БИК ______ ОКПО

Утверждаю
Председатель
Закупочной комиссии
ООО «БашРЭС»
А.А. Александров
«___» ______________2012г.
Документация
по оперативной закупке по лоту
Экспертиза нормативов удельных расходов топлива для
ООО «БашРЭС»
лот № 1958
автотранспортных средств
1
Оперативная закупка № _____ от ___________
Уважаемые господа!
ООО «БашРЭС», проводит конкурентную процедуру оперативной закупки, и в этой
связи пригласило
поставщиков подавать свои предложения по лоту Экспертиза
нормативов удельных расходов топлива для автотранспортных средств ООО
«БашРЭС» лот № 1958
1. Требования к подрядчику:
№
п/п
Показатель
1.
Общие требования к
условиям
2.
Требования к
исполнителю
Описание
- В конкурсе может принять участие любое юридическое,
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель с наличием сертификата эксперта в
области автотехнической экспертизы зарегистрированного
в соответствующем реестре.
- Участник не должен являться неплатежеспособным или
банкротом, находиться в процессе ликвидации, на
имущество Участника в части, существенной для
исполнения Договора, не должен быть наложен арест,
экономическая деятельность Участника не должна быть
приостановлена.
- Исполнитель должен произвести экспертизу нормативов
удельных расходов топлива автотранспортных средств с их
обоснованием нормативной документацией или актами
производственных испытаний (Приложение 1).
- Срок выполнения работ по экспертизе
транспорта
составляет не более 2-х месяцев.
- Наличие у исполнителя сертификата эксперта в области
автотехнической экспертизе зарегистрированного в
соответствующем реестре.
- Стоимость услуг за 50 видов марок ТС.
- Привлечение специалиста высшей категории с ученым
званием или ученой степенью по профилю эксплуатации
автотранспортной техники.
- Наличие опыта работы в данной сфере не менее 10 лет с
подтверждением
компетенции
(публикации
в
периодической печати, защита диссертаций и т.п.).
- Наличие лабораторно – экспериментальной базы для
испытания
автотранспортной
техники
(список
оборудования) в РБ.
- Персональное закрепление исполнителя за Заказчиком для
решения организационных вопросов.
- Техническое сопровождение и консультирование
специалистов ООО «БашРЭС» по вопросам нормирования
топлива, а также в случае приобретения новых видов ТС (не
более 5ед.) дополнительно произвести экспертное
нормирование расхода топлива в течение 1 года с момента
заключения договора,
2
4.
Номер телефона и
электронный адрес
контактного лица.
- Участник вправе представить (приложить к заявке на
участие в конкурсе) любые иные документы по своему
усмотрению
—
в
обоснование
(подтверждение)
сообщаемых
им
сведений,
описанного
качества
предлагаемых им услуг.
8 (347) 269-31-13
8- 917- 378-12-08 Нугуманов А.А.
Dto01@beshres.bashkirenergo.ru
2. Прочее (указывается на усмотрение Инициатора закупки):
Приложение1
Перечень транспортных средств,
требующих установки норм расхода топлива.
1.
КС-3577-3К - автокран на шасси КамАЗ-43253, двигатель КамАЗ-740.31.240,
мощность- 225л.с.;
2.
КС-45717-1 - автокран на шасси Урал-4320, двигатель ЯМЗ-236НЕ2-24, мощность230л.с.;
3.
КС-45715 - автокран на шасси КамАЗ-53213, двигатель 740.1, мощность- 210л.с.;
4.
МКТ-25,5 – автокран на шасси Урал-4320, двигатель ЯМЗ-236НЕ2, мощность –
230л.с.;
5.
6911GK – кран-манип. на шасси КамАЗ-43118-15, двигатель КамАЗ-740310, мощность
– 224л.с.;
6.
688202 - кран-манип. на шасси КамАЗ-688202, двигатель КамАЗ-740300, мощность –
245л.с.;
7.
ИМ-180-321.П - кран-манип. на шасси КамАЗ-68901, двигатель КамАЗ-740620,
мощность – 280л.с.;
8.
