Лот № 1 к Извещению № 48 от 12.01.2015 г. 1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки: - Стойловое оборудование. 2. Требования, которым должно соответствовать оборудование: Предусмотреть сдвоенное стойло из сдвоенной дуги, без опорной стойки посередине, с креплением дуги к полу анкерными болтами. Обязательно наличие шейного бруса и подгрудной доски. Предусмотреть комплект креплений дуг, Шейного бруса, подгрудной доски. Дуга должна быть изогнута в нижней части для осуществления выравнивания подстилки. Возможен вариант стоил из единой дуги, совмещающей в себе стойку и дугу. Совокупная длина стойла – 5200 мм Высота от подгрудной доски до шейного бруса – 1200-1270 мм Ширина для сухостойных коров – 1400 мм, для дойного стада – 1200 мм Грудная доска не выше 100 мм Материал изготовления – стальная труба, оцинкованная, толщина покрытия не менее 130 мкм. Коровник №1 - 8 секций дойного стада по 150 стойломест. Всего 1200 стойломест. Количество: Сдвоенная дуга - труба круглая (диаметр трубы - 60 мм, толщина металла – 3,2 мм) с горячим цинкованием – 577 шт Шейная труба стойловая (диаметр 48 мм, длина 7315 мм) – 197 шт Коровник №2 - 2 секции по 150 стойломест дойного стада - 1 секция на 144 стойломест - новотельные - 1 секция на 138 стойломест - больные - 2 секции сухостой первая половина 114 и 138 стойломест - 1 секция на 126 стойломест – сухостой вторая половина - 1 секция на 150 стойломест – нетели 23-24 мес. Всего 1110 стойломеста Количество: Сдвоенная дуга - труба круглая (диаметр трубы - 60 мм, толщина металла – 3,2 мм) с горячим цинкованием – 529 шт Шейная труба стойловая (диаметр 48 мм, длина 7315 мм) – 195 шт Система калиток и ограждений. Предусмотреть систему калиток и ограждений секций согласно приложенного плана коровников, калитки и ворота регулируемой длины. Материал - труба квадратного или круглого сечения с горячим цинкованием. Коровник №1 Калитка двойная, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3000+2400х1200мм – 4 шт Калитка двойная, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3400+2400х1200мм – 4 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3200х1200мм – 16 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 4300х1200мм – 16 шт Коровник №2 Калитка двойная, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3000+2400х1200мм – 4 шт Калитка двойная, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3400+2400х1200мм – 4 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3200х1200мм – 37 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 4300х1200мм – 25 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3300х1200мм – 4 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3700х1200мм – 4 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3900х1200мм – 4 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 4100х1200мм – 2 шт Калитка, в комплекте с петлями и запорной арматурой 3400х1200мм – 1 шт 3. Порядок оплаты: Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом: 3.1 Оплата Оборудования, монтажных, пуско-наладочных работ осуществляется Покупателем в российских рублях по курсу Центрального банка на дату платежа на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 3.2 Предоплата в размере 30 % от общей стоимости оборудования, монтажных и пусконаладочных работ в течение 15 (пятнадцати) дней с момента заключения настоящего Договора. 3.3 Оплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Оборудования на Объект Покупателя и подписания сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов. 3.4 Оплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работв течение 10 (десяти) банковских дней с момента монтажа и пуско-наладки Оборудования (ввода оборудования в эксплуатацию) и подписания сторонами акта выполненных работ. 3.5 Оплата в размере 10% от стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работв течение 10 (десяти) банковских дней с момента ввода в эксплуатацию всего Объекта - «Молочнотоварная ферма на 1980 фуражных коров в с. Шеино Корочанского района, Белгородской области» 4. Поставка Товара производится согласно, следующего базиса поставки: -Доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, место поставки - с. Шеино Корочанского района, Белгородской области. - Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика; - Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет. 5. Начальная максимальная стоимость лота: 250 000 евро с НДС 18%. Стоимость должна включать в себя монтаж и все сопутствующие и расходные материалы. (На бланке организации) Генеральному директору ООО «Торгово-закупочная компания «Зеленая долина» Горлову В.И. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА Наименование организации (для юридического лица) _____________________________________________________________________ Должность руководителя, Ф.И.