«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель генерального директора ____________________ «____»___________2015 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ЦЕН ЗАПРОС ЦЕН: «на выполнение работ по ремонту комнат 046, 066, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14, АО «Концерн «Созвездие». № 301-11/01-188 СОГЛАСОВАНО: Начальник службы организации закупок 301 _________________ О.Н. Струкова Главный инженер _________________ Ю.П. Скапцов Воронеж, 2015 г. Информационная карта запроса цен Нижеследующие конкретные условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации о запросе цен. Предмет запроса цен, код ОКДП, код ОКВЭД наименование ЭТП. Выполнение работ по ремонту комнат. Наименование заказчика: Юридический адрес заказчика: Контактное лицо: Акционерное общество «Концерн «Созвездие» Контактный тел./факс: E-mail: (473) 255-19-15, 255-86-51 223fz@sozvezdie.su ПОДАЧА ЗАЯВОК ПОДАЧА ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ на сайте http://roseltorg.ru. Номер процедуры: 31501964953 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (оказания услуг): Порядок формирования цены договора: Форма, срок и порядок оплаты товара, работ, услуг: Начальная (максимальная) цена договора: Требования к участникам, установленные Заказчиком: АО «Концерн «Созвездие» Код ОКДП: 4520080 Код ОКВЭД: 45.4 Единая электронная торговая площадка www.etp.roseltorg.ru 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14 служба организации закупок Выполнение работ осуществляется «Поставщиком» («Подрядчиком»). Место выполнения работ: РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 14. Обязательным условием является поставка нового товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к товару, сертификационных и товаросопроводительных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть в упаковке, обеспечивающей его сохранность при перевозке и хранении. Гарантия на товар должна соответствовать гарантии завода-изготовителя. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующим законодательством РФ. Сроки (периоды) поставки (оказания услуг): - в течение 40 рабочих дней. Все расходы Поставщика (Подрядчика) в соответствии с требованиями Технического задания, включающие в себя стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой продукции к конечному пункту. В соответствии с проектом Договора (Приложение №2 к настоящей документации) 886 000, 00 руб. (восемьсот восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - 135 132, 54 руб.) 1) Отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. 2) Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: а) быть правомочным заключать договор; б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора; в) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным Стр. 2 из 22 Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе цен: АО «Концерн «Созвездие» (банкротом); д) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; е) отсутствие просроченных обязательств у Участника по действующим договорам, заключенных с Заказчиком. 3) Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки. Процедуры размещаются на торговой площадке roseltorg.ru, подача заявок осуществляется в соответствии с регламентом торговой площадки. Участник запроса цен должен подготовить Предложение, включающее: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, ИП), номер контактного телефона; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом запроса цен; 3) сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара, сведения о качестве работ, услуг и иные сведения о товаре, работах и услугах, представление которых предусмотрено документацией о запросе цен. Указание таких сведений не требуется в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание, на товарный знак которого содержится в документации о запросе цен, или для использования этого товара при выполнении работ, оказании услуг; 4) в состав заявки на участие в запросе цен должны быть включены цветные сканы оригиналов следующих документов: а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении процедуры закупки; б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, Стр. 3 из 22 Предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Обеспечение исполнения договора и/или возврата аванса и/или гарантийных обязательств Требования к обеспечению исполнения договора (в том числе возврата аванса) АО «Концерн «Созвездие» заявка на участие в процедуре закупки должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; в) копии учредительных документов (для юридических лиц); г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; д) копию договора аренды с приложениями или другие документы, подтверждающие факт нахождения по адресу, заявляемому в представляемых документах (для юридических лиц); е) копию карточки образцов подписей из обслуживающего банка заверенную банком (для юридических лиц); ж) свидетельства о постановке на налоговый