Документация о проведении процедуры запроса предложений в один этап на оказание... «Проектирование и монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения в

Документация
о проведении процедуры запроса предложений в один этап на оказание услуги
«Проектирование и монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения в
здании ФГУП «ПИНРО»
Требования
к
качеству,
техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности,
к
функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к
результатам работы и иные требования,
связанные
с
определением
соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям Предприятия
Проектирование
и
монтаж
установки
порошкового пожаротушения схема помещений
(Приложение
№2,№3,№4)
согласно
техническому заданию и приложению № 1 к
проекту Договора
Заявка включает в себя заявку, заполненную по
форме и содержанию согласно приложению к
документации о закупке, а также прилагаемые к
ней документы.
Заявка подается в письменной форме в
запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержимое заявки до вскрытия
в установленном порядке.
На конверте кроме адреса Заказчика и
Участника закупке в обязательном порядке
должно быть указано:
«Для участия в запросе предложений в один
этап на оказание услуги «Проектирование и
Требования к содержанию, форме, оформлению монтаж
автоматической
установки
и составу заявки на участие в закупке
порошкового пожаротушения в здании ФГУП
«ПИНРО».
«Не вскрывать до 11 часов 00 минут
06 августа 2013 года»
Заявка и прилагаемые к ней документы должны
быть
подписаны
полномочными
(уполномоченными) лицами участника закупки,
заверены печатью.
Заявка и прилагаемые к ней документы в
обязательном порядке прошиваются (два
листа и более), нумеруются, в месте
прошивки
подписываются
и
скрепляются печатью.
Требования к описанию участниками закупки
поставляемого
товара,
который
является
предметом закупки, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги,
которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик
Условия выполнения работ в соответствии с
условиями Технического задания, проекта
Договора (Приложения №1, №2, №3, №4 к
проекту Договора)
4.1. Место выполнения работ
г. Мурманск, ул.Книповича, д.6
4.2. Сроки выполнения работ
Место, условия и сроки (периоды) поставки Не более 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня
товара, выполнения работы, оказания услуги.
подписания Договора
4.3. Условия выполнения работы
Выполнение работ согласно Технического
задания и прилагаемому проекту Договора
Сведения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота)
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы,
услуги
Порядок формирования цены договора (цены
лота) (с учетом или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных
платежей).
Порядок, место, дата начала и дата окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
Требования к участникам закупки и документы,
представляемые участниками закупки для
подтверждения соответствия установленным
требованиям
(Приложения №1, №2, №3, №4 к проекту
Договора)
224 780 (Двести двадцать четыре тысячи
семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Оплата ремонта в соответствии с разделом 2
Договора (Стоимость работ по договору и
финансирование):
Заказчик перечисляет на расчетный счет
«Подрядчика» аванс в размере 30 % от стоимости
работ в течение 10 банковских дней с момента
подписания Договора и получения счета, и в течении
5 банковских дней оплачивает «Подрядчику»
стоимость выполненных работ, в соответствии с
п.2.5 Договора.
Цена договора, кроме стоимости непосредственно
работ, включает в себя:
-стоимость разработки проектной документации;
-выполнение монтажа автоматической установки
пожаротушения на объекте;
-стоимость материалов, изделий, расходы,
связанные с доставкой и разгрузкой материалов;
-расходы по уборке и вывозу строительного
мусора;
-налоги, сборы и другие обязательные платежи,
подлежащие уплате в связи с производством Работ
на Объекте и влияющие на цену Договора;
-оплата всех счетов инженерных ведомств,
контролирующих
органов,
любых
видов
согласований
при
разработке
проектной
документации
Прием заявок осуществляется с 09 часов 30
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 30
минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни,
начиная с 30 июля 2013 года по адресу
г. Мурманск, ул. Книповича д.6, кабинет 118.
Прием заявок прекращается в 10 часов 50 минут
06 августа 2013 года.
К
участникам
закупки
предъявляются
следующие обязательные требования:
1)
Соответствие
участника
закупки
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки – прилагается копия
соответствующего документа (документов);
2)
отсутствие в отношении участника
закупки - юридического лица процедуры
ликвидации
и/или
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства - указывается в
заявке;
3)
отсутствие применения в отношении
участника
закупки
административного
наказания в виде приостановления деятельности
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях – указывается в заявке;
4)
отсутствие
у
участника
закупки
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
25% балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату - указывается в
заявке;
5)
отсутствие сведений об участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном
ст.
5
Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и в реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 г.,№ 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» - указывается в заявке;
6) Наличие производственных мощностей и
квалифицированного персонала для проведения
работ и оказания услуг, являющихся предметом
договора.
