Договор подряда № 5/04 - Спецстройсервис» при Спецстрое

Приложение № 3
к документации процедуры закупки
способом запроса котировок цен
(идентификационный номер процедуры № 35/4-7495)
Договор подряда №_______
г. Москва
«___» ___________ 2013 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при Федеральном
агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Ярцева Андрея Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании
________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
«Заказчик»
поручает,
а
«Исполнитель»
обязуется
в
соответствии
с настоящим Договором, выполнить работы по поставке, монтажу и настройке оборудования
организации видеоконференций Polycom (далее – «Оборудование») на Объекте «Заказчика» по
адресу: г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1 в объеме, сроки и стоимостью,
предусмотренными в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Наименование, технические характеристики, комплектность, количество, место
поставки, монтажа и настройки Оборудования, цена и общая стоимость Оборудования и работ по
монтажу и настройке Оборудования, являющимися предметом Договора, согласованы Сторонами
и приведены в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Исполнитель гарантирует, что Оборудование по качеству и комплектности
соответствует своему функциональному предназначению, технической документации,
требованиям производителя и имеет сертификат соответствия.
1.4. Настоящий Договор заключается по результатам процедуры закупки способом запроса
котировок цен (Протокол №____________ от ____________ ).
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора согласована Сторонами, указана в Спецификации
(Приложение № 1 к Договору) является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока
действия Договора.
В цене Договора учтено:
- стоимость оборудования (в том числе расходы по упаковке, доставке, погрузкеразгрузке);
- стоимость работ по установке, монтажу и настройке Оборудования (включая
инструменты и расходные материалы), а так же любые иные расходы Исполнителя, связанные с
исполнением своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Цена Договора составляет _____________ (_____________) рублей, в том числе НДС
18% - ___________ (______________________________) рублей _____копеек.
2.3. Заказчик производит оплату в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
подписания Акта выполненных работ и товарной накладной ТОРГ-12.
2.4. Оплата Товара в соответствии с п.п. 2.2., 2.3. Договора осуществляется в безналичной
форме путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика. При этом датой
оплаты (датой исполнения Покупателем денежных обязательств по настоящему Договору)
является дата списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя.
3. Срок выполнения работ
3.1. «Исполнитель» обязан организовать и выполнить Работы по настоящему Договору в
течение 56 (пятидесяти шести) календарных дней с даты подписания Договора, при условии
обеспечения «Заказчиком» готовности Объекта для проведения Работ.
4. Сдача-приемка работ
4.1. По окончании выполнения всех работ, предусмотренных в Приложении № 1 к
настоящему Договору Стороны оформляют Акт о приемке выполненных работ. После
оформления Акта выполненных работ Стороны подписывают товарную накладную ТОРГ-12.
4.2. «Заказчик» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке
выполненных работ обязан принять Работы и подписать Акт или предоставить мотивированный
отказ от приемки, в случае обнаружения фактов ненадлежащего качества выполнения работ или
иных недостатков в работе.
4.3. Об отказе принять Работы «Заказчик» делает соответствующую запись в Акте о
приемке выполненных работ и в срок до 3 (трех) рабочих дней направляет «Исполнителю» свои
письменные объяснения относительно причин отказа принять Работы «Исполнителя».
4.4. «Исполнитель» за свой счет обязан исправить каждый недостаток работ, который
приводит к неработоспособности Оборудования и противоречит существующим строительным
нормам и правилам.
4.5. Акт о приемке выполненных работ считается подписанным, а Работы принятыми
Заказчиком, если в течение 3 (трех) рабочих дней после его получения «Заказчик» не представил
«Исполнителю» мотивированную претензию о несоблюдении качества или объема работ.
4.5. Стороны договорились о том, что Акт о приемке выполненных работ, подписываемый
Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора, является документом,
подтверждающим приемку «Заказчиком» результата выполненных «Исполнителем» Работ по
настоящему Договору.
4.6. С даты подписания Акта о приемке выполненных работ и товарной накладной ТОРГ12, право собственности на Оборудование и риск случайной гибели результата выполненных
Работ переходит к «Заказчику».
