Гражданско-правовой договор № 4 (скачать, pdf)

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР№ 4
Грозный
«29» июля 2014г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Чеченский государственный колледж культуры и искусства», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Эдельсултанова Мусы Юсуповича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ООО "АМИН", именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора
Яхьяева Хизара Шамсудиновича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», соблюдением
требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ
на основании результатов
размещения заказа путем проведения аукциона, согласно протокола № 0194200000514004208
от 15 июля 2014 г. заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика выполнить работы по ограждению кровли в здании ГБОУ СПО «Чеченский
государственный колледж культуры и искусства» по адресу: г. Грозный, ул. Чукотская, 4а, а
Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему договору.
1.2. Объем выполнения работ определяется Локальной сметой на выполнение работ
(приложение №1).
1.3. Работы выполняются из материальных ресурсов Подрядчика.
2.СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
В течение 30 дней с момента вступления в силу настоящего договора
З.С ГОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Исполнителем
работ
определяется
локальной сметой (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего
договора и составляет 89 100 (Восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% 13 591 (Тринадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 53 копейки.
Установленная настоящим договором стоимость выполненных работ остается
фиксированной на все время действия договора.
3.2. Основанием для оплаты выполненных Исполнителем работ, в соответствии с
п.3.1. настоящего договора, является справка о стоимости выполненных работ и затрат и
прилагаемая к ней расшифровка по видам работ, составленный на основании локальной
сметы с учетом коэффициента снижения, счет, счет-фактура, акт о приёмке выполненных
работ, подписанный сторонами.
3.3. Оплата выполненных работ по договору осуществляется в течение 30 (сто
двадцать) банковских дней со дня осуществления "Сторонами" сдачи-приема работ в
соответствии с условиями договора.
3.4. Способ оплаты: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской
Федерации (рубль) на расчетный счет "Исполнителя". При этом, обязанности
Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом со дня списания
денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.5. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативноправовых актов и иных исходных данных или с иными недостатками, не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Исполнителю Объект и техническую документацию, необходимую
для выполнения работ.
4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и
/
Д Л . ' О Ф РЖНУГП. • c.i) i a :?.|»5 М - Ф - i
оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя.
4.1.3. Создать Исполнителю необходимые условия для проведения работ, хранения
запасного имущества и приборов, инструмента и приспособлений, обеспечить их
сохранность.
4.1.4. По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить
приемку их результата.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. Оплатить выполненные Исполнителем работы на условиях настоящего договора.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Принять от Заказчика Объект и техническую документацию, необходимую для
выполнения работ по настоящему договору.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности, при
наличии действующей лицензии на данный вид работ, в сроки, установленные настоящим
договором.
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной
безопасности, правил техники безопасности и санитарии.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих
от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения.
4.2.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на
Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе.
4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.7. Сдать Объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю
документацию, относящуюся к выполненным работам: (рабочий проект, сертификат на
материалы и пр.).
4.3. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего договора.
4.4. Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему договору в случае полного
исполнения обязательств по настоящему договору.
5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ, Подрядчик извещает об этом Заказчика в течение
3 рабочих дней, со дня окончания работ.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика в срок не позднее 3-х рабочих дней
приступает к приемке выполненных работ с учётом результатов контроля и технического
надзора за ходом и качеством выполняемых работ, и соблюдением сроков их выполнения.
Приемка работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком с участием
уполномоченного Заказчиком лица.
В процессе приемки рабочей комиссией проверяется соответствие параметров Объекта
проектной документации, условиям настоящего Договора, требованиям строительных норм и
правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.
5.3. Сдача Объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачиприемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами и представителями иных
заинтересованных лиц.
При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков. Сторонами составляется
рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения
Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем
V
/
Д Л и ' > Ф I' i.Hvra. ;C,!\ I :
1
' H . 4 I Ф'5
делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой
счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта
или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там
оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном
акте, Заказчик вправе потребовать возмещения убытков.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при приемке.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков
не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
В случае, предусмотренном п.3.4 договора, в акте приемки
выполненных работ
указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с договором, размер неустойки,
подлежащей взысканию, основания применения и расчет неустойки, итоговая сумма,
подлежащая оплате по договору.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков,
которые могут повлечь за собой невозможность ввода Объекта в эксплуатацию и не могут
быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.5. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания Акта ввода
Объекта в эксплуатацию.
