4.1. Приложение №1

«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор по контролю и
Директор департамента развития сети
управлению внешними ресурсами
Макрорегиона «Москва»
Станкевич В.В.
Шорников М.Ю.
____________________
_______________________
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАДИОПОДСИСТЕМЫ
В МАКРО-РЕГИОНЕ «МОСКВА»
ОАО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» в 2009-2010 гг.
г. Москва
2009 год
1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений.
1.1.1. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - юридический адрес: 109147, г. Москва, ул.
Марксистская, д. 4 (далее — Организатор), Уведомлением о проведении открытого запроса
предложений, опубликованным на веб-сайте компании ОАО «МТС», пригласило
Контрагентов (далее — Участники запроса предложений) к участию в открытом запросе
предложений без предварительного отбора (далее — запрос предложений) на право
заключения договоров на модернизацию инфраструктуры радиоподсистемы в ОАО «МТС»
Макрорегион «Москва» в 2009-2010 гг.
1.1.2. Для справок обращаться:
Контактное лицо по техническим вопросам – Ларин Сергей Иванович, тел. 8 (916) 672-7689, e-mail: lsi@mts.ru, Хаустов Юрий Александрович, тел. 8 (916) 677-44-52, e-mail
yah@mts.ru.
Контактное лицо по организационным вопросам – Васин Владимир, тел: 8(916)531-42-81,
e-mail: vvvasin@mts.ru.
1.2 Правовой статус процедур и документов.
1.2.1 Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не
накладывает
на
Организатора
соответствующего
объема
гражданско-правовых
обязательств.
1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с его
неотъемлемым приложением - настоящей Документацией - является приглашением делать
оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.2.3 Предложение
Участника
имеет
правовой
статус
оферты
и
будет
рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за
собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в свои Предложения
по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор оставляет за собой право на
последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения
2
Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не
подлежащей в дальнейшем изменению.
1.2.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие
документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

протоколы
преддоговорных
переговоров
между
Организатором
и
Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации
по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация
по
запросу предложений
по
всем
проведенным
этапам
со
всеми
дополнениями и разъяснениями;

предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями,
соответствующими требованиям Организатора.
1.2.6 Иные документы Организатора и Участников не определяют права и
обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.
1.2.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса
предложений
и
настоящей
Документацией
по
запросу
предложений,
стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.3 Обжалование.
1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса
предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих
обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка
заинтересованная сторона, в случае нарушения ее прав, должна обратиться с претензией к
другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне
мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1., не привел к
разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение
Организатора в связи с данным Запросом предложений в Центральной Конкурсной
Комиссии ОАО «МТС».
1.3.3 Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в
соответствии с действующим законодательством.
3
1.4 Прочие положения.
1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и
подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех
полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.
Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только
в
случаях,
прямо
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации или настоящей Документацией.
1.4.3 Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник
прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора,
вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула,
который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению
Победителя.
1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между
собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса
предложений.
2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ.
2.1
Предметом закупки является:
2.1.1 Модернизация инфраструктуры радиоподсистемы в Макро-регионе «Москва»
ОАО «МТС» в 2009-2010 гг., согласно Приложениий №№ 1-2, пункт 4.
2.2 Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с образцами
основных форм документов, приведенными в пунктах 4-5 настоящего Запроса.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНСТРУКЦИИ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
3.1
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений.
Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1.
3.2.
Предоставление Документации по запросу предложений.
3.2.1. Участники должны получить Документацию
Уведомлении о проведении запроса предложений.
4
в порядке, указанном в
3.2.2. Порядок предоставления Документации на последующие этапы, в случае их
проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.
3.3
Подготовка Предложений.
3.3.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее:

письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в п. 5.1.1 к настоящему Запросу;

техническое предложение на оказание услуг по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в п. 5.2.1 к настоящему Запросу;

протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с
инструкциями, приведенными в п. 5.3 к настоящему Запросу;

анкету участника по форме в соответствии с п. 5.4.1 к настоящему Запросу;

тарифно-ценовые показатели (ТЦП) по форме в соответствии с Приложением
№ 1, п. 4.1 к настоящему Запросу;

документы,
подтверждающие
соответствие
Участника
требованиям
настоящего Запроса предложений.
3.3.2 Участник имеет право подать только одно Предложение, в процедуре которого
принимает участие. В случае нарушения этого требования все Предложения такого
Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
3.3.3 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на
основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению.
3.3.4 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
3.3.5 Требования пунктов 3.3.3. и 3.3.4. не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
3.3.6 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов.
3.3.7 Участник также должен подготовить две копии Предложения на каждый лот.
3.3.8 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
5
3.3.9 Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника)
оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех
оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято
решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника.
3.3.10 Требования к языку Предложения:
все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на

русском языке за исключением нижеследующего:
- документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на
ином
языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что
к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально
оговоренных случаях — апостилированный); при выявлении расхождений
между русским переводом и оригиналом документа на ином языке
Организатор будет принимать решение на основании перевода.
Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
3.3.11 Разъяснение Документации по запросу предложений.
Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей
Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу
предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя
организации или иного ответственного лица Участника. Организатор в разумный срок
ответит на любой вопрос, который он получит, не позднее, чем за 2 дня до истечения срока
приема Предложения (пункт 3.5.5). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос
будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет
направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию
(подраздел 3.2.1).
3.3.12 Продление срока окончания приема Предложений:

при необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания
приема Предложений, установленный в подпункте 3.6.5 с уведомлением всех
участников;

все
Участники,
официально
получившие
настоящую
Документацию
(подраздел 3.2.1), незамедлительно уведомляют об этом Организатора с
использованием средств оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).
3.4 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям.
Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может любое юридическое
лицо. Чтобы претендовать на победу по лоту в данной процедуре Запроса предложений и на
6
право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать
следующим требованиям:
3.4.1 Иметь Свидетельство об образовании юридического лица и постановке на
налоговый учет. Быть зарегистрированной в качестве юридического лица не менее 2-х лет.
3.4.2 Иметь опыт работы на российском рынке в качестве генерального подрядчика по
проектированию, монтажу и запуску в эксплуатацию оборудования РРЛ, проектированию и
строительству площадок
для размещения базовых станций сотовой связи в течение 2-х
лет.
3.4.3 Иметь действующие лицензии Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству:

Осуществление функций генерального подрядчика;

Выполнение функций заказчика-застройщика;

Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с Государственным стандартом;

- Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с Государственным стандартом;

- Деятельность по разработке градостроительной документации;

- Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с Государственным стандартом;

- Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений.
3.4.4 Иметь возможность согласно имеющихся лицензий выполнять следующие работы:
3.4.4.1
Разработка разделов проектной документации на монтаж и запуск в
эксплуатацию оборудования РРЛ, на строительство зданий и сооружений и их комплексов.
Архитектурно-строительные решения:
- архитектурная часть (планы, разрезы, фасады);
- конструктивные решения (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции).
3.4.4.2 Технологические решения:
Предприятия связи:

линии связи;
3.4.4.3 Инженерное оборудование, сети и системы:

электрооборудование, электроосвещение;

связь и сигнализация.;

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами.
7
3.4.4.3.1 Специальные разделы проектной документации:

охрана окружающей среды;

защита строительных конструкций от коррозии;

системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,
противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;

инженерно- технические мероприятия ГО и ЧС, мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;

организация строительства.
3.4.4.4 Сметная документация.
3.4.4.4.1 Обследование технического состояния зданий и сооружений:

обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций,
узлов и деталей;

разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов и
заключений.
3.4.4.4.2 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II
уровней ответственности:

