Закупочная Документация ОЗП b2b

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель закупочной комиссии
1 уровня филиал «Хабаровская генерация»
__________________ М.А. Викторчик
«___»_______________ 2015 год
Документация по открытому запросу предложений
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА
ПОСТАВКУ
ЛОТ №1 Электротехнические приборы ,
ЛОТ № 2. Переносной двухканальный ультразвуковой расходомер.
(ЛОТ № 2226049)
(Электронная площадка ЭТП В2В –energo)
г. Хабаровск
2015
Содержание
1.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ....................................................................................... 1-6
1.1
Общие сведения о запросе предложений ........................................................................ 1-6
1.2
Правовой статус документов ............................................................................................ 1-7
1.3
Особые положения в связи с проведением запроса предложений на ЭТП .............. 1-8
1.4
Обжалование ........................................................................................................................ 1-9
1.5
Прочие положения ............................................................................................................ 1-11
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.............................. 2-12
2.1
Общий порядок проведения запроса предложений.................................................... 2-12
2.2
Размещение Извещения о проведении запроса предложений .................................. 2-12
2.3
Предоставление документации по запросу предложений Участникам ................. 2-13
2.4
Подготовка Предложений ............................................................................................... 2-13
2.4.1
Общие требования к Предложению .................................................................... 2-13
2.4.2
Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП ............................ 2-17
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения ...................................................... 2-18
2.4.4
Требования к языку Предложения ...................................................................... 2-18
2.4.5
Требования к валюте Предложения .................................................................... 2-19
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене ..................................................... 2-19
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений ....................................... 2-19
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений ......................................... 2-20
2.5
Требования к Участникам запроса предложений. Подтверждение
соответствия предъявляемым требованиям ............................................................... 2-21
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений .................................. 2-21
2.5.2
Участие в запросе предложений коллективных участников ............................ 2-23
2.5.3
Требования к документам, подтверждающим соответствие
Участника установленным требованиям ............................................................ 2-25
2.6
Подача Предложений и их прием .................................................................................. 2-28
2.6.1
Подача Предложений на ЭТП .............................................................................. 2-28
2.7
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов .................................... 2-29
2.8
Рассмотрение Предложений ............................................................................................ 2-30
2.8.1
Общие положения ................................................................................................. 2-30
2.8.2
Отборочная стадия ................................................................................................ 2-30
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений ................................................................. 41
2.9
Переторжка (регулирование цены) .................................................................................. 41
2.10 Определение Победителя запроса предложений ............................................................ 44
2.11 Подписание Договора .......................................................................................................... 45
2.12 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса
предложений.......................................................................................................................... 46
3.
4.
5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................................................... 47
3.1
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 47
3.2
Изменение и отзыв Предложений ..................................................................................... 47
3.3
Закупка с разбиением на лоты .......................................................................................... 47
3.4
Альтернативные предложения .......................................................................................... 48
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ............................................................ 50
4.1
Статус настоящего раздела ................................................................................................ 50
4.2
Информация о проводимом запросе предложений........................................................ 50
ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................ 53
5.1
Опись документов (форма 1).............................................................................................. 53
5.1.1
Форма Описи документов ....................................................................................... 53
5.1.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 54
5.2
Письмо о подаче оферты (форма 2) .................................................................................. 55
5.2.1
Форма письма о подаче оферты ............................................................................. 55
5.2.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 57
5.3
Техническое предложение (форма 3) ................................................................................ 58
5.3.1
Форма Технического предложения ........................................................................ 58
5.3.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 59
5.4
График поставки (форма 4) ............................................................................................... 60
5.4.1
Форма Графика поставки ........................................................................................ 60
5.4.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 61
5.5
Сводная таблица стоимости поставляемой продукции (форма 5) ............................. 62
5.5.1
Форма Сводной таблицы стоимости поставляемой продукции .......................... 62
5.5.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 64
5.6
График оплаты поставки продукции (форма 6) ........................................................... 66
5.6.1
Форма графика оплаты поставки продукции ........................................................ 66
5.6.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 67
5.7
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) ............................................... 68
5.7.1
Форма Протокола разногласий по проекту Договора .......................................... 68
5.7.2
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту
Договора.................................................................................................................... 69
5.8
Анкета Участника запроса предложений (форма 8) ..................................................... 71
5.8.1
Форма Анкеты Участника запроса предложений ................................................. 71
5.8.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 73
5.9
Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 9) ............................................................................................................. 74
5.9.1
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения
аналогичных договоров ........................................................................................... 74
5.9.2
Инструкции по заполнению .................................................................................... 76
5.10 Справка о материально-технических ресурсах (форма 10) ......................................... 77
5.10.1 Форма Справки о материально-технических ресурсах ........................................ 77
5.10.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 78
5.11 Справка о кадровых ресурсах (форма 11) ....................................................................... 79
5.11.1 Форма Справки о кадровых ресурсах .................................................................... 79
5.11.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 81
5.12 Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений
связей, носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и сотрудниками
Заказчика (форма 12) .......................................................................................................... 82
5.12.1 Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и
сотрудниками Заказчика ......................................................................................... 82
5.12.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 84
5.13 Справка о принадлежности участника запроса предложений к субъектам
малого и среднего предпринимательства (форма 13) ........Error! Bookmark not defined.
5.13.1 Форма справки о принадлежности участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательстваError! Bookmark not defined.
5.13.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 88
5.14 План распределения объемов исполнения договора внутри коллективного
участника (форма 14) .......................................................................................................... 89
5.14.1 Форма плана распределения объемов исполнения договора внутри
коллективного участника ........................................................................................ 89
5.14.2 Инструкции по заполнению .................................................................................... 90
5.15 Гарантийное письмо (форма 15) ....................................................................................... 91
5.15.1 Форма гарантийного письма ................................................................................... 91
5.16 Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)» ......................................................................... 5-1
5.16.1 Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)»................................................ 5-1
6.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ...................................... 6-2
6.1
7.
Пояснения к Техническому заданию ....................................Error! Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - ПРОЕКТ ДОГОВОРА ................................................ 11-6
7.1
Пояснения к проекту договора ....................................................................................... 11-6
8.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ОТБОРОЧНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............ 11-7
9.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ............................... 20
10. ПРИЛОЖЕНИЕ №5 - СПРАВКА УЧАСТНИКА «СВЕДЕНИЯ О
ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ
ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)»
1.
1.1
1.1.1
Общие положения
Общие сведения о запросе предложений
Организатор запроса предложений, указанный в пункте 4.2.9 настоящей
документации по запросу предложений (здесь и далее указываются
разделы настоящей документации), от имени и по поручению Заказчика
запроса предложений, указанного в пункте 4.2.8 (далее по тексту
Общество),
Извещением
о
проведении
запроса
предложений,
размещенным на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее — «Официальный сайт») от даты,
указанной в пункте 4.2.12, пригласил лиц, указанных в пункте 4.2.2 к
участию в запросе предложений, предмет которого указан в пункте 4.2.3
для нужд Заказчика, указанного в пункте 4.2.8.
1.1.2
Запрос предложений проводится с использованием Электронной торговой
площадки (далее — ЭТП) по правилам и регламентам данной площадки, с
использованием ее функционала. Номер закупки на ЭТП и наименование
ЭТП указаны в пункте 4.2.4.
1.1.3
Для
справок
обращаться
к
представителю
Организатора
запроса
предложений, указанному в пункте 4.2.10.
1.1.4
Организатор запроса предложений действует на основании договора с
Заказчиком, указанного в пункте 4.2.11.
1.1.5
Подробные требования к поставляемой продукции м, а также срок, объем и
место поставки изложены в Приложении №1 к настоящей документации
по запросу предложений. Проект Договора, который будет заключен по
результатам запроса предложений, приведен в Приложении №2 к
настоящей документации по запросу предложений. Порядок проведения
запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке
Предложений, приведены в разделах 2 и 3. Более подробная информация о
проводимой закупке приведена в разделе 4. Формы документов, которые
необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в
разделе 5.
1.2
1.2.1
Правовой статус документов
Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее
проведение
не
регулируется
статьями
447—449
части
первой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса
предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств.
1.2.2
Настоящая документация по запросу предложений вместе с размещенным
в соответствии с пунктом 1.1.1 Извещением о проведении запроса
предложений,
являющаяся его неотъемлемым приложением, являются
приглашением Организатора запроса предложений делать оферты и
должны
рассматриваться
Участниками
запроса
предложений
в
соответствии с этим.
1.2.3
Предложение Участника запроса предложений имеет правовой статус
оферты и будет рассматриваться Организатором запроса предложений
в течение указанного в ней срока ее действия.
1.2.4
Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.2.5
При определении условий Договора с Победителем запроса предложений
используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии
(в случае их противоречия):
а) Результаты преддоговорных переговоров между Организатором
(Заказчиком)
предложений;
запроса
предложений
и
Победителем
запроса
б) Извещение о
проведении
запроса предложений
и
настоящая
документация по запросу предложений со всеми дополнениями и
изменениями;
в) Предложение
Победителя
запроса
предложений
со
всеми
дополнениями и разъяснениями.
1.2.6
Иные документы Организатора запроса предложений и Участников
запроса предложений не определяют права и обязанности сторон в связи с
данным запросом предложений.
1.2.7
Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса
предложений и настоящей документацией по запросу предложений,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации,
регулирующим данные правоотношения, и действующим на момент
размещения на Официальном сайте Извещения о проведении закупки
Положением о закупке продукции для нужд Общества.
1.2.8
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия
председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря
Закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора
запроса предложений относительно условий, сроков проведения, предмета
настоящего
запроса
предложений
(за
исключением
информации,
представляемой Участникам запроса предложений в соответствии с
Положением
о
закупке
продукции
для
нужд
Общества)
носят
исключительно информационный характер и не являются офертой либо
акцептом Организатора или Заказчика запроса предложений.
1.3
1.3.1
Особые положения в связи с проведением запроса
предложений на ЭТП
Для участия в запросе предложений Участники запроса предложений
должны быть зарегистрированы на ЭТП в качестве полноправных
участников данной площадки т.е. должны заключить соответствующий
договор с оператором площадки.
1.3.2
Участники запроса предложений должны подать свои Предложения в
электронном виде на ЭТП (подраздел 2.6).
1.3.3
Правила проведения Запроса предложений на ЭТП определяются
регламентами ее работы и соглашением Участника запроса предложений с
оператором данной площадки.
1.4
1.4.1
Обжалование
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и
Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с
проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в
претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная
сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к
другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить в
разумный срок другой стороне мотивированный ответ на претензию.
1.4.2
Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.4.1, не привел к
разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право
оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в
связи с данным запросом предложений в Центральной закупочной
комиссии Общества (далее – ЦЗК). При получении заявления о
рассмотрении разногласий секретарь ЦЗК незамедлительно уведомляет
председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения
разногласий в ЦЗК процедура проведения закупки приостанавливается до
вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или
экономического характера.
1.4.3
Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего
их Участника и лиц, производивших закупку, ЦЗК вправе принять одно
или несколько из следующих решений:
а)
обязать членов Закупочной комиссии, совершивших неправомерные
действия, применивших неправомерные процедуры либо принявших
незаконное
решение,
совершить
действия,
соответствующие
законодательству РФ и Положению о закупке продукции для нужд
Общества;
б)
при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить
руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных
Участником запроса предложений в результате неправомерного
действия, решения либо использования неправомерной процедуры;
в)
признать
заявление
Участника
запроса
предложений
необоснованным.
1.4.4
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и
Участниками
запроса
предложений
своих
обязательств,
не
урегулированные путем претензионного порядка, обращения в ЦЗК
Заказчика, разрешаются в следующем порядке:
1.4.4.1
По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями первого
уровня – в арбитражном суде по месту нахождения Общества;
1.4.4.2
По запросам предложений, проводимым закупочными комиссиями второго
уровня, специальными закупочными комиссиями - в арбитражном суде
_____________
[указывается
публично-правовое
образование,
на
территории которого фактически находится Заказчик].
1.4.5
Участник закупки может направить обращение/заявление/жалобу на
«Линию доверия» ПАО «РАО Энергетические системы Востока»
посредством:
 Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» ПАО «РАО
Энергетические системы Востока» на сайте Общества по адресу в
Интернете: http://www.rao-esv.ru/fraud;
 Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru;
 Обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05
(круглосуточно);
 Передачи на личном приеме у начальника Департамента внутреннего
аудита Общества или лица, его замещающего (далее – личный прием).
1.5
1.5.1
Прочие положения
Участник запроса предложений самостоятельно несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса
предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств,
независимо от хода и результатов запроса предложений.
1.5.2
Организатор запроса предложений и Заказчик обеспечивают разумную
конфиденциальность относительно всех полученных от Участников
запроса
предложений
сведений,
в
том
числе
содержащихся
в
Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам
запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации или настоящей документацией по запросу предложений.
1.5.3
Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной
комиссии,
вправе
отклонить
Предложение
участника,
если
будет
установлено, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал,
согласился дать или
предложений,
предложил
работнику
работнику Организатора
Заказчика,
члену
Закупочной
запроса
комиссии
вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в
качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной
комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.
1.5.4
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений,
Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения
запроса предложений не позднее, чем за 1 (один) календарный день до
подведения итогов запроса предложений, не неся никакой ответственности
перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым
такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений
незамедлительно уведомляет всех Участников запроса предложений об
отказе от проведения запроса предложений с помощью функционала ЭТП,
а также посредством размещения информации на Официальном сайте.
2.
2.1
2.1.1
Порядок проведения запроса предложений.
Инструкции по подготовке Предложений
Общий порядок проведения запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
а)
Размещение Извещения о проведении закупки (подраздел 2.2);
б)
Предоставление Документации по запросу предложений Участникам
(подраздел 2.3);
в)
Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений;
разъяснение Организатором запроса предложений документации по
запросу предложений, если необходимо (подраздел 2.4);
г)
Подача Предложений и их прием (подраздел 2.6);
д)
Вскрытие конвертов с Предложениями (подраздел 2.7);
е)
Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8);
ж) Переторжка (подраздел 2.9);
з)
Подведение итогов запроса предложений (подраздел 2.10);
и)
Подписание Договора (подраздел 2.11);
к)
Уведомление Участников запроса предложений о результатах
запроса предложений (подраздел 2.12).
2.1.2
Дополнительные условия и процедуры запроса предложений описаны в
разделе 3.
2.2
Размещение Извещения о проведении запроса предложений
2.2.1
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на
Официальном сайте в порядке, указанном в пункте 1.1.1.
2.2.2
Иные публикации не являются официальными и не влекут для
Организатора запроса предложений никаких последствий.
2.3
2.3.1
Предоставление документации по запросу предложений
Участникам
Участники могут получить настоящую документацию по запросу
предложений на Официальном сайте, а также на ЭТП.
2.3.2
На ЭТП документация по запросу предложений выдается бесплатно,
порядок ее получения определяется регламентом ЭТП и соглашением
Участников с оператором данной площадки.
