ЭКЛ, тир и тренажерный зал - Управление ФСКН России по

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления ФСКН России
по Вологодской области
_________________________ С.В. Дунаев
«___» ___________ 2013 г.
Аукционная документация
на капитальное строительство
служебных зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д.50
Открытый аукцион в электронной форме № 01
г. Вологда, 2013 год
2
Содержание документации
№
раздела
Наименование
Страницы
1.
Извещение
Стр. 3
2.
3.
4.
Инструкция для участников открытого
электронной форме
Информационные карты по открытому
электронной форме
Техническое задание
аукциона
в
аукциону
в
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 12
Расчет начальной (максимальной) цены государственного
Стр. 26
контракта (приложение 1)
Проектная документация (приложение 2 к аукционной
Стр. 31
документации)
Сметная документация (приложение 3 к аукционной
Стр. 32
документации)
5.
Проект Государственного контракта
Стр. 33
3
РАЗДЕЛ 1
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 01
на капитальное строительство служебных зданий
Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д.50
№
п/п
1
2
Наименование пункта
Текст пояснения
Форма торгов
Адрес
электронной
площадки
в
сети
Интернет
Открытый аукцион в электронной форме.
Торги проходят на электронной площадке
«Сбербанк-АСТ»:
www.sberbank-ast.ru
Так же с документацией можно ознакомиться на
официальном сайте закупок:
zakupki.gov.ru
Заказчик:
наименование
3
4
5
6
7
8
9
Управление
Федеральной
службы
Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Вологодской области.
Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина, дом 15,
место нахождения
левое крыло.
160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленина,
почтовый адрес
дом 15.
адрес
электронной omto@fskn35.ru
почты
(8172) 78-63-61
контактный телефон
Предмет контракта с Капитальное строительство служебных зданий
указанием
объема Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал),
выполняемых работ
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина,
д. 50 в соответствии с Техническим заданием,
Проектной документацией (приложение 2), Сметной
документацией (приложение 3).
Место
выполнения Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина,
д.50
работ
Общая сумма Контракта составляет 36 494 000
Начальная
(максимальная)
цена (Тридцать шесть миллионов четыреста девяносто
четыре тысячи) рублей 72 копейки, из них:
контракта
6 694 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто четыре
тысячи) рублей 72 копейки – тренажерный зал,
29 800 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот)
тысяч рублей 00 копеек – ЭКЛ, тир.
Дата и время окончания 09 часов 00 минут «11» марта 2013 года
срока подачи заявок
Дата окончания срока «13» марта 2013 г.
рассмотрения заявок
Дата
проведения «18» марта 2013 г.
открытого аукциона в
электронной форме
4
РАЗДЕЛ 2
Инструкции для участников открытого аукциона в электронной форме
Источник финансирования заказа
Финансирование контракта, который будет заключен по результатам настоящего
аукциона, будет осуществляться из Федерального бюджета Российской Федерации.
1.
2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Все расчеты и денежные показатели в документации по настоящему аукциону
должны быть выражены в российских рублях.
3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного контракта
При расчетах по государственному контракту, заключенному в иностранной
валюте, используется курс Центрального банка Российской Федерации,
установленный на дату осуществления платежей по государственному контракту.
Возможность изменения цены контракта в соответствии с частью 4.1.
статьи 9 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения контракта.
4.
Общие требования к участникам размещения заказа
1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме не принято;
4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
5.
5
РАЗДЕЛ 3
Информационные карты
по открытому аукциону в электронной форме
№
Наименование пункта
п/п
1 Требования к качеству,
техническим
характеристикам работ,
требования к их
безопасности, требования
к результатам работ и
иные показатели,
связанные с определением
соответствия
выполняемых работ
потребностям заказчика
Текст пояснения
Служебное
здание
Череповецкого
МРО
(тренажерный зал), Вологодская область г.
Череповец, ул. Верещагина, д. 50:
Работы должны выполняться по проектной
документации шифр № 0061, разработанной в 2012
году ООО
«АСКО», представленному в
приложении 2 к документации об аукционе (в
приложении 2 к Государственному контракту далее Контракт). При этом указанные в данном
проекте товарные знаки оборудования и
материалов сопровождаются словами «или
эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации и со строительными нормами и
правилами (СНиП) и иными нормативными актами
действующего законодательства РФ.
Служебное здание Череповецкого МРО (ЭКЛ,
тир), Вологодская область, г. Череповец, ул.
Верещагина, д. 50:
Работы должны выполняться по проектной
документации шифр № 5/2012, разработанной в
2012 году ООО «СК Дорстрой», представленному
в приложении 2 к документации об аукционе (в
приложении 2 к Государственному контракту далее Контракт). При этом указанные в данном
проекте товарные знаки оборудования и
материалов сопровождаются словами «или
эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации и со строительными нормами и
правилами (СНиП) и иными нормативными актами
действующего законодательства РФ.
Выполнять указанные работы индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо вправе
при условии, если стоимость подготовки
строительства объекта капитального строительства
по одному договору не превышает планируемую
стоимость подготовки строительства объекта
капитального строительства, исходя из размера
которой членом саморегулируемой организации
был внесен взнос в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с ч.
6
2
3
4
5
6
Размер обеспечения
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Дата и время окончания
срока подачи заявок
Дата окончания срока
рассмотрения заявок
Дата проведения
открытого аукциона в
электронной форме
Порядок формирования
цены контракта
7
Начальная
(максимальная) цена
контракта
8
Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта
Размер обеспечения
исполнения контракта,
срок и порядок его
предоставления
9
7 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.
4,99% от начальной (максимальной)
цены
государственного контракта – 1821050 (Один
миллион восемьсот двадцать одна тысяча пятьдесят)
рублей 64 коп.
09 часов 00 минут «11» марта 2013 года
«13» марта 2013 г.
«18» марта 2013 г.
Цена государственного контракта включает в себя
все материальные затраты, производственные
затраты (основная заработная плата работников,
социальные отчисления, затраты на содержание и
эксплуатацию оборудования, складских помещений),
внепроизводственные затраты, произведенные при
выполнении работ, в т.ч. стоимость строительных
материалов, изделий и оборудования, стоимость их
транспортировки к месту проведения работ,
складирование, охрана, стоимость погрузочноразгрузочных работ, складирования и вывоза
строительного мусора, а также расходы на
перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей,
расходы,
связанные
с
риском
неисполнения или ненадлежащего исполнения
государственного контракта, а также иные расходы,
определенно не упомянутые, но необходимые при
передаче административного здания заказчику.
Общая сумма Контракта составляет 36 494 000
(Тридцать шесть миллионов четыреста девяносто
четыре тысячи) рублей 72 копейки, из них:
6 694 000 (Шесть миллионов шестьсот девяносто
четыре тысячи) рублей 72 копейки – тренажерный
зал,
29 800 000 (Двадцать девять миллионов восемьсот)
тысяч рублей 00 копеек – ЭКЛ, тир.
Расчет
начальной
(максимальной)
цены
государственного
контракта
прилагается
к
документации (приложение 1).
Размер
обеспечения
исполнения
государственного контракта – 10% от
начальной
(максимальной)
цены
государственного контракта (3 649 400,07 руб.).
Обеспечение
исполнения
государственного
контракта осуществляется в соответствии со
статьей 41.12 Федерального закона от 21 июля
2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
7
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд» до подписания участником размещения
заказа
направленного
Заказчиком
проекта
государственного контракта.
Государственный контракт на выполнение работ
заключается
только
после
предоставления
победителем аукциона (участником аукциона, с
которым заключается контракт - в случае
уклонения победителя аукциона от заключения
контракта; участником размещения заказа,
подавшим единственную заявку на аукционе и
признанным участником аукциона) обеспечения
исполнения контракта (безотзывной банковской
гарантии,
страхования
ответственности
по
контракту или передачи Заказчику в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита)), на срок действия государственного
контракта в размере обеспечения исполнения
контракта.
В соответствии с п. 9 ч. 4 ст. 34 Закона Заказчик
устанавливает следующий срок и порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
государственного
контракта:
обеспечение
исполнения
государственного
контракта
предоставляется
победителем
аукциона
(участником аукциона, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя аукциона
от заключения контракта; участником размещения
заказа, подавшим единственную заявку на
аукционе и признанным участником аукциона)
одновременно с подписанным с его стороны
государственным контрактом. В том случае если
победитель аукциона (или участник аукциона, с
которым заключается контракт в
случае
уклонения победителя аукциона от заключения
контракта;
участник
размещения заказа,
подавший единственную заявку на аукционе и
признанный участником аукциона) не представит
обеспечения
исполнения
государственного
контракта одновременно с государственным
контрактом,
такое
лицо
будет
являться
уклонившимся от заключения государственного
контракта.
Обеспечение
исполнения
контракта
предоставляется не позднее 10-ти дней со дня
размещения на официальном сайте сети Интернет
протокола аукциона.
Обеспечение
исполнения
государственного
контракта
возвращается
после
исполнения
8
поставщиком обязательств по государственному
контракту.
При непредставлении заказчику в установленный
срок обеспечения исполнения контракта участник
аукциона, с которым заключается контракт,
признается
уклонившимся
от
заключения
контракта.
Реквизиты для перечисления залога в качестве
обеспечения
исполнения
государственного
контракта:
р/с 40302810600001000033
УФК по Вологодской области (Управление ФСКН
России по Вологодской области)
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г.
Вологда
л/с 0530172540
БИК 041909001
10
Требования к
гарантийному сроку и
(или) объему
предоставления гарантий
качества работ
11
Место, условия и сроки
(периоды) выполнения
работ
Гарантийный срок на результаты выполненных
работ составляет 5 (Пять) лет со дня подписания
Сторонами
акта
приемки
законченного
строительством объекта (унифицированная форма
№
КС-14,
утвержденная
постановлением
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету труда и
его оплаты, основных средств и нематериальных
активов,
материалов,
малоценных
и
быстроизнашивающихся предметов, работ в
капитальном строительстве»), и разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию, выданного в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
Заказчик имеет право за свой счет устранить
недостатки,
выявленные
после
окончания
строительства в течение гарантийного срока, с
последующим
предъявлением
расходов
Генеральному подрядчику.
Вологодская
область,
г.
Череповец,
ул.
Верещагина, 50.
По итогам проведения открытого аукциона в
электронной форме государственный контракт с
победителем торгов будет заключен не только в
форме электронного документа, но и на бумажном
носителе в соответствии с требованиями ст. 18
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" с целью его
предоставления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Вологодской области для
регистрации права собственности Вологодской
9
12
Форма, сроки и порядок
оплаты работ
области на жилые помещения.
Виды
работ
по
строительству
объектов
капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны выполняться только
индивидуальными
предпринимателями
или
юридическими лицами, имеющими выданные
саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к таким видам работ. Иные виды работ по
строительству
объектов
капитального
строительства могут выполняться любыми
физическими или юридическими лицами.
Допуск к работам, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
подтверждается
выданным
саморегулируемой организацией свидетельством о
допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Все виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства
и
выполнение
которых
предусмотрено Государственным контрактом
указаны в соответствии с Приказом Министерства
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г.
№ 624 и содержатся в Перечне видов работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Подтверждение (предоставление Заказчику копий
выданных саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства)
соответствия
установленному
требованию происходит после заключения
Государственного контракта на оговоренных
сторонами условиях, если иное не указано в
Государственном контракте.
Срок выполнения работ – со дня заключения
Государственного контракта до 01 октября 2013
года.
Оплата за фактически выполненные работы
производится Заказчиком в течение 10 (десяти)
рабочих дней после получения Заказчиком от
Генерального подрядчика надлежащим образом
оформленных счетов, счетов-фактур и подписания
Заказчиком и Генеральным подрядчиком актов о
приемке выполненных работ (унифицированная
форма № КС-2) и справок о стоимости
выполненных работ и затрат (унифицированная
10
форма № КС-3), утвержденных постановлением
Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работ в
капитальном
строительстве
и
ремонтностроительных работ».
В случае, если
стоимость строительных
материалов
и
оборудования
в
сметной
документации
определена
с
применением
открытых расценок (по цене поставщика)
Генеральный подрядчик обязан подтвердить их
фактическую
стоимость
платежными
документами, а именно: товарными накладными,
товарно-кассовыми чеками.
1. Наличие свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданного в
соответствии со ст. 55.5, 55.8 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, со следующим
содержанием видов работ:
- работы
по
организации
строительства,
реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным подрядчиком).
2.
Наличие
лицензии
ФСБ
России
на
осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
(выполнение строительных и прочих работ на
режимных объектах заказчика).
3. Выполнять указанные работы индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо вправе
при условии, если стоимость подготовки
строительства объекта капитального строительства
по одному договору не превышает планируемую
стоимость подготовки строительства объекта
капитального строительства, исходя из размера
которой членом саморегулируемой организации
был внесен взнос в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в соответствии с ч.
7 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ.
