Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский
Извещение о проведении запроса котировок на
государственный университет
выполнение работ по монтажу и наладке
аэрокосмического приборостроения»
структурированной кабельной сети в здании
ГУАП по адресу: г. Санкт-Петербург,
Департамент экономики и финансов
ул. Варшавская, д.8, лит.А.
190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д.67, лит. А
Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018
E-mail: common@aanet.ru
ОКПО 02068462 ИНН 7812003110
___________________________
14.09.2012 № ____________________
Уважаемые господа!
Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок на выполнение работ по
монтажу и наладке структурированной кабельной сети в здании ГУАП по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Варшавская, д.8, лит.А, согласно Техническому заданию – Приложение №1 к настоящему Извещению.
1. Форма котировочной заявки: Приложение №2 к настоящему Извещению, котировочная заявка подается в
письменной оригинальной форме.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем
выполняемых работ, оказываемых услуг: Приложение №1 к настоящему Извещению.
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.8, лит А.
4. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30 (тридцать) рабочих дней с момента
заключения договора и предоставления заказчиком фронта работ.
5. Максимальная цена договора: 1 272 614 руб. 98 коп.
6. Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А ,
офис 13-21.
7. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных
заявок: с 14.09.2012 г. по 19.09.2012 г. до 14.00 часов.
8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Оплата производится
заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами актов приемки выполненных
работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленных
исполнителем надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур.
9. Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок: договор может быть заключен
не позднее трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
10. Проект договора: Приложение №3 к настоящему Извещению.
11. Телефон и электронная почта секретаря комиссии: 494-7017, ofpa@mail.ru.
Подпись Заказчика
Председатель комиссии по
размещению заказов
Ю.А.Антохина
М.П.
Приложения:
1. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).
2. Форма котировочной заявки.
3. Проект договора.
4. Локальная смета.
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На монтаж и наладку структурированной кабельной сети в здании ГУАП
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 8, лит. А.
РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Основание для
предоставления фронта работ
1.2
Сроки выполнения работ
1
2
4
5
6
7
8
9.1
10.1
10.2
11.1
11.2
11.3
12.1
13.1
14.1
15.1
19
План ремонтно-строительных работ на 2012 год
Утвержденный на Ученом совете протокол №УС-01 от
27.01.2011 года
С момента заключения договора в течении 30 рабочих
дней
1.3 СОСТАВ И ОБЪЕМ РАБОТ:
Структурированная кабельная сеть
Установка:Шкаф настенный SignaPro™
Industrial P5, 6U, 370x612x600 мм,
промышленный IP55 RECW-066P5
Монтаж: Универсальный вентилятор с
термоконтроллером, 2 элемента, серый RECRMFTU-2T-GY
Монтаж:Комплект заземления 19" для
оборудования в шкафах и стойках, серый
REC-ET2-M-GY
Монтаж:Блок силовых розеток
горизонтальный 19", 8 позиций 10A, серый
REC-S564-GY
Монтаж:Органайзер универсальный для
фиксации кабельных жгутов, серый RECCF-GY
Монтаж:Полка для оборудования консольная
19", 400 мм, серая REC-SV40B-GY
Монтаж:Блок поддержки кабеля при подводке
к коммутационной панели, серый ESRB2GY
Монтаж:Коммутационная панель 19" 2U
Cat.5e, 48 портов RJ45/110, T568A/B
Signamax™ 48458MD-C5E
Установка:Коммутационный шнур RJ45-RJ45
UTP Cat.6, 1 метр, серый C6-154GY-1MB
Монтаж:Коммутационный шнур 110-RJ45 UTP
Cat.5e, 3 метра, серый C5E-4P-458B-GY-3B
Установка:Настенная коробка для модуля
25x50 мм SM1-01-EW
Установка:Вставка 25x50 мм для 1 модуля
типа Keystone CM1-KU-EW
Монтаж:Розеточный модуль типа Keystone
Cat.5e, RJ45/110, белый KJ458-C5E-WH
Установка:Перфорированный короб, лоток
100х50 мм, длина - 2,5 м (цена за 1м) LPN100
Установка:Компактный односекционный
короб, сечение 16 х 25 мм
Установка:Короб пластиковый AESP, серии
Office, сечение 100x50 мм, длина 2 м (цена за
1м) RNCT1050-L
Установка:Труба гофрированная легкого типа
с зондом, D=32 mm (бухта 25м)
Затягивание: Кабель на основе витой пары
Cat.5e, UTP, 4 пары, серый BC5E-4-CL-GY
3 шт.
