МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на поставку звуковой аппаратуры № ___________________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на поставку звуковой аппаратуры
№ ___________________
г. Кяхта
«____» __________2008г
Комитет по культуре МО «Кяхтинский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик» ОГРН
1020300717018, в лице Исполняющего обязанности председателя Даутова Андрея Дамировича,
действующего на основании Устава, в целях обеспечения муниципальных нужд, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
ОГРН
………………………., в лице_________________________________________ действующей(его) на
основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
протоколом заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на Запрос
котировок цен по определению поставщика в целях поставки товара, а именно звуковой аппаратуры
для нужд Кяхтинского района,
от «___» июня 2008г. № _______, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить звуковую аппаратуру в соответствии с условиями котировочной
документации и передать в обусловленный настоящим контрактом срок производимые или
приобретенные им товары Заказчику, а Заказчик принять следующие товары: звуковую аппаратуру,
именуемые далее по тексту товар, оплатить эти товары на условиях настоящего контракта.
1.2. Наименование, качество, комплектность и цена определяются в соответствии со Спецификацией
– приложения №1 и графиком поставки – приложение № 2, которые являются неотъемлемой частью
настоящего контракта.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поставщик вправе:
2.1.1. Требовать оплаты за поставленный товар, в соответствии с п.3 настоящего
контракта.
2.2. Поставщик обязан:
2.2.1. Доставить товар, согласно спецификации настоящего контракта заказчику, по адресу: г. Кяхта, ул.
Ленина, 33, своим транспортом не позднее 5-ти дней с момента получения разнарядки Заказчика,
надлежащего качества и в надлежащем количестве, свободным от любых прав третьих лиц.
2.2.2. За свой счет и риск обеспечить отправку товара и его сохранность.
2.2.3. В течение 5-ти дней, по телефону или факсу сообщить получателю об отгрузке и отправке товара,
предусмотренного в спецификации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать передачи ему поставляемых товаров в соответствии с условиями настоящего контракта;
2.3.2. Отказаться от принятия товаров, ненадлежащего качества.
2.3.3. Требовать расторжение контракта, если товары не свободны от прав третьих лиц;
2.3.4. Требовать при недопоставке передачи товара в ассортименте, не соответствующему контракту,
полную комплектацию.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Принять поставленный товар и осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству
и ассортименту.
2.4.2. Оплатить стоимость поставленного товара.
3.1.
3.2.
3.3.
3.Цена и порядок расчетов.
Общая
цена
контракта
составляет
_______________________
рублей
(______________________________ рублей).
Цена за поставляемые товары включается в настоящий контракт в Спецификации
(приложения №1) в соответствии с ценами, указанными поставщиком в его конкурсной
заявке, эти цены являются окончательными и изменению не подлежат.
Заказчик производит оплату поставленного ему товара путем перечисления денежных
средств по безналичному расчету на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских
дней с момента поступления товара на склад Заказчика в соответствии с п.1.1. и п. 1.2.
настоящего контракта.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.
4. Условия поставки.
Отгрузка товара и доставка его Заказчику производится силами и средствами Поставщика.
Факт доставки товара в город Кяхта ул. Ленина, 33, подтверждается Поставщиком в течение 3х дней с предоставлением Заказчику документа в форме накладной к счету с отметкой
Получателя и копией его доверенности.
Приемка товара производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями П-6, П-7 (о порядке
приемки товаров по количеству и качеству) от 25.04.66г.
Поставка товара может осуществляться по графику (приложение №2) в полном объеме или по
отдельным позициям в отдельности, в течение 5-ти дней с момента получения заявки (по
телефону) Заказчика.
Допускается досрочная поставка товаров в полном объеме по согласованию Сторон.
Право собственности на передаваемый товар и риск случайной гибели переходят от
Поставщика к Заказчику в момент получения товара Заказчиком (с даты, указанной в штемпеле
накладной).
5. Упаковка
Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их повреждение
или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения в соответствии с контрактом.
Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ), обеспечивающего его
сохранность при перевозке и хранении.
Если товар передается без необходимой упаковки либо в ненадлежащей таре, Заказчик вправе
потребовать от Поставщика упаковать (затарить) товар, либо заменить ненадлежащую
упаковку (тару).
