МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку товаров для муниципальных нужд Белоярского района
г.Белоярский
«_____»_________________200__г.
Администрация Белоярского района, именуемая в дальнейшем Муниципальный
заказчик (далее – Заказчик), от имени муниципального образования Белоярский район, в целях
обеспечения муниципальных нужд Белоярского района, в лице главы Белоярского района
Маненкова Сергея Петровича, действующего на основании устава Белоярского района, с одной
стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
________________________________,
действующего
на
основании______________________ , с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на основании ___________________________ от _____________ 2010 года
№ _________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА, СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в срок по 30 октября 2010 года шкаф
контроллера для котла КВГМ-20-150 SIMATIC S7-300 на центральную котельную, расположенная
по адресу: улица Центральная 27-а, город Белоярский Ханты - Мансийский автономный округ –
Югра Тюменская область, в количестве и ассортименте указанных в Спецификации (приложение
1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги, связанные с поставкой товаров
(далее - сопутствующие услуги):
1.2.1. Монтаж и подключение к котлу КВГМ-20-150 SIMATIC S7-300, вместо
существующего шкафа;
1.2.2. Проведение необходимых пуско-наладочных работ смонтированного оборудования,
пуск оборудования в работу.
1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном
Контрактом порядке, форме и размере.
1.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в реестре
муниципальных контрактов и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Контракту.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг,
оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств
по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
2.2. Товар оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой Поставщика,
поданной в ходе размещения заказа.
2.3. Стоимость упаковки, сборочных (включая комплектацию фурнитурой для крепления),
установочных (навесных) с выравниванием товара на месте по горизонтали и вертикали,
погрузочно-разгрузочных, шеф-монтажных и пусконаладочных работ, транспортные расходы,
расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные составляющие цены
включены Поставщиком в цену поставляемого товара.
2.4. Цена Контракта составляет __________________________________________ руб., с
учетом всех расходов, указанных в пункте 2.3 Контракта.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества товаров и объема сопутствующих услуг и иных условий
исполнения Контракта.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика,
указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых
От Поставщика
1
_______________________
1
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет
Поставщик.
3.2. Оплата по Контракту производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских
дней после получения Заказчиком полностью всего количества поставляемого по настоящему
Контракту товара и сопутствующих услуг и подписания сторонами Акта приемки-передачи товара
(приложение 2) и предоставления исполнительно-технической документации, на основании
платежных документов, предоставленных Поставщиком, при условии, что товар поставлен и
сопутствующие услуги оказаны в согласованные сроки, установленные Контрактом, или досрочно
с согласия Заказчика.
3.3. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара
производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.
Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с
существенными нарушениями условий Контракта Заказчиком.
3.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара Заказчику
осуществляется в следующие сроки: с даты подписания Контракта по 30 октября 2010 года, по
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Белоярский
район, улица Центральная 27-а (центральная котельная).
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или
посредством факсимильной связи;
4.1.2. Передать товары Заказчику и оказать сопутствующие услуги в соответствии с
условиями настоящего Контракта;
4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением
транспорта третьих лиц за свой счет;
4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур
(не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки товара Заказчику), а также Акты
приема-передачи товара, подписанные Поставщиком.
4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 5 настоящего
Контракта
4.1.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные
документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.7. Устранять недостатки товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с
момента заявления о них Заказчиком (или заказчиками).
Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет
Поставщик.
4.1.8. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качествам
условиям настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты
товара, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующего требования
Заказчика и забрать товар, при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на
месте.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 5
настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества,
ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать
Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
4.2.2. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству,
утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.
От Поставщика
2
_______________________
2
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
5.2. По факту приемки товара и исполнения сопутствующих услуг, Заказчиком
составляется Акт приемки-передачи товаров, подписываемый уполномоченными на это лицами и
скрепленный печатями Сторон.
5.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему
Контракту считается факт передачи товара и исполнения сопутствующих услуг Поставщиком, что
подтверждается Актом приемки-передачи товара (без претензий).
Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания
Сторонами Акта приемки-передачи товара.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать стандартам упаковки,
импортного товара - международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмыизготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок, срок службы.
5.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
5.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.
5.9. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям,
установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов,
выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».
5.10. В случае привлечения Заказчиком к проведению экспертизы независимых экспертов,
срок экспертизы по настоящему Контракту не может превышать 30 (тридцати) дней.
5.11. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему
Контракту уполномоченные лица Заказчика составляют мотивированное заключение об
исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара.
Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт
приемки-передачи товара по настоящему Контракту. На основании заключения уполномоченных
лиц Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки-передачи товара
по настоящему Контракту или мотивированный отказ от его подписания.