Разъяснения предоставляются по заявлениям
Участников закупки в форме документов и по
запросу в электронной форме по адресу
Формы, порядок, дата начала и дата окончания sergey_p@pinro.ru,
размещаемых
на
срока предоставления участникам закупки официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
разъяснений положений документации о закупке Заказчика www.pinro.ru в течение 3 рабочих
дней после получения запроса. Разъяснения
предоставляются с «30» июля 2013 года по «06»
августа 2013 года.
Место и дата рассмотрения предложений г. Мурманск, ул. Книповича д.6. кабинет 206
участников закупки и подведения итогов закупки 06 августа 2013 года.
Критерием оценки заявки (предложений)
участника закупки является:
Цена договора: 60%
Коэффициент – 0,6
Для определения рейтинга заявки по критерию
«цена договора» устанавливается начальная
(максимальная) цена договора. Рейтинг,
присуждаемый заявке по критерию «цена
договора» (Цд) определяется по формуле:
Цдi = ((Цmax – Цi)/Цmax) х 100 х К
Критерии оценки и сопоставления заявок на
где:
участие в закупке
Цдi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Цmax – начальная (максимальная) цена
договора,
установленная
в
настоящей
документации;
Цi – предложение i-го участника закупки по
цене договора;
К – весовой коэффициент.
При оценке заявок по критерию «цена
договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается
предложение участника запроса предложений с
наименьшей ценой договора.
Срок гарантии на результат работ 20%
Коэффициент – 0,2
Для определения рейтинга заявки по критерию
«гарантия
на
выполненные
работ»
устанавливается гарантия качества работ не
менее 36 месяцев. Рейтинг, присуждаемый
заявке по критерию «гарантия на выполненные
работы» (Гр36) определяется по формуле:
Гр36i = ((Гi-Гmin)/Гmin) х 100% х К
где:
Грi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Гmin – минимальный срок гарантии на
выполненные работы, не менее 36 месяцев;
Гi – предложение i-го участника закупки по
сроку гарантии на результат работ;
К – весовой коэффициент.
При оценке заявок по критерию «срок гарантии
на результат работ» лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника запроса
предложений с наибольшим сроком гарантии.
3. Срок выполнения работ 20%
Коэффициент – 0,2
Для определения рейтинга заявки по критерию
«срок выполнения работ» устанавливается
максимальный срок выполнения работ (60
рабочих дней). Рейтинг, присуждаемый заявке
по критерию «срок выполнения работ» (Ср)
определяется по формуле:
Срi = ((Сmax-Сi)/Сmax) х 100% х К
где:
Срi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по
указанному критерию;
Сmax – максимальный срок выполнения работ,
установленный в настоящей документации (60
рабочих дней);
Сi – предложение i-го участника закупки по
сроку выполнения работ;
К – весовой коэффициент.
При оценке заявок по критерию «срок
выполнения
работ»
лучшим
условием
исполнения договора по указанному критерию
признается предложение участника запроса
предложений
с
наименьшим
сроком
выполнения работ.
При представлении участником закупки заявки,
содержащей предложение о цене Договора на
двадцать пять или более процентов ниже
Порядок оценки и сопоставления заявок на начальной (максимальной) цены Договора,
участие в закупке
указанной Предприятием в извещении о
закупке, участник, представивший указанную
заявку, в составе такой заявки обязан
представить
расчет
предлагаемой
цены
Договора, а также гарантийное письмо от
производителя
или
иной
документ,
подтверждающий возможность поставить товар
по цене, указанной в заявке в качестве
обоснования предлагаемой цены Договора;
Комиссия по размещению заказов отклоняет
заявку, если она установила, что предложенная
в заявке цена снижена на двадцать пять или
более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене Договора, указанной
Предприятием в извещении о закупке, и в
составе
заявки
отсутствуют
расчет
предлагаемой цены Договора, ее обосновании.
Публично в день, во время и в месте, которые
указаны в извещении о проведении запроса
предложений,
непосредственно
перед
вскрытием
конвертов
с
предложениями
Комиссия обязана объявить присутствующим
участникам запроса предложений при вскрытии
таких конвертов о возможности подать
предложения на участие в запросе предложений,
изменить или отозвать поданные предложения.
Предприятие
обязано
предоставить
возможность всем участникам, представившим
предложения, присутствовать при вскрытии их
предложений.
Комиссией
вскрываются
поступившие конверты с предложениями.
Участники запроса предложений, подавшие
предложения,
не
соответствующие
требованиям, установленным в документации о
проведении
запроса
предложений,
отстраняются,
и
их
предложения
не
оцениваются. Основания, по которым участник
запроса
предложений
был
отстранен,
фиксируются в протоколе запроса предложений.
В случае установления факта подачи одним
участником запроса предложений двух и более
предложений к рассмотрению принимается
предложение,
поступившее
последним.
Остальные предложения не рассматриваются и
возвращаются такому участнику.
Все
предложения
участников
запроса
предложений оцениваются на основании
критериев, указанных в документации о
проведении запроса предложений, фиксируются
в табличной форме и прилагаются к протоколу
запроса предложений.