6. Качество, комплектность и гарантия.
Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемых товаров должны
соответствовать установленным нормам, сопровождаться сертификатом качества.
Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по
качеству и комплектности, не предусмотренных п. 6.1. настоящего контракта, производится
сторонами в отдельном порядке.
Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по контракту, не будут иметь дефектов,
связанных с разработкой или качеством изготовления.
7. Ответственность сторон
7.1.
Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с графиком поставки
(приложение №2) и Спецификацией (приложение № 1). Если в период выполнения контракта
Поставщик столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик
должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее
предположительной длительности и причинах. После получения уведомления от Поставщика Заказчик
должен отказаться от услуг Поставщика либо продлить срок выполнение контракта поставщиком с
уплатой или без уплаты неустойки согласно п.7.2. настоящего контракта, в этом случае продление
срока должно быть ратифицировано сторонами путем заключения дополнительного Соглашения к
контракту.
7.2. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств по срокам поставки (комплектности)
он несет материальную ответственность и уплачивается Заказчику неустойка в размере 0,1% от
стоимости недопоставленного (неукомплектованного) товара. Максимальная сумма неустойки
составляет 10% цены контракта. После достижения этой максимальной суммы Заказчик может
рассмотреть вопрос о расторжении контракта.
7.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе предъявить Поставщику
следующие требования:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- замена некачественного товара на качественный в срок 3 (три) календарных дня.
7.4. В случае невыполнения своих обязательств по п. 7.3. настоящего контракта, Поставщик несет
материальную ответственность и им уплачивается Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости
забракованного (некачественного) товара и возмещает убытки, понесенные Заказчику в связи с
поставкой некачественного товара.
7.5. Заказчик вправе оказаться от оплаты товара ненадлежащего качества. Если такие товары
оплачены, потребовать возврата уплаченных средств.
7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Муниципальным
контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от цены контракта. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.8. Ответственность сторон, в иных случаях определяется в соответствии с действующим
законодательством.
8. Изменения и расторжение контракта
8.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт, без ущерба в отношении каких-либо других санкций,
применяемых при нарушении условий контракта, направив Поставщику письменное уведомление о
невыполнение обязательств:
- если Поставщик не поставил часть или все товары в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;
- если Поставщик не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных товаров в
установленный срок.
В случае если Заказчик расторгнет контракт, он вправе закупить аналогичные
недопоставленные товары у других лиц (участников конкурса), причем Поставщик будет нести перед
Заказчиком ответственность за все необходимые расходы, связанные с приобретением таких товаров и
услуг. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была
затронута.
8.2. Если срок изменения или расторжения не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением сторон, контракт считается измененным или расторгнутым с момента получения одной
из сторон уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами контракта.
8.4. Расторжение контракта может иметь место только по соглашению Сторон или одной из них в
случае нарушений другой стороной условий настоящего контракта. При неполучении ответа на
уведомление в 10-ти-дневный срок со дня получения адресатом уведомления, договор считается
расторгнутым.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства.
9.2. При возникновении разногласий в процессе заключения контракта с момента признания
конкурсной заявки выигравшей конкурс, сторона, направившая контракт на подписание и
получившая от другой стороны предложение о подписании контракта, должна в течение 20 дней
принять меры по согласованию соответствующих условий контракта и конкурсной документации
или письменно уведомить другие стороны об отказе от его заключения и конкурсной
документации
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несет
ответственность за выплату неустоек и расторжение контракта в силу его не выполнения, если
задержки с выполнением контракта или невыполнением обязательств по контракту являются
результатом форс-мажорных обстоятельств. При возникновении форс-мажорных обстоятельств
Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся
и причинах.
10.2. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные
действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства
непредвиденной силы, не зависящие от воли сторон. Сроки выполнения принятых обязательств
продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течении более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему контракту,
причем ни одна из сторон не может потребовать от другой возмещения возможных убытков.
10.4. Сторона оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства по настоящему контракту,
обязана незамедлительно известить письменным уведомлением другую сторону о наступлении или
прекращении действия форс-мажорной ситуации ее причинах, препятствующих выполнению
взятых обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в контракте,
и заверяется передающим отделением связи.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11. Прочие условия
Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до полного выполнения условий контракта.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего контракта.