2.4
Подготовка Предложений
2.4.1
Общие требования к Предложению
2.4.1.1
Участник запроса предложений должен подготовить Предложение,
включающее:
а)
Опись документов (форма 1) по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.1);
б)
Письмо о подаче оферты (форма 2) по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.2);
в)
Техническое предложение (форма 3) по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.3);
г)
График поставки (форма 4)
по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 5.4);
д)
Сводная таблица стоимости поставляемой продукции (форма 5)
в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по запросу предложений (подраздел 5.5);
е)
График оплаты поставки продукции (форма 6) по форме и в
соответствии
с
инструкциями,
приведенными
в
документации по запросу предложений (подраздел 5.6);
настоящей
ж) Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7) по форме и
в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
документации по запросу предложений (подраздел 5.7);
з)
Анкета Участника запроса предложений (форма 8) по форме и в
соответствии
с
инструкциями,
приведенными
в
настоящей
документации по запросу предложений (подраздел 5.8);
и)
документы, подтверждающие соответствие Участника
запроса
предложений требованиям настоящей документации по запросу
предложений (подраздел 2.5);
к)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие
решения (одобрения) со стороны установленного законодательством
РФ
органа
о
заключении
крупной
сделки,
оформленный
в
соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника крупной) –
справку, фиксирующую основания неприменения к заключаемой
сделке вышеуказанных требований (при этом в справке должны быть
указаны лица, являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из
протокола (или решения единственного Участника), содержащего
решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в
соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из
Устава
Участника,
подтверждающая
право
единоличного
или
коллегиального исполнительного органа заключать крупные сделки
самостоятельно;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащего
решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в
соответствии со ст.79 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» либо документ, подтверждающий, что
Участник является акционерным обществом, состоящим из одного
акционера,
который
одновременно
осуществляет
функции
единоличного исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении
крупной сделки, принятое в соответствии со ст.23 Федерального
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях»]
л)
заверенный Участником документ, подтверждающий наличие
решения
(одобрения)
со
стороны
установленного
законодательством РФ органа о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с
законодательством РФ, или (в случае если сделка согласно
законодательству не является для Участника сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность) – справку, фиксирующую
основания неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных
требований (при этом в справке должны быть указаны лица,
являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки);
[Примечание: Таковыми документами являются:

для общества с ограниченной ответственностью – выписка из
протокола, содержащего решение о совершении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность,
принятое и оформленное в
соответствии со ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» либо выписка из
Устава
Участника,
коллегиального
подтверждающая
исполнительного
органа
право
единоличного
заключать
сделки,
или
в
совершении которых имеется заинтересованность;

для акционерного общества – выписка из протокола, содержащая
решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принятое и оформленное в соответствии со ст.
83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
либо
документ,
подтверждающий,
что
Участник
является акционерным обществом, состоящим из одного акционера,
который
одновременно
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного органа;

для унитарного предприятия – документ, подтверждающий решение
собственника имущества унитарного предприятия о совершении
сделки,
в
которой
имеется
заинтересованность,
принятое
в
соответствии со ст.22 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных предприятиях»]
м)
Гарантийное письмо (форма 15) с обязательством не привлекать и
не допускать привлечения к исполнению обязательств по договору,
на право заключения которого подается Предложение, организаций,
отвечающих
приложенной
признакам
к
«фирм-однодневок»,
настоящей
закупочной
согласно
документации
форме,
(если
стоимость предложения Участника составляет более 500 тыс.руб. без
учета НДС и, одновременно, срок действия предполагаемого к
заключению договора составляет более 3 месяцев);
н)
Справку о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных), по форме в соответствии с подразделом 5.16 с
подтверждением соответствующими документами, заверенными
нотариально. Данные документы должны быть предоставлены
вместе с Предложением Участника в бумажном виде и на
электронном носителе в отдельном запечатанном конверте с
надписью «Документы Участника о цепочке собственников», без
размещения на электронной торговой площадке.
В случае если Участник запроса предложений зарегистрирован вне Российской
Федерации, он обязан представить: выписку из торгового реестра страны
инкорпорации; предусмотренные законодательством иностранного государства
документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать
деятельность юридического лица; для всех организаций независимо от страны
инкорпорации и при
наличии в составе учредителей, участников или иных
владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или
иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав
таких лиц.
2.4.1.2
Предложение должно быть подготовлено в электронной форме с
использованием функционала ЭТП (подраздел 2.4.2).
2.4.2
Порядок подготовки Предложений через функционал ЭТП
2.4.2.1
Участник запроса предложений имеет право подать только одно
Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения
такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
2.4.2.2
Участники при оформлении Предложений на ЭТП должны использовать
формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей
Документацией.
2.4.2.3
Прочие правила оформления Предложений через функционал ЭТП
определяются регламентом данной площадки и соглашением Участника с
оператором данной площадки.
2.4.2.4
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. В последнем случае заверенная Участником
копия доверенности прикладывается к предложению.
2.4.2.5
Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен
печатью Участника запроса предложений.
2.4.2.6
Файлы, входящие в состав электронной версии предложения должны
иметь
один
из
распространенных
MicrosoftWordDocument
(*.doc),
форматов
MicrosoftExcelSheet
документов:
(*.xls),
PortableDocumentFormat (*.pdf);
2.4.2.7
Все файлы электронной версии предложения должны иметь наименование
либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного
файла
предложения,
с
указанием
наименования
документа,
представленного данным файлом (предпочтительно в одном файле
размещать один документ);
2.4.2.8
Должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов предложения (как внутренняя нумерация
листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц
предложения. Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д.,
помещенных в информационные конверты, не производится;
2.4.2.9
В обязательном порядке должна составляться опись представленных в
составе предложения документов.
2.4.2.10 В случае выявления несоответствий представленного предложения
вышеуказанным требованиям Организатор запроса предложений
оставляет за собой право отклонить предложение Участника.
2.4.3
Требования к сроку действия Предложения
2.4.3.1
Предложение участника действительно в течение срока, указанного
Участником запроса предложений в письме о подаче оферты (подраздел
5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем срок, указанный
в пункте 4.2.13.
2.4.3.2
Указание меньшего срока действия может служить основанием для
отклонения Предложения участника.
2.4.4
Требования к языку Предложения
2.4.4.1
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на
русском языке за исключением нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке
оригинала (в специально оговоренных случаях — с апостилем) при
условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык
(в специально оговоренных случаях — нотариально заверенный). При
выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом
документа на ином языке Организатор запроса предложений будет
принимать решение на основании перевода.
2.4.4.2
Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не
переведенные на русский язык.
2.4.5
Требования к валюте Предложения
2.4.5.1
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение,
должны
быть
выражены
в
российских
рублях
за
исключением
нижеследующего:
Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений
третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах,
могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим
документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в
российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и
даты его установления.
2.4.6
Сведения о начальной (максимальной) цене
2.4.6.1
В соответствии с Извещением о проведении запроса предложений,
начальная (максимальная) цена установлена в размере, указанном в пункте
4.2.7.
2.4.6.2
Организатор запроса предложений не вправе отклонить Предложение
участника только на том основании, что предложенная Участником
запроса
предложений
цена
превышает
установленную
начальную
(максимальную) цену.
2.4.7
Разъяснение документации по запросу предложений
2.4.7.1
Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору
запроса предложений за разъяснениями настоящей документации по
запросу предложений. Запросы на разъяснение документации по запросу
предложений должны подаваться в соответствии с Регламентами и
инструкциями, принятыми при работе на ЭТП. Организатор запроса
предложений начинает принимать запросы на разъяснение документации
по запросу предложений с момента публикации Извещения о проведении
запроса предложений на Официальном сайте (пункт 4.2.12).
2.4.7.2
Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на
любой вопрос, который он получит с момента публикации Извещения о
проведении запроса предложений на Официальном сайте в любое время
до истечения срока приема Предложений (пункт 4.2.16). При этом копия
ответа (без указания источника запроса) будет размещена Организатором
на Официальном сайте и будет доступна всем остальным Участникам
данной процедуры.
2.4.7.3
Разъяснения документации по запросу предложений носят справочный
характер и не накладывают на Организатора (Заказчика) запроса
предложений никаких обязательств.
2.4.8
Изменения документации по запросу предложений
2.4.8.1
Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока
приема Предложений (пункт 4.2.16) вправе внести изменения в настоящую
документацию по запросу предложений.
2.4.8.2
Текст изменений размещается на Официальном сайте в течение 3-х дней
после утверждения таких изменений. Все Участники запроса предложений,
официально
получившие
предложений
(подраздел
настоящую
документацию
на
получат
2.3)
ЭТП,
по
запросу
соответствующие
уведомления в порядке, установленном регламентом данной площадки и
соглашением Участника с оператором данной площадки.
2.4.8.3
При внесении изменений в документацию по запросу предложений срок
подачи Предложений на участие в запросе предложений может быть
продлен.
2.5
Требования к Участникам запроса предложений.
Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
2.5.1
Общие требования к Участникам запроса предложений
2.5.1.1
Участвовать в запросе предложений может любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки,
независимо
от
организационно-правовой
формы,
формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки, из числа лиц,
указанных в пункте 4.2.2. Однако чтобы претендовать на победу в запросе
предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор,
Участник запроса предложений самостоятельно или коллективный
участник в целом должен отвечать следующим требованиям:
а)
Участник
запроса
предложений
должен
соответствовать
дополнительным требованиям к Участникам закупки, указанным в
пункте 4.2.14 с предоставлением подтверждающих документов,
указанных в пункте 4.2.15.
б)
Участник запроса предложений должен обладать гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения
Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).
в)
Участник запроса предложений должен обладать необходимыми для
исполнения договора финансовыми возможностями (оценивается в
соответствии с критериями, указанными в Приложении №3 (Раздел 0
настоящей
документации)),
неплатежеспособным
(банкротом),
не
должен
находиться
являться
в
процессе
ликвидации, экономическая деятельность Участника закупки не
должна быть приостановлена.
г)
Члены объединений, являющихся коллективными Участниками
закупки, должны иметь соглашение между собой (или иной
документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, в
котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер
коллективного Участника. В соглашении должна быть установлена
солидарная
ответственность
по
обязательствам,
связанным
с
участием в закупке, заключением и последующем исполнением
договора.
д)
Сведения
об
Участнике
запроса
предложений
должны
отсутствовать в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков»,
размещенном на Официальном сайте.
е)
Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12
месяцев и на момент подведения ее итогов вступивших в законную
силу и не обжалованных Участником судебных актов, которыми
установлен
факт
неисполнения
(ненадлежащего
исполнения)
Участником обязательств по договорам, в которых он выступает
поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением
случаев, когда неисполнение Участником договорных обязательств
стало
результатом
обстоятельств
непреодолимой
силы
или
действий/бездействия другой стороны по договору).
ж) Участник
запроса
предложений
не
должен
являться
аффилированным по отношению к одному и более другим
участникам запроса предложений (наличие аффилированности
определяется в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации).
з)
В случае если стоимость Предложения Участника составляет более
500 тыс. руб. без учета НДС и, одновременно, срок действия
предполагаемого к заключению договора составляет более 3
месяцев, Участник запроса предложений должен в составе своего
Предложения предоставить гарантийное письмо с обязательством не
привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств
по договору, на право заключения которого подается Предложение,
организаций, отвечающих признакам «фирм-однодневок», согласно
форме, приложенной к настоящей документации по запросу
предложений.
и)
Участник закупки должен в составе своего Предложения раскрыть
информацию о всей цепочке своих собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных), по форме и в соответствии с
приложением к настоящей Документации (подраздел 5.16) с
подтверждением соответствующими документами, заверенными
нотариально. В случае изменения указанных сведений до даты
подведения итогов запроса предложений Участник должен в течение
5 (пяти) календарных дней с даты таких изменений представить
актуализированные сведения.
2.5.2
Участие в запросе предложений коллективных участников
2.5.2.1
В запросе предложений могут участвовать не только юридические и
физические лица самостоятельно (пункт 2.5.1.1), но и их объединения,
способные на законных основаниях поставить требуемую продукцию.
2.5.2.2
Если Предложение подается коллективным участником, дополнительно
должны быть выполнены нижеприведенные требования.
2.5.2.3
Лидер коллективного участника, должен отвечать требованиям настоящей
документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 и
4.2.14 в части объема поставки, который ему предполагается поручить в
соответствии с планом распределения объемов исполнения договора
внутри коллективного участника.
2.5.2.4
Каждый
член
коллективного
участника
(за
исключением
лидера
коллективного участника), должен отвечать требованиям настоящей
документации по запросу предложений, изложенным в пунктах 2.5.1.1 (за
исключением пункта 2.5.1.1и)) и 4.2.14 в части объема , который ему
предполагается поручить в соответствии с планом распределения объемов
исполнения договора внутри коллективного участника.
2.5.2.5
Члены коллективного участника, заключают между собой соглашение,
соответствующее нормам Гражданского кодекса РФ, и отвечающее
следующим требованиям:
а)
в соглашении должны быть четко определены права и обязанности
сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках
исполнения Договора;
б)
в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов
и стоимости, а также сроков поставки между членами коллективного
Участника;
в)
в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем
представляет интересы каждого члена коллективного участника, во
взаимоотношениях
с
Организатором
запроса
предложений
и
Заказчиком;
г)
в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность
каждого
члена
коллективного
Участника
по
обязательствам,
связанным с участием в запросе предложений, и за своевременное и
полное исполнение Договора;
д)
соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по
выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются
исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его
инициативе, данная схема может быть изменена.
2.5.2.6
Любое юридическое или физическое лицо может входить в состав только
одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в
запросе предложений самостоятельно.
2.5.2.7
В связи с вышеизложенным коллективный участник готовит Предложение
с учетом следующих дополнительных требований:
а)
Предложение
должно
включать
сведения,
подтверждающие
соответствие лидера коллективного участника, установленным
требованиям (пункт 2.5.3);
б)
Предложение
должно
включать
соответствие
каждого
члена
сведения,
коллективного
подтверждающие
участника
(за
исключением лидера), установленным требованиям (пункт 2.5.3) (за
исключением пункта 2.5.3.1л));
в)
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени
со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного
участника;
г)
в состав Предложения дополнительно включается заверенная
Участником копия соглашения между членами коллективного
участника;
д)
Предложение
дополнительно
должно
включать
сведения
о
распределении объемов исполнения договора между членами
коллективного
участника,
по
установленной
в
настоящей
документации по запросу предложений форме (пункт 5.14.1).
2.5.2.8
При
оценке
количественных
параметров
деятельности
членов
коллективного участника эти параметры суммируются. Не подлежащие
суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена
коллективного участника.
2.5.2.9
Предложение, которое подает коллективный участник, может быть
отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Договора
выяснится, что из состава коллективного участника вышел один или
несколько его членов, а оставшиеся с точки зрения Заказчика, не способны
самостоятельно выполнить Договор.
2.5.2.10 Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из
состава коллективного участника вышел один или несколько его членов.
2.5.3
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям
2.5.3.1
В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен
включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие
его соответствие вышеуказанным требованиям:
а)
Заверенную
Участником
копию
выписки
из
Единого
государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее 1
(одного) месяца до даты окончания подачи Предложений на участие
в закупке.
б)
Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции.
в)
Заверенные
Участником
копии
документов,
подтверждающих
полномочия единоличного исполнительного органа Участника или
Управляющей компании (протоколы об избрании единоличного
исполнительного органа или о передаче полномочий Управляющей
компании).
г)
Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется
заверенная
Участником
копия
доверенности
(с
указанием
правомочий на подписание Предложения) и документы, указанные в
пункте 2.5.3.1в) на лицо, выдавшее доверенность.