Согласие участника размещения заказа на
выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
13
Соответствие участников
размещения заказа
требованиям,
устанавливаемым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг,
являющихся предметом
торгов
14
Требования к содержанию
и составу первой части
заявки на участие в
открытом аукционе в
электронной форме
Требования к содержанию 1. Фирменное наименование (наименование),
и составу второй части сведения об организационно-правовой форме, о
заявки на участие в месте нахождения, почтовый адрес (для
15
11
открытом аукционе
электронной форме
в юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного
телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика;
2. Наличие свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, выданного в
соответствии со ст. 55.5, 55.8 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, со следующим
содержанием видов работ:
- работы
по
организации
строительства,
реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом
или
индивидуальным
предпринимателем
(генеральным подрядчиком).
3.
Наличие
лицензии
ФСБ
России
на
осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
(выполнение строительных и прочих работ на
режимных объектах заказчика).
12
РАЗДЕЛ 4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Служебных зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д.50.
I. Служебное здание Череповецкого МРО (тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 50.
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Государственного заказчика.
Работы должны выполняться по проектной документации шифр № 0061,
разработанной в 2012 году ООО «АСКО», представленному в приложении 2 к
документации об аукционе (в приложении 2 к Контракту). При этом указанные в
данном проекте товарные знаки оборудования и материалов сопровождаются словами
«или эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и со строительными нормами и правилами (СНиП) и иными
нормативными актами.
2. Исходные данные для проектирования
Проект выполнен в соответствии со следующими исходными данными:
1. Техническое задание на проектирование.
2. Отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» об инженерно-конструкторском обследовании
строительных конструкций здания незавершенного строительства.
3. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геологическим
изысканиям.
4. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геодезическим
изысканиям.
5. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
35:21:0401009:221.
6. Технические условия МУП «Электросеть» № 4045/3-2 от 21.12.2011 г.
7. Технические условия МУП «Водоканал» № 05-20/5801 от 19.12.2011 г.
8. Технические условия МУП «Теплоэнергия» № 4366 от 17.01.2012 г.
3. Назначение объекта
Назначение здания – физкультурно-оздоровительный зал для занятий с
использованием общеразвивающих тренажеров и снарядов для развития силы и
выносливости.
Тренажерный зал предназначен для сотрудников Череповецкого межрайонного
отдела Управления ФСКН России по Вологодской области.
Здание тренажерного зала отдельно-стоящее, одноэтажное.
13
В состав помещений здания входят:
– тренажерный зал - 38,84 м²;
– раздевалка - 9,61 м²
– душевая на две кабины - 6,66 м²
– санузел - 2,48 м²
– коридор - 0,9 м²
– тамбур - 3,6 м²
Тренажерный зал предназначен для одновременного посещения 8 сотрудников.
4. Сведения о месте расположения здания и земельном участке
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится в Индустриальном районе города Череповца по ул. Верещагина,
д.50.
На огражденной охраняемой территории находятся несколько зданий. На
северо-западной стороне расположено Административное здание (инв.№ 35-3512/063/2009-360), в западной части гаражи (инв. № 35-35-12/091/2010-073), на
северной части участка недостроенное здание (инв. № 35-35-12/132/2010-083), здание
тренажерного зала (инв. № 35-35-12/132/2010-084) находится в южной части участка.
Отвод поверхностных вод осуществляется в дождеприемные колодцы с
последующим сбросом в ливневую канализацию.
Предусмотрено восстановление
асфальтобетонного покрытия проездов,
устройство отмостки.
Технико-экономические показатели по генплану
№ п/п
1.
2.
3.
Наименование
Площадь благоустройства
Площадь застройки
Площадь отмостки
Един.
измер.
м²
м²
м²
Показатели
135
90
15
5. Архитектурно–строительные решения.
5.1. Краткая характеристика здания незавершенного строительства
Проектируемое здание незавершенного строительства: одноэтажное, кирпичное, без
подвала, размеры в плане 9.0х9.0 метров.
Фундаменты – железобетонный монолитный ростверк на буронабивных сваям.
Наружные стены – кладка из керамического кирпича толщиной 510 мм с облицовкой
силикатным кирпичом толщиной 120 мм.
Внутренние стены тамбура - 380 мм выложены из керамического кирпича толщиной
120 мм. Плиты перекрытия – сборные железобетонные. Дверные и оконные проемы
не заполнены. Кровля отсутствует. Внутри здания выполнена ванна бассейна из
монолитного железобетона размером в плане 3,92х2,08 м, глубиной 1,2 м Отопление,
водоснабжение, канализация, электроснабжение здания отсутствуют.
5.2. Демонтажные работы
Демонтажу подлежат:
14
кирпичная кладка стен тамбура;
монолитные железобетонные стены ванны бассейна δ= 200мм
5.3. Характеристика здания
Здание – одноэтажное, в плане - прямоугольное размером 9,0х9,0 м с пристроенным
тамбуром размером в плане 2,3х4,5 м. Функционально здание состоит из
тренажерного зала, раздевалки, бытовых помещений. Высота этажа 2,8 м. Высота
здания 6,85 м по коньку. Главный вход в здание с тамбуром расположен с северной
стороны.
Уровень ответственности здания –II.
Степень огнестойкости - II.
Категория помещений по пожароопасности - Д.
Проектом предусмотрено:
пристройка тамбура (фундаменты – ленточные ж/б монолитные, неглубокого
заложения, стены из стеновых блоков); внутренние кирпичные стены и перегородки;
устройство деревянной скатной кровли с покрытием металлочерепицей, устройство
полов; заполнение оконных и дверных проемов; отделочные работы; устройство
вентилируемых фасадов.
Технико-экономические показатели
№п/п
Наименование
1.
2.
3.
4
5
Общая площадь здания
Полезная площадь здания
Расчетная площадь здания
Строительный объем
Площадь застройки
Един.
измер.
м²
м²
м²
м³
м²
Показатели
65,95
63,44
59,84
452
90
6. Инженерное обеспечение здания
6.1. Основные нагрузки
Количество тепловых нагрузок, необходимых для здания тренажерного зала
определены расчетом и составляют:
– на систему отопления - 13915 ккал/час;
– на систему горячего водоснабжения - 3370 ккал/час;
– на систему вентиляции - 7780 ккал/час
6.2. Отопление здания – централизованное. Точка подключения - участок тепловой
сети в техподполье служебного здания МРО по ул. Верещагина, д. 50 до вводных
задвижек на тепловой пункт.
Трасса теплосети проходит от точки подключения по техподполью здания МРО
до существующего подпольного канала, далее по каналу до выхода из здания МРО.
Прокладка теплосети от служебного здания МРО до здания тренажерного зала
– подземная бесканальная с применением труб ППУ с системой операционного
дистанционного контроля (ОДК). Система отопления здания присоединяется к
тепловым сетям через тепловой узел.
6.3. Система вентиляции
- приточно-вытяжная.
15
Приточная вентиляция механическая. Система П-1 обслуживает тренажерный зал
и раздевалку. Приточный воздух забирается с улицы, проходит очистку, подогрев в
водяном калорифере (в холодный и переходный периоды) и вентилятором подается
в обслуживаемые помещения. Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю
зону.
Вытяжка предусмотрена механическая:
- из тренажерного зала система В-1,
- из санузла и душевой система В-2,
- из теплового пункта система В-3.
6.4. Кондиционирование.
Кондиционеры установлены в тренажерном зале.
6.5. Водопровод и канализация
Проект выполнен в соответствии с техническим заданием и предусматривает:
– наружные сети водоснабжения и канализации;
– систему хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– устройство водомерного узла с установкой приборов учета;
– систему хозяйственно–бытовой канализации.
Расчетный расход водопотребления:
– холодное водоснабжение - 0,7 /м³/сут;
– горячее водоснабжение - 0,5 /м³/сут;
– канализация хоз.бытовая - 1,2/ м³/сут.
Водоснабжение и канализация здания подключены к городским сетям. Наружная
система хозяйственно-питьевого водопровода прокладывается от существующего
здания гаража до водомерного узла здания тренажерного зала.
Выпуск канализации осуществляется в ближайший колодец существующей
бытовой канализации.
6.6. Электроснабжение.
Здание тренажерного зала относятся к III категории электроснабжения.
Питание щита ввода и распределения ЩР-1 предусмотрено от резервного фидера №4
существующего ВРУ здания по ул. Верещагина, д.50. Распределение электрической
энергии и питание оборудования осуществляется от щита ввода и распределения ЩР1, укомплектованном автоматическими выключателями. Потеря напряжения в
питающем кабеле не превышает допустимого значения.
Установленная мощность Pуст = 6,6 кВт,
Расчетная мощность Ррасч=4кВт.
Основными потребителями являются:
– осветительные приборы;
– шкаф управления и автоматики;
– система охранно-пожарной сигнализации;
6.7. Электрическое освещение
В здании предусмотрено рабочее и аварийное освещение помещений
тренажерного зала и освещение входа в здание. На стене здания перед входом
располагается светильник с выключателем. В качестве светильников аварийного
освещения используются светильники с аварийным блоком питания. Подключение
групповой сети освещения и розеточной сети в проекте осуществляется от щита
освещения ЩО-1, расположенного в помещении раздевалки. Установленная
мощность Pуст = 4,57 кВт, расчетная мощность Ррасч=4кВт. Напряжение сети
освещения 380/220В. Групповая разводка сети освещения и розеточной сети
выполняется кабелем ВВг-нг-LS. Управление освещением осуществляется
выключателями по месту. Высота установки выключателей – 1 м. Падение
16
напряжения на наиболее удаленном светильнике не превышает допустимого значения
и соответствует СП 31-110-2003 п. 7.23.
Освещенность помещений принята в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1,1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» и СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение».
6.8. Силовое электрооборудование.
В
здании
предусмотрено
электроснабжение
вентиляционного
и
кондиционирующего оборудования помещения тренажерного зала. Количество
электроприемников - 8шт.
Установленная мощность Pуст = 0,798 кВт. Расчетная мощность Ррасч=0,64кВт.
Электроприемники относятся к III категории электроснабжения. Питание
электроприемников ~220B, 50Гц выполнено кабелем ВВГнг-LS. В проекте принята
система заземления TN-S.
6.9. Охранно-пожарная сигнализация
Проектом предусмотрено устройство следующих систем:
– система автоматической пожарной сигнализации;
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
– система охранной и тревожной сигнализации.
Управление системами охранно-пожарной сигнализации осуществляется с
помощью пульта контроля и управления С2000, находящегося на посту охраны в
основном здании Череповецкого МРО.
Система автоматической пожарной сигнализации
Для построения системы автоматической пожарной сигнализации в здании
тренажерного зала применен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
(ППКОП), который подает сигнал тревоги на пульт контроля и управления.
Исходя из характеристики помещений, оборудуемых системой автоматической
пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага
горения, проектом предусмотрена защита помещений извещателями пожарными
дымовыми. На путях эвакуации установить извещатели пожарные ручные.
Сигнал тревоги вывести на круглосуточный пост охраны в основном здании
Череповецкого МРО.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
В соответствии с СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности" для данного объекта требуется система оповещения о пожаре 2-го
типа: обязательно звуковое оповещение и световое (с помощью световых указателей
"ВЫХОД").
Проектом предусмотрена установка светового указателя "Выход", звукового
оповещателя - внутри помещения. Очередность оповещения - всех одновременно.
Управление системой оповещения осуществляется автоматически от ППКОП.
Запуск СОУЭЛ происходит при срабатывании одного из извещателей в шлейфе
пожарной сигнализации.
Оповещатели устанавливаются на высоту не менее 2,3 метра от пола или
поверхности земли и не менее 150 мм от потолка.
Система охранной и тревожной сигнализации.
Для оборудования объекта средствами охранной и тревожной сигнализации
проектом предусматривается:
– для блокировки остекленных поверхностей окон «на разбитие» использование
извещателей акустических;
17
– для блокировки строительных конструкций «на открывание» использование
извещателей магнитоконтактных;
– для блокировки внутреннего объема помещений - использование извещателей
пассивных.
Проектом предусмотрено общее количество шлейфов охранной сигнализации 2, тревожной сигнализации - 1.
Извещателями тревожной сигнализации оборудуются все помещения с
выводом на ПЦО. Проектом предусмотрено оборудование объекта средствами
тревожной сигнализации, формирующими сигнал «тревога» независимо от действий
персонала.
Все шлейфы сигнализации подключаются к прибору «С2000-4», который расположен
на стене тренажерного зала.
6.10.Система видеонаблюдения.
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится на общей благоустроенной территории по ул. Верещагина, д.50.
Система видеонаблюдения всей территории разработана в проекте 012-020-ВН.
II. Служебное здание Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 50.
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Государственного заказчика.
Работы должны выполняться по проектной документации шифр № 5/2012,
разработанной в 2012 году ООО «СК Дорстрой», представленному в приложении 2 к
документации об аукционе (в приложении 2 к Контракту). При этом указанные в
данном проекте товарные знаки оборудования и материалов сопровождаются словами
«или эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и со строительными нормами и правилами (СНиП) и иными
нормативными актами.
2. Исходные данные для проектирования
Исходными данными для подготовки проектной документации являются:
1. Техническое задание на выполнение проектных ми изыскательских работ по
объекту «Служебное здание Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир), г. Череповец, ул.
Верещагина, д. 50»;
2. Отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» об инженерно-конструкторском обследовании
строительных конструкций здания незавершенного строительства.
3. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геологическим
изысканиям.
4. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геодезическим
изысканиям.
5. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
35:21:0401009:221.
6. Технические условия МУП «Электросеть» № 4045/3-2 от 21.12.2011 г.
18
7. Технические условия МУП «Водоканал» № 05-20/5801 от 19.12.2011 г.
8. Технические условия МУП «Теплоэнергия» № 4366 от 17.01.2012 г.
9. Перечень технологического оборудования и мебели, предлагаемых к
размещению в помещениях здания.
3. Назначение объекта
Череповецкое МРО Управления Федеральной службы Российской Федерации
по Вологодской области предназначено для обеспечения, в пределах своей
компетенции, контроля за оборотом наркотических средств и осуществления мер по
противодействию их незаконному обороту, выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и предварительному расследованию преступлений.
Проектом предусмотрено отдельно стоящее здание со следующим составом
помещений:
1 этаж:
- помещения для кратковременного размещения доставленных лиц,
- помещение для производства следственных действий,
- тир,
- электрощитовая,
- тепловой узел,
- сан.узел,
- кладовая уборочного инвентаря.
2 этаж:
- кабинеты экспертов,
- лаборатория хромато-масс и ИК-спектрометрии,
- лаборатория общей химии,
- криминалистическая лаборатория,
- кабинет начальника,
- комната отдыха,
- камера хранения вещественных доказательств,
- кабинет для дактилоскопии и фотографирования задержанных.
Специальные помещения для кратковременного размещения доставленных
лиц и специальное помещение для производства следственных действий
оборудованы мебелью (скамьи, столы) согласно требованиям.
Технологическим разделом проекта предусмотрен стрелковый тир на 2
огневые позиции для стрельбы из пистолета на дистанцию 25м по неподвижным
мишеням.
На 2-м этаже здания проектом предусмотрены лаборатории: хромато-масс и
ИК-спектрометрии, криминалистическая лаборатория и лаборатория общей химии,
предназначенные для исследования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров. Данные виды исследований проводят эксперты, рабочие
кабинеты которых расположены в непосредственной близости от лабораторий.
Исследования проводятся в круглосуточном режиме (в ночное время дежурными
экспертами).
19
В структуре помещений 2 этажа здания помещение для хранения
вещественных доказательств:
конфискованных или изъятых из оборота
наркотических средства, психотропных веществ, СДВ их прекурсоров с целью
дальнейшего их исследования.
На 2-м этаже здания располагается также кабинет для дактилоскопии и
фотографирования задержанных.
Все помещения оснащены технологическим оборудованием и мебелью
согласно функциональному назначению помещения. Лаборатория хромато-масс и
ИК-спектрометрии оборудована газовыми хроматографами с соблюдением
требований к размещению баллонов с газообразным гелием и азотом.
У потребителей (газовых хроматографов) размещаются баллоны
в
металлических закрепленных шкафах, запирающихся на замок.
4. Сведения о месте расположения здания и земельном участке
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится в Индустриальном районе г. Череповца.
С юго-востока строительной площадки расположена территория детского сада,
с северо-западной стороны – сквер, с северной и южной стороны – жилые дома.
На площадке находятся зеленые насаждения, которые необходимо обрезать до
начала строительства.
Участок имеет форму многоугольника. Рельеф участка спокойный.
Абсолютные отметки поверхности земли 126.26-126.38.
Подземные воды не встречены. В период интенсивного снеготаяния и
выпадения обильных осадков возможно образование подземных вод типа
«верховодка». Прогнозируемый уровень с учетом погодных условий текущего года,
изысканий прошлых лет и по данным многолетних наблюдений, рекомендуется
принять на отметках поверхности земли.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2011 г. Череповецким
производством ОАО «Вологда ТИСИЗ»
Проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия
проездов, устройство отмостки.
Генплан решен в соответствии с действующими противопожарными нормами.
5. Архитектурно–строительные решения
5.1. Краткая характеристика здания.
Объект был ранее запроектирован как тир для стрельбы на дистанцию 25м (МП
ПИ «Череповецпроект» шифр 667-4,5 1998 год).
На данный момент это объект незавершенного строительства, где имеются:
Фундаменты
– буронабивные сваи, монолитный железобетонный
ростверк;
Стены наружные – из силикатного кирпича, толщиной 640 мм;
Стены внутренние – из силикатного кирпича;
Перегородки
– кирпичные;
Покрытие
– сборные железобетонные многопустотные плиты.
Перед разработкой проекта на строительство служебного здания Череповецкого
МРО (ЭКЛ, тир) было выполнено обследование строительных конструкций объектов
20
незавершенного строительства по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул.
Верещагина, 50 (литера В). Обследование проведено ООО «Научнопроизводственное предприятие «ВологдаТИСИЗ» г. Вологда в 2011 году.
5.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения, принятые в проекте
-
-
-
-
-
-
-
Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Устройство плитного монолитного железобетонного фундамента здания.
Конструкция и армирование фундамента принято на основании результатов
расчета с учетом новых нагрузок и с учетом результатов обследования
существующих конструкций;
Надстройка второго этажа, перепланировка помещений на первом этаже в
соответствии с назначением и требованиями противопожарных и санитарных
норм;
Стены первого этажа – из силикатного кирпича толщиной 680 мм, навесной
вентилируемый фасад с утеплителем «Венти-Баттс» (Rockwool ) толщиной 80мм
и облицовкой фасадными кассетами «Металлпрофиль» ;
Стены второго этажа – из силикатного кирпича толщиной 380 мм, навесной
вентилируемый фасад с утеплителем «Венти-Баттс» (Rockwool ) толщиной 120
мм и облицовкой фасадными кассетами «Металлпрофиль» ;
Демонтаж части существующих сборных железобетонных плит перекрытия в
соответствии с результатами обследования и монтаж новых
сборных
железобетонных многопустотных плит перекрытия по серии 1.141-1;
Устройство новых крылец (3 шт.);
Устройство вентиляционных камер на чердаке;
Устройство новой лестничной клетки. Стены лестничной клетки из кирпича
толщиной 380 мм. Лестница из сборных железобетонных ступеней по серии
1.055.1-1 по металлическим косоурам, оштукатуренным цементно-песчаным
раствором толщиной 30 мм;
Выход с лестничной клетки на чердак предусмотрен по лестничным маршам с
площадкой перед выходом через противопожарные двери.
Устройство второго эвакуационного выхода со второго этажа по наружной
металлической лестнице;
Кровля – стропильная;
Покрытие кровли – из металлочерепицы.
5.3. Технико-экономические показатели объекта
Общая площадь здания – 603,15 м 2
Объем – 3420 м 2
Протяженность – 39 м
Количество этажей – 2
Площадь застройки – 385,5 м 2
6. Инженерное обеспечение здания
6.1.
Водоснабжение
Водопотребление здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир) составляет 10,84 мЗ
/сут.
Точкой присоединения (врезки) к системе водоснабжения принят ввод
21
водопровода диаметром 108 мм в основное здание (по адресу: Вологодская область, г.
Череповец, ул. Верещагина, 50).
Предусмотрена перекладка участка водопровода от существующего колодца с
пожарным гидрантом на водопроводе диаметром 125мм до существующего
основного здания по г. Череповец, ул. Верещагина, 50.
Сети наружного водопровода проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ
185992001 наружными диаметрами 63, 110 и 140 мм. Трубы укладываются на
естественное основание с песчаной подготовкой на глубину 1,93-2,32 м от
поверхности земли до низа трубы.
Для учета воды на вводе в основное здание предусматривается замена
водомерного узла в связи с вводом в эксплуатацию здания тира и тренажерного зала
со счетчиком холодной воды с импульсным выходом Ду=32мм.
Горячее водоснабжение запроектировано от электрических водонагревателей
объемом V=150л и V=30л.
В подвале основного здания проектом предусмотрена замена розлива
холодного водоснабжения.
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод здания Череповецкого МРО
(ЭКЛ, тир) и основного здания выполняются из полипропиленовых труб наружным
диаметром 20-63 мм.
6.2. Канализация
Водоотведение от здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир) принимается равным
водопотреблению и составляет 1,84 м3/сут.
В соответствии с условиями подключения сброс бытовых стоков
предусматривается в существующую дворовую сеть бытовой канализации диаметром
150мм с западной стороны основного здания.
Выпуски
хозяйственно-бытовой
канализации
предусматриваются
в
существующие смотровые колодцы диаметром 1000мм и укладываются на
естественное основание с песчаной подготовкой.
Внутренние сети проектируемого здания выполняются: над полом и на чердаке
из канализационных полипропиленовых труб диаметром 50-110мм, в полу и выпуски
- из канализационных НПВХ труб диаметром 110 мм.
6.3. Система электроснабжения
Основные технические показатели:
Напряжение низковольтных групповых сетей принято - 380/220В при
глухозаземленных нулевых точках трансформаторов.
Система заземления.
Установленная мощность
- 149,4 кВт
Расчетная мощность
- 118,8 кВт
Расчетный ток
- 190,2 А
Cos 
- 0,95
Электроснабжение
Электроснабжение здания тира Череповецкого МРО выполнено на напряжении
~ 380/2208 от РУ - 0,4 кВт ТП-365 кабельной линией до ВРУ здания тира. Кабель
проложить в земле в траншее по типовой серии А5-92.
6.4.
Силовое электрооборудование и электрическое освещение
В
качестве
вводно-распределительного
устройства
принята
вводно-
22
распределительная панель ВРУЗСМ-21-10АУХЛ4, в качестве распределительных
пунктов и осветительных щитков - модульные щитки, изготавливаемые в
соответствии с ГОСТ Р 51778-2001. В помещениях служебного здания выполнено
рабочее и аварийное освещение.
Для местного освещения предусмотрены розеточные сети.
Силовыми электропотребителями являются технологическое и вентиляционное
оборудование. Технологическое оборудование подключается через штепсельные
розетки, вентиляционное - через регуляторы скорости и шкафы управления,
поставляемые комплектно с оборудованием. Потребители 1 категории запитаны через
ИБП.
Проектом предусмотрено
отключение
вентсистем
и
закрытие
противопожарных клапанов при пожаре.
Для заземления корпусов светильников, технологического оборудования.
включаемого в розеточные сети. вентиляционного - используется самостоятельный
защитный проводник, прокладываемый от ВРУ.
Проектом предусмотрена молниезащита здания.
6.5.Теплоснабжение
Расчетные тепловые нагрузки составляют: - на отопление 45660 ккал/ч.
Температура теплоносителя: Т1 - 130°С, Т2 - 70С.
Проектом предусмотрено:
- демонтаж существующих трубопроводов отопления от существующего теплового
пункта в здании по ул. Верещагина, 50,
- установка вводных задвижек в существующем тепловом пункте в здании по ул.
Верещагина, 50.
Прокладка трубопроводов проектируемой тепловой сети предусматривается
подземная бесканальная из стальных трубопроводов с индустриальной тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с проводами системы
оперативно- дистанционного контроля (ОДК).
Проект на систему оперативно-дистанционного контроля см. 5/2012-0- тс.ОДК.
Трубопроводы проектируемой тепловой сети выполняются:
- при бесканальной прокладке - из стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491* в пенополиуретановой изоляции типа 1 в полиэтиленовой оболочке с
проводами системы;
- оперативно-дистанционного контроля (ОДК) СТ 45х3,0-I-ППУ -пэ ГОСТ 307322001;
- при про кладке в канале и в существующем подпольном канале в здании по ул.
Верещагина, 50 - от места врезки в тепловом пункте до выхода из здания из
стальных электросварных труб 045х3,0 по ГОСТ 10704-91 *.
Материал труб - Ст 20 по ГОСТ 1050-88.
6.6.Отопление
Температура теплоносителя 95-70°С.
Для тира запроектирована система отопления № 1: двухтрубная,
горизонтальная с попутным движением теплоносителя. В качестве отопительных
приборов приняты регистры из гладких электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Для помещений в осях 3-4,Б-В запроектирована система отопления №2:
двухтрубная. горизонтальная с попутным движением теплоносителя. В качестве
отопительных приборов приняты радиаторы отопительные чугунные М -140А.
23
Для помещений 2-го этажа и приточных венткамер на чердаке запроектирована
система отопления №3: двухтрубная, горизонтальная с попутным движением
теплоносителя. В качестве отопительных при боров приняты радиаторы
отопительные чугунные М-140А.
Предусматривается установка на подающих трубопроводах отопления при
подключении к сборным регулирующей арматуры.
6.7. Вентиляция
Приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
Для подачи приточного воздуха в помещения устанавливаются приточные
системы с приточными агрегатами.
Вытяжные системы механической вентиляции запроектированы с
вентиляторами для круглых каналов. Вытяжная система В8 запроектирована с
радиальным вентилятором.
Для снижения аэродинамического шума от вентиляционного оборудования
предусматривается установка шумоглушителей.
Для удаления выделяющихся вредностей от технологического оборудования
(поз.52 и поз.45) запроектированы местные отсосы В7, В8.
Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции выполняются из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.
В лаборатории хромато-масс и ИК-спектрометрии для удаления теплоизбытков
от установленного оборудования предусматривается установка кондиционеров.
6.8.Охранно-пожарная сигнализация
Система автоматической пожарной сигнализации
Проектом предусмотрена централизованная постановка/снятие с охраны
шлейфов ОПС объекта из помещения дежурного на 1 этаже соседнего здания.
