Проект договора [docx, 37.35 Kb]

VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
на выполнение подрядных работ
г. Барнаул
«___» _____________ 2012г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть» (РТРС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала
РТРС «Алтайский краевой радиотелевизионный передающий центр» Молькова Сергея Игоревича,
действующего на основании Доверенности от 16.05.2012г. №01-12/310, с одной стороны, и
_____________________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить и сдать работы по
строительству фидерных мостов между технологическим контейнером и антенно-мачтовым
сооружением на 33 (тридцати трёх) цифровых радиотелевизионных передающих станциях,
расположенных по адресам, указанным в Приложении №1.
1.2. Объём работ и стоимость согласуется сторонами в локальной смете, которая является
неотъемлемой частью договора.
1.3. Договор заключен по результатам проведения открытого запроса предложений от
27.06.2012 года, реестровый номер закупки 14/12/018.
2. Порядок исполнения договора
2.1. Подрядчик выполняет работу своими силами и из своих материалов, в соответствии с
утвержденной сметной документацией. Выполнение работ производится Подрядчиком в строго
согласованное с Заказчиком в Приложении №2 время остановки технологического процесса.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу в соответствии со строительными нормами,
правилами и ГОСТами, и сдать её результат Заказчику.
2.3. Изменения по составу и объему работ по настоящему договору, вносимые по
письменному требованию Заказчика в процессе выполнения работы по договору оформляются в
7-дневный срок дополнительными соглашениями к договору.
2.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы в течение 3 (трёх) месяцев с момента
подписания договора в соответствии с проектом производства работ (далее ППР) и календарным
планом выполнения работ (Приложение №2).
2.5. Подрядчик обязуется выполнить ППР в соответствии с: РД 11-06-2007,
РД 34.03.284-96, ГОСТ 6.30-2003, СП 12-136-2002, СНиП 12-01-2004, ВСН 193-81,
МДС 12-81.2007, МДС 12-46.2008.
2.6. Подрядчик обязуется предоставить протокол измерения металлосвязи, сертификаты на
используемые материалы и изделия.
2.7. Передачу результатов работы Подрядчик производит путем подписания акта приемки
выполненных работ (форма КС-2).
2.8. Подрядчик обязан выполнить работу надлежащего качества, передать Заказчику по
акту приемки (форма КС-2) с приложением к нему счета-фактуры и справки по форме КС-3.
2.9. От начала работ до подписания приемосдаточного акта Подрядчик несет полную
ответственность за сохранность всего имущества. Подрядчик обязан привести территорию в
прежний вид и удалить строительный мусор без загрязнения территории.
2.10. Гарантийный срок выполненных работ – 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки
выполненной работы (форма КС-2).
От имени Заказчика
__________________ С.И. Мольков
От имени Подрядчика
_________________ /____________/
2.11. Гарантия качества предоставляется Подрядчиком на любые дефекты и недостатки,
возникшие по причине:
- недоброкачественного выполнения работ,
- плохой конструкции отдельного оборудования применяемого для выполнения работ;
- неправильности его монтажа или применения недоброкачественных материалов.
2.12. В течение 15 рабочих дней с момента поступления письменной заявки Заказчика,
Подрядчик должен устранить бесплатно все выявленные дефекты и недостатки, а дефектные части
и материалы заменить новыми.
3. Оплата работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _____ рублей __ коп. (_____ рублей __ коп.),
в том числе НДС 18% ЛИБО НДС не облагается.
3.2. Стоимость работ определяется по утвержденной смете, на основании дефектного акта и
информационного сборника «Цены в строительстве».
Сметная стоимость рассчитана по ТСНБ-2001 Алтайского края в редакции 2008-2009 годов
с переводом в текущие цены с применением индексов по каждой единичной расценке
разработанных КАУ « Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве».
3.3. Заказчик осуществляет предварительную оплату в размере 50% от стоимости работ,
указанных в п.3.1. Договора.
3.4. Основанием для окончательного расчета является акт приемки выполненных работ.
3.5. Оставшуюся часть суммы по Договору Заказчик перечисляет в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2) с приложением к нему
счета-фактуры и справки по форме КС-3.
3.6. Заказчик производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Подрядчика.
3.7. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ Подрядчик
направляет заказным письмом по почте с уведомлением о вручении либо передает
уполномоченному представителю Заказчика 2 (два) экземпляра подписанного акта приемки
выполненных работ.
