6. проведение открытого аукциона в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 111»
____________________ И.В. Юплов
«____» __________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ БАССЕЙНА В ЗДАНИИ
ДЕТСКОГО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 77 САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№ 111»
В 2014 ГОДУ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
стр.
Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
5
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
6
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
8
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
8
6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
9
7. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
11
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
13
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
16
10. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ И ЦЕНЫ ДОГОВОРА
17
11. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕ СОСТОЯВШИМСЯ
17
12.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
19
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
19
Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.
20
РАЗДЕЛ. III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
25
РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
67
Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее
аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте документации об
аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица,
в том числе индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об
открытом аукционе в электронной форме на электронной площадке в сети «Интернет» (ЗАО
«Сбербанк – Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru) в соответствии с
условиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на электронной площадке
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого
аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом
аукционе в электронной форме
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Законодательное регулирование
1.1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.
1.1.2 В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2 Заказчик
1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион,
предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с
процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.3 Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ
1.3.1. Заказчик осуществляет выбор организации для выполнения работ, информация о
которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и
условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте договора.
1.3.2. Победивший Участник аукциона должен выполнить работы, являющиеся предметом
аукциона, по адресу и в сроки, указанные в Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная (максимальная) цена договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте аукциона.
1.4.2. Порядок формирования цены договора (лота) указан в проекте договора и
Техническом задании, прилагаемым к документации об аукционе.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1. Финансирование договора на оказание услуг, который будет заключен по результатам
настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте
документации об аукционе.
1.5.2. Порядок оплаты за выполнение работ определяется в проекте договора и
Техническом задании, прилагаемым к документации об аукционе.
1.6. Требования к Участникам размещения заказа
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на
счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
1.6.2. При размещении заказа путем проведения аукциона устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о
них содержится в Информационной карте аукциона.
1.6.2.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.6.2.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
1.6.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не
принято.
1.6.2.5. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
1.6.3. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не
может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Информация о размере обеспечения заявки содержится в Информационной карте аукциона
1.6.4. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены, информация о них
содержится в Информационной карте аукциона.
1.7. Расходы на участие в аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими
расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию,
опубликованную в Извещении о проведении аукциона;
2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе,
включая все инструкции, формы, условия и объем требуемых услуг. Неполное предоставление
информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или
подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может
привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии с
Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения
аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об
аукционе.
2.2.2. Любой Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор
электронной площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от
оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает разъяснение положений
документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения
заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос
поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три
миллиона рублей, не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника
размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5
(пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в
Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускаются.
2.3.2. В течение 1 (одного) дня такие изменения размещаются на официальном сайте
Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении
аукциона.
2.3.3. В случае если в извещение и в документацию об аукционе были внесены изменения,
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не
менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не
превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная)
цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
Заказчиком в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в
порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а
также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском
языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в
аукционеjavascript:;
3.2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
3.2.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете
участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 Закона, в размере не менее чем
размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.
3.2.3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.2.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать:
согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение
работ.
3.2.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,
предусмотренная п.3.2.4., может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
3.2.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнения работ,
которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования
предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме.
3) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено
документацией об аукционе;
4) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения
договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки,
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.2.7. Непредставление необходимых документов в составе заявки является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. В случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен Заказчиком от участия в аукционе на
любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если в
Информационной карте аукциона указано, что аукцион состоит из нескольких лотов, Участник
размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. В
данном случае лот рассматривается как отдельный аукцион, в отношении каждого лота
оформляется отдельная заявка.
3.4.
Форма аукционного предложения по цене договора
3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем
согласии выполнять работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не
превышающей начальную цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего
аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене договора объявляется Участником
размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в
пункте 6.
3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками
3.5.1. Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) является рубль Российской Федерации, если иное не
предусмотрено в Информационной карте документации об аукционе.
3.5.2. При оплате заключенного договора, применяется официальный курс иностранной
валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской
Федерации на день платежа.
4.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке, указанный в извещении о
проведении аукциона), в срок, указанный в Информационной карте аукциона.
4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на участие
в аукционе.
4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные
пунктами 3.2.4, 3.2.6 части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.1.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в аукционе участника размещения заказа, подавшего такую
заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе,
присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого
участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера.
4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в пункте 4.1.1 Раздела II Информационной карты аукциона признаются опоздавшими. Такие
заявки не рассматриваются.
4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе
отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
4.3. Основания для возврата поданной заявки
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор
электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований,
предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Закона;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, в
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе,
поданные в отношении данного лота;
4) получения заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи
заявок;
5) получения заявки на участие в аукционе от участника размещения заказа с нарушением
положений части 13 статьи 41.3 Закона.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении услуг, на
оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать
семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата окончания срока
рассмотрения первых частей заявок указана в Информационной карте аукциона.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе,
содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией принимается
решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в
допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.
5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:
1) непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.4.;
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.4., требованиям документации об
аукционе.
6. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
6.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные
участниками открытого аукциона в электронной форме.
6.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона
устанавливается оператором электронной площадки.
6.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Дата
проведения аукциона указана в Информационной карте аукциона.
6.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом
6.15. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 6. настоящего Раздела.
6.5. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота).
6.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину
в пределах «шага аукциона».
6.7. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о
цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований,
предусмотренных пунктом 6.8.
6.8. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене договора с
учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению
или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона
ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее
минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее
минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора
подано этим же участником аукциона.
6.9. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи
предложений о цене договора указываются все предложения о цене договора и время их
поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора
в соответствии с пунктом 6.10.
6.10. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников
аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления
последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
6.11. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 6.10.
настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора
независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных пунктами 6.7 и 6.8.
6.12. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона
конфиденциальность данных об участниках аукциона.
6.13. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет
предложение о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе.
6.14. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим
участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее
других предложений.
6.15. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора
снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить
договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения
цены договора исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения
открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится
до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей
частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о
цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа,
указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию
на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых
аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить
договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной
(максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере
обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в
электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на открытом аукционе в электронной
форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.
6.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная
(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные
участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом
6.15, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в
аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о
цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений.
6.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пунктом 6.16, оператор электронной площадки направляет Заказчику, в
уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных
участниками аукциона, предложения о цене договора которых при ранжировании в соответствии с
пунктом 6.16. получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе
принимали участие менее десяти участников аукциона, вторые части заявок на участие в
аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока оператор
электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.
6.18. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из
участников аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с пунктом 6.6.
настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после
окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес
электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена
договора.
6.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в
пункте 6.16. протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении
результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня
поступления данного запроса предоставляет такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения.
6.20. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона,
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также выполнение
действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания аукциона.
7.ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
7.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
7.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
направленных Заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.17 на
соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки
на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения
аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения
заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
7.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
направленных в соответствии с пунктом 6.17 до принятия решения о соответствии пяти заявок на
участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. В случае, если в
аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее пяти заявок на участие в
аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые
части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие
в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие
в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора (в
случае, предусмотренном пунктом 6.15, - наиболее высокую цену договора), и осуществляется с
учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 6.16.
7.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 7.1.3 не выявлены пять заявок на участие в
аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти
заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику по результатам ранжирования, в
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Заказчика,
оператор электронной площадки направляет Заказчику, все вторые части заявок на участие в
аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.16., для выявления
пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией
об аукционе.
7.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае если
начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной
площадке протокола проведения аукциона.
7.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.6., с учетом документов, ранее
представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов,
предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Закона, или их несоответствия требованиям документации
об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Закона, или их
несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии
со статьей 11 Закона.
7.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям аукционной
комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и Государственным заказчиком,
уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол содержит сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые
ранжированы в соответствии с пунктом 6.16. настоящего Раздела и в отношении которых принято
решение о соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае
принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных
всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более
одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе – о порядковых номерах таких заявок на
участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.16. настоящего Раздела и в
отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках
размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, решение
о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Закона,
которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа,
положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о
соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол
размещается Государственным заказчиком, на электронной площадке.
7.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на
участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается
победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 6.15. настоящего Раздела,
победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую
цену договора и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации
об аукционе.
7.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в
пунктах 7.1.7. и 7.1.10. настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет
участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались и в
отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о соответствии или о
несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, уведомления о
принятом решении.
7.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки
на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании
аукциона несостоявшимся.
7.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие
в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
7.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником
размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6
статьи 41.11 Закона (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа
обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено
решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в
аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении
тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает
осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет
эти денежные средства Заказчику.
7.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в
аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана
соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик
направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об
аукционе, без подписи договора Государственным заказчиком в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке указанного в пункте 7.1.10. настоящего Раздела протокола.
Заключение договора с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе,
осуществляется в соответствии с частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Закона. При этом
договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной
цене договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении аукциона.
Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения договора.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ
8.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с
победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных настоящим
разделом, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Закона
признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
8.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке
указанного в части 8 статьи 41.11 Закона протокола направляют оператору электронной площадки
без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора,
предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о
товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к
документации об открытом аукционе в электронной форме.
8.3. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной
площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор.
8.4. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона
направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении
исполнения договора в случае, если Государственным заказчиком, было установлено требование
обеспечения исполнения договора в Информационной карте аукциона или протокол разногласий.
8.4.1. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному в соответствии с
положениями настоящего раздела, направляет протокол указанных разногласий, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий
положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на
участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с
указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента
получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол
разногласий заказчику.
8.4.2. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки
протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи
заказчика направляет доработанный проект договора оператору электронной площадки либо
повторно направляет оператору электронной площадки проект договора с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.
8.4.3. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных п.8.4.2.
оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи
лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается договор.
8.4.4. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных п.8.4.2.,
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направляет
оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а
также документ об обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой
подписью указанного лица, в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, или предусмотренный п.8.4.1. протокол разногласий. В течение одного часа
с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой
протокол разногласий заказчику.
8.4.5. В случае направления в соответствии с п. 8.4.4. оператором электронной
площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке,
установленном п.8.4.2., в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При
этом направление проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого
аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, допускается при условии, что
участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, направил
протокол разногласий, предусмотренный п.8.4.4., не позднее чем в течение тринадцати дней со
дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи 41.11 Закона.
8.4.6. В случаях, предусмотренных п.8.4.2. и 8.4.4., в течение трех дней со дня получения
проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору
электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об
обеспечении исполнения договора, подписанный электронной цифровой подписью указанного
лица, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения договора.
8.5. В течение одного часа с момента получения проекта договора, подписанного
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения
договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через
десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 8 статьи
41.11 Закона, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект
договора и документ об обеспечении исполнения договора.
8.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки
проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения
договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в
электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договор, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
8.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения
договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с
которым заключается договор.
8.8. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной
площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора в соответствии с п.8.7.
8.9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на
официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.
8.10. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по
цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае
заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене,
предложенной таким участником открытого аукциона.
8.11. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник
открытого аукциона в срок, предусмотренный п. 8.4, 8.4.4 и 8.4.6, не направил оператору
электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника размещения заказа, проект договора или протокол разногласий в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица проект договора по истечении тринадцати дней со дня
размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Закона протокола в
случае, предусмотренном п. 8.4., а также подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица документ об обеспечении исполнения договора при условии, что заказчиком,
было установлено требование обеспечения исполнения договора.
8.12. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от
заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике
открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со п.9.1 оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8
Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в
открытом аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении
денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе,
перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника
открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в
размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.
8.13. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан
уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником
открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель
открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие
условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона.
8.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от
заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона
заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора,
либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и
указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным
участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона,
которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного
участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от
заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в
электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40
настоящего Федерального закона. При этом такой договор должен быть заключен на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого
договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее
низкую цену договора.
8.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны
заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или
иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора,
являются:
1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых
получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов
открытого аукциона;
2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом
аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому
участнику открытого аукциона проекта договора в соответствии с п.8.3.
8.16. В случае, если от подписания договора уклонились все пять участников открытого
аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в
протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляют действия,
предусмотренные статьей 41 Закона.
8.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора оператор электронной
площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в
отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом
аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций
по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого
аукциона, с которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком
открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных
площадок.
8.18. В случае заключения договора с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата
такого договора, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в
электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1 Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
определяются в Информационной карте аукциона. Размер обеспечения исполнения договора не
может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота),
указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, но не может быть
менее чем размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), или, если размер аванса
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), размер
обеспечения исполнения договора не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не
может быть менее чем размер аванса. В случае, если начальная (максимальная) цена договора
(цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны
установить требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не менее чем в размере
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса) или, если размер аванса превышает
тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в размере, не
превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. Заказчик
вправе определить обязательства по договору, которые должны быть обеспечены;
9.2 В случае если заказчиком в Информационной карте аукциона было установлено
требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор,
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или
передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере
обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
9.3 Способ обеспечения исполнения договора из указанных в п. 2.10.2 способов
определяется участником размещения заказа самостоятельно. К способам обеспечения исполнения
договора предъявляются следующие требования:













а) Банковская гарантия:
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским
кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных
законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом –
Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую
гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли
как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения
(лицензии)централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
Банковская гарантия должна содержать указание на договор путем указания Сторон
договора, названия предмета договора и ссылки на основание заключения договора
(протокол проведения открытого аукциона).
Банковская гарантия должна быть безотзывной.
Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в Информационной
карте аукциона и должна быть выражена в российских рублях.
Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания договора.
Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный
договором срок исполнения обязательств. Принципалом по договору.
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на
истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения
Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по договору в
предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством либо с нарушением иных условий
договора или расторжение по соглашению сторон, банковская гарантия возвращается. При
этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик
направляет в банк только письменное требование с приложением документов,
свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по договору и оригинал
банковской гарантии.
Сумма обеспечения исполнения настоящего Договора, указанная в Банковской гарантии,
подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом обязательств по Договору. Размер суммы, подлежащей выплате,
определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения
принципалом обязательств по договору, и размером неустойки и иных штрафных санкций,
исчисленных в соответствии с условиями договора либо в соответствии с положениями
законодательства во всех иных случаях, не предусмотренных договором, и не может
превышать суммы обеспечения исполнения договора, указанной в Информационной карте
аукциона.
Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих
дней после письменного обращения Бенефициара.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих
вышеизложенному или делающих вышеизложенное неисполнимым.
Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией,
имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они
не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их
лицензия не приостановлена полностью или частично.
При продлении срока действия договора срок действия банковской гарантии также должен
быть продлен.
 Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не
может быть передано другому лицу.
 Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения
исполнения договора по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом
своих обязательств по договору.
б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита):
 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть
перечислены в размере, указанном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в
Информационной карте аукциона. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения
договора на (предмет договора), НДС не облагается».
 Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается
платежным поручением с отметкой банка об оплате.
 Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком при условии надлежащего
исполнения первым всех своих обязательств по договору в течение 10 (десяти) банковских
дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования
Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный
Исполнителем в этом письменном требовании.
