4.2. Основания отклонения заявок

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления Судебного
департамента в г. Санкт-Петербурге
__________________ /В.Н. Силюков/
«___» _____________ 2012 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗАЛОВ СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЗДАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА (КОРПУС «Б»)
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СРЕДСТВАМИ КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ,
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ И МИКРОФОНАМИ
г. Санкт-Петербург
2012 г.
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................................................... 4
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ...................................... 5
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................................................. 5
1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .................................................................................... 5
1.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИИ ........................................................ 5
1.3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ..................................................... 5
1.4. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ........................................................................ 6
1.5. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ УЧАСТНИКА С ЗАКАЗЧИКОМ ................................................................. 6
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК........................................................................................ 6
2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ .............................................................................................................................. 6
2.2. ОДНА ЗАЯВКА В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО ЛОТА, ОДНО КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ
КАЖДОГО УЧАСТНИКА ....................................................................................................................... 7
2.3. ЗАТРАТЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА ........................................................................................ 7
2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ ...................................................................................... 7
2.5. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРСНОЙ
ЗАЯВКИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ) ....................................................................................................... 8
2.6. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ .................................................................................... 8
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ ......................................................................................................... 8
3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК .................................................................................................. 9
3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ.......................................................................................... 9
3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ.......................................................................................... 9
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, УСЛОВИЯ
ИХ ОТКЛОНЕНИЯ ....................................................................................................................... 10
4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК ........................................................................................................... 10
4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК .......................................................................................... 11
4.3. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА ....... 12
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ........................................................................................................ 16
5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ..................................................................... 16
5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА .................................................................... 17
5.3. ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА .................................. 18
5.4. ВОЗВРАТ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМ ............................................................................................... 19
6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ............................................................................................ 19
II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ......................................................................................................... 20
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ................................................................................................. 20
7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ................................................................................................................ 20
7.1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА, НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ .......................................................................................................................... 20
7.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ........................................................................................................... 20
3
7.3. СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ..................................................................
8.1. ТРЕБОВАНИЯ ПРАВОМОЧНОСТИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ..................................................... 21
8.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОМ КОНКУРСА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С П. 1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА 21
8.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД
ОБОРОНЫ СТРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 11 ЗАКОНА. ........................................................................................................ 21
9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО
ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ) ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ .................. 21
10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАЯВКИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ) ........................................................................................ 21
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ..................... 21
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ .................................................................... 22
13. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ ............. 23
14. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ................................................................ 23
15. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ............................................................. 23
16. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ...................................... 23
17. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА
РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА ................................................. 24
18. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ............................................................................................ 24
19. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ С ПОДРЯДЧИКОМ ................................................................................... 24
20. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ..................................................................................... 24
21. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА. .............. 24
Ф-1. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ....................................................................................... 25
Ф – 1.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ..................................... 27
Ф – 1.2 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА ................................................................................................... 29
Ф-2.1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ ............................... 40
Ф-2.2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ. РАБОЧИЕ .......................................................... 41
Ф – 2.3. ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ................................................... 42
Ф - 2.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ................................................................................... 43
Ф-3.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ........................................... 44
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ..................................................................... 45
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ........................................................................................................ 52
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Термины и определения, использующиеся в Конкурсной документации, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставку услуг, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон), иными законами и нормативно-правовыми актами.
В настоящей Конкурсной документации также используются следующие термины и
определения:
Государственный Контракт (далее Контракт) – договор, заключенный
Государственным Заказчиком с Победителем по результатам проведения конкурса.
Государственный Заказчик (далее Заказчик) – Управление Судебного департамента в
г. Санкт-Петербурге.
Заявка – комплект документов, соответствующих требованиям законодательства и
настоящей Конкурсной документации, представляемых Заказчику Участником размещения
заказа для участия в конкурсе.
Заверенная копия - копия документа, на которой проставляются необходимые
реквизиты - должность, Ф.И.О. должностного лица, дата заверения, собственноручная
подпись должностного лица, печать при ее наличии, придающие ей юридическую силу.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения Контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Конкурсная документация – совокупность документов, состав которой установлен в
п.7.3.
Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, сформированный решением о создании
комиссии и утвержденный Заказчиком до размещения Извещения о проведении конкурса для
осуществления вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов Заявкам на участие в конкурсе, отбора
Участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе,
определения Победителя конкурса, ведения Протокола вскрытия конвертов с Заявками и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам, Протокола
рассмотрения Заявок, Протокола оценки и сопоставления Заявок.
Копия документа - документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного
документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы.
Официальный сайт – назначенное электронное средство массовой информации во
всемирной сети Интернет, на котором размещается конкурсная документация, изменения и
разъяснения к конкурсной документации, Протокол № 1, Протокол № 2, Протокол № 3.
Победитель конкурса - Участник конкурса, предложивший лучшие условия
исполнения Контракта и Заявке которого Конкурсной комиссией по результатам проведения
оценки Заявок присвоен первый номер.
Протокол вскрытия конвертов с Заявками – Протокол № 1.
Протокол рассмотрения Заявок и допуска к участию в конкурсе – Протокол № 2.
Протокол оценки и сопоставления Заявок – Протокол № 3.
Участник конкурса Участник размещения заказа, допущенный решением
Конкурсной комиссии по результатам рассмотрения Заявки к участию в конкурсе.
Участник размещения заказа
- любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
5
происхождения
капитала
или
любое физическое
лицо,
в
том
числе
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение Контракта
Эксперты - физические и юридические лица, привлекаемые для проведения экспертизы
представленных Заявок.
Электронная
цифровая
подпись
–
реквизит
электронного
документа,
предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученной в
результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого
ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в
электронном документе.
Факсимиле - факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств
механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Состав конкурсной документации
1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя:
1. Общая часть:
а) термины и определения, используемые в конкурсной документации;
б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.
2. Специальная часть.
1.1.2. Участник обязан изучить конкурсную документацию.
Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией,
представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям
Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку,
который может привести к отклонению его заявки.
1.2. Внесение изменений в конкурсную документации
1.2.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную
документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня
принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса. При
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем
двадцать дней.
1.2.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на
них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации.
