ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГУП «Завод МПБО-2»
________________ Л.Г.Шимарек
« » марта 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТА ( ГЛОНАСС/GPS)
ДЛЯ НУЖД СПб ГУП «ЗАВОД МПБО-2»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПРОЕКТ ДОГОВОРА
2
Техническое задание
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет запроса котировок, начальная (максимальная) цена
договора
1. Предметом настоящего запроса котировок является право
заключения договора на установку и сопровождение системы мониторинга
автотранспорта (ГЛОНАСС/GPS) (далее – Услуга).
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 897 000
(Восемьсот
девяносто семь тысяч ) рублей 00 копеек в т.ч. НДС.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности продукции (ОКДП), соответствующий предмету настоящего
запроса котировок: 7244030-Автоматизированные системы управления
подвижными объектами., код ОКВЭД 64.20-Деятельность в области
электросвязи.
2. Цели и правовое основание для оказания услуг
1. Целями данной закупки является заключение договора на установку
и сопровождение системы мониторинга автотранспорта (ГЛОНАСС/GPS)
2. Основанием для оказания услуг является: Устав СПб ГУП «Завод
МПБО-2», Положение о закупке СПб ГУП «Завод МПБО-2».
3. Источник финансирования договора
1. Источник финансирования: собственные средства предприятия.
4. Форма, сроки и порядок оплаты
1. Оплата, производится Заказчиком в рублях, путем перечисления
денежных средств платежным поручением на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, предоставленного Исполнителем.
2. Сроки и порядок оплаты осуществляется Заказчиком в
соответствии с условиями договора.
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.
1. Местом оказания услуг является:
3
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Янино-1.
2. Условия и сроки оказания услуг:
С 01 апреля по 31 мая 2015 года
6. Порядок формирования цены договора
1. Договор заключается с участником, предложившим наименьшую
цену.
2. Цена договора включает все расходы Исполнителя, понесенные в
связи с исполнением договора, в том числе уплачиваемые Исполнителем
налоги, сборы, таможенные и иные платежи.
3.
Если в процедуре закупки участвует участник, работающий по
упрощенной системе налогообложения, цены всех
участников
сравниваются без учета НДС.
7. Место предоставления котировочных заявок
Котировочные заявки (Приложение № 2) подаются участниками в
запечатанных конвертах и должны быть доставлены участниками по адресу:
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых отходов», 188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Янино-1, тел. 426-85-70, каб. 3.3,3.6 с
предъявлением паспорта ответственного лица, подающего котировочную
заявку.
Ответственное лицо: Новикова Елена Александровна
График приема котировочных заявок:
Понедельник-Четверг: с 9:00 до 17:00ч.
Пятница: с 9:00 до 16: 00ч.
По всем техническим вопросам обращаться:
Начальник транспортного цеха Васин Владимир Владимирович,
тел.426-85-70
2. Котировочные заявки могут подаваться со дня, следующего за днем
размещения на официальном сайте извещения о запросе котировок.
3.Последний день приема котировочных заявок-предшествующий
рабочий день до даты подведения итогов запроса котировок, указанной
ниже.
4. Подведение итогов запроса котировок произойдет по адресу: СанктПетербургское государственное унитарное предприятие «Завод по
механизированной переработке бытовых отходов», 188689, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Янино-1, в 10 ч. 00 мин. « » марта 2015
года.
8. Требования к участникам размещения заказа.
Для участия в процедуре закупки участник должен соответствовать
следующим требованиям:
4
1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об
участнике размещения заказа;
2)Требованию о не проведении ликвидации участника закупкиюридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о
признании участника закупки-юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3)Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях на день подачи заявки;
4)Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за 2013 год и за последний
отчетный период предшествующий дате начала запроса котировок;
5)Наличие квалифицированного и обученного персонала (подтверждается
сертификатами производителя системы мониторинга/топливных систем).
6)Опыт работы с системой не менее 2 года.
7)Опыт работы с государственными унитарными предприятиями.
8)Наличие мобильных технических бригад.
9)Наличие сертификатов соответствия оборудования.
10)Наличие сертификатов соответствия услуг (работ).
11)Наличие топливной станции (для калибровки топливных датчиков).
12)Наличие офиса/представительства на территории Санкт-Петербурга.
9.Срок подписания договора победителем запроса котировок
Переданный Исполнителю договор должен быть подписан и передан
Заказчику в срок не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения.