д)
Заверенную
Участником
копию
Свидетельства
о
постановке
юридического лица на налоговый учет.
е)
Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последние 3 года
(при наличии). При этом для годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового
органа о приеме или, в случае представления отчетности в
налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением
квитанции
(финансовой)
о
приеме;
для
отчетности
–
промежуточной
копия
бухгалтерской
бухгалтерского
баланса,
заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера лица,
подписавшего предложение.
ж) Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему поставок
договоров по установленной в настоящей документации по запросу
предложений форме — Справка о перечне и годовых объемах
выполнения аналогичных договоров (форма 9) .
з)
Справку о материально-технических ресурсах, которые будут
использованы в рамках выполнения Договора по установленной в
настоящей документации по запросу предложений форме — Справка
о материально-технических ресурсах (форма 10) .
и)
Справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе
выполнения Договора, по установленной в настоящей документации
по запросу предложений форме — Справка о кадровых ресурсах
(форма 11) .
к)
Информационное
предложений
письмо
о
наличии
у
Участника
запроса
связей, носящих характер аффилированности
с
Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками
Организатора) и сотрудниками Заказчика по установленной в
настоящей документации по запросу предложений форме —
Информационное
предложений
письмо
о
наличии
у
Участника
запроса
связей, носящих характер аффилированности с
Организатором запроса предложений (в том числе и сотрудниками
Организатора) и сотрудниками Заказчика (форма 12).
л)
Нотариально
заверенные
документы,
подтверждающие
представленные Участником сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (подраздел 5.16). Данные документы, а
также заполненная справка Участника о цепочке собственников,
а также справка о согласии на передачу данных, должны быть
предоставлены вместе с Предложением Участника в бумажном
виде и на электронном носителе в отдельном запечатанном
конверте с надписью «Документы Участника о цепочке
собственников» по адресу, указанному в п. 4.2.17, без размещения
на электронной торговой площадке. Данный конверт при
процедуре
вскрытия
конвертов
с
Предложениями
не
вскрывается, содержащиеся в нем сведения не подлежат
передаче по электронной почте и другим средствам связи.
м)
Справку о принадлежности Участника запроса предложений к
субъектам малого и среднего предпринимательства (пункт Error!
Reference source not found.).
н)
документы, указанные в пункте 4.2.15.
о)
иные
документы,
предложений
которые
подтверждают
по
мнению
Участника
его
соответствие
запроса
установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими
цель предоставления этих документов.
2.5.3.2
В случае, если Участник запроса предложений относится к субъектам
малого и среднего предпринимательства в дополнение к документам,
указанным в пункте 2.5.3.1 Участник должен представить следующие
документы:
Сведения
о
среднесписочной
численности
работников
за
предшествующий календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3
статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
2.5.3.3
Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений
к Предложению.
2.5.3.4
Все указанные документы не должны содержать недостоверные сведения.
2.5.3.5
В случае, если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не
может
предоставить
требуемый
документ,
он
должен
приложить
составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину
отсутствия требуемого документа.
2.6
Подача Предложений и их прием
2.6.1
Подача Предложений на ЭТП
2.6.1.1
Организатор запроса предложений начинает принимать Предложения с
момента публикации извещения о проведении запроса предложений на
Официальном сайте (пункт 4.2.12).
2.6.1.2
Правила подачи Предложений на ЭТП определяются регламентом данной
площадки и соглашением Участника с оператором данной площадки.
2.6.1.3
Все требуемые документы в соответствии с условиями документации по
запросу предложений должны быть предоставлены Участником на ЭТП в
отсканированном виде в доступном для прочтения формате. При этом
сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в
соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации.
2.6.1.4
Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения,
копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть
именованы так, чтобы из их названия было понятно, какой документ в
каком файле располагается.
2.6.1.5
Предложения на ЭТП должны быть поданы до истечения срока,
указанного
в
пункте
4.2.16.
Предложения,
поданные
позднее
установленного срока, не могут быть приняты Организатором запроса
предложений, независимо от причин опоздания.
2.6.1.6
Предложения, поданные в электронный сейф Организатора запроса
предложений на ЭТП, дублировать по почте, электронной почте и другими
способами не требуется.
2.6.1.7
Предложения Участников, полученные Организатором не посредством
ЭТП, рассматриваться не будут.
2.7
2.7.1
Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов
Организатор запроса предложений проводит вскрытие поступивших на
запрос предложений электронных конвертов с Предложениями в порядке,
предусмотренном регламентом ЭТП.
2.7.2
Порядок получения Участниками информации о поступивших на запрос
предложений
Предложениях
через
функционал
ЭТП
определяется
регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором
данной площадки.
2.7.3
Дата и время вскрытия поступивших на запрос предложений конвертов
указаны в пункте 4.2.18.
Рассмотрение Предложений
2.8
2.8.1
Общие положения
2.8.1.1
Рассмотрение Предложений осуществляется Закупочной комиссией и
иными лицами (экспертами).
2.8.1.2
Рассмотрение Предложений включает отборочную стадию (пункт 2.8.2) и
стадию оценки и сопоставления Предложений (пункт 2.8.3).
2.8.1.3
Срок и место рассмотрения Предложений указаны в пункте 4.2.19.
Организатор запроса предложений по согласованию с Заказчиком вправе,
при необходимости, изменить данный срок.
2.8.2
Отборочная стадия
2.8.2.1
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:
а)
правильность
оформления
Предложений
участников
и
их
соответствие требованиям настоящей документации по существу;
б)
соответствие
Участников
запроса
предложений
требованиям
настоящей документации (в том числе, опыт, правоспособность,
квалификация);
в)
соответствие предлагаемой продукции требованиям настоящей
документации;
г)
соответствие
предлагаемых
договорных
условий
требованиям
настоящей документации
д)
по критериям, указанным в Разделе 0 настоящей документации по
запросу предложений (
е)
ж)
з)
Договор поставки
продукции производственно-технического назначения
и)
к)
№ ___
л)
м)
г. Хабаровск
«___» ____________ 201_
ПРОЕКТ
Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича,
действующего
на
основании
доверенноcти
№51/805
от
23/12/2013г.,
с
одной
стороны,
и
-- ----------------------------------------- именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ---------------------------------------------------------------, действующего на основании ------------, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствие с настоящим Договором и со Спецификацией №1 (Приложение №1 к настоящему
Договору) Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию.
2. Сумма договора и порядок расчетов.
2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификации №1 (Приложение №1 к
настоящему Договору).
2.2. Сумма настоящего Договора составляет ------------------------ (
--------------------------------------), в том
числе 18 % НДС (
--------------- ).
2.3. Оплата по настоящему Договору производится по факту получения продукции по Спецификации №1
(Приложение №1 к настоящему Договору) в течение 30 календарных дней c момента подписания Покупателем
товарной накладной и акта входного контроля и выставления счета-фактуры. Поставщик направляет Покупателю
счет-фактуру и товарную накладную в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки товара.
2.4. Цена продукции фиксируется и не подлежит изменению.
2.5. В стоимость продукции входят все налоги, обязательные платежи, транспортные расходы.
2.6. Счет-фактура выставляется в соответствие с п.3 ст.168 НК РФ и п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ.
3. Условия и сроки поставки.
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение №1 к настоящему
Договору).
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 30 дней с момента подписания договора
3.3. В случае готовности продукции Поставщик обязан за 5 (пять) дней до предполагаемой отгрузки уведомить
Покупателя о ее готовности.
3.4. В случае необходимости сроки поставки могут быть изменены по соглашению сторон.
3.5. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ГОСТом и
обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству поставляемой продукции. С каждым комплектом
продукции поставляется паспорт (сертификат качества).
3.6. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
3.7. Грузоотправителем по договору может быть как Поставщик, так и третьи лица.
4. Обязательства сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Продукция, которую Поставщик обязан передать Покупателю, должна соответствовать требованиям,
предусмотренным п.3.6 настоящего Договора и в момент передачи Покупателю должна быть пригодной для целей,
для которых данная продукция закупается. Срок гарантии на поставляемую продукцию не менее 12 (двенадцати)
календарных месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной, если иное не предусмотрено
технической документацией.
4.1.3. При исполнении договора Поставщик не позднее дня, следующего за днем заключения (подписания
последней из сторон) договора с каждым соответствующим субподрядчиком/соисполнителем 1-го уровня, обязан
предоставить Покупателю справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с
субподрядчиками/соисполнителями 1-го уровня, являющимися субъектами МСП, составленную по форме
приложения № 2 к Договору.
В случае каких-либо изменений указанных сведений Поставщик обязан предоставить соответствующую
информацию не позднее 1 (одного) календарного дня после таких изменений.
В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или
недостоверной) информации и изменений к ней, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и
(или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай
нарушения.
4.1.4. Поставщик по согласованию с Покупателем может привлекать третьи лица для выполнения обязательств
по договору.
4.1.5. Подтвердить транспортные расходы предоставлением транспортных документов.
4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку продукции.
4.4. Стороны обязуются соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», изложенные в Приложении
№3 к настоящему договору.
5. Порядок приемки продукции.
5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР
от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их
последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему
законодательству.
5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом
перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему
договору продукцию, является момент получения продукции Покупателем на склад от Поставщика.
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору, стороны несут
ответственность по настоящему договору.
6.2. В случае несвоевременной или неполной поставки продукции по Спецификации Поставщик выплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки. В
случае нарушения поставщиком обязательств по поставке товара на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет
право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При
этом Заказчик также вправе возвратить поставщику имущество, раннее принятые по договору, и потребовать возврата
денежных средств.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции по Спецификации Поставщик в праве
потребовать уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,02% от несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.
Ответственность Заказчика является окончательной, иные штрафные санкции, в том числе законная неустойка, к
Заказчику не применяется.
6.4. Уплата любых неустоек, штрафов пеней, процентов, предусмотренных законодательством, и/или настоящим
договором за нарушение обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой
Стороне.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его выполнения, нарушения, прекращения или действительности разрешаются сторонами в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения.
8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту
нахождения истца.
9. Особые условия.
9.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик обязан предоставить
Покупателю информацию (по форме, установленной Покупателем) в отношении всей цепочки собственников
(учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими
документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или)
исполнительных органах контрагента, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5
(пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Поставщиком указанной информации, а также ее
изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной
информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора. В
этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления
Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении.
9.2. Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем предоставления ее в органы государственной власти и
предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным
органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию, обязуется выполнить все требования законодательства
о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных
данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).
Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
9.3. Уступка прав, принадлежащих поставщику на основании договора, допускается только с предварительного
согласия Заказчика.
10. Прочие условия.
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 года.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, системы
налогообложения она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Заключение
дополнительного соглашения при этом не обязательно. Иные изменения требуют оформления дополнительного
соглашения.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием факсимильной связи признаются
сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в разумный срок подлинных
документов в подтверждение копии.
11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон.
Покупатель
Поставщик
Акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Адрес:680000,
Россия,
г.
Хабаровск,
ул.
Фрунзе,49
ИНН 1434031363 КПП 272102001
р/с
40702810270000008818
в
Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г.
Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Грузополучатель:
Филиал
«Хабаровская
генерация» - 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова 65
КПП 272102001
Директор
генерация»
филиала
«Хабаровская
АО «ДГК»
__________________________В.С. Лариков
Приложение №2
к договору №__________ от____________
Справка о заключенных договорах Подрядчика (Исполнителя, Поставщика)
по договору с субподрядчиками/соисполнителями 1-го уровня, являющимися субъектами малого
и среднего предпринимательства
(ФОРМА)
г. ______________
«___» ____________ 201__
__________________________________[наименование
Юридического/Физического
____________[Идентификационный
номер
налогоплательщика]
в
лице
лица],
_______________________,
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора] от _________[дата
договора] уведомляет о привлечении [отсутствии] субподрядчиков/соисполнителей и сообщает следующую
информацию по заключённым с ними субподрядным договорам:
Таблица-1. Сведения о субподрядчиках/соисполнителях 1-го уровня и заключённых с ними
договорах:
Субподрядчики
№
п/п
№1
№2
…
1. Информация о субподрядчике
1
Физическое или Юридическое лицо (ФЛ/ЮЛ)
.1.
1
Резидент РФ (Да/Нет)
.2.
1
Статус субподрядчика в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
.3.
Является субъектом малого предпринимательства
Является субъектом среднего предпринимательства
Не
является
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
1
Субподрядчик
должен
привлечь
к
исполнению
договора субподрядчиков из числа субъектов МСП (Да/Нет)
.4.
1
Субподрядчик состоит на учёте в налоговых органах РФ
(Да/Нет)
.5.
1
Полное наименование
.6.
1
Сокращённое наименование
.7.
1
Фирменное наименование
.8.
1
ОКОПФ
.9.
1
ИНН
.10.
1
КПП
.11.
1
Дата постановки на учёт
.12.
1
ОКПО
.13.
Адрес местонахождения
1
Страна
.14.
1
Почтовый индекс
.15.
1
Субъект РФ
.16.
1
ОКТМО
.17.
1
Район
.18.
1
Город
.19.
1
Населённый пункт
.20.
1
Улица
.21.
1
Номер дома(владения)
.22.
1
Корпус(строение)
.23.
1
Офис (квартира)
.24.
1
Адрес электронной почты
.25.
1
Контактный телефон
.26.
2. Информация о договоре с субподрядчиком
2
Номер договора с субподрядчиком
.1.
2
.2.
Дата подписания договора с субподрядчиком
подписания последней из сторон)
(дата
2
Предмет договора
.3.
2
Цена договора (без НДС)
.4.
Цена договора (с НДС)
2
Валюта (по ОКВ)
.5.
Курс иностранной валюты по отношению к рублю на
2 дату
заключения
договора
(заполняется
только
при
заключении договора не в Российских рублях)
.6.
2
Срок исполнения договора (с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг)
.7.
2
Наименование товаров, работ, услуг
.8.
2
Классификация товара по ОКДП
.9.
2
Классификация товара по ОКПД
.10.
2
Количество (объем) товаров, работ, услуг
.11.
2
Единица измерения (по ОКЕИ)
.12.
Невозможно определить количество (объём)
2
.13.
Страна
происхождения
товара
/
регистрации
производителя товара (по ОКСМ)
Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)/соисполнителе(ях) 1-го уровня (и
заключённым с ними субподрядным договорам) по данному договору предоставить соответствующую
информацию в формате настоящей справки не позднее 1 (одного) календарного дня после таких изменений.
__________________________________ [должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]
__________________________________ [наименование Юридического/Физического лица]
_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]
«___»_________20___ г. [дата составления справки]
м.п. (при наличии)
Приложение №3
к договору №__________ от____________
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
Статья 2.
В случае если Покупатель в ходе исполнения настоящего договора склоняет Поставщика к
осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же
действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Поставщик обязан
направить об этом соответствующее обращение на «Линию доверия» посредством:
1.Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете:
http://www.rao-esv.ru/fraud
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru
3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).
Статья 3.
В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 действий и/или
неполучения другой Стороной в установленных срок подтверждения, что нарушения не произошло/не
произойдет, или неисполнения действий, предусмотренных в Статье 2, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
АО «ДГК»
Филиал «Хабаровская генерация»
______________/_______________
______________/______________
Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки Предложений
Участников запроса предложений).