3 шт.
3 шт.
3 шт.
6 шт.
3 шт.
6 шт.
3 шт.
82 шт.
82 шт.
82 шт.
82 шт.
82 шт.
500 м
500 м
80 м
500 м
4700 м
20
21
Затягивание: Кабель на основе витой пары
Cat.6, FTP, 4 пары, Signamax™, на катушке,
500 м BC6-4SH-CL-500
Сдача объекта: Контрольные и
приемосдаточные испытания
500 м
Перечень
Акты на скрытые работы, акты о передаче помещений в
документации,
эксплуатацию, акты о приеме установки в эксплуатацию, акты о
представляемой приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости
после
выполненных работ КС-3.
выполнения
работ
1.5
Порядок
Работы принимаются комиссией – распоряжение ректора №26 от
приемки
06.06.07 г.
выполненных
работ
РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1
Гигиенические
Гигиенические требования должны соответствовать санитарным
требования
правилам и нормам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03
2.2
Требования к
Электропитание приемной аппаратуры и блоков питания выполнить
электропитани
от сети электропитания ~220В, 50 Гц.
ю
2.3
Требования к
Предоставить паспорта на оборудование.
составу
Комплект эксплуатационно-технической документации должен
эксплуатационн соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в
о-технической
комплект отчетной документации.
документации
2.4
Требования к
Предусмотреть точку доступа к структурированной сети в каждой
составу
жилой комнате, а так же в административных помещениях согласно
технологическо утвержденным исполнительным схемам.
й части
Предусмотреть установку управляющего оборудования на 3-м этаже
за подвесным потолком.
2.5
Требования к
Гарантийный срок выполненных работ - 3 года со дня подписания
гарантийным
акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе
обязательствам эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более
пяти рабочих дней.
2.6
Требования к
Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам;
компаниям
Все используемые материалы должны иметь сертификаты
соответствия.
Требования о наличии сертификатов установлено с Постановлением
Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от
30.07.202 №64 «О номенклатуре продукции, соответствие которой
может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник
Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва,
ИПК издательство стандартов, 2002 год, официальное издание,
Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год.);
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЕТ
ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА»
1.4
3.1
3.2
Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом
на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001СПб),
или ресурсным методом на основе Государственных элементных
сметных норм (ГЭСН-2001 СПБ)
Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен
применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых
расценкой основных материалов применять в текущих ценах на
момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям
поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими
ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и
данными складского и производственного учёта.
3.3
3.4
3.5
Нормативным коэффициентом для накладных расходов применять в
соответствии с МДС 81-33.2004 г. «Методические указания по
определению величины накладных расходов в строительстве» в
составе прямых затрат для капитального ремонта жилых и
общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011 г.
№3757-КК/08.
Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г.
«Методические указания по определению величины сметной
прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от
21.02.2011г. №3757-КК/08.
Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие
затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять.
Приложение №2
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица), банковские реквизиты (ИНН/КПП) и телефон участника
размещения заказа:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2) наименование поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ,
оказываемых
услуг:___________________________________________________________________________
3) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей):
Таблица цен
Наименование
Количество Цена
Цена
Цена
Цена
Общая цена
Продукции
единицы продукции
доставки
других
продукции
(услуги)
продукц (услуги)
услуг
(услуги)
ии
(услуги)
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении
о проведения запроса котировок:
_______________________________________________________________
_______________________________
(должность)
_________________
(подпись, печать)
_________________
(ФИО)
РЕШЕНИЕ
Заказчика относительно данной котировочной заявки:
_________________________________________________________________________________
Подпись Заказчика:
_____________________________________
______________________________________
(должность)
Место для печати
______________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
“____” ______________ 2012 года
Приложение №3
ДОГОВОР
№
Санкт-Петербург
2012 г.
«
» _____________
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко Анатолия Аркадьевича,
действующего на основании Устава и решения комиссии по размещению заказов № ________ от
___.__________.2012 г., именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
в
лице
________________ (должность) _________________ _____ __________(ФИО), действующего на
основании ____________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и средствами в установленный договором срок
выполнить работы по монтажу и наладке структурированной кабельной сети по адресу: СанктПетербург, ул. Варшавская, дом 8, лит. А (далее – Работы), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и
оплатить выполненные работы согласно Разделу №3 настоящего договора.