1.2.3 Изменения в течение двух рабочих дней направляются Заказчиком заказными
письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была
предоставлена конкурсная документация.
1.3. Разъяснение положений конкурсной документации
1.3.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме
заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной
6
документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня
окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
1.3.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной
документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть
размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения
заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
1.3.3. Запросы, поступившие позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок,
не рассматриваются.
1.4. Отказ от проведения открытого конкурса
1.4.1 Заказчик, уполномоченный орган, разместившие на официальном сайте извещения
о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией соответственно в течение двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.
1.4.2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком,
уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и
направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим
заявки на участие в конкурсе.
1.4.3. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе,
заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
1.5. Обмен информацией участника с заказчиком
1.5.1. Контактное лицо Заказчика, указанное в конкурсной документации, имеет право
вести обмен официальной информацией с официальными представителями участников.
Любая информация по данной процедуре считается официальной для участника только в том
случае, если она сообщается им контактным лицом Заказчика конкурса.
1.5.2. Официальной информацией, исходящей от контактного лица Заказчика признается
информация, направленная в письменной форме или в форме электронного документа.
1.5.3. Официальным обращением участника к Заказчику, подлежащим рассмотрению,
будет признано обращение, направленное официальным контактным лицом участника на имя
контактного лица Заказчика по почте на фирменном бланке участника (в случае его наличия),
содержащее: исходящий номер, дату отправления и подпись участника либо в форме
электронного документа.
1.5.4. Заказчик конкурса не вправе предоставлять сведения, составляющие служебную
или государственную тайну.
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАЯВОК
2.1. Язык заявки
2.1.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны
быть написаны на русском языке.
2.1.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет
7
прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.
2.1.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной
форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской
Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан
или иностранных лиц, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации.
2.2. Одна заявка в отношении каждого лота, одно конкурсное предложение от каждого
участника
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в
отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа вправе подать
заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты,
при этом заявка в отношении каждого лота формируется в объеме, указанном в п.12 и
подается отдельно в соответствии с требованиями п.2.4.и 2.6.
2.3. Затраты на проведение конкурса
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, несёт участник. Заказчик не
отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и
результатов конкурса.
2.4. Оформление и подписание заявки
2.4.1. Заявка оформляется в письменной форме.
Участнику по его требованию выдаётся расписка о получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени его получения.
2.4.2. Конкурсное предложение по форме, установленной конкурсной документацией,
должно быть подписано лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени
участника.
2.4.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом
оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк
отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с
расшифровкой, печать – в необходимых случаях). Сведения могут быть впечатаны в формы;
допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или
фиолетовыми чернилами.
2.4.4. В случае отсутствия сведений, требуемых настоящей конкурсной документацией,
в формах и документах, участник обязан представить такие сведения в виде справки на
фирменном бланке участника, заверенных подписью лица, уполномоченного на подписания
конкурсной заявки и печатью (при ее наличии).
2.4.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки
на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения
заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на
участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома
заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
2.4.6. В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в
виде нескольких томов с указанием на обороте последнего листа каждого тома количества
страниц в томе, номера тома и общего количества томов.
.
8
2.5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения конкурсной
заявки (обеспечение заявки)
2.5.1. Размер обеспечения конкурсной заявки устанавливается в размере:
- 1 896 433,51 руб. (один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч четыреста
тридцать три руб.), 51 коп., что не превышает 5 % от начальной (максимальной цены
контракта).
Обеспечение конкурсной заявки должно быть внесено на счет Заказчика в срок не
позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Реквизиты Заказчика приведены ниже:
Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19 Управление Судебного департамента в
г. Санкт-Петербурге)
л/сч 05721156810
ИНН 7825117637, КПП 784101001,
р/сч 40302810500001000001,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
С обязательным указанием КБК 438 1 17 05010010000 180
ОКАТО 40298563000 и формулировкой в назначении платежа «Внесение средств по
требованию обеспечения заявки на участие в конкурсе»
Назначение платежа:
Целевые средства по открытому конкурсу на оборудование залов судебных заседаний
средствами конференцсвязи, видеоконференцсвязи и микрофонами.
Обеспечение конкурсной заявки
Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенной подписью
и печатью участника копией платежного поручения с отметкой банка об уплате. В том случае,
если перевод обеспечения заявки осуществляется участником при помощи системы «БанкКлиент», факт внесения обеспечения заявки подтверждается оригинальной выпиской из
банка, подтверждающей перевод денежных средств.
2.5.2. Возврат денежных средств, внесенных Участниками размещения заказа в качестве
обеспечения конкурсной заявки, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные
Частью 10 Статьи 26, Частями 3, 4 и 5 Статьи 27, Частью 12 Статьи 28, и Частями 1 и 2 Статьи
29 Закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ.
2.6. Оформление конвертов с заявками
2.6.1. Участник помещает заявку в запечатанный общий внешний конверт.
2.6.2. На внешнем конверте должно быть указано:
- наименование предмета конкурса;
2.6.3. На внешнем конверте Участник вправе не указывать наименование (для
юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.
Заказчик принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.
2.6.4. На внутренних конвертах, при их наличии, участник должен указать наименование
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника, а
также их адрес.
2.6.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации,
присвоенных канцелярией Заказчика и указываемых в расписке в получении конверта.
3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ
КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ
9
3.1 Срок и место подачи заявок
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в п.16.1
конкурсной документации, не позднее времени и даты вскрытия конвертов с такими
заявками, установленных в п.17 конкурсной документации.
3.1.2. Заказчик конкурса может продлить срок подачи заявок путем внесения изменения
в конкурсную документацию. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей
Заказчика и участника продлевается с учетом измененной окончательной даты.
3.1.3. Полученные после окончания приема конвертов с заявками (пункт 16.3) конверты
с заявками вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются
участникам.
3.2. Изменения в заявках и их отзыв
3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры
вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего конверта).
Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного
срока их подачи.
3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и
доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.6 конкурсной документации. Конверты
дополнительно маркируются словом "Изменение".
Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты
заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке,
что и регистрация заявки.
3.2.3. Не позднее времени и даты вскрытия конвертов с заявками, установленных в п.17
конкурсной документации, участник вправе отозвать ранее поданную свою заявку. Отзыв
заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника об отзыве своей
заявки.
3.2.4. Стоимость комплекта конкурсной документации не возвращается.
3.3. Вскрытие конвертов с заявками
3.3.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками.
Представители участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.
3.3.2. Публично в день, во время и в месте, указанные в п. 17 конкурсной документации,
конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, включая изменения к заявкам.
3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в п. 17, конкурсная комиссия
объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам о возможности подать
заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.
3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов (вскрытие первого внешнего
конверта) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.
3.3.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой
«Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия
вскрывает все иные конверты с заявками.
3.3.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная
комиссия вскрывает только внешний конверт с заявкой такого участника. Внутренние
конверты, при их наличии, с отозванной заявкой конкурсной комиссий не вскрываются и
немедленно передаются представителю участника, отозвавшему заявку, в случае его
присутствия на
процедуре вскрытия конвертов с заявками, при наличии у него
соответствующей доверенности на право получения конкурсной заявки или представления
10
интересов участника на конкурсе.
В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на процедуре вскрытия конвертов с
заявками документы, входящие в состав заявки возвращаются такому участнику по адресу
указанному на внутреннем конверте его заявки.
3.3.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием.
Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут
удостовериться в сохранности представленных конвертов.
3.3.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения
государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки
заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.
4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК,
УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ
4.1. Рассмотрение заявок
4.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям,
установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной
документации.
4.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
4.1.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:
4.1.3.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной
документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1,
2.2, 2.4 и 2.6 конкурсной документации.
4.1.3.2. Проверяет заявки на наличие документов, подтверждающих внесение
обеспечения заявки в случае, если в конкурсной документации содержится указание на
требование обеспечения такой заявки, и соответствие указанных документов требованиям
конкурсной документации.
4.1.3.3. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям
правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона
и пункт 8.1 конкурсной документации).
4.1.3.4. Проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3
статьи 25 Закона и конкурсной документацией, правильность и полноту их оформления и
достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.1.3.5. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к
участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3
статьи 11 Закона и пунктами 8.2 и 8.3 конкурсной документации, в том числе проверяет
наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» пункта
3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных
документах.
4.1.3.6. Проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания
конкурсной документации.
4.1.3.7. Проверяет наличие копий документов, подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг, являющихся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской
Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товару, работам, услугам, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.1.3.8. Проверяет соответствие цены заявки начальной цене государственного
контракта, установленной в конкурсной документации.
4.1.3.9. Проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.
4.1.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение
рабочей группы (экспертов), которая по поручению конкурсной комиссии осуществляет
11
экспертизу представленных участниками заявок.
4.1.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника,
подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию
в конкурсе.
4.1.6. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе о принятии арбитражным судом
решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании
наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
4.1.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта
приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого
участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника
от участия в конкурсе на любом этапе его проведения
4.1.8. Участникам, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и
участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе,
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания протокола.
4.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об
отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего
заявку, конкурс признается несостоявшимся.
4.2. Основания отклонения заявок
4.2.1. При рассмотрении заявок участник не допускается конкурсной комиссией к
участию в конкурсе в случае:
4.2.1.1. Заявка не соответствует формальным требованиям конкурсной документации:
заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4 и 2.6 конкурсной
документации.
4.2.1.2. Отсутствуют документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки в
случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения
такой заявки, либо указанные документы не соответствуют требованиям конкурсной
документации.
4.2.1.3. Отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо
документ (копия документа), предусмотренный Законом и конкурсной документацией, либо
выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.
4.2.1.4. Участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе
12
(пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 8.1 конкурсной
документации):
а) несоответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
г) наличие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период и отсутствуют
сведения об обжаловании такой задолженности.
д) наличие, в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа.
4.2.1.5. Участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
11 Закона и пункту 8.2 конкурсной документации.
4.2.1.6. Участник не соответствует дополнительным требованиям, предъявляемым к
участникам при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд обороны страны и безопасности государства в соответствии с частью 3 статьи 11
Закона и пункту 8.3 конкурсной документации.
4.2.1.7. Заявка участника не соответствует техническому заданию конкурсной
документации либо товар, работа, услуга, являющиеся предметом конкурса, не соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской
Федерации установлены такие требования.
4.2.1.8. Цена заявки по лоту превысит начальную цену государственного контракта по
соответствующему лоту, указанную в конкурсной документации.
4.2.1.9. Ценовое предложение подготовлено не в соответствии с требованиями
конкурсной документации.
Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями
ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными
значениями.
4.2.1.10. Представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую
арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические
характеристики или цену заявки.
4.3. Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса
4.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
участниками, признанными участниками конкурса. Период оценки и сопоставления заявок
определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.3.2. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса в целях определения
победителя конкурса осуществляется в соответствии с «Правилами оценки заявок на участие
в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки
13
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2009 г. № 722 на основании критериев оценки, установленных конкурсной
документацией.
Оценка Заявок будет осуществляться с учетом следующих показателей (критериев):
Таблица № 1.
№
показателя
Наименование показателя
Максимальное значение
1.
цена контракта
35%
2.
срок выполнения работ
35%
объем предоставления гарантий качества
выполнения работ
качество выполнения работ и квалификация
Участника конкурса, в том числе:
3.
4
10%
20%
4.1
качество выполнения работ
20 баллов
4.2
опыт работы на рынке данных работ (лет)
20 баллов
4.3
опыт выполнения аналогичных работ
(количество ранее исполненных контрактов)
25 баллов
4.4
4.5
наличие квалифицированного персонала
наличие материально-технической базы
20 баллов
15 баллов
4.3.3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "цена контракта" определяется
по формуле:
Ra i 
A
maх
 Ai
A maх
 100 ,
где:
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной
документации;
Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
4.3.4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок выполнения работ",
определяется по формуле:
Rfi 
F max  Fi
F max  F min
 100 ,
где:
Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
14
Fmax - максимальный срок выполнения работ (рабочих дней), установленный в
конкурсной документации (не более 20 рабочих дней с момента подписания государственного
контракта);
Fmin - минимальный срок выполнения работ (рабочих дней), установленный в
конкурсной документации (не менее 10 рабочих дней с момента подписания
государственного контракта);
Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ (рабочих дней)
с момента подписания государственного контракта).