9.4 В случае если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения
договора, не отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в
качестве обеспечения исполнения договора.
10. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ЦЕНЫ ДОГОВОРА
В случае, если это установлено в Информационной карте аукциона, Заказчик при
заключении и исполнении договора вправе изменить объем оказания услуг и цену договора в
порядке, предусмотренном частью 6 и частью 6.5 статьи 9 Закона.
11. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе;
- если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- если комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в
аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации действия
(бездействие) Заказчика, оператора электронной площадки, аукционной комиссии, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.
Обжалование таких действий (бездействия) в административном порядке осуществляется в
соответствии с главой 8 Закона.
13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
13.1. Взаимоотношения, возникшие в связи с проведением настоящего аукциона,
регулируются законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
13.2. В случае разночтения положений (требований) настоящей документации об аукционе
или изменений в документацию об аукционе с положениями Закона необходимо
руководствоваться положениями Закона, действующими на момент размещения информации о
размещении заказа на официальном сайте (извещения о проведении аукциона).
№
п/
п
1
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Ссылка на
пункты
Раздела I.
Общие сведения
Общие
условия
Пункт 1.2.1
Государственный заказчик и его адрес: Санкт-Петербургское
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская
поликлиника №111»
ИНН 7814002183 / КПП 781401001
197349, г.СПб, ул.Ольховая д.6
Контактное лицо:
Макаров Владимир Васильевич
тел. +7-911-845-74-06, факс: (812) 348-99-93
Адрес электронной почты: poliklinika-111@yandex.ru
2
Пункт 1.3.1
3
Пункт 1.3.2
Предмет открытого аукциона в электронной форме: на выполнение работ
по ремонту бассейна в здании Детского поликлинического отделения № 77
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская поликлиника № 111» в 2014 году для
государственных нужд Санкт-Петербурга.
Место и срок выполнения работ:
Местом выполнения работ является:
- Детское поликлиническое отделение № 77 СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 111» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 2, литер
А;
4
5
Пункт 1.4
Пункт 1.5.1
Условия и сроки выполнения работ: Заказчик передает по акту Объект
Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора, в
присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации
Приморского района», на основании положения о Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении «Служба заказчика администрации
Приморского района».
Сроки выполнения работ - в течение 90 дней со дня подписания
Подрядчиком акта передачи объекта в работу.
Начальная (максимальная) цена договора: 8 468 679,00 рублей.
Источник финансирования: Источник финансирования государственного
заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2014 год
в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Код ОСГУ - 225 «Работы и
услуги на содержание имущества», код раздела - 0702, код вида расходов 001.
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции и услуг (ОКДП) – 4528311 «Бассейн крытый для
плавания».
№
п/
п
6
Ссылка на
пункты
Раздела I.
Общие
условия
Пункт 1.5.2
7
Пункт
1.6.2.
Общие сведения
Форма, срок и порядок Оплата выполненных Подрядчиком работ
установлена в Разделе III документации об аукционе «Техническое задание»
пункт 4
Требования к Участникам размещения заказа, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации:
1.Соответствие
участников
размещения
заказа
требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом
торгов;
2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе;
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в
аукционе не принято.
5. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
8
Пункт 1.6.3
Пункт
3.2.
Размер обеспечения заявки: участник представляет обеспечение заявки в
сумме 5% начальной (максимальной) цены договора.
Сумма обеспечения заявки должна составлять 423 433,95 руб.
Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать:
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на
условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме.
2) Согласие, предусмотренное п. 1, в том числе означающее согласие на
№
п/
п
Ссылка на
пункты
Раздела I.
Общие
условия
Общие сведения
использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное п. 1 и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для
использования товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности,
установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник
размещения заказа предлагает для использования товар, который является
эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в
электронной форме.
9
Ссылка на
пункты
Раздела I.
Общие
условия
Пункт 3.2.4.
10
Пункт 3.2.6
11
Пункт 3.2.6
12
Пункт 3.5
13
Пункты 4.1.1
№
п/
п
Общие сведения
Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых
работ: Требования к качеству, техническим характеристикам работ,
требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика установлены в
Разделе III документации об аукционе «Техническое задание».
Требование о предоставлении копий документов, подтверждающих
соответствие
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона:
Требования не установлены.
Требование о предоставлении копий документов, подтверждающих
соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:Требования не установлены.
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками:
Цена указывается в рублях Российской Федерации
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее:
14
Пункт 5.1.2
15
Пункт 6.3
16
Пункт 8
17
Пункт 9
«20» января 2014 года, 18-00 (время московское)
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
Аукционе: 22.01.2014 года
Дата проведения Аукциона: 27.01.2014 года.
Срок заключения договора: Договор с победителем аукциона, а также в
остальных случаях, может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме и не позднее 13 (тринадцати) дней.
Обеспечение исполнения договора.
Размер обеспечения исполнения договора в размере 30 % .
Сумма обеспечения договора 2 540 594,7 руб.
Обеспечение исполнения Договора предоставляется до заключения Договора.
Документ об обеспечении исполнения Договора, подписанный
электронной цифровой подписью, направляется оператору электронной
площадки вместе с подписанным проектом Договора в течение шести дней со
дня получения проекта Договора.
Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено
участником аукциона, с которым заключается Договор, в виде безотзывной
банковской гарантии, или передачи в залог Заказчику денежных средств, в
том числе в форме вклада (депозита).
Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником
аукциона, с которым заключается Договор, самостоятельно.
№
п/
п
Ссылка на
пункты
Раздела I.
Общие
условия
Общие сведения
Если Участником аукциона, с которым заключается Договор, является
бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения Договора
не требуется.
В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в
виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается
Договор, перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика Реквизиты: Получатель - Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 111»
ИНН 7814002183 КПП 781401001
р/с 40302810200000000080 Санкт-Петербургский филиал
«Балтийский Банк» к/сч 30101810100000000804, БИК 044030804
ОАО
В платежном поручении необходимо указать: «Обеспечение
исполнения Договора (указать предмет Договора) НДС не облагается».
Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставляется
на весь объем предусмотренных Договором обязательств.
Обеспечение исполнения Договора возвращается Подрядчику по
Договору в срок, не превышающий 20 рабочих дней после исполнения им
обязательств по Договору.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной
кредитной организацией, договор поручительства или передача заказчику в
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны
содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом,
поручителем, залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (должник,
предусмотренные договором работы;
залогодатель)
не
выполнил
б) если принципал (должник, залогодатель) нарушил конечный или
промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;
в) если принципал (должник, залогодатель) нарушил установленные
заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной
работе;
г) если принципал (должник, залогодатель) некачественно выполнил
предусмотренные договором работы.
18
Пункт 10
Возможность изменения объема товаров (выполнения работ, оказания
услуг) Не предусмотрено
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Общие требования.
1. Предмет открытого аукциона в электронной форме, начальная (максимальная) цена
Государственного контракта.
1. Предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме является право заключения
Государственного контракта на выполнение работ по ремонту бассейна в здании детского
поликлинического отделения № 77 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» в 2014 году для
государственных нужд Санкт-Петербурга.
2. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 8 468 679,00 рублей.
3. Юридический адрес Заказчика: 197349, Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 6, литер А
2. Цели и правовое основание выполнения работ.
1. Целями данной закупки является: ремонт в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности и здоровья людей учреждений здравоохранения Приморского района СанктПетербурга.
2. Основанием для выполнения работ является Адресная программа капитального ремонта
лечебно-профилактических учреждений Приморского района Санкт-Петербурга на 2014год.
3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга.
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет СанктПетербурга на 2014 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». Код ОСГУ - 225 «Работы и услуги
на содержание имущества», код раздела - 0702, код вида расходов - 001.
2. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и
услуг (ОКДП) – 4528311 «Бассейн крытый для плавания».
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в безналичной форме
в соответствии с утвержденными бюджетными субсидиями на 2014год.
2. Сроки и порядок оплаты: Заказчик, при наличии в своем распоряжении выделенных
ассигнований, производит оплату выполненных работ подрядчику после подписания сторонами по
Государственному контракту акта сдачи - приёмки выполненных работ. Оплата за выполненные
работы осуществляется на основании локальной сметы Заказчика (Приложение № 1 к
Техническому заданию) с учётом коэффициента снижения. При этом подрядчиком
предоставляется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемая
к ней расшифровка по видам работ (форма № КС-2), составленные на основании локальной сметы
Заказчика с учётом коэффициента снижения.
3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ, работающим по упрощенной
системе налогообложения, являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС
–3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), составленные на основании
локальной сметы Заказчика (Приложение № 1 к Техническому заданию) с учетом коэффициента
снижения, коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Государственного
контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене Государственного
контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС на основании письма Комитета
экономического развития, промышленной политики и торговли от 29.12.2009 № ИУП – 7715/09
«О порядке расчетов с победителями конкурсов, аукционов и запросов котировок, не являющихся
плательщиками НДС» и акта сдачи-приемки работ.
4. В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам,
следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным
сведениям исполнителя по Государственному контракту, но не выше стоимости, принятой в смете
Государственного контракта.
5. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется исходя из стоимости,
определяемой в соответствии с подпунктами 3, 4, 5 пункта 4 раздела 1 Технического задания, но
не более стоимости, указанной в пункте 3.1 Государственного контракта и в сметной
документации, являющейся Приложением № 1 к техническому заданию.
6. Оплата работ осуществляется Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком, не
позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов о приемке
выполненных работ, выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).
7. Авансирование выполняемых работ не предусмотрено.
5. Место, условия и сроки выполнения работ.
1. Местом выполнения работ являются Детское поликлиническое отделение № 77 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 111» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 2, литер А;
2. Условия и сроки выполнения работ:
- Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания
договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского
района», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Служба заказчика администрации Приморского района»
- сроки выполнения работ - в течение 90 дней со дня подписания Подрядчиком акта
передачи объекта в работу.
6. Порядок формирования цены Государственного контракта
1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта формируется на основании
локальной сметы Заказчика (Приложение № 1 к Техническому заданию), составленной в
соответствии с МДС 81-35.2004, на основе новой территориальной сметно-нормативной базы
«Госэталон 2012» утвержденной КЭРППиТ (Письмо № 11/19232 от 28.11.2011г.) на монтажные
работы ТЕРм-2001 СПб, строительные работы ТЕР-2001 СПб и ремонтно- строительные работы
ТЕРр-2001 СПб и пусконаладочные работы ТЕРп-2011.
2. К элементам прямых затрат применены индексы пересчета сметной стоимости
строительства объектов городского хозяйства осуществляемого за счет субсидий СанктПетербурга, утвержденные распоряжением КЭРППиТ Правительства Санкт-Петербурга
Приложение № 3 на ноябрь 2013г.
3. Стоимость основных материалов, не учтенных территориальными единичными расценками,
определена в текущем уровне цен (ноябрь 2013г.) по «Сборнику средних сметных цен на
основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее ТССЦ)»,
издаваемому Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и
экспертизы цен». Источником информации о цене товаров, используемых при выполнении работ,
являются ТССЦ и данные сайта в сети интернет:
http://poolmaker.ru/magazin?mode=product&product_id=570216601; www.dominika.ru;
www.aquamaster.ru; http://yma.ru/catalog/profil; http://www.compel.ru/ ;
http://www.epool.ru/firm/830?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs0MTYxODIwOzQ0MjU4OTU1
O2dvLm1haWwucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5681873728783186296; http://www.pahlenab.ru/;
http://www.fiberpool.com/.
4. Накладные и сметная прибыль определены по видам ремонтно-строительных работ по
нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС
81-33.2004, МДС 81-34.2004, МДС 81-25.2001 и Письма Министерства регионального развития
Российской Федерации № 41099-кк/08 от 06.12.2010г.).
5. Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере
18%.
6. В сметных расчетах предусмотрен резерв средств на непредвиденные расходы в размере
2%.
7. Цена Государственного контракта формируется Подрядчиком на основе локальной сметы
Заказчика с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей.
8. Цена за единицу объема вида работ входящего в Государственного контракта,
рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара вида работ, указанная
Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное Подрядчиком понижение
относительно начальной (максимальной) цены Государственного контракта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом аукциона в электронной форме
1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с:
- сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического
задания (Приложение № 1к техническому заданию);
- соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов;
- рабочим проектом «Проектирование ремонта бассейна с заменой оборудования в
зданиях СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 111» Приморского района Санкт-Петербурга,
шифр проекта – ПР-111-06/2013 по детскому поликлиническому отделению № 77 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 111» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая, д. 2, литер А
(Приложение № 2 к Техническому заданию), выполненный ООО «Цент Проектирования и
Изысканий» (Приложение № 2 к техническому заданию).
2. Требования к качеству и безопасности работ
1. Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии со сметной и проектной
документацией, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых
материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской
Федерации и нормативными документами: Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований
энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые
осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; Федеральный закон от
21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999); «Безопасность труда в строительстве.
Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от
23.07.2001г. № 80. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти №
38, 17.09.2001г., официальное издание, Москва, Госстрой России – Москва, ГУП ЦПП, 2001 год;
СНиП 12-01-2004, «Организация строительства», одобренные Постановлением Госстроя РФ от
19.04.2004 г. № 70 и опубликованные в специальном выпуске № 3 к журналу «Ценообразование и
сметное нормирование в строительстве», Санкт-Петербург, 2005 год; СНиП 3.01.04-87 Приемка в
эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения; СНиП 21-01-97
«Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Утверждены Постановлением
Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280); СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010г.
№ 58; СНиП 2.03.13-88 «Полы» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1988г. №
82); СН 481-75 «Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов»
(Утвержден Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1975 г. № 250), - ГОСТ 24866-99
«Стеклопакеты клееные строительного назначения»; ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные
многослойные»; ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения. Технические
условия»; ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»; ГОСТ 309712002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»; ГОСТ 26 602.199 «Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередачи»; РДМ 56-052008 Санкт-Петербург «Рекомендации по проектированию, изготовлению, и монтажу
светопрозрачных конструкций с безопасным остеклением»; СНиП 2.04.05-91* «Отопление,
вентиляция, кондиционирование» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 28 ноября
1991 года, в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 21.01.1994 № 18-3,
Изменения № 2, утв. Постановлением Госстроя РФ от 15.05.1997 № 18-11, от 22.10.2002 № 137, и
Поправок утв. Госстроем РФ 25.03.2003г.); СНиП III-18-75 «Металлические конструкции»
(Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 20 октября 1975г. № 181, Изменения утв.
Постановлением Госстроя СССР от 19 апреля 1978г. № 60; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические
устройства» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1985г. № 215); Все
электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с ПУЭ, РД 78.145-98 и
технической документацией на оборудование; СНиП 3.05.06-85 «Проектирование и монтаж
электроустановок жилых и общественных зданий»; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и
канализация зданий» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985г. № 189,
Изменения № 1, утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.11.1991 № 20, Изменения № 2, утв.
Постановлением Минстроя РФ от 11.07.1996 № 18-46); СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарнотехнические системы» (Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985г. № 224);
Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра
«Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге»,
техническим условиям и требованиям, предъявляемым к проведению ремонтных работ.
2. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской
Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных
рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей
силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
3. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого
объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
3. Требования к техническим характеристикам работ.
1. Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме, выполняются в
соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение № 1 к Техническому заданию ) и
рабочими проектами (Приложения № 2 к Техническому заданию).
2. Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения
строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных
материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов
строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы
операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ»
(Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества
строительства», г. Санкт-Петербург, ООО «Типография Правда 1906», 2008г.).
3. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование)
должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах
выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные,
гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество
используемых Подрядчиком материалов.
4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с
Заказчиком аналогичные материалы, которые соответствуют или превосходят по своим
техническим характеристикам материалы, указанные в смете Заказчика. Для получения
соответствующего согласования на стадии выполнения работ Подрядчику необходимо
представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.
5. Подрядчик полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в
соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять
обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий
Государственного контракта.
6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на
строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в
выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ,
качеством используемых материалов, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения
работ, исполнительную документацию.
8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ, календарный план выполнения работ и
своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая
Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
9. По окончании работ при приемке и вводе в эксплуатацию объекта Подрядчик обязан
подготовить исполнительную документацию в соответствии с ТСН 12-316-2002
г. Санкт-Петербурга.
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
1. По завершении всех работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта
к сдаче в эксплуатацию.
2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей
(приемочной) комиссии и в течении 5 (пяти) рабочих дней приступает к приемке результата
выполненных работ в присутствии представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации
Приморского района».
3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется
Актом, подписанным обеими сторонами.
4. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по
объекту.
5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе
сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их
устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими
силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.
6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки
работы, которые могли быть установлены при приемке.
7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
8. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания приемочной комиссией
акта приемки выполненных работ.
9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в
случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком
всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком
акта,
подписываемого уполномоченными представителями сторон (ст. 741 ГК РФ).
10. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не
освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Государственного контракта.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества, работ.
1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего
Государственного контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные
работы, который составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в Государственном
контракте, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий
Государственного контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,
которые делают его не пригодным для предусмотренного в Государственном контракте
использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет
устранил обнаруженные недостатки.
3. Гарантийная ответственность Подрядчика распространяется на все неполадки и
неисправности оборудования за исключением следующих случаев: 1) внесение Заказчиком или
третей стороной конструктивных изменений оборудования без письменного согласия Подрядчика;
2) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания оборудования.
Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой
частью
1. Приложение № 1 – Локальная смета
2. Приложение № 2 - Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ
3. Приложение № 3 Рабочий проект
Приложение № 1
Согласовано:
Утверждаю:
Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 111»
_______________ И.В. Юплов
«____» _________ 20___г.
«_____»_________20___г.
Локальная смета
на выполнение работ по ремонту бассейна в детском поликлиническом отделении № 77 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №
111», расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольховая д. 2, литер А
Основание: АП, шифр проекта: ПР- 111-06/2013
Составлена в ценах на: ноябрь месяц 2013г, в базе Госэталон 2012
Сметная стоимость: 8468679.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 7481.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1238775.00 руб.
№
п.п.
Шифр
норматива
Наименование работ и затрат,
материалов, изделий и конструкций
Единица
измер.
Кол-во
Стоимость единицы, руб.
ВСЕГО
экспл. машин
основной
в. т.ч. з/пл
з/пл
машинистов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.48
40,88
40.88
0
0
1227.23
1227.23
0
0
4.21
0
10.44
0
0.992
0.493
0
352,28
352.28
0
0
0
2102.32
2102.32
0
0
36.28
0
17.89
0
0.58174
0.33
0
2046,93
1757.14
289.79
48.12
0
7605.85
7019.16
586.69
192.22
179.30
3.97
59.17
1.31
3.465
0.144
0
476,42
451.88
24.54
12.11
0
826.80
787.68
39.12
21.11
46.11
0.93
6.64
0.13
0.49248
0.14
0
727,17
727.17
0
0
0
1232.33
1232.33
0
0
72.79
0
10.19
0
ВСЕГО
Общая стоимость, руб.
основной
экспл. машин
заработной
в. т.ч. з/пл
платы
машинистов
Затраты труда
рабочих-строителей, чел-ч.
на
всего
единицу
Раздел 1 Демонтажные работы
1
2
3
4
5
ТЕРр 56-11- Снятие наличников Индексы: к з/п
100 м
1
рабочих: 12.105, (Н.Р. 70% = 859.06 руб.
налични
С.П. 50% = 613.62 руб.)
ков
(509-9900) Строительный мусор
т
ТЕРр 56-10- Снятие дверных полотен Индексы: к з/п
100 м2
1
рабочих: 12.105, (Н.Р. 70% = 1471.62 руб.
дверных
С.П. 50% = 1051.16 руб.)
полотен
(509-9900) Строительный мусор
т
ТЕРр 56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных
100
стенах с отбивкой штукатурки в откосах коробок
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.135, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 70% = 5047.97
руб. С.П. 50% = 3605.69 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
т
ТЕРр 56-2-2 Снятие оконных переплетов:
100 м2
остекленных Индексы: к з/п рабочих:
оконных
12.105, к стоимости машин: 11.069, к з/п
переплет
машинистов: 12.105, (Н.Р. 70% = 566.15
ов
руб. С.П. 50% = 404.39 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
т
ТЕРр 56-1-3 Демонтаж оконных коробок: в
100
перегородках Индексы: к з/п рабочих:
коробок
12.105, (Н.Р. 70% = 862.63 руб. С.П. 50% =
616.16 руб.)
6
7
8
9
10
11
12
(509-9900) Строительный мусор
ТЕРр 63-7-5 Разборка облицовки стен: из
керамических глазурованных плиток
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.487, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 65% = 35584.74
руб. С.П. 40% = 21898.30 руб.)
ТЕР 46-02- Отбивка штукатурки с поверхностей:
009-02
стен и потолков кирпичных Индексы: к
з/п рабочих: 12.105, (Н.Р. 85% = 13690.69
руб. С.П. 48% = 7731.22 руб.)
ТЕРр 57-2-3 Разборка покрытий полов: из
керамических плиток Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.068, к з/п машинистов: 12.105, (Н.Р.
68% = 6761.93 руб. С.П. 54% = 5369.77
руб.)
(509-9900) Строительный мусор
ТЕРр 57-2-4 Разборка покрытий полов: цементных
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.296, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 68% = 8362.26
руб. С.П. 54% = 6640.62 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
ТЕРр 57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума
и релина Индексы: к з/п рабочих: 12.105,
к стоимости машин: 11.070, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 68% = 59.40
руб. С.П. 54% = 47.17 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
ТЕРр 62-41- Очистка вручную поверхности потолков
1
от перхлорвиниловых и масляных
красок: с земли и лесов Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, (Н.Р. 68% = 3237.31 руб.
С.П. 40% = 1904.30 руб.)
ТЕРр 65-33- Смена жалюзийных решеток Индексы:
1
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 11.231, к з/п машинистов: 12.105,
к материалам: 5.174, (Н.Р. 88% = 1025.68
руб. С.П. 48% = 559.46 руб.)
301-4149
Решетки вентиляционные жалюзийные
регулируемые однорядные из
алюминиевого профиля окрашенные марка
рв-1, размером 400х400 мм (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
(509-9900) Строительный мусор
т
100 м2
поверхно
сти
облицов
ки
0.3598
6.112
0
844,50
715.51
128.99
24.44
100 м2
6.112
217,70
217.70
100 м2
покрыти
я
1.1
т
100 м2
покрыти
я
0
58051.82
52937.55
5114.27
1808.21
74.30
1.99
454.12
12.16
0
0
16106.70
16106.70
0
0
22.82
0
139.48
0
766,05
728.05
38.00
18.75
10156.99
9694.35
462.64
249.67
69.87
1.44
76.86
1.58
5.72
0.718
0
2608,19
1158.70
1449.49
256.20
0
16623.17
10070.71
6552.46
2226.73
111.20
21.00
79.84
15.08
т
100 м2
покрыти
я
4.7388
0.0654
0
112,09
108.66
3.43
1.69
0
88.50
86.02
2.48
1.34
11.39
0.13
0.74
0.01
т
100 м2
расчище
нной
поверхно
сти
100
жалюзий
ных
решеток
0.030738
1.982
0
198,43
198.43
0
0
0
4760.75
4760.75
0
0
20.80
0
41.23
0
0.2
527,55
481.30
0.26
0.13
1213.40
1165.23
0.58
0.31
46.19
0.01
9.24
0.00
шт.
20
(750.98)
(15019.60)
т
0.014
0
0
13
14
15
16
17
18
ТЕРр 65-19- Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
1
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.068, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 88% = 2318.95
руб. С.П. 48% = 1264.88 руб.)
ТЕР 18-05- Демонтаж: насосов центробежных с
001-01
электродвигателем, масса агрегата: до 0,1
т к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим.
мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,4 Индексы: к
з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин:
4.936, к з/п машинистов: 12.105, (Н.Р. 98%
= 1535.30 руб. С.П. 56% = 877.31 руб.)
ТЕР 18-04- Демонтаж: баков конденсационных
002-05
вместимостью: до 1 м3 к стоим. экспл.
машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к з/п
рабочих: 0,4 Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 5.414, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 98% = 3948.57
руб. С.П. 56% = 2256.32 руб.)
ТЕР 46-02- Демонтаж металлоконструкций
004-01
(поручни для выхода из бассейна)
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.380, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.257,
(Н.Р. 85% = 142.98 руб. С.П. 48% = 80.74
руб.)
311-01-146-1 Погрузка при автомобильных
(2)-1
перевозках. Мусор строительный с
погрузкой вручную (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург ) (Н.Р. 100% = 1758.04
руб. С.П. 60% = 1054.82 руб.)
310-3030-1 Перевозка грузов автомобилямисамосвалами работающими вне карьера,
1 класс груза, расстояние перевозки 30
км. (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
Накладные расходы %:
100 шт.
0.2
1118,41
1059.30
59.11
29.16
2695.42
2564.57
130.85
70.60
110.00
2.24
22.00
0.45
1 насос
2
69,73
64.39
5.34
0.32
1611.60
1558.88
52.72
7.75
14.17
0.05
28.34
0.10
1 бак
5
80,09
65.94
14.16
0.63
4374.33
3991.02
383.31
38.13
15.04
0.10
75.20
0.50
1т
демонти
рованны
х
конструк
ций
0.12
245,07
112.09
86.05
3.71
252.67
162.82
65.88
5.39
10.84
0.22
1.30
0.03
руб. за 1
тонну
груза
28.6
61,47
0
61.47
61.47
1758.04
0
1758.04
1758.04
0
0
0
0
руб. за 1
т
28.6
149,81
0
149.81
0
4284.57
0
4284.57
0
0
0
0
0
134972
115467
19434
6380
1033
31
134972
115467
19434
6380
1033
31
руб.
115467
19434
6380
72
15020
149992
115467
19434
6380
1033
31
%
87233
руб.
1
руб.
1
1
1
1
1
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
руб.
%
руб.
руб.
237225
55976
293201
293201
Раздел 2 Проемы
1
ТЕР 10-01047-01
203-9065001П
203-9065001П
203-9065001П
203-9065001П
2
ТЕР 10-01034-03
203-9096005П
203-9096002П
Установка блоков из пвх в наружных и
внутренних дверных проемах: в
каменных стенах площадью проема до 3
м2 к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п
рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 7.135, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.481,
(Н.Р. 90% = 18314.01 руб. С.П. 42% =
8546.54 руб.)
Блоки дверные однопольные из пвх ,
глухие: 21-7,5, белого цвета, в комплекте с
фурнитурой (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Блоки дверные однопольные из пвх,глухие,
белого цвета: 21,5-9, в комплекте с
фурнитурой (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Блоки дверные однопольные из пвх, глухие,
белого цвета: в комплекте с фурнитурой
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Блоки дверные однопольные из пвх, глухие,
белого цвета:20-6,1 в комплекте с
фурнитурой (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Установка в жилых и общественных
зданиях оконных блоков из пвх
профилей: поворотных (откидных,
поворотно-откидных) с площадью
проема до 2 м2 одностворчатых к стоим.
экспл. машин: 1.25 к з/п рабочих: 1.15
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 7.259, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.457,
(Н.Р. 90% = 5054.76 руб. С.П. 42% =
2358.89 руб.)
Блоки оконные одностворные пвх
поворотно-откидные, с глухой фрамугой,
однокамерные, в комплекте с фурнитурой
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Блоки оконные одностворные пвх глухие,
однокамерные (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург ) прим.
100 м2
проемов
0.5558
19680,50
2503.35
м2
6.3
(6627.26)
(41751.74)
м2
37.2
(6627.26)
(246534.07)
м2
7.2
(6627.26)
(47716.27)
м2
4.88
(6627.26)
(32341.03)
100 м2
проемов
0.144
19361,11
2656.38
м2
4.1
(3964.62)
(16254.94)
м2
10.3
(3998.94)
(41189.08)
519.25
17.09
550.61
28.65
60388.75
15573.78
16842.44
2059.15
114.98
201.00
1.05
111.72
0.58
4630.39
575.55
49.94
216.08
1.76
31.12
0.25
3
4
5
ТЕРр 61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри
здания по камню и бетону цементноизвестковым раствором: прямолинейных
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.068, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 7.202,
(Н.Р. 67% = 10866.85 руб. С.П. 40% =
6487.67 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
ТЕР 15-02- Сплошное выравнивание внутренних
019-05
поверхностей (однослойное
оштукатуривание)из сухих растворных
смесей толщиной до 3 мм: оконных и
дверных откосов плоских к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0,3 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.556, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 9.062, (Н.Р. 80% = 5377.51
руб. С.П. 37% = 2487.10 руб.)
402-9110- Смесь сухая шпаклевка белая на цементно031П
известковой основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
ТЕР 15-04- Окраска поливинилацетатными
005-05
водоэмульсионными составами
улучшенная: по сборным конструкциям
откосов, подготовленным под окраску к
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.531, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 1.642, (Н.Р. 80% = 1345.00
руб. С.П. 37% = 622.06 руб.)
101-0481
Краска Тиккурила---Евро20, полуматовая на
акриловом связующем, с высокой
износостойкостью для влажных помещений
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
100 м2
отремонт
ированн
ой
поверхно
сти
0.265
6126,11
4198.34
30.61
15.10
т
100 м2
оштукат
уриваем
ой
поверхно
сти
2.1465
0.301
0
1559,51
1473.98
84.81
63.39
т
0.155135
(17405.08)
100 м2
окрашив
аемой
поверхно
сти
0.301
1064,52
384.32
т
0.018963
(183896.73)
руб.
17178.11
13467.54
89.78
48.44
383.06
1.16
101.51
0.31
0
5667.59
5370.60
295.00
230.97
91.84
3.33
27.64
1.00
1400.31
31.46
0.73
25.41
0.01
7.65
0.00
100569
41711
3051
445
280
2
109521
50053
3661
534
336
2
(2700.14)
13.88
0.20
1761.10
(3487.23)
1.2
руб.
1
1
1
1
1
50053
3661
534
55807
431974
Итого с индексацией:
руб.
541495
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
40958
582453
20502
602955
602955
50053
3661
534
336
2
Раздел 3
1
2
ТЕРр 65-23- Слив и наполнение водой системы
2
отопления: с осмотром системы
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, (Н.Р.
88% = 183.21 руб. С.П. 48% = 99.93 руб.)
ТЕР 18-03- Установка радиаторов: стальных к
001-02
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.840, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 2.933, (Н.Р. 98% = 4154.95
руб. С.П. 56% = 2374.26 руб.)