учет; з) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; и) действующих свидетельств (с приложениями) о допуске к указанным в предмете договора видам работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на выполнение всех видов работ. Прием Предложений от Участников осуществляется Заказчиком в течение срока указанного в извещении о проведении запроса цен, который составляет не менее одного дня, начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса цен в единой информационной системе. Прием предложений от Участников осуществляется по форме Заявки (приложение 1). Заполнение всех граф Заявки обязательно. Предложения, оформленные не по форме Заявки, рассматриваться не будут. К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или *.docx. Участник, признанный победителем или иной участник закупочной процедуры, с которым заключается договор при уклонении победителя закупочной процедуры от заключения договора, обязуется в течение 3-х дней с даты размещения протоколов подведения итогов процедуры закупки предоставить заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, а также своевременного предоставления информации о смене собственников, изменении состава бенефициаров (в том числе конечных) по форме указанной в Приложении № 3. Не предоставление таких сведений является основанием для отказа в заключении или расторжении договора. Информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, а также скан письменных согласий на обработку персональных данных физических лиц- собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме Приложения №3анеобходимо предоставить наe-mail223fz@sozvezdie.su Обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) требуется только в случае, если Заказчик осуществляет авансовый платеж Подрядчику. В этом случае размер обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) равен сумме авансового платежа. Подрядчик в целях обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику обеспечение в виде безотзывной банковской гарантии. Стр. 4 из 22 Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на 20 (двадцать) банковских дней превышать срок исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Представление обеспечения исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа): 1. Документ об обеспечении исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа)– безотзывная банковская гарантия (рекомендуемая форма представлена в Приложении № 4). 2.Вместе с безотзывной банковской гарантией Подрядчиком предоставляются копии платежных поручений, подтверждающие оплату банковской гарантии, и документы (копии документов), подтверждающие полномочия лиц, на осуществление действий от имени банка (гаранта), а именно: -документы, подтверждающие полномочия лиц на осуществление действий от имени банка (гаранта): копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени банка (гаранта) без доверенности; - в случае, если от имени банка (гаранта) действует иное лицо, в предоставляемых документах должна содержаться доверенность на осуществление действий от имени банка (гаранта), заверенная печатью банка (гаранта) и подписанная руководителем банка (гаранта) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем банка (гаранта), в предоставляемых документах должен содержаться также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 3. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должно содержаться: указание на сумму, в пределах которой банк (гарант) гарантирует возврат авансового платежа, которая должна быть не менее суммы обеспечения возврата авансового платежа, установленной в закупочной документации; указание на Договор путем перечисления сторон Договора с указанием на то, что банковская гарантия выдана Заказчику, название предмета и ссылки на основание заключения Договора (указывается номер и дата соответствующего протокола); указание на срок действия банковской гарантии, который должен начинаться с даты выдачи банковской гарантии; указание на то, что банковская гарантия является безотзывной; указание на то, что для получения денежной суммы по банковской гарантии Заказчику (бенефициару) необходимо обратиться с письменным заявлением в банк (к гаранту) с приложением документов, подтверждающих возникновение обстоятельств, при наступлении которых должна выплачиваться банковская гарантия (не допускается включение в банковскую гарантию требований о приложении к такому заявлению иных документов); согласие банка (гаранта) с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; указание на то, что уплата денежной суммы по банковской гарантии осуществляется в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) его обязательства перед Заказчиком (бенефициаром), в том числе в случае: -просрочки исполнения обязательств, в том числе пропуска Подрядчиком (принципалом) сроков, установленных Договором; -возникновения обстоятельств, установленных Договором, при наступлении которых Подрядчик (принципал) обязан уплатить Заказчику (бенефициару) неустойку ( штраф, пени); -причинения