Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Восход»

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Восход»
Управления Федерального агентства по государственным резервам по
Сибирскому федеральному округу
УТВЕРЖДАЮ:
Зам директора
ФГКУ комбината «Восход»
Росрезерва
А.Н. Новак
“____” __________ 2014г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ № 10-ЭА/2014
об электронном аукционе
на право заключения контракта на выполнение работ по техническому
обслуживанию системы термометрии на элеваторе площадки № 3 ФГКУ
комбинат «Восход» Росрезерва
Новосибирск 2014
1.1.
Часть I. Общие условия.
Законодательное регулирование.
Настоящая Документация об электронном аукционе (Далее – Документация
об аукционе и Аукцион) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением заказов.
1.1.2.
В настоящей Документации об аукционе под электронным документом
понимается документ, информация в котором представлена в электронной форме,
созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 06 апреля 2011 года № 63 - ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с
ним иных нормативных правовых актов.
1.1.1.
1.2.
Требования к участникам размещения заказа.
1.2.1.
Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях,
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных (муниципальных) нужд, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.2.2.
К участникам размещения заказа устанавливаются следующие
обязательные требования:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества.
1.2.3. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки на участие в Аукционе, а Заказчик не имеет обязательств по этим
расходам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Порядок представления Документации об электронном аукционе,
разъяснение положений Документации об электронном аукционе.
1.3.
1.3.1.
Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
планируется проведение Аукциона, запрос о разъяснении положений Документации об
аукционе.
1.3.2.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса он направляется оператором
электронной площадки заказчику.
1.3.3.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения
1.3.4.
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны
изменять ее суть.
1.4.
1.4.1.
Внесение изменений в документацию об электронном аукционе
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом
о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе
принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных
заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного
решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются
заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на
участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе
этот срок составлял не менее чем семь дней.
1.5.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном
аукционе, инструкция по ее заполнению.
Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном
аукционе.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения
заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих предусмотренные настоящим пунктом части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или
в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица);
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при
наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ(ред. от 28.12.2013)"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе, лицензией на образовательную
деятельность в соответствии с ФЗ-99 «О лицензировании»
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" , или копии этих
документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям,
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
или копии этих документов.
1.6.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
1.6.1
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в
Аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе установлен в
Информационной карте.
1.6.2 Требование обеспечения заявки на участие в Аукционе в равной мере
распространяется на всех участников размещения заказа и перечисляется на счет
открытый для проведения операций по обеспечению участия в Аукционах оператором
Единой электронной торговой площадки.
1.6.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Обеспечение исполнения контракта.
Заказчиком установлено требование обеспечения контракта. Размер и форма
обеспечения контракта в данном электронном аукционе установлен в
Информационной карте.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ-44, или
внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
Часть II Информационная карта
№
Наименование пункта
Содержание
1
Размер обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, порядок внесения
денежных средств в качестве обеспечения
заявки:
0,5 % от начальной (максимальной) цены
контракта, что составляет: 1480,00 (одна
тысяча четыреста восемьдесят рублей 00
копеек) рублей
Обеспечение заявки на участие в
электронных
аукционах
может
предоставляться участником закупки
только путем внесения денежных средств.
Денежные средства, внесенные в
качестве
обеспечения
заявок,
при
проведении
электронных
аукционов
перечисляются
на
счет
оператора
электронной площадки в банке. Доходы,
полученные оператором электронной
площадки от размещения денежных
средств,
внесенных
в
качестве
обеспечения заявок, подлежат выплате
участникам электронных аукционов за
период размещения указанных средств на
счете оператора электронной площадки в
банке с момента блокирования указанных
средств до прекращения их блокирования
в соответствии с положениями настоящей
статьи
на
основании
договора,
заключенного оператором электронной
площадки с каждым участником закупки
при прохождении им аккредитации на
электронной площадке.
Для учета проведения операций по
обеспечению участия в электронных
аукционах
на
счете
оператора
электронной
площадки
открываются
лицевые
счета
участников
таких
аукционов.