1.Заявка по прилагаемой форме со следующими
приложениями:
- заверенная копия выписка из единого
государственного реестра юридических лиц,
заверенная копия выписки из единого
государственного реестра индивидуальных
Перечень документов, которые предоставляются
предпринимателей
(для
индивидуальных
в составе заявке
предпринимателей),
копия
документа,
удостоверяющего
личность
(для
иных
физических
лиц),
надлежащим
образом
заверенный
перевод
на
русский
язык
документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранных лиц), полученные не ранее, чем за
шесть месяцев до дня размещения на сайте
извещения;
- заверенная копия учредительных документов
со всеми изменениями и дополнениями;
заверенная
копия
свидетельства
о
государственной регистрации (для юридических
лиц) или заверенная копия свидетельства о
внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года,
заверенная
копия
свидетельства
о
государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя
(для физических лиц) или заверенная копия
свидетельства о внесении записи в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
о
индивидуальном
предпринимателе, зарегистрированном до 01
июля 2002 года;
- заверенная копия свидетельства о постановке
на учёт в налоговом органе;
- бухгалтерская отчетность формы № 1, 2 на
последнюю отчетную дату с подтверждением о
приеме отчетности в ИФНС;
- документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени
претендента - юридического лица без
доверенности (заверенная копия решения о
назначении или об избрании, либо заверенная
копия приказа о назначении физического лица
на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать
от имени претендента без доверенности;
- В случае подписания уполномоченным лицом
- Доверенность, подтверждающая полномочия
на подписание заявки на участие в закупке и
иных документов от имени Участника закупки;
2. Коммерческое предложение об условиях
исполнения договора по прилагаемой форме.
Приложения.
1. Форма заявки.
2. Форма коммерческого предложения об условиях исполнения договора.
3. Техническое задание.
4. Проект договора выборочного капитального ремонта помещений ФГУП «ПИНРО».
Приложение к документации №1
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОДИН ЭТАП
на право заключения договора подряда на проектирование и монтаж автоматической установки
порошкового пожаротушения в здании ФГУП «ПИНРО»
г. Мурманск
«____»_________________ 2013г.
1. Изучив Документацию на право заключения договора подряда на проектирование и монтаж
автоматической установки порошкового пожаротушения в здании ФГУП «ПИНРО»
____________________________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение (адрес) Участника закупки)
в лице, ______________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в одноэтапном запросе предложений на
условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить договор на общую сумму
____________________________________________________________________________________________
(сумма договора цифрами и прописью)
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:
а) в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
не проводятся процедуры ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства
б) в отношении _______________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствует применение административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
в) у _________________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату
г) об ________________________________________________________________________________________
(наименование Участника закупки)
отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального
закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и
в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г.,№ 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
д) наличие документированной Системы управления качеством
у___________________________________________________________________________________________
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех
Участников (далее вид закупки) условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных
нами в ней сведений.
4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор подряда на проектирование и монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения в
здании ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и условиями наших
предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 5 дней со дня получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта договора.
5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений,
а победитель запросе предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся
подписать договор подряда на проектирование и монтаж автоматической установки порошкового
пожаротушения в здании ФГУП «ПИНРО» в соответствии с требованиями Документации о закупке и
нашего предложения.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника закупки)
7. В случае признания нас победителями в запросе предложений и до подписания договора настоящая
Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении
договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.
8. Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения запроса предложений.
9. Наши место нахождения, фактический и юридический адрес, телефон, факс
10.Наши банковские реквизиты: ________________________________________________________________.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
____________________________________________________________________________________________.
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ________________стр.
Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Приложение к заявке №2
На бланке организации
Дата, исх. номер
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ
ДОГОВОРА ПОДРЯДА
г. Мурманск
«____»_________________ 2013 г.
Изучив Документацию запроса предложений по проектированию и монтажу автоматической
установки порошкового пожаротушения в здании ФГУП «ПИНРО» (наименование организации) в лице
(наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество) обязуется исполнить договор, проект
которого приложен к документации на запрос предложений с включением в него следующих условий:
№
Условия исполнения договора Заказчика
Предложения
Участника
п/п
размещения
заказа
по
исполнению договора.
1 Подтверждение возможности оказания услуг на условиях
предусмотренных проектом договора, документацией о
закупке.
2 Подтверждение согласия на исполнения договора подряда на
проектирование и монтаж автоматической
установки
порошкового пожаротушения в здании ФГУП «ПИНРО»
3 Цена договора цифрами и прописью, которая включает в себя Сумма:_____________(прописью)
расходы на перевозку (доставку), хранение, отгрузку/разгрузку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов,
иных обязательных платежей, транспортные и иные расходы, В т. ч. НДС:________(прописью)
связанные с поставкой Товара.