Стороны обязаны информировать друг друга об изменении своего юридического адреса,
номера телефона и реквизитов в течение 10 дней. Сообщение Заказчика об изменении
реквизитов принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции в установленный
контрактом срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее 5 дней до начала
соответствующего периода поставки.
К контракту прилагаются: Спецификация и график поставки, на основании которой Поставщик
обязуется поставить товар.
Поставщик не полностью, ни частично не вправе передавать свои права по настоящему
контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик
Поставщик
Заказчик: Кяхтинский комитет по
Поставщик :
культуре МО «Кяхтинский район»
671840, г. Кяхта , ул. Ленина, 33, каб. №37
Банковские реквизиты:
Управление федерального казначейства
по Республике Бурятия
(Комитет по культуре Кяхтинской
районной администрации)
Лицевой счет 03931805030 код 12006
Расчетный счет 40204810900000000017
ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России
г. Улан-Удэ
БИК 048142001 ИНН 0312002620
КПП 031201001 ОКПО 05211753
ЗАКАЗЧИК:
ИО Председателя Комитета по
Культуре МО «Кяхтинский район»
_______________ /Даутов А.Д./
МП
ПОСТАВЩИК:
______________ /_____________________/
МП
Приложение № 1
К муниципальному контракту
№__________________
от «» ___________ 2008г.
Спецификация на поставляемый товар
№
п/п
Наименование
товара
Характерист
ика товара
Ед.
изм.
Общая стоимость
поставки товара
(руб.)
1 компл.
Цена
Объем
за
Поставки
едини товара
цу
(руб.)
124200
1
Акустический
комплект
ATLANT-3600
EuroSound
2
Активная
акустическая
система
EroSound
активный
субвуфер
EroSound комплет
аксессуаров
Atlant-3600-12
EuroSound
2 шт.
23465
46930
Atlant-3600-15
EuroSound
4 шт.
20200
80800
Atlant-3600acces
EuroSound
1 шт.
2160
2160
5
Yamaha процессор
эффектов
REV-100
Yamaha
1 шт.
10530
10530
6
Микшерный пульт
1 шт.
25650
25650
7
ProAudio
радиосистема
Spirit
M8
Soundcraft,16канальный
,4
мик/лин. входа;
4
стерео
канала; 4 AUX
посыла;
DWS-814HT
ProAudio
2 шт.
13190
26380
8
ProAudio
мультикор
MCS-120430
ProAudio
1 шт.
9050
9050
9
Audio XLR - мама
CNF-03
Audio XLR
Pro
10 шт.
45
450
10
Audio XLR - папа
CNM-04
Audio XLR
Pro
10 шт.
45
450
11
ProAudio
микрофонный
кабель(плетенный
экран)
ProAudio
микрофонная
стойка
CMB-28
ProAudio 8 мм
100 м.
40
4000
SMK-26
ProAudio
1 шт.
880
880
3
4
12
–
124200
13
14
15
16
ProAudio
коммутационный
шнур
ProAudio
коммутационный
шнур
XLRпапаXLRмама
EroSound
акустический
звуковой
комплект
J-2 PROAUDIO
4 шт.
170
680
CMC-5
ProAudio
XLRпапаXLRмама 5м
2 шт.
240
480
PA-400
Eurosound
4 шт.
11070
44280
1 шт.
45000
45000
Korg TR-61 рабочая
станция
Итого:
421 920
Поставщик:
Заказчик:
ИО председателя комитета по культуре МО
«Кяхтинский район»
_____________________Даутов А.Д.
«___»_____________ 2008 г.
МП
________________.
«_____» ___________________2008г.
МП
Приложение № 2
К муниципальному контракту
№ ____________________
от «___»_____________ 2008г.
График поставки товара
наименование
товара
Кол-во
всего
Звуковая
аппаратура
45 шт.
1
2
3
Период по месяцам 2008 года
4
5
6
7
8
9
10
11
16.09
Поставщик:
Заказчик:
ИО председателя комитета по культуре МО
«Кяхтинский район»
_____________________Даутов А.Д.
«___»_____________ 2008 г.
МП
________________.
«_____» ___________________2008г.
МП
12