Раздел 3. Требования к сроку предоставления гарантии качества услуг
1.
Гарантийный срок в соответствии с ТЗ.
Раздел 4. Перечень приложений к ТЗ, являющихся его неотъемлемой
частью
1.
2.
3.
Приложение № 1 – Форма котировочной заявки;
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – Проект договора.
Приложение №1
К техническому заданию на право заключения договора
договора на установку и сопровождение системы мониторинга
автотранспорта (ГЛОНАСС/GPS)
Форма котировочной заявки
На фирменном бланке предприятия
Исх. № _____ от _____________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Наименование участника ___________________________________________
исходя из требований к закупаемой продукции (оказываемых услуг,
выполняемых работ) дает согласие на участие в процедуре запроса котировок
на _____________________________________________________________
1. Место нахождения юридического лица (фактическое, юридическое)
Контактный телефон/факс-обязательно
ИНН
КПП
ОГРН
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ОКПО
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ,
место оказания услуг
4. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
5. Участник размещения заказа согласен исполнить условия договора.
6.Участник
относится
к
предпринимательства (да или нет)
субъектам
среднего
и
малого
6
7. Цена товара, работ, услуг (с указанием сведений о включенных в нее
расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей)
8. Подписывая настоящую котировочную заявку, участник дает
согласие на обработку персональных данных согласно закону РФ № 152-ФЗ
от 27.07.2006г. «О персональных данных»
Настоящим подтверждаем (ю):
-соответствие участника проведения процедуры закупки требованиям,
устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
являющихся предметом Договора.
-непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
процедуры
закупки
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи котировочной заявки;
-отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника осуществления закупок по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
осуществления
процедуры
закупки
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения котировочной заявки не
принято;
-отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
В случае признания нас победителем в проведении запроса котировок
обязуемся обеспечить подписание договора в 5 (пяти)-дневный срок.
Всего: ______________
в том числе НДС.
Подписывает
(___________________________) руб.,
(прописью)
руководитель
участника
–
юридического
лица
7
(индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель
участника, действующий на основании доверенности либо устава).
Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется
печатью в случае ее наличия.
Место для печати предприятия
Согласно ст. 21 п. 6 Положения о закупках СПб ГУП «Завод МПБО-2» к
котировочной заявке прилагаются копии документов, которые должны быть
прошнурованы, заверены печатью и подписью руководителя (с указанием
должности), обязательно с указанием количества листов:
- Свидетельство о присвоении ИНН
- Свидетельство о присвоении ОГРН
- Копия Устава (с указанием лица (органа) действующего от имени
организации)
- Копия ЕГРЮЛ полученная не менее чем за 2 месяца до даты подачи
котировочной заявки
-Бухгалтерский баланс за 2013 год и последний отчетный период 2014 года с
отметкой налоговой инспекции.
-Копии документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям
к участникам запроса котировок в соответствии с п.4 Приложения№2 к
Техническому заданию.
8
Приложение №2
К техническому заданию на право заключения договора
договора на установку и сопровождение системы мониторинга
автотранспорта (ГЛОНАСС/GPS)
1. Общие сведения:
Заказчик: СПб ГУП МПБО-2.
Заказчик оставляет за собой право выезжать с проверкой по адресу
фактического местонахождения участника, заранее уведомив его об этом.
2. Объем работ
.2.1.Произвести установку блоков мониторинга (VOYAGER 2N ГЛОНАСС
«ПРОФИ») с подключением датчиков контроля топлива (ДУТ 485-RS) на
автотранспорт Заказчика согласно списка. (Приложение №2).
2.2.Обеспечить работоспособность системы мониторинга в течение действия
договора.
2.3.Сохранение данных в течение всего срока действия договора.
2.4.Обеспечить передачу данных в Комитет по транспорту г. СанктПетербурга (по требованию), в Комитет по благоустройству г. СанктПетербурга.
2.5.Предоставить доступ к данным системы мониторинга с использованием
Web – интерфейса.
2.6. Обучение/консультации сотрудников заказчика.
3. Требования к услугам:
3.1.Предоставление 24 часового доступа к данным системы мониторинга.
3.2.Обеспечение 24 часовой работоспособности системы мониторинга.
3.3.Предоставление sim-карт для установки в модули мониторинга на время
действие договора.