1.2 Работы выполняются в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1).
2.Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами и составляют 30 (тридцать) рабочих дней с
момента заключения настоящего Договора и предоставления ЗАКАЗЧИКОМ фронта работ.
3. Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.
3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _______-___
(__________________________________________)руб.____ коп., в т.ч. НДС (_____) - ___________-___
(_____________________________________) руб. ___ коп, согласно Локальной смете (Приложение
№2).
3.2. Расчёт по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней
после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о
стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ
надлежащим образом оформленных счетов, счетов-фактур.
3.3. Авансирование не производится. Установленная стоимость Работ может быть снижена по
соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения
настоящего договора.
4.Обязанности сторон
4.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
4.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения
инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на
территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки
подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет
приемку выполненных работ.
4.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать
акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и
сроков их устранения.
4.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством
выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией,
действующими СНиП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности и охране окружающей среды.
4.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение
мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части,
его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.
4.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами,
которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга
стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют
гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.
4.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей
вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.
4.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым
инструментом, средствами малой механизации.
4.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование,
строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.
4.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания
ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ по
форме КС-2.
5.2. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в
соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме
КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а
также сроков и порядка их устранения.
5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего
договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт
устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет его ИСПОЛНИТЕЛЮ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить
выявленные недостатки за свой счет.
5.4. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата
работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки или акта
устранения недостатков.
6. Гарантии и санкции
6.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства
Российской Федерации.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания
сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по устранению возникающих
неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с
момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период
устранения недостатков.
6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований,
указанных в приложениях к нему, ЗАКАЗЧИК выставляет претензионный акт к выполняемым
Работам, по которому ИСПОЛНИТЕЛЬ в установленные указанным актом сроки обязан устранить все
недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2
(двух) календарных дней ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ мотивировочный отзыв на
претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения
вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности
выполнения работ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости
настоящего договора.
6.5. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы
настоящего Договора за каждый день просрочки.
6.6. В случае не устранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного
срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА
выплачивает пени в размере 1% от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки
исполнения.
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение
произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том
числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным
законом.
6.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора, СТОРОНА,
подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с
момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться
на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.
7. Срок действия договора
7.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора и действует до
полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.
8. Изменение и расторжение
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но
не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении
настоящего Договора.
8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН.
Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении) условий настоящего Договора
имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны
СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.
9. Прочие условия
9.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.
9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему
договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на
рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить
об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные
изменения вступят в силу.
9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у
каждой СТОРОНЫ.
9.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - Техническое задание;
Приложение №2 – Локальная смета.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты
Заказчик:
Исполнитель:
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)
Адрес: 190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67, лит. А.
ИНН 7812003110 КПП 783801001
Банк Получателя: Санкт-Петербургский
филиал ОАО «РосДорБанк»
р/сч 40503810900094000001
к/сч 30101810900000000729
БИК 044030729
Ректор ГУАП
_________________________ А.А Оводенко
_________________________ /_________/
М.П.
М.П.
Приложение №4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на монтаж и наладку структурированной кабельной сети в здании ГУАП
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Варшавская, дом 8, лит.А
Основание :Техническое задание
Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены Июня 2012 г.
Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Нор
мат
ивн
ая
тру
дое
мко
сть -
1 862,17 чел-ч
Наименование работ и затрат
Количество
Стоимость на
единицу, руб
1
2
1
ТЕРм10-04-06205
3
Шкаф настенный
1.1
Ком.предл
Шкаф настенный SignaPro™ Industrial P5, 6U,
370x612x600 мм, промышленный IP55
RECW-066P5
2
ТЕРм10-04-06501
Оборудование консольного (шкафного типа)
3
шт
Экспл.
машин
Основной
зарплаты
В т.ч.
зарплаты
5
6
Универсальный вентилятор с
3
608,7
127,91
449,61
24,52
1 826,1
Основной
зарплаты
8
1 348,83
Затраты труда
рабочих, чел.-ч. не
занят. обсл. машин
Экспл.
машин
обслуживающ.
машины
В т.ч.
зарплаты
На един.