301-9351- Радиаторы стальные, боковое подключение
155П
(воздухоотводчик, пробка глухая,
кронштейны с креплением), тип 22,
размером 500х800 мм (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург ) (20шт)
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
1000 м3
объема
здания
1.3
13,23
13.23
0
0
208.19
208.19
0
0
1.27
0
1.65
0
100 квт
радиатор
ов и
конвекто
ров
0.3442
2963,65
992.19
314.77
25.38
6655.90
4134.00
849.42
105.75
65.60
1.28
22.58
0.44
квт
34.42
(1850.14)
6864
4342
849
106
24
0
6864
4342
849
106
24
0
4342
849
106
24
0
руб.
(63681.82)
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
4342
849
106
1672
63682
70546
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
4338
74884
2474
77358
77358
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100 м
восстано
вленной
герметиз
ации
стыков
0.9
4906,09
378.86
4527.23
316.77
26288.73
4127.49
22161.24
3451.05
31.73
21.02
28.56
18.92
кг
12
(575.55)
100 м2
покрыти
я
1.74
270,14
264.85
5578.46
42.46
4.21
16.32
0.01
28.40
0.02
кг
34.8
(185.44)
100 м2
поверхно
сти
1.74
1387,31
366.23
7.65
3.78
15027.50
7713.79
147.38
79.62
35.73
0.29
62.17
0.50
100 м2
поверхно
сти
покрыти
я
изоляци
и
1.74
1767,25
211.84
33.69
0
19288.10
4461.92
435.43
0
14.36
0
24.99
0
м2
200.1
(65.9)
Раздел 4 Чаша бассейна
1
2
3
4
ТЕРр 53-21- Ремонт и восстановление герметизации
7
горизонтальных и вертикальных стыков
стеновых панелей мастикой:
герметизирующей нетвердеющей или
силиконовыми и акриловыми
герметиками Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 5.439, к з/п
машинистов: 12.105, (Н.Р. 73% = 5532.33
руб. С.П. 56% = 4243.98 руб.)
Полиуретановый герметик "Superflex PUR"
(659,37/1,18*1,03=575,55)
ТЕР 15-04- Покрытие поверхностей грунтовкой
006-04
глубокого проникновения: за 2 раза стен
к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.898, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.223, (Н.Р. 80% = 4466.14
руб. С.П. 37% = 2065.59 руб.)
Страто 4900 состав для повышения адгезии,
повышения водонепроницаемости
растворов и бетонов
(212,45/1,18*1,03=185,44)
ТЕРр 61-1-3 Сплошное выравнивание штукатурки
стен полимерцементным раствором при
толщине намета: до 5 мм Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.072, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.064, (Н.Р. 67% = 5221.58
руб. С.П. 40% = 3117.36 руб.)
ТЕР 26-01- Установка пароизоляционного слоя из:
055-02
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов) к
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.428, к материалам: 5.435, (Н.Р. 76% =
3391.06 руб. С.П. 48% = 2141.72 руб.)
101-2615
Сетка стеклотканевая, 5x5 мм,
щелочестойкая, армирующая (ТССЦ
11.2013 Санкт-Петербург ) прим.
(6906.60)
3.09
0.20
5637.09
(6453)
(13186.59)
5
6
7
ТЕР 11-01004-05
Устройство гидроизоляции обмазочной: в
один слой толщиной 2 мм к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
6.066, к з/п машинистов: 12.105, (Н.Р. 94%
= 9929.16 руб. С.П. 51% = 5387.10 руб.)
прайс
Осмофлекс двухкомпонетное
гидроизолирующее эластичное покрытие,
содержащее цементное связующее,
акриловые полимеры и инертные
наполнители (расход 1,8кг/м2)
(116,43/1,18*1,03=101,63)
ТЕРр 53-21- Устройство герметизирующей ленты
10
(лента Ковербенд) Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.435, к материалам: 1.169, (Н.Р. 73% =
886.70 руб. С.П. 56% = 680.21 руб.)
ТЕР 15-01019-05
прайс
402-9110005П
101-1971
Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура
на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к
з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.083, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 5.517, (Н.Р. 80% = 42188.93
руб. С.П. 37% = 19512.38 руб.)
Плитки керамические для внутренней
облицовки бассейнов Rosa Gres Marino Ref
122G1. размер 119х244х8мм)
(1205,93/1,18*1,03=1052,63)
Смесь сухая клей усиленный для плитки из
на цементной основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Затирка "старатели" (разной цветности)
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
1.74
699,14
497.99
кг
313.2
(101.63)
100 м
восстано
вленной
герметиз
ации
стыков
100 м2
поверхно
сти
облицов
ки
0.6
1293,41
167.24
3.59
0
1.74
2526,91
2472.27
47.13
31.50
м2
174
(1052.63)
(183157.62)
т
0.6525
(13328.02)
(8696.53)
т
0.087
(34480.93)
(2999.84)
руб.
201.15
3.51
12612.12
10489.01
2123.11
73.93
26.97
0.18
46.93
0.31
2018.05
1214.66
16.01
0
15.08
0
9.05
0
53053.64
52072.68
908.87
663.48
159.67
1.65
277.83
2.87
133925
85658
25834
4272
478
23
133925
85658
25834
4272
478
23
(31831)
1
руб.
1
1
1
1
85658
25834
4272
22433
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
253231
387156
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
71616
458772
37148
495920
495920
1
85658
25834
4272
478
23
378.10
61.83
3.04
32.86
0.23
1.84
0.01
Раздел 5 Полы (подсобные помещения)
1
2
ТЕР 11-01004-03
101-9122004П
ТЕР 11-01004-05
3
ТЕР 11-01011-01
4
ТЕР 11-01027-05
Устройство гидроизоляции оклеечной
рулонными материалами: на резинобитумной мастике, первый слой к стоим.
экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих:
1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 12.573, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.409,
(Н.Р. 94% = 358.27 руб. С.П. 51% = 194.38
руб.)
Строизол R, (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург ) прим.
Устройство гидроизоляции обмазочной: в
один слой толщиной 2 мм к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.066, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 7.808,
(Н.Р. 94% = 4165.69 руб. С.П. 51% =
2260.11 руб.)
Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин:
1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы:
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 10.729, к з/п машинистов: 12.105,
к материалам: 7.536, (Н.Р. 94% = 4603.69
руб. С.П. 51% = 2497.75 руб.)
Устройство покрытий на растворе их
сухой смеси с приготовлением раствора в
построечных условиях из плиток:
рельефных глазурованных керамических
для полов многоцветных к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 9.808, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.795,
(Н.Р. 94% = 15354.39 руб. С.П. 51% =
8330.57 руб.)
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
0.056
2895,67
557.77
м2
6.496
(83.14)
100 м2
изолируе
мой
поверхно
сти
0.73
1438,47
497.99
201.15
3.51
9505.35
4400.56
890.73
31.02
26.97
0.18
19.69
0.13
100 м2
стяжки
0.73
1437,52
529.42
55.98
24.81
9804.49
4678.30
438.44
219.24
39.51
1.27
28.84
0.93
100 м2
покрыти
я
0.73
12029,73
1767.02
199.03
81.47
52265.93
15614.54
1425.02
719.92
119.78
4.22
87.44
3.08
87.81
4.49
995.49
(540.08)
5
ТЕР 11-01039-04
101-1947
402-0004
Устройство плинтусов: из плиток
керамических к стоим. экспл. машин:
1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы:
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 7.429, (Н.Р. 94% = 1758.44 руб.
С.П. 51% = 954.05 руб.)
Плитки керамические плинтусные прямые
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Раствор готовый кладочный цементный,
марки м100 (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
100 м
плинтуса
0.408
386,85
378.77
м
41.208
(74.31)
(3062.17)
м3
0.06528
(2884.74)
(188.32)
8.08
0
руб.
1895.17
1870.68
24.49
0
23.60
0
9.63
0
74466
26942
2841
973
147
4
74466
26942
2841
973
147
4
26942
2841
973
147
4
25090.21
2289.80
1156.81
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
26942
2841
973
44684
3791
78257
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
26240
104497
14237
118734
118734
1
1
1
1
1
Раздел 6 Обходная дорожка бассейна
1
ТЕР 11-01027-06
101-0287
101-9050035П
Устройство покрытий на растворе их
100 м2
сухой смеси с приготовлением раствора в покрыти
построечных условиях из плиток:
я
гладких неглазурованных керамических
для полов одноцветных к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 9.808, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.595,
(Н.Р. 94% = 24672.20 руб. С.П. 51% =
13385.98 руб.)
Плитки керамические для полов гладкие
м2
неглазурованные одноцветные с красителем
квадратные и прямоугольные
Плитки керамогранитные (ТССЦ 11.2013
м2
Санкт-Петербург )
1.173
10418,13
1767.02
199.03
81.47
63021.84
-119.646
262.03955
-31351.98
119.6
(654.02)
(78221)
119.78
4.22
140.50
4.95
2
ТЕР 26-01055-02
101-2979
3
4
ТЕР 15-04006-04
101-9732025П
ТЕР 11-01011-01
5
ТЕР 11-01011-02
6
ТЕР 06-01015-10
204-9184001П
Установка пароизоляционного слоя из:
пленки полиэтиленовой (без
стекловолокнистых материалов) к
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.428, к материалам: 5.435, (Н.Р. 76% =
2286.04 руб. С.П. 48% = 1443.82 руб.)
Мембрана гидроизоляционная(ТССЦ
11.2013 Санкт-Петербург ) прим.
Покрытие поверхностей грунтовкой
глубокого проникновения: за 2 раза стен
к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.898, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.223, (Н.Р. 80% = 3010.79
руб. С.П. 37% = 1392.49 руб.)
Грунтовка "бетаконтакт" для внутренних
работ (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Устройство стяжек: цементных
толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин:
1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы:
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 10.729, к з/п машинистов: 12.105,
к материалам: 7.536, (Н.Р. 94% = 7397.42
руб. С.П. 51% = 4013.50 руб.)
Устройство стяжек: на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять
или исключать к расценке 11-01-011-01 к
прямым затратам: 10 к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 10.563, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 7.522,
(Н.Р. 94% = 1441.77 руб. С.П. 51% =
782.24 руб.)
Армирование подстилающих слоев и
набетонок к стоим. экспл. машин: 1,25 к
з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 6.342, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.878,
(Н.Р. 80% = 342.89 руб. С.П. 44% = 188.59
руб.)
Сетки из проволоки холоднотянутой BP-I, д.
4 мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
100 м2
поверхно
сти
покрыти
я
изоляци
и
1.173
1767,25
211.84
м2
134.895
(64.64)
100 м2
покрыти
я
1.173
270,14
264.85
т
0.0235
(76169.49)
100 м2
стяжки
1.173
1437,52
529.42
55.98
24.81
100 м2
стяжки
1.173
2276,27
67.07
1т
0.2205
480,11
157.42
т
0.2205
(28012.14)
руб.
33.69
0
13002.84
3007.95
293.54
0
14.36
0
16.84
0
3760.65
28.63
2.84
16.32
0.01
19.14
0.01
15754.34
7517.32
704.51
352.28
39.51
1.27
46.35
1.49
97.80
40.95
20793.65
952.34
1211.78
581.46
5.00
2.10
5.87
2.46
47.45
3.16
721.89
420.18
66.35
8.43
12.64
0.16
2.79
0.04
40749
4595
2102
(8719.61)
3.09
0.20
3800.18
(1790)
(6176.68)
85743
1
231
9
Итого со стесненностью:
руб.
85743
40749
4595
2102
231
9
40749
4595
2102
231
9
26875.96
863.42
654.02
89.76
2.14
177.90
4.24
19558.85
334.80
9.36
53.90
0.02
106.83
0.04
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
40749
4595
2102
40400
94907
180650
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
39151
219801
21207
241008
241008
1
1
1
1
1
Раздел 7 Отделочные работы
1
ТЕРр 61-110
402-9110031П
2
ТЕР 15-04005-04
101-0481
прим.
Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
внутри здания (однослойная штукатурка) поверхно
сухой растворной смесью (типа
сти
«ветонит») толщиной до 3 мм для
последующей окраски : потолков к
стоим. мат-ов: 0,3 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.896, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.191, (Н.Р. 67% = 18445.09
руб. С.П. 40% = 11011.99 руб.)
Смесь сухая шпаклевка белая на цементнот
известковой основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Окраска поливинилацетатными
100 м2
водоэмульсионными составами
окрашив
улучшенная: по штукатурке потолков к
аемой
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
поверхно
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
сти
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.558, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 2.242, (Н.Р. 80% = 15654.57
руб. С.П. 37% = 7240.24 руб.)
Краска Тиккурила---Евро20, полуматовая на
т
акриловом связующем, с высокой
износостойкостью для влажных помещений
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
1.982
1197,39
1120.20
0.665952
(17405.08)
1.982
1602,90
815.22
0.136758
(183896.73)
36.62
27.26
27995.97
(11590.95)
22.35
0.39
23294.50
(25149.35)
3
4
6
7
ТЕР 15-01- Устройство: подвесных потолков типа
047-15 прим. <армстронг> по каркасу из
оцинкованного профиля с алюминиевой
перфорированной белой плиткой к
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.599, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.676, (Н.Р. 80% = 11599.98
руб. С.П. 37% = 5364.99 руб.)
ТЕР 15-02- Штукатурка по сетке без устройства
036-01
каркаса: улучшенная стен к стоим.
экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих:
1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 10.144, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.535,
(Н.Р. 80% = 57295.59 руб. С.П. 37% =
26499.21 руб.)
ТЕР 15-01- Гладкая облицовка стен, столбов,
019-05
пилястр и откосов (без карнизных,
плинтусных и угловых плиток) без
установки плиток туалетного гарнитура
на клее из сухих смесей: по кирпичу и
бетону (стены бассейна) к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.083, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 5.517,
(Н.Р. 80% = 70314.87 руб. С.П. 37% =
32520.63 руб.)
101-9049- Плитки керамические глазурованные
077П
облицовочные (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
101-4965
Клей для плитки крепс "усиленный” (ТССЦ
11.2013 Санкт-Петербург )
101-1971
Затирка "старатели" (разной цветности)
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
ТЕРр 61-2-7 Ремонт штукатурки внутренних стен по
камню и бетону цементно-известковым
раствором, площадью отдельных мест: до
1 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы:
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 11.068, к з/п машинистов: 12.105,
к материалам: 7.203, (Н.Р. 67% = 55110.09
руб. С.П. 40% = 32901.54 руб.)
(509-9900) Строительный мусор
100 м2
поверхно
сти
облицов
ки
0.73
8013,99
1626.04
652.91
14.85
33380.49
14368.75
3621.87
131.22
102.46
0.76
74.80
0.55
100 м2
оштукат
уриваем
ой
поверхно
сти
2.9
6260,00
2012.10
65.52
28.08
127565.77
70633.76
1927.44
985.73
129.95
1.44
376.85
4.18
100 м2
поверхно
сти
облицов
ки
2.9
2526,91
2472.27
47.13
31.50
88422.74
86787.80
1514.79
1105.79
159.67
1.65
463.04
4.78
м2
290
(653.07)
(189390.30)
т
1.0875
(8862.71)
(9638.20)
т
0.145
(34480.93)
(4999.73)
100 м2
отремонт
ированн
ой
поверхно
сти
2.738
3439,67
2473.03
81964.85
535.78
289.01
228.35
0.67
625.22
1.83
т
9.25444
0
17.68
8.72
101215.84
0
8
9
ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки
100 м2
внутри здания (однослойная штукатурка) поверхно
сухой растворной смесью (типа
сти
«ветонит») толщиной до 5 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями: стен (раздевалки) к стоим. матов: 0,5 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.854, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.187,
(Н.Р. 67% = 20105.22 руб. С.П. 40% =
12003.12 руб.)