2
Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в электронном
аукционе:
Дата окончания срока рассмотрения
3
13 февраля 2014 года в 06 часов 00 минут
(время Новосибирское)
18 февраля 2014 года.
№
Наименование пункта
заявок на участие в электронном
аукционе:
4
Дата проведения электронного аукциона:
5
Источник финансирования заказа:
6
Порядок формирования цены
муниципального контракта:
7
Начальная (максимальная) цена
контракта:
8
9
Сведения о валюте, используемой для
формирования цены контракта и расчетов
с поставщиками:
Порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного
государственного контракта:
Требования к качеству выполняемых
работ, требования к результатам
выполняемых работ и иные показатели,
10
связанные с определением соответствия
выполняемых работ, потребностям
заказчика.
Содержание
21 февраля 2014 года.
Бюджет РФ
Цена
государственного
контракта
включает в себя стоимость всего объёма
работ
и
материальных
ценностей,
необходимых для выполнения таких работ,
расходы на сертификацию, страхование,
уплату таможенных пошлин, транспортные
расходы, НДС и других обязательных
платежей
296 000,00 (двести девяносто шесть тысяч
рублей 00 копеек) рублей.
Российский рубль
Не применяется
Качество выполненной Подрядчиком
работы должно соответствовать условиям
Технического задания,
требованиям,
предъявляемым
к
работам
соответствующего рода, действующим
обязательным нормам и правилам (ГОСТ
и др.).
Если законом, иными правовыми актами
или в установленном ими порядке
предусмотрены обязательные требования
к работе, выполняемой по заключаемому
контракту, Подрядчик, обязан выполнять
работу, соблюдая эти обязательные
требования.
Подрядчик может принять на себя по
заключаемому контракту обязанность
выполнить
работу,
отвечающую
требованиям к качеству, более высоким
по
сравнению
с
установленными
обязательными для сторон требованиями.
Выполняемые работы и используемые при
их выполнении материалы должны
соответствовать
требованиям
действующих технических регламентов,
ГОСТов, и выполняться с применением
современных методов и технологий
производства работ, не увеличивая при
№
Наименование пункта
Содержание
этом стоимость контракта.
Применяемые
в процессе ремонта
материалы и изделия должны быть
новыми. Применение материалов и
изделий, бывших в
употреблении,
недопустимо.
Если законом, иными правовыми актами
или в установленном ими порядке
предусмотрены обязательные требования
к качеству используемых материалов, то
Подрядчик, обязан использовать при
выполнении
работ
материалы,
соответствующие этим обязательным
требованиям.
Подрядчик несет ответственность за
ненадлежащее качество предоставленных
им материалов и оборудования, а также за
предоставление
материалов
и
оборудования, обремененных правами
третьих лиц.
Подрядчик
несет
самостоятельную
ответственность за соблюдение правил
безопасности труда и правил пожарной
безопасности.
Участвовать
в
выполнении
работ
допускаются
субъекты
малого
предпринимательства ст.15 ФЗ 94 и
должны соответствовать требованиям п.1,
2,3 ч1 ст.4 закона № 209-ФЗ.
Подрядчик
представляет
график
производства работ вместе с контрактом и
согласовывает его с заказчиком.
По
завершению
работ
Подрядчик
передаёт
всю
необходимую
документацию в т.ч. сертификаты на
материалы,
сертификаты
пожарной
безопасности,
документы
на
приобретённые
материалы,
журнал
производства работ, акты на скрытые
работы, общий акт приёма – сдачи
выполненных работ.
Место выполнения работ:
Новосибирская обл., Коченевский р-н
село Прокудское ул. Вокзальная №57
Условия выполнения работ:
11
Место, условия и сроки (периоды)
выполнения работ
При
выполнении
работ
Исполнитель
должен
руководствоваться требованиями
технического
задания
(Приложение № 1), являющегося
неотъемлемой частью настоящей
№
Наименование пункта
Содержание
документации об аукционе.