4 Максимальный срок выполнения работ
(указать свой срок, но не более
60 рабочих дней)
5 Минимальный срок гарантии на выполненные работы, не (указать свой срок гарантии но не
менее 36 месяцев
менее 36 месяцев)
Данные предложения об условиях исполнения договора подаются с пониманием того, что Вы не
отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с их подготовкой и подачей, за
исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве.
Руководитель организации _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________________ (Ф.И.О.)
МП (подпись)
Приложение к документации №3
Техническое задание на закупку работ (услуг)
Открытый запрос предложений на оказание услуги «Проектирование и монтаж
автоматической установки пожаротушения» ФГУП «ПИНРО» по адресу г.
Мурманск, ул. Книповича,6
Разделы
№ п/п
1. Перечень работ, услуг
2. Результат работы (услуги)
3. Место выполнения работ
Место оказания услуг
4. Этапность, периодичность
5. Максимальная цена договора (с НДС)
6. Максимальная
стоимость
этапа
выполнения работ, оказания услуг
7. Составляющие цены Договора
(расходы на перевозку, страхование,
уплата таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей)
8. Сведения о валюте, используемой для
формирования цены
9. Необходимость страхования работы,
услуги или сопутствующих рисков
10. Условия оплаты:
Срок
Порядок оплаты (аванс, периодичность
и др.)
11. Сроки выполнения работ, услуг (в т. ч.
сроки по этапам)
12. Порядок
доставки
материалов,
оборудования, персонала (самовывоз,
доставка
собственными
силами,
перевозка).
Необходимость
монтажа,
пусконаладочных
работ,
испытаний,
экспертиз.
13. Момент перехода права собственности
на результат работ (услуг) и момент
перехода риска случайной гибели
14. Технические характеристики результата
работ, услуг
Описание требований к работам, услугам
Проектирование
и
монтаж
автоматической
установки
порошкового пожаротушения
Установка автоматического пожаротушения в помещениях
книгохранилища № 1,2,3 подвальное помещение Лит. А1 здания
института корпус 1
г. Мурманск. ул. Книповича, 6
нет
224 780 руб.
нет
За счет подрядчика
нет
Подрядчик должен иметь соответствующую лицензию
Предоплата 30 %
В течение 5 дней со дня подписания Договора. Окончательный
расчет на основании счета-фактуры и акта о приемке
выполненных работ, формы КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3
60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Договора
За счет подрядчика
После подписания Акта приема-передачи
Автоматическая установка пожаротушения должна выполнять
одновременно
и
функцию
автоматической
пожарной
сигнализации.
-При проектировании установки пожаротушения особо учесть
требования НПБ 110-03 п.6 и НПБ 88-2001 п.3.4
-при защите помещений, относящихся к взрывоопасной категории
(А или Б по НПБ 105-95) оборудование, входящее в состав
установки должно иметь взрывобезопасное исполнение
-в проектной документации должны быть отражены параметры
установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и правила ее
эксплуатации
-установку пожаротушения проектировать на базе модулей
порошкового пожаротушения
-выбор модулей осуществлять с учетом их технических
характеристик по высоте установки
- при расчете объема защищаемого помещения за защищаемый
объем принимать геометрические размеры помещения
-способ тушения-локально по объему
- при необходимости предусмотреть защиту корпусов модулей и
15. Требования к качеству и безопасности
результата работ, услуг (технические
регламенты,
ТУ,
ГОСТ,
СНиП,
СанПиН, проектная документация,
смета и т.п.)
16. Дополнительные
требования
к
результату работ, услуг
17. Необходимость
в
согласовании
(утверждении) результата работ (услуг)
полномочными органами
18. Возможность и порядок привлечения
субподрядчиков
19. Порядок приемки работ, услуг
20. Порядок осуществления авторского и
технического надзора при выполнении
работ, услуг
21. Требования к персоналу исполнителя
22. Гарантийное
и
техническое
обслуживание
23. Перечень передаваемой с результатом
работ, услуг документации
24. Перечень и количество передаваемого с
результатом работ, услуг оборудования,
материалов, комплектующих и т.п.
25. Требования к обучению персонала (при
необходимости)
26. Необходимость обеспечения заявки или
обеспечение договора
27. Критерии оценки заявки в процентах
Цена договора (в случае аукциона или
запроса цен критерий цены составляет
100%)
1) Цена договора (не более 70%, за
исключением аукциона и запроса цен);
2) Качество товара, работы, услуги (не
более 70%);
3) Квалификация участника закупки
(наличие
профессиональной
и
технической квалификации, трудовых и
финансовых ресурсов, оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения Договора, опыта работы,
(или) насадок (распылителей)
модулей от механических
повреждений
- Конструкции, используемые для установки модулей должны
выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу
устанавливаемых модулей
- модули порошкового пожаротушения должны крепиться к
конструкциям здания в соответствии с требованиями
технического паспорта на модуль
-энергоснабжение автоматической установки порошкового
пожаротушения должно быть выполнено в соответствии с
требованиями ПУЭ и НПБ.