2.8.2.2
В рамках каждого из отборочных критериев, указанных в Приложении №3,
Организатор Запроса предложений вправе выделять подкритерии, по
которым непосредственно будет проводиться отбор.
2.8.2.3
В рамках отборочной стадии Организатор/ Закупочная комиссия может
запросить
у
Участников
запроса
предложений
разъяснения
или
дополнения их Предложений, в том числе представление отсутствующих
документов.
2.8.2.4
В случае выявления в предложении несоответствий между результатом
суммирования единичных расценок и общей стоимостью, указанных в
предложении, а также несоответствий между ценами одинаковой
продукции, указанных в разных местах предложения, Организатор запроса
предложений вправе отклонить такое предложение или предложить
Участнику запроса предложений согласиться с одним из вариантов цены
(из отличающихся), наиболее выгодным для Заказчика.
2.8.2.5
По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия
вправе отклонить Предложения, которые:
а)
поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают
требованиям настоящей документации по запросу предложений;
б)
содержат
предложения,
не
соответствующие
установленным
условиям настоящей документации по запросу предложений;
в)
не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями
настоящей документации по запросу предложений;
г)
содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную
информацию или документы;
д)
поданы Участниками запроса предложений, которые не согласились
с предложениями Закупочной комиссией по исправлению очевидных
арифметических или грамматических ошибок в их Предложениях.
стр. 40 из 118
2.8.2.6
Организатор запроса предложений на основании решения Закупочной
комиссии,
вправе
отклонить
Предложения
Участников
запроса
предложений, при наличии оснований предполагать о существовании
между Участниками согласованных действий с целью повлиять на
определение Победителя запроса предложений.
2.8.2.7
Закупочная комиссия также вправе отклонить Предложение участника в
случае если цена данного Предложения превышает установленную
начальную (максимальную) цену (пункт 4.2.7).
2.8.3
Оценка и сопоставление Предложений
2.8.3.1
Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит
их
предварительное
(или
окончательное
–
в
том
случае,
если
организатором не будет принято решение о проведении переторжки)
ранжирование
по
степени
предпочтительности
для
Заказчика
в
соответствии с Разделом 13 настоящей документации по запросу
предложений (Приложение № 4 - Порядок оценки и сопоставления
Предложений участников).
2.9
2.9.1
Переторжка (регулирование цены)
Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить
участникам запроса предложений возможность добровольно повысить
предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной
(указанной в предложении) цены (далее – процедура переторжки,
переторжка), при условии сохранения остальных положений Предложения
без изменений.
2.9.2
Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее
проведения принимает Закупочная комиссия.
2.9.3
В случае принятия Закупочной комиссией решения о необходимости
проведения переторжки, процедура переторжки будет проводиться в
порядке, предусмотренном регламентом ЭТП.
стр. 41 из 118
2.9.4
К участию в переторжке в обязательном порядке приглашаются участники,
Предложения которых не были отклонены и заняли в предварительной
ранжировке места с первого по четвертое. Решением закупочной комиссии
к переторжке могут быть приглашены также участники, Предложения
которых заняли в предварительной ранжировке более низкие места.
Комиссия
также
вправе
допускать
к
переторжке
альтернативные
предложения участников, при наличии таковых. В предварительной
ранжировке альтернативные предложения ранжируются отдельно (наравне
с основными).
2.9.5
Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и
предварительного ранжирования неотклоненных Предложений.
2.9.6
В переторжке может участвовать любое количество участников из числа
приглашенных.
Участник
запроса предложений, приглашенный
на
переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Предложение остается
действующим с ранее объявленной ценой.
2.9.7
Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, участвует
в ней автоматически, если он предоставил Организатору запроса
предложений файл(ы) с ценой для переторжки. Если Участник запроса
предложений не предоставил файл(ы) с ценой для переторжки, то тогда его
Предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.
2.9.8
Если
Участник
запроса предложений
желает принять
участие в
переторжке, то он должен в предоставляемых файлах с ценой для
переторжки четко и ясно указать новую цену своего Предложения. Эта
цена заверяется двумя подписями — руководителя Участника запроса
предложений и руководителя экономической службы Участника запроса
предложений (при отсутствии — главным бухгалтером), а также
скрепляется печатью.
2.9.9
При обнаружении существенных (по мнению Закупочной комиссии)
нарушений в оформлении документа с минимальной ценой, а также
стр. 42 из 118
порядка его представления любая цена Участника, заявленная в ходе
переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой
процедуре.
2.9.10
В случае решения Закупочной комиссии о приглашении Участника на
переторжку
с
отлагательным
условием
(например,
при
условии
представления им недостающих ранее или уточняющих документов), в и
неисполнении этого условия
Участником в рамках переторжки,
Закупочная комиссия вправе отклонить заявку/предложение такого
Участника после переторжки.
2.9.11
Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который
подписывается членами Закупочной комиссии, присутствовавшими на
переторжке.
Цены,
полученные
в
ходе
переторжки,
считаются
окончательными.
2.9.12
Участники
запроса
предложений,
участвовавшие
в
переторжке
и
снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу
Организатора запроса предложений откорректированные с учетом новой
цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их
коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не
должно повлечь за собой отклонения (в сторону ухудшения) от
требований, условий Заказчика, описанных в настоящей документации по
запросу предложений, коммерческих интересов Заказчика. При наличии
таких отклонений Предложение участника рассматривается
с ранее
объявленной ценой, при этом Закупочная комиссия оставляет за собой
право отклонить Предложение от дальнейшего рассмотрения.
2.9.13
Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой
Участник считается не участвовавшим в переторжке.
2.9.14
После проведения переторжки Закупочная комиссия, учитывая цены,
полученные по результатам переторжки, производит окончательную
ранжировку
Предложений
по
цене.
Предложения
Участников,
стр. 43 из 118
приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются
при построении итоговой ранжировки заявок с первоначальными,
указанными в их Предложениях ценами.
2.9.15
Участие
в
переторжке
не
расценивается
Организатором
запроса
предложений как нарушение требований пункта 2.4.2.1.
2.10
2.10.1
Определение Победителя запроса предложений
Перед окончательным определением победителя Организатор запроса
предложений
вправе
потребовать
от
любого
Участника
запроса
предложений, занявшего одно из верхних мест в ранжировке, прохождения
постквалификации — подтверждения его соответствия квалификационным
требованиям перед выбором победителя. Постквалификация проводится
по критериям, указанным в документации по запросу предложений.
Предложение
Участника
запроса
предложений,
не
отвечающего
необходимым требованиям, должна быть отклонена, а Организатор
закупки может продолжить процедуру отбора в отношении Участника
запроса предложений со следующим наиболее выгодным предложением.
2.10.2
Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование
Предложений по степени предпочтительности. Ранжирование проводится
путем открытого голосования членов закупочной комиссии.
2.10.3
Закупочная комиссия определяет Победителя запроса предложений, как
Участника запроса предложений, Предложение которого заняло первое
место в итоговой ранжировке Предложений участников по степени
предпочтительности для Заказчика. Срок и место определения Победителя
запроса предложений (подведения итогов закупки) указаны в пункте
4.2.20. Организатор запроса предложений по согласованию с Заказчиком
вправе, при необходимости, изменить данный срок.
2.10.4
Решение Закупочной комиссии по определению Победителя запроса
предложений оформляется протоколом заседания комиссии.
стр. 44 из 118
2.10.5
Участник
запроса
предложений
незамедлительно
уведомляется
о
признании его Победителем через функционал ЭТП согласно регламенту
данной площадки и соглашением Участника с оператором данной
площадки.
2.10.6
В случае если Победитель запроса предложений:
а)
не подпишет Договор в установленные в документации сроки;
б)
откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в
соответствии с пунктом 1.2.5;
в)
не
выполнит
другие
условия,
предусмотренные
настоящей
документацией по запросу предложений,
то он утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право
выбрать
иного
Победителя
из
числа
остальных
действующих
Предложений.
2.11
2.11.1
Подписание Договора
Договор между Заказчиком и Победителем
запроса предложений
подписывается, в срок, указанный в Извещении о проведении запроса
предложений.
2.11.2
В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и
Уставом Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение,
утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях
договора
компетентными
органами
управления
Заказчика
(Общим
собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем
заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения),
а указанный в пункте 2.11.1 срок отсчитывается с даты получения такого
согласования (одобрения, утверждения).
2.11.3
По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении
запроса предложений, настоящей документации по запросу предложений и
Предложении Победителя запроса предложений, стороны имеют право
стр. 45 из 118
вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты
фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.
2.11.4
2.12
2.12.1
Условия Договора определяются в соответствии с пунктом 1.2.5.
Уведомление Участников запроса предложений о
результатах запроса предложений
Организатор запроса предложений незамедлительно после подписания
Договора готовит следующие сведения:
2.12.2
а)
Наименование и адрес Победителя запроса предложений;
б)
Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
Организатор запроса предложений публикует вышеуказанные сведения о
результатах запроса предложений (наименование и адрес Победителя
запроса предложений, краткое изложение предмета и общей цены
Договора) или о том, что запрос предложений не состоялся, на
Официальном сайте, а также на ЭТП.
2.12.3
Если между подписанием протокола и договора изменится Победитель
(например, вследствие отказа), участники извещаются о новом Победителе
в том же порядке.
стр. 46 из 118
3.
3.1
3.1.1
Дополнительные условия проведения
запроса предложений. Дополнительные
инструкции по подготовке Предложений
Статус настоящего раздела
Настоящий
подраздел
дополняет
условия
проведения
запроса
предложений и инструкции по подготовке Предложений, приведенные в
разделе 2.
3.1.2
В случае противоречий между требованиями настоящего раздела и раздела
2 применяются требования настоящего раздела.
3.1.3
В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего
раздела применяются те требования, которые приведены последними.
3.2
3.2.1
Изменение и отзыв Предложений
Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать поданное
Предложение.
3.2.2
Порядок изменения и отзыва Предложений на ЭТП определяется
регламентом данной площадки и соглашением Участника с оператором
данной площадки.
3.2.3
В случае изменения Предложения Участник запроса предложений должен
заменить соответствующие файлы предложения в электронном сейфе ЭТП.
3.2.4
В случае отзыва Предложения Участник запроса предложений должен
изъять файлы предложения из электронного сейфа ЭТП.
3.3
3.3.1
Закупка с разбиением на лоты
В случае, если в пункте 4.2.5 установлено, что закупка проводится с
разбиением на лоты, то применяются положения настоящего раздела.
3.3.2
Участник запроса предложений может подать Предложение на любой лот,
любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом
стр. 47 из 118
не допускается разбиение отдельного лота на части, то есть подача
Предложения на часть лота по отдельным видам или объемам поставки.
3.3.3
В случае подачи Предложения на несколько лотов в дополнение к
требованиям подраздела 2.4 должны быть соблюдены следующие
требования:
3.3.3.1
Письмо о подаче оферты (форма 2) должно содержать указание номера и
названия каждого лота, а в качестве общей суммы — сумму по каждому из
лотов.
3.3.3.2
Техническое предложение (форма 3), График поставки (форма 4), Сводная
таблица стоимости поставляемой продукции (форма 5), График оплаты
поставки продукции (форма 6) должны быть подготовлены отдельно по
каждому из лотов с указанием номера и названия лота.
3.3.4
Рассмотрение Предложений (подраздел 2.8), определение победителя
(подраздел 2.10) будет осуществляться раздельно и независимо по
каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один Победитель
запроса предложений.
3.4
3.4.1
Альтернативные предложения
В случае, если это предусмотрено пунктом 4.2.21, участник запроса
предложений помимо Предложения (основного предложения) (подраздел
2.4) вправе подготовить и подать альтернативные предложения в
количестве, а также по аспектам, указанным в пункте 4.2.21.
3.4.2
Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными
ценами. Альтернативные цены не могут превышать установленную
предельную цену, указанную в Извещении о проведении запроса
предложений и пункте 4.2.7. При этом альтернативные предложения, по
сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.
3.4.3
К альтернативным предложениям требования подпункта 2.4.2.1 не
относятся.
стр. 48 из 118
3.4.4
Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе
Предложения (указываются те пункты, разделы и т.д. основного
предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).
3.4.5
При значительном объеме альтернативное предложение может быть
подготовлено в соответствии с общими требованиями, изложенными в
подразделе 2.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных
в разделе 5.
3.4.6
В альтернативном предложении не следует дублировать документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
запроса
предложений
установленным требованиям (подраздел 2.5).
3.4.7
При оценке Предложений, а также при формировании ранжировки
Предложений
альтернативные
предложения
ранжируются
отдельно
(наравне с основными предложениями).
стр. 49 из 118
4.
4.1
4.1.1
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
Статус настоящего раздела
В разделе 4 содержится информация для данного конкретного запроса
предложений, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения
разделов 1, 2 и 3.
4.2
Информация о проводимом запросе предложений
№
Наименование
пункта
4.2.1
Способ закупки
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Информация
Открытый запрос предложений
Участники
Участвовать в закупке могут
закупки
Любые заинтересованные лица
Номер лота и
ГКПЗ 2015 г. Закупка № 2226049 ЭТП.
предмет договора Поставка:
Лот №1 Электротехнические приборы
Лот №2 Расходомер.
Наименование
http://www.b2b-energo.ru
ЭТП
Закупка с
да
разбиением на
лоты
Количество
2
лотов
Начальная
Начальная (максимальная) цена:
(максимальная)
Лот 1. 1779685,44 руб. НДС, в том числе 271477,44
цена договора
руб.(1 508 210,00 руб без НДС)
(по лотам)
Лот 2. 2594348,00 руб. НДС, в том числе 395748,00
руб.(2 198 600,00 руб без НДС)
Наименование
Заказчика
(контактная
информация)
Филиал «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК»
690030, Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул.
Шеронова 65-107.
По вопросам связанным с разъяснением технического
задания, а также после принятия решения о
Победителе открытого запроса предложений, по
вопросу заключения Договора обращаться к
стр. 50 из 118
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
Наименование
Организатора
(контактная
информация)
Представитель
Организатора
(контактная
информация)
Основание
действия
Организатора от
имени Заказчика
Дата размещения
информации о
проведении
закупки
Требования к
сроку действия
Предложения
Дополнительные
требования к
Участникам
закупки,
установленные
Заказчиком
(Организатором)
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
Участника
закупки
установленным
требованиям
Срок окончания
приема
Предложений на
участие в закупке
на ЭТП
Адрес
начальнику ОКСа Руденко Виктор Андреевич,
тел. +7 (4212) 26-88-41
Филиал Хабаровская генерация ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания»,
Pozdeeva-ov@dvgk.rao-esv.ru
тел. +7 (4212) 26-89-98
Филиал Хабаровская генерация ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания»,
Pozdeeva-ov@dvgk.rao-esv.ru
тел. +7 (4212) 26-89-98
Не требуется
«20» октября 2015 года.
Не менее 120 календарных дней со дня, следующего
за
днем
проведения
процедуры
вскрытия
поступивших на закупку конвертов с Предложениями
(пункт 4.2.18)
Дополнительных требований нет
- Выписка из ЕГРПО
- Справка о расчетах по налогам, сборам и взносам
установленной формы соответствующего налогового
органа об отсутствии (наличии) налоговой
задолженности (срок не позднее 1 месяца до момента
вскрытия конвертов).