Проектом предусмотрена установка приемно-контрольного прибора, пультов
управления.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Для обнаружения возгорания устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
Для подачи сигнала о пожаре - ручные пожарные извещатели выходов.
Система охранной и тревожной сигнализации.
На объекте защищаются:
окна 1-го и 2-го этажей - датчиками разбития стекла (ДРС)
окна 1-го и 2-го этажей - магнито-контактными датчиками (СМК)
двери технических помещений - магнито-контактными датчиками (СМК)
объемы помещений 1-го и 2-го этажей, холлов и коридоров всего здания инфракрасными детекторами движения (ИКД)
В качестве технических средств обнаружения проникновения в защищаемые
помещения приняты:
магнитоконтактные извещатели, оптикоэлектронные (инфракрасные) извещатели
- датчики движения, датчики разбития стекла (ДРС).
В помещении для хранения вещественных доказательств установить
дополнительно прибор приемно-контрольный, к нему подсоединить СМК (Дверь) и
датчик движения.
Для звукового оповещения использовать моноблоки.
24
6.9.Система видеонаблюдения.
Система
видеонаблюдения
построена
на
базе
видеорегистратора,
предназначенного для организации системы видеонаблюдения, обеспечивает
регулярное видеонаблюдение и аудиоконтроль за действиями сотрудников и
посетителей, поддерживает возможность удаленного доступа с мобильных устройств.
Для выполнения требований предъявляемых к системе видеонаблюдения,
устанавливаются 28 видеокамер,13 камер уличного наблюдения и 15 камер
внутреннего наблюдения. Все видеокамеры цветного изображения.
Наружными видеокамерами осуществляется наблюдение по периметру здания. В
качестве наружных камер используются камеры 1/3”с вариофокальным объективом
2.8-10мм с внешней регулировкой ИК-подсветкой 40 м.
Внутренние видеокамеры устанавливаются по коридорам и кабинетам,
используются камеры цветные купольные.
В помещениях для кратковременного размещения доставленных лиц
устанавливаются скрытые камеры. Видео сигнал от каждой камеры
через
приемопередатчик по «витой паре» поступает на видеорегистратор, тот в свою
очередь передает сигнал на монитор. Кабель прокладывается за подвесным потолком.
6.10.Система контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом предназначена для организации
санкционированного прохода работников и посетителей в здание.
Системой контроля доступа оборудуется проходная на 2 этаж ЭКЛ (ключисчитыватели (touch memori).
6.11.Система телефонной связи, ЛВС и переговорного устройства
Система связи включает в себя кабельные соединения, коммутационные центры и
оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования
информационных систем.
Для создания локальной вычислительной
системы предусмотрен монтаж
коммутатора и медиаконвертера.
С помощью патч-панелей соединяются в единую сеть и при помощи оптического
кабеля соединяются в серверной.
В состав СКС входит:
– монтажные конструктивы (шкафы) стандарта 19" для установки кроссовых
панелей;
– монтажные конструктивы под установку телефонных кроссовых блоков;
– кроссовые панели и коммутационные кабели (патч-корды) категории 5е для
расключения и коммутации медных кабелей;
– телефонные кроссовые блоки для расключения магистральных медных кабелей
в главном кроссе СКС здания;
– оптические кросс-панели для расключения оптических одномодовых кабелей и
патч-корды для их коммутации;
– одномодульные розетки СКС категории 5е, установленные на рабочих местах.
Для телефонизации объекта предусматривается установка 17 телефонных
розеток, подключаемых к существующей АТС (установленной в соседнем здании)
розетки подключить к патч-панели, установленной в информационном (сетевом )
шкафу на 2 этаже.
25
Распределительная сеть выполняется кабелем ТПП прокладывается открыто по
стенам в коробе ПВХ.
В специальных помещения устанавливается переговорное устройство.
6.12.Пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с. Наружное
пожаротушение принимается от существующего пожарного гидранта 1 ПГ сущ.,
установленного на существующей наружной водопроводной сети в существующем
колодце.
В здании Череповецкого МРО (ЭКЛ. тир) внутреннее пожаротушение не
предусматривается.
26
Приложение 1
к аукционной документации
Расчет начальной (максимальной) цены Государственного контракта
Капитальное строительство служебного здания Череповецкого МРО (тренажерный зал),
г.Череповец, ул.Верещагина, д.50
Составлена в ценах по состоянию на: 01.01.2000 г.
N п.п. Hомера смет и
расчетов,
обоснование
затрат
1
Сметная стоимость:
Наименование объектов, работ и затрат
2
6694,72 тыс.руб
Сметная стоимость, тыс.руб
3
Строительных
работ
Монтажных работ
Оборудование, мебель
Прочие затраты
Всего
4
5
6
7
8
Используются коэффициенты:
Индекс удорожания на 01.10.2012г. (СИС на
01.10.2012г.Вологда)
Кстр=6.813; Кмнр=6.813; Коб=3.2
Временные здания и сооружения по ГСН 81-05-012001(ВС),Школы, детские сады, ясли, магазины,
административные здания, кинотеатры, театры,
картинные галереи и другие здания гражданского
строительства
1.8%
Непредвиденные затраты
2%
НДС
18%
Глава 2. Основные объекты строительства
1
Тренажерный зал
02-01
2000г.
601,23
52,31
75,52
–
729,05
601,23
52,31
75,52
–
729,05
Электроснабжение
14,55
10,78
1,25
–
26,58
Итого по Главе 4, тыс,руб
14,55
10,78
1,25
–
26,58
–
–
26,79
Итого по Главе 2, тыс.руб
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
2
04-01-01
2000г,
Глава 6. Hаружные сети и сооружения водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
3
06-01-02
Наружные сети водопровода и канализации
26,79
–
27
4
06-01-01
2000г.
Теплосеть
56,39
1,51
–
–
57,91
Итого по Главе 6, тыс.руб
83,18
1,51
–
–
84,69
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
5
07-01-01
2000г.
2000г.
Благоустройство территории
3,00
–
–
–
3,00
Итого по Главе 7, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб
3,00
–
–
–
3,00
701,96
64,6
76,77
–
843,32
4782,45
440,12
245,66
–
5468,24
86,08
7,92
–
–
94,01
–
Итого c учетом индекса удорожания
Индекс удорожания на 01.10.2012г. (СИС на
01.10.2012г.Вологда):
01.01.2000 01.10.2012. , Кстр=6.813; Кмнр=6.813; Коб=3,2 (пты 1,2,3,4,5)
6
Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения
по ГСН 81-05-01-2001(ВС):
7
ГСН 81-05-012001
4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные
здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие
здания гражданского строительства, 1.8% (п-ты 1,2,3,4,5)
Итого по Главе 8, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-10, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-11, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб
86,08
7,92
–
94,01
4868,54
448,04
245,66
–
5562,24
4868,54
448,04
245,66
–
5562,24
4868,54
448,04
245,66
–
5562,24
4868,54
448,04
245,66
–
5562,24
4868,54
448,04
245,66
–
5562,24
Глава 13. Резерв на непредвиденные работы и затраты
8
МДС 81-35.2004
п.4.96
Непредвиденные затраты
1. , 2% (п-ты 1,2,3,4,5)
Итого по Главе 13, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб
9
МДС 81-35.2004
НДС
97,37
8,96
4,91
–
111,24
97,37
8,96
4,91
–
111,24
4965,91
457,00
250,58
5673,49
893,86
82,26
45,10
–
–
1021,23
28
п.4.100; ФЗ от
07.07.2003г №
117-ФЗ
18% (п-ты 1,2,3,4,5)
Всего по смете, тыс.руб
5859,77
539,26
–
295,68
6694,72
Капитальное строительство служебного здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир),
г.Череповец, ул.Верещагина, д.50
Составлена в ценах по состоянию на: 01.01.2000 г.
Сметная стоимость:
N Hомера смет и
п.п. расчетов,
обоснование
затрат
Сметная стоимость, тыс.руб
1
Наименование объектов, работ и затрат
29800.00 тыс.руб
Строительных
работ
Монтажных работ Оборудование, мебель Прочие затраты
2
3
4
5
6
7
Всего
8
Глава 2. Основные объекты
1 02-01
Здание Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир)
3441,95
487,91
342,54
–
4272,4
3441,95
487,91
342,54
–
4272,4
Сети электроснабжения
17,26
39,86
–
–
57,12
Итого по Главе 4, тыс.руб
Глава 6. Hаружные сети и сооружения
водоснабжения, канализации, теплоснабжения
и газоснабжения
17,26
39,86
–
–
57,12
Тепловые сети
Наружные сети водопровода
68,16
65,18
3,39
–
14,31
–
–
–
85,85
65,18
133,34
3,39
14,31
–
151,03
115,97
–
–
–
115,97
115,97
–
–
–
115,97
–
4596,52
Итого по Главе 2, тыс.руб
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
2 04-02-01
3 06-03
4 06-04-01
Итого по Главе 6, тыс.руб
Глава 7. Благоустройство и озеленение
территории
5 07-05-01
Благоустройство территории
Итого по Главе 7, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб
3708,52
531,16
356,85
29
Глава 8. Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения
по ГСН 81-05-01-2001(ВС):
6
ГСН 81-05-012001
4.2. Школы, детские сады, ясли, магазины, административные
здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания
гражданского строительства, 1.8% (п-ты ,1,2)
66,75
9,56
–
–
76,31
Итого по Главе 8, тыс.руб
66,75
9,56
–
–
76,31
3775,27
540,72
–
4672,83
ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб
356,85
Глава 9. Прочие работы и затраты
Затраты на ввод объекта (БТИ, врезки)
Затраты на ввод объекта (БТИ, врезки), 0.5% (п-ты ,1,,2; гл. 1-13)
ПРОЧ = 0.005*3850778.8+0.005*551535.3 = 22011.6
7
расчет
ВВОД = 22011.6
–
–
–
22,01
22,01
Итого по Главе 9, тыс.руб
–
–
–
–
–
ИТОГО по Главам 1-9, тыс.руб
3775,27
540,72
356,85
22,01
4694,84
Глава 10. Содержание службы заказчика.
Строительный контроль
Итого по Главе 10, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-11, тыс.руб
–
3775,27
–
540,72
–
356,85
–
22,01
–
4694,84
Глава 12. Проектные и изыскательские
работы, авторский надзор
Итого по Главе 12, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-12, тыс.руб
–
–
–
–
22,01
–
3775,27
540,72
356,85
4694,84
75,51
10,81
7,14
–
93,46
75,51
10,81
7,14
–
93,46
3850,78
551,54
363,99
Глава 13. Резерв и непредвиденные работы и
затраты.
Непредвиденные затраты
8
2% (п-ты ,1,2,)
МДС 81-35.2004
п.4.96
НЕПР = 93456,9
Итого по Главе 13, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб
22,01
4788,30
30
ИТОГО в ценах 2000 г., тыс.руб
3850,78
551,54
363,99
22,01
4788,30
21140,78
3027,93
1019,53
66,01
25254,24
3805,34
545,03
183,51
11,88
4545,76
24946,12
3572,96
1203,04
77,89
29800,00
СИС №3 (70) III квартал 2012 г.
9
10
Кстр=5,49; Кмнр=5,49; Коб=2.801; Кпроч=2,999; (п-ты ,1,2,)
МДС 81-35.2004
п.4.100; ФЗ от
07.07.2003г
№ 117-ФЗ
НДС, К=1.18; (п-ты ,1,2,)
Всего по смете, тыс.руб
Приложение 2
к аукционной документации
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Информация находится на официальном сайте закупок: zakupki.gov.ru.
Наименование файлов:
«1-9Приложение 2 к аукционной документации (Приложение 2 к Контракту).
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»
С проектной документацией на бумажном носителе можно ознакомиться по месту
нахождения Заказчика: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, (левое крыло), каб. 325,
предварительно согласовав время по телефону 78-63-61,
в рабочие дни:
понедельник-четверг с 08:30 часов до 12:30 часов, с 13:30 часов до 17:45,
пятница – с 8:30 часов до 16:30 часов.
32
Приложение 3
к аукционной документации
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Информация находится на официальном сайте закупок: zakupki.gov.ru.
Наименование файла: «Приложение 3 к аукционной документации. СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ»
33
РАЗДЕЛ 5
ПРОЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______
на капитальное строительство служебных зданий Череповецкого МРО
(ЭКЛ, тир и тренажерный зал)
г. Вологда
«___»__________2013 г.
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Вологодской области (Управление ФСКН России по
Вологодской области), действующее от имени Российской Федерации, в лице
начальника управления Дунаева Станислава Вячеславовича, действующего на
основании Положения, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и
____________________________,
в
лице
____________________________,
действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем
Генеральный подрядчик, с другой стороны по результатам размещения заказа путем
проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол от
«___»_________2013 г. №____) заключили настоящий Государственный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя
обязательства по капитальному строительству объекта согласно Техническому
заданию (Приложение 1 к Контракту), Проектной документации (Приложение 2 к
Контракту) и Сметной документации (Приложение 3 к Контракту) Заказчика в сроки
и на условиях Контракта, Заказчик обязуется принять завершенный строительством
объект и оплатить Генеральному подрядчику выполненные работы по объекту
1.2. Объект - служебные здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и
тренажерный зал), Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 50.
