9» декабря 2015 года Открытое акционерное общество

Договор
на поставку продукции № НЧ2015/48
г. Санкт-Петербург
«9» декабря 2015 года
Открытое акционерное общество «Пластполимер» (ОАО «Пластполимер»),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Иванова С.А.,
действующего на основании Устава, и Акционерное общество «Пролетарский завод»
(АО «Пролетарский завод»), ОГРН 1027806079289, местонахождение: г. СанктПетербург, ул. Дудко, д. 3, именуемое в дальнейшем «Покупатель» / «Заказчик», в лице в
лице ВРИО Генерального директора Габдрафикова Ю.М., действующего на основании Устава,
согласно протоколу заседания Совета директоров АО «Пролетарский завод» № 8/15 от
17.07.2015г. с другой стороны, далее именуемые Стороны, с соблюдением требований
Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона РФ от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и итогов закупок
путем проведения (открытого конкурса, открытого аукциона или иного предусмотренного
положением о закупке способа), протокол № _______ от ______________________г.,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению:
1.Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить
Товар (продукцию), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, и
спецификацией (Приложение №1) и заявками (Приложение №2), являющимися его
неотъемлемой частью. В случае противоречий условий настоящего договора и условий,
согласованных сторонами в спецификации (Приложение №1) к настоящему договору,
применяются условия спецификации.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора
Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не
состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.
Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества и новым товаром (товаром,
который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену
составных частей, восстановление потребительских свойств).
2.Качество и гарантия.
2.1. Поставляемая продукция по качеству и комплектности должна соответствовать
требованиям, указанным в технической документации.
2.2. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом соответствия),
поставляемым в комплекте с продукцией.
2.3. Поставщик гарантирует бесперебойную работу продукции согласно паспорту,
ТУ, ГОСТ при условии соблюдения правил перевозки, хранения и эксплуатации.
2.4. В период действия гарантийного срока на поставленную продукцию,
некачественная продукция заменяется Поставщиком на новую, либо недостатки
устраняются Поставщиком на месте.
Расходы по замене продукции ненадлежащего качества или устранению ее
недостатков на месте несет Поставщик.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Цена договора 398 840 (Триста девяносто восемь тысяч восемьсот сорок)
рублей, в том числе НДС 18%, 60 840 (Шестьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей. Цена
договора является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока
действия договора.
3.2.Цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг, с исполнением условий договора, в том числе: с поставкой, перевозкой,
погрузочно-разгрузочными работами, страхованием товара, с включением иных
транспортных расходов (включая расходы по доставке товара на склад Покупателя), а
также налогов, сборов и иных платежей, необходимых для исполнения обязательств по
договору и с учётом физической величины материала, если иное прямо не указано в
спецификации (Приложение №1).
3.3. Расчеты за продукцию производятся в течение 10 (десяти) календарных дней
после поставки каждой партии продукции и подписания Сторонами транспортной и (или)
товарной накладной и предоставления счета-фактуры.
3.4.Настоящим Стороны договорились, что Товар до его полной оплаты не признается
находящимся в залоге у Поставщика (ст.488 ГК РФ).
3.5.Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Договора Покупателем.
3.6.Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ
принимается российский рубль.
3.7. При перечислении денежных средств моментом оплаты считается дата списания
денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в ст.11 настоящего
Договора.
3.8. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договоров количества товаров и иных условий исполнения Договора.
4.Требования, предъявляемые к документам.
4.1. Поставщик
обязан одновременно с продукцией направить следующие
документы:
- счет на оплату;
- паспорт (сертификат соответствия) на продукцию с приемкой ОТК;
- экземпляр накладной на продукцию;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на продукцию;
4.2. Поставщик обязан в течение 5 дней с даты отгрузки продукции предоставить
Покупателю следующие документы на отгруженную по настоящему договору продукцию:
- оригинал счета – фактуры;
4.3. Покупатель вправе не принимать к оплате счета – фактуры, датированные
отчетным месяцем и отправленные позже срока, указанного в пункте 4.2. настоящего
договора.