инженерно-геодезические;

геологические;

экологические изыскания.
3.4.4.4.3 Деятельности по разработке градостроительной документации:

разработка градостроительной документации;

разработка схем инженерного обследования поселений и территорий;

разработка инвестиционных намерений и техническо-экономических обоснований
на строительство.
3.4.4.4.4 Осуществление функций Генерального проектировщика в части Проектного
инжиниринга:

оформление исходно-разрешительной документации;

координация разработки всех разделов проектной документации для строительства
или реконструкции;

организация деятельности проектировщиков.
3.4.4.4.5 Монтаж легких ограждающих конструкций.
3.4.4.4.6 Изоляционные, кровельные и санитарно-технические работы.
3.4.4.4.7 Инженерное оборудование сети и системы:

электроснабжение до 10 кВ включительно;

электрооборудование, электроосвещение;

связь и сигнализация.
8
3.4.4.5 Монтаж стальных конструкций (опоры РРЛ).
3.4.5 Устойчивое финансовое положение организации: иметь за последний год средний
годовой оборот (определяемый как общая сумма завершенных и незавершенных работ по
выставленным счетам) не менее 15 млн. рублей в год.
3.4.6
Наличие акта сверки, выданного ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех
уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенного печатью
организации.
3.4.7. Отсутствие судебных разбирательств в органах арбитража по судебным искам за
последние три года. Организация не должна находиться в процессе ликвидации,
реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть
наложен арест.
3.4.8. Выполнение работы квалифицированным персоналом с высоким качеством.
3.4.9. Наличие достаточного ресурса для одновременного выполнения работ не менее 10ти площадок.
3.4.10 Объем документально подтвержденного количества спроектированных и сданных в
эксплуатацию РРЛ должен составлять не менее 20 объектов в течение последнего года.
3.4.11 Организация должна предоставить положительные отзывы от других заказчиков операторов сотовой связи.
3.4.12 Организация должна предоставить гарантийный срок на выполненные строительномонтажные работы не менее 60 месяцев.
3.4.13 Наличие
необходимого оборудования, транспорта,
и средств контроля для
реализации годовой программы строительства в объеме не менее 200 РРЛ в год.
3.5 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника
установленным требованиям.
3.5.1 Участник должен включить в состав Предложения документы, подтверждающие его
соответствие вышеуказанным требованиям:
3.5.1.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3.5.1.2 Нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации и постановке на
налоговый учет.
3.5.1.3. Формы бухгалтерской отчетности (Ф-1 и Ф-2) за последний отчетный период.
9
3.5.1.4 Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и
внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный подписью
руководителя и печатью организации.
3.5.1.5.Справку об оплате уставного капитала, подписанную руководителем и главным
бухгалтером.
3.5.1.6 Справку об отсутствии решений органов управления или судебных органов о
ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную
руководителем организации.
3.5.1.7 Инвентаризационную опись основных средств, заверенную подписями руководителя
и главного бухгалтера организации и печатью организации.
3.5.1.8 Документы, подтверждающие качество спроектированных и построенных объектов:
подписанную руководителем компании справку об отсутствии претензий и рекламаций по
срокам и качеству проектирования от Заказчиков; не менее одного положительного отзыварекомендации от компании-оператора сотовой связи.
3.5.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
3.5.3 В случае, если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку,
объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения
Организатору о соответствии Участника данному требованию.
3.6 Подача Предложений и их прием.
3.6.1 Перед подачей Предложение, включающее бумажную и электронную версию ТЦП
участника (Приложение 5) на CD диске (в форматах *.pdf и *.xls), должно быть надежно
запечатано в конверты. Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами
«Оригинал Предложения». Копия Предложения запечатывается в конверт, обозначаемый
словами «Копия-1 Предложения». На каждом из этих конвертов необходимо указать
следующие сведения:

наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;

полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес.
3.6.2 Запечатанный конверт с Оригиналом Предложения и его электронной копией
помещаются в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На
внешнем конверте указывается следующая информация:
- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;
- «Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».
- Наименование закупочной процедуры
10
Запечатанный конверт с Копией Предложения также надежно запечатывается и
помещается во внешний конверт, на котором также указывается информация:
- наименование и адрес Организатора в соответствии с пунктом 1.1.1.;
- «Вскрывать только на заседании Закупочной комиссии».
- Наименование закупочной процедуры
3.6.3 Если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на
внешнем конверте не следует указывать адрес Участника.
3.6.4 Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по месту нахождения
Организатора: 107023, г. Москва, Большая Семеновская, д. 32, стр. 1, ком. 601. При этом
Участникам запроса предложений рекомендуется предварительно позвонить по тел. (916)
(контактное лицо: Васин Владимир, e-mail: vvvasin@mts.ru). В случае
531-42-81
направления
представителя
Предложения
через
курьерской
службы
курьерскую
или
курьера
службу
о
рекомендуется
настоящем
порядке
уведомить
доставки
Предложения.
Копия:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4, Департамент управления внешними
ресурсами, Пепиной Ю.Ю.
В случае направления Предложения через курьерскую службу рекомендуется уведомить
представителя
курьерской
службы
или
курьера
о
настоящем
порядке
доставки
Предложения.
3.6.5 Организатор заканчивает принимать Предложения в 12-00 часов (местное время) «20»
октября 2009 г. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут
отклонены Организатором без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
3.6.6 Организатор выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с
указанием времени получения.
3.7 Оценка Предложений и проведение переговоров.
3.7.1 Общие положения.
Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией
и иными лицами
(экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной Комиссией.
Оценка
Предложений
включает
отборочную
стадию,
проведение,
при
необходимости, переговоров и оценочную стадию.
3.7.2 Отборочная стадия.
В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям
настоящей Документации по существу;
11

соответствие Участников требованиям настоящей Документации;

соответствие коммерческого и технического предложения требованиям
настоящей Документации.
В рамках отборочной стадии Закупочная Комиссия может запросить Участников
разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих
документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать
разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
При проверке правильности оформления Предложения Закупочная комиссия вправе
не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо
Предложения. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника также может
исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.
По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия имеет право
отклонить Предложения, которые:

в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей
Документации;

поданы
Участниками, которые
не
отвечают
требованиям
настоящей
Документации;

содержат
предложения,
по
существу
не
отвечающие
техническим,
коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с
исправлением которых не согласился Участник.
3.7.3 Проведение переговоров.
После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести
переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения. Переговоры
могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает
Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим
Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания
переговоров, т.е.:

любые
переговоры
между
Организатором
и
Участником
носят
конфиденциальный характер;

ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу
никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся
к этим переговорам, без согласия другой стороны.
Организатор в результате переговоров может предложить:
12
выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и

привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и
стороннюю организацию;
объединиться

нескольким
конкретным
Участникам
в
коллективного
участника.
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо
последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
3.7.4 Оценочная стадия.
В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия
оценивает и сопоставляет
Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование
по степени предпочтительности для Организатора, исходя из критерия минимальной
стоимости
работ
при
полном
соответствии
требованиям
ОАО
«Мобильные
ТелеСиситемы»
3.8 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя.
3.8.1 Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо по определению
Победителя по каждому лоту, либо по проведению дополнительных этапов Запроса
предложений по какому- либо из лотов, либо по завершению данной процедуры Запроса
предложений без определения Победителя и заключения Договора.
3.8.2 В случае, если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше
Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит
Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем и подпишет с ним
Договор.
3.8.3 В случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью,
Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении дополнительных этапов
Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.
3.8.4 В случае, если по мнению Закупочной комиссии возможностей для улучшения
Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно,
Закупочная комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса
предложений.
3.8.5 Решение Закупочной комиссии оформляется Протоколом заседания Закупочной
комиссии.
13
3.9 Подписание Договора.
3.9.1 Договор между Организатором и Победителем подписывается не позднее «31»
декабря 2009 г.
3.9.4 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и
разделом 2.
3.10 Уведомление Участников о результатах запроса предложений.
3.10.1
Организатор
незамедлительно
после
подписания
Договора
направит
всем
Участникам письменное уведомление, в котором укажет:

наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

краткое изложение предмета Договора.
3.10.2 Организатор вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса
предложений.
14
4. Приложения
4.1. Приложение №1
Тарифно-ценовое предложение по модернизации инфраструктуры
радиоподсистемы
№
п/п
Код
Ед.
изм.
Перечень работ, услуг
Кол-во
Стоим
ость,
руб.
(без
НДС)
Примечание
I. Р А Б О Т Ы
1. Проектно-изыскательские работы
1
ДС.РП.ПЗ
Разработка
марки ПЗ
2
ДС.РП.РС
3
раздела
проекта
том
1
общая пояснительная записка
Разработка раздела проекта
марки РС
альбом
1
радиотехническая часть
ДС.РП.ЭМ
Разработка раздела проекта
марки ЭМ
альбом
1
силовое электрооборудование,
внешнее электроснабжение и
внутреннее электропитание
4
ДС.РП.ЭС
Разработка раздела проекта
марки ЭС
альбом
1
внешнее электроснабжение (ВЛ
0,4 кВ на столбах/КЛ 0,4 кВ в
земле)
5
ДС.РП.МЗ
Разработка раздела проекта
марки МЗ
альбом
1
молниезащита
6
ДС.РП.КМ
Разработка раздела проекта
марки КМ
альбом
1
конструкции металлические
7
ДС.РП.ОВ
Разработка раздела проекта
марки ОВ
альбом
1
кондиционирование и вентиляция
ДС.РП.СП
Разработка приложения к
санитарноэпидемиологическому
заключению на БС
1
включая сбор исходных данных с
учетом всех ранее установленных
радиосредств (на проектируемой
БС и станции привязки)
8
альбом
15
9
РРЛ.КМ.001
Разработка раздела проекта
марки КМ
том
1
конструкции металлические
10
РРЛ.РРС.001
Разработка раздела проекта
марки РРС
том
1
радиорелейная связь
11
РРЛ.РРС.002
Разработка раздела проекта
марки РРС-дооб.
том
1
дооборудование ответной части
РРС
РРЛ.РП.001
Разработка приложения к
санитарноэпидемиологическому
заключению на БС
альбом
1
включая сбор исходных данных, с
учетом всех ранее установленных
радиосредств
ДС.БС.001
Устройство кабельного ввода в
аппаратной (на 6 фидеров 5/4") с
восстановлением места прохода
(стен и ограждающих
конструкций)
12
2. Строительно-монтажные работы
шт.
1
обустройство дополнительного
кабельного ввода, если основной
занят
ДС.БС.002
Изготовление и монтаж м/к
площадки для размещения и
обслуживания АФУ на трубе,
антенной опоре
т
1
цена за 1 тонну м/к, окрашенных и
смонтированных на Объекте
15
ДС.БС.003
Изготовление и монтаж стяжных
колец для крепления трубостоек
антенн БС и кабельроста на
трубе
т
1
----//-----//---
16
ДС.БС.004
Изготовление и монтаж
трубостоек для антенн БС
шт.
1
1 трубостойка Ø 76-114 мм, Н=23м ( для крепления к различным
конструкциям)
ДС.БС.005
Изготовление и монтаж
трубостоек высотой от 3 м до 5
м на рамной конструкции с
пригрузом (для установки
антенн БС и РРС)
к-т
1
за изделие
13
14
17
16
18
ДС.БС.006
Изготовление и монтаж
наружного кабель-роста для
прокладки фидера вне
аппаратной
19
ДС.БС.007
Изготовление и монтаж
защитного кожуха кабельной
трассы
20
ДС.БС.008
Изготовление и монтаж
нетиповых конструкций
(лестницы, решетки, переходные
мостики, металлические двери)
21
ДС.БС.009
Замена трубостойки с
элементами крепления
шт.
1
демонтаж старой - установка
новой Ø 76-114 мм, Н=2-3м
22
ДС.БС.010
Изготовление и монтаж
комплекта конструкций для
крепления и защиты (козырек)
RF-модуля для БС UMTS
к-т
1
комплект на 1 сектор (размер
модуля 492*560*133)
23
ДС.БС.011
Прокладка кабеля питания
сечением 2*16 (2*25) мм кв. (48
В) по кабельросту
м
1
от аппаратной до выносного RFмодуля (кабель поставляет
Заказчик)
ДС.БС.012
Прокладка кабеля питания
сечением 3*2,5 мм кв. (220В) по
кабельросту в гофрированной
металлической трубе
м
1
от аппаратной до выносного
модуля-питания (кабель
поставляет подрядчик)
25
ДС.БС.013
Прокладка кабеля питания
сечением 3*2,5 мм кв. (220В) по
кабельросту в металлической
трубе
м
1
от аппаратной до выносного
модуля-питания (кабель
поставляет подрядчик)
26
ДС.БС.014
Замена РЩ
шт.
1
демонтаж старого РЩ и монтаж
нового
27
ДС.БС.015
Замена кабеля
электроснабжения 380/220 В
ВВГ4*6 на ВВГ 4*10 (ВВГ4*16)
м
1
демонтаж ВВГ4*6 и монтаж ВВГ
4*10 (ВВГ4*16)
28
ДС.БС.016
Монтаж дополнительного
контура молниезащиты
к-т
1
комплекс мероприятий по
обустройству нового
молниезащитного контура
24
пог. м
1
в стоимость входит стоимость
кабельроста и работы по
обустройству кабельной трассы
пог. м
1
металлическая сетка
т
1
цена за 1 тонну м/к, окрашеных и
смонтированных на Объекте
29
ДС.БС.017
Монтаж и юстировка антенн БС
шт.
1
цена за монтаж и юстировку 1
антенны БС. Стоимость
демонтажа (с учетом
транпортировки и сдачи на склад
Заказчика) составляет 50% от
стоимости монтажа
30
ДС.БС.018
Замена антенны БС с
юстировкой
шт.
1
цена за демонтаж, монтаж и
юстировку 1 антенны БС
17
31
32
33
ДС.БС.019
ДС.БС.020
ДС.БС.021
Прокладка и подключения
кабеля управления устройством
электронного изменения угла
наклона антенн БС, установка
редуктора, разветвителей и
калибровка всей системы
Монтаж АФТ с использованием
ВЧ-кабелей Ø 1/2"
Монтаж АФТ с использованием
ВЧ-кабелей Ø 5/4"
1
цена за работы по монтажу на 1
секторе
1
включая монтаж и герметизацию
разъёмов, J-кабелей, грозозащиты,
заземление, прокладку, крепление
маркировку фидера, герметизацию
каб. вводов. Стоимость демонтажа
(с учетом утилизации) 50% от
стоимости монтажа.
1
включая монтаж разъемов,
заземления, прокладку,
подключение и герметизацию.
Стоимость демонтажа (с учетом
утилизации) составляет 50% от
стоимости монтажа.
м
1
включая монтаж разъемов,
заземления, прокладку,
подключение и герметизацию
Стоимость демонтажа (с учетом
утилизации) составляет 50% от
стоимости монтажа.
м
м
м
Монтаж АФТ с использованием
35
ДС.БС.022
36
ДС.БС.023
Установка разделительного
фильтра (комбайнера)
к-т
1
комплект оборудования на 1
сектор
37
ДС.БС.024
Монтаж оборудования МШУ на
1 сектор
к-т
1
в один сектор БС, с подключением
и заземлением
38
ДС.БС.025
Прокладка оптического кабеля
по существующему кабельросту
м
1
от БУ в аппаратной до выносного
RF-модуля на улице (кабель
поставляет Заказчик)
ДС.БС.026
Окраска м/к (трубостойки,
кабель-роста и другие м/к).
т
1
40
ДС.БС.027
Замена ВЧ-кабеля 1/2"
м
1
демонтаж старого и монтаж
нового ВЧ-кабеля с разделкой
разъемов и их герметизацией
42
ДС.БС.028
Замена ВЧ-кабеля 5/4"
м
1
демонтаж старого и монтаж
нового ВЧ-кабеля с разделкой
разъемов и их герметизацией
43
ДС.БС.029
Замена ВЧ-кабеля 7/8"
м
1
демонтаж старого и монтаж
нового ВЧ-кабеля с разделкой
разъемов и их герметизацией
44
ДС.БС.030
Использование автовышки АГП17
смена
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения
39
ВЧ-кабелей Ø 7/8"
18
ДС.БС.031
Использование автовышки типа
"BRONTO"
смена
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения
46
ДС.БС.032
Прокладка оптического кабеля
по существующему кабельросту
в гофрированной
металлопластиковой трубе
м
1
от БУ в аппаратной до выносного
RF-модуля на улице
47
РРЛ.СМР.001
Изготовление и монтаж
трубостоек для антенн РРС
шт.
1
1 трубостойка Ø 89-114 мм, Н=23м
РРЛ.СМР.002
Изготовление и монтаж
подставки Н=6м для антенн БС и
РРС
1
цена за 1 тонну м/к (подставка
предназначена для размещения
антенн БС (до 3 антенн) и РРС (до
2 антенн))
РРЛ.СМР.003
Замена антен РРС Ø 0,3 - 1,2 с
кровли
1
Под заменой подразумевается
демонтаж.Должна быть учтена
сдача демонтированного
оборудования на склад заказчика
РРЛ.СМР.004
Замена антен РРС Ø 0,3 - 1,2 с
АО
1
Под заменой подразумевается
демонтаж.Должна быть учтена
сдача демонтированного
оборудования на склад заказчика
РРЛ.СМР.005
Замена антен РРС Ø 1,8 - 2,4 с
АО
1
Под заменой подразумевается
демонтаж. Должна быть учтена
сдача демонтированного
оборудования на склад заказчика
м
1
Под заменой подразумевается
демонтаж. Должна быть учтена
сдача демонтированного
оборудования на склад заказчика
45
48
49
50
51
т
шт.
шт.
шт.
РРЛ.СМР.006
Замена кабеля РРС
53
РРЛ.СМР.007
Изготовление и монтаж
свободностоящей трубостойки
(на раме с пригрузом) для
антенн РРС
шт.
1
1 трубостойка Ø 76-104 мм,
Н=3-4м
54
РРЛ.СМР.008
Монтаж кросса DDF (без
установки 19"- стойки)
шт.
1
сборка, крепление, заземление
52
19
РРЛ.СМР.009