Проектирование
автоматической
установки
порошкового
пожаротушения осуществлять с учетом «Технического регламента
о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009
«Установки
пожарной
сигнализации
и
пожаротушения
автоматические»
и
других
нормативных
документов,
действующие в этой области. Также учесть строительные и
эксплуатационные
особенности
защищаемых
помещений,
характер производственного процесса.
нет
Госпожнадзор
нет
Приемка осуществляется в течении 3-х дней, с даты получения
«Заказчиком» уведомления «Подрядчиком» о проведенных
работах и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию.
Заказчик
Иметь
квалифицированных
сотрудников
и
потенциал,
позволяющий выполнить взятую на себя задачу в полном объеме
и в оговоренные сроки, должны иметь опыт работы с порошковым
модульным пожаротушением не менее 3-х лет
Гарантийный срок не менее 3-х лет
Проект автоматической установки порошкового пожаротушения,
комплект исполнительной документации в полном объеме в
соответствии с требованиями (исполнительную, техническую
документацию, а также сертификаты, технические паспорта и
другие документы удостоверяющие качество оборудования и
материалов, применяемых для производства работ).
нет
нет
Квалификация участника
(наличие профессиональной и
технической квалификации, трудовых и финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения
Договора, опыта работы, деловой репутации.)
Срок выполнения договора-20%
Срок гарантии-20%
Цена договора-60%
деловой репутации.) (не более 70%)
4) Срок поставки (выполнения работ,
оказания услуг) (не более 50%);
5) Срок гарантии на товар (результат
работ, услуг) (не более 30%);
6) Иные критерии, установленные в
документации о закупке по решению
Комиссии (не более 20% каждый и
вместе не более 50%).
Приложение к документации
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
г. Мурманск
«____»___________ 2013 года
ФГУП «ПИНРО», в лице директора Лепесевича Ю.М., именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________,
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________ действующего на
основании __________, с другой стороны, на основании Протокола рассмотрения комиссии по
размещению заказов №____ от__________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1.
«Заказчик» поручает, «Подрядчик» принимает на себя обязательства разработать
проектную документацию и выполнить монтаж автоматической установки порошкового
пожаротушения в помещениях книгохранилища № 1,2,3 (далее объект) института, корпус1,
по адресу: г. Мурманск Книповича 6, в подвале «Литер А 1»(технический паспорт), в
соответствии с ППБ 01-03 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП, ГОСТ технического задания
(Приложение №1), план помещений №1, №2, 3№ (Приложение №2,3,4).
2. Стоимость работ по договору и финансирование:
2.1. Стоимость работ (включая применяемые механизмы и материалы) составляет: ______рублей
(____________) __
копеек, в том числе НДС-18%______(______________) рубля
______копеек.
Цена Договора является твердой ценой на весь период действия настоящего Договора и
включает в себя: стоимость разработки проектной документации, выполнения монтажа
автоматической установки пожаротушения на объекте, стоимости материалов, изделий, расходы,
связанные с доставкой и разгрузкой материалов, расходы по уборке и вывозу строительного
мусора; налоги, сборы и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с
производством Работ на Объекте и влияющие на цену Договора. Оплату всех счетов
инженерных ведомств, контролирующих органов, любых видов согласований при разработке
проектной документации.
2.2 Валютой, используемой при формировании цены договора и расчетов с Подрядчиком, является
рубль Российской Федерации.
2.3 Заказчик перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере 30% от стоимости
работ по договору в течение 10 банковских дней с момента подписания Договора и получения
счета, и в течении 5 банковских дней оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ, в
соответствии с п.2.5 настоящего договора.
2.4. «Заказчик» производит окончательный расчет после представленной проектной документации
и выполнения в полном объеме монтажа автоматической установки пожаротушения, на основании
актов КС-2,КС-3, подписанных сторонами, и выставленных расчетных документов в течении 5
банковских дней.
3. Обязанности сторон:
3.1. «Заказчик обязан»:
3.1.1. Допустить «Подрядчика» на « объект» для выполнения монтажных работ.
3.1.2. Принять и оплатить, согласно условий договора, выполненные «Подрядчиком» работы.
3.1.3. «Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика» осуществляет
технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия
используемых «Подрядчиком» материалов условиям договора. Выполненные работы закрываются
КС-2, КС-3.
3.1.4. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели,
предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не
разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика.
3.2. «Подрядчик» обязан:
3.2.1. Выполнить своими и привлеченными силами проектную документацию и расчетное
обоснование системы противопожарной защиты объекта на Объекте касательно смонтированной
по данному Договору автоматической установки порошкового пожаротушения. Провести работы
по испытанию объекта, с составлением акта подписанного сторонами.
3.2.2. Передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских
работ.
3.2.3. Предоставляет Заказчику информационное письмо органов МЧС России о соответствии
расчетного обоснования системы противопожарной защиты объекта действующим нормам и
правилам.
