Проект контракта - Государственный заказ Санкт

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № __________
Санкт-Петербург
«___» __________ 2010 года
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли,
действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице первого заместителя председателя
Комитета Никонова А.А., действующего на основании приказа Комитета от
21.07.2010 № 66-п, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик»,
и
__________________________________________________,
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с решением Государственной
комиссии Комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга (протокол
заседания от ______________ №________), заключили настоящий государственный
контракт
Санкт-Петербурга
(далее
–
государственный
контракт)
о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По государственному контракту Подрядчик обязуется в установленный
срок по заданию Государственного заказчика осуществить техническую поддержку
межсетевого экрана CheckPoint UTM-1 Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли (далее – работы), а Государственный заказчик
обязуется произвести оплату надлежащим образом выполненных и принятых работ.
1.2. Требования к выполняемым работам и их результатам, объем, сроки,
технические характеристики работ определены в Техническом задании, являющемся
приложением 1 к государственному контракту.
Права и обязанности Сторон
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить надлежаще выполненные работы в порядке и на условиях,
предусмотренных государственным контрактом.
2.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ принять их по акту сдачиприемки выполненных работ.
2.2. Государственный заказчик имеет право:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.2. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих
требованиям Технического задания, а также иным условиям государственного
контракта, а если такие работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм до
устранения недостатков, а также уплаты неустойки.
2.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение
обязательств в соответствии с государственным контрактом.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить предусмотренные Техническим заданием и государственным
контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии
с Техническим заданием, в сроки, установленные государственным контрактом, не
допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования,
установленных Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 605-104 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
2.3.2. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Государственного заказчика, в том числе в срок, установленный Государственным
заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в выполненных
работах или иные отступления от условий государственного контракта.
2.3.3. Передать Государственному заказчику выполненные работы, отчетные
и финансовые документы в соответствии с условиями государственного контракта.
2.3.4. Незамедлительно уведомлять Государственного заказчика обо всех
созданных в процессе исполнения государственного контракта объектах
интеллектуальной собственности.
2.3.5. Согласовывать с Государственным заказчиком необходимость
использования
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности,
принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
2.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по государственному контракту
в случае надлежащего исполнения своих обязательств по государственному
контракту.
2. Порядок расчетов приемки работ
3.1. Цена государственного контракта составляет ___________________,
в том числе НДС _______________, согласно Расчету стоимости ценового
предложения, являющемуся приложением 2 к государственному контракту.
3.2. Настоящая цена является твердой и не может изменяться в ходе
исполнения государственного контракта.
3.3. Государственный заказчик производит оплату только за фактически
выполненные работы.
3.4. Оплата работ осуществляется за счет целевой статьи 3300008 «Расходы на
эксплуатацию
информационно-телекоммуникационных
систем
и
средств
автоматизации» приложения 3 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 605-104
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов», ОСГУ 226.
3.5. Государственный заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по
безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке)
бюджетного финансирования – по мере его поступления.
3.6. Приемка работ по государственному контракту осуществляется
в следующем порядке:
3.6.1. В течение 5 дней с момента выполнения работ Подрядчик представляет
Государственному заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, отчет
о выполненной работе с приложением технической документации согласно
Техническому заданию и финансово-бухгалтерской документации (далее – отчетные
документы).
3.6.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по
государственному контракту осуществляется сопроводительными письмами
Подрядчика.
3.6.3. Государственный заказчик, в течение 10 дней проверяет соответствие
объема и качества выполненных работ требованиям государственного контракта, по
результатам проверки подписывает и направляет Подрядчику акт сдачи-приемки
выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки работ,
с указанием работ, не соответствующих условиям Технического задания
и государственного контракта. Основанием для оплаты работ по государственному
контракту является подписанный Сторонами акт сдачи-приемки выполненных
работ.
3.6.4. В случае отказа Государственного заказчика от приемки выполненных
работ перечень необходимых доработок и срок их выполнения устанавливается
Государственным заказчиком.
4. Гарантийные сроки
4.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ по государственному
контракту устанавливается на срок 1 (один) год с даты подписания Сторонами акта
сдачи-приемки выполненных работ. Государственный заказчик в течение
гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками
выполненных по государственному контракту работ или в случае обнаружения
нарушений Подрядчиком условий государственного контракта вне зависимости от
подписания Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания
Государственным заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по
государственному контракту.
4.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе
скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов
работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок,
согласованный с Государственным заказчиком. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
5. Сроки и ответственность
5.1. Государственный контракт вступает в силу с момента его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
Обязательства Государственного заказчика по финансированию надлежаще
выполненных Подрядчиком и принятых Государственным заказчиком работ
наступают не ранее регистрации государственного контракта в Реестре
государственных контрактов Санкт-Петербурга и действуют до 20 декабря
2010 года.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Подрядчик
уплачивает Государственному заказчику штраф в размере десяти процентов от цены
государственного контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, Государственный заказчик вправе
потребовать уплату неустойки в форме пеней, которые начисляются за каждый день
просрочки
исполнения
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных
государственным контрактом, начиная со дня, следующего после истечения
установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства,
в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
государственного контракта.