3.4.Возможность интеграции данных системы мониторинга в 1СПредприятие.
3.5.Обеспечение передачи данных в комитет по транспорту г. СанктПетербурга (по требованию).
3.6.Ремонт/замена блоков мониторинга (топливных датчиков) в течение 24
часов после обращения Заказчика.
3.7.Консультирование/обучение сотрудников Заказчика по работе системы в
течение рабочего времени Заказчика (7 дней в неделю с 8-00 до 20-00
включая выходные и праздничные дни).
9
4. Требования к Подрядчику:
4.1.Наличие квалифицированного и обученного персонала (подтверждается
сертификатами производителя системы мониторинга/топливных систем).
4.2.Опыт работы с системой не менее 2 года.
4.3.Опыт работы с государственными унитарными предприятиями.
4.4.Наличие мобильных технических бригад.
4.5.Наличие сертификатов соответствия оборудования.
4.6.Наличие сертификатов соответствия услуг (работ).
4.7.Наличие топливной станции (для калибровки топливных датчиков).
4.8.Наличие офиса/представительства на территории Санкт-Петербурга.
4.9.Предоставление персонального менеджера.
5. Место и условия проведения обслуживания:
5.1.СПб ГУП «Завод МПБО-2» д.Янино
5.2. Время проведения облуживания:
Утро с 8-00 до 11-00
Вечер с 18-00 до 20-00
Либо по согласованию с Заказчиком
6. Срок монтажа и обслуживания:
6.1.Монтаж осуществляется с “01” апреля 2015 года по “31” мая 2015 года.
Обслуживание осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента
получения заявки от Заказчика по мере возникновения потребностей у
Заказчика. Подрядчик должен обеспечить прием заявок и выполнение заявок
в выходные, и праздничные дни. Заявки могут быть направлены Заказчиком с
использованием средств факсимильной связи и электронной почты по
согласованным сторонами реквизитами. Подрядчик должен предоставить
квалифицированного персонального менеджера для работы со всеми
подразделениями Заказчика.
7.Список автотранспортных средств
№
Марка - модель
1
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3346
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3346
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3336
MERCEDES-BENZ
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ
2
3
4
5
№ ШАССИ
Гос. №
WDB9301631L718780
В 461 ТС/47
Год
выпуска
2013
WDB9301631L718779
В 462 ТС/47
2013
1
2013
1
2013
1
2013
1
WDB9301621L807024
Кол. баков
1
В 207 УТ/47
WDB9302011L799244
WDB9302011L804455
В 208 УТ/47
В 205 УТ/47
10
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522
MERCEDES-BENZ
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3336
Мерседес MA4 L
МАН ТГА МСК
МАН ТГА МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 6520
КамАЗ 6520
КАМАЗ 6511
КАМАЗ-6520
КАМАЗ-6520
Исузу W 71502
Исузу NQR 75P
WDB9505311L800176
В 259 УТ/47
2013
1
WDB9505311L801765
В 261 УТ/47
2013
1
WDB9720721L723731
В 262 УТ/47
2013
1
2013
1
2013
1
WDB9720721L723733
В 263 УТ/47
WDB9720721L723732
В 264 УТ/47
WDB9720721L723730
В 265 УТ/47
2013
1
WDB9505311L801764
В 266 УТ/47
2013
1
WDB9505311L802282
В 267 УТ/47
2013
1
WDB9505311L802283
В 268 УТ/47
2013
1
WDB9700751L802315
В 272 УТ/47
2013
1
WDB9700751L802314
В 273 УТ/47
2013
1
WDB9302011L819062
В 209 УТ/47
2013
1
WDB9301621L807025
В 206 УТ/47
2013
1
В 420 СМ/47
В 621 СВ
В 622 СВ
В 236 ТА
В 241 ТА
В 242 ТА
В 940 СХ
В 941 СХ
В 947 СХ
В 938 СХ
В 234 ОК
В 233 ОК
В 237 ОК
В 238 ОК
В 240 ОК
В 242 ОК
В 243 ОК
В 364 РМ
В 421 СК
В 473 РН
В 874 РЕ
В 672 ОХ
В 611 СВ
В 697 ТЕ
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2008
2007
2009
2008
2007
2010
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
WDB9323151L342917
WMAN46ZZX8P008317
WMAN46ZZ48P008183
XLEP8X40005282805
XLEP8X40005282277
XLEP8X40005282719
XLEP8X40005282761
XLEP8X40005282771
XLEP8X40005282236
XLEP8X40005282309
11
Приложение № 3
ДОГОВОР № __________
г. Санкт-Петербург
"__" ______________ 2015 г.
