперкардиоидный
микрофон Audix D4
(или эквивалент)
2
29
Динамический
инструментальный
микрофон Audix i5
(или эквивалент)
2
30
Высококачественный
студийный
конденсаторный
микрофон Audix SCX1C (или эквивалент)
2
Длина - не менее 141,5мм и не более 142,5мм,
диаметр – не менее 37,5мм и не более 38,5мм
Масса: 183 грамма
В комплекте держатель, ветрозащита, сумка. Направленность
Кардиоида
Принцип действия Конденсаторный
Полярность Положительное давление на диафрагму производит
положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3 на
выходе разъёма XLR
Диапазон рабочих частот микрофона, ±2 дБ 40 Гц - 18 кГц
Чувствительность номинальная, ±3 дБ 17 мВ/ Па на 1 кГц
Внеосевое ослабление >15 дБ
Максимальный уровень звукового давления до отсечки >132 дБ
Выходное сопротивление 100 Ом
Разъем XLR позолоченный
Вес: 184 гр.
Размеры:
Длина: не менее 55мм и не более 60мм,
Диаметр: не менее 17,5мм и не более 19,5мм
Материал корпуса - Медный сплав
Цвет - Чёрный
В комплекте: Держатель, ветрозащита и чехол.
38 Гц - 19 кГц. Инструментальный микрофон для меньших басбарабанов, флор томов, джембе, медных духовых, деревянных
духовых. Натуральный, точный отклик мембраны с расширенным
низом. VLM технология. Держатель и сумка. Характеристики:
- Преобразователь Динамический;
- АЧХ 44 – 18кГц;
- Направленность Гиперкардиоида;
- Выходное сопротивление 200 Ом;
- Чувствительность - 72 дБ;
- Технология капсюля VLM тип D;
- Внеосевое ослабление >30 дБ;
- Максимальный уровень SPL >144 дБ;
- Разъем XLR;
- Полярность 2 «+», 3 «-»;
- Корпус Алюминий;
- Покрытие - Чёрное.
Длина: не менее 100мм и не более 105мм
Диаметр: не менее 39мм и не более 40мм
Вес: 128 г
Комплект поставки микрофонный держатель
Направленность Кардиоида
Принцип действия Динамический
Тип капсюля Технология капсюля VLM тип B
Полярность - Положительное давление на диафрагму производит
положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3 на
выходе разъёма XLR
Диапазон рабочих частот микрофона, ±2 дБ 50 Гц - 16 кГц
Чувствительность номинальная, ±3 дБ 1.5 мВ/ Па на 1 кГц
Внеосевое ослабление >23 дБ
Максимальный уровень звукового давления до отсечки >140 дБ
Выходное сопротивление 150 Ом
Разъем Позолоченный
Вес: 183 гр.
Длина: не менее 141,5мм и не более 142,5мм
Диаметр: не менее 37,5мм и не более 38,5мм
Материал корпуса - Цинковый сплав с черным покрытием
В комплекте Держатель и чехол "
Высококачественный
студийный
конденсаторный
микрофон
(кардиоида) с четырьмя взаимозаменяемыми капсюлями (в комплект
входит только один).
обеспечивает исключительно плоскую, расширенную на обоих концах
спектра отзывчивость и низкий шумовой фактор. Эти характеристики,
вкупе с высоким SPL позволяют использовать этот микрофон в самых
критических аудиорешениях.
24
31
Стойка на 2 уровня
SOUNDKING DF036
(или эквивалент)
1
32
Студийная рэковая
стойка Yorkville SDR
(или эквивалент)
1
33
"Цифровой микшер
Yamaha 02R96VCM
(или эквивалент)
1
34
Высококачественный
аналоговый выходной
кабель для LynxStudio
Aurora 8 LynxStudio
CBL-AOUT85
2
Область применения:
Пианино, акустическая гитара,
Струнные инструменты и деревянные духовые,
Подзвучка оркестра, хора и сцены,
Дикторский голос,
Барабанные оверхеды,
Подзвучка хай-хэта и малого барабана.
