ДОГОВОР № ______

ДОГОВОР № ______
на поставку сенсорной панели оператора HMI MT8100iE Weintek (ПРОЕКТ)
г. Великий Новгород
«___» ________ 2015 г.
ОАО «НПП «Старт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Никитина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и победитель _____________________________________________
№_____
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________ _____________ действующего на основании
________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола
подведения
итогов
___________________________________________№
_________________ от « ___ » ________ 2015 года, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с Техническим
заданием (Приложение №1) и настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный Товар, соответствующий требованиям Заказчика, в порядке и
сроки, определённые Техническим Заданием и Договором.
1.2. Наименование, количество, сроки поставки, гарантийные сроки, цена, условия
поставки, место поставки Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1),
которое является неотъемлемой частями настоящего Договора.
1.3. Товар, поставляемый по Договору, по своему качеству, назначению, целям
использования, техническим и функциональным характеристикам, требованиям к
маркировке, безопасности, упаковке, отгрузке, монтажу, объему гарантий на Товар,
комплектности и гарантийному сроку должен соответствовать требованиям Технического
Задания и условиям настоящего Договора.
1.4. На момент передачи Заказчику Товара Поставщик гарантирует, что Товар
принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременён правами третьих лиц, в
споре и под арестом не состоит, легально находится на территории РФ.
1.5. Вместе с Товаром Поставщик обязуется представить комплект разрешительной
документации на русском языке, подтверждённой Российским Сертификатом
соответствия.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставщик гарантирует качество, комплектность в соответствии с Техническим
заданием (Приложение № 1), и надёжную работу поставляемого Товара.
2.2. За 3 (три) календарных дня до начала поставки Поставщик направляет Заказчику
извещение о дате готовности Товара к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки
сообщает Заказчику данные: - наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его
номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры
груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
2.3. Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий,
и разрешений при осуществлении поставки оборудования. При поставке Товара
Поставщик предоставляет Заказчику следующий комплект документов на бумажных
носителях и на русском языке:
2.3.1. Технический паспорт на Товар и/или инструкцию пользователя Товаром;
2.3.2. Документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом
заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты (или декларации)
соответствия;
2.3.3. Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием
заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода.
2.3.4. Счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику.
2.3.5. Товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один
экземпляр для Поставщика).
2.3.6. Соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа (при необходимости).
2.4. Исходные данные должны быть изложены на русском языке, иметь в своем
составе надлежащую документацию, в качестве, обеспечивающем их однозначное
понимание.
2.5. Упаковка, маркировка, и транспортирование Товара производятся в
соответствии с условиями Технического Задания. Товар поставляется в специальной
упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара стандартам, ТУ,
обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен
обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во
время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного
хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки,
предъявляемые к данному виду Товара.
2.6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение гарантийного
срока с момента получения Товара Поставщиком, подписания им товарно-транспортной
накладной и акта сдачи-приемки Товара. Товар должен быть законсервирован,
маркирован и упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при
погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке транспортом, в соответствии с
требованиями Договора. Перед упаковкой все части поставляемого Товара должны быть
подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Товара от порчи во время
транспортировки и хранения. Технологическая смазка Товара не допускается.
2.7. Поставщик обязан на каждое место составить подробный упаковочный лист, в
котором указывается номер места, общее количество мест, перечень упакованных
предметов, их количество, тип (модель), вес брутто и нетто, № заключаемого Договора.
Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в ящик
вместе с Товаром, второй экземпляр крепится с наружной стороны тарного места.
2.8. Поставщик несет ответственность за соответствие сведений, указанных в
товарной накладной и фактически отгруженного товара, в соответствии с комплектом
поставки, за его качество в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
2.9. Поставщик обязан передать вместе с Товаром техническую документацию для
эксплуатации и ремонта. Вся техническая документация поставляется в объеме,
необходимом и достаточном для надлежащей эксплуатации, технического обслуживания
и ремонта в процессе всего срока эксплуатации Товара.
2.10. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие
некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению.
Поставщик должен обеспечить при перевозке, поставки и разгрузке Товара сохранность
заводской упаковки Товара и пломб. В случае распаковки в целях таможенного досмотра
Поставщиком должен быть представлен соответствующий Акт, либо иной документ
таможенного органа, фиксирующий факт распаковки (срыва пломбы). В любом другом
случае, приемка Заказчиком Товара, заводская упаковка и опломбирование которые
нарушены, не производится.