5.4. Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки
в полной сумме сверх установленной государственным контрактом неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств,
предусмотренных государственным контрактом. При этом уплата неустойки
и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом,
не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.
5.5. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за действия третьих
лиц, привлеченных им в порядке и на условиях, установленных государственным
контрактом, к исполнению обязательств по государственному контракту.
6. Требования к качеству работ
Работы, выполняемые по государственному контракту, и их результаты
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
государственным
контрактом. Работы, не соответствующие требованиям государственного контракта,
считаются невыполненными, и Государственный заказчик вправе отказаться от их
принятия и оплаты.
7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Подрядчик исходил
при заключении государственного контракта, не является основанием для изменения
или расторжения Подрядчиком государственного контракта.
7.2. Любые изменения и дополнения к государственному контракту
действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще
уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3
статьи 450 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае
следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
- подрядчик выполнил работы с нарушением порядка сдачи и приемки
результатов, в том числе не представил отчетные документы;
- если отступления в выполненных работах от условий контракта или иные
недостатки в установленные Государственным заказчиком сроки не были устранены
Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;
- в случае привлечения Подрядчиком третьих лиц к выполнению работ.
Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт
с предварительным уведомлением Подрядчика также в случае отсутствия по
независящим от Государственного заказчика причинам возможности дальнейшего
финансирования контракта.
Государственный заказчик в праве также в одностороннем порядке отказаться
от исполнения государственного контракта в соответствии со статьей 717 ГК РФ.
При расторжении настоящего контракта по основаниям, изложенным в настоящем
пункте либо по соглашению Сторон, либо иным основаниям, Государственный заказчик
обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные в соответствии
с Техническим заданием работы, подтвержденные Подрядчиком документально.
Государственный заказчик при принятии решения об отказе от исполнения
настоящего контракта направляет письменное уведомление об этом Подрядчику, при
этом контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления
о расторжении контракта.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по государственному контракту, если это явилось
следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, возникших после заключения государственного
контракта.
8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде
и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 5 дней.
9. Прочие условия
9.1. Если в результате издания акта государственного органа исполнение
обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные
государственным контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или
полностью.
9.2. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения
работы, Подрядчик обязан приостановить ее, известить в письменном виде
Государственного заказчика в двухдневный срок с момента обнаружения
вышеуказанных обстоятельств.
В этом случае Стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос
о целесообразности и направлениях продолжения работ.
9.3. Исключительные права на использование объектов интеллектуальной
собственности, созданных в рамках исполнения государственного контракта,
принадлежат Санкт-Петербургу, от имени которого выступает Государственный
заказчик.
9.4. Все имущество, поступающее к Подрядчику от Государственного заказчика
либо создаваемое или приобретаемое в рамках выполнения государственного
контракта, является собственностью Государственного заказчика.
9.5. Любые изменения и дополнения к государственному контракту
действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще
уполномоченными представителями обеих Сторон.
9.6. Споры, возникающие при исполнении государственного контракта,
урегулируются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть согласия
между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области после соблюдения претензионного
порядка досудебного урегулирования.
9.7. По всем вопросам, неурегулированным государственным контрактом,
Стороны
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации
и Санкт-Петербурга.
9.8. Государственный контракт составлен в двух оригинальных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится
у Государственного заказчика, второй – у Подрядчика.
10. Приложения
10.1. Приложение 1 – Техническое задание.
10.2. Приложение 2 – Расчет стоимости.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Государственный заказчик
Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
ИНН 7826095584 КПП 783801001
Адрес: 190000, Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., 16
Лицевой счет № 0720000 в Управлении
казначейства Комитета финансов
ОКПО 56309413 ОКВЭД 75.11.21
Первый заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
______________________ А.А. Никонов
Подрядчик
Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»___________2010 года
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
___________________ А.А. Никонов
от «___»_________2010 года
Техническое задание
на осуществление технической поддержки межсетевого экрана CheckPoint
UTM-1 Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли
Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности, продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса
(наименованию и описанию лота) 7250000.
1. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целями данной закупки является восстановление работоспособности
технических средств. Перечень технических средств, их размещение
и принадлежность определены в Приложении №1 к данному Техническому
заданию.
2. Основанием для выполнения работ являются:
- Закон Санкт-Петербурга от 25.11.2009 № 605-104 «О
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;
бюджете
- П. 56 Ведомственного плана размещения государственного заказа
Санкт-Петербурга на 2010 год (далее – план) по разделу отдела информационнотехнической поддержки, утвержденный приказом Комитета от 31.12.2009 № 130-п.
2. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной
с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
форме
в
соответствии
2. Сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится
в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ, путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя
работ.
3. Авансирование не предусмотрено.
3. Место, условия и сроки выполнения работ
1. Место выполнения работ определено в Приложении №1 к Техническому
заданию для случаев, когда их проведение не требует доставки технических средств
в специализированный сервисный центр.