Направленность Кардиоида
Принцип действия Конденсаторный
Полярность Положительное давление на диафрагму производит
положительное напряжение на контакте 2 относительно контакта 3 на
выходе разъёма XLR
Диапазон рабочих частот микрофона, ±2 дБ 40 Гц - 20 кГц
Чувствительность номинальная, ±3 дБ 26 мВ/ Па на 1 кГц
Эквивалентный А-взвешенный уровень шума 14 дБ
Соотношения сигнал/шум на 1 кГц при 1 Па (94 дБ SPL) 80 дБ
Динамический диапазон 116 дБ
Максимальный уровень звукового давления до отсечки >130 дБ
Выходное сопротивление 200 Ом
Питание Требуемое питание фантомное 9-52 В
Разъем
Вес: 114 гр.
Длина:не менее 104 мм и не более 105мм
Диаметр не менее 19 мм и не более 21мм
Материал корпуса Медный сплав, многослойное покрытие класса А
Двойная рама, метал. узел, высота 47-131 см, сталь. Стойка для
клавишных инструментов на два уровня с двойной рамой.
Металлический крепежный узел с фиксатором.
Регулируемая высота не менее 470мм и не более 1310 мм.
Длина верхней перекладина (под клавиши) не менее 350 мм и не более
355мм
Материал: сталь.
Цвет: черный.
столешница под дерево.
Студийная рэковая стойка закрытая по бокам со столешницей под
дерево.
Не менее 12 рэковых высот.
56 каналов, 24/96,16mic/ line+8line IN, 4 MY-Cards
Цифровой 56-канальный микшерный пульт, поддерживающий формат
24/96. Предназначен для широкого круга применений.
• Не менее 56 каналов
• Не менее 16 микрофонных/линейных входов XLR/Jack + 8 линейных
входов Jack
• Разъём Insert I/O Jack на микрофонных входах
• Не менее 8 универсальных аналоговых выходов
• 2 x S/PDIF I/O
• 1 x AES/EBU I/O
• 8 AUX шин
• 8 Групповых шин
• Не менее 8 процессора эффектов (2 surround процессора эффектов)
• Surround-панорамирование
• Динамическая обработка в каждом канале (гейт и компрессор)
• Четырёхполосные параметрические эквалайзеры и блоки Delay во
всех входных каналах и на выходах шин
• Три точки в канале для подключения внутренней динамической
обработки и процессоров эффектов «в разрыв»
• Разъёмы каскадирования консолей Cascade I/O
• Не менее 4 слота расширения
• 100 миллиметровые моторизованные фейдеры.
В комплекте с боковыми декоративными деревянными панелями для
микшера и панелью индикации
Высококачественный аналоговый выходной кабель – не менее 8 и не
более 16(нужно 2 шт.) - 25 pin (male, d-sub) на 8 XLR(male)
Длина не менее 3,5 метров и не более 5 метров,
TASCAM совместимый стандарт
Цвет чёрный.
25
(или эквивалент)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Высококачественный
аналоговый выходной
кабель для LynxStudio
Aurora 8 LynxStudio
CBL-AIN85
(или эквивалент)
Высококачественный
аналоговый выходной
кабель для LynxStudio
Aurora 8 LynxStudio
CBL-AES1605
(или эквивалент)
Системный блок
Apple Mac Pro 8-Core
2.93 ГГц
Two 2.93GHz 6-Core Intel
Xeon “Westmere”
2
Cтойка для электрогитар
без держателя грифа
2.0 kg
K&M 17540 black
(или эквивалент)
Cтойка для акустических
гитар без держателя
грифа 2.0 kg K&M
17541 black
(или эквивалент)
Стойка для комбо с
регулируемым углом
наклона SOUNDKING
DG020 (или эквивалент)
Кабель микрофонный
ReferenceRMC01TW/BKRE (или
эквивалент)
Соединитель "джек"
профессиональный 6.3
мм Reference TM2PBMJAU (или эквивалент)
Разъем XLR "мама"
ReferenceAC3F-RL-
1
2
1
Высококачественный аналоговый входной кабель Не менее 8 и не более 16 (нужно 2 шт.) –
Не менее 25 pin (male, d-sub) на 8 XLR(female),
Длина не менее 3,5 метров и не более 5 метров,
TASCAM совместимый стандарт,
Цвет белый.