4.3.5. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "объем предоставления
гарантий качества выполнения работ", определяется по формуле:
Rh i 
Hi  Hmin
100 ,
Hmin
где:
Rhi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Hmin - минимальная стоимость гарантии качества выполнения работ, установленная в
размере (11 500 000 (одиннадцать миллион пятьсот тысяч) руб.),
Hi - предложение i-го участника по стоимости гарантии качества выполнения работ
(руб.).
Гарантийный срок и исчерпывающий объем гарантийных обязательств установлен в
Разделе 8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ государственного контракта.
4.3.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество выполнения работ и
квалификация участника конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию. В случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию
"качество и квалификация участника конкурса", определяется по формуле:
Rc  Ci  Ci  ...  Ci ,
1
2
i
k
где:
Rc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
i
C i - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
k
конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k - количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой
заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами
конкурсной комиссии по критерию (показателю).
Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию "качество выполнения работ квалификация участника конкурса", умножается на
соответствующую указанному критерию значимость.
Для оценки заявок по критерию "качество выполнения работ и квалификация
участника конкурса" устанавливаются следующие показатели:
Показатель 1 «качество выполнения работ».
Оценка по данному показателю будет осуществляться экспертным методом на
основании сведений, представленных участниками в форме Ф – 1.1 СВЕДЕНИЯ О
СООТВЕТСТВИИ КАЧЕСТВА РАБОТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА, при этом наибольшее
количество баллов будет присуждено участнику, предложившему наилучшие технологии,
методы и организационно технологические схемы выполнения работ, имеющему внутренние
положения, формализующие выполнение всех работ, являющихся предметом контракта и
15
имеющему
собственную
действующую систему контроля качества и безопасности
выполнения работ. Остальным участникам баллы начисляются пропорционально, в
зависимости от сведений, представленных ими в форме Ф-1.1. Все перечисленные показатели
являются равнозначными – по 5 баллов каждый.
Показатель 2 «опыт работы на рынке данных работ (лет)».
Оценка по данному критерию будет осуществляться в зависимости от стажа работы
Участника на рынке данных работ. Менее 1 года – 0 баллов, от 1 года до 2-х лет – 5 баллов, от
2-х до 3-х лет – 10 баллов, от 3-х до 4-х лет – 15 баллов, от 4-х до 5-и лет – 20 баллов, свыше
5-и лет – 20 баллов.
Показатель 3 «опыт выполнения аналогичных работ ».
Оценка по данному критерию будет осуществляться в зависимости от количества
представленных Участником ранее исполненных контрактов, подтверждающих опыт
выполнения аналогичных работ 1 за последние 3 года (2009 – 2011 г.г.). Максимальная оценка
будет присуждена участнику, представившему наибольшее количество копий ранее
исполненных контрактов за последние 3 года (2009 – 2011). Остальным участникам баллы
начисляются пропорционально, в зависимости от количества копий контрактов,
представленных такими участниками.
Показатель 4 «наличие квалифицированного персонала».
Участник должен иметь кадровый состав работников по численности и
специальностям, обеспечивающий предложенные Участником технологические и
организационные схемы выполнения работ. Максимальное количество баллов по данному
показателю начисляется участнику, имеющему наибольший процент специалистов с высшим
профильным образованием2 (для ИТР) и наивысший средний разряд (для рабочих), при
наибольшем средним стаже работы по специальности (для рабочих и ИТР), задействованных
при исполнении контракта. Все указанные показатели являются равнозначными – по 5 баллов
каждый. Остальным участникам баллы начисляются пропорционально, в зависимости от их
показателей.
Показатель 5 «наличие материально-технической базы»
Максимальное количество баллов по данному показателю начисляется участнику, имеющему
производственные помещения (собственные или арендованные), транспортные средства
(собственные или арендованные), современный профессиональный инструмент и
оборудование для выполнения работ, являющихся предметом контракта, в количестве
максимально превышающем, установленное Техническим заданием (Приложение 4 Перечень
инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ.). Остальным участникам
количество баллов по данному показателю начисляется пропорционально наличию
оборудования, имеющегося у данного участника. При этом, Участник, имеющий
минимальное количество оборудования, установленное Техническим заданием, получает по
данному показателю 1 балл. ( Все перечисленные показатели являются равнозначными - по 5
баллов каждый).
Члены конкурсной комиссии при оценке коэффициента отклонения по показателю
«Качество работ и квалификация участника» имеют право выставить значение Rc = 0 при
i
отсутствии в формах, представленных Участником в своей заявке, информации
предусмотренной конкурсной документацией.
4.3.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной
комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается
Под «аналогичными» работами понимаются работы по монтажу систем связи в зданиях и сооружениях, по составу работ и
по сумме контракта сопоставимые с предметом конкурса (не менее 20% стоимости).
1
Высшим профильным образованием считается высшее образование в области автоматики, радиоэлектроники и
связи.
2
16
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
государственного контракта, выраженные в баллах, присваивается первый номер.
В случае предоставления Участниками размещения заказа двух и более заявок с
одинаковыми условиями, Победителем становится Участник, подавший свою заявку первым.
4.3.8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения государственного контракта, набрав наибольшее количество
баллов Б i и заявке которого присвоен первый номер.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Заключение государственного контракта
5.1.1. Заказчик заключает государственный контракт с победителем конкурса на
условиях, содержащихся в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.