5. Обязанности «Исполнителя»
5.1. «Исполнитель» обязан:
5.1.1. Поставить за свой счет и своими силами все Оборудование согласно перечню,
предусмотренному в Приложении № 1 к настоящему Договору, и инструменты, необходимые для
монтажных и пуско-наладочных работ.
5.1.2. Качественно и в сроки, предусмотренные Приложением № 1, выполнять монтажные
и пуско-наладочные работы.
5.1.3. Производить Работы с соблюдением требований техники безопасности, пожарной
безопасности, внутриобъектового режима, установленного на Объекте.
5.1.4. Шумные работы производить после 18.00 в рабочие дни или в выходные дни.
5.1.5. Выполнить в полном объеме все прочие свои обязательства, предусмотренные
другими статьями настоящего Договора.
6. Обязанности «Заказчика»
6.1 «Заказчик» обязан:
6.1.1. Обеспечить «Исполнителю» все необходимые условия для выполнения Работ по
настоящему Договору.
6.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ на Объект персонала и транспорта
«Исполнителя» для проведения работ.
6.1.3. Подготовить Объект к проведению Работ, в том числе согласовать с «Исполнителем»
график и время проведения Работ.
6.1.4. Выделить своего представителя для оперативного оказания организационной и
информационной поддержки «Исполнителю».
6.1.5. Предоставлять «Исполнителю» документацию и информацию, необходимую для
выполнения обязательств «Исполнителя» по настоящему Договору.
7.1.6. Предоставить возможность «Исполнителю» выполнять Работы на Объекте не менее 8
часов в день.
6.1.7. Немедленно информировать «Исполнителя» обо всех изменениях, которые могут
повлиять на выполнение Работ по настоящему договору.
6.1.8. Обеспечить «Исполнителя» помещением для хранения оборудования и материалов на
период проведения работ по настоящему Договору.
6.1.9. Производить оплату работ, оговоренных в настоящем Договоре. Платежи должны
осуществляться в те сроки и в том порядке, которые предписаны настоящим Договором.
6.1.10. Выполнить в полном объеме все прочие свои обязательства, предусмотренные
другими статьями настоящего Договора.
7. Риск гибели
7.1. Риск гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на место
проведения работ, лежит на той Стороне, по чьей вине произошло событие, повлекшее
повреждение указанных материалов и оборудования, в том числе, если гибель и/или повреждение
материалов и оборудования произошли в нерабочее время в сдаваемых под охрану помещениях.
8. Дополнительные работы
8.1. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору возникнет необходимость в
проведении дополнительных работ, «Исполнитель» обязан немедленно предупредить об этом
«Заказчика» и впредь до получения согласия «Заказчика» не выполнять работ, не
предусмотренных настоящим Договором, за исключением случаев, когда невыполнение таких
работ может привести к гибели всех или части произведенных работ. В таких случаях
«Исполнитель» обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала выполнения
дополнительных работ сообщить в письменном виде об этом «Заказчику».
8.2. При возникновении Дополнительных работ Стороны в недельный срок согласуют
стоимость Дополнительных работ, изменение общего срока выполнения работ (если это
необходимо), а также другие условия, связанные с выполнением Дополнительных работ, путем
подписания обеим сторонами Дополнительного соглашения.
9. Гарантии
9.1. Гарантийный срок на Оборудование и Работы по настоящему Договору и
Приложениям,
устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Течение
гарантийного срока начинается с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
т товарной накладной ТОРГ-12.
9.2. На оборудование, предоставленное «Заказчиком», гарантия не распространяется.
9.3. Если в период действия гарантии обнаружатся дефекты, явившиеся следствием
недобросовестной Работы «Исполнителя», или некачественных материалов и оборудования,
«Исполнитель» обязан в согласованный с «Заказчиком» срок и за свой счет устранить такие
дефекты.
10. Ответственность сторон
10.1. Стороны несут взаимно материальную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без
промедления устранить допущенные нарушения.
10.3. За неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, «Исполнитель»
выплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ в соответствии с
Приложением за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Договора по
настоящему Договору.
10.4. За неисполнение своих обязательств по своевременной оплате в соответствии с
условиями Договора, «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пеню в размере 0,1% от
задолженности в соответствии с Приложением № 1 за каждый день просрочки, но не более 10% от
общей стоимости работ по настоящему Договору.