5.12. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта
приемки-передачи товара по Контракту Поставщик обязан подписать со своей стороны акт
приемки-передачи товара по Контракту и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае
получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки-передачи товара по
Контракту Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок,
указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней
с момента его получения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов,
обязательных для данного вида товара, и иные документы подтверждающие качество товара,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям СНиП, ГОСТ, иным нормативным документам и настоящему Контракту.
Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.3. На поставляемый товар и сопутствующие услуги Поставщик дает гарантию качества в
соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок на
поставляемый товар и сопутствующие услуги составляет 3 (три) года.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона
(сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке
поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом на место
От Поставщика
3
_______________________
3
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
установки оборудования в течение 24 часов с момента поступления заявки. В случае
невозможности произвести ремонт в указанный срок, Заказчику представляется функционально
аналогичное оборудование на время ремонта.
Товар ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить на товар надлежащего
качества в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длиться
более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
неисполненного обязательства.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер
такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Заказчик вправе взыскать убытки, причиненные не исполнением или ненадлежащим
исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в полной сумме сверх
неустойки.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
9.1. Изменение и
расторжение Контракта
возможны
исключительно
по
соглашению Сторон.
9.2. По требованию одной из Сторон Контракт может быть изменен или расторгнут по
решению суда только:
9.2.1 при существенном нарушении Контракта другой стороной;
9.2.2 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
От Поставщика
4
_______________________
4
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
Федерации.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем
переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из
сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех
претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются
Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
10.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется
законодательство Российской Федерации.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме.
11.2. Поставщик не вправе передавать свои обязанности по настоящему Контракту,
полностью или частично, другому лицу.
11.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия
привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои
собственные.
11.4. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
11.5. Стороны признают юридическую силу за Контрактом и всеми документами,
связанными с заключением и исполнением настоящего Контракта, направленными посредством
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, факсимильной, электронной или иной связи.
11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: Администрация Белоярского района, 628161 Тюменская область, город
Белоярский, ул. Центральная дом 9, телефон 8 (34670) 2-14-90, факс 2-18-73
ИНН 8611004042, КПП 861101001, р/сч 40204810000000000038 ОФК Белоярский (Комитет по
финансам, Администрация) РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000, ОКОНХ 97610, ОКПО 03528457, ОКВЭД 75.11.31
ПОСТАВЩИК:
От Поставщика:
От Заказчика:
__________________ С.П.Маненков
«____» ___________20 года
____________
«___» ________20 года
От Поставщика
5
_______________________
5
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
Приложение 1
к муниципальному контракту
№ ___________ от « ___» _______2010 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ
И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
Наименование
товара
Ед.изм.
Поставка шкафа
контроллера для
котла КВГМ-20150 SIMATIC S7300
шт
Цена за
ед. в руб.
(с
учетом
НДС)
НДС в
руб.
Количество
Сумма в
руб.
(с
учетом
НДС)
Сумма
НДС в
руб.
1
Технические характеристики
SIMATIC S7-300, CPU 315-2DP, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССОР: RAM 128 КБАЙТ; ЗАГР.
ПАМЯТЬ В ВИДЕ ММC; MPI + PROFIBUS-DP, ВЕДУЩЕЕ/ ВЕДОМОЕ УСТРОЙСТВО, ДО 12
МБИТ/С; ПИТАНИЕ =24В. ММC ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНОУСТРОЙСТВО, ДО 12
МБИТ/С; ПИТАНИЕ =24В. ММC
SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
SIMATIC DP, СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFIBUS, ДО 12 МБИТ/С, ОТВОД
КАБЕЛЯ ПОД УГЛОМ 90 ГРАДУСОВ, 15.8 X 54 X 34 MM, С ВСТРОЕННЫМ
ТЕРМИНАЛЬНЫМ РЕЗИСТОРОМ, С ФУНКЦИЯМИ РАЗДЕЛЕНИЯ, С ГНЕЗДОМ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММАТОРА
SIMATIC S7-300, PS 307, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230В; ВЫХОД: =24В/5A. В
КОМПЛЕКТЕ С ИЗОЛИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СКОБОЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПРОЦЕССОРУ ИЛИ ИНТЕРФЕЙСНОМУ МОДУЛЮ
SIMATIC S7-300, ПРОФИЛЬНАЯ ШИНА ДЛИНОЙ 480MM