ИК 953-01- кран-манип. на шасси Урал-43202, двигатель ЯМЗ-236, мощность –
180л.с.;
9.
СКАТ-32 – автокран на шасси КрАЗ-65101, двигатель ЯМЗ-238, мощность – 240л.с.;
10.
БКМ-317 – бур.машина на шасси ГАЗ-371310, двигатель Д-245.7Е2, мощность –
116л.с.;
11.
БКМ-318 – бур.машина на шасси ГАЗ-3897, двигатель Д-245.7Е2, мощность – 117л.с.;
12.
БКМ-515 – бур.машина на шасси Урал-4320602, двигатель ЯМЗ-236М2, мощность –
180л.с.;
13.
АПТ-17М – подъемник на шасси ГАЗ-371310, двигатель Д-245.7Е2, мощность –
117л.с.;
14.
АП-17А – подъемник на шасси ЗИЛ-431412, двигатель 508.400, мощность – 150л.с.;
15.
АГП-28 – подъемник на шасси Урал-4320, двигатель ЯМЗ-238М2, мощность – 240л.с.;
16.
ПСС-141.28Э – подъемник на шасси КамАЗ-43114, двигатель КамАЗ-740310,
мощность – 225л.с.;
17.
ВАЗ-21214 – легк.автомобиль, двигатель 21214, мощность – 80,9л.с., КПП-5М;
18.
ГАЗ-3102 – легк.автомобиль, двигатель 40621А, мощность – 130л.с., КПП-5М;
19.
Renault-SR – легк.автомобиль, двигатель K7MF710, мощность – 84л.с., КПП-5М;
20.
Toyota Avensis легк.автомобиль, двигатель 2ЯZR, мощность – 147л.с., КПП-6М;
21.
ГАЗ-3102 – легк.автомобиль, двигатель 40621А, мощность – 130л.с., КПП-5М;
22.
HyundaiHD(SWB) – автобус, двигатель D4DD, мощность – 145л.с.;
23.
Урал-32511 – грузопассаж., двигатель ЯМЗ-238М2, мощность – 240л.с.;
24.
Урал-32551 – грузопассаж., двигатель ЯМЗ-236НЕ, мощность – 240л.с.;
25.
ГАЗ-3308 – груз.бортовой, двигатель ЗМЗ-513, мощность – 120л.с.;
26.
ГАЗ-33081 – груз.бортовой, двигатель Д-245.7Е2, мощность – 117л.с.;
3
27.
КамАЗ-4510 – самосвал, двигатель КамАЗ-740, мощность- 220л.с.;
28.
КамАЗ-65116 – опоровоз, двигатель КамАЗ-740620, мощность – 280л.с.;
29.
КамАЗ-65116 – сед.тягач, двигатель 6ISBe 300, мощность – 282л.с.;
30.
МАЗ-6422А8 – сед.тягач, двигатель ЯМЗ-6581, мощность – 397л.с.;
31.
Буран СБ-640 – снегоход;
32.
Тайга СТ-500Д – снегоход;
33.
К–707Т-УДМ-1- машина дорожная универсальная, двигатель ЯМЗ-238НДЗ, мощность
– 230л.с.;
34.
К-701 – трактор, двигатель ЯМЗ-240, мощность – 300л.с.;
35.
Locust L752 – многофункц.машина, двигатель YANMMAR 4TNW 94L-NWI,
мощность – 60л.с.;
36.
В-110(Нью Холланд) – экскаватор, двигатель NEF, мощность - 110л.с.;
37.
BL-61C(Вольво) - экскаватор, двигатель Volvo D5D, мощность - 83л.с.;
38.
ГАЗ-3409 «Бобр»- вездеход, двигатель…., мощность – 92л.с.;
39.
ТО-28 – погрузчик, двигатель А-01МКС, мощность – 165л.с.;
40.
ВТ-150ДЭХ – мульчер, двигатель Д-442, мощность – 150л.с.;
41.