Всего
9
10
11
383,73
38,2
114,6
73,56
1,91
5,73
98,46
9,81
29,43
18,87
0,49
1,47
29 857,11
155,22
32,82
108,89
6,29
5 850,38
Всего
7
9 952,37
3
шт.
(0)
Ком.предл
3
шт.
(0)
2.1
4
Общая стоимость, руб.
Всего
ед. изм.
1 272 614 руб. 98 коп.
1 862,17 чел-ч
465,66
17 551,14
326,67
3
ТЕРм11-02-00101
(0)
4
Ком.предл
термоконтроллером, 2 элемента, серый
REC-RMFTU-2T-GY
Мелкое навесное оборудование на резьбовых
соединениях массой до кг, до: 1,5
шт
V=3+3+6+3+6;
шт.
Комплект заземления 19" для оборудования в
шкафах и стойках, серый REC-ET2-M-GY
21
3
18,07
0
12,48
0
379,47
2 724,97
8 174,91
2 555,34
7 666,02
390,03
2 340,18
605,21
1 815,63
322,77
1 936,62
262,08
0
1,03
21,63
0
0
0
98,46
9,81
29,43
18,87
0,49
1,47
0
0,22
36,08
0
0
0
шт
5
Ком.предл
Блок силовых розеток горизонтальный 19", 8
позиций 10A, серый REC-S564-GY
3
шт
6
Ком.предл
Органайзер универсальный для фиксации
кабельных жгутов, серый
REC-CF-GY
7
Ком.предл
Полка для оборудования консольная 19", 400
мм, серая REC-SV40B-GY
6
шт
3
шт
8
Ком.предл
9
ТЕРм10-04-06501
Блок поддержки кабеля при подводке к
коммутационной панели, серый
ESRB2-GY
6
шт
Оборудование консольного (шкафного типа)
шт.
(0)
9.1
Ком.предл
10
ТЕРм11-04-02801
(0)
Ком.предл
10.1
3
Коммутационная панель 19" 2U Cat.5e, 48
портов RJ45/110, T568A/B Signamax™
48458MD-C5E
3
шт
Включение в аппаратуру разъемов, количество
контактов в разъеме, шт., до: 14
V=82+82;
Коммутационный шнур RJ45-RJ45 UTP Cat.6,
1 метр, серый C6-154GY-1MB
32,82
108,89
6,29
4 303,83
164
разъем
82
155,22
465,66
12 911,49
2,53
0
2,53
0
414,92
75,09
6 157,38
75,09
6 157,38
шт
Ком.предл
10.2
Коммутационный шнур 110-RJ45 UTP Cat.5e,
3 метра, серый C5E-4P-458B-GY-3B
82
326,67
414,92
шт
11
ТЕРм10-08-01901
Коробка ответвительная на стене
шт.
(0)
Ком.предл
11.1
82
Настенная коробка для модуля 25x50 мм SM101-EW
82
6,29
0
5,97
0
515,78
38,11
3 125,02
13,45
1 102,9
80,69
6 616,58
489,54
0
0,5
41
0
0
0
3 138,4
37,6
188
1 064,75
14,06
70,3
72,4
15,99
79,95
17,25
0,28
1,4
22,74
26,46
21,17
4,5
0,47
0,38
3 883,35
34,4
172
шт
Ком.предл
11.2
Вставка 25x50 мм для 1 модуля типа Keystone
CM1-KU-EW
82
шт
Ком.предл
11.3
Розеточный модуль типа Keystone Cat.5e,
RJ45/110, белый KJ458-C5E-WH
82
шт
12
ТЕРм08-02-39605
Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
100 м
(0)
Ком.предл
12.1
5
Перфорированный короб, лоток 100х50 мм,
длина - 2,5 м (цена за 1м) L-PN100
500
1 309,85
627,68
441,05
212,95
215,19
6 549,25
2 205,25
107 595
м
13
ТЕРм08-02-39620
Короба пластмассовые шириной до 40мм
100 м
(0)
Ком.предл
13.1
5
Компактный односекционный короб, сечение
16 х 25 мм
500
294,78
14,48
188,2
3,45
73,21
1 473,9
941
36 605
м
14
ТЕРм08-02-39622
Короба пластмассовые шириной до 120мм
100 м
(0)
Ком.предл
14.1
15
ТЕРм08-02-40902
0,8
Короб пластиковый AESP, серии Office,
сечение 100x50 мм, длина 2 м (цена за 1м)
RNCT1050-L
Трубы винипластовые по установленным
конструкциям. Труба с креплением скобами,
диаметр, мм, до: 50
80
524,06
28,43
311,43
5,63
376,58
419,25
249,14
30 126,4
м
5
1 420,75
776,67
7 103,75
2 037,35
100 м
(0)
Ком.предл
15.1
Труба гофрированная легкого типа с зондом,
D=32 mm (бухта 25м)
407,47
500
370,12
16
