ДОГОВОР ПОДРЯДА № /2014 Санкт-Петербург « » ______ 2014

ДОГОВОР ПОДРЯДА № /2014
Санкт-Петербург
«
» ______ 2014 г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский
метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице, _________________«__________» ________________, действующего
на основании Положения о подразделении и доверенности № ____ от «___» ___ 20___г., с
одной стороны,
, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор
(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика
работы по текущему ремонту бортовой системы регистрации БУР-1МБ при
капитальном ремонте головных вагонов 81-й серии электродепо «Выборгское» (далее
по тексту – «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к
Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и сдает
результат работы Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.3.Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ свободен от любых
прав и притязаний третьих лиц.
2.
СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1.Начало выполнения работ – «03» февраля 2014 года.
2.2.Конечный срок выполнения работ – «28» февраля 2014 года.
2.3.Выполнение работ, предусмотренных соответствующими пунктами Технического
задания, осуществляется на основании Заявок Заказчика, в течение общих сроков,
оговоренных в п. 2.1. и п. 2.2. настоящего Договора. Сроки выполнения каждой отдельной
работы указываются в Заявке.
2.3.Заявки на выполнение работ оформляются в следующем порядке:
2.3.1.Заявки составляются в соответствии с формами Заявки (Приложения №5, №6,
№7 к Договору). В Заявке указывается номер Заявки, наименование объекта, вид работ,
объем, адрес, срок выполнения работ и стоимость.
2.3.2.Объем работ по трем Заявкам (форма № 1, № 2, № 3) должен соответствовать
текущему ремонту бортовой системы регистрации БУР-1МБ при капитальном ремонте
одного головного вагона 81-й серии.
2.3.3.Заказчик направляет Заявки Подрядчику не позднее, чем за 2 дня до начала
выполнения работ по Заявке.
2.3.4.Срок выполнения работ по каждой Заявке установлен в соответствиями с
требованиями пункта 1.8. Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
2.3.5.Заявки на выполнение работ направляются Заказчиком в адрес Подрядчика в
двух экземплярах в соответствии с его почтовыми реквизитами, указанными в статье 12
настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером, а
От Заказчика:
________________ /___________________/
подпись
1
От Подрядчика:
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
также по факсу (812) 369-27-01 или адресу электронной почты system-service@ systemservice.spb.ru
2.3.6. Подрядчик в течение 2(Двух) рабочих дней с момента получения Заявки
Заказчика утверждает Заявку и направляет один экземпляр Заказчику заказным письмом с
уведомлением о вручении или курьером, а также по факсу (812)592-28-80 или адресу
электронной почты Fedorova.OP@depo6.metro.spb.ru..
2.4. Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на выполнение работ, указан в
Приложении № 8 к Договору.
2.5. Со дня утверждения Заявки обеими Сторонами, условия о наименовании объекта,
виде работ, объеме, адресе, сроке выполнения работ и их стоимости считаются
согласованными Сторонами. Заявки со дня их подписания обеими Сторонами становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора (по одному экземпляру для каждой Стороны).
2.6. В случае необходимости выполнения дополнительного объема работ, иной
производственной необходимости сроки и объемы выполнения работ по настоящему
Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. При
этом общий объём и стоимость Договора не могут увеличиться более чем на 30 %
(тридцать процентов).
2.7. Работы по снятию, установке, проведение пусконаладочных работ, стационарные
и линейные испытания производятся на площадях Заказчика.
2.8. Техническое освидетельствование составных частей БУР производится на
стендовом оборудовании Подрядчика и на площадях Подрядчика по адресу:
_______________.
2.9.Подрядчик несет полную ответственность за переданные составные части
аппаратуры БУР. Риск случайной гибели или порчи составных частей с момента ее
передачи Подрядчику несет Подрядчик.
2.10.Право собственности на составные части аппаратуры БУР
принадлежит
Заказчику и не переходит к Подрядчику, не является частью цены работ и не относится к
расходам Подрядчика.
3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется
Калькуляцией № 1 (Приложение №4 к Договору), Протоколом соглашения о договорной
цене (Приложение № 3 к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение
№ 2 к Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и
составляет _____ (________) рублей копеек, в том числе НДС – 18% - _____
(_________) рублей _____ копеек.
3.2. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной
и индексации не подлежит.