2.11. В случае выявления несоответствия (недопоставки) Товара (документации)
условиям Договора, Товар считается не поставленным. В этом случае по письменному
требованию Заказчика Поставщик обязан устранить такие недостатки за свой счет в срок
не более 15 (пятнадцати) рабочих дней.
2.12. Хранение Товара в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно
осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть
переданы Заказчику не менее чем за три дня до прибытия Товара в его адрес.
2.13. Доставка Товара осуществляется Поставщиком, либо привлеченной им
транспортной организацией, выбор которой осуществляется по предварительному
согласованию с Заказчиком. По согласованию сторон, доставка может быть выполнена
Заказчиком. Стоимость доставки оплачивается Заказчиком на основании отдельно
выставленного счета и подтверждающих транспортные расходы документов. Товар
должен быть поставлен по адресу: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55 не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоплаты, в штатной заводской
упаковке, обеспечивающей сохранность и влагозащищённость при транспортировке
согласно Технического Задания (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Тара и упаковка возврату не подлежат.
2.14. Приёмка поставленного Товара Заказчиком осуществляется в присутствии
полномочного представителя Поставщика.
2.15. При приемке Товара на складе Заказчика последний проверяет соответствие
Товара транспортным и сопроводительным документам, а также принимает Товар по
количеству тарных мест с соблюдением нормативных правовых актов. Приемка Товара по
количеству тарных мест подтверждается подписанием Заказчиком накладной.
2.16. При этом Подписание Заказчиком накладной не означает осмотр и приемку
Товара Заказчиком по качеству, количеству и комплектности.
2.17. Право перехода ответственности на Товар и все риски случайной гибели,
утраты или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента
фактической передачи Товара уполномоченному представителю Заказчика, подписания
им товарной накладной по форме №ТОРГ12 и Акта сдачи – приемки Товара (приложение
№ 2 к Договору).
2.18. Риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара, до момента его передачи
несет Поставщик.
2.19. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается
дата фактической передачи Товара Заказчику, подписания сопроводительных документов
на Товар и Акта сдачи – приемки Товара (приложение № 2 к Договору).
2.20. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Товара является дата
списания денежных средств с его счета.
2.21. Заказчик компенсирует расходы Поставщика на доставку Товара в течение 5
(пяти) банковских дней с момента доставки Товара и подписания сторонами товарнотранспортной накладной. Расходы компенсируются на основании отдельного счета на
оплату доставки Товара, выставленного Поставщиком, и приложенных к нему
подтверждающих расходы документов.
2.22. Поставщик, осуществляющий закупку оборудования за рубежом, должен
сопоставить правила безопасности страны - поставщика (фирмы, организации и т.п.), с
учетом которых изготовлено этот Товар, с правилами и законами РФ.
3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА.
3.1 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, новым (не
раньше 2014 года выпуска), выпускаться серийно (не допускается поставка Товара,
собранного из восстановленных материалов), не бывшим в эксплуатации и не
выставочным образцом, работоспособным и готовым к эксплуатации, не иметь дефектов,
связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном
использовании поставленного Товара, либо проявляющихся в результате действия или
упущения производителя и/или Поставщика по договору, при соблюдении Заказчиком
правил эксплуатации поставляемых товаров. Поставляемый Товар должен быть пригоден
для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать
установленным требованиям к техническим характеристикам. В случае выявления
дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан устранить их за свой счет.
3.2. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности,
таре, упаковке и маркировке, стандартам и условиям Технического задания, Заказчик
принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме
предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии от Заказчика обязан за
свой счет доукомплектовать некомплектный Товар, а также устранить иные недостатки,
которые не требуют замены Товара. В случае, если недостатки Товара нельзя устранить, и
в связи с этим необходима замена Товара на новый, то Поставщик обязан в согласованные
Сторонами сроки заменить Товар ненадлежащего качества или комплектности, на Товар
соответствующий условиям Договора. Расходы, связанные с принятием некачественного,
либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом
Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет
Поставщик.
3.3. В случае несоответствия технических параметров, поставленного Товара,
условиям Технического задания Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и
необходимых работ по их устранению. Поставщик обязан произвести работы по
устранению дефектов Товара без дополнительной оплаты в согласованный сторонами
срок.
3.4. В случае невозможности устранения Поставщиком выявленных дефектов, а так
же обеспечения технических характеристик поставляемого Товара требованиям,
указанным в Техническом Задании, Заказчик принимает такой Товар на ответственное
хранение и в течение 3-х дней с момента обнаружения недостатков Товара в письменной
форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам испытаний.