5.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта переходят от
Подрядчика к Заказчику с момента ввода Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в
ходе приемки Объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных
недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в размере,
определенном в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
6.2. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных
им недостатков в выполненных работах Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере,
определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.3.В случае, если Подрядчик не выполнил работы. Некачественно выполнил, отказался
безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в выполненных
работах, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены договора.
6.4. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договора
за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по
договору.
6.5. Подрядчик несет ответственность за состояние техники
безопасности,
экологической и пожарной безопасности на территории выполнения работ.
6.6. За просрочку выполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Заказчик по требованию Подрядчика выплачивает пеню в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
6.7. На основании статьи 313 ГК РФ исполнение обязательства Подрядчика по договору
по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.
6.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит рассмотрению
Подрядчиком в течение 5 дней со дня его получения. Неполучение Заказчиком ответа на
'/
л
и' >Ф •1
I -1.
1,1
>|Я I : ф-{
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) рассматривается как согласие Подрядчика с
указанными требованиями.
6.9.Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной
системе в соответствии с частью 8 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, а также и из него
вытекающие, стороны пытаются решить путем соглашения, если договоренности не достигнуто,
спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений
Правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по
данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства, если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая
сторона имеет право расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет
иметь право на возмещение убытков.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Договора на
сумму 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, определенную в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5% процентов от начальной (максимальной)
цены договора.
10.3.Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком:
а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы;
б) если Подрядчик нарушил начальный и конечный сроки выполнения работ не по вине
Заказчика;
в) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные договором работы.
Обеспечение исполнения договора удерживается Заказчиком без обращения в суд.
Обеспечение в виде залога денежных средств, если указанный способ выбран
Подрядчиком, возвращается Заказчиком в течение 10 календарных дней после завершения
работ по письменной заявке Подрядчика, при условии выполнения Подрядчиком
обязательств по договору надлежащим образом.
Иные условия по обеспечению исполнения договора предусмотрены законодательством.
10.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению
суда и в одностороннем порядке.
10.4.В одностороннем порядке договор расторгается в случаях:
в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, регулирующими подрядные
правоотношения сторон ;
в соответствии с частью 3 статьи 450 ГК РФ Заказчик вправе в одностороннем
порядке расторгнуть договор:
Если Подрядчик не принял документацию на выполнение работ по ограждению кровли
в здании ГБОУ СПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусства» по
адресу: г. Грозный, ул. Чукотская, 4а.
Если Подрядчик нарушил условия настоящего договора 2 и более раза;
Если Подрядчик не устранил выявленные Заказчиком нарушения в ходе исполнения
договора.
10.5. Гарантия качества - 24 месяца.
10.6. К правоотношениям сторон по настоящему договору, не урегулированным
договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
10.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1: Локальная смета на выполнение работ по ограждению кровли в здании
ГБОУ СПО «Чеченский государственный колледж культуры и искусства» по адресу: г.
Грозный, ул. Чукотская, 4а
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ СПО «Чеченский государственный
колледж культуры и искусства»
364014, г. Грозный,
Ул. Чукотская, 4а.
ИНН 2005002686 КПП 201401001
Л/сч 21946Ц91970
р/сч 40601810700001000001
БИК 049690001
ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка
России
•дельсултанов
ООО "АМИН"it
364000, ЧР, г. Грозный, 10-ый участок, д. 3
ИНН 2016083422
КПП 201601001
ОГРН 1102031003139
р/с 40702810434000003182 в ЧЕЧЕНСКИЙ
РФ ОАО "РОССЕЛБХОЗБАНК"tt
г.ГРОЗНЫЙ
к/с 3010181060,00.00000719
Х.Ш. Яхьяев
t/2014г.
АКТ № 263/1 от 11 августа 2014 г.
на выполнение работ-услуг
Основание: согласно Гражданско-правовому договору №4 от 29.07.2014 г
Мы, нижеподписавшиеся, Яхъяев X. Ш. представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ, с одной стороны и
представитель ЗАКАЗЧИКА с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЬ
выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял следующие работы:
Наименование
1
За выполненные работы по ограждению кровли
здания ГБОУ СПО "Чеченский государственный
колледж культуры и искусства"
Цена
Кол-во
2
3
89 100,00
1
Ед. изм.
Сумма
4
5
шт.
89 100,00
Итого:
89 100,00
Сумма прописью: Восемьдесят девять тысяч сто рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 13 591 руб. 53 коп.
Работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством. Стороны
претензий друг к другу не имеют
Исполнитель: ООО "АМИН"
Адрес: 364016, респ Чеченская, г Грозный,
городок 10-й, 9, 3
ИНН: 2016083422
КПП:201601001
Расчетный счет: 40702810434000003182
Кор.счет: 30101810600000000719
Банк: ЧЕЧЕНСКИЙ РФ ОАО
"РОССЕ
. ГРОЗНЫЙ
\\
БИК:
Сда$^/>•/
J , . ЯхъяевX. Ш.
Заказчик: ГБОУ СПО "ЧГККИ"
Адрес: 364014, респ Чеченская, г Грозный, ул
Чукотская, 4а
ИНН: 2005002686
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40601810700001000001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Ч Е Ч Щ Ж А Я
РЕСПУБЛИКА Г. ГРОЗГ ^
БИК: 049690001
Принял
родавец: ООО "АМИН"
Адрес: 364016, респ Чеченская, г Грозный, городок 10-й, 9, 3
ИНН: 2016083422
КПП: 201601001
Расчетный счет: 40702810434000003182
Кор. счет: 30101810600000000719
БИК: 049690719
Банк: ЧЕЧЕНСКИЙ РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" Г. ГРОЗНЫЙ
Покупатель: ГБОУ СПО "ЧГККИ"
Адрес: 364014, респ Чеченская, г Грозный, ул Чукотская, 4а
ИНН: 2005002686
КПП: 201401001
Расчетный счет: 40601810700001000001
БИК: 049690001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ГРОЗНЫЙ
Счет № 263/1 от 11.08.2014
согласно Гражданско-правовому договору №4 от 29.07.2014 г.
№
Наименование
1 За выполненные работы по ограждению
кровли здания ГБОУ СПО "Чеченский
государственный колледж культуры и
искусства"
Итого:
Ед.
изм
шт.
Кол-во
Цена
1
1
89 100,00
Сумма
89 100,00
89 100,00
Сумма прописью: Восемьдесят девять тысяч сто рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% - 13 591 руб. 53 коп.
11оипожение N 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г N 1137
СЧЕТ-ФАКТУРА № 263/1 от 11 августа 2014
ИСПРАВЛЕНИЕ № — от —
Продавец: О О О "АМИН"
Адрес: 364016, респ Чеченская, г Грозный, городок 10-й, 9, 3
И Н Н / К П П продавца: 2 0 1 6 0 8 3 4 2 2 / 2 0 1 6 0 1 0 0 1
Грузоотправитель и его адрес: он же
Грузополучатель и его адрес: ГБОУ СПО "ЧГККИ"; 364014, респ Чеченская, г Грозный, ул Чукотская, 4а
К платежно-расчетному документу № от
Покупатель: ГБОУ СПО "ЧГККИ"
Адрес: 364014, респ Чеченская, г Грозный, ул Чукотская, 4а
ИНН / КПП покупателя: 2005002686 / 201401001
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Наименование товара
(описание выполненных работ,
оказанных услуг), имущественного права
1
Единица
измерения
Условное
Код
обозначение
(национальное)
2
2а
шт.
За выполненные работы по ограждению
кровли здания ГБОУ СПО "Чеченский
государственный колледж культуры и
искусства"
Количество
(объем)
Цена (тариф)
за единицу
измерения
4
3
1
75 508,47
Стоимость
товаров (работ,
услуг),
имущественных
прав без налога всего
В том
числе
сумма
акциза
5
6
7
75 508,47 без акциза
75 508,47
Всего к о п л а т е :
Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Налоговая Сумма налога,
предъявляемая
ставка
покупателю
f к:?.* «<Г )е> ил
(Ф и. о.)
X
8
18%
Страна
Стоимость товаров происхождения
(работ, услуг),
товара
имущественных
ЦифКраткое
прав с налогом ровой наимевсего
нование
код
9
13 591,53
89 100,00
13 591,53
89 100,00
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
10
Номер
таможенной декларации
11
10а
V
юдпись) /
(ф. и. о.)
Индивидуальный предприниматель
(подпись)
(ф. и. о )
Первый экземпляр счета-фактуры, составленного на бумажном носителе - покупателю, второй экземпляр - продавцу.
' организацией счета-фактуры в электронном виде показатель «Главный бухгалтер (подпись) (Ф И О.)» не формируется
(реквизиты свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя)
Страница 1 из 1