3.8. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика 2 (двух)
экземпляров акта приемки выполненных работ обязан направить по факсу (оригинал заказным
письмом по почте с уведомлением о вручении) либо передать уполномоченному представителю
Подрядчика 1 (один) экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ либо направить в
указанный выше срок мотивированный отказ от его подписания.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае нарушения срока исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 0,3% от оговоренной в п. 3.1. цены работ за каждый день просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
От имени Заказчика
__________________ С.И. Мольков
От имени Подрядчика
_________________ /____________/
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору,
должна в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней оповестить другую Сторону о возникновении и
прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, затронутая этим обстоятельством,
если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это
обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
5.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности будет являться справка уполномоченного соответствующего компетентного
государственного органа.
5.4. Если указанные в п. 5.1. обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
Договору.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
прекращается надлежащим исполнением.
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами или уполномоченными
на то представителями.
6.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических и почтовых
адресов, банковских и иных реквизитов.
6.5. По настоящему Договору Стороны вправе передавать друг другу документы с
использованием средств факсимильной и (или) электронной связи. Такие документы будут
считаться врученными с момента получения отправителем документа от принимающей документ
Стороны факсимильного и (или) электронного уведомления о получении сообщения. Данное
сообщение должно содержать полностью время принятия документа, фамилию, имя, отчество,
должность принявшего документ сотрудника, а также его подпись. Оригиналы отправленных
документов должны предоставляться Сторонами вместе с указанными в настоящем Договоре
актами и отчетами.
6.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности,
разрешаются Сторонами путем переговоров. При не достижении обоюдного согласия, споры
решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации путем обращения и передачей на рассмотрение в арбитражный суд
Алтайского края с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик: РТРС
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13 / адрес филиала «Алтайский КРТПЦ» 656045,
Алтайский край, г.Барнаул, Змеиногорский тракт, 29-А, ИНН 7717127211, КПП 222502001, ОАО
«Промсвязьбанк», р/с 40502810110020344101, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555,
тел.(3852) 22-66-33, 68-47-44, факс 68-47-43
Подрядчик: ____
адрес, ИНН __, КПП __, Банк___, р/с _, к/с __, БИК __, КПП __, ОГРН __, ОКПО __,
ОКВЭД __, ОКОПФ __, тел. _, факс ___
От имени Заказчика
Директор филиала
РТРС «Алтайский КРТПЦ»
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
__________________ /_________/
Приложение №1
к договору от __ №___
Список адресов
расположения технологических контейнеров и антенно-мачтовых сооружений
на 33 цифровых радиотелевизионных передающих станциях
№
п/п
Район
Населенный
пункт
Высота
АМС, м
Тип
контейнера
1
Целинный
Бочкари
20
КТ-17ИС
2
Краснощековский
ВерхКамышенка
20
КТ-17ИС
3
Суетский
Верх-Суетка
20
КТ-17ИС
4
УстьПристанский
Вяткино
20
КТ-17ИС
5
Локтевский
Гилево
20
КТ-17ИС
6
Новичихинский
Долгово
20
КТ-17ИС
7
Тальменский
Загайново
20
М-К3А-2АПТ
8
Ребрихинский
Зимино
20
КТ-17ИС
9
Хабарский
Зятькова Речка
20
КТ-17ИС
10
Солтонский
Карабинка
20
М-К3А-2АПТ
11
Солонешенский
Карпово
20
М-К3А-2АПТ
12
Курьинский
Колывань
30
М-К3А-2АПТ
13
Третьяковский
Корболиха
20
КТ-17ИС
14
Косихинский
Косиха
20
М-К3А-2АПТ
15
Троицкий
Краснояры
20
М-К3А-2АПТ
Адрес объекта
659445, Алтайский край,
Целинный район, с. Бочкари,
южнее ул. Победа, д.1 "б"
658357, Алтайский край,
Краснощековский район, с.
Верх-Камышенка, в 1,7 км на
северо-восток от села ВерхКамышенка,
658690, Алтайский край,
Суетский район, с. Верх-Суетка,
ул. Целинная, 63а
659584, Алтайский край, УстьПристанский район, с. Вяткино,
850 метров на юго-восток от ул.
Целинная, д.4
658413, Алтайский край,
Локтевский район, с. Гилево, ул.
Мира, д.42/1
659735, Алтайский край,
Новичихинский район,
с.Долгово, ул. Кооперативная,
д.3а
658012, Алтайский край,
Тальменский район, с.Загайново,
ул. Центральная, 83а
658548, Алтайский край,
Ребрихинский район, с. Зимино,
ул. Молодежная, д.23
658794, Алтайский край,
Хабарский район, н.п. Зятькова
Речка, ул. Юбилейная, д.14а
659523, Алтайский край,
Солтонский район, с. Карабинка,
ул. 50 лет Победы, д.5а
659696, Алтайский край,
Солонешенский район, с.
