ДОГОВОР № ______________ г. Москва «____» ___________ 2015 Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем - Покупатель, в лице члена Правления, директора Департамента банковских и информационных технологий Русанова Сергея Георгиевича, действующего на основании доверенности от 27.10.2014 №2601, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем - Поставщик, в лице ______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора планшетные сканеры, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Оборудование). 1.2. Наименование, предельное количество и цена единицы Оборудования определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 1.3. Срок поставки Оборудования определен Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору). 1.4. Наименование (ассортимент) Оборудования, его количество и адрес доставки Оборудования указываются в заявке Покупателя, подготовленной по форме Приложения № 3 к настоящему Договору. 1.5. В комплект каждой единицы поставляемого Оборудования входит экземпляр программного обеспечения (установочные компоненты) (материальный носитель - диск), указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору, обеспечивающий работоспособность Оборудования. После подписания Сторонами товарной накладной Покупатель получает право собственности на соответствующий экземпляр программного обеспечения и право без разрешения правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения использовать программное обеспечение на условиях, предусмотренных статьей 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Предельная цена настоящего Договора составляет сумму __________ (_______________) долларов США, в том числе НДС – __________ (________________) долларов США. 2.2. Цена каждой единицы Оборудования определена в Спецификации к настоящему Договору. 2.3. Цена Оборудования включает стоимость экземпляра программного обеспечения, расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой по адресу, указанному Покупателем в заявке, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2.4. Цена за единицу Оборудования является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора. 2.5. Оплата стоимости Оборудования производится Покупателем на основании счета, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты его получения Покупателем, а также подписанной Сторонами товарной накладной. 2.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, в рублях Российской Федерации, по курсу Банка России на день оплаты Оборудования Покупателем. 2.7. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Страница 1 из 13 Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. 2.8. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость поставленного Оборудования. 2.9. В случае поставки Оборудования по заявке отдельными частями, оплата Оборудования осуществляется только после поставки последней части, подлежащего поставке Оборудования по данной заявке. 3. Сроки и условия поставки 3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка Оборудования Покупателю осуществляется по адресам территориальных подразделений указанных в заявке на поставку, в сроки определенные Графиком поставки (Приложение №2 к настоящему Договору). 3.2. Поставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является предоставление Оборудования в распоряжение Покупателя и подписание Сторонами товарной накладной. 3.3. Стоимость доставки включена в стоимость Оборудования. 3.4. Все риски, связанные с доставкой Оборудования до места назначения, несет Поставщик. 3.5. Право собственности на Оборудование, риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной. 3.6. Сроки поставки Оборудования по настоящему Договору в полном объеме, необходимом Покупателю в соответствии с его заявками: Дата начала – ___.____.2015, Дата окончания – 31.12.2015. Конкретные сроки выполнения отдельных поставок на основании заявок Покупателя определяются в соответствии с п.3.1 настоящего раздела. Не заказанное Покупателем Оборудование не поставляется, а также не принимается и не оплачивается Покупателем. 4. Порядок приемки Оборудования 4.1. Приемка Оборудования по количеству и качеству производится по товарной накладной Поставщика, на основании полученной им заявки, оформленной по форме Приложения №3 к настоящему Договору. Заявки подаются Покупателем путем использования электронной или факсимильной связи. Поставщик подтверждает получение заявки в день её получения путем использования электронной или факсимильной связи. 4.2. Поставщик поставляет Оборудование Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. 4.3. Оборудование, поставляемое Поставщиком Покупателю, должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении №4 к настоящему Договору. 4.4. При исполнении настоящего Договора по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка Оборудования, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Оборудования, указанными в Приложении №4 к настоящему Договору. 4.4. Упаковка и маркировка Оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Оборудования - международным стандартам упаковки. 4.5. Маркировка Оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, гарантийный срок службы. 4.6. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Оборудования. 4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту назначения. 4.8. В день отгрузки Покупателю Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанных Поставщиком, в 2 (двух) Страница 2 из 13 экземплярах, обязательные для данного вида Оборудования, и иные документы, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.9. В случае поставки некачественного Оборудования Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заявления о них Покупателем либо возместить расходы Покупателя на устранение недостатков Оборудования. В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней заменить некачественное Оборудование Оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора. 4.10. В случае поставки некомплектного Оборудования Поставщик обязан доукомплектовать поставленное Оборудование в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заявления Покупателем такого требования. 