Агромаш 90ТГ 2007А – трактор, двигатель …, мощность – 75л.с.;
42.
ГПЛ-520 – грузовая путевая летучка, двигатель Д-20НР-250, мощность – 250л.с.;
43.
ГТ-СМ – тягач, двигатель Д-245.7, мощность – 104л.с.;
44.
ГТ-СМ – тягач, двигатель ЗМЗ-513, мощность – 125л.с.;
45.
СБТТ-4П – тягач, двигатель Д-440, мощность – 90л.с.;
3. Срок начала работ: июль 2012г.
4. Срок окончания работ: 31 сентября 2012г.
5. Место выполнения работ: Согласно Приложению № 1.
6. Требования к сроку действия оферты: 31.12.12 г.
7. Поставщик имеет право подать неограниченное количество коммерческих
предложений. Инициатор вправе принять только последнее коммерческое
предложение.
8. Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к
настоящему запросу (отсканированный вариант оригинала с синей печатью), и быть
действительным не менее чем до 31.12.2012г.
9. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные
платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки,
предлагаемые поставщиком.
10. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть
выражены в российских рублях.
11. Предложение должно быть подано до ____________. путем размещения на сайте
www.zakupki.bashkirenergo.ru в разделе «Оперативные закупки». Инструкция по
размещению заявки находится на сайте в разделе «Информация».
12. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по
какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.
13. Заказчик в срок до __________ года определит Победителя. Единственным критерием
для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии
соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего
запроса.
14. В течение _______ после определения Победителя Организатор закупки уведомит его
об этом, после чего будет подписан Договор поставки вышеуказанной продукции на
условиях настоящей процедуры оперативной закупки и предложения Победителя.
4
15. Настоящая процедура оперативной закупки не является офертой или публичной
офертой Организатора закупки. Данная процедура оперативной закупки не является
процедурой проведения конкурса. Организатор закупки имеет право отказаться от
всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру
оперативной закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности
перед поставщиками.
Для справок обращаться:
- по техническим вопросам: 8 (347) 269-31-13, 8- 917- 378-12-08 Нугуманов А.А.,
Dto01@beshres.bashkirenergo.ru.
- по организационным вопросам: инженер Попова Е.А. тел.8-347-269-13-13
Приложение.
Форма 1 Приложение к запросу на участие в оперативной закупке №___от ______
Форма 2 Анкета Участника
Форма 3 Проект договора
Форма 4 Дополнительное соглашение к договору
Форма 5 Протокол разногласий к договору
5
Предложения (Форма 1)
Приложение к запросу на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № ___
от ___________
От: (наименование и местонахождение юр. лица )
ФИО, адрес физ. лица
Получив запрос на участие в оперативной закупке с использованием БСАП № _____
от _______предлагаем ____________________________________________________
№
п/п
Наименование работ
Ед. изм.
Кол-во
Дата
проведения
работ
Цена
единицы,
(руб.) без
НДС
Общая
сумма,
(руб.) без
НДС
1.
2.
3.
…
Итого без НДС
НДС (
%)
Всего с НДС:
В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи: ________________.
Оплата поставленной продукции осуществляется ____________________.
Место поставки: _____________________.
Сроки исполнения договора: _______________________________.
Транспортные расходы __________________________.
Иные условия: _____________________________.
Данное предложение действительно до ______________.
С уважением,
_______________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
_______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
_______________________________
(печать Поставщика)
6
Анкета Участника (форма 2)
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
1.
Наименование
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН Участника
5.
ОГРН
6.
Юридический адрес
7.
Почтовый адрес
8.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
9.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
10.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
11.
Факс Участника (с указанием кода города)
12.
Адрес электронной почты Участника
13.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
14.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
15.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
Сведения об
Участнике
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
7
Проект договора (форма 3)
Договор подряда №
на оказание услуг
«__» ______________2012г.