Поставщик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения претензии от
Заказчика обязан за свой счет устранить недостатки, связанные с техническими
характеристиками Товара, а также иные скрытые недостатки, которые не требуют замены
Товара. В случае, если недостатки Товара нельзя устранить, и в связи с этим необходима
замена Товара на новый, то Поставщик обязан в согласованные сторонами сроки заменить
Товар ненадлежащего качества, на Товар соответствующий условиям Договора и
обеспечивающий технические характеристики в соответствии с условиями Технического
задания. Расходы, связанные с принятием некачественного Товара на ответственное
хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего
качества и обеспечивающим технические характеристики несет Поставщик.
3.5. В соответствии с обязательствами, которые определены настоящим Договором,
Поставщик гарантирует выполнение обязательств в соответствии с Техническим Заданием
(Приложение № 1 к настоящему Договору), а также:
3.5.1. Своевременную поставку Товара, предусмотренную настоящим Договором.
3.5.2. Комплектность Товара в соответствии с технической документацией на него,
обеспечивающую технические характеристики согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору.
3.5.3. Устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период
действия гарантии в сроки, предусмотренные п. 3.2. и п. 3.4 настоящего Договора, при
условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации в соответствии с поставленной
эксплуатационной документацией на Товар.
3.5.4. Ремонтопригодность Товара в течение его назначенного ресурса,
подтвержденного (гарантированного) Поставщиком, при условии соблюдения Заказчиком
правил эксплуатации в соответствии с поставленными Поставщиком вместе с Товаром
руководствами и регламентами технического обслуживания.
3.6. Гарантийный срок эксплуатации в соответствии со сроками указанными в
Техническом Задании к настоящему Договору. Гарантийные обязательства
устанавливаются с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара и
составляют не менее 12 месяцев.
3.7. В гарантийный период, затраты, связанные с ремонтом (заменой, исправлением,
компенсационной поставкой), включая транспортные издержки и затраты на оплату труда
работников, выполняющих демонтаж дефектных частей Товара и повторный монтаж,
осуществляются за счет Поставщика и его силами, при условии соблюдения Заказчиком
правил эксплуатации, в соответствии с поставляемыми вместе с Товаром руководствами и
регламентами технического обслуживания.
Замененные дефектные узлы или дефектные части Товара возвращаются
Поставщику за его счет в срок, согласованный сторонами.
Если Поставщик не устранит заявленные дефекты в согласованные сторонами сроки,
то Заказчик вправе устранить такие дефекты самостоятельно за свой счет без ущерба для
своих прав по гарантии. В этом случае Поставщик обязан возместить фактические
расходы на ремонт (устранение несоответствия) в сумме, подтвержденной надлежащими
документами. По запросу Поставщика Заказчик представит Поставщику документы в
обоснование фактически понесенных расходов.
3.8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов.
3.9. Поставщик гарантирует бесплатную техническую поддержку по телефону,
факсу, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока Товара.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Товара (цена Договора), поставляемого в рамках настоящего Договора
составляет: (
) руб. ___ коп, в том числе НДС (18%) – (
) руб. ___коп. и
включает в себя все расходы, связанные с исполнением условий договора, в том числе:
стоимость поставляемого по Договору товара, НДС, перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или
подлежащие выплате и прочие расходы, связанные с доставкой товара к конечному
пункту. Цена на Товар фиксированная в течение всего срока действия Договора.
Неучтенные затраты, связанные с исполнением Договора, но не включенные в
предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчиком.
4.1.1. Расходы Поставщика на доставку Товара оплачиваются Покупателем в
порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 2.17 и 2.21. настоящего Договора.
4.2.
Цена
Товара
установлена
по
результатам
проведения
_______________________________________________
№ ________________
проведённого на ЭТП на поставку Товара и утверждена протоколом подведения итогов
от «____» _____ 2014 г.
4.3.
Цена договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
4.4.
Расчёт за поставленный Товар Заказчиком осуществляется в безналичной
форме в два этапа:
- 50% - в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора, на
основании выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
- 50% - в течение 5 (пяти) банковских дней после доставки товара на склад Заказчика и
подписания товарной накладной и акта сдачи-приемки Товара, на основании счета
Поставщика с приложением к нему всех необходимых документов, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком своих
обязательств по настоящему Договору, за пользование авансом Поставщик уплачивает
Заказчику проценты в размере 0,1% от суммы авансового платежа за каждый день просрочки
в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ (коммерческий кредит).