4.11. По итогам приемки Оборудования при наличии документов, указанных в п. 4.8 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Оборудования, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов от Поставщика подписывает в 2 (двух) экземплярах и передает 1 (один) экземпляр товарной накладной Поставщику. 5. Права и обязанности Сторон 5.1. Покупатель вправе: 5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 настоящего Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. 5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Оборудования. 5.1.5. Для проверки соответствия качества поставляемого Оборудования привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 5.1.6. Выбрать не полное количество Оборудования, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору. 5.2. Покупатель обязан: 5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Оборудования условиям настоящего Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Оборудования и составления соответствующего акта. 5.3. Поставщик вправе: 5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.11 настоящего Договора Покупателем товарных накладных по настоящему Договору. 5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленное Оборудование в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 5.3.3. Запрашивать у Покупателя предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Оборудования в рамках настоящего Договора. 5.4. Поставщик обязан: 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Оборудование в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.4.2. Предоставить по запросу Покупателя декларацию о стране происхождения Оборудования или документы, подтверждающие, что Оборудование произведено на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено Страница 3 из 13 законодательством Российской Федерации, и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Оборудованием. 5.4.3. Представить по запросу Покупателя в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 5.4.4. Представить Покупателю сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре. 5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. 5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам. 5.5.4. Поставляемое Оборудование является новым, не находившимся в употреблении, ремонте, в том числе восстановлении, замене составных частей, в отношении Оборудования не осуществлялось восстановление потребительских свойств). 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Оборудования в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Оборудования, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Оборудования, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого Оборудования и требованиям настоящего Договора. 6.3. На поставляемое Оборудование Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Оборудования. 6.4. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование определяется в Технической характеристике (техническом задании) (Приложение №4 к настоящему Договору). 6.5. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Оборудования. 6.6. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать от Покупателя выплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) % от неуплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) % от указанной суммы. Страница 4 из 13 7.3. За нарушение сроков поставки Оборудования (просрочку доставки), указанных в Графике поставки настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,01 (ноль целых одной сотой) % от стоимости несвоевременно поставленного Оборудования за каждый день просрочки поставки. 7.4. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки Оборудования или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Покупателю излишне уплаченных денежных средств. 8. Порядок расторжения Договора 8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: - по инициативе Покупателя в случае отсутствия потребности в поставляемом Оборудовании путем направления Поставщику письменного уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора за _30_ (тридцать) дней до даты отказа; - по соглашению Сторон; - в судебном порядке. 8.2. Покупатель вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 8.2.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком. 8.2.2. В случае просрочки поставки Оборудования более чем на 10 (десять) рабочих дней; 8.2.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.2.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Оборудования, переданного Поставщиком. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, определяемыми в соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. 9.2. О наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы сторона, не исполняющая свои обязательства по настоящему Договору, письменно уведомляет другую сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления или прекращения. Факты, указанные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами. В противном случае сторона теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору. 9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе Страница 5 из 13 расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 10. Порядок урегулирования споров 10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 10.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 11. Срок действия, порядок изменения Договора 11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2015. включительно. 11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном объеме. 11.3. Изменение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 12. Прочие условия 12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу стороны, указанному в разделе 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными стороной в день их отправки. 12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: Приложение №1 «Спецификация поставляемого оборудования», Приложение №2 «График поставки», Приложение №3 «Форма заявки», Приложение №4 «Техническое задание». Страница 6 из 13 13. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон Поставщик Покупатель ВТБ 24 (ПАО) 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 ИНН: 7710353606 КПП: 775001001 БИК: 044525716 К/С: 30101810100000000716 в ОПЕРУ Москва Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий ______________________ С.Г. Русанов М.П. Страница 7 из 13 Приложение №1 к Договору от «___» _____________ 2015г. №_____________ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ № Наименование п/п 1 Планшетный сканер Поставщик Количество, шт Цена за единицу, долларов США с НДС Сумма, долларов США с НДС Не более 3 000 Покупатель ВТБ 24 (ПАО) Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий ______________________ С.Г. Русанов М.П. Страница 8 из 13 Приложение №2 к Договору от «___» _____________ 2015г. №_____________ ГРАФИК ПОСТАВКИ Регион г. Москва и Московская область Центральный Южный Приволжский Северо-Западный Северо-Кавказский регион Уральский Сибирский Дальневосточный Поставщик Срок поставки Не более 3 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 7 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 7 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 7 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 7 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 10 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 10 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 15 рабочих дней с даты подачи заявки Не более 20 рабочих дней с даты подачи заявки Покупатель ВТБ 24 (ПАО) Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий ______________________ С.Г. Русанов М.П. Страница 9 из 13 Приложение №3 к Договору №_____________ от «___» _____________ 2015г. ФОРМА Заявка №_____ от « » _______________201_ г. к Договору от «__» ______ 20__ г. №___ № п/п Код ТП Наименование Оборудования Ед. изм. Колво Цена за единицу, долларов США Общая стоимость за единицу, долларов США Адрес поставк и 1 2 Поставщик Покупатель __________________ __________________ Поставщик Покупатель ВТБ 24 (ПАО) Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий ______________________ С.Г. Русанов М.П. Страница 10 из 13 Приложение №4 к Договору от «___» _____________ 2015г. №_____________ Техническое задание 1. Технические характеристики Оборудования: Наименование Технические характеристики товара Планшетный цветной Обязательное требование настольный сканер Сканирующий элемент Требуется CIS Источник цвета Требуется 3-цветные (RGB) светодиоды Не менее 4800x4800 т./д. показатель максимального аппаратного разрешения, Оптическое разрешение измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473 Выбор разрешения Не менее 25 - 19200 т./д. Интерфейс Требуется высокоскоростной USB Градация сканирования Требуется вход: 48 бит; выход: 48 или 24 бит (цвет) Градация сканирования Требуется вход: 16 бит; выход: 8 бит (оттенки серого) Максимальный размер Не более A4 / Letter [216 x 297 мм] документов Кнопки простого Не менее 5 кнопок (PDF, FINISH PDF, AUTO сканирования SCAN, COPY, E-MAIL) максимальная скорость при работе через высокоскоростной порт USB на ПК с ОС Windows Скорость сканирования не менее 2,2 мс на линию (300 т./д.), 33,2 мс на Планшетный (цвет) линию (4800 т./д.), без учета времени передачи сканер данных на компьютер. Скорость сканирования Не менее 2,2 мс на линию (300 т./д.), 11,1 мс на (оттенки серого) линию (4800 т./д.) Скорость сканирования Не менее 2,2 мс на линию (300 т./д.), 11,1 мс на (черно-белый) линию (4800 т./д.) Скорость сканирования Скорость сканирования цветных документов (A4, 300 точек на дюйм, измеряется согласно ISO/IEC 24735 Annex C и цвет) составляет не более 10 с Экземпляр программного обеспечения (установочные Требуется Scan Utility, Quick Menu, My Image компоненты, Garden обеспечивающие работоспособность Оборудования) Питание Обязательное требование через порт USB Не более 2,5 Вт через USB (в режиме работы) Потребляемая мощность Не более 1,4 Вт (в режиме ожидания) Не более 11 мВт (в отключенном режиме) Размеры Не более 250x365x39 мм Страница 11 из 13 Вес Не более 1,6 кг 2. Требования к Оборудованию, условия эксплуатации: Все оборудование сопровождается соответствующими сертификатами, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации: Сертификат Соответствия, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение, Сертификат Гигиены. Поставляемое оборудование соответствует действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении настоящего Договора. Оборудование, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. В заявке участник указывает конкретную торговую марку, модель, оборудования предлагаемую к поставке, код производителя, комплектацию и технические характеристики модели. Условия эксплуатации оборудования должны быть обычными для рабочих помещений. А именно: Характеристика Описание Температура хранения +10... +40 °С Влажность хранения 20 ... 80% Рабочая температура +10 ...+35 °С Рабочая влажность 35...80% Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации. В комплект поставляемого оборудования должны входить все необходимые кабели и монтажный материал для его подключения и эксплуатации. 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: Гарантийный срок Оборудования составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной. Если стандартный гарантийный срок, установленный производителем оборудования, превышает запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на оборудование устанавливается продолжительностью, указанной производителем. Гарантийное обслуживание осуществляет производитель. 4. Требования к послепродажному обслуживанию: Заявки на гарантийное обслуживание принимаются в фирменных и авторизованных сервисных центрах производителя оборудования. Сервисные центры производителя присутствуют не менее чем в 95 % областных, краевых и республиканских центрах присутствия банка. Поставщик Покупатель ВТБ 24 (ПАО) Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий ______________________ С.Г. Русанов Страница 12 из 13 М.П. Страница 13 из 13