От Заказчика:
________________ /___________________/
подпись
2
От Подрядчика:
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
3.3.Оплата выполняемых Подрядчиком работ производится в следующем порядке:
3.3.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании
акта технической приемки (Заявки по форме № 1, №2, № 3) и акта приемки выполненных
работ по каждому вагону, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, в течение 20-ти
(Двадцати) банковских дней с даты подписания акта выполненных работ по каждому
вагону, при условии предоставления счета.
3.4.Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, Технического задания, иных исходных данных или с иными
недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
3.5.В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их
стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при
обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает
документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.6.Все транспортные расходы (при наличии) должны быть включены в стоимость
работ. Транспортировка составных частей аппаратуры в ремонт и из ремонта
осуществляется силами и за счет Подрядчика.
3.7.Все материалы и комплектующие изделия, используемые Подрядчиком при работе
(при их наличии и если они не предоставлены Заказчиком), должны быть включены в
стоимость работ.
3.8.Материалы, полученные от разборки, пригодные для дальнейшего использования
(в т.ч. металлолом), передаются Заказчику. Стоимость материалов, полученных от
разборки, пригодных для дальнейшего использования, определяется в соответствии с
действующими нормативами и оформляется актом осмотра материалов от разборки,
подписанных сторонами.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязан:
4.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику техническую
документацию, предоставить Подрядчику доступ на объект (объекты) Заказчика для
выполнения работ по настоящему Договору.
4.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить
приемку их результата, оплатить работы в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором.
Подрядчик обязан:
4.4. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы из своего материала,
своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с
условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания, строительными
нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором. Материалы,
используемые при проведении работ, должны иметь необходимые сертификаты качества
(кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о
соответствии).
4.5. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной и электробезопасности,
техники
безопасности,
охраны
окружающей
среды,
правил
эксплуатации
3
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
электроустановок потребителей, обеспечивать антитеррористические и противопожарные
мероприятия, соблюдать иные нормы и требования, установленные Техническим
заданием.
4.6. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями
«Инструкции о порядке производства работ сторонними организациями в
эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена» (Приказ № 929 от
29.12.10г.), в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ, в
соответствии с требованиями Инструкции «О внутриобъектном и пропускном режиме на
объектах ГУП «Петербургский метрополитен» (утв. Приказом № 339 от 23.05.2011),
иными требованиями и нормами, указанными в Техническом задании.
4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов
выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием
Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные
отступления от условий настоящего Договора.
4.9. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на
территории выполнения работ, в период выполнения работ, сохранность оборудования и
материалов, переданных Подрядчику на его территорию, а также в период устранения
недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию
Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. При возникновении необходимости в выполнении дополнительного объема
работ, неучтенного Техническим заданием, в т.ч. необходимости внесения изменений в
документацию, на основании которой выполняются работы – в течение 3 (трех) дней
письменно известить Заказчика для составления акта.
4.12. Вести работы по настоящему Договору при наличии квалифицированного
персонала и разрешительной документации, предусмотренной требованиями
законодательства РФ и Техническим заданием.
Заказчик вправе:
4.13. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.14. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а
также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативнохозяйственную деятельность Подрядчика.
4.15. Удержать из окончательных и промежуточных платежей, причитающихся
Подрядчику за фактически выполненную работу, денежные суммы по штрафным
санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.
4.16. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в
установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет
средств Подрядчика.
4.17. Приостановить работы по настоящему Договору в случае отсутствия у
Подрядчика
квалифицированного
персонала,
разрешительной
документации,
предусмотренной требованиями законодательства РФ и Техническим заданием.
Подрядчик вправе:
4
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
4.18. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего
исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ после подписания акта технической
приемки по каждому вагону (Заявки по форме № 1, № 2, № 3) представляет Заказчику акт
приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, а также счет и счет-фактуру.
5.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта приемки
выполненных работ, обязан подписать их и один экземпляр возвратить Подрядчику, или
направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.3. Приемка выполненных работ по каждому вагону производится представителями
Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются объемы, номенклатура и качество
выполненных работ в соответствии с требованиями Технического задания. При
положительных результатах между сторонами подписывается акт технической приемки.
5.4. В ходе производства работ технический надзор осуществляют лица, назначенные
приказом по соответствующим подразделениям. При нарушении технологии производства
работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не
соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица,
осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.
Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному
выполнению.