Качество
работ
должно
удовлетворять требованиям ФЗ 102
«Об
обеспечении
средств
измерений»,
должно
соответствовать,
сертификату
соответствия,
техническому
паспорту
завода-изготовителя,
действующими нормам и правилам
Сроки выполнения работ:
С момента заключения контракта до 25
декабря 2014 года.
12
13
Форма, сроки и порядок оплаты
выполняемых работ
Возможность заказчика изменять объем
выполняемых по контракту работ
Оплата работ по настоящему Контракту
производится в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Контракте, на основании
выставляемых Исполнителем
счетов,
счетов-фактур и актов сдачи-приемки
оказанных
услуг,
подписанных
Государственным заказчиком, в течение
10
дней
после
предоставления
Исполнителем счетов, счетов-фактур и
актов сдачи-приемки оказанных услуг, а
также поступления финансовых средств
на бюджетный счёт Государственного
заказчика.
Заказчик
по
согласованию
с
Исполнителем
вправе увеличить или
уменьшить предусмотренные Контрактом
количество товара (объем работ, услуг) не
более чем на десять процентов. При
увеличении количества товара (объема
работ, услуг) по соглашению сторон
допускается изменение цены контракта
пропорционально
дополнительному
количеству товара (дополнительному
объему работ, услуги) исходя из
установленной в контракте цены единицы
товара (работ, услуги), но не более чем на
десять процентов цены контракта. При
уменьшении
предусмотренных
контрактом количества товара (объема
работ,
услуг)
Стороны
обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из
цены единицы товара (работы или
услуги).
№
Наименование пункта
Требования к участникам размещения
14 заказа при размещении заказа путем
проведения электронного аукциона
Обоснование начальной максимальной
15
цены контракта
16 Обеспечение исполнения контракта
Содержание
Пункт 1.2 Документации об аукционе
Использован проектно-сметный метод
Сметная документация размещена на
официальном сайте.
По аукциону предусмотрено обеспечение
исполнения контракта.
Размер
обеспечения
исполнения
контракта составляет 5 % от начальной
(максимальной) цены контракта на сумму:
14 800,00 (четырнадцать тысяч восемьсот
рублей 00 копеек) рублей.
В случае если предложенная в
заявке участника закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по
отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, участник закупки, с
которым
заключается
контракт,
предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений статьи 37
ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45
ФЗ 44, или внесением денежных средств
на указанный
счет, на котором в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
учитываются
операции со средствами, поступающими
заказчику.
ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва
р/счет 40302810100001000004; ИНН/КПП
5404239097/540401001 в УФК по
Новосибирской области (ФГКУ комбинат
«Восход» Росрезерва, БИК 045004001
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской
области г. Новосибирск; назначение
платежа: обеспечение исполнения
контракта по аукциону № 10-ЭА/2014
Способ обеспечения исполнения
обязательства из перечисленных выше
способов
определяется
участником
размещения заказа самостоятельно в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Контракт
заключается
только
после
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта
победителем
электронного аукциона или участником
электронного аукциона, с которым
заключается контракт в случае уклонения
№
Наименование пункта
Содержание
победителя открытого аукциона от
заключения
контракта,
безотзывной
банковской гарантии или после передачи
заказчику в залог денежных средств, в том
числе в форме вклада (депозита), в
размере
обеспечения
исполнения
контракта, указанном в документации об
электронном аукционе.
Участник электронного аукциона, с
которым
заключается
контракт,
признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального
контракта в случае, если такой участник
аукциона в срок, предусмотренный ФЗ №
44
от 05.04.2013г., не направил оператору
электронной площадки проект контракта,
подписанный электронной цифровой
подписью
лица,
имеющего
право
действовать
от
имени
участника
размещения заказа, а также подписанный
электронной
цифровой
подписью
указанного лица документ об обеспечении
исполнения контракта.
информация о контрактной службе,
контрактном
управляющем, Юрисконсульт Чиркова М.В.
17
ответственных за заключение контракта
Юрисконсульт Асеева К.В.