4.4. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон
по настоящему договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального
закона № 402 –ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» и дополнительно
содержать информацию о номере и дате подписания договора, а так же ссылку на номер и
дату Приложения/дополнительного соглашения/спецификации к договору, в случае, если
исполнение обязательств осуществляется по Приложению /дополнительному соглашению
/спецификации. Покупатель вправе не принимать к рассмотрению и исполнению
документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору,
не соответствующие требованиям настоящего пункта.
4.5. Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета – фактуры,
датированный отчетным месяцем и оформленный в соответствии с налоговым
законодательством в срок не позднее 5 дней с момента отгрузки продукции, но не позднее
последнего числа отчетного месяца. Данное условие считается выполненным при
направлении счета – фактуры по почте, ускоренной почтой при условии наличия
сопроводительного письма о направлении счета – фактуры к данной почтовой отправке.
5. Условия поставки.
5.1. Поставка партии продукции осуществляется в 4 квартале 2015 и в 1 и 4 кварталах
2016 года транспортом Поставщика до склада Покупателя (Грузополучателя) по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Дудко дом 3, в течение 1 рабочего дня, с момента согласования
заявки Покупателя Поставщиком.
Заявка направляется Поставщику на согласование в свободной форме с указанием
наименования и количества продукции по тел./факс: (812) 740-73-11, электронной почте:
nauka@plastpolymer.com. Поставщик обязан согласовать заявку о количестве и
наименовании поставляемой продукции в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента
получения заявки от Покупателя и в тот же срок направить ее Покупателю по факсу: (812)
640-11-72 либо по электронной почте E-mail: info@proletarsky.ru.
5.2. Обязательства Поставщика по поставке партии продукции считаются
выполненными в момент передачи продукции на складе Грузополучателя. Право
собственности на продукцию и риски случайной гибели или случайного повреждения
продукции переходят к Покупателю с момента передачи продукции на складе Покупателя
Покупателю (Грузополучателю) и подписания товарно-транспортных документов.
5.3. Датой поставки партии продукции считается дата передачи продукции на
складе Грузополучателя, указанная в товарно-транспортной накладной (отметка
грузополучателя о получении).
5.4. Транспортные расходы включены в цену продукции.
5.5.Поставщик обязан подтвердить документально Покупателю размер оплаченных
транспортных расходов в случае, если они не включены в цену продукции, путем
предъявления товарно-транспортных накладных по форме № 1-Т, утвержденной
постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 г. № 78 "Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных
машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".
5.6. Все расходы, связанные с разгрузочными работами, несет Покупатель
(Грузополучатель).
6. Приемка-сдача Продукции.
6.1. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в
отношении:
- ассортимента и количества – в соответствии с ассортиментом и количеством,
указанным в Приложениях к Договору (Спецификации или Дополнительном
соглашении…) и актах приема-передачи Продукции, подписанных Сторонами (форма №
ТОРГ-1);
- качества и комплектности – в соответствии с ГОСТами и ТУ по данному виду
продукции, если при принятии продукции Покупатель не заявит претензий по количеству
и/или качеству (комплектности) продукции (форма № ТОРГ-1).
6.2. Передача продукции от Поставщика к Покупателю оформляются путем
подписания Сторонами двухстороннего Акта приема-передачи продукции (товарной
накладной формы № ТОРГ-12, или накладной на отпуск материалов на сторону формы №
М-15, или лимитно-заборной карты, или транспортной железнодорожной накладной
формы № ГУ-27). В случае выявления несоответствия качества и/или количества
(комплектности) продукции при ее приемке условиям настоящего Договора и
Приложений к нему, такие недостатки отражаются в Акте приема-передачи продукции
(форма № ТОРГ-2). В случае отказа Поставщика от участия в приемке продукции или его
неявки, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт о недостатках. Указанный
Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества
(комплектности) продукции условиям настоящего Договора и Приложений к нему. В
таком случае Поставщик не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения
уведомления (претензии) Покупателя обязан произвести замену продукции на
качественную или доукомплектовать (до поставить) продукцию.
6.3. Продукция упаковывается в тару, отвечающую требованиям ТУ и
обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и
законодательством РФ.