О. - полностью (для юридического лица) __________________________________________________________________ Фамилия, Имя, Отчество - полностью (для физического лица) __________________________________________________________________ Место нахождения (для юридического лица) __________________________________________________________________ Место жительства (для физического лица) __________________________________________________________________ Почтовый адрес _____________________________________________________________________ ИНН участника размещения заказа: ___________________________________________ Банковские реквизиты участника размещения заказа: расч/сч ______________________ в ___________________________________ кор/сч _________________________ КПП ______________ БИК ______________ ОКПО__________________ОГРН___________________ Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку ________________ (Заказчик — ООО «Северский донец») от 12.01.2015 г. № 48 мы, нижеподписавшиеся, _________________________________________________________________________________ , (наименование участника размещения заказа /фирменное наименование (полное и сокращенное) и организационноправовая форма - для юридического лица; Ф.И.О. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя/) действующие на основании __________________________________________, (Устав, положение, доверенность и т.п.) готовы поставить товары, выполнить работы, услуги: Перед спецификацией поставляемого оборудования (таблицей) необходимо дать описательную часть с ответами на следующие вопросы: 1. Схема стойла с указанием габаритных размеров. На схеме должна присутствовать подгрудная доска, надхолочная труба, соединения. Схемы соединений необходимо представить отдельно. 2. Схема калиток с указанием габаритных размеров. Схемы соединений, петель, запорных механизмов необходимо представить отдельно. 3. Диаметр труб, толщину металла, толщину цинкового покрытия. 4. Наименование производителя, наименование модели 5. Фотография общего плана № п/п 1 2 3 Наименование Объем Цена за ед. (руб.) Общая стоимость (руб.) ИТОГО Сведения о включенных в цену товаров расходов: цена указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, оформления обязательных документов. Настоящее предложение действует до ____________________ 2015 года. 1. Место поставки товара: с. Шеино Корочанского района Белгородской области 2. Срок поставки оборудования на склад покупателя: ____________________________________________ 3. Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ: ____________________________________________ 4. Стоимость оборудования: ______________________________________ 5. Стоимость монтажных и пусконаладочных работ: ______________________________________ В случае признания нас победителем, мы берем на себя обязательство подписать договор с ООО «Северский донец» и исполнить его в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок №48 от 12.01.2015 г. Руководитель (подпись) М.П. ____________________ (Ф.И.О.) /________________________/ ДОГОВОР № на поставку оборудования и монтаж г. Белгород года «___» _______________ 2014 ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Молочная компания «Северский Донец», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Юдина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке, монтажу и пуско-наладке стойлового оборудования (далее именуемое – «Оборудование»), а Покупатель принимает на себя обязательство по приемке и оплате Оборудования и работ по его монтажу и пуско-наладке согласно условиям настоящего Договора, приложениям к настоящему Договору. 1.2. Оборудование поставляется на Объект Покупателя: «Молочно-товарная ферма на 1980 фуражных коров в с. Шеино Корочанского района, Белгородской области». 1.3. Поставка, монтаж и пуско-наладка оборудования осуществляется на следующих корпусах: -Коровник №1 Объекта -Коровник №2 Объекта 1.4. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, пригодное для целей, для которых Оборудование такого рода обычно используется, а также обеспечивать цели, указанные в настоящем Договоре и приложениях к нему. Поставщик при заключении Договора извещен Покупателем о конкретных целях приобретения Оборудования. 1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложено, в споре и под арестом не состоит, свободно от любых прав третьих лиц. 1.6. Поставляемое оборудование, а также работы по его монтажу и пуско-наладке должны соответствовать проектной и рабочей документации на указанный в п. 1.2. настоящего Договора Объект и иной технической документации. При этом Поставщик, подписывая настоящий Договор, подтверждает, что предварительно до момента подписания настоящего Договора, получил проектную и рабочую документацию и ознакомлен с ней. 1.7. Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, должно также соответствовать требованиям, характеристикам, параметрам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также обеспечивать соответствие следующим требованиям: - Наличие сдвоенного стойла из сдвоенной дуги, без опорной стойки посередине, с креплением дуги к полу анкерными болтами. Обязательно наличие шейного бруса и подгрудной доски. Предусмотреть комплект креплений дуг, шейного бруса, подгрудной доски. - Дуга должна быть изогнута в нижней части для осуществления выравнивания подстилки либо стойло из единой дуги, совмещающей в себе стойку и дугу. - совокупная длина стойла - 5 200 мм - высота от подгрудной доски до швейного бруса – 1200-1270 мм - ширина для сухостойных коров – 1400 мм, для дойного стада – 1200 мм - Грудная доска не выше 100 мм - Материал изготовления – стальная труба, оцинкованная, толщина покрытия не менее 130 мкм. -Сдвоенная дуга-труба круглая (диаметр трубы – 60 мм, толщина металла – 3,2 мм) с горячим цинкованием - Шейная труба стойловая (диаметр 48 мм, длина 7315 мм) -Наличие системы калиток и ограждений секций в соответствии с планом коровников, предусмотренном в проектной и рабочей документации, калитки и ворота регулируемой длины. Материал – труба квадратного или круглого сечения с горячим цинкованием. 