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных).
5.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные
бедствия (за исключением пожаров) природного характера (землетрясения, наводнения,
снежные заносы и т.д.), диверсии, запретительные или ограничительные меры органов
государственной власти и т.п. - влечет изменение сроков исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору соразмерно времени действия таких обстоятельств.
5.3. О возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств
Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) дней с момента их
возникновения.
5.4.
Сторона должна в течение 7 (семи) дней передать другой стороне
подтверждение компетентного органа или организации соответствующей страны о факте
возникновения и прекращения форс-мажорных обстоятельств.
5.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит документы, указанные в
пунктах 5.3. и 5.4. настоящего Договора, другая Сторона вправе не принимать во внимание
наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) в связи с
ненадлежащим исполнением условий Договора.
5.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 дней
подряд, то Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление о расторжении Договора.
Поставщик в срок не более 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления о
расторжении обязан вернуть Заказчику уплаченный по Договору авансовый платеж, после
чего Договор считается расторгнутым.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение сроков поставки Товара Заказчик вправе потребовать уплаты
Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день
просрочки, включая день фактического выполнения обязательств.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока замены или устранения недостатков
Товара, указанного в п. 3.2. и п. 3.4. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты
Поставщиком неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день
просрочки, включая день фактического исполнения обязательств.
6.3. В случае просрочки обязательств по Договору более чем на 15 (пятнадцать)
рабочих дней, Заказчик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения
причиненных этим убытков, письменно уведомив Поставщика. Если в ходе приёмки
поставленного Товара Заказчик обнаружит Товар, не соответствующий требованиям
пунктов 1,3, 1.4. и 1.5 и (или) 2.1. Договора по качеству, то такой Товар считается не
поставленным, а Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные
ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с существенным
нарушением условий Договора.
6.4. В случае предоставления Поставщиком недостоверной информации о стране
происхождения Товара, Товар считается не поставленным, и Поставщик несет
ответственность за неисполнение обязательств по поставке в соответствии с Договором и
действующим законодательством.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате,
Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости
Товара за каждый день просрочки, включая день фактического исполнения обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы,
действий (бездействия) третьих лиц или по вине Поставщика.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых
по Договору обязательств.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и
возмещением понесенных ими убытков, разрешаются путем переговоров.
7.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования спора необязателен. Срок
ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты получения претензии.
7.3. В случае не урегулирования спора в претензионном порядке он передаётся на
разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания
Сторонами и до выполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
8.2. Изменение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью
Договора.
8.3 Поставщик гарантирует патентную чистоту Товара и несет имущественную
ответственность за нарушение исключительных прав авторов и правообладателей
объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. Уведомления, предусмотренные настоящим Договором, могут направляться
Сторонами по почте, факсимильной связью, с курьером, и считаются полученными другой
Стороной, если позволяют установить дату отправки уведомления, а также адрес
(телефон) лица, которому они направлены и адрес (телефон) лица, направившего данное
уведомление.
Стороны согласились считать равнозначными подлинными вышеуказанные
документы, переданные посредством факсимильной связи по следующим реквизитам:
Факс Поставщика: +7 ( ___) ________. Факс Заказчика: (8162) 61-64-46.
8.5. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из
Сторон соответствующая Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. При этом
Сторонами оформляется дополнительное соглашение, с указанием измененных
юридического адреса и (или) банковских реквизитов.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для
каждой из сторон) на бумажном носителе, подписанных сторонами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющих равную юридическую силу.
9.2. Техническое Задание и иные приложения к настоящему Договору являются
его неотъемлемыми частями.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они подписаны
полномочными
представителями обеих Сторон и являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора. Направленный по электронной почте
или по факсу настоящий договор и связанная с ним документация приравниваются к
оригиналам до момента получения оригиналов. Обмен оригиналами обязателен.
9.4. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами, с которого и
становится обязательным для Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НПП «Старт»
Юридический адрес: 173021,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Почтовый адрес: 173021,
г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Тел./факс: (8162) 61-64-46
ИНН/КПП: 5321091136/532101001
Банк: Отделение № 8629 Сбербанка
России г. В.Новгород
Р/сч: 40702810943000002948
К/сч: 30101810100000000698
БИК 044959698
ОГРН 1035300271379
от ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «НПП «Старт»
_________________/ В.Н.Никитин /
________________/______________/
М.П.