Замена оборудования NEC на
NEC (INTRALINK на
INTRALINK и тд.) для
расширения канальной емкости.
компле
кт
1
Замена блоков ODU и IDU NEC на
NEC (NTRALINK на INTRALINK
и тд)- не требуется прокладка ВЧкабеля и юстировка.
56
РРЛ.СМР.010
Замена оборудования РРС
(блоки ODU и IDU) для
расширения канальной емкости
с заменой антенны и
юстировкой.
компле
кт
1
Необходима замена антенн,
соответственно, необходима
юстировка.
57
РРЛ.РРС.001
сборка и монтаж антенны РРС
Ø 0,3-0,6м на кровле
шт.
1
включая маркировку антенн
58
РРЛ.РРС.002
сборка и монтаж антенны РРС Ø
0,3-0,6м на АО
шт.
1
включая маркировку антенн
59
РРЛ.РРС.003
сборка и монтаж антенны РРС Ø
1,2 м на кровле
шт.
1
включая маркировку антенны,
монтаж фиксирующей тяги
60
РРЛ.РРС.004
сборка и монтаж антенны РРС Ø
1,2 м на АО высотой до 50 м.
шт.
1
включая маркировку антенны,
монтаж фиксирующей тяги
61
РРЛ.РРС.005
сборка и монтаж антенны РРС Ø
1,2 м на АО высотой свыше 50
м.
шт.
1
включая маркировку антенны,
монтаж фиксирующей тяги
62
РРЛ.РРС.006
сборка и монтаж антенны РРС
Ø 1,8 м
шт.
1
включая маркировку антенны,
монтаж фиксирующей тяги
63
РРЛ.РРС.007
сборка и монтаж антенны РРС Ø
2,4 м
шт.
1
включая маркировку антенны,
монтаж фиксирующей тяги
64
РРЛ.РРС.008
монтаж ODU РРС
к-т
1
включая их заземление и
маркировку
в конфигурации
(1+0) или (1+1)
65
РРЛ.РРС.009
монтаж 19"
телекоммуникационной
стойки/шкафа и кросса DDF
шт.
1
сборка, крепление к полу/стене,
заземление
РРЛ.РРС.010
прокладка, крепление кабеля
РРС и провода заземления блока
ODU РРС
м
10
цена за каждые полные 10 м,
включая монтаж и герметизацию
разъёмов, маркировку фидера
55
66
3. Монтаж и ПНР технологического оборудования
67
ДС.ПНР.001
Монтаж и ПНР БС (одного
диапазона)
к-т
1
20
68
ДС.ПНР.002
Замена и ПНР ЭПУ
к-т
1
при необходимости
69
ДС.ПНР.003
Замена и ПНР АКБ
к-т
1
при необходимости
70
ДС.ПНР.004
Монтаж и ПНР АКБ емкостью
до 250 а/ч
к-т
1
при необходимости
71
ДС.ПНР.005
Монтаж и ПНР АКБ емкостью
от 250 а/ч и более
к-т
1
при необходимости
72
ДС.ПНР.006
Монтаж 19" стойки
к-т
1
при необходимости
73
ДС.ПНР.007
Монтаж цифрового кросса
шт.
1
при необходимости
к-т
1
C тестированием и подготовкой
отчета. Включая подключение
РРЛ оборудования к
электропитанию и переключение
каналов на новое оборудование.
74
РРЛ.ИО.001
Инсталляция и ПНР РРЛ
пролета
75
РРЛ.ИО.002
Подключение РРЛ оборудования
к электропитанию
м
1
прокладка кабеля электропитания
от модема (мультиплексора) РРЛ и
подключение к щитку
РРЛ.ИО.003
Переключение каналов на новое
оборудование
шт.
1
физическое переключение каналов
с действующего оборудование на
новое
акт
1
акт о проведенных работах по
обследованию площадки,
согласованный с Арендодателем
(с приложениями, по
установленной форме)
согласо
вание
1
согласо
вание
1
76
II. У С Л У Г И
Обследование площадки, сбор
исходных данных, согласование
Акта
77
ДС.У.001
78
ДС.У.002
79
ДС.У.003
80
ДС.У.004
Согласование Рабочего проекта
с арендодателем
согласо
вание
1
ДС.У.005
Получение Санитарноэпидемиологического и
экспертного заключения
территориального управления
Роспотребнадзора по
материалам рабочего проекта с
разрешением проводить ПНР
(Р1)
заключ
ение
1
81
Согласование рабочего проекта
с территориальным управлением
ГПН
Согласование проекта
электроснабжения с
энергоснабжающей
организацией
21
заключение и разрешение на
начало строительства
82
ДС.У.006
83
ДС.У.007
84
ДС.У.008
85
86
ДС.У.009
ДС.У.010
Поверочный расчет несущей
способности АО с выдачей
заключения о возможности
размещения дополнительного
оборудования АФУ
ДС.У.011
88
ДС.У.012
90
Проведение согласования мест
размещения АФУ Заказчика с
другими владельцами РЭС
Организация измерений
электромагнитного излучения от
БС. Получение Санитарноэпидемиологического и
экспертного заключения ТУ
Роспотребнадзора с
разрешением эксплуатировать
БС (Р2)
Проведение обследования
технического состояния
антенной опоры с выдачей
заключения о возможности
размещения дополнительного
оборудования (м/к, АФУ)
87
89
Поверочный расчет несущей
способности АО с выдачей
заключения о возможности
размещения дополнительного
оборудования АФУ
Обследование технического
состояния несущих и
ограждающих конструкций,
узлов и деталей здания с
выдачей заключения о
возможности размещения
контейнера, АО, рамы,
технологического оборудования
Согласование проведения работ
с административно-технической
инспекцией
заключ
ение
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ при наличии
документации на существующую
АО
согласо
вание
1
цена за согласование со всеми
владельцами РЭС
заключ
ение
1
протокол измерений, заключение,
разрешение на эксплуатацию
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ в случае
отсутствия документации на сущ.
АО
заключ
ение
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ при наличии
документации на существующую
АО
заключ
ение
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на выполнение данного вида работ
согласо
вание
1
заключ
ение
ДС.У.013
Организация сопровождения
работ на спецтрассах
(автострелка, экипаж ДПС)
смена
ДС.У.014
Получение разрешения
комиссии ФСО РФ
разреш
ение
22
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения установленной на
спецтрассе
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения установленной на
спецтрассе
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ДС.У.015
Получение допуска на
производство работ от
оперативного дежурного ФСО
на спецтрассе
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения установленной на
спецтрассе
допуск
ДС.У.016
Получение разрешения УГИБДД
ГУВД г. Москвы
разреш
ение
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения установленной на
спецтрассе
ДС.У.017
Получение допуска на
производство работ полка /
отдела УГИБДД ГУВД г.
Москвы на спецтрассе
допуск
1
при дооборудовании БС
расположенной на опоре
освещения установленной на
спецтрассе
ДС.У.018
Проведение обследования
дымовой трубы и выдача
заключения о возможности
размещения на ней
оборудования АФУ БС
заключ
ение
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ
ДС.У.019
Экспертиза промышленной
безопасности проекта
строительства БС на
промышленных дымовых
(вентиляционных) трубах и
объектах хранения
(переработки) растительного
сырья с регистрацией в органах
Ростехнадзора.
заключ
ение
1
РРЛ.У.001
Проведение обследования
дымовой трубы и выдача
заключения о возможности
размещения на ней
оборудования АФУ БС
заключ
ение
1
Выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ
РРЛ.У.002
Проведение обследования
антенной опоры на предмет
возможности размещения
дополнительного оборудования
(м/к, АФУ)
заключ
ение
1
Выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ
РРЛ.У.003
Поверочный расчет несущей
способности АО с выдачей
заключения о возможности
размещения дополнительного
оборудования АФУ
заключ
ение
1
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ
РРЛ.У.004
Получение справки по форме 1А
(техническое состояние
существующей АО) от
владельца АО
1
в справке должна содержаться
информация об установленном на
АО оборудовании и его
характеристиках
справка
23
100
РРЛ.У.005
Разработка проекта усиления
существующей антенной опоры
по результатам расчетов
несущей способности
к-т
выполняется специализированной
организацией, имеющей лицензию
на данный вид работ
1
Примечания:
1. Стоимость работ должна учитывать стоимость материалов, изделий и оборудования, поставляемых подрядчиком
в соответствии с разделительной ведомостью поставки, а также стоимость их доставки на объект.
2. Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке БС должна учитывать стоимость доставки BTS со склада
Заказчика на объект.
3. Изменение кодов ТЦП, наименований и перечней работ и услуг, единиц измерений работ и услуг, а также
внесение каких-либо уточнений и комментариев участником в данный формат не допускается.
4.2. Приложение №2
Разделительная ведомость поставки оборудования, материалов и