«31» октября 2015 года.
02:00 часов (московского времени)
09:00 часов (хабаровского времени)
680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова 65 оф.107
стр. 51 из 118
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
предоставления
конверта с
надписью
«Документы
Участника о
цепочке
собственников»
Дата и время
вскрытия
конвертов с
Предложениями
на участие в
закупке
Дата, время и
место
рассмотрения
Предложений
Дата, время и
место
подведения
итогов закупки
Альтернативные
предложения
(1 этаж)
«02» ноября 2015 года.
02:00 часов (московского времени)
09:00 часов (хабаровского времени)
«11» ноября 2015 года.
02:00 часов (московского времени)
09:00 часов (хабаровского времени)
«20» ноября 2015 года.
02:00 часов (московского времени)
09:00 часов (хабаровского времени)
Не предусмотрена возможность подачи
альтернативных предложений.
стр. 52 из 118
Образцы основных форм документов,
включаемых в Предложение
5.
Опись документов (форма 1)
5.1
5.1.1
Форма Описи документов
начало формы
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим__________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)
Зарегистрированное по адресу _______________________________________,
(юридический адрес Участника запроса предложений)
представляет для участия в запрос предложений на________________________
(краткое описание предлагаемой продукции/работ/услуг)
нижеперечисленные документы.
№ п\п
Наименование документов
Страницы
__ по __
с Количество
страниц
1
2
…
…
ВСЕГО листов:
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 53 из 118
5.1.2
5.1.2.1
Инструкции по заполнению
Опись следует оформить на официальном бланке Участника запроса
предложений.
5.1.2.2
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование
(с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
5.1.2.3
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем
каждого документа, входящего в состав предложения.
5.1.2.4
Опись должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии
с требованиями документации.
стр. 54 из 118
5.2
5.2.1
Письмо о подаче оферты (форма 2)
Форма письма о подаче оферты
начало формы
По каждому лоту
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное в
[указывается дата и место публикации Извещения о проведении запроса], и
документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них
требования и условия запроса предложений,
________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы, ИНН, КПП, ОГРН)
зарегистрированное по адресу
________________________________________________________________________,
(адрес местонахождения Участника запроса предложений)
предлагает заключить Договор на поставку следующей продукции:
________________________________________________________________________
(предмет договора)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком поставки и
Сводной таблицей
стоимости
поставляемой продукции, являющимися
неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с
настоящим письмом Предложение, на общую сумму
Итоговая стоимость Предложения без
НДС, руб.
кроме того НДС, руб.
___________________________________
итого с НДС, руб.
___________________________________
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
___________________________________
(НДС по итоговой стоимости, рублей)
(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
стр. 55 из 118
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует
до «____»_______________________года.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 56 из 118
5.2.2
Инструкции по заполнению
5.2.2.1
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса
предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и
номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
5.2.2.2
Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование
(с указанием организационно-правовой формы) и адрес местонахождения,
ИНН, КПП, ОГРН.
5.2.2.3
Участник запроса предложений должен указать стоимость поставляемой
продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину
НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости
поставляемой продукции (подраздел 5.5, графа «ИТОГО»). Цену следует
указывать
в
формате
ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ
руб.,
например:
«1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот
шестьдесят семь руб.) 89 копеек».
5.2.2.4
Участник
запроса
предложений
должен
указать
срок
действия
Предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям
подпункта 2.4.3.1.
5.2.2.5
Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем
каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов,
определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника
запроса предложений.
5.2.2.6
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии
с требованиями подпункта 2.4.2.
стр. 57 из 118
Техническое предложение (форма 3)
5.3
Форма Технического предложения
5.3.1
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение
Лот №1
Наименование и адрес Участника ОЗП: _________________________________

№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 1
Наименование продукции:
__________________________________________________________________

п/п
1.
2.
3.
…

№
Требования Заказчика

Предложение
Участника конкурса

№ позиции в таблице-1 коммерческого предложения: 2
Наименование продукции: ____________________________________________________________

п/п
1.
2.
3.
…

№
Требования Заказчика

Предложение
Участника конкурса
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 58 из 118
5.3.2
Инструкции по заполнению
5.3.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты,
приложением
к
которому
является
данное
техническое
предложение.
5.3.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.3.2.3
В техническом предложении описываются все позиции Технических
требований (Приложение № 1 - Техническое задание) (с учетом
предлагаемых условий Договора (Приложение № 2 - Проект Договора).
Участник запроса предложений вправе указать, что он согласен с
Техническими
требованиями,
изложенными
в
Приложении
№1
к
настоящей документации по запросу предложений, за исключением (если
они есть) таких-то изменений (и указать их).
5.3.2.4
Техническое предложение на будет служить основой для подготовки
Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил
и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку
Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно
было с минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 59 из 118
5.4
5.4.1
График поставки (форма 4)
Форма Графика поставки
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График поставки продукции по лоту № 1
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ___________________
№ п/п
Наименование
СП филиала
ОАО «ДГК
Наименование изделия
1.
март
График поставки на 201 г. (количество продукции в штуках/кг)
апрель
май июнь
июль август и
т.д.
ИТОГО
Наименование изделия
1
И т.д.
стр. 60 из 118
5.4.2
Инструкции по заполнению
5.4.2.1
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в
соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
5.4.2.2
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в
5.4.2.3
соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
5.4.2.4
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данном Графике поставки продукции приводятся количественное
5.4.2.5
значение
(шт)
поставки
продукции
помесячно
в
соответствии
с
требованиями технического задания в рамках Договора.
Например:
5.4.2.6
п/п
№Наименование
СП филиала ОАО март
«ДГК
Мыло….
1
Артемовск
ая ТЭЦ
Наименование изделия
1
И т.д.
График поставки на 2014г. (количество продукции в штуках)
апрель
20
и
т.д.….
ИТОГО
20
стр. 61 из 118
5.5
Сводная таблица стоимости поставляемой продукции
(форма 5)
Заполнятся по каждому лоту отдельно
5.5.1
Форма Сводной таблицы стоимости поставляемой продукции
начало формы
Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Сводная таблица стоимости поставляемой продукции
Лот №1
Наименование и адрес Участника запроса цен:
_________________________________
Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции
№
п/п
Наименов
ание
продукци
и
Производитель, Ед. изм.
страна
происхождения
Кол-во в
ед. изм.
Цена
единицы
, руб.
с НДС
Общая
цена,
руб.
с НДС
Место
постав
ки
Срок
постав
ки
(перио
д/дата
оконча
ния
постав
ки)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
х
х
х
Таблица-2. Расчет стоимости поставляемой продукции с учетом дополнительных
услуг
№
п/п
Наименование статьи расходов
Стоимость, руб.
с НДС
стр. 62 из 118
1.
Стоимость продукции (итого таблицы-1)
2.
Стоимость дополнительных услуг [расшифровать, какие
дополнительные услуги должны быть включены в стоимость]
3.
Прочие расходы (расшифровать с указанием каждого конкретного
вида расходов)
…
и т.д.
ИТОГО (1 + 2 + …)
Таблица-3. Прочие коммерческие условия поставки продукции
№
п/п
Наименование
Значение
1.
Средства финансирования, в целях
исполнения обязательств по договору
2.
График поставки
3.
Условия оплаты
4.
Гарантийный срок
…
и т.д.
конец формы
стр. 63 из 118
5.5.2
Инструкции по заполнению
5.5.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная Сводная таблица
стоимости поставляемой продукции.
5.5.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.5.2.3
В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции без учета
стоимости дополнительных услуг. Цена единицы и общая стоимость в
таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая
НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые
расходы,
расходы
требованиям
и
на
погрузку-разгрузку
согласно
Техническим
проекту договора, приложенным к Документации по
проведению закупки.
5.5.2.4
В таблице-2 приводится расчет стоимости дополнительных услуг. При
этом в графе 1 таблицы-2 указывается общая стоимость продукции из
таблицы-1 (графа «ИТОГО»).
5.5.2.5
В таблице-3 приводятся иные параметры коммерческого предложения
Участника запроса цен.
5.5.2.6
В п.1 таблицы-3 указываются следующие данные: «кредитные средства», в
случае привлечения участником кредитных средств для исполнения
обязательств по договору (закупка сырья, оплата продукции заводуизготовителю и т.п.); «собственные средства», в случае использования
собственных средств; «заемные средства», в случае использования
заемных средств от дочерних зависимых обществ, либо материнских
компаний. При отсутствии в коммерческом предложении данной строки по
умолчанию закупочная комиссия считает, что участник планирует
использовать собственные средства для исполнения обязательств по
договору.
стр. 64 из 118
5.5.2.7
Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки
приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат
сил и времени Заказчика и Участника запроса цен на подготовку Договора
данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы ее
можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
стр. 65 из 118
5.6
5.6.1
График оплаты поставки продукции (форма 6)
Форма графика оплаты поставки продукции
начало формы
Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
График оплаты поставки продукции
Наименование и адрес Участника запроса предложений: ________________________
№
п/п
Наименование этапа
Номер этапа в
графике поставки
Срок платежа
Сумма платежа,
руб. (без НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО общая сумма, руб. без
НДС
х
х
сумма НДС, руб.
х
х
ИТОГО общая сумма, руб. с НДС
х
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 66 из 118
5.6.2
5.6.2.1
Инструкции по заполнению
Участник запроса предложений указывает дату и номер предложения в
соответствии с письмом о подаче оферты.
5.6.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.6.2.3
График оплаты поставки продукции должен быть подготовлен на основе
Графика поставки продукции и должен содержать ссылки на отдельные
этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком.
5.6.2.4
График оплаты поставки продукции будет служить основой для
подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих
затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на
подготовку Договора данный График оплаты поставки продукции следует
подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями
включить в Договор.
стр. 67 из 118
5.7
5.7.1
Протокол разногласий по проекту Договора (форма 7)
Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
предложений:
_________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 68 из 118
5.7.2
Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту
Договора
5.7.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данный протокол разногласий.
5.7.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.7.2.3
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса
предложений требований или предложений по изменению проекта
Договора (Приложение № 2 - Проект Договора), так и в случае отсутствия
таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах
приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора
Заказчика».
5.7.2.4
В случае наличия у Участника запроса предложений, предложений по
внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений
должен представить в составе своего Предложения данный протокол
разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник запроса
предложений должен четко разделить обязательные и желательные для
него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и
условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор.
«Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора,
которые
он
предложений,
предлагает
но
на
отклонение
рассмотрение
которых
Организатора
запроса
Организатором
запроса
предложений не повлечет отказа Участника запроса предложений от
подписания Договора в случае признания его Победителем запроса
предложений.
5.7.2.5
Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
5.7.2.6
Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед
подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие
принципиального характера) изменения к Договору. В случае если
стр. 69 из 118
стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут
обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей
документации по запросу предложений и Предложении Победителя
запроса предложений.
5.7.2.7
В любом случае Участник Запроса предложений должен иметь в виду что:
а)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и
условий,
выдвинутых
Участником,
будет
неприемлемо
для
Организатора запроса предложений, такое Предложение будет
отклонена
независимо
от
содержания
технико-коммерческих
предложений;
б)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений
протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному
проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и
Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе
преддоговорных
переговоров
для
достижения
соглашения
в
отношении изменения этих условий.
стр. 70 из 118
5.8
5.8.1
Анкета Участника запроса предложений (форма 8)
Форма Анкеты Участника запроса предложений
начало формы
Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника запроса предложений
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
предложений:
_________________________________
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
запроса предложений
2.
Принадлежность к субъектам малого и
среднего предпринимательства
3.
Собственники/акционеры (перечислить
наименования и организационно-правовую
форму или Ф.И.О. всех собственников, чья
доля в уставном капитале превышает 10%)
4.
Состав совета директоров
(наблюдательного совета) (перечислить
Ф.И.О. членов совета директоров
(наблюдательного совета))
5.
Состав коллегиального исполнительного
органа (перечислить Ф.И.О. членов
коллегиального исполнительного органа)
6.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
7.
ИНН Участника запроса предложений
8.
КПП Участника запроса предложений
9.
ОГРН Участника запроса предложений
Сведения об Участнике запроса предложений
(заполняется Участником запроса
предложений)
стр. 71 из 118
№
п/п
Наименование
10.
ОКПО Участника запроса предложений
11.
Резидент / нерезидент
12.
Адрес местонахождения
13.
Почтовый адрес
14.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
15.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника запроса предложений в банке,
телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
16.
Телефоны Участника запроса предложений
(с указанием кода города)
17.
Факс Участника запроса предложений (с
указанием кода города)
18.
Адрес электронной почты Участника
запроса предложений
19.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника запроса предложений,
имеющего право подписи согласно
учредительным документам Участника
запроса предложений, с указанием
должности и контактного телефона
20.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника запроса предложений с
указанием должности, e-mail и контактного
телефона
Сведения об Участнике запроса предложений
(заполняется Участником запроса
предложений)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 72 из 118
5.8.2
Инструкции по заполнению
5.8.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная анкета.
5.8.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.8.2.3
Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше
таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных
указать слово «нет».
5.8.2.4
В графе 14: «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые
будут использованы при заключении Договора.
5.8.2.5
В графе 3: если организационная форма Участника ООО, указать
учредителей, если организационная форма ЗАО или ОАО, указать
акционеров.
стр. 73 из 118
5.9
5.9.1
Справка о перечне и годовых объемах выполнения
аналогичных договоров (форма 9)
Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения
аналогичных договоров
начало формы
Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника запроса предложений:
_________________________________
№
п/п
Сроки выполнения (год
и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического или
планируемого
окончания выполнения,
для незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях
по
перечисленн
ым
договорам,
судебных
исков, жалоб
1.
2.
3.
…
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2013»]
х
ИТОГО за __________ год [указать год, например «2014»]
х
1.
2.
3.
…
1.
2.
3.
стр. 74 из 118
№
п/п
Сроки выполнения (год
и месяц начала
выполнения — год и
месяц фактического или
планируемого
окончания выполнения,
для незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес,
контактное
лицо с
указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
договора
(объем и состав
поставок,
описание
основных условий
договора)
Сумма
договора,
рублей
Сведения о
рекламациях
по
перечисленн
ым
договорам,
судебных
исков, жалоб
…
ИТОГО за ____________ месяцев __________ года
[указать, например «3 месяца 2015 года» и т.д.]
х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 75 из 118
5.9.2
Инструкции по заполнению
5.9.2.1
Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
5.9.2.2
Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.9.2.3
В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и
годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по
объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложений №№1 и
2 к настоящей документации по запросу предложений.
5.9.2.4
Участник запроса предложений может включать и незавершенные
договоры, обязательно отмечая данный факт.
стр. 76 из 118
5.10
5.10.1
Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)
Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
предложений:
_________________________________
№
п/п
Наименован
ие
Местонахож
дение
Право
собственност
и или иное
право
(хозяйственн
ого ведения,
оперативног
о
управления)
Предназначе
ние (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 77 из 118
5.10.2
Инструкции по заполнению
5.10.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
5.10.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.10.2.3 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы,
которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует
использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные
средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе
перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому
подобное).
5.10.2.4 Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу
нахождения Участника (с указанием площади, состояния, а также
находится ли данное имущество в непосредственной собственности
Участника, или в аренде (долгосрочной
аренде)).