2. Стоимость договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость Оборудования, монтажных работ, пуско-наладочных работ является договорной, согласована Сторонами в Спецификации - Приложении № 1 к настоящему Договору, и составляет сумму ___________________________________ (__________________________________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС 18% -______________________________ рублей, из них стоимость Оборудования и материалов составляет _________________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% ________________________________________ рублей, стоимость монтажных работ ______________________________ (______________________________________) рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% ______________________________ рублей. 2.2. Оплата Оборудования, монтажных, пуско-наладочных работ осуществляется Покупателем в российских рублях по курсу Центрального банка на дату платежа на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 2.2.1. Предоплата в размере 30 % от общей стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, указанной в п. 2.1. в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения настоящего Договора. 2.2.2. Оплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, указанной в п. 2.1. в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поставки Оборудования на Объект Покупателя и подписания сторонами товарных накладных или универсальных передаточных документов. 2.2.3. Оплата в размере 30% от общей стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, указанной в п. 2.1. в течение 10 (десяти) банковских дней с момента монтажа и пуско-наладки Оборудования (ввода оборудования в эксплуатацию) и подписания сторонами акта выполненных работ. 2.2.4. Оплата в размере 10% от стоимости оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, указанной в п. 2.1. в течение 10 (десяти) банковских дней с момента ввода в эксплуатацию всего Объекта - «Молочно-товарная ферма на 1980 фуражных коров в с. Шеино Корочанского района, Белгородской области». 2.2.5. Покупатель вправе не осуществлять платежи, указанные в п. 2.2.2., 2.2.3, 2.2.4 по следующему Корпусу до момента сдачи всех работ по предыдущему Корпусу. Последовательность выполнения работ по Корпусам указана в п. 1.3. настоящего Договора и в Графике выполнения работ (приложение №2 к настоящему Договору). 2.3. Под датой платежа понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Оборудования, монтажных и пусконаладочных работ с даты поступления денежных средств на счет Поставщика. 2.4. Цена Договора включает в себя упаковку, маркировку, погрузку, транспортные расходы, а также работы Поставщика по монтажу, и пуско-наладке оборудования (ввода оборудования в эксплуатацию), а также иные расходы и издержки Поставщика, которые он может понести в связи с исполнением настоящего Договора. 2.5. Цена Договора является твердой, фиксированной, согласованной сторонами и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора. 3. Условия поставки и выполнения работ 3.1. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика на Объект Покупателя, указанный в п. 1.2. настоящего Договора. 3.2. Срок поставки Оборудования и срок выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, согласованы сторонами и определены в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), при этом конечный срок поставки и монтажа Оборудования в Коровнике №1 – не позднее 27.07.2015 года, в Коровнике № 2 – не позднее 22.06.2015 года. При этом Поставщик не вправе приступать к выполнению работ по следующему Корпусу, если Покупатель не принял монтажные и пуско-наладочные работы и сторонами не подписан акт выполненных работ по предыдущему Корпусу. 3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Оборудования является дата, указанная в товарной накладной или универсальном передаточном документе, оформленными в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ и подписанными Сторонами. При этом право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа. Риски утраты и повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами актов выполненных работ по монтажу Оборудования и пуско-наладочным работам. 3.4. Вместе с Оборудованием, Поставщик передает покупателю комплект документов в составе: - техническая документация (инструкцию к применению, инструкцию по монтажу и т.п.), выданная заводом-изготовителем и переведенная на русский язык и заверенная уполномоченными органами; - счет-фактура, оформленная в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса РФ и товарная накладная, или универсальный передаточный документ; - сертификат соответствия (качества), - документацию на Оборудование, подтверждающее гарантийные обязательства и срок гарантии, выданная заводом изготовителем, с переводом на русский язык, - Регламент годового сервисного обслуживания Оборудования. 