Срок, в течение которого победитель
такого аукциона или иной участник, с
которым заключается контракт при
уклонении победителя такого аукциона от
заключения контракта, должен подписать
18
контракт, условия признания победителя
такого аукциона или иного участника
такого аукциона уклонившимися от
заключения контракта;
В соответствии с п.п. 3-10 с. 70
Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ (ред. от 28.12.2013)
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
3.Часть III. Техническая часть
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техобслуживание термометрии силкорпусов элеватора на 2014 год
№
пп
1
Наименование
Ед.
изм.
Кол.
Примечания
2
3
4
5
Раздел 1. Техническое обслуживание системы термометрии силкорпусов элеватора
2
3
4
Схема контроля с
применением
ПЭВМ. с
програмным
обеспечением
системы ТЕРМ12: ТО
схема
Сбор и
реализация
сигналов
информации
устройств
защиты,
автоматики
электрических и
(техническое
обслуживание
блока
измерительного)
Техническое
обслуживание
термоподвески
ТП-32 или
аналог.
блок
1
28
шт.
312
5
6
7
Преобразователи
устанавливаемые
на фланцевых
соединениях,
(термоподвеска
ТП-32).
Демонтажные
работы
Преобразователи,
устанавливаемые
на фланцевых
соединениях,
(термоподвеска
ТП-32).
Монтажные
работы
Присоединение к
приборам
электрических
проводок пайкой
шт.
1. Резервное копирование данных.
2. Исправление ошибок
в работе системы.
3.Внесение
изменений в ПО, либо инсталяция ПО.
4.Проверка конфигураций.
5. Обновление ПО.
6. Запись в журнале выполнения работ по техническому
обслуживанию результатов выполненых работ.
1. Разборка корпуса. 2. Проверка работы прибора в различных
режимах.
3. Удаление пыли и загрязнений. Протирка
спиртовым раствором коммутационных разъемов.
4. Сборка корпуса и проверка работы.
5. Запись в журнале
регистрации работ по техническому обслуживанию результатов
выполненых работ.
1. Разборка корпуса и внутренний осмотр. 2. Удаление пыли и
загрязнений. 3. Измерение переходных сопротивлений на клемной
колодке. 5. Пайка контактов на клемной колодке. 6. Сборка корпуса
оборудования и проверка его работоспособности. 7. Запись в журнале
регистрации работ по техническому обслуживанию результатов
выполненых работ.
1. Отключение кабеля на клемной колодке прибора. 2. Демонтаж
термоподвески. 3. Спуск с надсилосного этажа и складирование в
отведенном месте для последующей утилизации.
14
шт.
1. Получение в складе и подъем на надсилосный этаж термоподвески.
2. Мотнаж термоподвески в силосе.
14
100
концов
2,3
1. Подключение кабеля к клемной колодке термоподвески пайкой.
2. Измерение переходных сопротивлений на клемной колодке.
3. Сборка прибора.
Главный инженер
А. В. Бирюков
Ведущий инженер
А. В. Топоров
4.Часть IV. Проект ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 10-ЭА/2014
на выполнение работ по техническому обслуживанию
системы термометрии силкорпусов элеватора на территории площадки №3
г. Новосибирск
« »
2014г.
Федеральное государственное казенное учреждение
комбинат «Восход»
Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому
федеральному округу, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице
главного инженера- исполняющего обязанности директора
Бирюкова Александра
Витальевича, действующего на основании Приказа № 5-к от 11 января 2013 года, с одной
стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в
лице _________________ действующего на основании _________ , с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий
Контракт,
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта, условиями технического
задания Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию системы
термометрии силкорпусов элеватора на территории площадки №3, по адресу: НСО,
Коченевский район, с. Прокудское, ул.Вокзальная 57, для нужд ФГКУ комбинат «Восход»
Росрезерва, в срок указанный в настоящем Контракте и сдать результат таких работ
Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его.
1.2. Предусмотренные в п. 1.1 настоящего Контракта работы осуществляются на
основании Протокола подведения итогов электронного аукциона от «___» _____________
2014г. № __________.