Подрядчиком (принципалом) Заказчику (бенефициару) просрочкой исполнения обязательств убытков (расходов); -невозврата Подрядчиком (принципалом) Заказчику (бенефициару) полученного аванса. АО «Концерн «Созвездие» Стр. 5 из 22 Основание для отклонения заявки участника от участия в закупочной процедуре: Наличие закупки в плане закупок Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: Место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе цен: Место и дата подведения итогов запроса цен: АО «Концерн «Созвездие» 4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчиком обязуется в течение 3 (трех) банковских дней с Даты, когда соответствующее обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) на тех же условиях и в том же размере, но не менее чем на сумму выданного аванса по Договора. 5. Обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) распространяется в том числе на случай неисполнения обязательств по Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору. Несоответствие заявки участника требованиям, установленным в закупочной документации, в том числе наличия в заявке предложения о цене, превышающей начальную (максимальную) цену. № 188 в плане закупок товаров (работ, услуг) на 2015 год АО "Концерн "Созвездие" В соответствии с правилами ЭТП. 09-00 (время московское) «04» февраля 2015 г. г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14 «06» февраля 2015г. г. Воронеж, ул. Плехановская, д.14 «06» февраля 2015г. Стр. 6 из 22 Техническое задание Выполнение работ по ремонту комнат 046, 066, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 14 № пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание Примечание 1 2 Раздел 1. Комната № 046 3 4 5 5 100 м2 расчищенной поверхности 0,751 ТЕРр62-41-1 Ремонтно-строительные работы Потолок 1 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим. - потолок) 2 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "НортексДезинфектор" 100 м2 обрабатываемой поверхности 0,751 ТЕР10-01092-01 3 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 100 м2 покрытия 0,751 ТЕР15-04006-01 4 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 22,53 5 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности 0,751 6 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30кг) кг 638,4 7 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 100 м2 покрытия 0,751 8 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист - G103" (в таре по 10 л) л 9 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли (прим. потолка за 2 раза) 100 м2 ошпаклеванной поверхности 0,751 ТЕРр62-27-1 10 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,751 ТЕР15-04005-04 100 м плинтуса 0,215 ТЕРр57-3-1 15 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-02019-04 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-04006-02 Материалы подрядчика Цена поставщика Пол 11 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 12 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,251 ТЕРр57-2-1 13 Разборка покрытий полов дощатых 100 м2 покрытия 0,5 14 Разборка покрытий полов цементных 100 м2 покрытия 0,25 ТЕР46-04010-02 ТЕРр57-2-4 АО «Концерн «Созвездие» Стр. 7 из 22 15 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (применительно - пола) 100 м2 покрытия 0,751 16 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 22,53 17 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,751 ТЕР11-01011-01 18 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм) 100 м2 стяжки 0,751 ТЕР11-01011-02 19 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (применительно - пола) 100 м2 покрытия 0,751 ТЕР15-04006-03 20 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) 21 Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка 22 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих л 9,8 ТЕР15-04006-03 Материалы подрядчика Материалы подрядчика Цена поставщика Цена поставщика 100 м2 покрытия 0,751 ТЕР11-01017-02 100 м плинтуса 0,52 ТЕР11-01040-03 100 м3 кладки 0,005 ТЕРр53-20-4 0,2 ТЕР46-04006-04 Стены 23 Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (закладка проема) 24 Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит 25 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (применительностен от масляной краски) 100 м2 расчищенной поверхности 1,175 ТЕРр62-41-1 26 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "НортексДезинфектор" 100 м2 обрабатываемой поверхности 1,175 ТЕР10-01092-01 27 Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности 0,07 ТЕР15-02016-01 100 м2 покрытия 1,175 ТЕР15-04006-03 29 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 35,25 30 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности 1,175 28 АО «Концерн «Созвездие» 100 м2 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-02019-03 Стр. 8 из 22 31 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг) кг 998,8 32 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 1,235 33 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) л 