3.5. Приемка Оборудования по каждому Корпусу по количеству, и сверка отгруженной Поставщиком номенклатуры осуществляется Покупателем в месте поставки. 3.6. В случае несоответствия количества поставленного Оборудования, указанному в товаросопроводительных документах и в случае несоответствия количеству, предусмотренному настоящим Договором, об этом делается соответствующая запись в товаросопроводительных документах. Претензии относительно некомплектности поставленного Оборудования принимаются до момента подписания Сторонами актов выполненных работ по соответствующему Корпусу. В этом случае Поставщик обязан в срок 10 (десять) календарных дней допоставить недостающее Оборудование Покупателю. 3.7. В случае, если при приемке Оборудования будет выяснено, что целостность упаковки нарушена, Стороны обязаны составить об этом двусторонний акт, в котором будет указана маркировка упаковки, целостность которой нарушена, и сделана опись оборудования, находящегося в упаковке. А в случае если представитель Поставщика откажется от участия в составлении двустороннего акта, или не направит своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта в течение 24 часов с момента получения уведомления, то Покупатель вправе составить односторонний акт, который будет иметь юридическую силу. 3.8. Приемка Оборудования по качеству осуществляется совместно уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика в процессе выполнения работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования. А в случае если представитель Поставщика откажется от участия в составлении двустороннего акта, или не направит своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта в течение 24 часов с момента получения уведомления, то Покупатель вправе составить односторонний акт, который будет иметь юридическую силу. 3.9. Поставщик проводит монтажные, пуско-наладочные работы и проверку работоспособности и производительности смонтированного и налаженного оборудования в соответствии со сроками, указанными в Графике выполнения работ. 3.10. По окончании монтажных, пуско-наладочных работ по каждому Корпусу Сторонами составляется Акт выполненных работ. 3.11. Покупатель обязан по окончанию монтажных, пуско-наладочных работ с участием представителя Поставщика осмотреть результаты работ и принять работы в течение 5 (пяти) рабочих дней. По окончании приемки выполненных работ Сторонами подписывается акт выполненных работ, а в случае наличия каких-либо замечания со стороны Покупателя составляется перечень замечаний и срок, в течение которого Поставщик обязан устранить имеющиеся замечания. Срок исправления замечаний – не более 7 календарных дней, если иной срок, не согласован Сторонами. 3.12. В случае неисполнения Поставщиком в сроки, установленные пунктом 3.11. настоящего Договора, обязательств по устранению недостатков, Покупатель имеет право устранить выявленные недостатки самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц за счет Поставщика. Поставщик обязан компенсировать затраты Покупателя по настоящему пункту в течение 10 (десяти) дней с даты получения требования. А также вернуть сумму денежных средств, перечисленных Покупателем Поставщику по следующему Корпусу. 3.13. До устранения всех замечаний по текущему Корпусу Поставщик не вправе приступать к выполнению работ и требовать оплаты по следующему Корпусу. 4. Права и обязанности сторон в период проведения монтажных, пуско-наладочных работ в отношении поставляемого оборудования. 4.1. Поставщик: несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования – во время выполнения работ; несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Покупателем. 4.2. Обязан своими силами и средствами поставить Оборудование и выполнить работы на условиях настоящего Договора в соответствии с техническим заданием, требованиями завода-изготовителя и действующего законодательства. 4.3. Обязан поставить Оборудование качественное, без дефектов, и соответствующее условиям настоящего договора, а также выполнить все работы, качественно, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать работы Покупателю в установленный срок в состоянии, готовом и обеспечивающим его нормальную эксплуатацию. 4.4. Обязан обеспечить производство работ в полном соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ по состоянию на момент выполнения работ. 4.5. Обязан поставить на строительную площадку необходимые механизмы и оборудование и иное, используемое для исполнения договора имущество. 4.6. Обязан обеспечить в ходе выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 4.7. Обязан обеспечить бесперебойную эксплуатацию результатов выполненных работ и Оборудования в течение гарантийного срока. 4.8. Обязан обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в указанные сроки. 4.9. В пятидневный срок со дня подписания Акта выполненных работ, Поставщик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор. 4.10. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Поставщик. 4.11. Немедленно известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 4.12. Выполнять в полном объеме свои обязательства, указанные в других пунктах договора. 4.13. Поставщик обязан немедленно предупредить Покупателя о не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В случае, если Поставщик не предупредил Покупателя об указанных обстоятельствах, Поставщик несет все риски и ответственность за неблагоприятные последствия данных обстоятельств. 