1.3. Предусмотренные Контрактом работы (наименование, характеристики и
объемы) выполняются в соответствии с разработанным Техническим заданием
(Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, а строительство объекта
капитального строительства, в том числе в соответствии с Проектной документацией
(Приложение 2 к Контракту) и Сметной документацией (Приложение 3 к Контракту).
1.4. Генеральный подрядчик осуществляет организацию строительства
объекта, технический контроль за строительством, иные функции Генерального
подрядчика.
1.5. После выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, при условии
надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту, Генеральный подрядчик
по акту приема-передачи передает объект Заказчику.
1.6. Заказчик обязуется своевременно оплатить выполненные работы в
соответствии с условиями Контракта.
1.7. Срок выполнения работ – со дня заключения Контракта до 01 октября
2013 г.
2. ЦЕНА КОНРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена Контракта составляет ______________(_________________) руб. ___
коп., в том числе НДС. Аванс по данному Контракту не предусматривается.
34
2.2. Цена Контракта включает в себя все материальные затраты,
производственные затраты (основная заработная плата работников, социальные
отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских
помещений), внепроизводственные затраты, произведенные при выполнении работ, в
т.ч. стоимость строительных материалов, изделий и оборудования, стоимость их
транспортировки к месту проведения работ, складирование, охрана, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ, складирования и вывоза строительного мусора, а
также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, расходы, связанные с риском неисполнения
или ненадлежащего исполнения Контракта, а также иные расходы, определенно не
упомянутые, но необходимые при передаче административного здания заказчику.
2.3. По цене Контракта Генеральный подрядчик обязан представить и утвердить
у Заказчика сметную документацию на бумажном носителе в течение 15 дней с
момента заключения настоящего Контракта на капитальное строительство служебных
зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал), согласно приложению 3 к
Контракту по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 (левое крыло).
2.4. Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком
поэтапно (согласно сетевому графику производства работ) в течение 10 (Десяти)
рабочих дней после получения Заказчиком от Генерального подрядчика надлежащим
образом оформленных счетов, счетов-фактур, подписания Заказчиком и Генеральным
подрядчиком актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС3), утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» с
представлением свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выполненных на данном этапе.
2.5. В случае, если стоимость строительных материалов и оборудования в
сметной документации определена с применением открытых расценок (по цене
поставщика) Генеральный подрядчик обязан подтвердить их фактическую стоимость
платежными документами, а именно: товарными накладными, товарно-кассовыми
чеками. В случае непредоставления платежных документов, подтверждающих
фактическую стоимость на данные строительные материалы и оборудование, оплата
Заказчиком их стоимости производиться не будет.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных
условий исполнения Контракта.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
3.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять)
начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении и составляет
3649400 (Три миллиона шестьсот сорок девять тысяч четыреста) рублей 07 копеек.
3.2. Обеспечение исполнения Контракта осуществляется в соответствии со
статьей 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд»
до подписания участником размещения заказа
направленного Заказчиком проекта Контракта (расчетный счет для внесения
35
денежного залога в качестве обеспечения исполнения Контракта отдельно указан в
реквизитах сторон).
3.3. Залог, внесенный Генеральным подрядчиком в качестве обеспечения
исполнения Контракта, возвращается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня окончания выполнения Генеральным подрядчиком предусмотренных
настоящим Контрактом работ, их приемки и подписания форм КС-2, КС-3, КС-11,
КС-14.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В любое время суток в течение всего периода проведения услуг проверять
ход и качество работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
4.1.2. Удостовериться в соответствии квалификации рабочего персонала
Генерального подрядчика (а также персонала привлекаемых субподрядных
организаций) характеру и сложности выполняемых работ путем проверки у него
документов
(дипломов
или
свидетельств)
государственного
образца,
подтверждающих прохождение обучения и аттестации по соответствующей
профессии.
4.1.3. Не допускать к выполнению работ отдельных лиц рабочего персонала
Генерального подрядчика в случае выявления несоответствия их квалификации
характеру и сложности выполняемых работ.
4.1.4. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения
обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного
устранения выявленных недостатков.
4.1.5. Требовать от Генерального подрядчика представления надлежащим
образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Контрактом.
4.1.6. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии
оказания услуг.
4.1.7. Производить оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в
установленном Контрактом порядке.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить Генерального подрядчика технической документацией и иной
информацией, необходимой для выполнения работ.
4.2.2. В 5-дневный срок с момента получения от Генерального подрядчика
рассмотреть и утвердить сетевой график производства работ. При выявлении
несоответствия сетевого графика требованиям ГЭСН-2001, СНиП и проекту
строительства, Заказчик направляет в письменной форме мотивированный отказ в его
утверждении.
4.2.3. При завершении выполнения работ принять выполненные Генеральным
подрядчиком услуги.
4.2.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с Главой 2 Контракта.
4.2.5. Предоставить нотариально заверенную доверенность на получение
разрешения на строительство ввода объекта в эксплуатацию и прочее.
4.3. Генеральный подрядчик имеет право:
36
4.3.1. На ознакомление с необходимой технической документацией.
4.3.2. Вносить предложения Заказчику о приостановлении в необходимых
случаях строительных работ на объекте, выполняемых с выявленными нарушениями
или отступлениями от проектной документации.
4.4. Генеральный подрядчик обязан:
4.4.1. В 5-дневный срок с момента заключения Контракта на основании проекта
строительства и с учетом ПОС проектной документации разработать и утвердить у
Заказчика сетевой график производства работ (далее - сетевой график),
определяющий количество и квалификацию персонала, привлекаемой техники и
малой механизации Генерального подрядчика, необходимой для выполнения
технологических процессов, предусмотренных проектом, определяющий сроки
начала и окончания выполнения и приемки скрытых и технологически оконченных
видов и объемов работ, в том числе предусматривающий мероприятия по сохранению
окружающей среды и технике безопасности на строительной площадке. При
получении мотивированного отказа в согласовании сетевого графика в трехдневный
срок исправить замечания и повторно направить график на утверждение.
4.4.2. Соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ.
4.4.3. Иметь наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного в
соответствии со ст. 55.5, 55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, со
следующим содержанием видов работ:
- работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
4.4.4. Иметь наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну (выполнение
строительных и прочих работ на режимных объектах заказчика).
4.4.5. Получить разрешение на строительство.
4.4.6. Обеспечить оказание услуг собственными силами или с привлечением
субподрядных организаций и поставщиков (далее – Исполнители), согласовав с
Заказчиком их привлечение. Координировать их деятельность и обеспечить
взаимосвязь.
4.4.7. Проверить наличие необходимых свидетельств, лицензий и сертификатов
у Исполнителей работ и поставщиков материалов.
4.4.8. Утвердить графики выполнения работ Исполнителей.
4.4.9. Выполнять график производства работ.
4.4.10. Утвердить перечень лиц (организаций), которые уполномочены
осуществлять строительный контроль за ведением работ, проверку качества
используемых конструкций и принимать скрытые и законченные работы и давать
предписания о прекращении или временной приостановке работ.
4.4.11. Осуществлять строительный контроль за строительством, соответствием
объемов и качества производимых работ проекту, сметным расчетам, действующим
строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.
4.4.12. До начала выполнения работ назначить лицо, ответственное за
строительную площадку, и предоставить Заказчику его координаты.
4.4.13. Обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного
представителя (прораба) на все время выполнения работ.
37
4.4.14. Зарегистрировать в государственных контролирующих органах
должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и
соблюдение специальных требований поднадзорных служб. получить подтверждение
действия всех выданных технических условий на электроснабжение, водоснабжение,
канализационные сбросы, отопление, газоснабжение, и т.д.
4.4.15. Получить разрешение соответствующих эксплуатационных органов на
использование на период проведения строительно-монтажных работ действующих
коммуникаций, источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения.
4.4.16. Получить разрешение на производство работ в зоне воздушных линий
электропередачи в полосе отвода автомобильных дорог, подземных коммуникаций и
инженерных сооружений.
4.4.17. Определить объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя
почвы.
4.4.18. Установить места складирования и вывоза грунта, мусора, материалов от
разборки, непригодных для вторичного использования, карьеров для завоза
недостающего грунта, определить точки подключения и получить разрешения на
подключение к действующим сетям энергоснабжения, водоснабжения, канализации и
др.
4.4.19. Обеспечить осуществление временных подсоединений коммуникаций на
период выполнения работ.
4.4.20. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов,
оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для
строительства.
4.4.21. Организовать ограждение строительной площадки.
4.4.22. Организовать охрану строительной площадки.
4.4.23. Организовать ограничение доступа на строительную площадку и
обеспечить соблюдение необходимых мер безопасности, охраны туда и нести
ответственность за их несоблюдение и нарушение.
4.4.24. Осуществлять приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и
передачу в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и других
материально-технических ресурсов.
4.4.25. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную
приемку ответственных конструкций. Предоставлять фотоотчет по ведению всех
скрытых строительно-монтажных (и других) видов работ не реже 2-х раз в месяц.
4.4.26. Произвести выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ.
4.4.27.
Вести
контроль
выполнения
Исполнителями
предписаний
государственных надзорных органов, требований Заказчика и требований
шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения и качества работ,
используемых материалов и строительных конструкций.
4.4.28. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного
надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и
комиссиями.
4.4.29. Обеспечить выполнение на стройплощадке необходимых мероприятий по
технике безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений во время
проведения работ.
4.4.30. Извещать органы государственного строительного надзора о выявленных
случаях аварийного состояния на объекте строительства.
4.4.31. В 5-ти дневный срок согласовать с Заказчиком конкретный состав
приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для последующей
38
приемки объекта в эксплуатацию. Установить порядок ведения исполнительной и
производственной
документации,
не
предусмотренной
непосредственно
нормативными документами.
4.4.32. Контролировать наличие и правильность ведения исполнительной
документации (общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал арматурных
работ и т.д.), в том числе актов, исполнительных схем и др. (по требованию Заказчика
и согласованию с Исполнителем).
4.4.33. Регулярно проверять и своей подписью подтверждать записи в журнале
производства строительно-монтажных работ, в котором отражается весь ход
фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с
выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика,
Генерального подрядчика и Исполнителей работ.
4.4.34. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП,
дать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
4.4.35. Организовать мероприятия для работы комиссии по приемке-сдаче в
эксплуатацию законченного объекта.
4.4.36. В случае несоответствия результатов работ требованиям строительных
норм и правил организовать работы по устранению всех указанных в акте
государственной комиссии недостатков без дополнительной оплаты.
4.4.37. Участвовать в освидетельствовании объекта, подлежащего консервации,
и в оформлении документов на консервацию или временное прекращение
строительства, а также оценке их технического состояния при возобновлении работ.
4.4.38. По распоряжению Заказчика принимать решение о временном
прекращении строительства и консервации объекта и организовать охрану
материальных ценностей.
4.4.39. Составить и согласовать с Заказчиком смету на выполнение работ по
консервации объекта и контролировать их качественное выполнение.
4.4.40. Непредвиденные, дополнительные, временные или изменяемые работы и
затраты должны быть согласованы с Заказчиком и подтверждены необходимой
проектно-сметной документацией.
4.4.41. Согласовывать с организацией - проектировщиком здания, и Заказчиком
замену оборудования и материалов, указанных в проекте строительства, на
эквивалентные.
4.4.42. Согласовывать с организацией - проектировщиком здания, и Заказчиком
замену
систем
охранно-пожарной
сигнализации
и
видеонаблюдения,
предусмотренных проектом.
4.4.43. Контролировать соблюдение Исполнителем технологий и рекомендаций
фирм, производящих строительные материалы и оборудование.
4.4.44. При выполнении строительно-монтажных работ использовать материалы
и оборудование, качество которых подтверждено сертификатами и необходимыми
испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.
4.4.45. Выполняемые работы и используемые материалы должны отвечать
требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4.4.46. Получать и оплачивать за счет собственных средств ордера, разрешения и
согласования на производство земляных работ для надлежащего выполнения работ по
39
Контракту. При необходимости приобретать и оплачивать установку дорожных
знаков.
4.4.47. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы,
оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ.
4.4.48. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране
окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.4.49. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную
уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы от остатков
материалов и отходов.
4.4.50. Качественно выполнить все работы по строительству объекта в объеме и
в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденные проектно-сметной
документацией, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и
техническими условиями, и сдать объект Заказчику в установленный срок в
состоянии, обеспечивающем его эксплуатацию.
4.4.51. Нести административную и материальную ответственность за
повреждение или уничтожение собственности Заказчика. Генеральный подрядчик
обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого
возместить Заказчику убытки.
4.4.52. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или
повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой
силы, до даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта
Государственным Заказчиком.
4.4.53. Провести пуско-наладочные работы.
4.4.54. Передать Заказчику исполнительную и техническую документации.
4.4.55. Вывезти в недельный срок со дня утверждения акта приемки
законченного строительством объекта, принадлежащие ему или Исполнителям работ
строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, а также
строительный мусор.
4.4.56. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных
средств представить все необходимые документы и информацию по строительству
объекта.