3.2.4. Не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
3.2.5. Сдать работы «Заказчику»
в состоянии, позволяющем эксплуатировать объект, с
составлением
актов КС-2,КС-3 и предоставить проект на размещение и подключение
установленного оборудования.
3.2.6. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте. Обеспечивает
выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, охране окружающей среды.
3.2.7. Вывезти и убрать в течение 5- дней после окончания работ, принадлежащее ему
оборудование, инструменты, инвентарь.
3.2.8. Своими силами и средствами произвести уборку отходов, мусора и элементов разборки с
вывозом на утилизацию.
3.2.9. Приобрести и
поставить на место производства работ, необходимые материалы,
оборудование, изделия, конструкции.
3.2.10.. Подрядчик гарантирует, что качество материалов, применяемых им для производства
работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество.
3.2.11. «Подрядчик» информирует Заказчика письменно «уведомлением» о приемке выполненных
работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, с предоставлением одного экземпляра
исполнительной документации в составе определенном «Заказчиком» (п.3.2.1.) за день до начала
приемки.
3.2.12. «Подрядчик» обязан составить план-график производства работ и согласовать его
«Заказчиком» в течении 5 дней со дня подписания Договора.
3.2.13. «Подрядчик» приступает к производству работ в течении 5 рабочих дней, с момента
подписания настоящего договора.
4. Порядок приемки и сдачи выполненных работ:
4.1. Приемка завершенного объекта, осуществляется после выполнения работ предусмотренных
приложением №1,2,3,4. настоящего Договора.
4.2. Приемка производится в течение 3-х дней, с даты получения «Заказчиком» уведомления
«Подрядчика» о проведенных работах и готовности объекта к сдачи в эксплуатацию..
4.3 «Подрядчик» после оформления актов КС-2, КС-3, о приемки объекта «Заказчиком», не
освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором
подряда.
5. Сроки выполнения работ:
5.1. Продолжительность работ на объекте составляет 60 рабочих дней.
Начало работ: «_____» «___________» 2013г.
Окончание работ «______» «___________» 2013г
5.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
6. Охрана работ:
6.1. «Подрядчик» обеспечивает сохранность материалов, оборудования, места производства
работ, от начала работ до завершения и сдачи «Заказчику» завершенного объекта.
7. Гарантии:
7.1. «Подрядчик гарантирует»:

Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки определенные условиями договора

Качество приобретенных материалов и выполнение всех работ в соответствии с
действующими нормами.

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в
период гарантийной эксплуатации объекта, при условии, что не будут нарушены нормы
эксплуатации со стороны эксплуатирующих организаций или третьих лиц.

Нормальное функционирование работы объекта и оборудования при нормальной
эксплуатации.
7.2. Срок гарантии нормальной работы объекта 12 месяцев, определяется с даты подписания акта о
приемке объекта в эксплуатацию.
8. Лицензии (сертификаты):
8.1. «Подрядчик» обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов)
на материалы, оборудование, комплектующие изделия, согласования необходимые для
производства работ.
9. Особые условия:
9.1. Ущерб, нанесенный заказчику в результате монтажа объекта, по вине «Подрядчика»,
компенсируется «Подрядчиком».
9.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение
недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.
9.3. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно
подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договор, применяются нормы
законодательства Российской Федерации.
9.5. За нарушение любой из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему
договору, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,01% от стоимости
работ по договору, за каждый день просрочки.
9.6. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются арбитражным судом
г. Мурманска в установленном порядке.
10. Срок действия договора:
10.1. Договор с приложениями № 1,2,3,4 вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до 31.12.2013г.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты
Подрядчик
Заказчик
ФГУП «ПИНРО»
ИНН 5191500593 КПП 519001001
Р/счет 40502810441020000056 в Мурманском
ОСБ № 8627 г. Мурманск
Кор.сч.30101810300000000615
БИК 044705615
ОКОНХ 95120, ОКПО 00472182
Юридический и почтовый адрес:
183763 г. Мурманск, ул. Книповича, д. 6
Подписи сторон
От Подрядчика
От Заказчика
Директор ФГУП "ПИНРО"
Приложение № 1
к договору № ____от «___» _______ 2013 г.
Техническое задание
Проектирование и монтаж автоматической установки порошкового пожаротушения в помещениях
книгохранилища № 1,2,3 института, корпус 1, по адресу: г. Мурманск Книповича 6, в подвале «Литер
А1»(технический паспорт).
Наименование
1. Вид строительства
2. Место строительства
3. Характеристика объекта
4. Заказчик
5. Подрядчик
6. Основание
для выполнения работ
7. Общие требования к
автоматической установке
порошкового пожаротушения.
Основные требования
Проектирование и монтаж установки порошкового
пожаротушения схема помещений (Приложение №2,№3,№4)
г. Мурманск ул. Книповича д.6
Институт, корпус1, подвал «Литер А1»(технический паспорт)
помещения книгохранилища № 1,2,3
ФГУП ПИНРО
По результатам процедуры размещения заказа.