комплектующих для модернизации (расширения) радиорелейных (РРЛ)
пролетов.
Поставка
№
п/п
Наименование
МТС
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
Радиорелейное оборудование
Оборудование РРС
Антенна РРЛ
Кабель РРЛ
Разъемы для кабеля РРЛ
2.
Металлоконструкции для АФУ
Материалы для изготовления и монтажа опор
(трубостоек) для базовых и радиорелейных антенн,
обустройства кабельной трассы (кабельрост) и крепления
для RF Module
2.1
3.
3.1
3.2
3.3
Подрядчик
X
X
X
X
Инсталляционные материалы
Кабельный жгут
Кабель, провод, крепежные материалы, метизы
Наконечники для силового кабеля
X
X
X
X
24
3.4
3.5
3.6
3.7
Изолента ПВХ
Трубка термоусадочная
Самовулканизирующая резина, лента
Герметик
X
X
X
X
Примечание:1. Инсталляционные материалы должны соответствовать требованиям производителя
оборудования и ПУЭ.
Разделительная ведомость оборудования, материалов и комплектующих для
создания БС в Макро-регионе "Москва"
Поставка
№
п/п
Наименование
1.
1.1
1.2
1.3
Радиотехническая стойка базовой станции
Радиотехническая стойка базовой станции стандарта GSM 900
Радиотехническая стойка базовой станции стандарта GSM 1800
Оборудование базовой станции стандарта UMTS
X
X
X
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
Радиорелейное оборудование
Оборудование РРС
Антенна РРЛ
Кабель РРЛ
Разъемы для кабеля РРЛ
X
X
X
X
3.
3.1
3.2
3.3
Электропитающие устройства
Стойка электропитания
Аккумуляторные батареи
Аккумуляторный шкаф или стеллаж
УЭСОМ устройство электропитания огней светового ограждения
мачт (АО)
3.4
МТС
X
X
X
X
4.
4.1
4.2
4.3
Кроссовое оборудование
Стойка телекоммуникационная открытая 19"
Телекоммуникационный шкаф, стойка СУ-1, СУ-2
Распределительный ящик KVK (в комплекте)
X
X
X
5.
5.1
5.2
5.3
Антенно-фидерные устройства
Антенна БС приёмопередающая
Джамп-кабели (наружные и внутренние)
Кабель ВЧ 7/8" (5/4", 1/2" )
X
X
X
25
Подрядчик
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
Крепление кабеля 7/8" (5/4",1/2")
Грозозащита 800-2000 MHz
Заземление кабеля 7/8" (5/4", 1/2")
Соединители для кабеля 7/8" (5/4", 1/2")
Комбайнер
Малошумящий усилитель (в комплекте)
Кабель оптический (System - RF Module)
Крепление кабеля оптического
Кабель питания (System - RF Module)
Крепление кабеля питания
Устройство защиты кабеля питания в боксе (OVP box)
Триплексер 900/1800/3G (для трехдиапазонной станций)
Система удаленного электрического наклона (RET)
Кабель питания и сигнализации в комплекте к RET
Распределитель питания и сигнализации в комплекте к RET
Токовый инжектор в комплекте к RET
6.7
6.8
Электрощитовое оборудование и комплектующие, освещение
Распределительный щит на 1 (2) ввода с розеткой для ДГУ (РЩ1
или РЩ5)
Щит АВР (РЩ6)
Шкаф учета ЩУ-1
Счётчик учёта электроэнергии
Автоматические выключатели
Светильники внутреннего освещения в аппаратной, розетки,
выключатели
Фонари и лампочки для СОМ
Провода внутренней электропроводки и кабелные каналы
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Кондиционеры и вентиляция
Двублочный кондиционер (сплит-система)
Моноблочный кондиционер
Система вытяжной вентиляции
Решётка-клапан со встроенным фильтром (для контейнеров)
Дренажный обогреватель
Низкотемпературный комплект
Дренажный насос для сплит-системы
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
8
8.1
8.2
8.3
9
Контейнеры
Блок-контейнер заводского изготовления (стандартной
комплектации)
Сборно-разборный контейнер заводского изготовления
(стандартной комплектации)
Нестандартный сборно-разборный контейнер
Строительство аппаратных
26
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
Материалы для строительства и отделки аппаратной БС
Кабельные лотки (полки), вводы с комплектом для монтажа
Материалы и изделия для монтажа электропитания,
электроосвещения и заземления
Дверь противопожарная сертифицированная
Металлоконструкции для АФУ
Металлоконструкции и комплектующие башни (мачты)
Материалы для изготовления и монтажа опор (трубостоек) для
базовых и радиорелейных антенн, обустройства кабельной трассы
(кабельрост) и крепления для RF Module
Материалы для строительства фундамента под контейнер,
фундамента для мачты (башни)
Охранно-пожарная сигнализация
Прибор приёмно-контрольный охранный
Дымовой извещатель пожарный
Извещатель охранный магнитоконтактный
Светозвуковой оповещатель тревоги
Датчики объёма
Коробка разветвительная
Система автоматического пожаротушения (уст-ся по дополн.
требованию)
Огнетушитель углекислотный ОУ-5
Устройство для отключения вентиляции и кондиционеров при
пожаре
12.2
Трансформаторные подстанции и электропитающие линии
Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
Материалы и комплетующие для ВЛ и КЛ (силовой кабель, СИП и
крепления к нему, опоры, разъединители)
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
Инсталляционные материалы
Кабельный жгут
Шина заземления медная (ГЗЗ)
Держатели шины заземления (изоляторы)
Зажимы на шину заземления
Кабель, провод, крепежные материалы, метизы
Наконечники для силового кабеля
Изолента ПВХ
Трубка термоусадочная
Самовулканизирующая резина, лента
Герметик
12
12.1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Примечание:1. Инсталляционные материалы должны соответствовать требованиям производителя
оборудования и ПУЭ.
27
5. Образцы основных форм документов, включаемых
в Предложение
5.1. Письмо о подаче оферты (форма 1)
5.1.1. Форма письма о подаче оферты
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив
Уведомление
о
проведении
запроса
предложений,
опубликованное в [указывается источник и дата публикации], и
Документацию по запросу предложений, и, принимая установленные в них
требования и условия запроса предложений,
_________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу:
__________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ и оказание следующих
услуг:
__________________________________________________________________
(краткое описание оказываемых услуг)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением и Тарифноценовыми показателями, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму.
Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до
«___»_______________________года.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами,
включая неотъемлемые приложения:
1. Технические предложения на оказание услуг
— на ____ листах;
2. Протокол разногласий по проекту Договора
— на ____ листах;
3. Анкета Участника
— на ____ листах;
4. Тарифно-ценовые показатели
— на ____ листах;
5. Документы, подтверждающие соответствие Участника Требованиям
— на ____ листах;
28
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Инструкции по оформлению и заполнению:
Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник
присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него
правилами документооборота.
Участник должен указать свое полное наименование (с указанием
организационно-правовой формы) и юридический адрес.
Участник должен указать стоимость цифрами в рублях РФ без НДС.
Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с
требованиями подпунктов.
29
5.2.
Техническое предложение на оказание услуг (форма 2)
5.2.1. Форма Технического предложения на выполнение работ и оказание
услуг
начало формы
Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение.)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность
конец формы
Инструкции по заполнению:
30
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с
письмом о подаче оферты на соответствующий лот.
Участник
указывает
свое
фирменное
наименование
(в
т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 по
соответствующему лоту с учетом предлагаемых условий Договора.
5.3. Протокол разногласий к проекту Договора подряда (форма 3).
Наименование
и
адрес
Участника:
______________________________
__________________________________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
31