1.3. Подрядчик окажет услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Контракта с
момента подписания контракта до 25 декабря 2014 года в соответствии с графиком
выполнения работ (Приложение №1). Датой выполнения работ (окончания работ)
считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость
работ
по техобслуживанию системы термометрии
силкорпусов элеватора на территории площадки №3 для нужд ФГКУ комбинат «Восход»
Росрезерва, включает в себя стоимость всего объёма работ и материальных ценностей,
необходимых для выполнения таких работ, расходы на сертификацию, страхование, уплату
таможенных пошлин, транспортные расходы, НДС и других обязательных платежей
___(сумма цифрами)___ ______(сумма прописью)____ руб.
2.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Контракте, на основании выставляемых Исполнителем счетов, счетов-фактур
и актов сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных Государственным заказчиком, в
течение 10 дней после предоставления Исполнителем счетов, счетов-фактур и актов
сдачи-приемки оказанных услуг, а также поступления финансовых средств на бюджетный
счёт Государственного заказчика.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить исполнение контракта в размере 5%
процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 800,00
посредством
_____________________________________________________________________________
________
( предоставления безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на
расчетный счет Заказчика)
2.4. Срок возврата Государственным заказчиком Исполнителю денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта составляет 10 дней с момента
выполнения обязательств Исполнителем и подписания акта об оказанных услугах.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Исполнитель выполнит работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего
Контракта с момента заключения контракта до 25 декабря 2014, в соответствии с
графиком выполнения работ. Датой выполнения работ (окончания работ) считается дата
подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ ГОСТам,
Правилам техники безопасности,
иным действующим нормативным актам РФ и
требованиям Государственного Заказчика
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ.
5.1. После завершения оказания услуг Стороны подписывают двусторонний акт об
оказанных услугах.
5.2. В случае выявления недостатков Сторонами составляется двусторонний акт с
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения «Подрядчиком» за свой счет.
Претензии предъявляются «Государственным заказчиком» в течение 12 месяцев со дня
подписания двустороннего акта.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Государственный заказчик имеет право:
6.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Сдать Государственному заказчику результат работы в порядке,
предусмотренном настоящим Контрактом.
6.2.2. Своевременно получить оплату выполненных по настоящему Контракту
работ, принятых Государственным заказчиком.
6.3. Государственный заказчик обязан:
6.3.1. Оплатить выполненные Исполнителем работы в размерах и сроки,
установленные настоящим Контрактом.
6.3.2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ, предусмотренных
настоящим Контрактом, и обеспечить допуск сотрудников Исполнителя к месту
проведения работ.
6.4. Исполнитель обязан:
6.4.1. Выполнить все работы в точном соответствии с техническим заданием в
объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, графиком выполнения
работ и сдать их Государственному заказчику в состоянии, соответствующем условиям
настоящего Контракта.
6.4.2. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком.
6.4.3. Немедленно в письменной форме предупредить Государственного заказчика о
приостановлении работы в связи с обнаружением каких-либо не зависящих от
Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.4.4. Стороны должны назначить ответственных лиц для решения организационнотехнических вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему
Контракту и письменно сообщить друг другу их фамилии, имена и отчества с указанием
контактных номеров телефонов.
6.4.5. При обнаружении некачественных работ Исполнитель своими силами и без
увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Государственным
Заказчиком срок заново выполнить эти работы, обеспечив их надлежащее качество.
6.4.6. Ответственность за безопасное выполнение
работ, соблюдение
противопожарных и санитарных норм, правил техники безопасности, охраны труда и
окружающей среды односторонняя и возлагается на Исполнителя.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2
контракта;
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков
своими силами или силами третьих лиц.
7.3. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
установленной на день уплаты неустойки, от суммы контракта за каждый день просрочки,
но не более основной суммы контракта.
7.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Исполнитель вправе
требовать от Заказчика уплаты 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
установленной на день уплаты неустойки, от суммы задолженности, но не более основной
суммы контракта.