16,1 34 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м плинтуса 0,25 35 Профиль угловой перфорированный оцинкованный 20*20-3м 36 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли за 2 раза 100 м2 ошпаклеванной поверхности 1,235 ТЕРр62-27-1 37 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 1,235 ТЕР15-04006-03 38 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) л 16,1 39 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,235 ТЕР15-04005-03 40 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,1 ТЕРр62-33-2 1 м2 проема 6,6 1 м2 проема 6,6 ТЕР09-0401201_демонтаж ТЕР09-04013-02 м2 6,6 м 25 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-04006-03 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР09-03050-01 Материалы подрядчика Материалы подрядчика Цена поставщика Цена поставщика Двери 41 42 43 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы_прим. демонтаж Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (блок из двух двупольных дверей) Дверной блок противопожарный глухой стальной с пределом огнестойкости EI 60 в сборе (2 шт., с верхними и нижними запорами и двумя замками на каждой комплекте двери) Материалы подрядчика Цена поставщика Электромонтажные работы Электрика Демонтаж 44 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,07 ТЕРр67-4-5 45 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,1 ТЕРр67-4-1 100 шт. 0,08 ТЕРм08-03593-07 Монтаж 46 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый АО «Концерн «Созвездие» Стр. 9 из 22 47 Светильник потолкочный светодиодный "Arctic 236@. IP65. 65 Вт шт. 8 Материалы подрядчика Материалы подрядчика 48 Светодиодная лампа Navigator серии NLL. 18 Вт шт. 16 Материалы подрядчика Материалы подрядчика 49 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 50 Выключатель 2-кл. откр. уст. 10А/250В бел. ЭТЮД (Schneider Electric) шт. 51 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 52 Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС м 75 53 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м 0,5 54 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв. м 50 55 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 100 м 56 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм кв. м 25 57 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 1 шт. 1 58 Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластиковый ИЭК шт. 1 59 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (применительно авт. выключатель в щитке) 1 шт. 1 60 Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 4,5кА ВА47-29 IEK шт. 1 61 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (применительно розетка в щитке на DIN-рейку) 1 шт. 1 62 Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК шт. 1 100 шт. ТЕРм08-03591-04 0,01 1 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-02409-01 0,75 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-02412-02 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-02412-03 0,25 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03599-09 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03600-01 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03600-02 Материалы подрядчика Цена поставщика Связь АО «Концерн «Созвездие» Стр. 10 из 22 63 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 0,5 64 Кабель UTP 4х2х0,52 кат 5е КСВПВ м 50 65 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 66 Розетка телефонная УТР 4 шт. ТЕРм08-02402-01 Материалы подрядчика ТЕРм08-03591-08 0,02 2 Цена поставщика Материалы подрядчика Цена поставщика Радио 67 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке 100 шт. 68 Радио-розетка 69 100 м 70 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кабель-канал 22х10мм ДКС 71 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,1 72 Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5 кв. мм м 10 шт. м ТЕРм08-03591-08 0,01 1 Материалы подрядчика Цена поставщика Материалы подрядчика ТЕРм08-02390-01 Цена поставщика Материалы подрядчика ТЕРм08-02399-01 Цена поставщика 0,06 6 Пожарная сигнализация 73 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) 1 шт. 6 ТЕРм10-08002-02 74 Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Извещатель пожарный дымовой оптический точечный (ИПД-3.1М) (б/у) 1 шт. 2 ТЕРм10-08002-02 шт. 2 76 Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 100 м 0,1 77 Провод КСПВ 2*0,5 м 10 75 Материалы подрядчика Материалы подрядчика ТЕРм08-02402-01 Материалы подрядчика Цена поставщика Материалы подрядчика ТЕРм08-02390-01 Цена поставщика Охранная сигнализация 100 м 79 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Кабель-канал 22х10мм ДКС 80 Провод в лотках, сечением до 6 мм2 100 м 78 АО «Концерн «Созвездие» м 0,06 6 0,2 ТЕРм08-02398-01 Стр. 11 из 22 81 Провод КСПВ 4*0,5 82 Устройство оптико(фото)электрическое, прибор оптикоэлектрический в одноблочном исполнении Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 (ИО 