2. Сроки выполнения работ указаны в Приложении №1 к Техническому
заданию.
4. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
1. Количество
технических
средств,
работы
по
восстановлению
работоспособности которых проводятся в рамках данного Технического задания,
определено в Приложении №1 к Техническому заданию.
5. Требования к качеству и безопасности работ
1. Работы должны проводиться с выполнением
соответствующих нормативно-правовых документов РФ.
всех
требований
2. Внешний вид, технические характеристики и другие критичные для работы
параметры технических средств, ремонт которых производится в рамках данного
Технического задания, должны соответствовать заявленным производителем
данным.
3. Проведение ремонтных работ на месте размещения оборудования
не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей сотрудников
получателя, не должно ухудшать их условий труда.
6. Требования к техническим характеристикам работ
1. Работоспособность ремонтируемых технических средств должна быть
восстановлена полностью, согласно характеристикам, заявленными производителем
данного оборудования, если иные объёмы ремонтных работ для каждой отдельной
единицы техники не указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.
2. Дополнительные требования к выполняемым
в Приложении №1 к Техническому заданию.
работам
определены
3. Стоимость всех расходных материалов (запасных частей, блоков изделия и
т.п.), необходимых для проведения ремонтных работ, а также затраты на
транспортировку оборудования, его монтаж-демонтаж, очистку и другие
сопутствующие работы и услуги, в том числе диагностику и дефектацию, включены
в стоимость контракта.
4. Необходимость проведения работ в специализированном сервисном центре
определяется исполнителем самостоятельно, если иных требований не указано
в Приложении №1 к Техническому заданию.
7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям
заказчика (приемка работ)
1. Работоспособность ремонтируемых технических средств должна быть
восстановлена полностью, согласно характеристикам, заявленными производителем
данного оборудования, если иные объёмы ремонтных работ для каждой отдельной
единицы техники не указаны в Приложении №1 к Техническому заданию.
2. Срок проведения
к Техническому заданию.
ремонтных
работ
определен
в
Приложении
№1
3. По факту проверки работоспособности оборудования составляется акт
выполненных работ.
4. Дополнительные
к Техническому заданию.
требования
определены
в
Приложении
№1
8. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
1. Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые при
проведении работ расходные материалы (запчасти, блоки изделии и т.д.) – 12
месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
Приложение: Состав межсетевого экрана и перечень работ.
Приложение № 1 к Техническому заданию
Состав межсетевого экрана и перечень работ
1. Текущий состав межсетевого экрана:
1.1. Сheck Point UTM-1 1050, Check Point SecurePlatform NGX (R65) with
Messaging Security Build 040 Linux Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5;
1.2. Сheck Point UTM-1
450, Check Point SecurePlatform NGX (R65) with
Messaging Security Build 040 Linux Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5;
1.3. Сheck Point UTM-1
450, Check Point SecurePlatform NGX (R65) with
Messaging Security Build 040 Linux Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5;
1.4. Сheck Point UTM-1
450, Check Point SecurePlatform NGX (R65) with
Messaging Security Build 040 Linux Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5;
Оборудование расположено по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский
пр., 16
2. Перечень и этапы выполнения работ:
2.1. Необходимо организовать осуществление поддержки на все элементы
межсетевого экрана Заказчика в срок не позднее 1 недели с момента заключения
государственного контракта;
2.2. Необходимо организовать замену неисправного модуля UTM-1 (1050,
Check Point SecurePlatform NGX (R65) with Messaging Security Build 040 Linux
Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5), в срок не позднее 6 недель с момента начала
осуществления поддержки согласно п.2.1 настоящего Приложения;
2.3. Необходимо осуществить установку и настройку модуля UTM-1 (1050,
Check Point SecurePlatform NGX (R65) with Messaging Security Build 040 Linux
Smart-Center 2.4.21-21cp NGX R6.5) в течении 2 недель после замены
и не позднее 9 недель с момента заключения государственного контракта.
Основные этапы установки и настройки UTM-1:
1. Документирование текущего состояния системы, описание правил
и сервисов. Построение в MS Visio графической схемы узлов, подлежащих
настройке и восстановлению.
2. Документирование текущей маршрутизации всех объектов, подлежащих
настройке и восстановлению.
3. Вывод из эксплуатации неисправного модуля UTM-1 Smart-Center,
выполнение процедур экспорта настроек и объектов.
4. Импорт настроек на предоставленную Заказчиком виртуальную машину,
проверка работоспособности файла с настройками.
5. При успешной миграции проведение импорта настроек Заказчика на новое
устройство UTM.
6. В случае невозможности импорта файла с настройками, воссоздание
на новом устройстве всех правил в соответствии с документаций, подготовленной
в пп.1 и 2.
7. Восстановление связи с подчиненными модулями UTM-1 1.2-1.4 после
восстановления конфигурации (восстановление secure internal communication - SIC).
8. Проверка состава политик на каждом из подчиненных модулей 1.2-1.4.
9. Установка политик на все подчиненные модули.
10. Проверка общей работоспособности системы