SIMATIC S7-300, SM 321, МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ:
ОПТОЭЛЕКТРОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВХОДА =24В
(1 X 32 ВХОДА). 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ:
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 32 ВЫХОДА
=24В/0.5A, СУММАРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ТОК 8А. 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ
SIMATIC S7-300, SM 322, МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ:
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 16 ВЫХОДОВ
=24В/0.5A, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ. 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
SIMATIC S7-300, SM 331, МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ: ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ЦЕПЕЙ, 8 ВХОДОВ U/ I/ R/ PT100/ NI100/ NI1000/
LG-NI1000, 13 БИТ, 66МС. 40-ПО ЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ I/ U/ R/ PT100,
13 Б
SIMATIC S7-300, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
SIMATIC S7-300, 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ
От Поставщика
6
_______________________
6
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
SITOP MODULAR 10, СТАБИЛИЗИР. БЛОК ПИТАНИЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ:
ГАЛЬВАН. РАЗД. ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ; 1- ИЛИ 2-ФАЗНОЕ ВХОДНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ ~85 … 137/ 170 … 550 В, 47 … 63 ГЦ; ВЫХОД =24 В/ 10 A; ЗАЩИТА
НАГРУЗКИ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖ. И КЗ; РЕГ. УРОВЕНЬ ВЫХОД. Н
SIMATIC, СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА TP 177A, STN-ДИСПЛЕЙ ДИАГОНАЛЬЮ 5.7"
(ГРАДАЦИИ ГОЛУБОГО), MPI-/PROFIBUS ИНТЕРФЕЙС, НАСТРАИВАЕТСЯ В СРЕДЕ
WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT С СООТВ. HSP И БОЛЕЕ НОВЫМИ; СОДЕРЖИТ ПО С
ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫХ КОДОМ.
SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS С
ОСЕВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ, ДЛЯ ПРОМ. ПК, SIMATIC OP, OLM, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ:
12 МБИТ/С, ОКОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С РАЗДЕЛИИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ,
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
SIMATIC NET, СТАНДАРТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ PROFIBUS КАБЕЛЬ, 2-ЖИЛЬНЫЙ BUS
L2/FIP 1x2x0,64, ПОСТАВКА ПО МЕТРАЖУ ОТРЕЗКАМИ ДЛИНОЙ 20 ... 1000 M
WINCC FLEXIBLE 2008 RUNTIME 512 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО,
ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА CD, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА
USB-НАКОПИТЕЛЕ, РАБОТА ПОД ОС XPPROF/ VISTA BUSINESS/VISTA ULTIMATE
SIMATIC NET, PB, КОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА CP 5621 PCI EXPRESS X1-CARD (32
БИТ); ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ PG ИЛИ PC С ШИНОЙ PCI EXPRESS К PROFIBUS ИЛИ MPI;
OS: 32 БИТНЫЕ WINDOWS XP PROFESSIONAL; 2003 SERVER; WINDOWS VISTA
ULTIMATE/BUSINESS
SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180, ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ PROFIBUS С
ОСЕВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ, ДЛЯ ПРОМ. ПК, SIMATIC OP, OLM, СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ:
12 МБИТ/С, ОКОНЕЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ С РАЗДЕЛИИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ,
ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС
Наименование
сопутствующей
услуги
Ед.изм.
Монтаж и
подключение шкафа
контроллера к котлу
КВГМ-20-150
SIMATIC S7-300,
проведение
необходимых пусконаладочных работ
смонтированного
оборудования, пуск
оборудования в
работу
Итого:
шт
Цена за
ед. в руб.
(с
учетом
НДС)
НДС в
руб.
Количество
Сумма в
руб.
(с
учетом
НДС)
Сумма
НДС в
руб.
1
От Поставщика:
От Заказчика:
_________________
«___» ________2010 г.
________________________
«____» ___________2010 г.
От Поставщика
7
_______________________
7
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________
Приложение 2
к муниципальному контракту
№ __________ от « ___» _______2010 г.
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г.Белоярский
«___»__________________2010 г.
Администрация Белоярского района, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице
главы Белоярского района Маненкова Сергея Петровича, действующего на основании
устава Белоярского района, с одной стороны, и ____________________________________,
именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с муниципальным контрактом №___ от «___»___________2010 г.
Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих
услуг, а именно:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров и сопутствующих услуг соответствует (не
соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные обязательства по поставке товаров и оказанию сопутствующих
услуг согласно Контракту должны быть выполнены «__»___________________ 2010 г.,
фактически выполнены «__»___________________ 2010 г.
4. Недостатки товаров, сопутствующих услуг (выявлены, не выявлены)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Поставленные товары:
Сдал:
Принял:
От Поставщика:
От Муниципального заказчика:
_____________________
м.п
____________________
м.п.
От Поставщика
8
_______________________
8
От органа администрации, ответственного за
подготовку контракта
_________________________________