____________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и, СПб ГУП «Завод
МПБО-2»,именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника ФЭСГлавного бухгалтера Леонтьевой Светланы Витальевны, действующей на
основании доверенности №10 от 20 января 2015 года, с другой стороны, на
основании Решения Комиссии по закупкам СПб ГУП «Завод МПБО-2»,
протокол от ___________ № _____, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный срок
выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№1к настоящему Договору) по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Янино-1, территория завода МБПО-2, а Заказчик
обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ с 01 апреля по 31 мая 2015года .
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет
руб. коп. (
), в т.ч. НДС (18%) –
руб. коп. (
).
3.2. Оплата работ производится Заказчиком за счет собственных средств.
3.3. Стоимость работ является неизменной на весь период действия
Договора.
3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является
акт приема-передачи выполненных работ, счет, счет-фактура. Оплата
производится по выставленному Подрядчиком счету, на основании
подписанных обеими Сторонами Актов приема-передачи выполненных работ
в течение 30 рабочих дней с момента подписания Актов.
3.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях РФ
путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Датами
12
платежа
по
настоящему
Договору
считаются
даты
списания
соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований
технического задания и иных исходных данных, или иными недостатками не
подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных
недостатков.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ,
соблюдением сроков их выполнения.
4.1.2. По окончанию выполнения Подрядчиком работ организовать
приемку их результатов или предоставить мотивированный отказ.
4.1.3.Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с
условиями Договора.
4.1.4. В течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки
выполненных работ подписать акт или составить перечень замечаний и
доработок, которые Подрядчик устраняет за свой счет в установленный
Заказчиком срок.
4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от
условий Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ,
или обнаружением иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в
письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.6. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения работ по
настоящему Договору.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечив их
надлежащее качество в соответствии с условиями Договора, а также в
соответствии с правилами и нормами, установленными действующим
законодательством при проведении таких работ.
4.2.2. В течение срока действия Договора по первому требованию
Заказчика беспрепятственно предоставлять сведения о ходе выполнения
работ, а также обеспечивать проверку объема и качества выполненных работ
на месте их выполнения. По итогам проверки составляется акт проверки,
который является основанием для применения штрафных санкций,
предусмотренных Договором.
4.2.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания
Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненных работах или
отступления от условий Договора.
4.2.4.
Немедленно письменно предупреждать Заказчика при
обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств (форс-мажор),
13
которые создают невозможность завершения выполняемых работ в
установленный срок.
4.2.5. Проводить необходимые мероприятия по обеспечению
выполнения правил техники безопасности, охраны труда и соблюдения норм
природоохранного законодательства.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. В любое время знакомится с ходом выполнения работ, не
вмешиваясь во внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Отказаться в одностороннем порядке от
принятия работ
Подрядчика, при неоднократном нарушении сроков выполнения работ, а
также в случае если качество выполняемой работы не соответствует
действующим нормативным актам России, включая ГОСТ, СНиП и иных.
4.3.3. В любое время запрашивать Подрядчика об объемах
выполненных работ, прогнозируемых сроках завершения выполнения.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с условиями настоящего Договора.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании выполнения работ Подрядчик обязан передать
Заказчику работы в соответствии с техническим заданием (Приложение
№1).
5.2. При сдаче-приемке работ оформляется Акт сдачи-приемки
выполненных работ с участием уполномоченных лиц от Заказчика и
Подрядчика, который должен быть подписан Сторонами.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ,
Сторонами составляется акт с перечнем замечаний и сроками их устранений.
Подрядчик устраняет перечисленные недостатки своими силами и
средствами, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в срок,
установленный Заказчиком.
5.4. Работы считаются выполненными надлежащим образом с момента
подписания
Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчиком и
Подрядчиком.
5.5 После подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
материалы, используемые для организации и производства работ переходят в
собственность Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
14
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из
сторон своих обязательств по Договору виновная сторона несет
ответственность
в
соответствии
с
действующим
гражданским
законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик вправе
начислить Подрядчику пени в размере 1% от общей стоимости Договора за
каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик обязан
уплатить начисленные пени в течение 3-х рабочих дней с даты получения
требования от Заказчика
6.3. В случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения
обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, по
требованию Заказчика Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% от общей
стоимости Договора за каждый день просрочки.