402-9110- Смесь сухая шпаклевка белая на цементнот
031П
известковой основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
ТЕР 15-01- Гладкая облицовка стен, столбов,
100 м2
019-05
пилястр и откосов (без карнизных,
поверхно
плинтусных и угловых плиток) без
сти
установки плиток туалетного гарнитура
облицов
на клее из сухих смесей: по кирпичу и
ки
бетону (раздевалки) к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.083, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 5.517,
(Н.Р. 80% = 66386.94 руб. С.П. 37% =
30703.96 руб.)
101-9049- Плитки керамические глазурованные
м2
080П
облицовочные, (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
101-4965
Клей для плитки крепс "усиленный” (ТССЦ
т
11.2013 Санкт-Петербург )
101-1971
Затирка "старатели" (разной цветности)
т
(ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Итого прямых затрат в базовом уровне
руб.
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
руб.
2.738
975,71
881.17
33.12
24.22
30815.95
29205.05
1074.95
802.74
73.80
1.90
202.06
5.20
1.31424
(17405.08)
2.738
2526,91
2472.27
81939.66
1430.17
1044.02
159.67
1.65
437.18
4.52
273.8
(554.71)
(151879.60)
1.02675
(8862.71)
(9099.79)
0.1369
(34480.93)
(4720.44)
516175
411335
11303
5022
2464
25
516175
411335
11303
5022
2464
25
411335
11303
5022
2464
25
(22874.45)
47.13
31.50
83483.27
1
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
411335
11303
5022
93537
429343
945518
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
%
руб.
%
314912
1260430
158246
1
1
1
1
1
Итого:
Всего по разделу:
руб.
руб.
1418676
1418676
Раздел 8 Коридор
1
2
3
ТЕРр 61-110
Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
«ветонит») толщиной до 5 мм для
последующей окраски : потолков к
стоим. мат-ов: 0,5 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
11.896, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.191, (Н.Р. 67% = 18054.23
руб. С.П. 40% = 10778.64 руб.)
402-9110- Смесь сухая шпаклевка белая на цементно031П
известковой основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
ТЕР 15-04- Окраска поливинилацетатными
005-04
водоэмульсионными составами
улучшенная: по штукатурке потолков к
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.558, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 2.242, (Н.Р. 80% = 15322.83
руб. С.П. 37% = 7086.81 руб.)
101-0334
Краски водно-дисперсионные акрилатные
вд-ак-111 белая (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
ТЕРр 61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки
внутри здания (однослойная штукатурка)
сухой растворной смесью (типа
«ветонит») толщиной до 5 мм для
последующей окраски или оклейки
обоями: стен (раздевалки) к стоим. матов: 0,5 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 11.854, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.187,
(Н.Р. 67% = 29225.26 руб. С.П. 40% =
17447.92 руб.)
402-9110- Смесь сухая шпаклевка белая на цементно031П
известковой основе (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
100 м2
поверхно
сти
1.94
1224,43
1120.20
т
1.0864
(17405.08)
100 м2
окрашив
аемой
поверхно
сти
1.94
1602,90
815.22
т
0.13386
(60784.46)
100 м2
поверхно
сти
3.98
975,71
881.17
т
1.9104
(17405.08)
36.62
27.26
27570.11
26306.44
845.13
640.17
89.76
2.14
174.13
4.15
19144.38
327.71
9.16
53.90
0.02
104.57
0.04
42452.92
1562.57
1166.87
73.80
1.90
293.72
7.56
(18908.88)
22.35
0.39
22800.88
(8136.61)
33.12
24.22
44794.56
(33250.66)
4
5
ТЕР 15-04005-03
Окраска поливинилацетатными
100 м2
водоэмульсионными составами
окрашив
улучшенная: по штукатурке стен к
аемой
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
поверхно
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
сти
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.567, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 2.200, (Н.Р. 80% = 25023.22
руб. С.П. 37% = 11573.24 руб.)
101-0335
Краски водно-дисперсионные акрилатные
т
вд-ак-111 цветная(ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
ТЕР 10-01- Установка и крепление отбойной доски к
100 м
060-01 прим. стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.435, к материалам: 3.902, (Н.Р. 90% =
1104.07 руб. С.П. 42% = 515.23 руб.)
Отбойная доска
м
Итого прямых затрат в базовом уровне
руб.
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
руб.
3.98
1427,26
648.85
0.25074
(72926.74)
0.94
119,84
107.81
105.28
0
21.00
0.39
38524.56
31260.23
632.45
18.79
42.90
0.02
170.74
0.08
1288.73
1226.74
37.60
0
7.82
0
7.35
0
0
134979
120391
3405
1835
751
12
134979
120391
3405
1835
751
12
120391
3405
1835
751
12
10756.02
395.27
57.62
(18285.65)
5.38
0
1
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
120391
3405
1835
11183
78582
213561
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
88730
302291
47402
349693
349693
1
1
1
1
1
Раздел 9 Оборудование
1
ТЕР 18-05001-01
прайс
Установка насосов центробежных с
электродвигателем, масса агрегата: до 0,1
т к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
4.936, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.232, (Н.Р. 98% = 10597.37
руб. С.П. 56% = 6055.64 руб.)
Насос Pahlen 1.5 вт, с префильтром
(72333,47/1,18*1,03=63138,54)
1 насос
4
314,31
222.14
шт
2
(63138.54)
20.02
1.19
12084.05
(126277)
14.17
0.05
56.68
0.20
прайс
2
ТЕР 18-07001-02
прайс
прайс
3
ТЕР 18-04002-05
301-1125
прайс
dominika.ru
408-9051013П
408-9051015П
503-9013020П
4
ТЕР 18-06007-07
Насос Pahlen 4/380v с префильтром
шт
(99307,02/1,18*1,03=86683,25)
Установка манометров: с трехходовым
1 компл.
краном к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к
з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к материалам: 3.871,
(Н.Р. 98% = 174.63 руб. С.П. 56% = 99.79
руб.)
Манометр 80мм, врезной, радиальный,1/2,
шт
0-25бар, кл. точн.1,6 7010117
(431,6/1,18*1,03=376,74)
Манометрический кран,1/2" нарх1/2вн, PN
шт
1663013 (445,98/1,18*1,03=389,29)
Установка баков конденсационных
1 бак
вместимостью: до 1 м3 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.414, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.846, (Н.Р. 109% = 8783.27
руб. С.П. 66% = 5318.31 руб.)
Баки конденсационные (круглые и
шт.
прямоугольные) без водоуказателя,
емкостью до 1 м3
Емкость FL-037 Д-760мм. 22м3/ч. c
шт
боковым 6-ти п. клапаном 2".для загруски
песком 0,5-1:750кг, 1-2:50кг ZMC90022
(91138,1/1,18*1,03=79552,75)
Емкость FL-020 Д-520мм. 10м3/ч. c
шт
боковым 6-ти п. клапаном 11/2".для
загруски песком 0,5-1:100кг, 1-2:50кг
ZTV5201C, (21240/1,18*1,03=18540)
Песок кварцевый сухой фракции 0,5-1 мм, в
т
мешках по 50 кг (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Песок кварцевый сухой фракции 1-2,00 мм,
т
в мешках по 50 кг (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Разъемы штепсельные для электроплит ршшт.
вш-20 (30) (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург
)
Установка фильтров диаметром: 100 мм
10
к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
фильтро
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
в
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
4.619, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.858, (Н.Р. 98% = 679.48
руб. С.П. 56% = 388.28 руб.)
2
(86683.25)
(173366)
4
4,69
3.68
4
(376.74)
(1507)
4
(389.29)
(1557)
4
1598,35
164.84
-4
1322.253.84
6
-5289.01
2
(79552.75)
(159106)
2
(18540)
(37080)
2.625
(3322.03)
(8720)
0.32
(3322.03)
(1063.05)
2
(47.21)
(94.42)
0.2
595,89
278.58
0
0
35.39
1.58
271.67
7.81
193.83
30256.64
960.63
178.19
0
0
0.22
0
0.88
0
7981.55
766.41
76.50
15.04
0.10
60.16
0.40
674.44
250.97
18.91
17.77
0.33
3.55
0.07
прайс
5
6
7
Установка ультрафиолетовая ОДВ-20,
проток 30м3/ч, 220В, ODV30
(93728,85/1,18*1,03=81814,14)
прайс
Установка ультрафиолетовая ОДВ-30,
проток 30м3/ч, 220В, ODV30
(115508,47/1,18*1,03=100825,19)
прайс
Блок промывки для УФ 050569
(13220,34/1,18*1,03=11539,79)
ТЕР 17-01- Установка нагревателей
008-01
индивидуальных: водоводяных к стоим.
экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих:
1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 7.153, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 5.543,
(Н.Р. 98% = 3338.66 руб. С.П. 56% =
1907.81 руб.)
прайс
Электронагреватель ЕН 12квт,380в, реле
протока, однополюсный термостат 0-45С и
реле защиты от перегрева 60С 13981409
(21184,03/1,18*1,03=18491,14)
прайс
Электронагреватель ЕН 3квт,380в, реле
протока, однополюсный термостат 0-45С и
реле защиты от перегрева 60С 13981409
(17371,63/1,18*1,03=15163,37)
ТЕРм 08-01- Теплообменник для преобразовательных
104-01
устройств, мощность отводимого тепла:
до 30 квт Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 6.267, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 1.993,
(Н.Р. 81% = 2577.15 руб. С.П. 52% =
1654.47 руб.)
прайс
Теплообменник MF 260,75 квт (2"-1") 11367
(18954,14/1,18*1,03=16544,72)
прайс
Теплообменник MF 135, 40 квт (2"-1")
11365 (12383,13/1,18*1,03=10809
ТЕРм 08-01- Аппарат (кнопка, ключ управления,
081-01
замок электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал, сигнальная лампа)
управления и сигнализации, количество
подключаемых концов: до 2 Индексы: к
з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин:
6.265, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.381, (Н.Р. 81% = 272.97
руб. С.П. 52% = 175.24 руб.)
прайс
Электронный регулятор температуры PTR045 с дисплеем, диапозон 0-45, 2,2 квт,
220в, в комплекте с датчиком температуры
3182682002 (10610/1,18*1,03=9261,27)
шт
1
(81814.14)
(81814)
шт
1
(100825.19)
(100825)
шт
2
(11539.79)
(23080)
10
компл.
0.2
1561,33
1386.40
шт
1
(18491.14)
(18491)
шт
1
(15163.37)
(15163)
1 шкаф
2
608,82
118.78
шт
1
(16544.72)
(16545)
шт
1
(10809)
(10809)
1 шт.
2
24,53
13.29
шт
2
(9261.27)
156.47
20.79
191.14
12.64
9.56
0.63
3600.78
6462.83
456.26
(18523)
3356.47
223.85
50.33
87.36
0.99
17.47
0.20
2875.66
2395.75
306.01
10.10
0.80
20.20
1.60
321.75
119.79
15.25
1.13
0.04
2.26
0.08
8
9
10
11
ТЕРм 11-05- Механизм исполнительный, масса: до 20
001-01
кг Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 7.235, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 2.358,
(Н.Р. 68% = 161.00 руб. С.П. 48% = 113.65
руб.)
прайс
Реле протока Pahlen подключ. 1/2" н.р.
12860 (5718,61/1,18*1,03=4991,67)
ТЕР 18-05- Установка насосов центробежных с
001-01
электродвигателем, масса агрегата: до 0,1
т к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
4.936, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.232, (Н.Р. 98% = 5298.68
руб. С.П. 56% = 3027.82 руб.)
прайс
Насос UPS 25-60, 220в с гайками 96281477
(5502,81/1,18*1,03=4803,3)
прайс
Нак. гайка с переходом на нар. резьбу, лат
(63х2"71192 (2433,82/1,18*1,03=2124,44)
ТЕР 18-04- Установка баков конденсационных
002-05
вместимостью: до 1 м3 к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 5.414, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.846,
(Н.Р. 98% = 2726.69 руб. С.П. 56% =
1558.11 руб.)
301-1125
Баки конденсационные (круглые и
прямоугольные) без водоуказателя,
емкостью до 1 м3
прайс
Емкость из полипропилена (с учетом ребер
жесткости) 10м3 (изготовление по месту из
листов 1,5*3,0 м, т.к. готовые емкость не
внести в дверной проем, вместе со сваркой
листов (180000/1,18*1,03=157118,64)
прайс
Стеновой проход для бака 63/90мм, клеевой
161050211/73419
(2841,32/1,18*1,03=2480,14)
ТЕРм 11-05- Механизм исполнительный, масса: до 20
001-01
кг Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 7.235, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 2.358,
(Н.Р. 68% = 161.00 руб. С.П. 48% = 113.65
руб.)
прайс
Электронный регулятор уровня SNR-1609 c
поплавком и магнитным клапаном 1/2".
220в 3130060060
(14026,78/1,18*1,03=12243,71)
1 шт.
2
43,15
6.15
шт
2
(4991.67)
1 насос
2
314,31
222.14
компл.
2
(4803.3)
(9606.60)
шт
2
(2124.44)
(4249)
1 бак
1
1678,68
227.48
шт.
-1
5085.3735
-5085.37
1
(157118.64)
(157119)
шт
1
(2480.14)
(2480)
1 шт.
2
43,15
6.15
шт
1
(12243.71)
27.28
3.63
589.47
148.89
394.74
87.88
0.59
0.23
1.18
0.46
5378.01
197.64
28.81
14.17
0.05
28.34
0.10
2753.65
287.43
28.69
15.04
0.10
15.04
0.10
148.89
394.74
87.88
0.59
0.23
1.18
0.46
(9983)
20.02
1.19
53.09
2.37
27.28
3.63
6042.03
8418.25
589.47
(12244)
прайс
12
13
14
15
Электронный регулятор уровня NR-12 c
шт
поплавком и магнитным клапаном 1/2".
220в 3130060060
(17443,56/1,18*1,03=15226,16)
прайс
Электрод EL1 для регулятора уровня
шт
00ID5125 (1258,81/1,18*1,03=1098,79)
ТЕРм 08-02- Провод по установленным стальным
100 м
405-01
конструкциям и панелям, сечение: до 16
мм2 Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 4.906, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.319,
(Н.Р. 81% = 1089.34 руб. С.П. 52% =
699.33 руб.)
прайс
Кабель для электродов EL1 переливного
м
бака 00ID8240 (89,92/1,18*1,03=78,49)
ТЕРм 11-02- Ротаметр показывающий, диаметр
1 шт.
022-01
условного прохода до 10 мм; счетчик,
диаметр условного прохода до 40 мм,
устанавливаемые на резьбовых
(муфтовых) соединениях Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к материалам: 12.105,
(Н.Р. 68% = 181.25 руб. С.П. 48% = 127.94
руб.)
прайс
Расходомер крыльчатый, муфтовый,
шт
латунный, д-25 VSH-25
(4675,6/1,18*1,03=4081,24)
ТЕР 18-06- Установка фильтров диаметром: 25 мм к
10
007-01
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
фильтро
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
в
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.539, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.858, (Н.Р. 98% = 925.73
руб. С.П. 56% = 528.99 руб.)