7.2. В случае если по условиям договора (спецификации, дополнительного
соглашения и т.п.) Покупателем была произведена предварительная оплата, после чего
Поставщик отказался от выполнения принятых на себя по настоящему договору
обязательств, Поставщик обязан не позднее трех дней с момента такого отказа вернуть
Покупателю уплаченную им сумму предварительной оплаты, а также уплатить
Покупателю сумму процентов, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского
кодекса РФ на сумму предварительной оплаты, начиная со дня получения Поставщиком
на свой банковский счет и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы
предварительной оплаты.
7.3. Поставщик несет ответственность за поставку продукции, не прошедшей
обязательной сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные
предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения
вреда, вызванных поставкой не сертифицированной продукции.
7.4. За нарушение Поставщиком сроков поставки продукции, Покупатель вправе
взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной
продукции за каждый день просрочки.
7.5. За несвоевременное исполнение платежных обязательств в случае просрочки
платежа, более чем на 30 календарных дней, Поставщик вправе приостановить отгрузки
продукции до полного погашения образовавшейся задолженности.
7.6. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества
продукции условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом,
указанным в пункте 6.2 настоящего Договора, Поставщик в течение 20 календарных дней
с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязан произвести
замену продукции на качественную и/или до поставить и/или доукомплектовать
продукцию.
7.7. В случае нарушения сроков, установленных п. 8.6 Договора, Покупатель
вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0, 1% от стоимости продукции
ненадлежащего качества (подлежащего замене), недопоставленной или некомплектной
продукции или продукции, поставленной с недостатками за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене
продукции.
7.8. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательства по
поставке продукции, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 30 (тридцати)
% от суммы неисполненных обязательств.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Стороны прилагают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие
споры и разногласия путем переговоров, обмена письмами.
8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать
спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
8.3.
До обращения в Арбитражный суд между Сторонами применяется
претензионный порядок урегулирования споров.
8.4. Соблюдение претензионного порядка урегулирования споров является
обязательным для сторон. Срок рассмотрения претензий – 20 (двадцать) календарных
дней со дня их предъявления.
9. Дополнительные условия.
9.1. Все факсимильные копии документов, в том числе сам Договор и Приложения
к нему, предусмотренные настоящим Договором, принимаются сторонами в качестве
документов, имеющих юридическую силу в течение сроков, установленных настоящим
Договором, до представления подлинных документов. Подлинные документы должны
быть представлены сторонами друг другу не позднее 30 календарных дней с момента
подписания настоящего Договора.
9.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и
действует по « 30 » декабря 2016 года, а в части расчетов до полного и окончательного
взаиморасчета Сторонами.
9.4. При изменении реквизитов Стороны извещают друг друга в 3 (трех) дневный
срок.
10. Непреодолимая сила.
10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия природного характера, война или
военные действия, которые начались после заключения настоящего договора, забастовки,
моратории, а также запретительные действия Правительства Российской Федерации.
10.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение
обязательств в период исполнения настоящего договора, срок выполнения сторонами
своих обязательств может быть продлен по их согласию соответственно на время
действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Сторона, заявившая об обстоятельствах непреодолимой силы, должна не
позднее 10 (Десять) дней со дня наступления обстоятельств направить письменное
уведомление другой стороне, в котором:
- письменно сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и
прекращения
обстоятельств непреодолимой силы. Необходимым и достоверным
подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство Торговопромышленной палаты РФ;
- в случае если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя,
другая сторона имеет право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину,
не препятствующую выполнению стороной, заявившей о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, принятых на себя обязательств.
10.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1
(Одного) месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего
договора в одностороннем внесудебном порядке с предупреждением другой стороны за 7
(Семь) календарных дней.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Покупатель:
Поставщик:
АО «Пролетарский завод»
ОАО «Пластполимер»
Адреса:
Юридический: 192029,
Санкт-Петербург, ул. Дудко 3
Фактический: 192029,
Санкт-Петербург, ул. Дудко 3
ИНН 7811039386
КПП 783450001
ОГРН 1027806079289
ОКПО 07520955
ОКВЭД 29.11.23, 29.12.2
Р/с 40702810855100183401
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
К/с 30101810500000000653
БИК 0440306536
Контактное лицо:
Бондарева Ю.Ю.