6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от
выполнения обязательств по договору.
6.5. Заказчик имеет право на взыскание неустойки при окончательных
расчетах.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в
случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а
именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а
также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Стороны обязуются подтвердить наступление форс-мажорных
обстоятельств официальной информацией компетентных органов.
7.3.
Обязательство доказывания наступления форс-мажорных
обстоятельств лежит на стороне, не выполнившей свои договорные
обязательства.
8.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. В случае расторжения Договора, возмещение расходов,
понесенных Сторонами в пределах фактически оказанных услуг,
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
гражданского
законодательства и условиями настоящего Договора.
15
8.3. Настоящий Договор расторгается:
8.3.1. На основании письменного соглашения Сторон;
8.3.2. В одностороннем порядке со стороны Заказчика, в случае:
- неоднократного неисполнения своих обязательств со стороны
Подрядчика
- если отступления при выполнении работ от условий технического
задания не были устранены Подрядчиком в установленные Заказчиком
сроки, либо являются существенными и неустранимыми;
- без объяснения причин с уведомлением другой стороны не менее чем
за 20 дней до расторжения договора. Уведомление может быть отправлено
одним из следующих способов: почтой, телетайпом, телефонограммой,
электронной или иной связью позволяющей достоверно установить, что
документ исходил от Стороны по Договору. Действие Договора считается
прекращенным с момента получения Подрядчиком уведомления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. В случае изменения юридического или фактического адреса,
банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления этих событий.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и
обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия
противоположной Стороны.
10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Гарантийные обязательства на оборудование в соответствии с
гарантией изготовителя.
10.2. Гарантия на работы - 1год с даты
подписания Акта сдачиприемки.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по Договору.
16
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
12.1.К настоящему Договору прилагаются
неотъемлемой частью:
12.1.1. Техническое задание – Приложение№ 1.
и
являются
13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик
Заказчик
СПБ ГУП «Завод МПБО-2»
188689 Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Янино-1
ИНН 7806044006
КПП 470301001
р/с 40602810755410100879
в Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т. 611-18-20; ф. 611-18-21;
электронный адрес: zavod@mpbo2.ru
Начальник ФЭС-Гл. бухгалтер
С.В.Леонтьева
его
17
Приложение №1
к Договору № от
2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
7. Общие сведения:
Заказчик: СПб ГУП МПБО-2.
Заказчик оставляет за собой право выезжать с проверкой по адресу
фактического местонахождения участника, заранее уведомив его об этом.
8. Объем работ
2.1Произвести установку блоков мониторинга (VOYAGER 2N ГЛОНАСС
«ПРОФИ»)
с подключением датчиков контроля топлива (ДУТ 485-RS)
на автотранспорт Заказчика согласно списка.
2.2Обеспечить работоспособность системы мониторинга в течение действия
договора.
2.3Сохранение данных в течение всего срока действия договора.
2.4Обеспечить передачу данных в Комитет по транспорту г. СанктПетербурга (по требованию), в Комитет по благоустройству г. СанктПетербурга.
2.5Предоставить доступ к данным системы мониторинга с использованием
Web – интерфейса.
2.6Обучение/консультации сотрудников заказчика.
9. Требования к услугам:
9.1.Предоставление 24 часового доступа к данным системы мониторинга.
9.2.Обеспечение 24 часовой работоспособности системы мониторинга.
9.3.Предоставление sim-карт для установки в модули мониторинга на время
действие договора.
9.4.Возможность интеграции данных системы мониторинга в 1СПредприятие.
9.5.Обеспечение передачи данных в комитет по транспорту г. СанктПетербурга (по требованию).
9.6.Ремонт/замена блоков мониторинга (топливных датчиков) в течение 24
часов после обращения Заказчика.
9.7.Консультирование/обучение сотрудников Заказчика по работе системы в
течение рабочего времени Заказчика (7 дней в неделю с 8-00 до 20-00
включая выходные и праздничные дни).
10.Требования к Подрядчику:
10.1. Наличие
квалифицированного
(подтверждается
сертификатами
мониторинга/топливных систем).
и
обученного
производителя
персонала
системы
18
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
Опыт работы с системой не менее 2 года.
Опыт работы с государственными унитарными предприятиями.