4.14. Возмещать Покупателю услуги по потреблению временного энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, телефонизации в течение 5 (пяти) дней с момента выставления счета Покупателем. 4.15. Осуществлять охрану поставленного оборудования и материалов до момента передачи результата работ Покупателю по акту приемки выполненных работ. Покупатель: 4.16. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих качество выполняемых работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладке, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Поставщику. 4.17. Обязан оплатить выполненные работы по демонтажу, монтажу, пуско-наладочные работы, на условиях и в порядке, установленных Договором. 4.18. Обязан обеспечить Поставщику безопасные условия производства работ, при этом Поставщик обязуется, что весь привлеченный к выполнению работ персонал будет надлежаще соблюдать правила техники безопасности на объекте. 4.19. Обязан обеспечить подведение электропитания, мощностью не менее суммарной мощности потребителей на Объекте, к месту проведения работ, предоставить точку подключения к источнику электроэнергии (напряжением 220В и 380В) – в пределах не более чем 30 метров от непосредственного места выполнения работ. 4.20. Вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Поставщиком, не вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность. 5. Тара, упаковка, маркировка 5.1. Оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении, и соответствующую стандартам страны-производителя. Тара не подлежит возврату Поставщику. 5.2. Оборудование подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов страныпроизводителя. 6. Гарантийные обязательства 6.1. Поставщик обязан передать Покупателю Оборудование, качество которого соответствует технической документации завода - изготовителя на соответствующее Оборудование и которое в пределах гарантийного срока должно быть пригодно для целей его использования. Поставщик предоставляет техническое описание на все поставляемое Оборудование, инструкцию по его использованию, на русском языке и иную необходимую документацию, предусмотренную условиями настоящего Договора. 6.2. Гарантийный срок на Оборудование, а также на работы по монтажу и пуско-наладке составляет 5 (пять) календарных года и исчисляется с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Если заводом-изготовителем Оборудования установлен гарантийный срок, превышающий установленный Сторонами, для данного оборудования будет действителен гарантийный срок, указанный заводом-изготовителем. 6.3. Гарантия недействительна, если: 6.3.1. Не были полностью выполнены Покупателем все правила эксплуатации в соответствии с требованиями завода-изготовителя и Поставщика, и характеристиками изделия. 6.3.2. Предмет монтажа был подвергнут изменениям со стороны Покупателя, либо Покупателем в оборудование были встроены части инородного происхождения без письменного согласия Поставщика. 6.4. Гарантия качества не распространяется на сменные детали (приспособления), подлежащие замене Покупателем вследствие нормального износа. 6.5. В случае обнаружения дефектов Оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик обязан обеспечить приезд специалиста/представителя Поставщика к месту вышедшего из строя и находящегося на гарантии Оборудования в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения Поставщиком сообщения от Покупателя о рекламации по гарантии. Одновременно с рекламацией Покупатель направляет Поставщику сообщение с указанием точного местонахождения вышедшего из строя Оборудования и предполагаемого характера повреждений. 6.6. В случае неявки представителя Поставщика для составления рекламационного акта, Покупатель имеет право составить односторонний акт, который будет иметь полную юридическую силу. 6.7. Поставщик обязан устранить дефекты Оборудования, заменить узлы и детали, вышедшие из строя, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о неисправности Оборудования, либо в иной срок, согласованный Сторонами в акте рекламации. По факту устранения неисправности Оборудования, полномочные представители Сторон подписывают акт об устранении обнаруженных дефектов. 6.8. Срок гарантии на Оборудование, его узлы и детали автоматически продлевается на время вынужденного простоя, вызванного выходом из строя Оборудования, его узлов или деталей. Поставщик гарантирует полное соответствие поставленных для замены деталей, техническим характеристикам завода-изготовителя. Гарантийные обязательства в отношении замененных узлов и деталей действуют до окончания гарантийного срока на Товар, но не менее 6-ти месяцев с момента установки. 7. Ответственность Сторон 7.1. В случае просрочки платежей, указанных в настоящем Договоре (за исключением предоплаты, аванса) по вине Покупателя, он уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 7.2. В случае просрочки поставки Оборудования, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости непоставленного/недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязанности поставки Оборудования по настоящему договору. 