4098) Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей 83 84 м 20 1 шт. 1 шт. 1 1 шт. 2 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм10-08003-05 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм10-08002-04 85 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20Б2П шт. 2 Материалы подрядчика Цена поставщика 86 СКАТ 1200C (метал. корпус) источник бесперебойного питания шт. 1 Материалы подрядчика Цена поставщика 87 АККУМУЛЯТОР GS 12В-12 А/Ч шт. 1 Материалы подрядчика Цена поставщика Система отопления 88 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,03 ТЕРр65-19-1 89 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм_ прим. демонтаж 100 м трубопровода 0,08 ТЕР16-02001-02 90 Установка радиаторов стальных 100 кВт радиаторов и конвекторов 0,051 ТЕР18-03001-02 91 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra 500" (171 вт - 1 секция) 1шт./10 секц. секция 30 Материалы подрядчика Цена поставщика 92 Кронштейны для радиаторов компл. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 93 Пробки для радиаторов. 3/4" компл. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 94 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм 1 шт. 6 95 Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 20 мм муфтовые разъемные (с "американкой"). 1",Кран шаровый "BUGATTI" - Oregon шт. 6 96 Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм 10 м 1 97 ПП ТРУБА PN20-25 PPRC Ecoplastic. армированная стекловолокном м 2 Материалы подрядчика Цена поставщика 98 ПП ТРУБА PN20-32 PPRC Ecoplastic, армированная стекловолокном м 8 Материалы подрядчика Цена поставщика АО «Концерн «Созвездие» ТЕРм12-12009-03 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм12-01166-01 Стр. 12 из 22 99 Краны шаровые PN25 PPRC под приварку диаметром 25 мм. Ecoplastic (25 ПП T3S/EKO) шт. 3 Материалы подрядчика ТСЦ-3021823 100 ПП Муфта комбинир. PPRC D32-1" нар.р. ПП Ecoplastic шт. 6 Материалы подрядчика Цена поставщика 101 ПП УГОЛЬНИК прямой D32 90 град., Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 102 ПП УГОЛЬНИК D32 45 град., Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 103 ПП ТРОЙНИК D32 шт. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 104 ПП ТРОЙНИК переходной 32 25-32 град. шт. 6 Материалы подрядчика Цена поставщика 105 Муфта "американка" разъемная 25-3/4" нар.р. ПП T3S Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 106 ПП Муфта переходная PPRC D25-32 вн.-вн. Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 107 Хомуты для крепления труб шт. 8 Материалы подрядчика ТСЦ-3010040 108 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм 1 врезка 4 ТЕР16-07003-02 канализация 109 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 100 м трубопровода с фасонными частями 0,12 ТЕРр65-2-1 110 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 100 м трубопровода 0,12 ТЕР16-04001-01 111 Хомуты для крепления труб шт. 4 Материалы подрядчика ТСЦ-3010040 Уборка и вывоз мусора 112 Очистка помещений от строительного мусора 100 т мусора 0,024 ТЕРр69-9-1 113 Затаривание строительного мусора в мешки 1т 1,95 ТЕРр69-15-1 114 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 2,4 ФССЦпг0101-01-041 115 Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза 1 т груза 2,4 ФССЦпг0321-01-024 Раздел 2. Комната № 066 Ремонтно-строительные работы Пол АО «Концерн «Созвездие» Стр. 13 из 22 116 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м плинтуса 0,285 ТЕРр57-3-1 117 Разборка покрытий полов из линолеума и релина 100 м2 покрытия 0,495 ТЕРр57-2-1 118 Разборка покрытий полов цементных 100 м2 покрытия 0,495 ТЕРр57-2-4 119 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (применительно - пола) 100 м2 покрытия 0,495 ТЕР15-04006-03 120 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 14,85 121 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100 м2 стяжки 0,495 ТЕР11-01011-01 122 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30 мм) 100 м2 стяжки 0,495 ТЕР11-01011-02 123 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (применительно - пола) 100 м2 покрытия 0,495 ТЕР15-04006-03 124 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) 125 Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка 126 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих л 6,4 Материалы подрядчика Материалы подрядчика Цена поставщика Цена поставщика 100 м2 покрытия 0,495 ТЕР11-01017-02 100 м плинтуса 0,285 ТЕР11-01040-03 Стены 127 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (применительностен от масляной краски) 100 м2 расчищенной поверхности 0,69 ТЕРр62-41-1 128 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "НортексДезинфектор" 100 м2 обрабатываемой поверхности 0,69 ТЕР10-01092-01 129 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 0,69 ТЕР15-04006-03 130 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 20,7 131 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности 0,69 132 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30 кг) кг 586,5 133 