5.5.При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям,
предусмотренным в Техническом задании, проектно-сметной и иной документации, а
также требованиям СНиП, действующих ГОСТов иных документов, указанных в
Техническом задании, Заказчик делает об этом отметку в акте сдачи-приемки
выполненных работ с указанием срока устранения этих недостатков.
5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой
счет. Срок устранения недостатков – не более10 (Десяти) дней со дня составления акта,
если иной срок дополнительно не согласован сторонами в акте.
5.7. На работы, которые, согласно технологии производства работ, будут скрыты
другими видами работ и на демонтажные работы, должен быть оформлен акт
освидетельствования скрытых и демонтажных работ.
5.8. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного
согласия Заказчика.
5.9. По окончании выполнения работ по каждому вагону Подрядчик передает
Заказчику следующий комплект документов:
- акт приемки выполненных работ в 2-х экземплярах;
- счет, счет-фактуру;
- документы, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов
(оборудования);
- акта технической приёмки работ;
- акт проведения демонтажа аппаратуры;
- иные документы, предусмотренные требованиями раздела 5 Технического задания.
Без данного комплекта документов Заказчик имеет право не принимать выполненные
работы. Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями Технического
задания, перечень документов, предоставляемых при приемке работ, не является
исчерпывающим, в случае необходимости, Заказчик имеет право запросить
5
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
дополнительные документы. Акты оформляются в соответствии с формами приложений к
настоящему Договору.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления
от требований, предусмотренных в Техническом задании, технической документации и
иной нормативно-технической документации.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая
недостатки, обнаруженные в последствии в ходе эксплуатации результата работ. При
обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а
также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
6.4. В случае приостановления работ по вине Подрядчика и/или нарушения
Подрядчиком сроков выполнения работ (как общего срока, так и промежуточных сроков)
Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:
6.4.1.При нарушении сроков выполнения работ от 1-го до 61-го дня включительно –
0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ по Договору за каждый день
просрочки;
6.4.2.При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% (ноль целых
пять десятых процента) от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.
6.4.3. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе
требовать уплаты пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда
или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения убытков.
6.6. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими
работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и
электробезопасности, «Инструкции о порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных
требований, указанных в Техническом задании.
6.7. За нарушение «Инструкции о порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена»
Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 5% (Пять процентов) от стоимости
работ по Договору.
6.8. При систематическом нарушении Подрядчиком «Инструкции о порядке
производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях
Петербургского метрополитена» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Подрядчика, уплатив
последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и
принятой до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
6.9. За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе требовать уплаты
штрафа в размере 10% (десять процентов) от стоимости работ по Договору и устранения
недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественно
6
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
выполненных работ у Заказчика возникли убытки, он, в соответствии со ст. 15 ГК РФ,
вправе потребовать у Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
6.10. За нарушение сроков выполнения работ при устранении недостатков (в том числе
при нарушении сроков устранения недостатков, обнаруженных в течение гарантийного
срока) Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере, установленном п.
6.4 настоящего Договора.
6.11. Подрядчик гарантирует использование при производстве работ материалов и
оборудования надлежащего качества, свободных от прав третьих лиц и несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и
оборудования, а также за использование материалов и оборудования, прав на результаты
интеллектуальной деятельности, обремененных правами третьих лиц, в т.ч. за
предоставление результата работ, обремененного правами третьих лиц. В случае
нарушения данного пункта, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные
убытки в полном объеме.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по «___»
_____ 2014 г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст.
425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств сторон по Договору (в т.ч. гарантийных
обязательств) и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке
только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы
в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться
существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.4. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика (в случае
неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств) Договор
считается расторгнутым в момент получения Подрядчиком соответствующего
уведомления Заказчика о расторжении Договора, если иной срок не указан в уведомлении.
7.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику
фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения
настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать
измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок
расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет
согласован сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от
исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за
10 (десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.
7.6. В случае изменения объемов и сроков производства работ, срок действия
настоящего Договора может быть пролонгирован путем подписания дополнительного
соглашения.
8.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы и на используемые в процессе
выполнения работ материалы, смонтированное оборудование устанавливается не менее 1
(Одного) года с даты подписания сторонами Акта технической приемки.