ПОСТАВЩИК:
_______________________________
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел./факс:
ИНН/КПП:
Р/счёт
К/сч:
БИК
ОГРН:
от ПОСТАВЩИКА:
____________________________
_________________/ _________/
_________________/_________/
М.П.
Приложение № 1
к Договору № _____на поставку сенсорной панели
оператора HMI MT8100iE Weintek
от «__» ______ 201_ г.
Техническое задание
на право заключения договора на поставку сенсорной панели оператора HMI MT8100iE
Weintek.
Наименование поставляемого товара и его характеристика
Панель оператора Weintek MT8100iE- операторская панель с диагональю экрана 10.1",
двумя последовательными портами (RS485 с двойной гальванической изоляцией), одним
портом USB 2.0 и Ethernet 10/100 Мбит/с. Особенность модели Weintek MT8100iE высокопроизводительный процессор Cortex-A8 с частотой 600МГц, полностью
безвентиляторное охлаждение и влагозащищенное покрытие системной платы. Порт USB
операторской панели MT8100iE поддерживает не только загрузку (скачивание) проекта ,
но и прямое подключение устройств USB - например, принтера, сканера штрихкода,
мыши или контроллера. Корпус панели оператора Weintek MT8100iE выполнен из
прочного пластика.
Количество поставляемого товара
В количестве 6 (шести) штук.
Требования к товару
Поставляемые панели оператора должны серийно выпускаться предприятием
изготовителем.
Панели оператора должны быть новыми, ранее не эксплуатируемыми. Не допускаются к
поставке панели оператора, собранные из восстановленных узлов и деталей.
Поставка панелей оператора иных марок и производителей, являющихся эквивалентом
вышеприведённых, не допускается.
Поставка панелей оператора осуществляется одной партией. Год выпуска не ранее 2014 г.
Поставка панелей оператора обязательна с этикетками (ярлыками, шильдами) поставщика,
где указываются:
- фирма поставщик;
- наименование товара;
- количество;
- номер партии;
- дата изготовления;
- подпись ответственного лица.
Место поставки
Панели оператора должны быть поставлены по адресу:
173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55 в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента предоплаты, в штатной заводской упаковке,
обеспечивающей сохранность и влагозащищённость при транспортировке.
Условия оплаты
Расчёты за продукцию должны производиться в виде 50 %-й предварительной оплаты в
рублях РФ, на основании подписанного договора на поставку и счёта, предоставленного
Поставщиком, и 50 % - го окончательного расчёта, после получения Заказчиком товара и
оформления акта сдачи – приёмки товара, путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней.
Гарантийный срок
Гарантия на поставляемые панели оператора HMI MT8100iE Weintek предоставляется от
даты оформления Акта сдачи-приемки Товара и составляет не менее 12 месяцев.
Поставщик обязуется заменить или отремонтировать панели оператора, если в течении
гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности при условии соблюдения
правил хранения и эксплуатации в соответствии с прилагаемыми паспортами.
Ориентировочная цена
Ориентировочная цена одной панели оператора HMI MT8100iE Weintek включая
стоимость и доставку 30500 рублей с НДС.
от ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «НПП «Старт»
_________________/ В.Н.Никитин /
________________/______________/
М.П.
от ПОСТАВЩИКА:
____________________________
_________________/ _________/
_________________/_________/
М.П.
Приложение № 2
к Договору № _____на поставку сенсорной панели
оператора HMI MT8100iE Weintek
от «__» ______ 201_ г.
АКТ
сдачи-приемки товара
«__» ________ 201_ г.
ОАО «НПП «Старт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________ ________________________________________________________,
действующего по доверенности № ______ от «___» ____________ 201_ года, с одной
стороны, и ______________ ___________________________, именуемый в дальнейшем –
«Поставщик», в лице _________________________________________________________,
действующего по доверенности № ______ от «___» ___________ 201_ года, с другой
стороны, составили настоящий Акт в том, что:
1.Заказчик принял, а Поставщик сдал следующий Товар:
_____________________________________________________________________________
_
в комплектации, указанной в «Техническом Задании» (Приложение №1 к Договору)
2.Товар не имеет внешних повреждений и существенных недостатков.
3.Недостатки:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Указанные недостатки не рассматриваются сторонами как существенные.
Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение______ дней с
момента подписания настоящего Акта.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в трёх экземплярах – два экземпляра Заказчику, один
экземпляр Поставщику.
От ЗАКАЗЧИКА:
ОАО «НПП «Старт»
_________________/ В.Н.Никитин/
М.П.
От ПОСТАВЩИКА:
_________________ /______________/
М.П.