Примечания,
обоснование
(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)
Инструкции по заполнению:
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом
о подаче оферты на соответствующий лот.
Участник
указывает
свое
фирменное
наименование
(в
т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований
или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия
таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах
приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».
В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в
проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения
данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий
Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него
условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия,
в
случае
непринятия
которых
он
откажется
подписать
Договор.
«Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора,
которые он предлагает на рассмотрение Организатора, но отклонение которых
Организатором не повлечет отказа Участника от подписания Договора в
случае признания его Победителем.
Организатор оставляет за собой право рассмотреть и принять перед
подписанием
Договора
предложения
и
дополнительные
(не
носящие
принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не
придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать
Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Предложении
Победителя.
В любом случае Участник должен иметь в виду что:
если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий,
выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора, такое
Предложение
будет
отклонено
независимо
коммерческих предложений;
32
от
содержания
технико-
в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по
подготовленному Организатором исходному проекту Договора не лишает
Участника и Организатора права обсуждать эти условия и изменять их в
процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в
отношении изменения этих условий.
5.4. Анкета Участника (форма 4)
5.4.1. Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или Ф.И.О.
всех учредителей, чья доля в уставном
капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета Участника в
банке, телефоны банка, прочие банковские
реквизиты)
9.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
Сведения об Участнике
33
№
п/п
Наименование
Сведения об Участнике
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно учредительным документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
14.
Фамилия, Имя и Отчество ответственного
лица Участника с указанием должности и
контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.4.2. Инструкции по заполнению
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом
о подаче оферты.
Участник
указывает
свое
фирменное
наименование
(в
т.ч.
организационно-правовую форму) и свой адрес.
Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем
позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые
будут использованы при заключении Договора.
34
6. Типовой договор
ДОГОВОР ПОДРЯДА №
На выполнение работ (оказание услуг)
г. Москва
«___»___________ 2008 г.
Открытое Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на
основании __________________________________________, с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
_________________________________, действующего на основании __________, с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
«Договор» подразумевает этот документ.
«Дополнение» к Договору представляет собой любые изменения и дополнения к Договору,
которые согласовываются в письменной форме между Заказчиком и Подрядчиком.
«Заказчик» включает в себя понятие Заказчика, определяемого в преамбуле, а также его
официальных представителей и правопреемников.
«Подрядчик» включает в себя понятие Подрядчика, определяемого в преамбуле, а также
его официальных представителей и правопреемников.
«Заказчик» и «Подрядчик» именуются индивидуально как «Сторона» и вместе как
«Стороны».
«Работы» включают весь перечень выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору
работ и оказываемых услуг, перечень которых указывается в соответствующих Заказах и
Сметах к нему.
«Заказ» подразумевает согласованный между Сторонами в письменной форме документ,
являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, содержащий следующие
обязательные условия: перечень оказываемых услуг и(или) выполняемых работ, сроки
начала и окончания выполнения работ и(или) услуг, место выполнения Работ и их
стоимость, а также размер НДС. Неотъемлемой частью каждого Заказа может являться
Техническое задание, являющееся приложением к соответствующему Заказу. Заказ
оформляется на каждый этап выполнения Работ в отдельности в отношении каждого
Объекта.
«Смета» - документ, представляемый Подрядчиком Заказчику на утверждение в
соответствии с действующими нормами и правилами, содержащий детальную расшифровку
содержания Работ и используемых материалов.
«Объект» – объект связи Заказчика, создаваемый Подрядчиком по заданию Заказчика в
соответствии с Заказом.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и Заказами к нему Подрядчик
обязуется выполнить проектно-изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные
работы, работы по монтажу оборудования антенно-фидерного тракта, а также оказать
услуги по модернизации (расширению) радиорелейных (РРЛ) пролетов (далее - Услуги) на
Объектах Заказчика (включая комплекс работ по обеспечению внешнего и внутреннего
электроснабжения), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком
Работы.
2.2. Работы в отношении каждого Объекта выполняются Подрядчиком и сдаются Заказчику
с оформлением Акта сдачи-приемки на основании соответствующего Заказа.
35
3. Объем Работ
3.1. Особенности выполнения и цена (стоимость) Работ, выполняемых Подрядчиком по
настоящему Договору, определяются в соответствующих Заказах к нему и Сметах,
являющихся приложением к соответствующему Заказу.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
 своевременно и в полном объеме выполнять Работы по настоящему Договору;
 извещать Заказчика обо всех фактах и изменениях, которые могут повлиять на результат
Работ по Договору;
 передать Заказчику все полученные в связи с выполнением Работ документы;
 незамедлительно, не позднее следующего рабочего дня, извещать Заказчика обо всех
требованиях и претензиях со стороны третьих лиц в связи с выполнением Работ по
Договору и до поступления указаний со стороны Заказчика не предпринимать никаких
действий в связи с поступившими претензиями и указаниями со стороны третьих лиц;
 предоставить Заказчику в полном объеме необходимую ему для приемки Работ приемосдаточную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов;
 согласовывать с Заказчиком все используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ
материалы, механизмы и оборудование и обеспечивать наличие соответствующих
сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их
качество. Копии этих сертификатов и иные необходимые документы должны быть
предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с
использованием этих материалов;
 без предварительного письменного согласия Заказчика не отступать от утвержденной
сметы на выполнение работ и спецификации материалов и оборудования, используемых
при выполнении Работ;
 без предварительного письменного согласия Заказчика не привлекать субподрядчиков
для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору;
 обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности, охране окружающей среды;
 немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу
при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его
указаний о способе выполнения Работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов
выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок,
предусмотренный настоящим Договором;