стр. 78 из 118
5.11
5.11.1
Справка о кадровых ресурсах (форма 11)
Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
предложений:
_________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество, год
рождения
специалиста
Образование (какое
учебное заведение
окончил, год
окончания, полученная
специальность)
Должность
Стаж работы в данной
или аналогичной
должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист,
главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по
продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
…
стр. 79 из 118
Таблица-2. Штатная численность персонала
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим
заданием) прилагаются:
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 80 из 118
5.11.2
Инструкции по заполнению
5.11.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данная справка.
5.11.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.11.2.3 В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые
будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в
ходе выполнения Договора.
5.11.2.4 По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по
образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться
указанием общего числа работников данной категории.
5.11.2.5 В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность
всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.
стр. 81 из 118
5.12
5.12.1
Информационное письмо о наличии у Участника запроса
предложений связей, носящих характер аффилированности с
Организатором запроса предложений (в том числе и
сотрудниками Организатора) и сотрудниками Заказчика
(форма 12)
Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса
предложений (в том числе и сотрудниками Организатора) и
сотрудниками Заказчика
начало формы
Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о
наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей,
носящих характер аффилированности с Организатором запроса предложений,
лицами,
являющимися
{указывается
кем
являются
эти
лица,
пример:
учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса
предложений,
или
иной
организацией,
подготовившей
проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные
с проведением данного запроса предложений} а именно:
1.
{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко
описывается почему по мнению связи между данным лицом и
Участником запроса предложений могут быть расценены как
аффилированность };
2.
{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается
почему связи между данным лицом и Участником запроса
предложений могут быть расценены как аффилированность };
стр. 82 из 118
3.
……
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 83 из 118
5.12.2
Инструкции по заполнению
5.12.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является данное Информационное
письмо.
5.12.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.12.2.3 Участник запроса предложений должен заполнить приведенное выше
информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут
быть признаны аффилированными с ним.
В случае если, по мнению
Участника запроса предложений таких лиц нет, то в письме пишется фраза
«При
рассмотрении
нашего
Предложения
просим
учесть,
что
у
{указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ
связей,
которые
могут
быть
признаны
носящими
характер
аффилированности с Организатором запроса предложений, лицами так или
иначе связанными с Организатором, а также лицами так или иначе
связанными с Заказчиком, или иной организацией, подготовившей
проектную
документацию,
спецификацию
и
другие
документы
непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.
5.12.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен
учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих
характер аффилированности между Участником запроса предложений и
любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором
запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную
документацию, спецификацию и другие документы непосредственно
связанные с проведением данного запроса предложений может быть
признано Закупочной комиссией существенным нарушением условий
данного запроса предложений, и повлечь отклонение Предложения такого
Участника.
стр. 84 из 118
Форма декларации о соответствии участника запроса предложений критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 13)
5.13
5.13.1
Форма декларации о соответствии участника запроса предложений критериям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
начало формы
Приложение 11 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Декларация о соответствии участника критериям отнесения к субъектам
малого и среднего предпринимательства
Настоящим
подтверждаем,
что____________________________
(указывается
наименование
участника) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации») обладает критериями позволяющими относить организацию к субъектам _______________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения) предпринимательства и
сообщаем следующую информацию за __________________ (указываются годы в отношении которых
предоставляется информация):
№ п/п
1
1.
2.
Критерий отнесения
2
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде):
РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений) благотворительных и
иных фондов (за исключением
суммарной доли участия, входящей
в состав активов акционерных
инвестиционных фондов, состав
имущества
закрытых
паевых
инвестиционных фондов, состав
общего имущества инвестиционных
товариществ)
только для юридических лиц:
Суммарная доля участия в уставном
(складочном) капитале юридических
лиц,
которые
не
являются
субъектами малого и среднего
Малые
предприятия
Средние
предприят
ия
3
4
не более 25%
не более 49%
Показатель
[указать год
= текущий [указать год [указать год
= текущий
= текущий
год -3 года]
год -2 года]
год -1 год]
5
6
7
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
стр. 85 из 118
3.
4.
5.
бизнеса*
только для юридических лиц:
Суммарная
доля
участия
иностранных юридических лиц*
Средняя численность работников за
календарный год (определяется с
учетом всех работников, в том числе
работающих
по
договорам
гражданско-правового
характера
или по совместительству с учетом
реально отработанного времени,
работников
представительств,
филиалов и других обособленных
подразделений предприятия)
Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную
стоимость
или
балансовая
стоимость
активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов)
за календарный год
не более 49%
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
в процентах
Указывается
количество
человек
Указывается
количество
человек
Указывается
количество
человек
Указывается
в миллионах
рублей
Указывается
в миллионах
рублей
до 100
человек
до 15
человек –
микропредприятие
От 101 до
250
человек
Указывается
в миллионах
рублей
800 млн.
руб.
120 млн.
руб. –
микропредприятие
2000 млн.
руб.
* Указанное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных
партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на
юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28
сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями
(участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку
инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N
127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике". Юридические лица включаются в
данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, при условии
соответствия одному из следующих критериев:
а) юридические лица являются открытыми акционерными обществами, не менее пятидесяти
процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, или хозяйственными
обществами, в которых данные открытые акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно
распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставные капиталы таких хозяйственных обществ, либо имеют возможность назначать
единоличный исполнительный орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного
органа, а также возможность определять избрание более половины состава совета директоров
(наблюдательного совета);
б) юридические лица являются государственными корпорациями, учрежденными в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
____________________________________
стр. 86 из 118
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 87 из 118
5.13.2
Инструкции по заполнению
5.13.2.1 Данную
форму
предложений,
заполняют
и
принадлежащие
предпринимательства,
согласно
предоставляют
к
субъектам
критериям
участники
малого
отнесения
и
запроса
среднего
(столбцы 2-4)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
5.13.2.2 В случае, если участник не является субъектом малого и среднего
предпринимательства, он представляет справку в произвольной форме,
содержащую данную информацию.
5.13.2.3 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче
оферты, приложением к которому является Форма принадлежности
Участника запроса предложений к субъектам малого и среднего
предпринимательства.
стр. 88 из 118
5.14
5.14.1
План распределения объемов исполнения договора внутри
коллективного участника (форма 14)
Форма плана распределения объемов исполнения договора внутри
коллективного участника
начало формы
Приложение 12 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов исполнения договора
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование
Наименовани
е
организации,
выполняющи
й данный
объем
поставки
Принадлежно
сть к
субъектам
малого и
среднего
предпринимат
ельства
Стоимость
в денежном
выражении,
руб. (без
НДС)
в % от
общей
стоимост
и
поставки
Сроки
выполнения
(начало и
окончание)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
стр. 89 из 118
5.14.2
Инструкции по заполнению
5.14.2.1 Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение
подается коллективным участником.
5.14.2.2 Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в
соответствии с письмом о подаче оферты.
5.14.2.3 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование
(в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.14.2.4 В данной форме лидер коллективного участника указывает:
а)
перечень поставляемой каждой организацией продукции;
б)
принадлежность привлекаемых членов коллективного участника к
субъектам малого и среднего предпринимательства, либо указать
слово «нет»;
в)
распределение стоимости в денежном и процентном выражении в
соответствии
со
Сводной
таблицей
стоимости
поставляемой
продукции между всеми организациями, входящими в коллективного
участника;
г)
сроки поставки отдельно для каждой из организаций, входящих в
коллективного участника, в соответствии с Графиком поставки.
стр. 90 из 118
5.15
5.15.1
Гарантийное письмо (форма 15)
Форма гарантийного письма
начало формы
Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________
«___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на
основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель],
в рамках Договора, заключаемого по итогам проведенной закупочной процедуры по лоту №
_______ принимает на себя следующие обязательства:
1. Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору
(каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные
постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ)
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 №
18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой
выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но
также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств,
наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или
соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от
30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
2. Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из)
Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1
настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в
исполнении (таких) Договоров.
3. Настоящим _________ [Подрядчик/Поставщик/Исполнитель] подтверждает и признает,
что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия
(каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика/Покупателя] и ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
4. В
случае
нарушения
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем]
обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________
[Заказчик/Покупатель] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить
отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с
указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее
10
(десяти)
рабочих
дней
с
даты
получения
Уведомления
_________
[Подрядчиком/Поставщиком/Исполнителем].
стр. 91 из 118
5. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии,
что ____________ [Заказчик/Покупатель] не отзовет указанное Уведомление по итогам
рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика/Поставщика/ Исполнителя]
до указанной даты расторжения.
6. Настоящим
_______________
[Подрядчик/Поставщик/Исполнитель]
принимает
обязательство уплатить _____________ [Заказчику/ Покупателю] штраф в размере суммы
денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а
также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику/ Покупателю] в
результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма,
сверх суммы штрафа.
7. Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение
10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________
[Заказчик/Покупатель] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от
расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
8. ____________ [Заказчик/Покупатель] вправе приостановить осуществление платежей,
причитающихся _______________ [Подрядчику/Поставщику/Исполнителю], независимо от
наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного
п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик/Покупатель] не будет
считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика/Поставщика/Исполнителя] по настоящему
Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения
Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих
изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение
4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре,
передаваемым ____________ [Заказчику/Покупателю]. Копия такого экземпляра с отметкой
____________ [Заказчика/Покупателя] в получении имеет равную с оригиналом юридическую
силу.
_______________ [наименование Подрядчика/Поставщика/Исполнителя]
_______________ / _______________ /
м.п.
стр. 92 из 118
5.16
5.16.1
Справка Участника «Сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)»
Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)»
начало формы
Форма справки представлена в приложении №5 к настоящей документации
стр. 5-1 из 118
6.
Приложение № 1 - Техническое задание
Техническое задание на поставку продукции
7. №
8. п 9.
/п
1
Наименование пункта
ЛОТ №2
10. Текст пояснений
Переносной двухканальный ультразвуковой расходомер
исполнение
портативный
скорость потока
0,01...25 м/с (жидкость); 0,01…35 м/с (газ)
воспроизводимость
0,15 % измеряемого значения ±0,01 м/с
среда
все акустически проводящие жидкости с содержанием
газовых или твердых включений < 10 %
объема (метод разности времени прохождения)
любые газы с давлением более 5 бар (при Ду<100мм) и 15
бар (при Ду>100мм)
наружный диаметр от 6 мм до 6500 мм
трубопровода
Корректировка по
С помощью температурных сенсоров, встроенных в у/з
температуре:
датчики согласно стандарту ANSI/ASME MFC-5M-1985
Степень защиты:
IP 65 согл. EN60529 (для блока электроники), IP67 (для
датчиков)
отклонение измеряемого значения
при стандартной
±1 % измеряемого значения при скорости потока не менее
калибровке
0,5 м/; ±2 % измеряемого значения при скорости потока
менее 0,5 м/ ±0.01 м/с; (для жидкости)
±2 % измеряемого значения (для газа)
с межповерочным интервалом 4 года
при полевой (или ±0,5 % измеряемого значения при скорости потока не
специальной)
менее 0,5 м/; ±1 % измеряемого значения при скорости
калибровке
потока менее 0,5 м/ ±0.01 м/с; (для жидкости)
±1 % измеряемого значения (для газа)
с межповерочным интервалом 4 года
параметры питания
питание
100...240 В/50...60 Гц (блок питания),
напряжения
10.5...15 В (гнездо на преобразователе),
встроенный аккумулятор
количество
2
измерительных
каналов
окружающая
-10...+60 °C
температура
измерительные функции
измеряемые
объемный расход, массовый расход, скорость потока,
величины
расход тепла
счетчик количества
объем, масса, кол-во тепла
расчетные функции среднее значение, разность, сумма
память измеряемых значений
сохраняемые
все измеряемые величины, суммированные измеряемые
значения
величины и диагностические значения
емкость
> 100 000 измеряемий значений
Входные/выходные сигналы
входы:
Подключение датчика давления, Pt100 (Pt1000)
выходы:
0/4..20 мА пассивный -два; бинарный - два.
подключаемые датчики:
для газа:
с волнами Лэмба
для жидкости:
с поперечными волнами
толщиномер:
диапазон
измерений:
0,01..200 мм
Первичная поверка
Электротехнические приборы предназначены для
автоматизированной поверки на месте эксплуатации однофазных,
трехфазных счетчиков активной и реактивной энергии класс
точности 0,2S и менее точных, однофазных, трехфазных ваттметров,
варметров, фазометров, частотомеров, вольтметров, амперметров
класса точности 0,1 и менее точных.
2
ЛОТ №1.
Переносной эталонный прибор 2шт
Переносной программируемый
От 0-460 В, 0-10 А
источник тока и напряжения 2шт
Фотосчитывающие устройства УФС-Э и УФС-И 2шт.
Кабель для связи с ПЭВМ 2шт.
Программное обеспечение для ПВЭМ 2 комплекта
Методика поверки
Сертификат (копия) утверждения типа средства измерений
Свидетельства о поверке.
Основные технические характеристики:
Диапазон установки выходного напряжения по каждой фазе20…264 В,
Дискретность установки выходного напряжения
0,01
Диапазон установки выходного тока по каждой фазе, 005…10 А
Дискретность установки выходного тока
0,0001
Частота первой гармоники, 47,5…55 Гц
Дискретность установки частоты
0,01
Фазовый угол между напряжением первой и n-ой гармоники одной фазы,
0…360 градусов
Фазовый угол между током первой и n-ой гармоники одной фазы, 0…360
градусов
Дискретность установки угла сдвига фазы
0,01
Гармонический состав сигнала, n
0…40
Выходная мощность источника тока, 5 ВА
Выходная мощность источника напряжения,10 ВА
Первичная поверка
3
Основания закупки
ГКПЗ 2015г. , закупка 2226049
4
Способ проведения закупки
Открытый запрос предложений b2b-energo
5
Статья (источник) затрат
амортизация
6
Филиал, для которого,
производится закупка
АО «ДГК» филиал «Хабаровская генерация»
7
Начальная (максимальная)
цена лота
Лот 2.
Лот 1.
8
Место поставки товара
г. Хабаровск ул. Шеронова 65 .
9
Срок поставки товара
20.12.2015 г.
Срок и порядок оплаты
Оплата, в размере 100 % от суммы договора, производится по факту поставки
товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания
Заказчиком (покупателем) товарной накладной и акта входного контроля, на
основании счета и счета-фактуры (в случае если поставщик является
10
2594348,00 руб. НДС, в том числе 395 748,00 руб.
1779685,44 руб. НДС, в том числе 271 477,44 руб.
плательщиком НДС).
11
12
13
Порядок формирования
цены договора (цены лота)
(с учетом или без учета
расходов на перевозку,
страхование, уплату
таможенных пошлин,
налогов, других
обязательных платежей)
Требования к сроку
действия гарантии
поставщика
Требования к объему
предоставления
поставщиком гарантий
качества товара
Цена договора должна быть указана в рублях Российской Федерации.
Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.
Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока его
исполнения.
Цена договора должна учитывать полную стоимость всего поставляемого товара,
в том числе транспортные расходы по доставке товара в место поставки товара,
стоимость тары и упаковки, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ,
стоимость гарантийного обслуживания, а также (в случае если товар
импортного производства) расходы, связанные с таможенной очисткой, налоги,
сборы, другие обязательные платежи, а также иные расходы участника
закупочной процедуры (поставщика), связанные с исполнением договора
поставки, то есть являться конечной.