Карпово, ул. Набережная, д.1а
658332, Алтайский край,
Курьинский район, с. Колывань,
ул. Осипенко, д.20а
658452, Алтайский край,
Третьяковский район, с.
Корболиха, в 10 м на запад от
дома №29 по ул. Ленина
659820, Алтайский край,
Косихинский район, с. Косиха,
ул. Нагорная, д.22
659837, Алтайский край,
Троицкий район, с. Краснояры,
ул. Бурлака, д.14а
№
п/п
Район
Населенный
пункт
Высота
АМС, м
Тип
контейнера
Адрес объекта
659564, Алтайский край,
Мамонтовский район, с.
Крестьянка, 22 метра на юг от
дома №76 по ул. Луначарского
658274, Алтайский край,
Угловский район, с. Лаптев Лог,
ул. Степная, д.17а
16
Мамонтовский
Крестьянка
20
КТ-17ИС
17
Угловский
Лаптев Лог
20
КТ-17ИС
18
Тальменский
Ларичиха
20
КТ-17ИС
658000, Алтайский край,
Тальменский район, с. Ларичиха,
ул. Промышленная, д.1н
19
Павловский
Лебяжье
20
КТ-17ИС
659012, Алтайский край,
Павловский район, с. Лебяжье,
ул. Центральная, д.44а
20
Алтайский
Нижнекаменка
20
КТ-17ИС
21
Егорьевский
Новоегорьевское
20
КТ-17ИС
22
Троицкий
Новоеловка
20
КТ-17ИС
23
Змеиногорский
Октябрьский
20
КТ-17ИС
24
Кытмановский
Октябрьский
20
М-К3А-2АПТ
25
Целинный
Победа
20
КТ-17ИС
26
Павловский
Рогозиха
20
М-К3А-2АПТ
27
Алтайский
Сараса
20
КТ-17ИС
28
Солонешенский
Сибирячиха
20
М-К3А-2АПТ
29
Краснощековский
Суетка
20
КТ-17ИС
30
Солтонский
Сузоп
20
М-К3А-2АПТ
31
Солонешенский
Топольное
20
М-К3А-2АПТ
659631, Алтайский край,
Алтайский район, н.п.
Нижнекаменка, ул. 60 лет
Октября, д.80а
658280, Алтайский край,
Егорьевский район, с.
Новоегорьевское, пер. 50 лет
Октября, д.30/1
659835, Алтайский край,
Троицкий район, с. Новоеловка,
ул. Елютина, д.148а
658462, Алтайский край,
Змеиногорский район, п.
Октябрьский, 50 м на юг от ул.
Школьная, д.2а
659245, Алтайский край,
Кытмановский район, пос.
Октябрьский, ул. Садовая, 25-а
659436, Алтайский край,
Целинный район, с. Победа,
южнее ул. Юбилейная, д.1
659009, Алтайский край,
Павловский район, с. Рогозиха,
ул. Юбилейная, 11а
659640, Алтайский край,
Алтайский район, с.Сараса, ул.
Кузьмина, д.48а
659681, Алтайский край,
Солонешенский район,
с.Сибирячиха, ул. Советская,
д.52-б
658344, Алтайский край,
Краснощековский район, 520
метров на юг от села Суетка
659534, Алтайский край,
Солтонский район, с. Сузоп, ул.
Центральная, д.6а
659685, Алтайский край,
Солонешенский район, с.
Топольное, 65 м на северо-запад
от ул. Заводская, д.65
№
п/п
Район
Населенный
пункт
Высота
АМС, м
Тип
контейнера
Адрес объекта
32
Третьяковский
Третьяково
20
КТ-17ИС
658440, Алтайский край,
Третьяковский район, ст.
Третьяково, 50 м на север от ул.
Садовая, дом 8
33
Красногорский
Усть-Иша
20
М-К3А-2АПТ
659507, Алтайский край,
Красногорский район, с. УстьИша, ул. Советская, д.22а
От имени Заказчика
Директор филиала
РТРС «Алтайский КРТПЦ»
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
__________________ /_________/
Приложение №2
к договору от __ №___
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
№
п.п.
Наименование работ
Количество
календарных
дней выполнения
Календарная дата
выполнения работ
Время остановки
технологического
процесса
1.
2.
3.
4.
5.
От имени Заказчика
Директор филиала
РТРС «Алтайский КРТПЦ»
От имени Подрядчика
__________________ С.И. Мольков
_______________ /________/