5.1.2. Победителю конкурса в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок передается один экземпляр указанного протокола и проект
государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения
государственного контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект
государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
5.1.3. Победитель конкурса должен представить заказчику подписанный проект
государственного контракта, переданный ему в соответствии с пунктом 5.1.2 конкурсной
документации, в срок не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней с момента
передачи ему Заказчиком проекта контракта
5.1.14. Вместе с подписанным проектом контракта для оформления пропусков для
доступа на территорию здания суда Победитель должен представить на весь персонал,
который он собирается задействовать при выполнении работ на данном объекте, следующие
документы:
а) для граждан Российской Федерации:

паспорта граждан РФ;
б) для иностранных граждан:

паспорта;

миграционные карты;

разрешения на работу на территории РФ;
5.1.5. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 20 конкурсной
документации, не представил заказчику подписанный государственный контракт, переданный
ему в соответствии с пунктом 5.1.2 конкурсной документации, документы, предусмотренные
п. 5.1.14., а также обеспечение исполнения государственного контракта, если указанное
обеспечение предусмотрено, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
государственного контракта.
5.1.6. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о
понуждении победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта,
либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен
второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса,
заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
5.1.7. Правоотношения между заказчиком и победителем конкурса по предмету конкурса
возникают после подписания государственного контракта и внесения его Реестр
17
государственных контрактов.
5.2. Обеспечение государственного контракта
5.2.1. Размер обеспечения исполнения контракта: устанавливается в размере:
– 11 378 601,06 руб. (Одиннадцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч
шестьсот один рубль) 06 коп., что не превышает 30 % от начальной (максимальной) цены
контракта.
Формы обеспечения исполнения контракта устанавливаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2.2. Победитель конкурса обязан до подписания контракта, предоставить Заказчику
обеспечение исполнения государственного контракта в любой из форм:
1 безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;
2 передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),
в размере обеспечения исполнения контракта.
3 договор поручительства.
Безотзывная банковская гарантия контракта должна содержать указание, что гарант,
безотзывно гарантирует Заказчику – бенефициару безусловно выплатить вышеуказанную
сумму в случае, если Победитель конкурса – принципал, не исполняет или ненадлежащим
образом исполняет свои обязательства по государственному контракту:
- окончание работ после установленного контрактом срока по вине Подрядчика;
- нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика
производства работ);
- выполнение работ, предусмотренных контрактом, с ненадлежащим качеством;
- невыполнение предусмотренных контрактом работ;
Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть
отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть
передано другому лицу.
Участник перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика в том
числе в форме вклада (депозита) в соответствии с договором о залоге и гарантирует Заказчику
– безусловно выплатить вышеуказанную сумму в случае, если Победитель конкурса, не
исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по государственному
контракту:
- окончание работ после установленного контрактом срока по вине Подрядчика;
- нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика
производства работ);
- выполнение работ, предусмотренных контрактом, с ненадлежащим качеством;
- невыполнение предусмотренных контрактом работ;
Обеспечение государственного контракта должно быть внесено на дату подписания
контракта. Денежные средства, перечисленные Заказчику в качестве залога, находятся на
счете Заказчика в течение срока действия обязательств по государственному контракту.
Договор поручительства должен содержать указание, что поручитель, гарантирует
Заказчику безусловно выплатить вышеуказанную сумму в случае, если Победитель конкурса
не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по государственному
контракту:
- окончание работ после установленного контрактом срока по вине Подрядчика;
- нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика
производства работ);
18
- выполнение работ, предусмотренных контрактом, с ненадлежащим качеством;
- невыполнение предусмотренных контрактом работ;
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства,
поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого
осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое
соответствует следующим требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер
поручительства не менее чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер
чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста
миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или
стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один
миллиард рублей.
Соответствие поручителя установленным выше требованиям, определяется по данным
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства
заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по
данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требованиям,
определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства,
контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым
заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий
бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном
порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах «в» и «д»
пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 25.07.2005 г № 94-ФЗ и подтверждающих
его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены
печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение
указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных
документов, сведений поручителя.
5.3. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный п. 19 конкурсной
документации для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от
заключения государственного контракта с победителем конкурса либо при уклонении
победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником, с которым
заключается такой государственный контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников конкурса – юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании участников конкурса – юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Федерального закона № 94 - ФЗ;
19
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Возврат заявок участникам
После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки (за исключением
оригиналов документов обеспечения заявки) становятся собственностью заказчика и возврату
участникам не подлежат.
6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Взаимоотношения участников, конкурсной комиссии и Заказчика конкурса, возникшие в
связи с проведением настоящего конкурса, регулируются законодательством Российской
Федерации.
20
II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
7.1. Предмет конкурса, начальная цена государственного контракта, источник
финансирования
7.1.1. Предметом настоящего конкурса является: оборудование залов судебных заседаний
здания городского суда г. Санкт-Петербурга (корпус «Б») средствами конференцсвязи,
видеоконференцсвязи и микрофонами.
7.1.2. Код продукции по ОКДП – 4530740 «Монтаж оборудования связи».
Работы выполняются в здании, отнесенном к коду ОКДП – 4529040 «Здания органов
правосудия».
7.1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 37 928 670, 19 (Тридцать семь
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят) рублей 19 коп.
7.1.4. Источник финансирования: бюджет Российской Федерации.
7.1.5. Сроки выполнения работ:
– не более 20 рабочих дней с момента заключения государственного контракта;
– не менее 10 рабочих с момента заключения государственного контракта;
7.1.6. Сроки действия государственного контракта:
начало – с момента заключения государственного контракта;
окончание – не позднее 20 декабря 2012 г.
7.2. Сведения о заказчике
Заказчик: Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге.
Адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 35.
Контактное лицо Заказчика: Гончаров Вадим Михайлович
Тел/факс: (812) 571-99-30
e-mail: info@usuddep.spb.ru.
7.3. Содержание и состав конкурсной документации
Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:
1) общая часть конкурсной документации;
2) специальная часть конкурсной документации, состоящая из:
а) инструкции участникам;
б) образцов форм для заполнения:
Ф – 1. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ф – 1.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Ф – 1.2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
Ф – 2.1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ.