10.5. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
10.6. Штрафы и неустойки не начисляются и не уплачиваются виновной Стороной до
предъявления письменного требования об их уплате другой Стороной. В случае письменного
признания претензии суммы штрафов и неустоек по настоящему Договору уплачиваются
виновной Стороной на основании счетов другой Стороны в течение 10 (десяти) банковских дней с
даты их получения виновной Стороной. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять)
рабочих дней с даты получения. Спорные вопросы по уплате штрафных санкций Стороны решают
в порядке, предусмотренном Статьей 12 настоящего Договора.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, полное неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства):
- стихийное бедствие;
- война, военные действия (с объявлением или без объявления войны), мобилизация,
вторжение и иные враждебные действия иностранных государств, в том числе установление
блокады или эмбарго;
- восстание, революция, мятеж, гражданская война, изменение политического строя
(режима);
- бунт, волнения или беспорядки, кроме тех, которые возникают исключительно среди
работников Подрядчика или Заказчика;
- действия третьих лиц, повлекшие за собой административные или судебные
разбирательства.
11.2. Сторона оказавшаяся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно в письменной форме, и не позднее 10 рабочих дней с момента наступления или
прекращения этих обстоятельств, уведомить об этом другую Сторону.
11.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 2-х (два)
месяцев, то «Заказчик» и «Исполнитель» встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять.
Если в течение последующего месяца Стороны не смогут договориться, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, регулируются
Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок
рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения
12.2. При не достижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде г. Москвы.
12.3. При возникновении споров между «Исполнителем» и «Заказчиком» по поводу
недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
12.4. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, за
исключением случаев, когда экспертизой установлена вина другой Стороны. В указанных случаях
расходы на экспертизу компенсируются виновной Стороной. В случае если экспертиза назначена
по соглашению между Сторонами, обе Стороны несут расходы на проведение экспертизы
поровну.
13. Уведомления
13.1. Все уведомления, необходимость в которых может возникнуть в процессе исполнения
настоящего Договора, должны быть сделаны в письменной форме.
13.2. Все уведомления направляются по почтовым адресам, указанным в настоящем
Договоре для каждой из Сторон.
14. Заключительные положения
14.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах,
относящихся к предмету совместной деятельности Сторон в рамках настоящего Договора, иначе
как с письменного согласия обеих Сторон.
14.2. Все предварительные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по
вопросам, изложенным в настоящем Договоре, имевшие место до вступления настоящего
Договора в силу, считаются недействительными с момента вступления настоящего Договора в
силу.
14.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации и действующим
законодательством Российской Федерации.
15. Расторжение договора
15.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
15.1.1. По взаимному согласию Сторон;
15.1.2. По требованию одной из сторон, по решению суда;
15.1.3. При принятии уполномоченными государственными или муниципальными органами
власти и управления, органами прокуратуры или судом решения об остановке Работ по
настоящему Договору;
15.2. По требованию «Заказчика», при условии представления «Исполнителю»
письменного уведомления, настоящий Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке в
следующих случаях:
15.2.1. Подачи «Исполнителем» заявление в суд о несостоятельности или вовлечения его в
процедуру банкротства иным образом;
15.2.2. Объявления «Исполнителем» о своей ликвидации;
15.2.3. Нарушения «Исполнителем» каким-либо иным образом условия настоящего
Договора, если такое нарушение будет продолжаться не менее 10 (десяти) рабочих дней после
получения письменного уведомления;
15.2.4. «Исполнитель» не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
15.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим Российским законодательством.
15.3. «Исполнитель» при условии представления «Заказчику» письменного уведомления,
по своему усмотрению вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке или приостановить выполнение работ, при этом сроки выполнения Работ продлеваются
на соразмерный период, и штрафные санкции за период приостановки «Исполнителю» не
начисляются, в следующих случаях:
15.3.1. «Заказчик» подаст заявление в суд о несостоятельности или иным образом будет
вовлечен в процедуру банкротства в отношении «Заказчика».
15.3.2. «Заказчик» объявит о своей ликвидации.
15.3.3. «Заказчик» каким-либо иным образом нарушит условия настоящего Договора и если
такое нарушение будет продолжаться не менее 10 (десяти) рабочих дней после получения
письменного уведомления.
15.3.4. В случае, если выполнение Работ по вине «Заказчика» будет приостановлено на
срок более 30 (тридцати) дней.