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 0,69 АО «Концерн «Созвездие» Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-02019-03 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-04006-03 Стр. 14 из 22 134 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) л 135 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли за 2 раза 100 м2 ошпаклеванной поверхности 0,69 ТЕРр62-27-1 136 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен 100 м2 покрытия 0,69 ТЕР15-04006-03 137 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист-G103"(10 л) 138 Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен л 9 9 Материалы подрядчика Материалы подрядчика Цена поставщика Цена поставщика 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,69 ТЕР15-04025-08 100 м2 расчищенной поверхности 0,495 ТЕРр62-41-1 Потолок 139 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (прим. - потолок) 140 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "НортексДезинфектор" 100 м2 обрабатываемой поверхности 0,495 ТЕР10-01092-01 141 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков 100 м2 покрытия 0,495 ТЕР15-04006-01 142 Грунтовка "ВТВ" Бетоноконтакт (в таре по 4 кг) кг 14,85 143 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 100 м2 оштукатуриваемо й поверхности 0,495 144 Штукатурка гипсовая КНАУФ Ротбанд (30кг) кг 420,8 145 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 100 м плинтуса 0,06 146 Профиль угловой перфорированный оцинкованный 20*20-3м 147 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли (прим. потолка за 2 раза) 100 м2 ошпаклеванной поверхности 0,495 ТЕРр62-27-1 148 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 100 м2 покрытия 0,495 ТЕР15-04006-02 149 Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист - G103" (в таре по 10 л) л АО «Концерн «Созвездие» м 6 9,9 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР15-02019-04 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕР09-03050-01 Материалы подрядчика Материалы подрядчика Цена поставщика Цена поставщика Стр. 15 из 22 150 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,495 ТЕР15-04005-04 1 м2 проема 2,926 ТЕР09-04013-02 м2 2,926 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,18 ТЕР15-04030-04 Двери 151 Установка противопожарных дверей: двупольных глухих 152 Дверной блок противопожарный глухой стальной с пределом огнестойкости EI 60 в сборе Материалы подрядчика Цена поставщика Прочие работы 153 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 Электромонтажные работы Электрика Демонтаж 154 Демонтаж светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,07 ТЕРр67-4-5 155 Демонтаж выключателей, розеток 100 шт. 0,02 ТЕРр67-4-1 156 Демонтаж скрытой электропроводки 100 м 0,6 ТЕРр67-1-1 0,06 ТЕРм08-03593-07 Монтаж 157 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый 100 шт. 158 Светильник потолкочный светодиодный "Arctic 236@. IP65. 65 Вт шт. 6 Материалы подрядчика Материалы подрядчика 159 Светодиодная лампа Navigator серии NLL. 18 Вт шт. 12 Материалы подрядчика Материалы подрядчика 160 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке 161 Выключатель 2-кл. откр. уст. 10А/250В бел. ЭТЮД (Schneider Electric) шт. 162 Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 100 м 163 Труба ПВХ гофр. с протяжкой D.20мм ДКС м 164 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 100 м 165 Кабель медный силовой ВВГнг 3х1,5 мм кв. АО «Концерн «Созвездие» 100 шт. м ТЕРм08-03591-04 0,01 1 Материалы подрядчика ТЕРм08-02409-01 0,55 55 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-02412-02 0,55 30 Цена поставщика Материалы подрядчика Цена поставщика Стр. 16 из 22 166 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 100 м 167 Кабель медный силовой ВВГнг 3х2,5 мм кв. м 25 168 Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг 1 шт. 1 169 Бокс ЩРН-П-4 модулей навесной пластиковый ИЭК шт. 1 170 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (применительно авт. выключатель в щитке) 1 шт. 1 171 Выключатель автоматический 1-пол. 10A C 4,5кА ВА47-29 шт. 1 172 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (применительно розетка в щитке на DIN-рейку) 1 шт. 1 173 Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК шт. 1 ТЕРм08-02412-03 0,25 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03599-09 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03600-01 Материалы подрядчика Цена поставщика ТЕРм08-03600-02 Материалы подрядчика Цена поставщика Система отопления 174 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,01 ТЕРр65-19-1 175 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм_ прим. демонтаж 100 м трубопровода 0,08 ТЕР16-02001-02 176 Установка радиаторов стальных 100 кВт радиаторов и конвекторов 0,034 ТЕР18-03001-02 177 Радиаторы биметаллические "Global Style Extra 500" (171 вт - 1 секция) 1шт./10 секц. секция 20 Материалы подрядчика Цена поставщика 178 Кронштейны для радиаторов компл. 