прайс
Фильтры механической очистки воды
шт.
Honeywell F76S1". AAF-76S1AA
(13127,63/1,18*1,03=11458,84)
ТЕРр 65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных
100 шт.
муфтовых диаметром: до 20 мм
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 7.432, к материалам:
3.855, (Н.Р. 88% = 956.89 руб. С.П. 48% =
521.94 руб.)
(509-9899) Строительный мусор и масса возвратных
т
материалов
прайс
Шаровый кран пробоотборный 1/2"
шт.
никелир. латунь 9002605
(235,22/1,18*1,03=205,32)
1
(15226.16)
(15226)
5
(1098.79)
(5494)
0.25
1872,70
440.45
25
(78.49)
2
11,23
11.01
2
(4081.24)
0.6
229,97
129.82
6
(11458.84)
0.1
973,76
898.29
0.004
0
0
0.1
(205.32)
(20.53)
123.09
3.95
2570.16
1332.91
150.97
11.95
38.30
0.25
9.57
0.06
266.55
0
0
1.03
0
2.06
0
942.88
294.92
1.74
8.18
0.01
4.91
0.01
1087.38
3.34
0
81.00
0
8.10
0
(1962)
0
0
271.88
(8162)
88.74
0.24
1264.21
(68753.04)
4.49
0
1118.08
16
17
18
19
ТЕРм 08-03- Шкаф (пульт) управления навесной,
573-04
высота, ширина и глубина: до
600х600х350 мм Индексы: к з/п рабочих:
12.105, к стоимости машин: 6.194, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.868,
(Н.Р. 81% = 637.13 руб. С.П. 52% = 409.02
руб.)
прайс
Автоматическаая станция POOL GUARD1
PRO 5 с дозирующим насосом Etatron 0,5(84247/1,18*1,03=73537,64)
ТЕР 18-04- Установка баков конденсационных
002-05
вместимостью: до 1 м3 к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 5.414, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 3.846,
(Н.Р. 98% = 16360.12 руб. С.П. 56% =
9348.64 руб.)
301-1125
Баки конденсационные (круглые и
прямоугольные) без водоуказателя,
емкостью до 1 м3
прайс
Емкость 100л ADD01
(5035,25/1,18*1,03=4395,18)
прайс
Емкость 60 л ADD01
(4267,16/1,18*1,03=3724,72)
ТЕРм 12-10- Закладное устройство: для установки
001-04
поверхностных приборов - прижим
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 3.334, к материалам:
8.616, (Н.Р. 68% = 2168.35 руб. С.П. 48% =
1530.60 руб.)
прайс
Донная дюза с прямой подачей воды, с
резьбой 11/2(предназначена для бетонного
бассейна) (1228,82/1,18*1,03=1072,61)
прайс
Стеновая дюза с прямой подачей воды, с
резьбой 11/2(предназначена для бетонного
бассейна) (1228,82/1,18*1,03=1072,61)
прайс
Сливной элемент FP153х78мм,63- клеевой
YAEH11 (478,35/1,18*1,03=417,54)
ТЕР 17-01- Установка трапов диаметром: 100 мм к
001-23
стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
7.915, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.355, (Н.Р. 98% = 855.79
руб. С.П. 56% = 489.02 руб.)
прайс
Донный сток круглый 200мм,
подсоединение 11/2 нерж. ст
(2457,63/1,18*1,03=2145,22)
1 шт.
2
71,21
28.72
38.49
3.77
1211.06
2
(73537.64)
1 бак
6
1678,68
227.48
шт.
-6
5085.3735
-30512.24
шт
3
(4395.18)
(13186)
шт
3
(3724.72)
(11174)
100 шт.
0.2
1660,29
1317.12
шт
4
(1072.61)
(4290)
шт
10
(1072.61)
(10726)
шт
8
(417.54)
(3340)
10
компл.
0.5
209,71
142.33
шт
3
(2145.22)
695.31
476.81
91.27
2.37
0.29
4.74
0.58
16521.87
1724.58
172.13
15.04
0.10
90.24
0.60
3188.75
192.86
0
112.00
0
22.40
0
861.45
117.02
11.80
8.77
0.10
4.38
0.05
(147075)
53.09
2.37
289.23
0
29.57
1.95
50509.47
3474.56
1041.90
(6436)
прайс
20
21
22
23
Скимер из нержавеющей стали 15м. куб/ч
(12288,14/1,18*1,03=10726,09)
прайс
Решетка для каналов перелива FP 195мм,
высота 20мм, прямая
(935,12/1,18*1,03=816,25)
ТЕР 09-03- Монтаж лестниц прямолинейных и
029-01
криволинейных, пожарных с
ограждением к стоим. экспл. машин:
1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы:
к з/п рабочих: 12.105, к стоимости
машин: 7.036, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 5.149, (Н.Р. 69% = 1244.15
руб. С.П. 58% = 1045.81 руб.)
прайс
Лестница 3 ступени, нерж. сталь 43мм
(6833,,56/1,18*1,03=5964,89)
прайс
Запасные фланцы, пара 50065
(1873,83/1,18*1,03=1635,63)
прайс
Поручни для выхода из бассейнаКомплектиз фланцев и и 2-х поручнейТруба диам. 43
мм сталь AISU-316
(30150/1,18*1,03=26317,37)
ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до
63 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 5.677, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.363,
(Н.Р. 88% = 4857.09 руб. С.П. 48% =
2649.32 руб.)
(509-9899) Строительный мусор и масса возвратных
материалов
ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из
водогазопроводных труб диаметром: до
100 мм Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 6.262, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 4.367,
(Н.Р. 88% = 22915.14 руб. С.П. 48% =
12499.17 руб.)
(509-9899) Строительный мусор и масса возвратных
материалов
ТЕР 16-04- Прокладка трубопроводов
002-08
водоснабжения из напорных
полиэтиленовых труб низкого давления
среднего типа наружным диаметром: 90
мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.710, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 5.422, (Н.Р. 98% = 39900.04
руб. С.П. 56% = 22800.02 руб.)
шт
1
(10726.09)
(10726)
м
39
(816.25)
(31834)
1т
конструк
ций
0.23
1697,47
513.72
шт
2
(5964.89)
(11930)
комплект
4
(1635.63)
(6543)
комплект
1
(26317.37)
(26317)
100 м
трубопро
вода
0.75
714,04
605.74
т
0.255
0
100 м
трубопро
вода
2.76
901,71
776.02
т
1.1868
0
100 м
трубопро
вода
1.26
4893,74
2327.16
1065.57
133.92
12.52
2.21
3294.62
5866.09
1430.27
1724.39
372.85
32.37
5.64
7.45
1.30
5499.36
53.31
20.06
59.62
0.17
44.71
0.13
25926.67
277.05
113.26
76.38
0.26
210.81
0.72
35494.54
18015.42
5219.79
145.00
14.44
182.70
18.19
0
16.03
3.39
27525.44
0
2504.02
342.23
53937.28
301-9240031П
507-9009213П
24
302-9911232П
302-9911232П
302-9911098П
302-9911482П
ТЕР 16-04002-07
301-9240031П
302-9911232П
302-9911481П
302-9911097П
302-9230128П
507-9009212П
Кронштейны стальные для труб с
шт.
резиновым уплотнителем, шпилькой и
дюбелем д.3" (83-91 мм) (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Трубы напорные гост 18599-2001 пэ100,
10 м
SDR 11 дн= 90 мм (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Переходы пэ100, рN16 дн= 90/63 мм (ТССЦ
шт.
11.2013 Санкт-Петербург )
Переходы пэ100, рN16 дн= 90/75 мм (ТССЦ
шт.
11.2013 Санкт-Петербург ) прим.
Отводы литые пэ 100 90 град. рN16 дн= 90
шт.
мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Тройники равнопроходные пэ100, рN16 дн=
шт.
90/90 мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Прокладка трубопроводов
100 м
водоснабжения из напорных
трубопро
полиэтиленовых труб низкого давления
вода
среднего типа наружным диаметром: 75
мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.696, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.843, (Н.Р. 98% = 53536.25
руб. С.П. 56% = 30592.14 руб.)
Кронштейны стальные для труб с
шт.
резиновым уплотнителем, шпилькой и
дюбелем д.3" (83-91 мм) (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Переходы пэ100, рN16 дн= 90/63 мм (ТССЦ
шт.
11.2013 Санкт-Петербург )
Тройники равнопроходные пэ100, рN16 дн=
шт.
75/75 мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Отводы литые пэ 100 90 град. рN16 дн= 75
шт.
мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Краны шаровые полиэтиленовые пэ 100
шт.
SDR 11, диаметром 90 мм (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Трубы напорные гост 18599-2001 пэ100,
10 м
SDR 11 дн= 75 мм (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
126
(50.93)
(6417.18)
12.27
(2324.5)
(28521.61)
18
(253.86)
(4569.48)
15
(253.86)
(3807.90)
65
(432.22)
(28094.30)
28
(552.96)
(15482.88)
1.5
5591,85
2606.42
100
(50.93)
(5093.00)
22
(253.86)
(5584.92)
14
(583.54)
(8169.56)
128
(520.04)
(66565.12)
6
(9943.76)
(59662.56)
14.61
(1562.69)
(22830.90)
2921.61
402.19
72751.93
47326.07
24962.24
7302.76
162.40
16.97
243.60
25.45
25
ТЕР 16-04002-06
301-9240029П
507-9009211П
302-9911227П
302-9911096П
302-9911480П
302-9230127П
26
ТЕР 16-04002-05
301-9240029П
507-9009210П
302-9911229П
302-9911096П
Прокладка трубопроводов
100 м
водоснабжения из напорных
трубопро
полиэтиленовых труб низкого давления
вода
среднего типа наружным диаметром: 63
мм к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к
з/п рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.700, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.274, (Н.Р. 98% = 11786.88
руб. С.П. 56% = 6735.36 руб.)
Кронштейны стальные для труб с
шт.
резиновым уплотнителем, шпилькой и
дюбелем д.2" (57-61 мм) (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Трубы напорные гост 18599-2001 пэ100,
10 м
SDR 11 дн= 63 мм (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Переходы пэ100, рN16 дн= 63/32 мм (ТССЦ
шт.
11.2013 Санкт-Петербург )
Отводы литые пэ 100 90 град. рN16 дн= 63
шт.
мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Тройники равнопроходные пэ100, рN16 дн=
шт.
63/63 мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
Краны шаровые полиэтиленовые пэ 100
шт.
SDR 11, диаметром 63 мм (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Прокладка трубопроводов
100 м
водоснабжения из напорных
трубопро
полиэтиленовых труб низкого давления
вода
среднего типа наружным диаметром: 50
мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.700, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 4.071, (Н.Р. 98% = 11152.31
руб. С.П. 56% = 6372.75 руб.)
Кронштейны стальные для труб с
шт.
резиновым уплотнителем, шпилькой и
дюбелем д.2" (57-61 мм) (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
Трубы напорные гост 18599-2001 пэ100,
10 м
SDR 11 дн= 50 мм (ТССЦ 11.2013 СанктПетербург )
Переходы пэ100, рN16 дн= 63/50 мм (ТССЦ
шт.
11.2013 Санкт-Петербург )
Отводы литые пэ 100 90 град. рN16 дн= 63
шт.
мм (ТССЦ 11.2013 Санкт-Петербург )
0.4
3911,16
2271.31
1547.54
212.67
40
(32.78)
(1311.20)
3.784
(1251.92)
(4737.27)
7
(86.56)
(605.92)
16
(167.75)
(2684.00)
4
(246.8)
(987.20)
17
(7086.78)
(120475.26)
0.35
4776,86
2367.00
20
(32.78)
(655.60)
3.5
(785.93)
(2750.75)
25
(207.88)
(5197.00)
18
(167.75)
(3019.50)
2321.31
319.00
14683.88
14785.57
10997.68
3528.39
1029.75
141.52
13.46
56.61
5.38
10028.39
4631.01
1351.52
141.52
13.46
49.53
4.71
Краны шаровые полиэтиленовые пэ 100
шт.
SDR 11, диаметром 63 мм (ТССЦ 11.2013
Санкт-Петербург )
ТЕР 16-04- Прокладка трубопроводов
100 м
002-01 прим. водоснабжения из напорных
трубопро
полиэтиленовых труб низкого давления
вода
среднего типа наружным диаметром: 20
мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п
рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п
рабочих: 12.105, к стоимости машин:
5.688, к з/п машинистов: 12.105, к
материалам: 3.712, (Н.Р. 98% = 33215.55
руб. С.П. 56% = 18980.32 руб.)
прайс
Шланг из ПВХ Ф 6х4
м
(143,99/1,18*1,03=125,69)
ТЕР 16-05- Установка вентилей, задвижек, затворов,
1 шт.
001-03
клапанов обратных, кранов проходных
на трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 100 мм к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 4.560, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 2.783,
(Н.Р. 98% = 20824.02 руб. С.П. 56% =
11899.44 руб.)
прайс
Дисковый затвор межфланцевый 75мм, с
шт
фланцами (4531,73/1,18*1,03=3955,66)
прайс
Дисковый затвор межфланцевый 90 мм, с
шт
фланцами (6330,03/1,18*1,03=5525,37)
прайс
Обратный клапан 90мм, Fiberpool
шт
(2787,37/1,18*1,03=2433,04)
прайс
Обратный клапан 75 мм, Fiberpool
шт
(2787,37/1,18*1,03=2433,04)
ТЕР 16-05- Установка вентилей, задвижек, затворов,
1 шт.
001-04
клапанов обратных, кранов проходных
на трубопроводах из стальных труб
диаметром: до 125 мм к стоим. экспл.
машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2
Индексы: к з/п рабочих: 12.105, к
стоимости машин: 4.989, к з/п
машинистов: 12.105, к материалам: 2.877,
(Н.Р. 98% = 70181.28 руб. С.П. 56% =
40103.59 руб.)
прайс
Обратный клапан 110 мм, Fiberpool
шт
(3093,08/1,18*1,03=2699,89)
прайс
Обжимная Седловая врезка в трубопровод,
шт
внутр. резьба, д-90мм
(256,5/1,18*1,03=223,89)
302-9230127П
27
28
29
42
(7086.78)
(297644.76)
0.8
5561,79
3181.88
80
(125.69)
39
125,63
44.53
6
(3955.66)
(23734)
29
(5525.37)
(160236)
2
(2433.04)
(4866)
2
(2433.04)
(4866)
57
273,04
102.84
2
(2699.89)
(5400)
8
(223.89)
(1791)
2298.75
318.06
41514.57
30813.33
10460.23
3080.09
190.24
13.42
152.19
10.74
21022.39
2653.37
226.61
2.91
0.02
113.49
0.78
70958.06
7242.98
655.49
6.72
0.04
383.04
2.28
(10055)
14.92
0.48
25.47
0.95
30857.65
101935.17
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
Обжимная Седловая врезка в трубопровод,
внутр. резьба, д-63мм
(121,5/1,18*1,03=106,06)
Разъемные муфты д-50мм, (ProfPool/ru)
(160/,18*1,03=139,66)
Разъемные муфты д-63 мм, (ProfPool/ru)
(310/,18*1,03=270,59)
Разъемные муфты д-75мм, (ProfPool/ru)
(940/,18*1,03=820,51)
Фланцы д-110мм (441/1,18*1,03=384,94)
Муфты переходные Диам.2 дюйма на 63 мм
ПВХ нар. резьба (789,75/1,18*1,03=689,34)
Муфты переходные Д- 1,5 дюйма на 63 мм
ПВХ внут. резьба (504/1,18*1,03=439,93)
амортизационные муфты, Д-90мм
(5130/1,18*1,03=4477,88)
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
шт
8
(106.06)
(848)
шт
10
(139.66)
(1397)
шт
6
(270.59)
(1624)
шт
15
(820.51)
(12308)
шт
шт
2
2
(384.94)
(689.34)
(770)
(1379)
шт
2
(439.93)
(880)
шт
4
(4477.88)
(17912)
руб.