1 850,6
24,16
120,8
10,8
5,61
28,05
1,4
0,02
0,1
52,68
2,29
56,11
6,86
0,02
0,49
12 023,1
15,3
344,25
2 381,18
7,17
161,33
4 744,8
289
289
758,4
48
48
8 000
м
16
ТЕРм08-02-41201
Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические рукава. Провод первый
одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
100 м
(0)
17
ТЕРм08-02-41209
Провод каждый последующий одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное сечение, мм2, до: 6
ТЕРм08-02-40201
Кабель по установленным конструкциям и
лоткам (в коробах) в помещениях с
нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
Ком.предл
22,5
100 м
(0)
19
24,5
100 м
(0)
18
5
Кабель на основе витой пары Cat.5e, UTP, 4
пары, серый BC5E-4-CL-GY
4 700
382,95
2,16
64,52
0,28
336,1
2,15
26,34
0,28
962,14
534,36
181,23
105,83
1 914,75
322,6
8 234,45
645,33
21 648,15
15,69
73 743
39
19 500
4 077,68
м
Ком.предл
20
Кабель на основе витой пары Cat.6, FTP, 4
пары, Signamax™, на катушке, 500 м BC64SH-CL-500
500
м
21
ТЕРм10-06-06817
Сдача объекта: Контрольные и
приемосдаточные испытания
1
объект
(0)
ИТОГО:
9 311
4 744,8
4 566,2
758,4
9 311
60 722,09
4 566,2
18 213,26
Наименование и значение множителей
1.2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети (1, 2, 9, 10)
Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
24 528,92
6 196,24
Значение
2417,09*12,41
580,65*9,187
174,6*3,633
1 450,7
411,47
Прямые
12,41
9,187
3,633
29 996,09
5 334,43
634,32
Итого
Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1, 2, 9, 10)
Накладные расходы
(2417,09+111,3)*12,41*0,92*0,85
Сметная прибыль
(2417,09+111,3)*12,41*0,65*0,8
Итого
1.2.41. Монтаж оборудования, в целом (3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20)
Зарплата
751,62*12,41
Машины и механизмы
0*9,502
Материалы
143,63*5,955
Итого
Монтаж оборудования (3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 19, 20)
Накладные расходы
(751,62+0)*12,41*0,8*0,85
Сметная прибыль
(751,62+0)*12,41*0,6*0,8
Итого
1.2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Зарплата
10478,35*12,41
Машины и механизмы
19203,47*9,187
Материалы
17661,69*3,606
Итого
Электромонтажные работы на других объектах (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Накладные расходы
(10478,35+5326,54)*12,41*0,95*0,85
Сметная прибыль
(10478,35+5326,54)*12,41*0,65*0,8
Итого
1.2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети (21)
Зарплата
4566,2*12,41
Машины и механизмы
4744,8*9,187
Материалы
0*3,633
Итого
Монтаж оборудования (21)
Накладные расходы
(4566,2+758,4)*12,41*0,8*0,85
Сметная прибыль
(4566,2+758,4)*12,41*0,6*0,8
Итого
Итого
Договорной понижающий коэффициент
905677,23*0,770148
35 964,84
0,78
0,52
24 474,31
16 316,21
76 755,36
12,41
9,502
5,955
9 327,6
0
855,32
10 182,92
0,68
0,48
6 342,77
4 477,25
21 002,94
12,41
9,187
3,606
130 036,32
176 422,28
63 688,05
370 146,65
0,81
0,52
158 872,33
101 992,12
631 011,1
12,41
9,187
3,633
56 666,54
43 590,48
0
100 257,02
0,68
0,48
44 933,23
31 717,58
176 907,83
0,770148
905 677,23
697 505,51
Итого
Итого по неучтенным материалам
Итого
НДС
Итого
1078487,27*0,18
18%
697 505,51
380 981,76
1 078 487,27
194 127,71
1 272 614,98