Договор №

Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
Договор №
г. Королев
« »
2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса Викторовича,
действующего на основании Устава, и ______________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице ________________________________________________________,
действующего на основании ________, именуемые далее по тексту Стороны, в
соответствии с протоколом закупочной комиссии №__ от _________, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства к поэтапному
выполнению работ по демонтажу существующего крана рег.№97 ( далее - Объект),
разработку технической документации по ремонту и усилению кранового пути по
металлическим балкам, ремонту подкранового пути, изготовление и монтаж проходной
галереи ( далее - Работа), с осуществлением поставки и монтажа мостового опорного
крана г/п 3,2т. (далее- Оборудование), в соответствии с Техническим заданием ( далее -ТЗ
Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы в соответствии с
условиями договора.
Работы по настоящему договору выполняются на территории Заказчика в термическом
участке цеха №6, корп.15 по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Ильича д.7.
1.3. Настоящий договор определяет объем и условия выполнения Подрядчиком
обязательств, а также обязанности Заказчика по оплате выполненных обязательств
Подрядчиком.
1.4.Сроки поставки оборудования и выполнения работ, а также стоимость оборудования и
стоимость выполняемых работ определены в Календарном плане (Приложение № 2
являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) и смете (Приложение №3).
1.5. Срок выполнения Работ и поставки Оборудования составляет 90 рабочих дней в
условиях действующего производства.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1.Приступить к выполнению обязательств по договору на следующий рабочий день
после подписания Договора.
2.1.2. Принять Объект и осуществить Работы по демонтажу устаревшего Оборудования и
его утилизации, произвести монтаж нового Оборудования взамен демонтированного
своими силами и средствами в полном объеме, в установленные договором сроки и с
надлежащим качеством.
2.1.3. Обеспечить проведение Работ по качественному ремонтному обслуживанию
кранового пути, а также изготовить и монтировать проходную галерею для обслуживания
светильников на главной балке крана.
Выполнить все Работы по договору в соответствии с требованиями ПБ 10-382-00
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин» и РД
50.48.0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных
крановых путей».
2.1.4.Доставить Оборудование на Объект своими силами и за свой счет.
2.15. Соблюдать режим, установленный на предприятии Заказчика, неукоснительно
соблюдать меры по пожарной безопасности, и технике безопасности.
2.1.6. Предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который
будет задействован в Работах , с указанием данных каждого работника.
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
2.1.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим убытки
в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Подрядчиком на основании
претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих понесенные
Заказчиком убытки.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Подрядчику Объект, подлежащий демонтажу.
2.1.2. В рамках настоящего договора, оплатить стоимость всех Работ, по отдельным
счетам, выставленным Подрядчиком в соответствии с Актом сдачи- приемки
выполненных Работ.
2.1.3. Обеспечить возможность прохода специалистов Подрядчика к месту выполнения
работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика.
2.1.4.Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ по договору определяется Сметой (Приложение №3 являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора) составляет: _______________в т.ч. НДС
18%_____________________.
3.2. Работы, выполненные по настоящему Договору, оплачивается Заказчиком, в
следующем порядке:
- предоплата в размере 100% от стоимости нового Оборудования и материалов в течение
15 банковских дней с момента подписания договора;
- аванс в размере 50% от стоимости Работ после получения уведомления Заказчика о
готовности Объекта к монтажу нового Оборудования;
- окончательный расчет за выполненные Работы после подписания общего Акта сдачиприемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки КС-3 в течение 10 (десяти)
банковских дней, по счету Подрядчика,
3.3.Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3.4.Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств, с
расчетного счета Заказчика, в пользу Подрядчика.
3.5.В платежном документе в графе «назначение платежа» Заказчик указывает:
наименование оплачиваемых работ, номер договора, номер счета, с НДС 18%.
4. Порядок сдачи-приемки
4.1. Подрядчик направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по каждому
этапу, счет на оплату, с приложением к нему комплекта документации в соответствии с
ПБ 10-382-00 «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
машин» и РД 50.48.0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации
наземных крановых путей» и паспорт на новое Оборудование.
4.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней обязан подписать Акт сдачи-приемки
выполненных работ или дать мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков.
4.3. Все недостатки и дефекты Работы Подрядчик обязуется устранить собственными
силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
4.4. Датой фактической поставки Оборудования и технической документации считается
дата Акта приема-передачи Оборудования, подписанного Сторонами.