Наличие мобильных технических бригад.
Наличие сертификатов соответствия оборудования.
Наличие сертификатов соответствия услуг (работ).
Наличие топливной станции (для калибровки топливных датчиков).
Наличие офиса/представительства на территории Санкт-Петербурга.
Предоставление персонального менеджера.
11.Место и условия проведения обслуживания:
6.1.СПб ГУП «Завод МПБО-2» д.Янино
6.2. Время проведения облуживания:
Утро с 8-00 до 11-00
Вечер с 18-00 до 20-00
Либо по согласованию с Заказчиком
12.Срок монтажа и обслуживания:
7.1Монтаж осуществляется с “01” апреля 2015 года по “31” мая 2015 года.
Обслуживание осуществляется не позднее 1 рабочего дня с момента
получения заявки от Заказчика по мере возникновения потребностей у
Заказчика. Подрядчик должен обеспечить прием заявок и выполнение
заявок в выходные, и праздничные дни. Заявки могут быть направлены
Заказчиком с использованием средств факсимильной связи и электронной
почты по согласованным сторонами реквизитами. Подрядчик должен
предоставить квалифицированного персонального менеджера для работы
со всеми подразделениями Заказчика.
Список автотранспортных средств
№
Марка - модель
1
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3346
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3346
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3336
MERCEDES-BENZ
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ ATEGO
2
3
4
5
6
7
8
№ ШАССИ
Гос. №
WDB9301631L718780
В 461 ТС/47
Год
выпуска
2013
WDB9301631L718779
В 462 ТС/47
2013
1
2013
1
WDB9301621L807024
Кол. баков
1
В 207 УТ/47
WDB9302011L799244
2013
1
WDB9302011L804455
В 208 УТ/47
В 205 УТ/47
2013
1
WDB9505311L800176
В 259 УТ/47
2013
1
WDB9505311L801765
В 261 УТ/47
2013
1
WDB9720721L723731
В 262 УТ/47
2013
1
19
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522K
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ AXOR
1824L
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522
MERCEDES-BENZ ATEGO
1522
MERCEDES-BENZ
ACTROS 2532L
MERCEDES-BENZ
ACTROS 3336
Мерседес MA4 L
МАН ТГА МСК
МАН ТГА МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
СКАНИЯ МСК
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 53215
КамАЗ 6520
КамАЗ 6520
КАМАЗ 6511
КАМАЗ-6520
КАМАЗ-6520
Исузу W 71502
Исузу NQR 75P
Подрядчик
WDB9720721L723733
2013
1
2013
1
В 263 УТ/47
WDB9720721L723732
В 264 УТ/47
WDB9720721L723730
В 265 УТ/47
2013
1
WDB9505311L801764
В 266 УТ/47
2013
1
WDB9505311L802282
В 267 УТ/47
2013
1
WDB9505311L802283
В 268 УТ/47
2013
1
WDB9700751L802315
В 272 УТ/47
2013
1
WDB9700751L802314
В 273 УТ/47
2013
1
WDB9302011L819062
В 209 УТ/47
2013
1
WDB9301621L807025
В 206 УТ/47
2013
1
В 420 СМ/47
В 621 СВ
В 622 СВ
В 236 ТА
В 241 ТА
В 242 ТА
В 940 СХ
В 941 СХ
В 947 СХ
В 938 СХ
В 234 ОК
В 233 ОК
В 237 ОК
В 238 ОК
В 240 ОК
В 242 ОК
В 243 ОК
В 364 РМ
В 421 СК
В 473 РН
В 874 РЕ
В 672 ОХ
В 611 СВ
В 697 ТЕ
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2008
2007
2009
2008
2007
2010
2011
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
WDB9323151L342917
WMAN46ZZX8P008317
WMAN46ZZ48P008183
XLEP8X40005282805
XLEP8X40005282277
XLEP8X40005282719
XLEP8X40005282761
XLEP8X40005282771
XLEP8X40005282236
XLEP8X40005282309
Заказчик
20
СПБ ГУП «Завод МПБО-2»
188689 Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Янино-1
ИНН 7806044006
КПП 470301001
р/с 40602810755410100879
в Северо-Западном банке
ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
т. 611-18-20; ф. 611-18-21;
электронный адрес: zavod@mpbo2.ru
Начальник ФЭС-Гл. бухгалтер
С.В.Леонтьева