Телефон (812)640-12-80
Адреса:
Юридический: 195197, Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, д.32
Фактический: 195197, Санкт-Петербург,
Полюстровский проспект, д.32
ИНН 7806012491
КПП 780401001
Банк получателя:
Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк
р/с 40702810655080000354 БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОКВЭД 25.21, 24.16, 73.10
ОКПО 00203521
ОГРН 1027802482564
Контактное лицо:
(812)540-21-05 Тимофеев Сергей
Васильевич
(812) 540-89-90 Скуратова Татьяна
Борисовна
К настоящему договору прилагаются:
- Спецификация (Приложение №1)
- Заявка (Приложение №2)
- Протокол согласования договорной цены (Приложение №3).
- Структура цены
- Расшифровки статей затрат.
- Пояснительная записка (расчет цены).
12. Подписи сторон.
Покупатель:
Поставщик:
ВРИО Генерального директора
АО «Пролетарский завод»
Генеральный директор
ОАО «Пластполимер»
_____________/Ю.М. Габдрафиков/
МП
«____» ________________ 20___г.
_________________ /С.А.Иванов /
МП
«___» ___________________ 20___г.
Согласовано:
Начальник 307 ВП МО РФ
________________/Р.А.Ерохин/
Согласовано:
Начальник 303 ВП МО РФ
_____________/А.А.Артёменко/
Приложение № 1
к договору № НЧ2015/48 от «09» декабря 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№1
Покупатель: АО «Пролетарский завод», в лице ВРИО Генерального директора
Габдрафикова Ю.М., действующего на основании Устава, согласно протоколу заседания
Совета директоров АО «Пролетарский завод» № 8/15 от 17.07.2015г. с одной стороны, и
Поставщик: ОАО «Пластполимер», в лице Генерального директора Иванова С.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно
именуемые «Стороны», настоящей Спецификацией достигли соглашения о
нижеследующем:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар и
сопутствующие услуги, согласно приведенной ниже таблице:
№
1.
Наименование,
расшифровка
Ед.
изм.
Пленка ВПС-3
ТУ4515-00100203521-93
кг
Кол
-во ,
кг
Цена без
НДС,
руб./ед.
Стоимость
без НДС,
руб.
НДС 18%,
руб.
Общая
стоимость с
НДС, руб.
Максимальное колво, кг
в партии/месяц
(график поставок) на
2015 г.
33,5
10 089,55
338 000,00
60 840,00
398 840,00
Дек.2015 - 33,5
ВСЕГО по поставке: 398 840,00 (Триста девяносто восемь тысяч восемьсот сорок)
рублей, в т.ч. НДС (18%): 60 840 (Шестьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей.
Поставщик
_________________ /С.А.Иванов/
М.П.
Покупатель
_________________ /Ю.М. Габдрафиков/
М.П.
Согласовано:
Согласовано:
Начальник 303 ВП МО РФ
Начальник 307 ВП МО РФ
________________ /А.А.Артёменко/
_____________/Р.А.Ерохин/
Приложение №2
к договору № НЧ2015/48 от «09» декабря 2015 г.
ЗАЯВКА
к договору № НЧ2015/48 от «09» декабря 2015 г.
№
п/
п
Технические
требования
(модель, марка,
Цена за Сумма,
Наименование
дата
Итого колГОСТ, ТУ,
единицу, с с НДС,
Товара
поставки
во,
размеры, иные
НДС, руб. руб.
параметры и
требования)
1
Пленка ВПС-3
ТУ4515-00100203521-93
Дек.2015
33,5
11 905,67
Описание иных
потребительских
свойств товара
398 840
Итого сумма, без НДС, руб.
В том числе НДС, руб.
Поставщик
338 000
398 840
Покупатель
_________________ /С.А.Иванов/
_________________ /Ю.М. Габдрафиков/
М.П.
М.П.
Согласовано:
Согласовано:
Начальник 303 ВП МО РФ
Начальник 307 ВП МО РФ
________________ /А.А.Артёменко/
_____________/Р.А.Ерохин/