нести риск случайной гибели материалов и результатов Работ до момента их приемки
Заказчиком;
по завершении Работ в отношении каждого Объекта в отдельности предоставить
Заказчику все необходимые документы, в том числе акты сдачи-приемки работ, справки
о стоимости выполненных работ (КС-2, КС-3), сметы на проведение работ к каждому
Заказу.
4.2. Подрядчик имеет право:
 самостоятельно организовывать свою работу;
 с
предварительного
письменного
согласия
определять
субподрядчиков и распределять обязанности между ними;
36
непосредственных

требовать своевременного принятия Заказчиком надлежаще выполненных Работ.
4.3. Заказчик обязуется:
 своевременно и в полном объеме принять и произвести оплату надлежащим образом
выполненных Работ;
 утверждать представленные Подрядчиком Сметы на Работы или заявлять
мотивированный отказ от их утверждения с обоснованием такого отказа;
 передать Подрядчику по акту в согласованные Сторонами сроки оборудование,
предоставляемое Заказчиком, монтируемого Подрядчиком в ходе выполнения Работ.
Перечень оборудования Заказчика согласовывается Сторонами в письменном виде в
отношении каждого Объекта и является приложением к соответствующему Заказу;
4.4.Заказчик имеет право:
 требовать от Подрядчика надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему
Договору и Заказам к нему;
 отказаться от выполнения Работ Подрядчиком по настоящему Договору, направив
Подрядчику письменное уведомление, в этом случае Стороны досрочно проводят
приемку выполненных Подрядчиком Работ, и Заказчик оплачивает выполненные и
принятые Работы без каких-либо иных обязательств по отношению к Подрядчику.
5. Условия оплаты
5.1. Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору определяется Заказами
(Приложение №__ и № __ к настоящему Договору) на основании Тарифно-ценовых
показателей (Приложение №___ к настоящему Договору) и выражается в российских
рублях. Величина НДС определяется в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Заказчик производит оплату 100% общей цены Работ конкретного Заказа в течение 10
(десяти) банковских дней с момента получения счета, выставленного на основании
подписанного сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующему Заказу
(Приложение № __ к настоящему Договору), или на основании подписанной сторонами
«Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3), составленной на основе
«Акта о приемке выполненных работ» (форма КС-2) (Приложение №___ к настоящему
Договору).
5.3. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.4. В случае, если при исполнении соответствующего Заказа возникнет необходимость
выполнения иных работ, услуг (далее - дополнительные работы), не указанных в Заказе,
или необходимость использования материалов и оборудования, не предусмотренных в
Смете к соответствующему Заказу, Стороны согласовывают перечень дополнительных
работ (услуг), стоимость и сроки выполнения работ, стоимость дополнительных
материалов и оборудования, путем подписания соответствующего дополнения к Заказу.
6. Порядок выполнения работ
6.1. Работы (Услуги), определенные Заказом Заказчика, выполняются (оказываются)
Подрядчиком в сроки, указанные в этом заказе.
6.2. Допускается досрочное окончание выполнения Работ (оказания Услуг).
7. Порядок сдачи-приемки Работ
37
7.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика об окончании выполнения Работ
по каждому Заказу. Заказчик определяет сроки проведения приемки выполненных Работ и
лиц за нее ответственных.
7.2. Назначение лиц, ответственных за проведение приёмки Работ и приемка Работ
осуществляется Заказчиком в течение 10-ти рабочих дней после получения уведомления
Подрядчика о готовности Работ к сдаче.
7.3. Приёмка Работ производится в порядке и объеме, установленном настоящим
Договором, соответствующими разделами СниП и требованиями Заказчика.
7.4. Приемка результатов выполненных Работ оформляется Актом сдачи - приемки работ по
каждому Заказу.
7.5. По окончании приемки Работ по каждому Заказу Заказчик либо:
- подписывает Акт сдачи - приемки работ;
- подписывает Акт о приемке работ с Ведомостью замечаний, в которой фиксируются все
недостатки, отклонения, несоответствия выполненных Работ, а также сроки их
устранения. Данное условие возможно, если, по мнению Заказчика, выявленные
недостатки являются незначительными и не препятствуют приемке Работ в целом.
Подписание Заказчиком Акта сдачи - приемки работ с Ведомостью замечаний не
является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы;
- отказывается от подписания Акта сдачи - приемки работ с составлением
мотивированного письменного документа.
7.6. Устранение недостатков, указанных в Ведомости замечаний или мотивированном
отказе от приемки Работ, осуществляется Подрядчиком за его счет. При этом если нарушен
срок окончания выполнения Работ, указанный в соответствующем Заказе, Заказчик имеет
право требовать с Подрядчика выплаты неустойки, предусмотренной настоящим
Договором.
7.7. После устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, Стороны
подписывают Акт устранения недостатков, что является основанием для проведения
расчетов за выполненные Работы. После устранения недостатков, указанных в
мотивированном отказе от приемки Работ, стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ,
что является основанием для проведения расчетов за выполненные Работы.
7.8. Заказчик имеет право по своему усмотрению провести работу по устранению
недостатков самостоятельно, в том числе с привлечением третьих лиц, при этом стоимость
этих работ может быть взыскана с Подрядчика и (или) удержана из суммы, подлежащей
уплате Подрядчику.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, установленных
настоящим Договором и/или Заказами к нему, Заказчик имеет право требовать с
Подрядчика выплаты пени в размере 0,1 % от общей стоимости соответствующего Заказа за
каждый день просрочки. При просрочке окончания выполнения Работ на срок более 30
календарных дней, Заказчик имеет право отказаться от исполнения обязательств по
соответствующему Заказу к настоящему Договору без какой-либо оплаты выполненных и
неоплаченных к тому моменту Работ.
8.2. В случае нарушения срока оплаты Подрядчик имеет право требовать с Заказчика
выплаты пени в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки,
но не более 10 % от данной суммы.
8.3. Если претензия касательно настоящего Договора предъявлена третьей стороной против
одной из сторон Договора, последняя соответственно известит об этом другую Сторону.
8.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.
38
8.5. Если Подрядчик после завершения Работ по соответствующему Заказу оставит
принадлежащие ему материалы или строительный мусор, то Заказчик вправе задержать
окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.
8.6. Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ
третьим лицам несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие
обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
8.7. Заказчик вправе удержать суммы пеней и штрафов из суммы, предназначенной для
оплаты Работ.
8.8. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и выплат по
всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с
получением увечий, а также несчастными случаями в процессе выполнения Работ по
настоящему Договору.
8.9. Субподрядчики не вправе предъявлять к Заказчику требования, связанные с
нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком. Подрядчик
гарантирует освобождение Заказчика от выплат по всем претензиям, требованиям и
судебным искам, возникшим из договорных отношений со всеми участвовавшими в Работах
субподрядчиками.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком правил привлечения иностранного гражданина или
лица без гражданства к трудовой деятельности, правил строительства, а также в случае
наложения на Заказчика взысканий контролирующими или другими государственными