457381
318967
81935
20419
1797
75
457381
318967
81935
20419
1797
75
318967
81935
20419
1797
75
0
0
0
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
318967
81935
20419
56478
2315831
2773212
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
327558
3100770
187746
3288516
3288516
1
1
1
1
1
Раздел 10
Оборудование
1
прайс
прайс
прайс
прайс
прайс
Пылесос для очистки дна бассейнаВ
комплекте со штангой и щеткойКомплект
штаги и щетки (8300/1,18*1,03=7244,92)7
Стабилизатор напряжения AD-155B MW
(2124/1,18*1,03=1854,14)
Dinolgin, средство от водорослей
(1945,07/1,18*1,03=1697,82)
Dinochlorine ;жидкий
хлор(2140,38/1,18*1,03=1868,30)
Dinofloc ultra , коагулянт 23 кг
(1923/1,18*1,03=1678,55)
1
комплект
1
0
0
(7244.92)
0
0
0
шт
2
(1854.18)
(3708)
шт
1
(1697.82)
(1698)
шт
3
(1868.3)
(5605)
шт
1
(1678.55)
(1679)
(7245)
0
0
0
0
прайс
прайс
прайс
Dinominis жидкий рн 40 кг
(3017,28/1,18*1,03=2633,73)
Набор проверки рн/хлор
(534,31/1,18*1,03=466,39)
Профиль 30*30*30*3 длинной 2 м упаковка
12 шт (3276,36/1,18*1,03=2859,87)
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
шт
1
(2633.73)
(2634)
шт
1
(466.39)
(466)
упаковка
2
(2859.87)
(5720)
руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64871.18
64871.18
0
0
64871
64871
0
0
220
0
64871
64871
0
0
220
0
64871
0
0
220
0
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
0
0
0
0
28755
28755
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
0
28755
0
28755
28755
1
1
1
1
1
Пусконаладочные работы
1
ТЕРп 09-03- Установка перекачки воды, сточных вод,
001-01
осадка, группа насосов одного
назначения, производительность: до 1200
м3/сут Индексы: к з/п рабочих: 12.105,
(Н.Р. 55% = 35679.15 руб. С.П. 32% =
20758.78 руб.)
Итого прямых затрат в базовом уровне
цен:
Коэффициент на стесненность:
Итого со стесненностью:
1 узел
2
руб.
2679,52
2679.52
0
0
109.90
0
219.80
0
1
руб.
Индекс к оплате труда рабочих:
Индекс к стоимости эксплуатации машин:
в том числе зарплата машинистов:
Индекс к стоимости материалов:
Материалы в текущем уровне цен:
Итого с индексацией:
руб.
64871
0
0
0
0
64871
Накладные расходы %:
Итого с накладными:
Сметная прибыль %:
Итого:
Всего по разделу:
%
руб.
%
руб.
руб.
35679
100550
20759
121309
121309
1
1
1
1
1
Итого по всем разделам:
Резерв средств на непредвиденные расходы
%
Итого
Налог на добавленную стоимость %
Всего по смете:
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
2
18
Инженер технадзора ______________________/_____________________/
7036125
140722
7176847
1291832.46
8468679
Приложение №2
Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ
№ позиции
в смете
№
п/п
1
Лс №,
раздел 9 п. 1
Наименование материалов, оборудования
Насос тип 1
Pahlen или «эквивалент»
2
Лс №,
раздел 9 п. 1
Насос тип 2
Pahlen или «эквивалент»
3
Лс №,
Манометр тип 1
Технические характеристики
Насос с префильтром предназначен для
перекачивания воды в системах водоподготовки
плавательных бассейнов, должен быть изготовлен из
бронзового сплава, неподверженного коррозии. Должен
быть оснащен префильтром большого размера и легко
съемной фильтровальной корзиной. Ось насоса должна
быть выполнена из кислотостойкой нержавеющей стали.
Рабочее колесо должно быть изготовлено из бронзы,
легко доступно для обслуживания. Производительность
насоса не менее 30 куб. м/ч; эксплуатация при
напряжении не менее 230В и не более 400 В; мощность
не менее 1.5 кВт; подсоединение ВР 3"/ ВР 2 ½.
Насос без префильтра предназначен для
перекачивания воды в системах водоподготовки
плавательных бассейнов. Насос должен быть изготовлен
из бронзового сплава неподверженного коррозии. Помпа
и мотор должны быть соединены в одном блоке. Насос
должен обладает высокой пропускной способностью и
работать бесшумно. Для работы насоса необходим
постоянный
приток
перекачиваемой
воды.
Производительность насоса должна быть не менее 60 куб.
м/ч; эксплуатация при напряжении не менее 230В и не
более 380 В; мощность не менее 4 кВт; подсоединение
ВР не более 86 мм.
Измерительный прибор с пружиной в форме
раздел 9 п. 2
4
Лс №,
раздел 9 п. 3
Wika или «эквивалент»
Емкость тип 1
Fl-037 или «эквивалент»
5
Лс №,
раздел 9 п. 3
Емкость тип 2
Fl-037 или «эквивалент»
6
Лс №,
раздел 9 п. 4
Установка ультрофиолетовая тип 1
ОДВ-20 или «эквивалент»
трубки, предназначенный для измерения давления
газообразных
и
жидких
веществ,
если
они
невысоковязкие или кристаллизующиеся, не агрессивных
по отношению к медным сплавам.. Прибор должен
монтироваться в таком же положении, в каком он был
отрегулирован. Прибор для измерения давления должен
монтироваться без сотрясений и предохраняться от
холода
и
жары.
Для
монтажа
предусмотрен
четырехгранник под ключ. Измерительный элемент
представляет собой трубчатую пружину из медного
сплава круговой или винтовой формы. Вес без упаковки
не более 0,25 кг., высота не более 50 мм; длина не более
120 мм; максимальная рабочая температура не менее 150
°С; максимальное рабочее давление не более 30 Бар;
материал корпуса пластик; диаметр циферблата не менее
100 мм; Класс точности не менее 1,5
Фильтрующая ёмкость с шестипозиционными
клапанами (изготовлены из полиэстера, армированного
стекловолокном). Высота засыпки фильтрующего
материала не более 1,2 м. Ёмкость FL-037 диаметр не
менее 760 мм, производительность не менее 22 м3/ч, с
боковым 6-ти позиционным. клапаном 2’’, для загрузки
песком фракции в диапазоне 0,5 - 1: не менее 750 кг,
фракции 1,0-2: 50 кг.
Фильтрующая ёмкость с шестипозиционными
клапанами (изготовлены из полиэстера, армированного
стекловолокном). Ёмкость FL-020 диаметр не менее 520
мм, производительность не менее 10 м3/ч, с боковым 6-ти
позиционным. клапаном 11/2’’, для загрузки песком
фракции в диапазоне 0,5 - 1:не более 100 кг
Применение для дезинфекции воды дает
возможность мгновенно уничтожить патогенную флору.
Оборудование обеспечивает УФ дозу не менее 16
мДж/см2.Проток не более 25м3/ч, потребляемая
.мощность не более 0,35 кВт, рабочее напряжение не
более 220 В габаритные размеры 0,25х0,46х1,4, масса не
более 42 кг., ДУ патрубка 100’’
7
Лс №,
раздел 9 п. 4
мДж/см2.Проток не более 30м3/ч, потребляемая
Установка ультрофиолетовая тип 2
ОДВ-20 или «эквивалент
П мощность
напряжение
не
более
0,50
кВт,
рабочее
р не более 220 В габаритные размеры 0,3х0,5х1,4,
масса
не более 50 кг, ДУ патрубка 100’именение для
дезинфекции воды дает возможность мгновенно
уничтожить
патогенную
флору.
Оборудование
обеспечивает УФ дозу не менее 16
’
8
Лс №,
раздел 9 п. 5
Электронагреватель тип 1
ЕН Pahlen или «эквивалент»
9
Лс №,
раздел 9 п. 5
Электронагреватель тип 2
ЕН Pahlen или «эквивалент»
1
0
Лс №,
раздел 9 п. 6
Теплообменник тип 1
MF Pahlen или «эквивалент»
Мощность
не менее 8 кВт, рабочее
напряжение220/380 В, реле протока. В комплекте 1полюсный термостат в диапазоне от 0 до 45°С, 1полюсная защита от перегрева до 60°С и датчик протока
или датчик давления. Корпус и вводы из кислотоупорной
нержавеющей стали AISI 316L;Корпусможет быть
выполнен из титана; ТЭНы должны быть изготовлены из
сплава Incoloy 825 или опционно с покрытием Nic-Tech.
Мощность
не менее 3 кВт, рабочее
напряжение220/380 В, реле протока. В комплекте 1полюсный термостат в диапазоне от 0 до 45°С, 1полюсная защита от перегрева до 60°С и датчик протока
или датчик давления. Корпус и вводы из кислотоупорной
нержавеющей стали AISI 316L;Корпусможет быть
выполнен из титана; ТЭНы должны быть изготовлены из
сплава Incoloy 825 или опционно с покрытием Nic-Tech.
Теплообменник ,мощность не менее 75 кВт;
подключение (2"- 1"); Должен быть изготовлен из
кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L; должен
состоять не менее чем из
30 цельнотянутых труб с
распределителями потока; Кронштейны должны быть
изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали AISI
316L.
1
1
Лс №,
раздел 9 п. 6
Теплообменник тип 2
MF Pahlen или «эквивалент»
Электронный регулятор температуры
1
2
Лс №,
раздел 9 п. 7
тип 1
PTR 045 или «эквивалент»
1
3
Лс №,
раздел 9 п. 8
Реле протока тип 1
Pahlen или «эквивалент»
1
4
Лс №,
раздел 9 п. 9
Насос тип 3
UPS 25-60 или «эквивалент»
Теплообменник ,мощность не менее 40 кВт;
подключение (2"- 1"); Должен быть изготовлен из
кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L; должен
состоять не менее чем из
30 цельнотянутых труб с
распределителями потока; Кронштейны должны быть
изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали AISI
316L.
Электронный регулятор температуры с дисплеем,
диапазон температур 0-45 С˚, мощность не менее 2 кВт ,
рабочее напряжение не более 220В, должен быть в
комплекте с датчиком температуры с ручкой для
регулирования температуры и выключения. В комплект
должен входить индикатор актуальной температуры на
ЖК дисплее и датчик температуры воды (длина кабеля не
менее 1,5м). Степень защиты IP 40.
Реле протока Pahlen подключ. 1/2" наружная или
внешняя резьба, мощность не менее 80 Вт, напряжение
не более 230 В, реле протока должно использоваться для
контроля наличия протока воды в автономной
отопительной системе с принудительной циркуляцией,
вплоть до минимальных значений расхода.
Корпус насоса должен быть выполнен из чугуна.
Может использоваться для одно-или двухтрубных систем
отопления, но так же можно использовать в смесительных
контурах крупных систем. Должен быть оснащен тремя
скоростями вращения вала, который, как и подшипники,
выполнен из керамики. Должна быть возможность
регулировки; Тип должен быть циркуляционный;
мощность не менее 100 Вт; высота подъема не менее 6 м;
монтажная длина около 180 мм; трубное соединение 1 ½;
допустимая температура жидкости в диапазоне от +2°c
до +110°c; давление не менее 10 атм.; класс защиты ip 44;
напряжение не более 220 В; габариты в упаковке
126x180x134 мм; вес от 3,5 до 3,7 кг.
1
5
Электронный регулятор уровня
Лс №,
раздел 9 п. 11
тип 1
SNR-1609 или «эквивалент»
1
6
Электронный регулятор уровня
Лс №,
раздел 9 п. 11
тип 2
NR-12
7
Лс №,
1
раздел 9 п. 11
TRS-2 или «эквивалент»
Электрод тип 1
EL 1 или «эквивалент»
Электронный регулятор уровня c поплавком и
магнитным клапаном 1/2", рабочее напряжение не более
220В, размеры корпуса 140 x 100 x 67 мм, класс защиты
IP не менее 40; должен быть пригоден для всех бассейнов
и гидромассажных ванн со скиммером; в комплекте
должен быть мини датчик уровня воды с 5 или 15 м
кабеля и держатель (IPне менее
67). Мощность
магнитного клапана, не менее 1,1 кВт; задержка
включения клапана не более 16 с; задержка выключения
клапана не более 16 с; габариты поплавка: 25х56 мм;
рабочее напряжение поплавка не менее 10 В.
Блок управления переливной емкостью может
использоваться в переливных бассейнах. Он должен
имееть дополнительную защиту от сухого хода и
принудительное включение фильтрующего насоса.
Принципиально должен работать не менее чем с 5-ю
электродами. Габаритные размеры: 220х219х100 мм;
напряжение не более 220 В; мощность не менее 0.9 кВт;
мощность эл-маг клапана не менее 1.1 кВт;
подсоединение эл-маг клапана ВР 1/2"; класс защиты не
менее IP44; число электродов не менее 5; габаритные
размеры электродов д.24х134 мм; длина кабеля электрода
от 3 м; напряжение на электроде не более 15 В.
Стержневой кондуктивный сигнализатор уровня.
Стержневой
измерительный
зонд должен быть
предназначен для сигнализации предельного уровня на
проводящих жидкостях в промышленных условиях.
Датчик применяется для защиты от переполнения или
сухого хода вместе с устройством формирования сигнала.
Должен быть исполнен из частично изолированного
стерженя с длиной зонда до 4 м; присоединение резьба
G½; из материалов 316Ti, PTFE; рабочая температура
процесса в диапазоне не менее -50 не более +130 °C;
давление процесса в диапазоне не менее -1 и не более +65
бар (-100 … +6500 кПа)
8
Лс №,
1
раздел 9 п. 12
Кабель тип 1
Кабель для электродов должен быть пригоден для
работы в питьевой воде; сечением не менее 1 x 1,5 мм2
ELKA или «эквивалент»
9
Лс №,
1
раздел 9 п. 13
Расходомер тип 1
VSN-25 или «эквивалент»
0
Лс №,
2
раздел 9 п. 14
Фильтр тип 1
F76S1.AAF-76S1AA или «эквивалент»
1
Лс №,
2
раздел 9 п. 16
Автоматическаая станция дозирования тип 1
POOL GUARD1 PRO 5 или «эквивалент»
Расходомер крыльчатый, муфтовый, латунный,
диаметр условного прохода Dy 25, должен быть
предназначен для измерения объема сетевой воды ,
протекающей в обратных или подающих трубопроводах
закрытых или
открытых систем теплоснабжения,
системах холодного и горячего водоснабжения при
давлении не более 1,6 МПа (16 кгс/см2 ) в диапазоне
температур от +5 до +50 0С (холодная вода) и от +5 до
+150 0С (горячая вода). Присоединение к трубопроводу
резьбовое; габаритные размеры не более 260Х110х93;
масса не более 2,5 кг;
Фильтр с обратной промывкой для холодной
воды; Должен фильтровать различные механические
загрязнения, которые удаляются потоком воды в ручную
или автоматически. Одновременная промывка и
фильтрация. Должен быть манометр на корпусе фильтра.