4.4.57. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его Заказчику.
4.4.58. Покрывать все неучтенные в проектно-сметной документации расходы,
возникающие в процессе строительства.
4.4.59. Согласовать акты раздела границ балансовой принадлежности по
инженерным сетям.
4.4.60. Получить документы, подтверждающие соответствие построенного
объекта капитального строительства техническим условиям, и заключение органа
государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта
требованиям технических регламентов и проектной документации.
4.4.61. Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в соответствии со
ст. 55 Градостроительного кодекса РФ). Получить справки о выполнении технических
условий.
4.4.62. После приемки объекта в эксплуатацию передать по акту приемапередачи объект и необходимую документацию для регистрации права
государственной собственности на новый объект.
40
4.4.63. Выполнить в полном объеме и надлежащим образом все свои
обязательства, предусмотренные Контрактом. Нести
ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
Контрактом.
5. ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка работ осуществляется комиссией по приемке-сдаче в эксплуатацию
законченного строительством объекта
в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае положительного решения комиссией по результатам приемкисдачи объекта сторонами подписывается акт о приемке законченного строительством
объекта.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
6.1. Началом срока действия гарантийных обязательств является дата начала
оказания услуг, согласно настоящему Контракту. В период оказания услуг
Генеральный подрядчик устраняет за свой счет и в согласованные с государственным
заказчиком сроки все дефекты, выявленные в процессе оказания услуг, и возмещает
Заказчику ущерб, нанесенный в результате действий (бездействий) персонала
Генерального подрядчика оказываемых услуг.
6.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 5 (Пять)
лет со дня подписания Сторонами акта приемки законченного строительством
объекта (унифицированная форма № КС-14, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных
средств
и
нематериальных
активов,
материалов,
малоценных
и
быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»), и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6.3. Заказчик имеет право за свой счет устранить недостатки, выявленные после
окончания строительства в течение гарантийного срока, с последующим
предъявлением расходов Генеральному подрядчику.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате
выполненных работ, предусмотренного настоящим Контрактом, Генеральный
подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка назначается
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств по оплате, начиная
со дня, следующего за днем истечения срока исполнения обязательства по оплате.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от просроченной суммы.
7.2. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком поэтапных (в
соответствии с сетевым графиком) срока окончания строительства, Заказчик вправе
потребовать от Генерального подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств (сетевой
график). Размер такой неустойки составляет 1% от цены Контракта.
41
7.3. Генеральный подрядчик в случае нарушения сроков выполнения
технологически оконченных видов и объемов работ, установленных Проектом
производства работ и сетевым графиком или ненадлежащего их исполнения,
уплачивает Заказчику единовременно штраф в размере 0,1% от цены Контракта.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
подрядчиком п. 2.4 в части предоставления подтверждения оригиналами свидетельств
о допуске к соответствующим работам, более 7 (семи) рабочих дней с момента
заключения настоящего Контракта, Генеральный подрядчик выплачивает Заказчику
единовременный штраф в размере 0,1% от цены Контракта.
7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным
подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит
оплату по Контракту, за вычетом предусмотренного Контрактом соответствующего
размера неустойки (штрафа).
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
8.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон
или
решению
суда
по
основаниям,
предусмотренным
гражданским
законодательством.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем, что не оговорено в Контракте, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.2. Контракт заключен в электронной форме в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9.3. Также Контракт может быть заключен на бумажном носителе по
требованию соответствующих государственных органов исполнительной власти.
9.4. Перечень Приложений, является неотъемлемой частью Контракта:
Приложение 1 к Контракту - Техническое задание.
Приложение 2 к Контракту - Проектная документация.
Приложение 3 к Контракту - Сметная документация.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Управление ФСКН России
по Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15.
тел. (8172) 78-63-61
ИНН 3525129017 КПП 352501001
УФК по Вологодской области (Управление
ФСКН России по Вологодской области)
ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской
области, г. Вологда.
Р/с 40105810800000010005
Л/с 03301727540
БИК 041909001
Начальник управления
С.В. Дунаев
М.П.
42
Приложение 1
к Контракту_____________________
от «_____»_________________2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Служебные здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир и тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д.50.
I. Служебное здание Череповецкого МРО (тренажерный зал),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 50.
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Государственного заказчика.
Работы должны выполняться по проектной документации шифр № 0061,
разработанной в 2012 году ООО «АСКО», представленному в приложении 2 к
документации об аукционе (в приложении 2 к Контракту). При этом указанные в
данном проекте товарные знаки оборудования и материалов сопровождаются словами
«или эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и со строительными нормами и правилами (СНиП) и иными
нормативными актами.
2. Исходные данные для проектирования
Проект выполнен в соответствии со следующими исходными данными:
1. Техническое задание на проектирование.
2. Отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» об инженерно-конструкторском обследовании
строительных конструкций здания незавершенного строительства.
3. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геологическим
изысканиям.
4. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геодезическим
изысканиям.
5. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
35:21:0401009:221.
6. Технические условия МУП «Электросеть» № 4045/3-2 от 21.12.2011 г.
7. Технические условия МУП «Водоканал» № 05-20/5801 от 19.12.2011 г.
8. Технические условия МУП «Теплоэнергия» № 4366 от 17.01.2012 г.
3. Назначение объекта
Назначение здания – физкультурно-оздоровительный зал для занятий с
использованием общеразвивающих тренажеров и снарядов для развития силы и
выносливости.
43
Тренажерный зал предназначен для сотрудников Череповецкого межрайонного
отдела Управления ФСКН России по Вологодской области.
Здание тренажерного зала отдельно-стоящее, одноэтажное.
В состав помещений здания входят:
– тренажерный зал - 38,84 м²;
– раздевалка - 9,61 м²
– душевая на две кабины - 6,66 м²
– санузел - 2,48 м²
– коридор - 0,9 м²
– тамбур - 3,6 м²
Тренажерный зал предназначен для одновременного посещения 8 сотрудников.
4. Сведения о месте расположения здания и земельном участке
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится в Индустриальном районе города Череповца по ул. Верещагина,
д.50.
На огражденной охраняемой территории находятся несколько зданий. На
северо-западной стороне расположено Административное здание (инв.№ 35-3512/063/2009-360), в западной части гаражи (инв. № 35-35-12/091/2010-073), на
северной части участка недостроенное здание (инв. № 35-35-12/132/2010-083), здание
тренажерного зала (инв. № 35-35-12/132/2010-084) находится в южной части участка.
Отвод поверхностных вод осуществляется в дождеприемные колодцы с
последующим сбросом в ливневую канализацию.
Предусмотрено восстановление
асфальтобетонного покрытия проездов,
устройство отмостки.
Технико-экономические показатели по генплану
№ п/п
1.
2.
3.
Наименование
Площадь благоустройства
Площадь застройки
Площадь отмостки
Един.
измер.
м²
м²
м²
Показатели
135
90
15
5. Архитектурно–строительные решения.
5.1. Краткая характеристика здания незавершенного строительства
Проектируемое здание незавершенного строительства: одноэтажное, кирпичное, без
подвала, размеры в плане 9.0х9.0 метров.
Фундаменты – железобетонный монолитный ростверк на буронабивных сваям.
Наружные стены – кладка из керамического кирпича толщиной 510 мм с облицовкой
силикатным кирпичом толщиной 120 мм.
Внутренние стены тамбура - 380 мм выложены из керамического кирпича толщиной
120 мм. Плиты перекрытия – сборные железобетонные. Дверные и оконные проемы
не заполнены Кровля отсутствует Внутри здания выполнена ванна бассейна из
44
монолитного железобетона размером в плане 3,92х2,08 м, глубиной 1,2 м Отопление,
водоснабжение, канализация, электроснабжение здания отсутствуют.
5.2. Демонтажные работы
Демонтажу подлежат:
кирпичная кладка стен тамбура;
монолитные железобетонные стены ванны бассейна δ= 200мм
5.4. Характеристика здания
Здание – одноэтажное, в плане - прямоугольное размером 9,0х9,0 м с пристроенным
тамбуром размером в плане 2,3х4,5 м. Функционально здание состоит из
тренажерного зала, раздевалки, бытовых помещений. Высота этажа 2,8 м. Высота
здания 6,85 м по коньку. Главный вход в здание с тамбуром расположен с северной
стороны.
Уровень ответственности здания –II.
Степень огнестойкости - II.
Категория помещений по пожароопасности - Д.
Проектом предусмотрено:
пристройка тамбура (фундаменты – ленточные ж/б монолитные, неглубокого
заложения, стены из стеновых блоков); внутренние кирпичные стены и перегородки;
устройство деревянной скатной кровли с покрытием металлочерепицей, устройство
полов; заполнение оконных и дверных проемов; отделочные работы; устройство
вентилируемых фасадов.
Технико-экономические показатели
№п/п
Наименование
1.
2.
3.
4
5
Общая площадь здания
Полезная площадь здания
Расчетная площадь здания
Строительный объем
Площадь застройки
Един.
измер.
м²
м²
м²
м³
м²
Показатели
65,95
63,44
59,84
452
90
6. Инженерное обеспечение здания
6.1. Основные нагрузки
Количество тепловых нагрузок, необходимых для здания тренажерного зала
определены расчетом и составляют:
– на систему отопления - 13915 ккал/час;
– на систему горячего водоснабжения - 3370 ккал/час;
– на систему вентиляции - 7780 ккал/час
6.2. Отопление здания – централизованное. Точка подключения - участок тепловой
сети в техподполье служебного здания МРО по ул. Верещагина, д. 50 до вводных
задвижек на тепловой пункт.
Трасса теплосети проходит от точки подключения по техподполью здания МРО
до существующего подпольного канала, далее по каналу до выхода из здания МРО.
45
Прокладка теплосети от служебного здания МРО до здания тренажерного зала
– подземная бесканальная с применением труб ППУ с системой операционного
дистанционного контроля (ОДК). Система отопления здания присоединяется к
тепловым сетям через тепловой узел.
6.3. Система вентиляции
- приточно-вытяжная.
Приточная вентиляция механическая. Система П-1 обслуживает тренажерный зал
и раздевалку. Приточный воздух забирается с улицы, проходит очистку, подогрев в
водяном калорифере (в холодный и переходный периоды) и вентилятором подается
в обслуживаемые помещения. Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю
зону.
Вытяжка предусмотрена механическая:
- из тренажерного зала система В-1,
- из санузла и душевой система В-2,
- из теплового пункта система В-3.
6.6. Кондиционирование.
Кондиционеры установлены в тренажерном зале.
6.7. Водопровод и канализация
Проект выполнен в соответствии с техническим заданием и предусматривает:
– наружные сети водоснабжения и канализации;
– систему хозяйственно-питьевого водоснабжения;
– устройство водомерного узла с установкой приборов учета;
– систему хозяйственно–бытовой канализации.
Расчетный расход водопотребления:
– холодное водоснабжение - 0,7 /м³/сут;
– горячее водоснабжение - 0,5 /м³/сут;
– канализация хоз.бытовая - 1,2/ м³/сут.
Водоснабжение и канализация здания подключены к городским сетям. Наружная
система хозяйственно-питьевого водопровода прокладывается от существующего
здания гаража до водомерного узла здания тренажерного зала.
Выпуск канализации осуществляется в ближайший колодец существующей
бытовой канализации.
6.6. Электроснабжение.
Здание тренажерного зала относятся к III категории электроснабжения.
Питание щита ввода и распределения ЩР-1 предусмотрено от резервного фидера №4
существующего ВРУ здания по ул. Верещагина, д.50. Распределение электрической
энергии и питание оборудования осуществляется от щита ввода и распределения ЩР1, укомплектованном автоматическими выключателями. Потеря напряжения в
питающем кабеле не превышает допустимого значения.
Установленная мощность Pуст = 6,6 кВт,
Расчетная мощность Ррасч=4кВт.
Основными потребителями являются:
– осветительные приборы;
– шкаф управления и автоматики;
– система охранно-пожарной сигнализации;
6.7. Электрическое освещение
В здании предусмотрено рабочее и аварийное освещение помещений
тренажерного зала и освещение входа в здание. На стене здания перед входом
располагается светильник с выключателем. В качестве светильников аварийного
46
освещения используются светильники с аварийным блоком питания. Подключение
групповой сети освещения и розеточной сети в проекте осуществляется от щита
освещения ЩО-1, расположенного в помещении раздевалки. Установленная
мощность Pуст = 4,57 кВт, расчетная мощность Ррасч=4кВт. Напряжение сети
освещения 380/220В. Групповая разводка сети освещения и розеточной сети
выполняется кабелем ВВг-нг-LS. Управление освещением осуществляется
выключателями по месту. Высота установки выключателей – 1 м. Падение
напряжения на наиболее удаленном светильнике не превышает допустимого значения
и соответствует СП 31-110-2003 п. 7.23.
Освещенность помещений принята в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1,1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий» и СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение».
6.8. Силовое электрооборудование.
В
здании
предусмотрено
электроснабжение
вентиляционного
и
кондиционирующего оборудования помещения тренажерного зала. Количество
электроприемников - 8шт.
Установленная мощность Pуст = 0,798 кВт. Расчетная мощность Ррасч=0,64кВт.