Поставщик гарантирует срок эксплуатации поставляемого и смонтированного
оборудования - не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев, с момента
подписания заказчиком (покупателем) акта приема-передачи товара (накладной).
Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемый товар, на все
составляющие его части (комплектующие изделия), а также на запасные части
товара.
14
Требования к гарантийному
обслуживанию товара
поставщиком
В течение гарантийного срока поставщик обязуется устранять дефекты
(неисправности, недостатки, поломки), выявленные в товаре, или заменить
товар, если не докажут, что дефекты возникли в результате нарушения
заказчиком правил эксплуатации товара или условий его хранения.
15
Требования к расходам
поставщика и
производителя на
обслуживание товара в
гарантийный срок
Транспортные расходы и расходы, подлежащие по замене некачественной или
некомплектной продукции несет поставщик
16
Требования к содержанию и
составу заявки на участие
17
Требования к участникам
закупки
Фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика.
1) соответствие участников закупки
требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки;
4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято.
5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупочных
процедур.
В подтверждение данных сведений участники вправе приложить в составе
заявки документы подтверждающие соответствие данным требованиям.
6) конкурсная документация участника, в обязательном порядке должна содержать
подробное описание конструкции и технических характеристик предлагаемого
оборудования.
18
Требования к маркировке,
упаковке, комплектности
19
Требования к качеству
товара
20
Требования к безопасности
товара
21
Перечень критериев для
оценки и определения
победителя
Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без
следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его
сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами
транспорта, а также предохранять поставляемый товар от внешних воздействий.
Вместе с Товаром должны передаваться относящиеся к нему документы,
установленные в соответствии с законодательством РФ, оформленные
надлежащим образом - сертификат и паспорт качества, упаковочный лист и
другие. В комплект товара должен входить технический паспорт с указанием
заводского номера, завода-изготовителя, содержания драгметаллов, инструкция
по эксплуатации и настройке
Товар должен быть новым, без повреждений, следов воздействия влаги и следов
вскрытия, иметь год изготовления 2014-2015, производства заводаизготовителя. Товар должен соответствовать действующим требованиям
технических регламентов, ГОСТов, стандартов, применяемых к поставляемому
товару.
Поставляемый товар должен быть исправен и при обычных условиях его
использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть
безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред
имуществу заказчика и/или третьих лиц. Товар должен соответствовать
действующим ГОСТам, в случае наличия.
1. Предпочтительность организационно-технических предложений – 50%.
1.1. Предпочтительность предлагаемых технических и организационных
решений – 30 %.
1.2. Предпочтительность объема поставки продукции – 30 %.
1.3. Предпочтительность предлагаемого графика поставки продукции – 25 %.
1.4. Предпочтительность иных организационных или технических решений,
предложенных Участником – 15 %.
2. Вероятность должного исполнения контракта (надежность Участника) –
40%.
2.1. Общий опыт аналогичных поставок (срок существования компании,
обороты за период ………. годы) – 30 %
2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами – 10 %.
2.3. Обеспеченность материально-техническими ресурсами – 10 %.
2.4. Обеспеченность финансовыми ресурсами – 10 %.
2.5. Деловая репутация Участника закупки/конкурса (с учетом отзывов
предыдущих заказчиков и клиентов; отзывов финансовых организаций;
итогов участия в судебных разбирательствах) – 20 %.
2.6. Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию – 20 %.
3. Условия оплаты – 10%.
11.
11.1
11.1.1
Приложение № 2 - Проект Договора
Пояснения к проекту договора
Проект договора приведен в Приложении №2 к настоящей документации по запросу
предложений.
11.1.2
Настоящий
проект
договора
содержит
обязательные
требования
заказчика
(существенные условия) в отношении формы и всех условий договора. Указанные
требования подлежат безусловному принятию участниками. Встречные предложения
участников в отношении формы и (или) условий договора допускаются только в
случаях, установленных настоящей документацией.
11.1.3
В случае наличия у Участника закупки предложений по внесению изменений в проект
Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своего
предложения протокол разногласий (п.5.7) .
11.1.4
Участник запроса предложений должен иметь в виду что:
a)
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений,
такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих
предложений;
b)
в любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола
разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает
Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять
их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении
изменения этих условий.
Договор поставки
продукции производственно-технического назначения
№ ___
г. Хабаровск
ПРОЕКТ
«___» ____________ 201_
Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК»), именуемое в
дальнейшем Покупатель, в лице директора филиала «Хабаровская генерация» Ларикова Владимира Сергеевича,
действующего
на
основании
доверенноcти
№51/805
от
23/12/2013г.,
с
одной
стороны,
и
-- ----------------------------------------- именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ---------------------------------------------------------------, действующего на основании ------------, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствие с настоящим Договором и со Спецификацией №1 (Приложение №1 к настоящему
Договору) Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить продукцию.
2. Сумма договора и порядок расчетов.
2.1. Продукция оплачивается Покупателем по ценам, отраженным в Спецификации №1 (Приложение №1 к
настоящему Договору).
2.2. Сумма настоящего Договора составляет ------------------------ (
--------------------------------------), в том
числе 18 % НДС (
--------------- ).
2.3. Оплата по настоящему Договору производится по факту получения продукции по Спецификации №1
(Приложение №1 к настоящему Договору) в течение 30 календарных дней c момента подписания Покупателем
товарной накладной и акта входного контроля и выставления счета-фактуры. Поставщик направляет Покупателю
счет-фактуру и товарную накладную в течение 5 (пяти) дней с момента отгрузки товара.
2.4. Цена продукции фиксируется и не подлежит изменению.
2.5. В стоимость продукции входят все налоги, обязательные платежи, транспортные расходы.
2.6. Счет-фактура выставляется в соответствие с п.3 ст.168 НК РФ и п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ.
3. Условия и сроки поставки.
3.1. Поставка продукции производится в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение №1 к настоящему
Договору).
3.2. Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию в течение 30 дней с момента подписания договора
3.3. В случае готовности продукции Поставщик обязан за 5 (пять) дней до предполагаемой отгрузки уведомить
Покупателя о ее готовности.
3.4. В случае необходимости сроки поставки могут быть изменены по соглашению сторон.
3.5. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ГОСТом и
обязательными требованиями, предъявляемыми к качеству поставляемой продукции. С каждым комплектом
продукции поставляется паспорт (сертификат качества).
3.6. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
3.7. Грузоотправителем по договору может быть как Поставщик, так и третьи лица.
4. Обязательства сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Продукция, которую Поставщик обязан передать Покупателю, должна соответствовать требованиям,
предусмотренным п.3.6 настоящего Договора и в момент передачи Покупателю должна быть пригодной для целей,
для которых данная продукция закупается. Срок гарантии на поставляемую продукцию не менее 12 (двенадцати)
календарных месяцев с момента подписания Покупателем товарной накладной, если иное не предусмотрено
технической документацией.
4.1.3. При исполнении договора Поставщик не позднее дня, следующего за днем заключения (подписания
последней из сторон) договора с каждым соответствующим субподрядчиком/соисполнителем 1-го уровня, обязан
предоставить Покупателю справку обо всех договорах, заключенных в рамках исполнения настоящего Договора с
субподрядчиками/соисполнителями 1-го уровня, являющимися субъектами МСП, составленную по форме
приложения № 2 к Договору.
В случае каких-либо изменений указанных сведений Поставщик обязан предоставить соответствующую
информацию не позднее 1 (одного) календарного дня после таких изменений.
В случае не предоставления (несвоевременного предоставления или предоставления неполной или
недостоверной) информации и изменений к ней, Покупатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и
(или) требовать уплаты штрафа в размере 1% от стоимости договора (но не менее 7 000 рублей) за каждый случай
нарушения.
4.1.4. Поставщик по согласованию с Покупателем может привлекать третьи лица для выполнения обязательств
по договору.
4.1.5. Подтвердить транспортные расходы предоставлением транспортных документов.
4.2. Покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3. Поставщик по согласованию с Покупателем имеет право на досрочную поставку продукции.
4.4. Стороны обязуются соблюдать условия «Антикоррупционной оговорки», изложенные в Приложении
№3 к настоящему договору.
5. Порядок приемки продукции.
5.1. Продукция принимается в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР
от 25.04.1966 №П-7) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6) в их
последних редакциях, в части не урегулированной данным договором и не противоречащей действующему
законодательству.
5.2. Моментом (датой) исполнения Поставщиком обязательства по поставке продукции, а равно моментом
перехода права собственности, риска случайной гибели или случайного повреждения на поставляемую по настоящему
договору продукцию, является момент получения продукции Покупателем на склад от Поставщика.
5.3. Некачественная (некомплектная) продукция считается не поставленной.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору, стороны несут
ответственность по настоящему договору.
6.2. В случае несвоевременной или неполной поставки продукции по Спецификации Поставщик выплачивает
Покупателю неустойку в размере 0,2% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки. В
случае нарушения поставщиком обязательств по поставке товара на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет
право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При
этом Заказчик также вправе возвратить поставщику имущество, раннее принятые по договору, и потребовать возврата
денежных средств.
6.3. В случае нарушения сроков оплаты поставленной продукции по Спецификации Поставщик в праве
потребовать уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,02% от несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.
Ответственность Заказчика является окончательной, иные штрафные санкции, в том числе законная неустойка, к
Заказчику не применяется.
6.4. Уплата любых неустоек, штрафов пеней, процентов, предусмотренных законодательством, и/или настоящим
договором за нарушение обязательств не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы.
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев,
настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой
Стороне.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его выполнения, нарушения, прекращения или действительности разрешаются сторонами в претензионном порядке.
Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения.
8.2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту
нахождения истца.
9. Особые условия.
9.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Поставщик обязан предоставить
Покупателю информацию (по форме, установленной Покупателем) в отношении всей цепочки собственников
(учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими
документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или)
исполнительных органах контрагента, Поставщик обязан предоставить соответствующую информацию не позднее 5
(пяти) календарных дней после таких изменений. Не предоставление Поставщиком указанной информации, а также ее
изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной
информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Покупателя от настоящего договора. В
этом случае договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком соответствующего уведомления
Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении.
9.2. Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации, включая
содержащиеся в ней персональные данные, путем предоставления ее в органы государственной власти и
предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным
органам. Поставщик, предоставляя Покупателю информацию, обязуется выполнить все требования законодательства
о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных
данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).
Информация, содержащая персональные данные физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
9.3. Уступка прав, принадлежащих поставщику на основании договора, допускается только с предварительного
согласия Заказчика.
10. Прочие условия.
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
10.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует по 31 декабря 2015 года.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, банковских реквизитов, системы
налогообложения она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. Заключение
дополнительного соглашения при этом не обязательно. Иные изменения требуют оформления дополнительного
соглашения.
10.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.5. Документы, переданные при совершении сделки, с использованием факсимильной связи признаются
сторонами, как имеющие юридическую силу при условии последующего направления в разумный срок подлинных
документов в подтверждение копии.
11. Местонахождение и банковские реквизиты сторон.
Покупатель
Поставщик
Акционерное общество «Дальневосточная
генерирующая компания» (АО «ДГК»)
Адрес:680000,
Россия,
г.
Хабаровск,
ул.
Фрунзе,49
ИНН 1434031363 КПП 272102001
р/с
40702810270000008818
в
Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России» г.
Хабаровск
к/с 30101810600000000608
БИК 040813608
Грузополучатель:
Филиал
«Хабаровская
генерация» - 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова 65
КПП 272102001
Директор
генерация»
филиала
«Хабаровская
АО «ДГК»
__________________________В.С. Лариков
Приложение №2
к договору №__________ от____________
Справка о заключенных договорах Подрядчика (Исполнителя, Поставщика)
по договору с субподрядчиками/соисполнителями 1-го уровня, являющимися субъектами малого
и среднего предпринимательства
(ФОРМА)
г. ______________
«___» ____________ 201__
__________________________________[наименование
Юридического/Физического
____________[Идентификационный
номер
налогоплательщика]
в
лице
лица],
_______________________,
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/
Исполнитель], в рамках Договора на _________[предмет договора] _______[№ договора] от _________[дата
договора] уведомляет о привлечении [отсутствии] субподрядчиков/соисполнителей и сообщает следующую
информацию по заключённым с ними субподрядным договорам:
Таблица-1. Сведения о субподрядчиках/соисполнителях 1-го уровня и заключённых с ними
договорах:
Субподрядчики
№
п/п
№1
№2
…
1. Информация о субподрядчике
1
Физическое или Юридическое лицо (ФЛ/ЮЛ)
.1.
1
Резидент РФ (Да/Нет)
.2.
1
Статус субподрядчика в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
.3.
Является субъектом малого предпринимательства
Является субъектом среднего предпринимательства
Не
является
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
1
Субподрядчик
должен
привлечь
исполнению
договора субподрядчиков из числа субъектов МСП (Да/Нет)
.4.
1
Субподрядчик состоит на учёте в налоговых органах РФ
(Да/Нет)
.5.
1
Полное наименование
.6.
1
.7.
к
Сокращённое наименование
1
Фирменное наименование
.8.
1
ОКОПФ
.9.
1
ИНН
.10.
1
КПП
.11.
1
Дата постановки на учёт
.12.
1
ОКПО
.13.
Адрес местонахождения
1
Страна
.14.
1
Почтовый индекс
.15.
1
Субъект РФ
.16.
1
ОКТМО
.17.
1
Район
.18.
1
Город
.19.
1
Населённый пункт
.20.
1
Улица
.21.
1
Номер дома(владения)
.22.
1
Корпус(строение)
.23.
1
Офис (квартира)
.24.
1
Адрес электронной почты
.25.
1
.26.
Контактный телефон
2. Информация о договоре с субподрядчиком
2
Номер договора с субподрядчиком
.1.
Дата подписания договора с субподрядчиком
2
(дата
подписания последней из сторон)
.2.
2
Предмет договора
.3.
2
Цена договора (без НДС)
.4.
Цена договора (с НДС)
2
Валюта (по ОКВ)
.5.
Курс иностранной валюты по отношению к рублю на
2 дату
заключения
договора
(заполняется
только
при
заключении договора не в Российских рублях)
.6.
2
Срок исполнения договора (с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг)
.7.
2
Наименование товаров, работ, услуг
.8.
2
Классификация товара по ОКДП
.9.
2
Классификация товара по ОКПД
.10.
2
Количество (объем) товаров, работ, услуг
.11.
2
Единица измерения (по ОКЕИ)
.12.
Невозможно определить количество (объём)
2
.13.
Страна
происхождения
товара
/
регистрации
производителя товара (по ОКСМ)
Обязуюсь в случае изменения каких-либо данных о субподрядчике(ах)/соисполнителе(ях) 1-го уровня (и
заключённым с ними субподрядным договорам) по данному договору предоставить соответствующую
информацию в формате настоящей справки не позднее 1 (одного) календарного дня после таких изменений.
__________________________________ [должность, фамилия, имя, отчество подписавшего]
__________________________________ [наименование Юридического/Физического лица]
_______________ / _______________ /[подпись /расшифровка]
«___»_________20___ г. [дата составления справки]
м.п. (при наличии)
Приложение №3
к договору №__________ от____________
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
Статья 1.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
Статья 2.