От Заказчика:
________________ /___________________/
подпись
7
От Подрядчика:
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в
выполненных работах, используемые материалы (смонтированное оборудование)
окажутся непригодными для использования и/или не соответствующими условиям
настоящего Договора, требованиям государственных стандартов, Технического задания,
то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в указанные Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков
их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух)
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для
составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний
акт, которые имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия
указанных в нем дефектов.
9.
ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение,
землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих
исполнению Договора, сроки исполнения договора соразмерно отодвигаются на время
действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно
влияют на выполнение всего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
вследствие обстоятельств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно
другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих
исполнению Договора.
9.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении
Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе стороны вправе отказаться от обязательств
неисполненной части договора, письменно уведомив об этом другую сторону.
9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении
обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой
Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.
10.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему
Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с
момента ее получения адресатом.
10.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным
представителям сторон под подпись или направляются по адресам, указанным в статье 12
настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений.
Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в
настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой
связи» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221) не будет вручено
адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение
8
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
10.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в
досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания
сторонами акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели или случайного
повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
11.2. На момент заключения настоящего Договора техническая документация,
необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику. Подписывая настоящий
Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с требованиями рабочей
документации и Технического задания, порядком выполнения работ, условиями их
приемки, а также иных документов, устанавливающих требования к производству работ,
указанных в настоящем Договоре и Техническом задании в объеме, достаточном для
выполнения работ, и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
11.3. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со всеми
действующими локальными нормативными актами Заказчика, необходимыми для
выполнения работ по настоящему Договору.
11.4. Все поставляемые Подрядчиком для работ материалы и оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов должны
быть предоставлены Заказчику (по запросу Заказчика) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до
начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и
оборудования.
11.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение
платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
11.6. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) дней письменно сообщать друг другу об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов,
банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется
дополнительным соглашением к Договору.
11.7. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
11.8. Настоящий Договор составлен на ____ (_____) страницах в двух подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Техническое задание на ___ листах;
Приложение № 2 Расчет стоимости выполнения работ на ___ лист_ ;
Приложение № 3 Протокол соглашения о договорной цене на лист_ ;
Приложение № 4 Калькуляция № 1 на ____ лист_;
9
От Заказчика:
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 5 Форма Заявки № 1 на выполнение работ на 1 листе;
Приложение № 6 Форма Заявки № 2 на выполнение работ на 1 листе;
Приложение № 7 Форма Заявки № 3 на выполнение работ на 1 листе;
Приложение № 8 Перечень лиц, имеющих право подписывать Заявки на выполнение
работ на _____ лист__;
Приложение № 9 Форма акта технического состояния аппаратуры на __ лист_;
Приложение № 10 Форма акта технической приёмки работ на ___ лист__;
Приложение № 11 Форма акта проведения демонтажа аппаратуры на ___ лист___.
12.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)
Адрес: 190013, Санкт-Петербург,Московский пр., д. 28,
Наименование и адрес подразделения:электродепо «Выборгское»: 194362 г.
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.162,факс 592-28-80, тел. 301-97-64, 301-97-66
ИНН 7830000970, КПП 783450001, ОГРН 1027810223407,р/сч. 40602810632000010474,
к/сч. 30101810900000000790 в коммерческом департаменте ОАО «Банк СанктПетербург», БИК 044030790, ОКПО 03222055
ПОДРЯДЧИК:
_____________________________________ (__________________)
Адрес: ______________факс ____________, тел. _______________
ИНН __________, КПП ___________, ОГРН ____________,р/сч. ________________,
к/сч. _______________, БИК __________, ОКПО ___________
13. ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика:
от Подрядчика:
________________________ ..
подпись
м.п.
расшифровка подписи
«___» ________ 2014 г.
От Заказчика:
м.п.
«___» ________ 2014 г.
10
От Подрядчика:
________________ /___________________/
подпись
________________________________
подпись
расшифровка подписи
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи
Ответственный за составление договора
Инженер-технолог ПТО ______________И.Б. Чернышов
Тел. 592-37-30, 301-98-11 доб. 86-94
Ответственный за ведение договора
Старший электромеханик ОПЭУ ______________ А.А.Артамонов
Согласовано:
Начальник ПТО _________________ А.В. Никитин
Начальник ОПиУ _______________Л.Е. Рудакова
От Заказчика:
________________ /___________________/
подпись
11
От Подрядчика:
расшифровка подписи
________________ /___________________/
подпись
расшифровка подписи