Электроприемники относятся к III категории электроснабжения. Питание
электроприемников ~220B, 50Гц выполнено кабелем ВВГнг-LS. В проекте принята
система заземления TN-S.
6.10. Охранно-пожарная сигнализация
Проектом предусмотрено устройство следующих систем:
– система автоматической пожарной сигнализации;
– система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
– система охранной и тревожной сигнализации.
Управление системами охранно-пожарной сигнализации осуществляется с
помощью пульта контроля и управления С2000, находящегося на посту охраны в
основном здании Череповецкого МРО.
Система автоматической пожарной сигнализации
Для построения системы автоматической пожарной сигнализации в здании
тренажерного зала применен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
(ППКОП), который подает сигнал тревоги на пульт контроля и управления.
Исходя из характеристики помещений, оборудуемых системой автоматической
пожарной сигнализации, вида пожарной нагрузки, особенностей развития очага
горения, проектом предусмотрена защита помещений извещателями пожарными
дымовыми. На путях эвакуации установить извещатели пожарные ручные.
Сигнал тревоги вывести на круглосуточный пост охраны в основном здании
Череповецкого МРО.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
В соответствии с СП 3.13130.2009. "Системы противопожарной защиты. Система
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной
безопасности" для данного объекта требуется система оповещения о пожаре 2-го
типа: обязательно звуковое оповещение и световое (с помощью световых указателей
"ВЫХОД").
Проектом предусмотрена установка светового указателя "Выход", звукового
оповещателя - внутри помещения. Очередность оповещения - всех одновременно.
47
Управление системой оповещения осуществляется автоматически от ППКОП.
Запуск СОУЭЛ происходит при срабатывании одного из извещателей в шлейфе
пожарной сигнализации.
Оповещатели устанавливаются на высоту не менее 2,3 метра от пола или
поверхности земли и не менее 150 мм от потолка.
Система охранной и тревожной сигнализации.
Для оборудования объекта средствами охранной и тревожной сигнализации
проектом предусматривается:
– для блокировки остекленных поверхностей окон «на разбитие» использование
извещателей акустических;
– для блокировки строительных конструкций «на открывание» использование
извещателей магнитоконтактных;
– для блокировки внутреннего объема помещений - использование извещателей
пассивных.
Проектом предусмотрено общее количество шлейфов охранной сигнализации 2, тревожной сигнализации - 1.
Извещателями тревожной сигнализации оборудуются все помещения с
выводом на ПЦО. Проектом предусмотрено оборудование объекта средствами
тревожной сигнализации, формирующими сигнал «тревога» независимо от действий
персонала.
Все шлейфы сигнализации подключаются к прибору «С2000-4», который расположен
на стене тренажерного зала.
6.10.Система видеонаблюдения.
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится на общей благоустроенной территории по ул. Верещагина, д.50.
Система видеонаблюдения всей территории разработана в проекте 012-020-ВН.
II. Служебное здание Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир),
Вологодская область, г. Череповец, ул. Верещагина, д. 50.
1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке,
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Государственного заказчика.
Работы должны выполняться по проектной документации шифр № 5/2012,
разработанной в 2012 году ООО «СК Дорстрой», представленному в приложении 2 к
документации об аукционе (в приложении 2 к Контракту). При этом указанные в
данном проекте товарные знаки оборудования и материалов сопровождаются словами
«или эквивалент».
Работы должны выполняться в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации и со строительными нормами и правилами (СНиП) и иными
нормативными актами.
2. Исходные данные для проектирования
Исходными данными для подготовки проектной документации являются:
48
1. Техническое задание на выполнение проектных ми изыскательских работ по
объекту «Служебное здание Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир), г. Череповец, ул.
Верещагина, д. 50»;
2. Отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» об инженерно-конструкторском обследовании
строительных конструкций здания незавершенного строительства.
3. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геологическим
изысканиям.
4. Технический отчет ОАО «ВологдаТИСИЗ» по инженерно-геодезическим
изысканиям.
5. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
35:21:0401009:221.
6. Технические условия МУП «Электросеть» № 4045/3-2 от 21.12.2011 г.
7. Технические условия МУП «Водоканал» № 05-20/5801 от 19.12.2011 г.
8. Технические условия МУП «Теплоэнергия» № 4366 от 17.01.2012 г.
9. Перечень технологического оборудования и мебели, предлагаемых к
размещению в помещениях здания.
3. Назначение объекта
Череповецкое МРО Управления Федеральной службы Российской Федерации
по Вологодской области предназначено для обеспечения, в пределах своей
компетенции, контроля за оборотом наркотических средств и осуществления мер по
противодействию их незаконному обороту, выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и предварительному расследованию преступлений.
Проектом предусмотрено отдельно стоящее здание со следующим составом
помещений:
1 этаж:
- помещения для кратковременного размещения доставленных лиц,
- помещение для производства следственных действий,
- тир,
- электрощитовая,
- тепловой узел,
- сан.узел,
- кладовая уборочного инвентаря.
2 этаж:
- кабинеты экспертов,
- лаборатория хромато-масс и ИК-спектрометрии,
- лаборатория общей химии,
- криминалистическая лаборатория,
- кабинет начальника,
- комната отдыха,
- камера хранения вещественных доказательств,
- кабинет для дактилоскопии и фотографирования задержанных.
49
Специальные помещения для кратковременного размещения доставленных
лиц и специальное помещение для производства следственных действий
оборудованы мебелью (скамьи, столы) согласно требованиям.
Технологическим разделом проекта предусмотрен стрелковый тир на 2
огневые позиции для стрельбы из пистолета на дистанцию 25м по неподвижным
мишеням.
На 2-м этаже здания проектом предусмотрены лаборатории: хромато-масс и
ИК-спектрометрии, криминалистическая лаборатория и лаборатория общей химии,
предназначенные для исследования наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров. Данные виды исследований проводят эксперты, рабочие
кабинеты которых расположены в непосредственной близости от лабораторий.
Исследования проводятся в круглосуточном режиме (в ночное время дежурными
экспертами).
В структуре помещений 2 этажа здания помещение для хранения
вещественных доказательств:
конфискованных или изъятых из оборота
наркотических средства, психотропных веществ, СДВ их прекурсоров с целью
дальнейшего их исследования.
На 2-м этаже здания располагается также кабинет для дактилоскопии и
фотографирования задержанных.
Все помещения оснащены технологическим оборудованием и мебелью
согласно функциональному назначению помещения. Лаборатория хромато-масс и
ИК-спектрометрии оборудована газовыми хроматографами с соблюдением
требований к размещению баллонов с газообразным гелием и азотом.
У потребителей (газовых хроматографов) размещаются баллоны
в
металлических закрепленных шкафах, запирающихся на замок.
4. Сведения о месте расположения здания и земельном участке
Здание тренажерного зала входит в состав служебных зданий Череповецкого
МРО и находится в Индустриальном районе г. Череповца.
С юго-востока строительной площадки расположена территория детского сада,
с северо-западной стороны – сквер, с северной и южной стороны – жилые дома.
На площадке находятся зеленые насаждения, которые необходимо обрезать до
начала строительства.
Участок имеет форму многоугольника. Рельеф участка спокойный.
Абсолютные отметки поверхности земли 126.26-126.38.
Подземные воды не встречены. В период интенсивного снеготаяния и
выпадения обильных осадков возможно образование подземных вод типа
«верховодка». Прогнозируемый уровень с учетом погодных условий текущего года,
изысканий прошлых лет и по данным многолетних наблюдений, рекомендуется
принять на отметках поверхности земли.
Инженерно-геологические изыскания выполнены в 2011 г. Череповецким
производством ОАО «Вологда ТИСИЗ»
Проектом предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия
проездов, устройство отмостки.
Генплан решен в соответствии с действующими противопожарными нормами.
5. Архитектурно–строительные решения
5.1. Краткая характеристика здания.
50
Объект был ранее запроектирован как тир для стрельбы на дистанцию 25м (МП
ПИ «Череповецпроект» шифр 667-4,5 1998 год).
На данный момент это объект незавершенного строительства, где имеются:
Фундаменты
– буронабивные сваи, монолитный железобетонный
ростверк;
Стены наружные – из силикатного кирпича, толщиной 640 мм;
Стены внутренние – из силикатного кирпича;
Перегородки
– кирпичные;
Покрытие
– сборные железобетонные многопустотные плиты.
Перед разработкой проекта на строительство служебного здания Череповецкого
МРО (ЭКЛ, тир) было выполнено обследование строительных конструкций объектов
незавершенного строительства по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул.
Верещагина, 50 (литера В). Обследование проведено ООО «Научнопроизводственное предприятие «ВологдаТИСИЗ» г. Вологда в 2011 году.
5.2. Конструктивные и объемно-планировочные решения, принятые в проекте
-
-
-
-
-
-
-
Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий:
Устройство плитного монолитного железобетонного фундамента здания.
Конструкция и армирование фундамента принято на основании результатов
расчета с учетом новых нагрузок и с учетом результатов обследования
существующих конструкций;
Надстройка второго этажа, перепланировка помещений на первом этаже в
соответствии с назначением и требованиями противопожарных и санитарных
норм;
Стены первого этажа – из силикатного кирпича толщиной 680 мм, навесной
вентилируемый фасад с утеплителем «Венти-Баттс» (Rockwool ) толщиной 80мм
и облицовкой фасадными кассетами «Металлпрофиль» ;
Стены второго этажа – из силикатного кирпича толщиной 380 мм, навесной
вентилируемый фасад с утеплителем «Венти-Баттс» (Rockwool ) толщиной 120
мм и облицовкой фасадными кассетами «Металлпрофиль» ;
Демонтаж части существующих сборных железобетонных плит перекрытия в
соответствии с результатами обследования и монтаж новых
сборных
железобетонных многопустотных плит перекрытия по серии 1.141-1;
Устройство новых крылец (3 шт.);
Устройство вентиляционных камер на чердаке;
Устройство новой лестничной клетки. Стены лестничной клетки из кирпича
толщиной 380 мм. Лестница из сборных железобетонных ступеней по серии
1.055.1-1 по металлическим косоурам, оштукатуренным цементно-песчаным
раствором толщиной 30 мм;
Выход с лестничной клетки на чердак предусмотрен по лестничным маршам с
площадкой перед выходом через противопожарные двери.
Устройство второго эвакуационного выхода со второго этажа по наружной
металлической лестнице;
Кровля – стропильная;
Покрытие кровли – из металлочерепицы.
51
5.3. Технико-экономические показатели объекта
Общая площадь здания – 603,15 м 2
Объем – 3420 м 2
Протяженность – 39 м
Количество этажей – 2
Площадь застройки – 385,5 м 2
6. Инженерное обеспечение здания
6.2.
Водоснабжение
Водопотребление здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир) составляет 10,84 мЗ
/сут.
Точкой присоединения (врезки) к системе водоснабжения принят ввод
водопровода диаметром 108 мм в основное здание (по адресу: Вологодская область, г.
Череповец, ул. Верещагина, 50).
Предусмотрена перекладка участка водопровода от существующего колодца с
пожарным гидрантом на водопроводе диаметром 125мм до существующего
основного здания по г. Череповец, ул. Верещагина, 50.
Сети наружного водопровода проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ
185992001 наружными диаметрами 63, 110 и 140 мм. Трубы укладываются на
естественное основание с песчаной подготовкой на глубину 1,93-2,32 м от
поверхности земли до низа трубы.
Для учета воды на вводе в основное здание предусматривается замена
водомерного узла в связи с вводом в эксплуатацию здания тира и тренажерного зала
со счетчиком холодной воды с импульсным выходом Ду=32мм.
Горячее водоснабжение запроектировано от электрических водонагревателей
объемом V=150л и V=30л.
В подвале основного здания проектом предусмотрена замена розлива
холодного водоснабжения.
Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод здания Череповецкого МРО
(ЭКЛ, тир) и основного здания выполняются из полипропиленовых труб наружным
диаметром 20-63 мм.
6.2. Канализация
Водоотведение от здания Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир) принимается равным
водопотреблению и составляет 1,84 м3/сут.
В соответствии с условиями подключения сброс бытовых стоков
предусматривается в существующую дворовую сеть бытовой канализации диаметром
150мм с западной стороны основного здания.
Выпуски
хозяйственно-бытовой
канализации
предусматриваются
в
существующие смотровые колодцы диаметром 1000мм и укладываются на
естественное основание с песчаной подготовкой.
Внутренние сети проектируемого здания выполняются: над полом и на чердаке
из канализационных полипропиленовых труб диаметром 50-110мм, в полу и выпуски
- из канализационных НПВХ труб диаметром 110 мм.
6.3. Система электроснабжения
52
Основные технические показатели:
Напряжение низковольтных групповых сетей принято - 380/220В при
глухозаземленных нулевых точках трансформаторов.
Система заземления.
Установленная мощность
- 149,4 кВт
Расчетная мощность
- 118,8 кВт
Расчетный ток
- 190,2 А
Cos 
- 0,95
Электроснабжение
Электроснабжение здания тира Череповецкого МРО выполнено на напряжении
~ 380/2208 от РУ - 0,4 кВт ТП-365 кабельной линией до ВРУ здания тира. Кабель
проложить в земле в траншее по типовой серии А5-92.
6.5.