Ф – 2.2. ОПЫТ ОКАЗАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ УСЛУГ
Ф – 2.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Ф – 3.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
21
8.1. Требования правомочности на участие
в конкурсе
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в
соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон):
а) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
в) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
или заявки на участие в аукционе не принято.
г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков
сведений об участниках размещения заказа.
8.2. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса, установленные в соответствии с п. 1 части 1 статьи 11 Закона
Не установлены.
8.3. Требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасности государства, установленные в соответствии с частью 3
статьи 11 Закона.
Не установлены.
9. ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И (ИЛИ)
ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов для видов
работ по предмету настоящего конкурса предоставление преимуществ не предусмотрено.
10. ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ)
Предусмотрено в соответствии с п. 2.5. Конкурсной документации.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Предусмотрено в соответствии с п. 5.2. Конкурсной документации.
22
12. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ
12.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать следующие документы в
указанном порядке:
12.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.
12.1.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника:
1) для юридических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в
соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра
юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (оригинал или
нотариально заверенная копия), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты
размещения извещения о проведении конкурса.
2) для индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
оформленная в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления
содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное
хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в
Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439»
(оригинал или нотариально заверенная копия), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до
даты размещения извещения о проведении конкурса.
3) для иных физических лиц:
копии документов, удостоверяющих личность.
4) для иностранных лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства.
12.1.3. Документы, подтверждающие правомочность лица, подписавшего конкурсное
предложение по форме Ф - 1 (далее – конкурсное предложение):
а) в случае если конкурсное предложение подписал руководитель юридического лицаучастника, то предоставляется документ, подтверждающий правомочность руководителя
действовать от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами
(заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица копия);
б) в случае если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического
лица-участника или не физическим лицом-участником, в том числе индивидуальным
предпринимателем, предоставляется нотариально заверенная копия или оригинал
доверенности на право подписания конкурсного предложения лицу, подписавшему
конкурсное предложение.
2.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических
лиц);
2.1.5. решение об одобрении или совершении крупной сделки в случае, если
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического
лица установлено требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки и для участника размещения заказа поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
23
12.1.6. Форма Ф - 1 «Конкурсное предложение» с указанием названия лота (ов). Цена предложения по лоту (- ам) проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том
числе суммы налога на добавленную стоимость.
12.1.7. Форма Ф – 1.1. Предложения по качеству выполнения работ
12.1.8. Форма Ф – 1.2. Сведения о соответствии оборудования требованиям заказчика
12.1.9. Форма Ф – 2.1. Квалификационный состав специалистов
12.1.10. Форма Ф – 2.2. Квалификационный состав. Рабочие
12.1.11. Форма Ф – 2.3. Опыт выполнения аналогичных работ
12.1.12. Форма Ф – 2.4. Материально-техническая база
12.1.13. Форма Ф – 3.1. Справочная информация: контактные лица.
12.1.14. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям,
установленным пунктами 4.1.3.5 и 8.2 конкурсной документации.
12.1.15. Докумены подтверждающие квалификацию участника.
12.1.16. Документ, подтверждающий внесение обеспечения конкурсной заявки.
13. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ
13.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками), является российский рубль.
13.2. Ценой контракта (конкурсной заявки) является твердая (фиксированная) стоимость
работ, являющихся предметом конкурса, по соответствующему лоту (-ам), предложенная
участником конкурса при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.
14. КОМПЕТЕНЦИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия Управление
Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге по размещению государственного заказа, к
компетенции которой в соответствии Положением о комиссии и в соответствии с
законодательством РФ относится проведение соответствующего конкурса.
15. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ
РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
15.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной документации: дата
опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.
15.2. Дата окончания приема запросов на разъяснение конкурсной документации: за
пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
16. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
16.1. Заявки должны быть доставлены участниками в Управление Судебного
департамента в г. Санкт-Петербурге по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая
Морская, дом 35, 5 этаж, каб. 1.
16.2. Дата начала подачи заявок: с даты опубликования и размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса по рабочим дням с 9 до 17-45 часов, в пятницу – до
16-30 часов.
16.3. Дата окончания подачи заявок: день вскрытия конвертов с заявками,
установленный пунктом 17 конкурсной документации, но не позднее начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о
возможности подать заявки.
24
17. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И
ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА
17.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, дом 35, 5 этаж, конференц-зал в 15-00 часов, 28мая 2012 г.
17.2. Рассмотрение заявок, представленных на конкурс произойдет на заседании
комиссии Заказчика по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 35, 5
этаж, конференц-зал не позднее 30мая 2012 г.
17.3. Подведение итогов конкурса произойдет на заседании комиссии Заказчика по
адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 35, 5 этаж, конференц-зал, не
позднее 01 июня 2012 г.
18. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
18.1. Критерии оценки заявок:
 Цена контракта;
 Срок выполнения работ;
 Объем предоставления гарантий качества выполнения работ;
 Качество выполнения работ и квалификация участника.
19. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ С ПОДРЯДЧИКОМ
Не установлено.
20. СРОК ПОДПИСАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПРОЕКТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Победитель конкурса обязан не ранее 10 дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и не позднее 20 дней с
момента передачи ему Заказчиком проекта контракта, подписать проект государственного
контракта и представить его Заказчику.
21. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.
Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании Сметного расчета
(см. Приложение № 5 к Техническому заданию).
25
Бланк Участника _______________________
Исх. №, дата
Ф-1. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В Единую комиссию по размещению заказа Управление Судебного департамента в
г. Санкт-Петербурге
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 35, 5 этаж, каб. 1.
Уважаемые господа!
Изучив Конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона),
предлагаем выполнить в полном объеме ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
в полном соответствии с требованиями Конкурсной документации и прилагаемым к ней
проектом Контракта на следующих условиях:
1. Цена Конкурсного предложения и условия финансирования:
1.1. Общая твердая (фиксированная) стоимость поставки по Контракту с учетом всех затрат и
налогов, действующих на дату подачи Заявок, доставки в ценах на дату подачи Заявок
составляет: __________________ руб., ___________________________________________
(числом)
(то же прописью)
включая НДС _________________ руб.,
2. Предлагаемый срок выполнения работ: ________ (рабочих дней)
3. Предлагаемый объем предоставления гарантий качества выполнения работ: ________
4. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта контракта и до
подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер
предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении контакта на
условиях наших предложений.