Высококачественный цифровой кабель ввода/вывода для коммутации –
Не менее 8 и не более 16 (нужно 2 шт.) –
8 IN&8 OUT AES/EBU,
Не менее 25 pin (male, d-sub) на 25 pin (male, d-sub),
Длина не менее 3.5 метров и не более 5 метров
12-ядерный: два процессора Intel Xeon «Westmere» с тактовой частотой
2,93 ГГц Intel Xeon "Westmere" (12 cores)
Память: 32GB (8x4) 1333 МГц DDR3 ECC SDRAM;
Видеокарта: ATI Radeon HD 5770 c 1GB GDDR5, двумя Mini
DisplayPort и одним двухканальным видеовыходом DVI;
Жесткий диск: SSD 512 ГБ и 6 ТБ (3x2) Serial ATA 7200 об/мин 3
Гбит/с;
Оптический привод 18-скоростной SuperDrive с поддержкой записи
двухслойных дисков (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW);
Коммуникации: Встроенный модуль Bluetooth 2.1 + EDR (повышенная
скорость передачи данных); AirPort Extreme (Wi-Fi 802.11n);
2 независимых сетевых адаптера Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с,
с поддержкой Jumbo-кадров;
Четыре порта FireWire 800 (два на передней панели, два на задней
панели), семь портов USB 2.0 (два на передней панели, три на задней
панели, 2 порта на клавиатуре)
Три свободных полноразмерных разъёма расширения PCI Express 2.0 с
механической поддержкой для 16-канальных плат; 300 Вт в сумме для
всех разъёмов PCI Express
В комплект поставки входит следующие ПО:
ОС Mac OS X Snow Leopard 10.6 (в т.ч. iTunes, Time Machine, Quick
Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book,
QuickTime, iCal, DVD-плеер, Photo Booth, Front Row, Xcode). Пакет
iLife (iPhoto, iMovie, iDVD, iWeb, GarageBand)
Эквивалент не предусмотрен, в связи с тем, что для студии
звукозаписи необходима высокая вычислительная мощность и его
совместимость с программным пакетом Apple (MB795) Logic Studio 9
Retail.
Высота - не менее 420 мм и не более 430 мм
Напольная стойка для электрогитары без держателя грифа.
Материал: сталь/ пластик.
Вес: 2 кг.
1
Высота - не менее 420 мм и не более 430 мм
Напольная стойка для акустической гитары без держателя грифа.
Материал: сталь/ пластик.
Вес: 2 кг.
2
Регулируемая высота - не менее 610 мм и не более 740 мм.
Материал: сталь.
Цвет: черный.
100 м
20
40
Двухпроводные микрофонные кабели, предназначенные для
обеспечения общего звука.
Диаметр: не менее 6,8 мм и не более 6,9 мм
Кабель микрофонный в катушке - не менее 100 м и не более 110 м
Моно, позолоченные контакты,
Черный металлический корпус,
Фиксатор - "челюсти", для кабеля
Диаметр: не менее 6,8 мм и не более 6,9 мм
Разъем XLR "мама"/REFERENCE
Диаметр: не менее 10,5 мм и не боле 11,5 мм
26
CONNETTORE -FVCUSTOM SILVER
(или эквивалент)
44
Разъем XLR "папа"
ReferenceAC3MM - RLBULK XLR
VOL.MASCHIO SILVER
(или эквивалент)
40
45
PC Компьютер OLDI
GamePC 766
(или эквивалент)
1
46
Программная
многодорожечная аудиои MIDI-студия Steinberg
Cubase 6
(или эквивалент)
1
47
Монитор: 24" DELL
U2412M-Black DELL
U2412M-Black
(или эквивалент)
2
48
Кабель для подключения
второго монитора
Kanex DPMDP6FTMM
(или эквивалент)
Монитор 24" Samsung
S24A350H (A350HS)
(или эквивалент)
800 м
Клавиатура NetScroll
Eye, КВ 220, Multimedia
(или эквивалент)
1
Мышь NetScroll Eye,
Genius оптическая
(или эквивалент)
Источник
1
49
50
51
52
1
2
Калибр по стандарту AWG: 26х3
Тип проводников: согласованный по прохождению сигнала
литцендрат из очищенной меди с технологиями постоянной
добротности, золотого сечения и перекрестной свивки
Разъем XLR "папа"/REFERENCE
Экранирование: двойное
Диаметр: не мене 10,5 мм и не более 11,5 мм
Тип проводников: согласованный по прохождению сигнала
литцендрат из очищенной меди с технологиями постоянной
добротности, золотого сечения и перекрестной свивки.