5. Ответственность сторон
5.1.В случае нарушения сроков окончательного расчета за выполненные Работы по
настоящему Договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в
размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
5.2.В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ и поставки Оборудования
по настоящему договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в
размере 0,1% от её стоимости, за каждый день просрочки. Неустойка подлежит
взысканию, как в период просрочки выполнения Работ и поставки Оборудования, так и
после выполнения просроченного обязательства.
5.3.В случае не использования или использования аванса Подрядчиком, на цели не
связанные с исполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите по ставке 13% годовых.
5.4.Заказчик не несет ни какой ответственности за несоблюдение техники безопасности
персоналом Подрядчика при производстве Работ и не возмещает Подрядчику затраты,
связанные с трудовыми увечьями персонала Подрядчика.
5.5.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если это
вызвано следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под форсмажором стороны понимают находящиеся вне контроля явления, которые препятствуют
выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а
именно: природные явления, военные действия, и другие, не зависящие от воли сторон
обстоятельства, препятствующие выполнению ими своих обязательств. Стороны
освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору, если одна из
сторон немедленно уведомит другую сторону о наступлении форс-мажорных
обстоятельств. Стороны согласились, что при наступлении форс-мажорных обстоятельств
они приложат максимум усилий для устранения их последствий. Достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы, является
свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой или иным компетентным
органом.
6.Гарантийные обязательства
6.1. Подрядчик гарантирует:
 выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные
условиями настоящего договора и предусмотренные ТЗ.
 качество выполненных Работ и монтированного Оборудования
соответствуют требованиям
ПБ 10-382-00 «Правила устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных машин» и РД 50.48.0075.03.05
«Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных
крановых путей».
 своевременное устранение всех дефектов и недостатков, выявленных при
приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации.
Комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для выполнения
Работ, и монтажу Оборудования соответствует государственным стандартам, техническим
условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие
документы, удостоверяющие их качество.
6.2.Гарантийные обязательства на Оборудование и Работы составляют 12 месяцев с
момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ
Если в период Гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты и недостатки, то
Гарантийный срок продлевается на период их устранения .Устранение недостатков и
дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет и в сроки согласованные Сторонами.
6.3.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Подрядчика и Заказчика.
7. Конфиденциальность
7.1. Каждая из сторон согласилась считать текст настоящего договора, а также весь объем
информации, переданной и передаваемой сторонами друг другу при заключении
настоящего договора и в ходе исполнения обязательств, возникающих из
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
настоящего договора, и в ходе исполнения обязательств, возникающих из настоящего
договора, конфиденциальной информацией (а в пределах, допускаемых действующим
законодательством, – коммерческой тайной) другой стороны.
7.2.Каждая из сторон принимает на себя обязательство никакими способами не
разглашать (делать доступной любым третьим лицам) конфиденциальную информацию
другой стороны, кроме случаев наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в
силу прямого указания закона, либо случаев, когда другая сторона в письменной форме
даст согласие на предоставление конфиденциальной информации третьим лицам.
Настоящее обязательство исполняется сторонами в пределах срока действия настоящего
Договора и в течение 3-х лет после прекращения действия договора.
7.3. Каждая из сторон обязуется возместить другой стороне в полном объеме все убытки,
причиненные последней, разглашением ее конфиденциальной информации в нарушение
п.7.1. настоящего договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
8.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения
Заказчика.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Приложения к настоящему договору:
- Техническое задание- Приложение №1;
-Календарный план-Приложение№2;
-Смета-Приложение№3
9.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также
скреплены их печатями.
9.4. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические реквизиты и адреса сторон
Заказчик
Подрядчик
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича д. 7
ИНН5099000013; КПП 997850001
Р/с. 40502810000020105603
К/с. 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225»
Генеральный директор
Б.В. Обносов
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
Приложение №1 к договору №
от
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по приобретению, доставке и монтажу мостового опорного крана г/п
3,2т, демонтажу существующего крана рег.№97, разработку технической документации по
ремонту и усилению кранового пути по металлическим балкам, ремонт кранового пути
общей длиной 54 метра, изготовление и монтаж проходной галереи для обслуживания
светильников на главной балке крана.
1. Требования к выполняемым работам
1.1 Существующий мостовой кран рег.№97 г/п 3,2т L пролета 11,25м подлежит
демонтажу и утилизации.
1.2 Приобретается и монтируется мостовой опорный кран г/п 3,2т L пролета
11,25м; скорость перемещения крана 30 м/мин.