Силовое электрооборудование и электрическое освещение
В качестве вводно-распределительного устройства принята вводнораспределительная панель ВРУЗСМ-21-10АУХЛ4, в качестве распределительных
пунктов и осветительных щитков - модульные щитки, изготавливаемые в
соответствии с ГОСТ Р 51778-2001. В помещениях служебного здания выполнено
рабочее и аварийное освещение.
Для местного освещения предусмотрены розеточные сети.
Силовыми электропотребителями являются технологическое и вентиляционное
оборудование. Технологическое оборудование подключается через штепсельные
розетки, вентиляционное - через регуляторы скорости и шкафы управления,
поставляемые комплектно с оборудованием. Потребители 1 категории запитаны через
ИБП.
Проектом предусмотрено
отключение
вентсистем
и
закрытие
противопожарных клапанов при пожаре.
Для заземления корпусов светильников, технологического оборудования.
включаемого в розеточные сети. вентиляционного - используется самостоятельный
защитный проводник, прокладываемый от ВРУ.
Проектом предусмотрена молниезащита здания.
6.5.Теплоснабжение
Расчетные тепловые нагрузки составляют: - на отопление 45660 ккал/ч.
Температура теплоносителя: Т1 - 130°С, Т2 - 70С.
Проектом предусмотрено:
- демонтаж существующих трубопроводов отопления от существующего теплового
пункта в здании по ул. Верещагина, 50,
- установка вводных задвижек в существующем тепловом пункте в здании по ул.
Верещагина, 50.
Прокладка трубопроводов проектируемой тепловой сети предусматривается
подземная бесканальная из стальных трубопроводов с индустриальной тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с проводами системы
оперативно- дистанционного контроля (ОДК).
Проект на систему оперативно-дистанционного контроля см. 5/2012-0- тс.ОДК.
Трубопроводы проектируемой тепловой сети выполняются:
- при бесканальной прокладке - из стальных электросварных труб по ГОСТ 1070491* в пенополиуретановой изоляции типа 1 в полиэтиленовой оболочке с
53
-
проводами системы;
оперативно-дистанционного контроля (ОДК) СТ 45х3,0-I-ППУ -пэ ГОСТ 307322001;
при про кладке в канале и в существующем подпольном канале в здании по ул.
Верещагина, 50 - от места врезки в тепловом пункте до выхода из здания из
стальных электросварных труб 045х3,0 по ГОСТ 10704-91 *.
Материал труб - Ст 20 по ГОСТ 1050-88.
6.6.Отопление
Температура теплоносителя 95-70°С.
Для тира запроектирована система отопления № 1: двухтрубная,
горизонтальная с попутным движением теплоносителя. В качестве отопительных
приборов приняты регистры из гладких электросварных труб по ГОСТ 10704-91*.
Для помещений в осях 3-4,Б-В запроектирована система отопления №2:
двухтрубная. горизонтальная с попутным движением теплоносителя. В качестве
отопительных приборов приняты радиаторы отопительные чугунные М -140А.
Для помещений 2-го этажа и приточных венткамер на чердаке запроектирована
система отопления №3: двухтрубная, горизонтальная с попутным движением
теплоносителя. В качестве отопительных при боров приняты радиаторы
отопительные чугунные М-140А.
Предусматривается установка на подающих трубопроводах отопления при
подключении к сборным регулирующей арматуры.
6.7. Вентиляция
Приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением.
Для подачи приточного воздуха в помещения устанавливаются приточные
системы с приточными агрегатами.
Вытяжные системы механической вентиляции запроектированы с
вентиляторами для круглых каналов. Вытяжная система В8 запроектирована с
радиальным вентилятором.
Для снижения аэродинамического шума от вентиляционного оборудования
предусматривается установка шумоглушителей.
Для удаления выделяющихся вредностей от технологического оборудования
(поз.52 и поз.45) запроектированы местные отсосы В7, В8.
Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции выполняются из
оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.
В лаборатории хромато-масс и ИК-спектрометрии для удаления теплоизбытков
от установленного оборудования предусматривается установка кондиционеров.
6.8.Охранно-пожарная сигнализация
Система автоматической пожарной сигнализации
Проектом предусмотрена централизованная постановка/снятие с охраны
шлейфов ОПС объекта из помещения дежурного на 1 этаже соседнего здания.
Проектом предусмотрена установка приемно-контрольного прибора, пультов
управления.
.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Для обнаружения возгорания устанавливаются дымовые пожарные извещатели.
54
Для подачи сигнала о пожаре - ручные пожарные извещатели выходов.
Система охранной и тревожной сигнализации.
На объекте защищаются:
окна 1-го и 2-го этажей - датчиками разбития стекла (ДРС)
окна 1-го и 2-го этажей - магнито-контактными датчиками (СМК)
двери технических помещений - магнито-контактными датчиками (СМК)
объемы помещений 1-го и 2-го этажей, холлов и коридоров всего здания инфракрасными детекторами движения (ИКД)
В качестве технических средств обнаружения проникновения в защищаемые
помещения приняты:
магнитоконтактные извещатели, оптикоэлектронные (инфракрасные) извещатели
- датчики движения, датчики разбития стекла (ДРС).
В помещении для хранения вещественных доказательств установить
дополнительно прибор приемно-контрольный, к нему подсоединить СМК (Дверь) и
датчик движения.
Для звукового оповещения использовать моноблоки.
6.9.Система видеонаблюдения.
Система
видеонаблюдения
построена
на
базе
видеорегистратора,
предназначенного для организации системы видеонаблюдения, обеспечивает
регулярное видеонаблюдение и аудиоконтроль за действиями сотрудников и
посетителей, поддерживает возможность удаленного доступа с мобильных устройств.
Для выполнения требований предъявляемых к системе видеонаблюдения,
устанавливаются 28 видеокамер,13 камер уличного наблюдения и 15 камер
внутреннего наблюдения. Все видеокамеры цветного изображения.
Наружными видеокамерами осуществляется наблюдение по периметру здания. В
качестве наружных камер используются камеры 1/3”с вариофокальным объективом
2.8-10мм с внешней регулировкой ИК-подсветкой 40 м.
Внутренние видеокамеры устанавливаются по коридорам и кабинетам,
используются камеры цветные купольные.
В помещениях для кратковременного размещения доставленных лиц
устанавливаются скрытые камеры. Видео сигнал от каждой камеры
через
приемопередатчик по «витой паре» поступает на видеорегистратор, тот в свою
очередь передает сигнал на монитор. Кабель прокладывается за подвесным потолком.
6.10.Система контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом предназначена для организации
санкционированного прохода работников и посетителей в здание.
Системой контроля доступа оборудуется проходная на 2 этаж ЭКЛ (ключисчитыватели (touch memori).
6.11.Система телефонной связи, ЛВС и переговорного устройства
Система связи включает в себя кабельные соединения, коммутационные центры и
оконечные устройства, необходимые для обеспечения функционирования
информационных систем.
Для создания локальной вычислительной
системы предусмотрен монтаж
коммутатора и медиаконвертера.
55
С помощью патч-панелей соединяются в единую сеть и при помощи оптического
кабеля соединяются в серверной.
В состав СКС входит:
– монтажные конструктивы (шкафы) стандарта 19" для установки кроссовых
панелей;
– монтажные конструктивы под установку телефонных кроссовых блоков;
– кроссовые панели и коммутационные кабели (патч-корды) категории 5е для
расключения и коммутации медных кабелей;
– телефонные кроссовые блоки для расключения магистральных медных кабелей
в главном кроссе СКС здания;
– оптические кросс-панели для расключения оптических одномодовых кабелей и
патч-корды для их коммутации;
– одномодульные розетки СКС категории 5е, установленные на рабочих местах.
Для телефонизации объекта предусматривается установка 17 телефонных
розеток, подключаемых к существующей АТС (установленной в соседнем здании)
розетки подключить к патч-панели, установленной в информационном (сетевом )
шкафу на 2 этаже.
Распределительная сеть выполняется кабелем ТПП прокладывается открыто по
стенам в коробе ПВХ.
В специальных помещения устанавливается переговорное устройство.
6.12.Пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10л/с. Наружное
пожаротушение принимается от существующего пожарного гидранта 1 ПГ сущ.,
установленного на существующей наружной водопроводной сети в существующем
колодце.
В здании Череповецкого МРО (ЭКЛ. тир) внутреннее пожаротушение не
предусматривается.
56
Приложение 2
к Контракту_____________________
от «_____»_________________2013 г.
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Информация находится на официальном сайте закупок: zakupki.gov.ru.
Наименование файлов:
«1-9Приложение 2 к аукционной документации (Приложение 2 к Контракту).
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ»
С проектной документацией на бумажном носителе можно ознакомиться по месту
нахождения Заказчика: г. Вологда, ул. Ленина, д. 15, (левое крыло), каб. 325,
предварительно согласовав время по телефону 78-63-61,
в рабочие дни:
понедельник-четверг с 08:30 часов до 12:30 часов, с 13:30 часов до 17:45,
пятница – с 8:30 часов до 16:30 часов.
Приложение 3
к Контракту_____________________
от «_____»_________________2013 г.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Утверждаю в сумме:
тыс.руб
Согласовано
<<___>>______________ 20
<<___>>______________ 2013 г.
13 г.
Стройк Капитальное строительство служебных зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир, тренажерный зал )
а:
Вологодская область, г.Череповец, ул.Верещагина , д.50.
Объект
:
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Основа
ние:
Сметная стоимость :
Составлена в ценах
на:
Шифр,
номера
N нор- Наименование работ и затрат, характеп. мат,
ристика оборудования и его масса,
п. коды расход ресурсов на единицу измерения
ресурсов
Стоимость оборудования:
Еди
Стоимость единицы
н.
КолиЭкспл.
изчест- Всего
машин
меМатево
рериалы
В т.ч.
В т.ч.
ния
зарпл.
зарпл.
Общая стоимость
Всего
Основная зарплата
Экспл.
машин
В т.ч.
зарпл.
Материалы
тыс.ру
б
тыс.ру
б
Затраты труда
рабочих
Основ.
Всего
на един. основ.
Механ.
на един.
Всего
механ.
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел.
Итого по смете в ценах 2000г., руб.
Всего по смете в цена 2013 г., руб.
Проверил
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Составил
Капитальное строительство служебных зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир, тренажерный зал )
Вологодская область, г.Череповец, ул.Верещагина , д.50.
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
Объектная смета в сумме тыс.руб
Объектная смета в сумме тыс.руб
Согласована
Утверждена
12
13
14
59
<<___>>______________ 2013г.
<<___>>______________ 2013г.
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №
на
(наименование объекта)
Сметная стоимость: тыс.руб
Составлен(а) в ценах по состоянию на: 01.01.2000 г.
N Hомера
п.п сметных
. расчетов
(смет)
Наименование работ и затрат
Сметная стоимость, тыс.руб
Строитель- Монтаж- Оборудованых работ ных работ ние, мебель
Прочие
затраты
Всего
Средства Показатели Труна оплату единичной доемтруда
стоимости кость,
чел.-ч
1
Итого по смете в ценах
2000г., тыс.руб
Всего по смете, тыс.руб
Проверил
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Составил
60
Заказчик
(наименование организации)
Утвержден <<___>>______________ 2013г.
Сводный сметный расчет в сумме тыс.руб
В том числе возвратных сумм
тыс.руб
61
(ссылка на документ об утверждении)
<<___>>______________ 2013г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Капитальное строительство служебных зданий Череповецкого МРО (ЭКЛ, тир, тренажерный зал )
Вологодская область, г.Череповец, ул.Верещагина , д.50.
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))
Составлен в ценах по состоянию на: _____________________2013 г.
N Hомера смет и Наименование объектов, работ и
Сметная стоимость, тыс.руб
п.п. расчетов,
затрат
обоснование
Строитель- Монтажных Оборудование,
затрат
ных работ
работ
мебель
Прочие затраты
1
2
3
4
5
6
7
Используются коэффициенты:
Индекс удорожания на
Временные здания и сооружения по
ГСН 81-05-01-2001(ВС)
Возврат от разборки временных
зданий фиксированный
Непредвиденные затраты
НДС
Глава 2. Основные объекты
строительства
Всего
8
61
1
2
3
4
5
Итого по Главе 2, тыс.руб
Глава 4. Объекты энергетического
хозяйства
Электроснабжение
Итого по Главе 4, тыс.руб
Глава 6. Hаружные сети и
сооружения водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения
Наружные сети водопровода и
канализации
Теплосеть
Итого по Главе 6, тыс.руб
Глава 7. Благоустройство и
озеленение территории
Благоустройство территории
Итого по Главе 7, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-7, тыс.руб
Итого c учетом индекса
удорожания
6
Глава 8. Временные здания и
сооружения
Временные здания и сооружения
по ГСН 81-05-01-2001(ВС):
7
8
Возврат от разборки временных
зданий
62
Итого по Главе 8, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-8, тыс.руб
Глава 13. Резерв на
непредвиденные работы и затраты
Непредвиденные затраты
9
Итого по Главе 13, тыс.руб
ИТОГО по Главам 1-13, тыс.руб
НДС
10
Всего по смете, тыс.руб
в том числе возврат, тыс.руб
Проверил
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(должность)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
Составил