2 Материалы подрядчика Цена поставщика 179 Пробки для радиаторов. 3/4" компл. 2 Материалы подрядчика Цена поставщика 180 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм 1 шт. 4 181 Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 20 мм муфтовые разъемные (с "американкой"). 1",Кран шаровый "BUGATTI" - Oregon шт. 4 АО «Концерн «Созвездие» ТЕРм12-12009-03 Материалы подрядчика Цена поставщика Стр. 17 из 22 182 Трубопровод из полипропиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 32-90 мм 10 м 1 183 ТЕРм12-01166-01 ПП ТРУБА PN20-25 PPRC Ecoplastic. армированная стекловолокном м 2 Материалы подрядчика Цена поставщика 184 ПП ТРУБА PN20-32 PPRC Ecoplastic, армированная стекловолокном м 8 Материалы подрядчика Цена поставщика 185 Краны шаровые PN25 PPRC под приварку диаметром 25 мм. Ecoplastic (25 ПП T3S/EKO) шт. 2 Материалы подрядчика ТСЦ-3021823 186 ПП Муфта комбинир. PPRC D32-1" нар.р. ПП Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 187 ПП УГОЛЬНИК прямой D32 90 град., Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 188 ПП УГОЛЬНИК D32 45 град., Ecoplastic шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 189 ПП ТРОЙНИК D32 шт. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 190 ПП ТРОЙНИК переходной 32 25-32 град. шт. 4 Материалы подрядчика Цена поставщика 191 Муфта "американка" разъемная 25-3/4" нар.р. ПП T3S Ecoplastic шт. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 192 ПП Муфта переходная PPRC D25-32 вн.-вн. Ecoplastic шт. 3 Материалы подрядчика Цена поставщика 193 Хомуты для крепления труб шт. 6 Материалы подрядчика ТСЦ-3010040 194 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм 1 врезка 2 ТЕР16-07003-02 100 т мусора 0,036 ТЕРр69-9-1 Уборка и вывоз мусора 195 Очистка помещений от строительного мусора 196 Затаривание строительного мусора в мешки 1т 3,61 ТЕРр69-15-1 197 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 3,61 ФССЦпг0101-01-041 198 Перевозка грузов автомобилямисамосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 24 км I класс груза 1 т груза 3,61 ФССЦпг0321-01-024 Примечание. 1. Работы выполняются в один этап. 2. В разделах указаны, в том числе материалы подрядчика, используемые при проведении работ 3. В расчете использовать индексы по разделу "Общеотраслевое строительство". АО «Концерн «Созвездие» Стр. 18 из 22 4. Материалы, указанные в техническом задании, допускается заменять на аналогичные с теми же параметрами. Параметры исходных материалов определены производителем в инструкциях по применению материалов. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и изделий. - При исполнении условий контракта Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. - При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ. - Отключение существующих инженерных систем, электросетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком. - Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные работы. Особые условия Заказчика Подрядчик обязан: 1. Ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок. 2. Строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спецполигон. 3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов Объем строительного мусора и отходов производства определяется по сметному расчету. Соблюдение правил противопожарной безопасности и ТБ возлагается на подрядную ремонтную организацию. Разрешение на производство огневых работ на объекте производится при наличии наряд-допуска, оформляемого Заказчиком. Все рабочие и сотрудники, которые задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие его квалификацию, а также паспорта граждан РФ для прохода на Объект. Время прохода на объект с 8.00 до 17.30. Обязанность по получению справки из отдела МВД России на режимных объектах для пропуска на территорию АО «Концерн «Созвездие» возлагается на Подрядчика. Требования к содержанию, оформлению и представлению сметной документации Подрядчик обязан приложить к заявке, для утверждения Заказчиком, локальный сметный расчет, выполненный базисно-индексным методом по актуальной редакции сборников территориальных единых единичных расценок 2001 года (далее ТЕР-2001) (при отсутствии расценок в базе ТЕР-2001пользоваться расценками федеральной базы ФЕР-2001). АО «Концерн «Созвездие» Стр. 19 из 22 Перерасчет в текущий уровень цен проводить с применением индексов изменения сметной стоимости, разрабатываемых филиалом «Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Воронежской области. Локальный сметный расчет должен содержать весь перечень работ, объемы и последовательность в полном соответствии с Техническим заданием без суммирования объемов видов работ и материалов по разным объектам. Обоснование снижения затрат (отказ от части накладных расходов, сметной прибыли, лимитированных затрат и т.