1.3. Кран комплектуется частотно-управляемым приводом.
1.4 Кран комплектуется электрической передвижной талью г/п 3,2т Н
подъема 12 м с двумя скоростями на исполнительные механизмы.
1.5 Электропитание крана выполняется через закрытые троллеи.
1.6 Управление краном комбинированное от пульта и по радиоканалу.
1.7 Кран оборудуется проходной галереей для обслуживания светильников по всей
длине главной балки крана.
1.8 Крановые пути по металлическим балкам общей длиной 54 м подлежат ремонту
в объеме капитального, элементы крепления кранового пути подлежит усилению по
согласованным техническим решениям.
1.9 Оборудование и качество выполняемых работ должны соответствовать
требованиям
ПБ
10-382-00
«Правила
устройства и
безопасной
эксплуатации
грузоподъемных машин» и РД 50.48.0075.03.05 «Рекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации наземных крановых путей».
1.10 Оборудование должно быть новым, год выпуска не позднее 2012 года.
1.11 Гарантийные обязательства на оборудование и работу не менее 12 месяцев.
2. Требования к оборудованию
2.1 Кран мостовой электрический однобалочный г/п 3,2т L пролета 11,25 м, главная
балка перфорированная с гасителем продольных колебаний, для условий эксплуатации до
+60оС производство ОАО «ВОМЗ».
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
2.2 Привод перемещения крана с мотор-редукторами производства фирмы NORD
(Германия).
2.3 Таль электрическая мод. СТ 516-Н12 YI -2/1 MEN 20/10 г/п 3,2т Н
подъема 12 м, с двумя скоростями на исполнительные механизмы, производства Болгария.
2.4 Радиоуправление производства ООО «Радук».
2.5 Закрытые троллеи типа КВHF 4/40 с токосъемниками VAHLE KSW 4/40-1HS
(производство Германия).
2.6 Частотный преобразователь на приводе перемещения крана мод. Е3-83ООН 380
В производства «Веспер-автоматика».
3. Условия поставки
3.1 Работы производятся на территории ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» по адресу: г. Королев М.О., ул. Ильича, д.7 в термическом участке цеха №6
корп.15.
3.2 Срок исполнения работ не должен превышать 90 дней (включая срок
изготовления и поставки оборудования) с момента выплаты аванса.
3.3 Работа выполняется в условиях действующего производства.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1 Стоимость всего объема работ не должна превышать 1915764,62 руб., включая
НДС с учетом расходов на доставку оборудования.
4.2 Оплата производится в 3 этапа:
- аванс в размере 100% от стоимости оборудования и материалов
- аванс в размере 50% от стоимости работ после получения уведомления о готовности
оборудования
- окончательный расчет после подписания двустороннего акта приемки.
5. Требования к исполнителям
5.1 Специалисты исполнителя должны иметь соответствующую форму допуска для
работы на режимных объектах.
5.2 Исполнитель должен иметь лицензию Ростехнадзора на право
выполнения работ по реконструкции, ремонту и монтажу крана и крановых путей с
применением сварки.
5.3 Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на осуществление работ связанных
с использованием сведений составляющих государственную тайну.
6. Требования к документации
6.1. На производство работ и оборудование исполнитель должен представить
паспорта на оборудование и комплект документации в соответствии с ПБ 10-382-00
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин» и РД
50.48.0075.03.05 «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных
крановых путей».
Заказчик
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича д. 7
ИНН5099000013; КПП 997850001
Р/с. 40502810000020105603
К/с. 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225»
Генеральный директор
___________Б.В. Обносов
Подрядчик
Заявка №223/44-7/1021/2911 от 19.11.2012г.
Приложение №2 к договору № от
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
п/п
Наименование этапов работ
Сроки выполнения
(начало/окончание)
Цена, руб. с НДС
1.
2.
3.
4.
Разработка технической документации
по ремонту и усилению кранового пути
по металлическим балкам
Демонтаж и утилизация
существующего крана рег.№97
Ремонт кранового пути общей длиной
54 метра, изготовление и монтаж
проходной галереи для обслуживания
светильников на главной балке крана
Доставка и монтаж мостового опорного
крана г/п 3,2т.
Заказчик
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича д. 7
ИНН5099000013; КПП 997850001
Р/с. 40502810000020105603
К/с. 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225»
Генеральный директор
___________Б.В. Обносов
Подрядчик