7.3. В случае просрочки начала демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ, а также превышения общего срока проведения работ, над сроками, предусмотренными условиями настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от Стоимости работ за каждый день просрочки. 7.4. Стороны вступают в отношения, предусмотренные п.п. 7.1., 7.2., 7.3. настоящего Договора, только после предъявления одной Стороной другой Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней. 7.5. В случае если Поставщиком (сотрудника Поставщика) были нарушены имущественные или неимущественные права (интеллектуальные права) Покупателя или третьих лиц на интеллектуальную собственность (проектная, рабочая документация), охраняемую законом, то Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, включая судебные издержки, вызванные таким нарушением. 8. Форс-мажор 8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению одной из Сторон своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, блокады, забастовок, то срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 8.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 1 (одного) месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему договору. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права на возмещение другой Стороной возможных убытков. 8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок письменно известить об этом другую Сторону. 8.4. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения форс-мажорных обстоятельств. 9. Заключительные положения 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по исполнении Сторонами своих обязательств, возникших из настоящего Договора. 9.2. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 9.3. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по поводу настоящего Договора или в связи с ним, будут решены по договоренности Сторон. 9.4. В случае, если Стороны не достигли обоюдного соглашения по возникшим претензиям и разногласиям в ходе исполнения настоящего Договора, все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Истца в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 9.7. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и переписка теряют силу. 9.8. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Договаривающиеся стороны гарантируют конфиденциальность настоящего договора, его технической, финансовой, коммерческой информации и др. (условия поставки, цены, объемы поставок). 9.9. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Допускается передача сообщений по факсу. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу для сторон, но не освобождают стороны от обязанности предоставить друг другу оригиналы в течение 14 дней с момента их подписания. При изменении одной из сторон почтовых, банковских реквизитов стороны должны в обязательном порядке уведомить другую сторону в течение 10 дней. 9.10. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью. 9.10.1. Приложения к Договору: - Приложение № 1– Спецификация поставляемого Оборудования, работ по и монтажу и пуско-наладке Оборудования - Приложение №2 – График выполнения работ 10. Юридические и банковские реквизиты сторон Поставщик: Покупатель: ООО «МК «Северский Донец» 309201, Россия, Белгородская область, Корочанский район, с. Мелихово. ИНН 3102634788, КПП 311001001 ОГРН 1143130000826 р/с 40702810830000000495 в ОАО «Россельхозбанк» г. Белгород к/с 30101810200000000740 БИК 041403740 Генеральный директор __________________/_________________ / МП ________________________/ С.В. Юдин М.П./ Приложение № 1 к Договору на поставку оборудования и монтаж № _______________ от «__» _______________ 2015 г. СПЕЦИФИКАЦИЯ И ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ № п/п Наименование основного оборудования Ед. изм. Кол Характери стики Цена оборуд., руб., в т.ч. НДС 18% Сумма, руб., в т.ч. НДС 18% Коровник №1 МТФ 1. 2 Итого оборудование рублей с НДС: 3 Монтажные работы Пуско-наладочные работы 4 Итого стоимость оборудования с работами руб. с НДС: Коровник №2 МТФ 1 2 Итого оборудование рублей с НДС: 3 Монтажные работы Пуско-наладочные работы 4 Итого стоимость оборудования с работами руб. с НДС: ИТОГО по спецификации: Общая стоимость настоящей спецификации _____________________________________________рублей ____ коп., в т.ч. _____________________________, из них: составляет: НДС 18 % стоимость Оборудования: _______________________________ (___________________________) рублей _____ коп., в т.ч. НДС 18 % - ________________________ рублей, стоимость монтажных работ: _______________________________ (___________________________) рублей _____ коп., в т.ч. НДС 18 % - ________________________ рублей, - стоимость пуско-наладочных работ и ввода оборудования в эксплуатацию: _______________________________ (___________________________) рублей _____ коп., в т.ч. НДС 18 % - ________________________ рублей. Поставляемое по настоящей спецификации Оборудование должно отвечать следующим параметрам: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Основные функции: Комплектация: Состав и виды работ по монтажу и пуско-наладке Оборудования: ________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______ Поставщик: Покупатель: ООО «МК «Северский Донец» Генеральный директор __________________/___________________/ __________________/Юдин С.В. / МП МП