5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________
____________________________________________
(наименование организации- участника)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также,
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает ________ % (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, и сведения о нашей организации
отсутствуют в предусмотренном Законом Реестре недобросовестных поставщиков.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для
всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
26
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что выполнение работ, являющихся предметом
контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполнения контракта для _______________________________
(наименование организации- участника)
является (не является), крупной сделкой, совершение которой нуждается в решение об
(оставить нужное)
одобрении или совершении крупной сделки.1
7. Настоящей заявкой подтверждаем, что _________________________________________
(наименование организации- участника)
является (не является), субъектом малого предпринимательства.2
(оставить нужное)
Приложения к Конкурсному предложению Участника размещения заказа:
1.
2.
3. и др.
Участник размещения заказа
Для юридического лица - Должность, подпись, фамилия, инициалы
МП
Для индивидуального предпринимателя - Подпись, фамилия, инициалы
МП
Для физического лица – Подпись, фамилия, имя, отчество.
«_____» ___________ 2012 г.
Данная информация предоставляется по усмотрению Участника и ее не предоставление не может служить
основанием для отклонения конкурсной заявки
2
Данная информация предоставляется по усмотрению Участника и ее не предоставление не может служить
основанием для отклонения конкурсной заявки
1
27
Ф – 1.1 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Приложение № 1
к заявке на участие в конкурсе
Настоящим письмом _________________________ (наименование участника размещения
заказа с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для
юридического лица)) гарантирует выполнить работы _________ в объеме, установленном в
Приложении № ___ Техническое задание, входящим в конкурсную документацию, а именно:
№
п/
п
1
2
3
4
Сведения о качестве выполняемых работ (оказываемых услуг):
Подробное описание
Значение
Примечание
качества выполнения
участника размещения
работ (оказания услуг)
заказа (заполняется в
включающее:
обязательном порядке)
Может быть подтверждено
Технология выполнения
Участник размещения
копиями положений,
работ (необходимо указать
заказа предоставляет
действующих
по организации
какая)
развёрнутую информацию
Может быть подтверждено
Организационнокопиями положений,
технологическая
Участник размещения
действующих
по организации
схема выполнения работ
заказа предоставляет
(необходимо указать
развёрнутую информацию
какая)
Может быть подтверждено
Мероприятия по охране
Участник размещения
копиями положений,
труда и безопасности
заказа предоставляет
действующих
по организации
выполнения работ
развёрнутую информацию
(необходимо указать какие)
Может быть подтверждено
Применяемая система
Участник размещения
копиями соответствующих
контроля качества за
заказа предоставляет
сертификатов,
свидетельств,
выполняемыми работами
развёрнутую информацию
положений,
действующих
по
(необходимо указать какая)
организации.
5
6
Интенсивность выполнения
работ (продолжительность
рабочего дня, количество
смен, рабочие и выходные
дни)
(необходимо указать какая)
Виды работ, на которые
могут быть привлечены
субподрядные организации
Справочно
Участник размещения
заказа предоставляет
развёрнутую информацию
Может быть подтверждено
графиком выполнения работ
Примечание:
Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения,
приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Не предоставление таких
документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.
28
При заполнении таблиц формы применение ссылок на конкурсную документацию не
допускается. Нумерация позиций, единицы измерения, количество, указанные в заказе, не
подлежат изменению.
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель
(должность, Фамилия И.О.)
ПЕЧАТЬ
______________
(подпись)
29
Приложение № 2 к заявке на участие в конкурсе
Ф – 1.2 СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗЧИКА
СИСТЕМА КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
Наименование характеристики
Марка
Модель
Производитель
Тип камеры
Матрица
Разрешение
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение
Баланс белого
Преобразование негативное/позитивное
изображение
Возможность сдвоенного изображения
Текст
Зеркало
Функция заморозки
Поворот изображения
Лампы подсветки (25,000 часов)
Входные интерфейсы
Выходные интерфейсы
USB
Управление по RS-232
USB порт
Область захвата
Энергопотребление
Марка
Модель
Производитель
Процессор
Корпус
Блок питания
Салазки
Материнская плата
Оперативная память
Видеокарта
Жесткий диск
Привод
Параметры, требуемые Заказчиком
1. Документ-камера
------------Портативная
Не хуже 1.3M CMOS
Не менее 1024x768
Не менее 5x
10x
Автоматический
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
0, 90, 180, 270
2 x 1.5Вт LED
Audio IN (Mini Jack) x2
Mic IN (phone jack)
RGB DB15F x2
RGB DB15F x2
Audio Out (Mini Jack)
Plug-n-Play
D-Sub, 9-pin, male
USB 2.0
320ммX240мм
20Вт
2. Персональный компьютер
------------Не хуже Intel Core i7-2600 3400/8M S1155
(oem)
Аналог AIC RMC-4S-0-2 (4U, depth 508mm,
MB ATX, 3x5.25", 3.5"(out), 2x3.5", 2x3.5"(in),
2*FAN-9025)
Аналог OCZ ATX 550W ZS550W 80+
bronze 135mm fan, APFC, 8*SATA
Аналог AIC SR-20 телескопические на