Процессор: AMD Phenom II X6 1090T (Thuban, 3.2 ГГц, L2 3Mb, L3
6Mb, Socket AM3)
Оперативная память: не менее 12 Гб DDR3 1333 МГц
Видеокарта: AMD Radeon 6870 (не менее 1024 Мб)
Разъемы: 8 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x IEEE 1394a port, 1 x Coaxial
S/PDIF Out, 1 x Optical SPDIF Out, 2 x ESATA
Звуковая карта: 8-канальная
Офисное ПО: Бесплатный выпуск Microsoft® Office 2010 Starter (Word
и Excel с ограниченной функциональностью)
Высота не менее 563мм и не более 565мм
Ширина не менее 253мм и не более 255мм
Глубина не менее 502мм и не более 505мм
Программная многодорожечная аудио- и MIDI-студия. PC/Mac, ASIO,
VSTi, DirectX, Rewire,surround
- Неограниченные звуковые дорожки
- Неограниченные MIDI треки
- не менее 256 физических входов
- не менее 192 кГц поддержка уровня
- не менее 256 каналов группы
- Неограниченные треки инструмента
- Инструмент VST с 64 инструментальными слотами.
Монитор: с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1200, +DVI,
DisplayPort, USB2.0 Hub)
Цвет: Черный, серебристый
Разрешение экрана: 1920 x 1200
Диагональ: не менее 61 см и не более 63 см
Изменение высоты экрана: не менее 115мм и не более 117мм
Высота не менее 513мм и не более 515мм
Ширина не менее 556мм и не более 558мм
Глубина не менее 180мм и не более 185мм
Вес:3,97 кг.
Кабель DisplayPort - Mini DisplayPort M/M - 6FT
Длина: не менее 1,8м и не более 2 м
Цвет: черный
Разъем: не менее 2
LED, 1920x1080, 2 (GTG), 250cd/m2, MEGA DCR (Статическая 1000:1),
HDMI, D-sub
Тип: ЖК - монитор с LED подсветкой
Экран: Размер 61 см Разрешение матрицы не менее 1920х 1080 и не
более 1930х1090
Высота не менее 579мм и не более 581мм
Глубина не менее 239мм и не более 241мм
Ширина не менее 439мм и не более 441мм
Клавиатура
Не менее 12 дополнительных клавиш, black color, color box.
Количество клавиш не менее 116 шт.
Интерфейс подключения: USB
Ширина не менее 464мм и не более 467мм
Высота не менее 28мм и не более 30мм
Глубина не менее 181мм и не более 185мм
Цвет черный
Мышь оптическая USB с высокоточным оптическим сенсером.
Количество клавиш не менее 3 шт.
Интерфейс подключения PS/2
Источник бесперебойного питания 450VA/240W LCD Display IEC27
бесперебойного питания
FSP
VESTA 450 (или
эквивалент)
4,RS232,RJ11
Мощность: не менее 240 Вт
1 аккумулятор 12В
Высота не менее 145мм и не более 147мм
Глубина не менее 294мм и не более 296мм
Ширина не менее 110мм и не более 112мм
Согласовано:
Директор АУК РБ «ГБАТД им.Х. Намсараева»
Балданов Д.Ж.
Составил:
Главный инженер АУК РБ «ГБАТД им.Х. Намсараева»
Цыбикжапов С.И.
Приложение № 2
к Техническому заданию
Проектная документация
Размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
размещении заказов www.zakupki.gov.ru
В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме и ее приложениях
содержатся указания
на товарный знак, то допускается использование (применение)
эквивалентного товара.
В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме и ее приложениях
содержатся указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя, то данные указания не учитывать.
Приложение № 2
к проекту государственного контракта
График производства работ **
**составляется Генеральным подрядчиком по согласованию с Заказчиком.
Приложение № 3
к проекту государственного контракта
Сметный расчет *
28
* составляется Генеральным подрядчиком (победителем данного открытого аукциона в
электронной форме) с учетом итогов данного открытого аукциона в электронной форме, не
изменяя виды и объемы работ, указанные в приложении №2 к документации об аукционе в
электронной форме.
Приложение № 2
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Сметная документация
Сметная документация в виде сводного сметного расчета, локальных сметных расчётов размещена на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru
29