15.4. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным настоящей статьей Договора, инициатор расторжения направляет другой
стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора. Настоящий Договор
считается расторгнутым с момента получения стороной Уведомления о расторжении настоящего
Договора.
16. Срок действия настоящего Договора
16.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
16.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Спецстройсервис» при
Федеральном агентстве специального
строительства»
Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, д.6, стр.1
Почтовый
адрес:
119019,
г.
Москва,
Филипповский пер., д.13, стр. 1
ИНН 7706044549, КПП 774301001
р/с 40502810400040000011
в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва,
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
ОГРН 1025004058639
Тел./факс: +7 495 775 46 40
Начальник
________________________/____________/
МП
________________________/ Ярцев А.Н./
МП
Приложение №1
к договору подряда
№_____ от __________.2013г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
____________________ (краткое наименование), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
Федеральное государственное унитарное предприятие «Спецстройсервис» при
Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «Спецстройсервис» при
Спецстрое России»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника Ярцева Андрея
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны вместе именуемые
«Стороны», согласовали наименование, технические характеристики, комплектацию, количество,
место и сроки поставки, установки и наладки Оборудованиия, поставляемого в рамках Договора
купли-продажи № ____ от «__» __________ 2013 г.
1. Перечень оборудования:
№
п/п
1.
2.
Наименование Товара. Комплектация.
Технические характеристики.
Колво, ед.
Видеосистема для групповых видеозвонков
RealPresence Group 500-720p включает кодек
Group 500 HD, камеру EagleEye III, микрофон,
пульт управления и набор кабелей.
1
Полка для крепления камеры EagleEye III на
стену или ЖК-панель
1
3.
Крепление для монтирования кодека Group Series
500 на стену или ЖК-панель
по поставке товара.
1
4.
Сервер записи и трансляции сеансов ВКС
RSS4000 (до 5 одновременных конференций).
1
5.
Аппаратный межсетевой экран для
видеоконференцсвязи VBP 5300-E10. Предназначен
для прохода видеовызовов с аппаратных
видеотерминалов из внешней сети во внутреннюю
и обратно. До 10 Мб/с трафика.
1
6.
Сервер многоточечных конференций RMX1500
(10HD720p/20SD/30CIF портов).
1
7.
Сервер управления, мониторинга и адресных
книг, контроллер зон CMA4000 (до 100
зарегистрированных устройств).
Цена ед. с
НДС 18%,
в руб.
1
Всего с учетом НДС 18%:
Стоимость с
НДС 18%,
в руб.
2. Монтажные и пуско-наладочные работы:
Ст-ть,
руб., Сумма,
руб.,
в т.ч. НДС 18%
в т.ч. НДС 18%
N Описание
1 Установка, монтаж и настройка оборудования
Оформление документации для проектируемой
2 системы – руководство пользователя, руководство
администратора
3
Обучение персонала Заказчика в количестве 7 чел.
Всего с учетом НДС 18%:
3.
4.
5.
Общая цена Договора составляет __________ рублей _____ копеек, в том числе НДС 18%
_____рублей ___ копеек.
Место поставки, установки и н наладки Оборудования: г. Москва, Филипповский пер., д.
13, стр. 1.
Порядок и сроки поставки, установки и наладки Оборудования: Поставщик осуществляет
поставку Товара собственными силами и за свой счет в соответствии с п. 3.1. Договора и в
срок не позднее 56 (пятьдесят шести) календарных дней с даты подписания Договора.
«Исполнитель»:
_________________ /
/
«____»_______________2013 г.
м.п.
«Заказчик»:
Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Спецстройсервис»
при
Федеральном
агентстве
специального
строительства»
Юридический адрес: 125212, г. Москва, ул.
Адмирала Макарова, д.6, стр.1
Почтовый
адрес:
119019,
г.
Москва,
Филипповский пер., д.13, стр. 1
ИНН 7706044549, КПП 774301001
р/с 40502810400040000011 в ОАО «Банк ВТБ»
г. Москва, БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
ОГРН 1025004058639
e-mail: info@spsts.ru
Тел./факс: +7 495 775 46 40
Начальник
________________________А.Н. Ярцев
«____»_______________2013 г.
м.п.