Предписание по устранению нарушений требований пожарной
безопасности
1. Общие требования к установке.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя
обязательство разработать проектную документацию и
выполнить монтаж автоматической установки
порошкового пожаротушения. Проектирование
автоматической установки порошкового пожаротушения
осуществлять с учётом «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009
«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические» и других нормативных документов,
действующих в этой области. Так же учесть строительные
и эксплуатационные особенности защищаемых
помещений, характер производственного процесса, а
также требования изложенных ниже.
1.2. Автоматическая установка пожаротушения должна
выполнять одновременно и функции автоматической
пожарной сигнализации.
1.3. При проектировании установки пожаротушения особо
учесть требования НПБ 110-03 п.6. и НПБ 88-2001. п.3.4..
1.4. В проектной документации должны быть отражены
параметры установки в соответствии с ГОСТ Р 51091 и
правила её эксплуатации.
1.5. Установку пожаротушения проектировать на базе
модулей порошкового пожаротушения.
1.6. Выбор модулей осуществлять с учётом их
технических характеристик по высоте установки.
1.7 .При расчёте объёма защищаемого помещения за
защищаемый объём принимать геометрические размеры
помещения.
1.8. Способ тушения – локально по объёму.
1.9. При необходимости предусмотреть защиту корпусов
модулей и (или) насадок (распылителей) модулей от
механических повреждений.
1.10. Конструкции, используемые для установки модулей,
должны выдерживать воздействие нагрузки, равной
пятикратному весу устанавливаемых модулей.
1.11. Модули порошкового пожаротушения должны
крепиться к конструкциям здания в соответствии с
требованиями технического паспорта на модуль.
1.12. В пояснительной записке обратить внимание на
требование к оборудованию дверей в защищаемые
помещения устройствами для самозакрывания.
1.13. Энергоснабжение автоматической установки
порошкового пожаротушения должно быть выполнено в
соответствии с требованиями ПУЭ и НПБ.
2. Алгоритм работы установки пожаротушения.
2.1. Для контроля параметров опасных факторов пожара
одновременно применять дымовые и тепловые пожарные
извещатели.
2.2. При срабатывании одного дымового пожарного
извещателя в помещение охраны поступает световой и
звуковой сигналы ВНИМАНИЕ!
2.2.1. Отключение звукового сигнала ВНИМАНИЕ! может
осуществляться вручную в помещении охраны.
2.2.2. Отключение светового сигнала ВНИМАНИЕ! должно
осуществляться автоматически после восстановления
работоспособности сработавшего пожарного извещателя.
2.3. При одновременном срабатывании двух дымовых
пожарных извещателей, в одной зоне или одном
помещении:
• в помещение охраны поступает световой и звуковой
сигналы ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖЕН ПОЖАР!
• включается громкий сигнал оповещения о пожаре и
начале эвакуации людей.
2.3.1. Отключение звукового сигнала ВНИМАНИЕ,
ВОЗМОЖЕН ПОЖАР! может осуществляться вручную в
помещении охраны.
2.3.1. Отключение светового и звукового сигнала
ВНИМАНИЕ, ВОЗМОЖЕН ПОЖАР! должно
осуществляться автоматически после восстановления
работоспособности сработавших пожарных извещателей.
2.4. При одновременном срабатывании двух дымовых и
одного теплового пожарных извещателей, в одной зоне
или одном помещении:
• в помещение охраны поступает световой и звуковой
сигналы ПОЖАР!
• в помещении охраны ведётся учёт (выведена индикация)
времени прошедшего с начала отсчёта времени задержки
запуска.
• на модули пожаротушения, установленные в зоне
срабатывания дымовых и тепловых пожарных
извещателей подаётся сигнал на запуск;
• включается громкий сигнал оповещения о пожаре и
начале эвакуации людей;
• подаётся сигнал на отключение систем приточной и
вытяжной вентиляции;
• подаётся сигнал на включение автоматических
расцепителей тока (обесточиваются все
электропотребители не задействованные в системе
противопожарной защиты);
• подаётся сигнал на включение противодымной
вентиляции.
2.4.1. Отключение светового и звукового сигнала ПОЖАР!
должно осуществляться автоматически после
восстановления работоспособности сработавших
пожарных извещателей
3. Задержка запуска
3.1. Внутри защищаемых помещений, при поступлении
сигнала на запуск модулей, автоматически должен
начаться отсчёт времени задержки их запуска,
необходимого для эвакуации сотрудников из этого
помещения.
3.2. При открывании дверей в защищаемые помещения
отсчёт времени задержки запуска должен быть
автоматически приостановлен.
3.3. При закрывании дверей отсчёт времени задержки
запуска должен быть автоматически возобновлён с точки
приостановки.