7.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим
исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают
нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Контракту, если
они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Новосибирской области в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренные Контрактом количество товара (объем работ, услуг) не более чем на
десять процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по
соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из
установленной в контракте цены единицы товара (работ, услуги), но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара (объема работ, услуг) Стороны обязаны уменьшить цену Контракта
исходя из цены единицы товара (работы или услуги).
9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны
вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения
по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.
9.4. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем в порядке
установленном действующим законодательством
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт действует со дня его заключения до момента исполнения
обязательств сторонами.
Приложения:
1. График оказания услуг.
2. Техническое задание
3. Локальный сметный расчет
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК»:
«ПОДРЯДЧИК»:
ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва
Юр. адрес: 630019, г. Новосибирск,
Аргунский переулок, дом 20
ИНН 5404239097
КПП 540401001
УФК по НСО (ФГКУ комбинат «Восход» Росрезерва)
л/с 03511669130
БИК 045004001
р/с 40105810100000010001
Главный инженер- Врио директора ФГКУ комбинат
«Восход» Росрезерва
_______________/А.В. Бирюков/
Приложение № 1
к Контракту от «_____» ______________2014г. № 10-ЭА/2014
График выполнения работ
(заполняется Подрядчиком)
Государственный заказчик:
Подрядчик:
Приложение № 2
к Контракту от «_____» ______________2014г. № 10-ЭА/2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на техобслуживание термометрии силкорпусов элеватора на 2014 год
№
пп
1
2
3
Наименование
Ед.
изм.
Кол.
Примечания
2
3
4
5
Раздел 1. Техническое обслуживание системы термометрии силкорпусов элеватора
Схема контроля с
схема
1. Резервное копирование данных.
2. Исправление ошибок в
применением
работе системы.
3.Внесение
ПЭВМ. с
изменений в ПО, либо инсталяция ПО.
програмным
4.Проверка конфигураций.
5. Обновление ПО.
обеспечением
6. Запись в журнале выполнения работ по техническому обслуживанию
системы ТЕРМрезультатов выполненых работ.
1
12: ТО
Сбор и
реализация
сигналов
информации
устройств
защиты,
автоматики
электрических и
(техническое
обслуживание
блока
измерительного)
блок
28
1. Разборка корпуса. 2. Проверка работы прибора в различных
режимах.
3. Удаление пыли и загрязнений. Протирка
спиртовым раствором коммутационных разъемов.
4.
Сборка корпуса и проверка работы.
5. Запись в журнале
регистрации работ по техническому обслуживанию результатов
выполненых работ.
4
Техническое
обслуживание
термоподвески
ТП-32 или
аналог.
шт.
312
5
6
7
Преобразователи
устанавливаемые
на фланцевых
соединениях,
(термоподвеска
ТП-32).
Демонтажные
работы
Преобразователи,
устанавливаемые
на фланцевых
соединениях,
(термоподвеска
ТП-32).
Монтажные
работы
Присоединение к
приборам
электрических
проводок пайкой
шт.
1. Разборка корпуса и внутренний осмотр. 2. Удаление пыли и
загрязнений. 3. Измерение переходных сопротивлений на клемной
колодке. 5. Пайка контактов на клемной колодке. 6. Сборка корпуса
оборудования и проверка его работоспособности. 7. Запись в журнале
регистрации работ по техническому обслуживанию результатов
выполненых работ.
1. Отключение кабеля на клемной колодке прибора. 2. Демонтаж
термоподвески. 3. Спуск с надсилосного этажа и складирование в
отведенном месте для последующей утилизации.
14
шт.
1. Получение в складе и подъем на надсилосный этаж термоподвески.
2. Мотнаж термоподвески в силосе.
14
100
концов
2,3
Государственный заказчик:
1. Подключение кабеля к клемной колодке термоподвески пайкой.
2. Измерение переходных сопротивлений на клемной колодке.
3. Сборка прибора.
Подрядчик:
Приложение № 3
к Контракту от «_____» ______________2014г. № 10-ЭА/2014
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на выполнение работ по техническому обслуживанию
системы термометрии на элеваторе площадки №3 ФГКУ комбинат «Восход»
Росрезерва