Расход воды не менее 11 куб.м/час. Корпус должен быть
прозрачный для удобства слежения за состоянием
фильтрующей сетки. Проток не менее 16 м3/ч,
температура воды не более 40°С; сетка не менее 100мкм;
корпус должен быть из латуни; штуцеры с наружной
резьбой должны быть из латуни; фильтрующий сетчатый
элемент тонкой очистки должен быть из нержавеющей
стали; чаша фильтра из ударопрочного прозрачного
синтетического материала или из меди; уплотнения
должны быть из NBR
Автоматическаая станция дозирования должна
контролировать уровни pH/Rx в бассейне. Она должна
быть оборудована двумя насосами серии DLX для
пропорционального дозирования. Станция должна
управляется датчиком потока и при низком напоре воды
переходить в режим ожидания. Система в полном
комплекте должна поставляться смонтированной на
химически стойкой пластиковой панели 400x600x8 мм и
быть готова к использованию. Рабочее давление насосов
не более 8 бар; диапазоны измерений от 0..14 рН, до
1000..+1400 мВ; разрешение дисплея не более 0.02 рН, 1
мВ; к ласс защиты не ниже IP65; управление должно быть
по датчику потока; дозирующие насосы DLX PHRX/MBB должны быть выполнены с головкой из PVDF,
со встроенными контроллерами рН/RedOx
2
Лс №,
2
раздел 9 п. 19
Скиммер тип 1
AS-1 или «эквивалент»
Скиммер - закладная деталь для скиммерной
системы фильтрации бассейна. Скиммер должен забирать
воду с поверхности бассейна, отсекая нижние слои, что
бы загрязнения плавающие в бассейне как можно быстрей
забрать на фильтрацию. В скиммере так же должно
находится ведерочко с отверстиями для задержания
крупных загрязнений. Если нужно собрать загрязнения со
дна бассейна, то к скиммеру необходимо подключить
ручной
пылесос
бассейна.
Скиммер
должен
комплектоваться фильтром грубой очистки, аварийным
переливом,
плавающим
поплавком-заслонкой
и
прижимной рамкой с уплотнителями. Подсоединение к
скиммеру должно быть снизу - внутренняя резьба 2’’, к
аварийному переливу - наружная резьба 1 1/2". Скиммер
должен иметь выдвижную, регулируемую горловину ( не
более 70 мм). Площадь обрабатываемой поверхности – не
менее 25 м2. Производительность не менее 15 м.куб./ч.
Материал нержавеющая сталь; Размер упаковки
0,45х0,35х0,35 м; Вес упаковки не более 7 кг.
ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _______
Санкт-Петербург
«____» ________________ 2013 г.
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111» , именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице
главного врача Юплова Ивана Валентиновича действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
__________________________________________________________________
в
лице
__________________________________, действующего
на основании _________________,
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнение работ по
ремонту бассейна с заменой оборудования в Детсокм поликлиническом отделении №77 СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 111» в 2014 году для государственных нужд Санкт-Петербурга.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика (с
приложениями), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также условиями
настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения. Состав сметной
документации заказчика включается из аукционной документации при изготовлении проекта
договора после определения победителя аукциона.
1.3. Обеспечение исполнения договора является неотъемлемой частью договора. Настоящий
договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения договора
в размере, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок (продолжительность) выполнения работ по настоящему договору:
Заказчик передает по акту Объект Подрядчику в течение 3 рабочих дней со дня подписания
договора, в присутствии представителя СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского
района», на основании положения о Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении
«Служба заказчика администрации Приморского района»
- сроки выполнения работ - в течение 90 дней со дня подписания Подрядчиком акта
передачи объекта в работу.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему договору: в течение 1 календарного дня с
момента подписания акта приема-передачи объекта для производства работ.
2.3. Акт приема-пердачи объекта для производства работ должен быть подписан
сторонами и представителем СПБ ГБУ «Служба заказчика администрации Приморского района
Санкт-Петербурга» (далее - представитель технического надзора) в течение 3-х дней после
подписания настоящего договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ является фиксированной и
определяется с учетом коэффициента снижения и составляет ___________ (__________________
_____________________________), в том числе НДС (___%)____________________ руб.
Коэффициент снижения составляет _____________________.
3.2. Установленная настоящим Договором стоимость работ или порядок ее определения не могут
быть изменены в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения
Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ
или необходимых для этого расходов.
3.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком в безналичной форме в соответствии с
утвержденными субсидиями на основании Закона Санкт-Петербурга бюджет Санкт-Петербурга на
2014 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов». .
3.4. Оплата работ может осуществляться Заказчиком по факту выполнения работ Подрядчиком,
не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами актов о приемке
выполненных работ, выставления Подрядчиком счета, счета-фактуры (если облагается НДС).
3.5. Основанием для оплаты в соответствии с п.3.1. настоящего Договора выполненных
Подрядчиком работ является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт
сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) в соответствии со сметой, подписанные
Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.6. Объемы работ, выполненные Подрядчиком с отклонениями от документации, строительных
норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат принятию и оплате Заказчиком
до устранения отклонений.
3.7. В случае задержки поступления субсидий на оплату выполненных работ, не обусловленной
виновными действиями Заказчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику отсрочку платежа
за выполненные работы на период соответствующей задержки поступления субсидий.
3.8. Авансирование работ не предусмотрено.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику Объект, указанные в п.1.1 настоящего договора, с момента
подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
4.1.2. Совместно представителем технического надзора осуществлять технический надзор в
установленном порядке за ведением работ на Объекте.
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, не вмешиваясь при этом в
оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.
4.1.6. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.
4.1.7. В случае расторжения договора по соглашению сторон, оплатить выполненные
Подрядчиком работы, если качество данных работ удовлетворяет требованиям Заказчика и они
приняты Заказчиком по Акту приема-передачи работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Запросить у Подрядчика копии документов о регистрации, а также копии
оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной рабочей
силы, на лиц, осуществляющих работы на Объекте.
4.2.2. Запросить у Подрядчика квалификационный список работающих на Объекте с
заключением о допуске к работе и указанием лица, ответственного за ведение работ на
Объекте.
4.2.3. При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма
№КС-2), невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или
недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах
приостановить оплату
выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Принять от Заказчика и представителя технического надзора по акту Объект для
выполнения работ по настоящему договору не позднее, чем в течение 3-х дней после
подписания договора обеими сторонами.
4.3.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее
качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной
документацией, строительными нормами и правилами и иными исходными данными.
4.3.3. Приступить к исполнению договора и завершить работу в сроки, установленные
настоящим договором.
4.3.4. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов,
лицензий и других документов, удостоверяющих их качество и по требованию Заказчика
предоставить ему эти документы.
4.3.5. Обеспечивать выполнение на Объекте необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда во время
производства работ.
4.3.6. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию Объекта, всех
временных строений и сооружений, складских и монтажных площадок, установке освещения,
сооружению и подключению временных инженерных сетей.
4.3.7. Своевременно вывозить с Объекта работ строительный мусор.
При выполнении работ по вывозу строительного мусора, предоставлять Заказчику копии
договоров с перевозчиками и получателями строительных отходов или копию лицензии на
перемещение (транспортирование), переработку, использование, обезвреживание, захоронение
строительных отходов до начала выполнения работ (Распоряжение Администрации СанктПетербурга от 15.05.2003
№ 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными
отходами в Санкт-Петербурге»
4.3.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ
либо создают невозможность их завершения в срок.
4.3.9. Соблюдать требования нормативных правовых актов в сфере строительства, как в
отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого
при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.).
4.3.10. С момента передачи Объекта в работу до передачи Объекта в эксплуатацию
Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного повреждения.
4.3.11. Обеспечить свободный доступ к инженерным сетям в любое время суток для
выполнения ремонтных работ в случае аварии, не складировать материалы в охранных зонах
коммуникаций.
4.3.12. При обнаружении технологических нарушений принять меры по ограждению опасной
зоны и незамедлительному информированию эксплуатационных организаций и ведомств.
4.3.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся
в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять
обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего
договора.
4.3.14. Обеспечивать сохранность Объекта, материалов и оборудования, находящихся на
Объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной
работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.
4.3.15. Обеспечивать Заказчику и представителю технического надзора возможность
контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и
оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому
конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения
работ, исполнительную документацию.
4.3.16. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять
исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3
рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
Готовность принимаемых работ должна быть подтверждена подписанием Заказчиком,
представителем технического надзора и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик должен приступить к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесенного в журнал производства
работ.
Если работы будут выполнены без информирования Заказчика и представителя технического
надзора или они будут информированы с опозданием, то по их требованию и указанию Подрядчик
будет обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.3.17. Дополнительно документировать производство скрытых работ фотосъемкой.
Фотографии скрытых работ передаются Заказчику при сдаче объекта в эксплуатацию.
4.3.18. Компенсировать ущерб, нанесенный в результате проведения работ на объекте
третьему лицу по вине Подрядчика.
4.3.19. Сдавать Объект (результат выполненных работ) Заказчику на основании Акта о приемке
работ, передав ему при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том
числе:

Сертификаты соответствия, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического
соответствия;
 Акты на скрытые работы (с фотоподтверждением);
 Формы КС-2 и КС-3.
4.3.20. После сдачи Объекта в эксплуатацию в согласованные с Заказчиком сроки вывезти за
пределы Объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы,
оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.3.21. Обеспечить соответствие Объекта условиям настоящего договора о качестве в течение
всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 36 месяцев на работы со дня
сдачи в эксплуатацию.
4.3.22. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований,
предусмотренных в документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах за
снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а
также за не достижение указанных в документации показателей объекта ремонта.
4.3.23. Письменно согласовать с Заказчиком использование эквивалентных материалов
(комплектующих и оборудования), соответствующих или превосходящих по своим техническим
характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в смете Заказчика
(Приложение №2,3,4,5).
4.3.24. Предоставить сертификаты на используемые материалы, комплектующие и
оборудование (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «О
Номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре
продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии»).
4.3.25. Поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,
изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и
складирование.
4.3.26.
Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и
подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществлять по
согласованию с Заказчиком.
4.3.27. Согласовывать с органами государственного надзора и соблюдать порядок ведения
работ на объекте.
4.3.28. Предоставить по требованию Заказчика копии документов о регистрации, а
также копии оформленных в установленном порядке разрешений на привлечение иностранной
рабочей силы, на лиц, осуществляющих работы на Объекте.
4.3.29. Предоставить по требованию Заказчика квалификационный список работающих на
Объекте с заключением о допуске к работе и указанием лица, ответственного за ведение
работ на Объекте.
4.3.30. Соблюдать поэтапные сроки выполнения работ, указанные в календарном плане
выполнения работ.
4.3.31. Осуществлять выполнение работ в условиях действующего учреждения. Выполнение
работ в выходные, праздничные дни и вне рабочего времени учреждения осуществлять только по
письменному согласованию с Заказчиком.
4.3.32. Время выполнения работ, при которых возможны перерывы электроснабжения,
водоснабжения, теплоснабжения поликлиники осуществлять только по письменному
согласованию с Заказчиком.
4.3.33. Работы, связанные с измерениями и испытаниями оборудования, должны
выполняться с учетом плановой работы поликлиники
4.3.34. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми
актами или настоящим договором.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Потребовать у Заказчика оплаты выполненных и оформленных в установленном порядке
(раздел 3 настоящего договора) работ.
4.4.2. Привлечение субподрядчиков для выполнения работ по настоящему Договору
запрещено, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.3.7. Договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик письменно извещает
Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, совместно с представителями технического
надзора приступает к проверке и приемке результата выполненных работ.
5.3. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания акта приема-передачи
выполненных работ устанавливается в течение 72 часов с момента предъявления выполненных
работ Заказчику.
5.4. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется
актом приема-передачи выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами,
представителями технического надзора.
5.5. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме осуществляется в
соответствии со СНиП и проектно-сметной документацией.
5.6. Приемка Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по
Объекту.
5.7. При обнаружении Заказчиком и представителями технического надзора в ходе приемки
Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в
котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При
отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и
подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей Стороной
(представителем технического надзора).
5.8. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет
в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части,
в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за их повреждение, а
также находящееся там оборудование, и несет ответственность за его утрату, повреждение или
недостачу.
5.9. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком и
представителями технического надзора недостатков не освобождает его от уплаты неустойки,
предусмотренной настоящим договором.
5.10. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков,
которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.11. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта приема-передачи
выполненных работ Сторонами и представителем технического надзора.
5.12. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его
содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в
случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех
выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по
Договору Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
- за нарушение сроков начала и/или окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает
Заказчику пени в размере 1 % (одного процента) от цены Договора за каждый день просрочки до
фактического исполнения обязательств;
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору,
выразившемся в несоответствии уровня качества работ требованиям нормативных документов и/или
в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в
размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом
исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки,
согласованные с Заказчиком;
- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ,
определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом,
Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1% (одного процента) от стоимости работ по
устранению дефектов за каждый день просрочки.
При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма КС-2),
невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной
информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату
выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора (п.4.7, п.4.9, п.4.10)
Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта
выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика
от Подписи – в одностороннем порядке.
В случае не устранения Подрядчиком в течение двух дней выявленных нарушений Подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Договора.
При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Договора Подрядчик
выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% (пяти десятых процента) от цены Договора.
6.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится
Подрядчиком на основании претензий Заказчика.
6.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не
освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.
7.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны по Договору в соответствии с гражданским законодательством.
7.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае нарушения Поставщиком условий Договора, а также, если в ходе исполнения
Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией об аукционе
требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии указанным требованиям. Заказчик уведомляет о своем решении об одностороннем
отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого
решения в письменном виде. Договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения
Договора, либо, при невозможности получения подтверждения о надлежащем уведомлении
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора, по истечении тридцати дней с даты
размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Договора.
7.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
соответствии с гражданским законодательством. Поставщик уведомляет об этом Заказчика в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения в письменном виде. Договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора,
7.4. Сторона, решившая в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора обязана
отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления другой стороны, устранены нарушения условий Договора,
послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от его
исполнения, другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенных расходов.
7.6. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме, подписаны сторонами и внесены в единый реестр договоров для
заказчиков всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
8.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ условиям настоящего
Контракта о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который
составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
8.2. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится,
что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий контракта, ухудшившими
результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для
предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил
обнаруженные недостатки.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, землетрясения,
стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна незамедлительно известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
9.3. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев,
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
договору без взаимных претензий друг к другу.
10. СРОК ДОГОВОРА
10.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 10
декабря 2014 года.
10.2.Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов СанктПетербурга.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
11.1.В случае возникновения между Сторонами спора, вытекающего или связанного с
условиями настоящего договора, Стороны предпримут все меры для его разрешения
мирным путем, в соответствии с законодательством РФ.
11.2.При невозможности достигнуть договоренности между сторонами путем переговоров,
спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.2.
Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
12.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
12.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Приложение № 1 –Локальная смета № 1
2. Приложение № 2 – Календарный план