органами в связи с неисполнением Подрядчиком требований законодательства Российской
Федерации в указанных сферах, Подрядчик обязуется в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика возместить
последнему все расходы, понесенные в результате наложения на Заказчика таких
взысканий. За просрочку возмещения расходов Заказчик вправе требовать от Подрядчика
уплаты пени на сумму просроченного платежа в размере 1 % в день от стоимости
понесенных Заказчиком расходов, но не более 10% от стоимости понесенных расходов.
8.11. Помимо вышеизложенного, Подрядчик несет ответственность в полном объеме за
ущерб, причиненный Заказчику в результате судебных решений по искам третьих лиц за
противоправные действия Подрядчика.
9. Действие непреодолимой силы
9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку,
недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или
предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем направления уведомления
другой стороне.
9.4. Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного
Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
9.5. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств
по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна
самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить
неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
39
9.6. Акты государственных органов, принятые после заключения сторонами Договора,
содержащие запрет на исполнение Договора, являются обстоятельствами непреодолимой
силы и освобождают Стороны от исполнения обязательств в случае, если они имеют
юридическую силу, которая распространяется на отношения, возникшие в период действия
Договора. Если такие акты препятствуют Сторонам исполнять Договор частично, Стороны
приводят Договор в соответствие с новыми требованиями закона путем заключения
дополнительного соглашения.
10. Действие Договора
10.1. Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной
на первой странице, и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
Заказ вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует до
полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (соответствующий Заказ) в любое
время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно
проведя все взаиморасчеты.
10.3. Заказчик или Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора (Заказа) в соответствие со ст.782 ГК РФ.
10.4. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в
отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и
переписка по его предмету теряют силу.
10.5. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между
Сторонами и оформляться в виде Дополнения к настоящему Договору, подписываемого
уполномоченными представителями Сторон.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Срок ответа на претензию
устанавливается в 10 (десять) рабочих дней. При не достижении согласия путем
переговоров, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.
11.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Конфиденциальность
12.1. Под конфиденциальной понимается любая информация технического, коммерческого,
финансового характера (в том числе цены на товар) прямо или косвенно относящаяся к
взаимоотношениям Заказчика и Подрядчика, не опубликованная в открытой печати или
иным образом не переданная для свободного доступа, и ставшая известной сторонам в ходе
выполнения настоящего Договора или предварительных переговоров о его заключении.
12.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию и
не использовать её любым другим образом, кроме как для выполнения задач по настоящему
Договору. Стороны обязуются предпринять все необходимые меры для предотвращения
разглашения конфиденциальной информации его сотрудниками, в том числе и после их
увольнения.
12.3. Предпринятые каждой Стороной меры по предотвращению разглашения
конфиденциальной информации должны быть не меньшими, чем меры, предпринимаемые
другой Стороной по предотвращению разглашения собственной информации, считаемой ею
40
конфиденциальной.
12.4. Подрядчик не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о
Заказчике и его аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах Заказчика и его
аффилированных лицах, которая не является общедоступной («инсайдерская информация»),
и которая стала известной ему в результате реализации прав и исполнения обязанностей по
настоящему договору.
12.5. Подрядчик не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо
поручение (указание) о совершении сделок с ценными бумагами Заказчика или его
аффилированных лиц на основе инсайдерской информации.
12.6. Подрядчик не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за
исключением случаев передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе
реализации прав и выполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему Договору при
условии наличия письменного согласия Заказчика на такую передачу.
12.7. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе
исполнения настоящего Договора должны осуществляться Подрядчиком исключительно в
случаях, предусмотренных настоящим договором, и в пределах, необходимых для
реализации прав и выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами
Заказчика.
12.8. Подрядчик не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не
отвечающих целям реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в
том числе использовать инсайдерскую информацию в своих интересах, и в интересах
третьих лиц, включая (но не ограничиваясь):
- осуществление торговли на основании инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг
Заказчика на основании инсайдерской информации;
- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без
вознаграждения;
- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом.
12.9. Заказчик может потребовать от Подрядчика, виновного в неправомерном
использовании и распространении инсайдерской информации, возмещения в полном
размере убытков, причиненных Заказчику указанными неправомерными действиями.
13. Гарантии качества Работ
13.1. Срок гарантии на результаты Работ и установленные при проведении Работ материалы
и оборудование устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания
Сторонами Акта сдачи - приемки работ по соответствующему этапу или Акта устранения
недостатков (какой из них будет подписан Сторонами позже).
13.2. Наличие недостатков, выявленных в пределах Гарантийного срока, фиксируется
двусторонним «Актом обнаруженных недостатков» и должны быть устранены
Подрядчиком не позднее десяти рабочих дней с момента получения им письменного
уведомления Заказчика о наступлении гарантийного случая.
13.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных
недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу,
которая составит соответствующий Акт по фиксированию недостатков и их характере, что
не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
13.4. Гарантийный срок увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик
не мог эксплуатировать Объект (его часть) по назначению вследствие указанных выше
недостатков.
14. Уведомления
41
14.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по настоящему
Договору, должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными
представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими
должностными лицами.
Приложение 1: Тарифно-ценовые показатели.
Приложение 2: Форма Заказа №1 и приложений к нему, оформляемые при создании
каждого объекта.
Приложение 3: Форма Заказа №2 и приложений к нему, оформляемые при создании
каждого объекта.
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего
15. Банковские реквизиты
Заказчик:
Подрядчик:
ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
109147, Москва, ул. Марксистская, 4
ИНН/КПП 7740000076/997750001
р/с 40702810000000000652
в АКБ «МБРР» (ОАО),
к/с 30101810600000000232,
БИК 044525232,
ОКПО 52686811, ОКОНХ 52300
Генеральный директор
_________________
_________________
_____________________
42