ООО «БашРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
_______________________________, действующего на основании Положения о филиале и
доверенности_______________., с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по
_____________________________________ в здании ________________, расположенного по
адресу _________________ , далее по тексту «объект».
Объем работ : _______________________________________.
Работы выполняются поэтапно .
Первый этап : _____________________________
Второй этап : _____________________________
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего
договора своими силами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
1.3. «Подрядчик» обязуется завершить капитальный ремонт и сдать объект, готовый к
эксплуатации, в установленном порядке.
2. Стоимость работ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой и
(ориентировочно) составляет ______________(_______________) рублей. Стоимость объема
работ по первому этапу на основании утвержденных смет составляет ________________руб.
(_________________), в т.ч. НДС 18% ___________________ руб.
2.2. Дополнительные работы выполняются по соглашению Сторон в соответствии с
надлежаще оформленным Дополнительным соглашением и составлением дополнительных
смет.
3. Сроки выполнения работы
3.1. Календарные сроки выполнения работы по первому этапу определены сторонами :
Начала работ:
_______________
Окончания работ: _______________
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Работа выполняется из материалов и оборудования Подрядчика. Стоимость
материалов и оборудования входит в стоимость договора.
4.2. Все поставляемые для капитального ремонта материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации
договора материалов и оборудования до подписания акта законченного капитального
ремонта объекта.
5. Обязанности Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан:
8
5.1. Выполнить все работы по капитальному ремонту в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в
установленный срок в состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию согласно техническим
условиям.
5.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими
чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной или рабочей
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в
течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Обеспечить в ходе капитального ремонта выполнение на объекте необходимых
мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
5.4. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей
непосредственно к ней территории.
5.5. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных
конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ
только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования
этих работ и предоставления исполнительных схем. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом, то по
требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ,
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.6. При готовности объекта Подрядчик в 3-х дневный срок должен известить об этом
Заказчика.
5.7. Немедленно известить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах,
создающих невозможность завершения работ в срок.
5.8. Подрядчик не в праве использовать в ходе осуществления работ материалы и
оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон
по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
5.9. Передать по окончании капитального ремонта Заказчику
исполнительную
документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
5.10. До сдачи объекта Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск
случайного его уничтожения и повреждения.
6. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего договора Заказчик обязан:
6.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном в Разделах 7, 9 настоящего договора.
6.2. Осуществлять технический надзор за капитальным ремонтом.
6.3. Разработать и передать Подрядчику перечень документов, предъявляемых
приемной комиссии.
7. Сдача и приемка работ
7.1. Заказчик назначает своего представителя на объекте, который от его имени
совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.
7.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения от Подрядчика акта выполненных
работ подписывает его или выставляет обоснованный отказ приемки работ и подписания
акта.
9
7.3. Приемка объекта из капитального ремонта осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с
установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
7.4. Подрядчик передает Заказчику за 2 дня до начала приемки объекта из капитального
ремонта один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением
соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.5. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе
полномочных представителей и Подрядчика, с оформлением соответствующей
документации.
7.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях
несоблюдения соответствующих требований.
8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы,
выполненные Подрядчиком по договору.
8.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении
гарантийного срока, указанного в п. 8.3 и несет ответственность за отступление от них.
8.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем,
материалов и работ устанавливается 12 месяцев, оборудования 36 месяцев с даты
подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты,
препятствующие его эксплуатации согласно техническим условиям, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении
акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик
обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного
извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.
8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
объекта со стороны третьих лиц.
9. Оплата работ и взаиморасчеты
9.1. Оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты согласования сторонами актов о приемки
выполненных работ (КС-2) и справок (КС-3), и выставленных счетов-фактур.
9.2. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится
Заказчиком в течение 30 календарных дней после полного завершения его капитального
ремонта, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в
эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.
10. Форс-мажорные условия
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы, капитальному ремонту был
нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана
10
незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения капитального ремонта и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.
10.3. Если по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
11. Ответственность сторон
11.1 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и РБ.