3.4. В случае если двери в защищаемое помещение не
закрыты, то по истечении времени равного двум
временам задержки запуска (с начала отсчёта), запуск
должен быть произведён автоматически при открытых
дверях.
3.5. Однажды начатый отсчёт времени задержки после
поступления дублирующих команд пуска (например,
ручной запуск после срабатывания автоматики) не должен
изменяться по величине запрограммированного времени.
4. Ручной запуск
4.1. Перед дверями в защищаемое помещение
(защищенное одним шлейфом) должна быть установлена
кнопка ручного запуска.
4.2. В помещении, защищённом несколькими шлейфами,
должно иметься число кнопок ручного запуска
соответствующее количеству шлейфов. Кнопки и шлейфы
должны иметь идентификационную маркировку.
5. Отмена запуска модулей
5.1. В помещении охраны должна быть предусмотрена
возможность экстренного отключения запуска модулей
при начатом отсчёте времени задержки.
6. Световое и звуковое оповещение в защищаемых
помещениях .
6.1. При подаче сигнала на запуск модулей
пожаротушения:
• в защищаемых помещениях должен включиться громкий
звуковой сигнал оповещения о пожаре;
• в защищаемых помещениях, где дана команда на запуск
модулей пожаротушения, должны загореться световые
табло «ПОРОШОК, УХОДИ!»;
• над дверями в защищаемые помещения, где дана
команда на запуск модулей пожаротушения, должны
загореться световые табло «ПОРОШОК, НЕ ВХОДИ!»
7. Требования к оборудованию установки.
7.1.Оборудование, выбираемое для проектируемой
установки, должно выбираться современное, широко
известное и применяемое, но в то же время
зарекомендовавшее себя надёжным и безотказным, а так
же ремонта пригодным.
7.2.Оборудование и комплектующие должны иметь
сертификаты соответствия и паспорта.
7.1.Выбранное оборудование должно иметь аналоги для
замены в случае выхода из строя или прекращения его
выпуска.
8. Требования к проектной и монтажной организациям.
8.1.Организации привлекаемые к проектированию и
монтажу автоматической установки порошкового
пожаротушения должны иметь соответствующую
лицензию.
8.2.Организации, привлекаемые к проектированию и
монтажу автоматической установки порошкового
пожаротушения должны иметь опыт работы с
порошковым модульным пожаротушением не менее трёх
лет.
8.3.Проектные и монтажные организации должны иметь
квалифицированных сотрудников и потенциал,
позволяющий выполнить взятую на себя задачу в полном
объёме и в оговорённые сроки.
8.4.Выбор подрядчиков будет проводиться на тендерной
основе.
.
8. Требования по
производству работ.
9.Особые условия выполнения
работ.
10.1Срок проведения монтажных работ 60 календарных дней.
10.2 При проведении работ Подрядчик обязан выполнять
требования режима безопасности, установленного на объекте
Заказчика.
10.3 При проведении работ Подрядчик полностью отвечает за
соблюдением своими сотрудниками безопасных условий труда
и пожарной безопасности.
10.4 Сроки проведения работ согласовываются с Заказчиком
10.5 Подрядчик несет полную материальную ответственность за
причинение ущерба Заказчику вследствие действия своих
сотрудников по выполнению договорных работ.
10.6 В случае не проведения работ по причинам, зависящим от
Заказчика, Подрядчик имеет право на продление сроков работы
на время задержки работ.
10.7 Подрядчик, в конце смены обязан убрать за собой мусор,
образовавшийся в результате своей трудовой деятельности.
Подрядчик обязан:
1. В процессе производства работ:
- информировать Заказчика обо всех возможных
отклонениях в работе.
- согласовать отклонения от тех.задания. с Заказчиком
письменно.
2. Все дополнительные работы связанные:
- с согласованиями документации,
- с изменениями, вносимыми в план-схему при производстве
работ по инициативе Подрядчика.
- предъявлением выполненных работ госорганам и инспекциям
( при необходимости)
Выполняются за счет Подрядчика.
3. Стоимость работ :
Цена Договора является твердой ценой на весь период действия
настоящего Договора и включает в себя: стоимость разработки
проектной документации, выполнения монтажа автоматической
установки пожаротушения на объекте, стоимость материалов,
изделий, а также все расходы, связанные с доставкой и
разгрузкой материалов, расходы по уборке и вывозу
строительного мусора; налоги, сборы и другие обязательные
платежи, подлежащие уплате в связи с производством Работ на
Объекте и влияющие на цену Договора.
- Оплату всех счетов инженерных ведомств, контролирующих
органов, любых видов согласований при разработке проектной
документации.
Составил: начальник хоз. отдела
______________ Сюй А.А.
«_______» ______________________
Подрядчик:
___________________________
«_____» ______________2013 года
Приложение № 2
к договору № ____от «___» _______ 2013 г.
Приложение № 3
к договору № ____от «___» _______ 2013 г.
Приложение № 4
к договору № ____от «___» _______ 2013 г.