д.) указать в примечании к локальному сметному расчету. Срок выполнения Работ Срок выполнения работ: в течение 40 рабочих дней. Срок и объемы гарантий на выполненные Работы. Срок гарантии качества выполненных работ на объектах устанавливается на срок указанный участником в заявке на участие в запросе цен, но продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачиприемки выполненных работ и распространяться в полном объеме на все выполненные работы. Гарантийный срок активного оборудования – согласно документации на изделие. АО «Концерн «Созвездие» Стр. 20 из 22 Приложение 1 НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ «_____»___________ года № ____ Заявка на участие в запросе цен №301-11/01-188 на право заключить договор на _______________[указывается наименование договора]. Изучив Извещение о проведении запроса цен, размещенное на официальном сайте ____________ [указывается дата размещения Извещения о проведении закупки и номер Извещения], и закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия, мы __________________________________________________________________, (полное наименование участника закупочной процедуры – юридического лица с указанием организационно-правовой формы, юридического адреса, ИНН/КПП, банковских реквизитов, ОГРН, адреса электронной почты, контактных телефонов; Ф.И.О. участника закупочной процедуры – физического лица с указанием паспортных данных) в лице __________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя) действующего на основании __________________________________________________________________ (указывается документ, на основании которого действует уполномоченный представитель) предлагает выполнить следующие работы: № пп 1 2 3 Ед. изм. Наименование Кол. Цена договора с учетом всех налогов и сборов, в ценах на дату подачи заявок на участие в запросе цен составляет: _______________ рублей, ____________________________________ (то же прописью), в т.ч. НДС - _______руб. (Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС). Место выполнения работ: АО «Концерн «Созвездие» 394018, г. Воронеж, ул. __________. Доставка, разгрузка производится в соответствии с условиями договора. Срок выполнения работ: ______________ Условия оплаты:________ (условия оплаты указываются в соответствии с проектом договора) Настоящая заявка имеет до «____»_______________________года. правовой статус оферты и действует Настоящим подтверждаем, что против _____________________________ [наименование участника закупочной процедуры] не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________________________ [наименование участника закупочной процедуры] банкротом, деятельность ______________________________ [наименование участника закупочной процедуры] не приостановлена, а также, что на имущество ______________________________ [наименование участника закупочной процедуры] не наложен арест по решению суда, административного органа, деятельность ______________[наименование участника закупочной процедуры] не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, у ______________________________ [наименование участника закупочной процедуры] отсутствуют просроченные обязательства по действующим договорам, заключенных с Заказчиком, в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения АО «Концерн «Созвездие» Стр. 21 из 22 государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а так же в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отсутствуют сведения об _____________________________ [наименование участника закупочной процедуры]. Нами будет представлено обеспечение исполнения договора (в т.ч. возврата авансового платежа) в виде __________________________ на сумму _________________ в течение ___ дней [указать вид, размер и срок предоставления банковской гарантии] с момента заключения договора (данный раздел включается в заявку, если в соответствующем разделе Информационной карты установлено обеспечение) В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоен второй номер, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен. Мы, _________________________________________________________ [наименование участника закупочной процедуры] согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков в случаях, установленных нормами действующего законодательства. ______________ [наименование участника закупочной процедуры] в случае признания победителем процедуры закупки обязуется в течение 3-х дней с даты размещения протоколов подведения итогов процедуры закупки предоставить Заказчику информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами, а также своевременно предоставлять информацию о смене собственников, изменении состава бенефициаров (в том числе конечных) по форме указанной в Приложении № 3 к закупочной документации. Мы уведомлены, что не предоставление таких сведений является основанием для отказа в заключении или расторжении договора. ____________________________________ (подпись, М.П.) ____________________________________ (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность, на основании чего действует) К заявке необходимо приложить заполненный договор (Приложение № 2) в формате *.doc или *.docx. АО «Концерн «Созвездие» Стр. 22 из 22