11.2 За несвоевременное исполнение договорных обязательств виновная сторона
уплачивает пени в размере 1/360 ставки рефинансирования от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки. Однако максимальные выплаты не могут
превышать десяти процентов от общей стоимости договора .
11.3. Ответственность сторон по настоящему контракту наступает с момента
выставления претензии.
11.4. Заказчик не несет ответственность за неуплату или неполную уплату Подрядчиком
НДС в бюджет или иных отчислений, а в случае предъявления штрафных санкций в адрес
Заказчика по причине недобросовестности налогоплательщика, данные суммы уплачивает
сам Подрядчик.
12. Внесение изменений в договор
12.1. Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, которые по его мнению
необходимы. В случае необходимости внесения изменений по мнению Заказчика, он обязан
направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с
указанием:
- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в
настоящий договор;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер или вид некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения
капитального ремонта.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения капитального
ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами
соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания
неотъемлемой частью настоящего договора.
12.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию
сторон, что закрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его
подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.3. Изменения графика производства работ если они могут повлиять на
продолжительность капитального ремонта, производятся на основании дополнительного
соглашения сторон, уточняющего сроки капитального ремонта и становящимся с момента
его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
12.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если
она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или
протокола.
11
13. Разрешение споров между сторонами
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора,
разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном
порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом),
становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого
спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой
установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи
между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях
расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
13.3. Если по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший
между сторонами спор в порядке, в соответствии с п.п.13.1 и 13.2 настоящего договора, то он
разрешается арбитражным судом в установленном порядке.
14. Прекращение договорных отношений
14.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительномонтажных работ, влекущего увеличение срока окончания капитального ремонта;
- нарушение Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ, не
выполнение требований технадзора и госинспекции;
- при принятии решения о консервации объекта.
- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика
права на производство работ.
14.2. Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
- банкротства Заказчика;
- остановки Заказчиком капитального ремонта по причинам, независящим от
Подрядчика;
14.3. Инициация расторжения договора возможна на любой стадии исполнения его по
обоюдному согласию сторон либо по предварительному (не менее чем за месяц)
письменному извещению другой стороны.
15. Особые условия
15.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате капитального ремонта объекта по
вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.
15.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если
она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
15.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с
письменного согласия обеих сторон.
15.4. Ни одна из сторон не вправе уступать или передавать иным образом третьим
лицам права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, без письменного согласия
на то другой стороны.
15.5. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде
телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте с обязательным
12
дублированием заказным письмом с уведомлением получателю по его юридическому адресу;
уведомление считается данным в день вручения письма адресату.
15.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормативными
актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
15.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16. Срок действия договора
16.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по договору.
Заказчик
ООО «БашРЭС»
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик
Юридический адрес:_____________________
Почтовый адрес:_______________
р/сч: _____________
в _________________
к/с
БИК ___________
ОКПО
_____________
ИНН/КПП _________ / __________
ОГРН __________________
Директор__________________ /_____________/
Директор______________/______________/
13
Дополнительное соглашение к договору (форма 4)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору № …/... от ……………2012 года
г. Уфа
«___»___________ 2012 г.
ООО «БашРЭС», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора
«_____________ - филиала ООО «БашРЭС»
, действующего на основании
доверенности
с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании ст. 450 ГК РФ
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п. __________ Договора. Изложить в следующей редакции:
«_________________________________».
2. Условия вышеуказанного Договора, не урегулированные настоящим
дополнительным соглашением, остаются в первоначальной редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в юридическую силу с момента его
подписания.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах для каждой из
сторон, имеющих равную юридическую силу.
«ЗАКАЗЧИК»
_____________/…………………/
«ПОДРЯДЧИК»
____________/………………/
14
Протокол разногласий к договору (форма 5)
Приложение к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта
Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
№
п/п
1.
№ пункта проекта
Договора
«Желательные» условия Договора
Исходные
Предложения
формулировки
Участника
Примечания,
обоснование
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
15