В случае если Покупатель в ходе исполнения настоящего договора склоняет Поставщика к
осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а так же
действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Поставщик обязан
направить об этом соответствующее обращение на «Линию доверия» посредством:
1.Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете:
http://www.rao-esv.ru/fraud
2. Электронной почты на адрес: fraud@rao-esv.ru
3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7 (495) 287-67-05 (круглосуточно).
Статья 3.
В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 действий и/или
неполучения другой Стороной в установленных срок подтверждения, что нарушения не произошло/не
произойдет, или неисполнения действий, предусмотренных в Статье 2, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещение реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
АО «ДГК»
Филиал «Хабаровская генерация»
______________/_______________
______________/______________
Приложение № 3 – Отборочные критерии оценки
Предложений Участников запроса предложений.
12.
Таблица с отборочными критериями и направлениями оценки предложений 7
Наименование конкурентной закупочной процедуры:
Поставка : Лот №1 Электротехнические приборы.
Лот №2 Расходомер.
Номер
критерия
Наименование отборочного критерия
Номер
пункта
документ
ации о
закупке
Напра
вления
оценки
предло
жений
Правильность оформления предложений участников закупки (в т.ч.
наличие документов)
Состав предложения участника закупки
2.4
Орг
3.
Соответствие представленной заявки/предложения участника требованиям ЗД в части
требуемых документов и правильности их оформления (в т.ч. наличие должных
печатей, подписей, формы заверения).
Письмо о подаче оферты, соответствие срока действия предложения требованиям
документации о закупке.
Сводная таблица стоимости работ/ оказания услуг/ поставляемой продукции.
2.4
Орг
4.
Технико-коммерческое предложение.
2.4
Орг
5.
Соответствие предложения требованиям документации о закупке к языку предложения.
2.4
Орг
6.
Соответствие предложения требованиям документации о закупке к валюте
предложения.
Наличие должных полномочий лица, подписавшего предложение
2.4
Орг
2.4
Юр
2.5.4
Юр
2.5.4
Юр
1.
2.
7.
2.4
Орг
Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям
документации о закупке, а именно:
8.
Заверенная участником копия Устава в действующей редакции.
9.
Заверенные Участником копии документов, подтверждающих полномочия
единоличного исполнительного органа Участника или Управляющей компании
(протоколы об избрании единоличного исполнительного органа или о передаче
полномочий Управляющей компании).
Если заявка подписывается по доверенности - оригинал или нотариально заверенная
копия доверенности и вышеуказанные документы, указанные в п.9 настоящего РЭО на
лицо, выдавшее доверенность по установленной в документации о закупке форме.
10.
2.5.4
Юр
Индивидуальные экспертные заключения формируются экспертом только по тем критериям, напротив
которых стоит его направление
7
стр. 16 из 118
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Обладание Участником необходимой гражданской правоспособностью для
заключения и исполнения Договора в соответствии с условиями документации о
закупке – представить Заверенную нотариусом копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)
(или оригинал), выданную не позднее 1 (одного) месяца до даты окончания подачи
заявок на участие в закупке.
Заверенные Участником копии действующих лицензий и других разрешительных
документов (СРО) в соответствии с действующим законодательством на виды
деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями,
описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть
разрешения, в соответствии с требованиями документации о закупке
Заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со
стороны установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки,
оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае если сделка
согласно законодательству не является для Участника крупной) – справку,
фиксирующую основания неприменения к заключаемой сделке вышеуказанных
требований (при этом в справке должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами,
цена и предмет сделки)
Заверенный Участником документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со
стороны установленного законодательством РФ органа о заключении сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, оформленный в соответствии с
законодательством РФ, или (в случае если сделка согласно законодательству не
является для Участника сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность) –
справку, фиксирующую основания неприменения к заключаемой сделке
вышеуказанных требований (при этом в справке должны быть указаны лица,
являющиеся ее сторонами, цена и предмет сделки).
Конверт о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Документы, подтверждающие принадлежность Участника субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями документации о закупке
Юр
2.5.4
2.5.4
Тех
2.5.4
Юр
2.5.4
Юр
2.5.4
Орг
2.5.4
Орг
2.5.2
Орг
2.5.2
Орг
2.5.2
Орг
2.5.3
Орг
2.5.3
Орг
2.5.4
Орг
Документы,
подтверждающие
соответствие
Коллективного
участника (при наличии) требованиям документации о закупке, а
именно:
17.
18.
19.
Нотариально заверенная копия соглашения между организациями, составляющими
коллективного участника
Сведения о распределении объемов работ/поставок/услуг между организациями,
составляющими коллективного участника
Сведения, подтверждающие соответствие каждого коллективного участника
установленным требованиям документации о закупке.
Документы,
подтверждающие
соответствие
Генеральных
подрядчиков (при наличии) требованиям документации о закупке, а
именно:
20.
21.
22.
Письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной
форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с
указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения
работ/поставок/услуг.
Сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным
требованиям документации о закупке.
Сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками по установленной в документации о закупке форме.
Соответствие технических предложений требованиям Заказчика
23.
Обязательные требования к составу и объему работ - соответствие объёмов работ
(услуг), технологии производства работ, предложенных Участником в техническом
предложении/сметной документации, указанным в Технических требованиях
Заказчика.
-2.5
Тех
24.
Обязательные требования к составу и характеристикам оборудования и материалов
(соответствие номенклатуры и количества материалов (оборудования), предложенных
Участником в техническом предложении/сметной документации, указанным в
Технических требованиях Заказчика).
25.
Обязательные требования к срокам и этапам реализации работ/поставок/услуг,
соответствие Графика производства работ.
Соответствие и приемлемость предлагаемой продукции и технологии выполнения
работ требованиям Заказчика.
Соответствие требованиям к гарантии на результаты выполненных работ.
26.
27.
2.5
2.5
Тех
Тех
Тех
2.5
Тех
Соответствие Участников требованиям документации о закупке
28.
Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ, соответствующих
профилю лота по виду, сумме, объёму работ в соответствии с условиями документации
о закупке.
2.5
Тех
29.
Наличие у Участника квалифицированного персонала в соответствии с условиями
документации о закупке
2.5
Тех
30.
Наличие у Участника материально-технических ресурсов в соответствии с условиями
документации о закупке.
2.5
Тех
31.
Отсутствие сведений, указывающих на ненадежность Участника:
2.5
32.1
32.2
32.3
32.4
32.5
32.6
32.7
32.8
32.8.1
Отсутствие информации об участнике в разделе «Реестр недобросовестных
поставщиков», размещенном на Официальном сайте.
Участник закупки не должен являться банкротом или иметь признаки банкротства,
находиться в процессе ликвидации. Экономическая деятельность Участника закупки не
должна быть приостановлена.
Отсутствие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент
подведения ее итогов вступивших в законную силу и не обжалованных Участником
судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего
исполнения) Участником обязательств по договорам, в которых он выступает
поставщиком (подрядчиком, исполнителем и т.п.)
Участник закупки не должен являться аффилированным по отношению к одному и
более другим участникам, в соответствии с требованиями документации о закупке
(наличие аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации)
Отсутствие в представленных Участником данных недостоверных сведений
Оценка информации в отношении всей цепочки собственников участников (в том
числе конечных бенефициаров)
Отсутствие кризисного финансового состояния участника по результатам оценки
финансово-экономической устойчивости участника, произведенной в соответствии с
требованиями документации о закупке (финансовое состояние более 0,45 баллов в
соответствии с разделом 6 Методики оценки деловой репутации и финансового
состояния участников закупочных процедур).
Наличие не более 4 (четырех) ограничивающих факторов:
Наличие за предшествующие дате вскрытия конвертов 12 месяцев и на момент
подведения ее итогов 3х и более вступивших в законную силу и не обжалованных
Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Участником обязательств по договорам, в которых он
выступает покупателем, заказчиком и т.п.
Наличие исполнительных производств в отношении участника на сайте Федеральной
службы судебных приставов (http://fssprus.ru);
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Юр
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Юр
2.5
Бзп
32.8.2
32.8.3
32.8.4
32.8.5
Наличие просроченной задолженности в бюджет и/или внебюджетные фонды в
размере, превышающем 1/12 от выручки участника за последний отчетный год
(справка ИФНС);
Массовый адрес регистрации участника на сайте Федеральной налоговой службы
(http://www.nalog.ru);
Наличие открытых счетов только в «мелких» банках или использование таких счетов
для расчетов по планируемым договорам с заказчиком (к мелким относятся банки, не
входящие в рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 на сайте: http://www.finmarket.ru);
Неустойчивое финансовое состояние
по результатам оценки финансовоэкономической устойчивости участника (финансовое состояние от 0,45 до 0,9 баллов
в соответствии с разделом 6 Методики оценки деловой репутации и финансового
состояния участников закупочных процедур).
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Бзп
2.5
Бзп
--
--
Соответствие предлагаемых договорных условий требованиям
документации о закупке по результатам оценки протокола
разногласий
32.
33.
Наличие в протоколе разногласий (либо в иных материалах, входящих в состав
предложения участника закупки), противоречий (несоответствия) в части
договорных условий:
Существенным условиям Договора, отступление от которых, согласно утвержденной
документации о закупке, при проведении закупки не допускается.
Иные правовые риски заказчика/заказчиков закупки, связанные с Закупкой
Тех,
Юр
Юр
Приложение № 4 - Порядок оценки и сопоставления
Предложений участников
13.
13.1.1.1
Цена договора;
13.1.1.2
Неценовые критерии:
Перечень критериев для оценки и определения победителя
1.
Предпочтительность организационно-технических предложений – 50%.
1.1. Предпочтительность предлагаемых технических и организационных решений – 30 %.
1.2. Предпочтительность объема поставки продукции – 30 %.
1.3. Предпочтительность предлагаемого графика поставки продукции – 25 %.
1.4. Предпочтительность иных организационных или технических решений, предложенных
Участником – 15 %.
2.
Вероятность должного исполнения контракта (надежность Участника) – 40%.
2.1. Общий опыт аналогичных поставок (срок существования компании, обороты за период
………. годы) – 30 %
2.2. Обеспеченность трудовыми ресурсами – 10 %.
2.3. Обеспеченность материально-техническими ресурсами – 10 %.
2.4. Обеспеченность финансовыми ресурсами – 10 %.
2.5. Деловая репутация Участника закупки/конкурса (с учетом отзывов предыдущих
заказчиков и клиентов; отзывов финансовых организаций; итогов участия в судебных
разбирательствах) – 20 %.
2.6. Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию – 20 %.
3.
Условия оплаты – 10%.
13.1.1.3 В рамках каждого из неценовых критериев,Организатор запроса предложений вправе
выделять подкритерии, по которым непосредственно будет проводиться оценка.
13.1.1.4 Оценка по неценовым критериям (или подкритериям), осуществляется в баллах по шкале:
3
4
5
«Приемлемо, удовлетворительно» - предложение Участника
полностью соответствует требованиям Закупочной
документации Заказчика, а также объявленным целям и
интересам Заказчика
«Хорошо» - предложение Участника полностью соответствует
требованиям Закупочной документации Заказчика, а также
объявленным целям и интересам Заказчика и превосходят
изложенные в Закупочной документации требования
«Отлично» - соответствие реально достижимому
максимальному уровню предложения по данному критерию,
13.1.1.5
лучшей мировой практике в данной предметной области
Затем оценки по неценовым критериям,сводятся в единую оценку итоговой неценовой
предпочтительности путем взвешенного суммирования (суммирования оценок в
баллах, умноженных на соответствующий весовой коэффициент).
13.1.1.6
Результаты предварительного ранжирования (по соотношению ценового критерия и
итоговой неценовой предпочтительности) учитываются при проведении переторжки
(если будет принято решение о ее проведении), на которую обязательно приглашаются
лица, занявшие места с первого по четвертое. При формировании коммерческой части
Предложения участники запроса предложений должны учитывать, что Предложения с
изначально (в расчете на переторжку) завышенными ценами могут не попасть в
верхние места предварительной ранжировки и, следовательно, в переторжке не
участвовать.
10. Приложение №5
конечных)»
«Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
5.16.Справка Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)»
5.16.1.Форма справки Участника «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных)»
начало формы
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)
Серия и
номер
№ п/п
Фамилия, документа,у
Иные
Предме Цена
Наименова Код
Имя, достоверяю № и
Срок существе
ИНН ОГРН
т
(млн.ру
ние
ОКВЭД Отчество
щего
дата
дейс нные
договор б)
краткое
руководи личность
твия условия
а
теля руководител
я
Информация о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе, конечных)
Серия и
Информаци
номер
яо
документа, Руководите подтвержда
Адрес удостоверяю
ль /
ющих
Наимен
№
ИНН ОГРН
регистрац
щего
участник / документах
ование /
ии
личность акционер / (наименован
ФИО
(для
бенефициа
ие,
физического
р
реквизиты и
лица)
т.д.)
подпись,
МП
стр. 22 из 118
ФИО
подписавшего,
должность
* Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах является условными и указаны в качестве примера заполнения формы
Приложение № 1
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Перечень подтверждающих документов
Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 1
1.
месяц, до даты вскрытия конвертов, а также:
1.1. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
- список владельцев ценных бумаг;
- список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
- ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
1.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной
ответственностью:
- договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании;
- решение (протокол) о приеме новых участников;
- устав.
1.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных
организаций (объединений):
- договор об учреждении или положение;
- решение о создании.
1.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда:
- документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда;
- решение о создании.
1.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
- решение и договор о создании.
1.6. для иных организационно - правовых форм юридических лиц - документы,
предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также
документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или
вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность
юридического лица.
2. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством
иностранных государств:
стр. 24 из 118
- выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
- предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах,
способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
3. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе
учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных
держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие
основанием прав таких лиц.
4. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации –
оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по форме
Приложения № 2 к справке Участника о цепочке собственников, включая бенефициаров (в
том числе конечных).
Приложение № 2
К справке Участника о цепочке
собственников, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
Согласие на передачу
персональных и иных охраняемых законом данных
Я,
__________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(дата, месяц, год и место рождения)
__________________________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))
____________________________________________________________________,
(основной документ, удостоверяющий личность, с указанием серии, номера, даты выдачи,
выдавшего органа, кода подразделения)
____________________________________________________________________,
(зарегистрированный по адресу)
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу
Акционерным обществом «акционерное общество «Дальневосточная генерирующая
компания» (сокращенное наименование: АО «ДГК», место нахождения: 680000, Россия,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.49 в Министерство энергетики Российской
Федерации (адрес: 107996, город Москва, ГСП-6, улица Щепкина, дом 42) следующих своих
данных персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер и серия
основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, сведения об ИНН);
иных охраняемых законом данных: ___________________________________.
(указать каких)
На сведения о персональных и иных охраняемых законом данных, поступивших в
Министерство энергетики Российской Федерации, распространяются:
запрет на разглашение указанных сведений;
требования к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним;
ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение
таких сведений.
Доступ к персональным и иным охраняемым законом данных в органе, в который такие
данные поступили от Минэнерго России, имеют должностные лица, определяемые
руководителем этого органа и обеспечивающие сохранность указанных сведений.
Настоящее согласие действует в течение 1 (одного) года с даты его подписания.
_____________________
(дата)
_____________________
(подпись)