шарикоподшипниках для 2U-5U корпусов,
длина 20" (508 мм)
Аналог MB Gigabyte GA-PH67-DS3-B3
Не меньше DDR3 2048Mb 1333MHz CL9
Kingston (KVR1333D3N9/2G)
Аналог SAPPHIREVGA Sapphire HD6670
1GB GDDR3 PCI-E 11192-07-20G DVI
VGA HDMI1
Ёмкость не менее 2TB SGT
DVD+/-RW Sony (Optiarc) черный
Набор клавиатура+мышь Genius
Параметры,
предлагаемые
Участником
30
ПО
Марка
Модель
Производитель
Входной сигнал
Захват HD-видео
Функции
Системные требования
Марка
Модель
Производитель
Тип
Светодиодная подсветка
Диагональ
Формат экрана
Разрешение
Угол обзора
Время отклика пикселя
Поддержка телевизион-ных стандартов
Поддерживаемые форматы входного
сигнала
Доступные разрешения при подключении
к ПК
Поддерживаемые форматы
Входные интерфейсы
Управление
Потребляемая мощность
Размеры без подставки (ШxВxГ)
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Материал
Лицензионная Windows7 Pro
3. Карта видеозахвата
------------S-Video
Композитный (RCA)
HDMI (поддержка HDCP, 1080i/720p)
Аналоговый аудио (стерео)
1080i, H.264 в реальном времени
Захват с входа HDMI и аналоговых входов,
поддержка SD и HD источников видео –
обязательно. Настройка цветности (кроме
видео с HDMI входа), масштабирование
видео, наложение текста на изображение
Не хуже Intel® Core™ i5 750 или
эквивалентный AMD
-с поддержкой DirectX9.0c или старше
Не менее -512 Мб оперативной памяти
-Слот PCI-E
-Звуковая карта
-Windows® 7/Vista™/XP (32/64-Бит)
лицензионные
4. Панель LCD 46"
------------ЖК-телевизор
Edge LED
Не менее 47" (119см) см)
Не менее 16:09
Не менее 1920x1080
Не менее 178°
Не более 5мс
PAL, SECAM, NTSC
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
640x480, 800x600, 1024x768, 280x1024,
1360x768, 1920x1080
MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV,
JPEG
miniJack 3,5mm
2*RCA x2
компонентный
Композитный (RCA)
SCART
VGA (HD15F)
HDMI x2
USB
Только RS-232
Не менее 140 Вт
Не более 1108x677x31 мм
5. Подвес для плазменной панели
------------Для крепления на потолок с регулировкой
по высоте
Черновая сталь, покрытая порошковой
краской
31
Подвес должен выдерживать нагрузку до
Прочностные характеристики
25 кг.
Высота стойки
Не более 1100мм.
Ширина кронштейна для крепления панели Не более 650мм
Высота кронштейна для крепления панели
Не более 430мм.
6. Монитор жидкокристаллический
Марка
----Модель
----Производитель
----Тип
ЖК-монитор
Диагональ
Не менее 21'
Матрица
TFT TN
Время отклика
Не более 5 мс
Яркость
Не менее 300 кд/м2
Контрастность
Не менее 1000 к 1
Динамическая контрастность
Не менее 70000 к 1
По горизонтали: Не менее 170°; по
Область обзора
вертикали: не менее 160°
Максимальное количество цветов
Не менее 16.7 млн.
Соотношение сторон
Не менее 16:9
Вход
VGA (HD15F) Наличие обязательно
Разрешение
Не менее 1440x900
При работе: не менее 35 Вт, в спящем
Потребляемая мощность
режиме: не менее 0.30 Вт
Размер
Не более 44,3x18,0x37,5 см
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
7. Цифровой матричный микшер
------------Цифровой матричный микшер на 12 плат с
модулем CobraNet. Возможность установки
приборов обработки: микшеры (ручные и
автоматические), эквалайзеры (графические и
параметрические), подавители обратной
связи, кроссоверы, фильтры, селекторы и т.д.
Индивидуально настраиваемый
пользовательский интерфейс.
Коэффициент гармонических искажений
Динамический диапазон
Фантомное питание
Частота дискретизации
Технология передачи звука
Управление
Энергопотребление
Питание
Дифференциальное усиление
Размер
Марка
Модель
Производитель
Кол-во каналов
Тип входов
Фантомное питание
Функциональное назаначение
Кол-во каналов
Не более 0,006%
Не менее 107дБ
48В
Не менее 48кГц
CobraNet
RS-232; LAN
Не менее 150Вт
220В, 50Гц
должна быть менее 0,03%.
Не более 89x483x283 мм
8. Плата аудио входов: 2 канала mic/line
------------Не менее 2
Балансные, микрофонного/линейного
уровня
48В обязательно
9. Плата аудио выходов: 2 канала
Плата аудиовыходов для установки в
цифровой матричный микшер
Не менее 2
32
Балансные, микрофонного/линейного
Тип входов
уровня
Фантомное питание
48В обязательно
10. Дополнительный модуль аудиомикшера
Марка
----Модель
----Производитель
----Модуль расширения на 2 mic/line
Функциональное назначение
аналоговых аудио входов и 2 аналоговых
аудио выходов для работы в CobraNet
Кол-во каналов
Не менее 4
Аналоговые входы
Не менее 2
Цифровые входы
2 CobraNet
Аналоговые выходы
Не менее 2
Фантомное питание аналоговых входов
48В обязательно
IEEE 802.3af Power over Ethernet; 18-24В
Питание
постоянного тока
Размер
Не более 38x216x152 мм
11. Блок питания для дополнительного модуля
Марка
----Модель
----Производитель
----Входное напряжение
220В
Выходное напряжение
18-24В постоянного тока
12. Кодек видеоконференцсвязи
Система ВКС с поддержкой HD и
Функциональное назначение
встроенным сервером ВКС
Кодек HDX 8000, управление поворотной
камерой, People+Content™, People on
Состав оборудования
Content™ и People+Content IP, Скорость
передачи – не менее 6 Мбит/с точка-точка,
наличие пульта д/у
Максимальное разрешение
Не менее 1280x720
Скорость передачи, макс
Не менее 6 Мбит/с
Не менее 2 x HDCI
1 x S-Video
1 x DVI-I
Не менее 3 HDX microphone arrays
Входные интерфейсы
supported
1x Line-level стерео in (RCA)
Выходные интерфейсы
Сетевые интерфейсы
Управление системой
Видеостандарты и протоколы
1 x 3.5 мм стерео мини (PC Audio)
1 x VCR / DVD стерео audio-in (RCA)
Не менее 2 x DVI-I HD video
1 x S-Video
2-портовый коммутатор 10/100 auto NIC,
разъемы RJ45
разъем RJ11 для аналогового телефона
Веб-интерфейс
SNMP
Внутренний протокол управления
H.264, H.264 High Profile IP, H.263++,
H.261
Режимы People+Content / H.239
H.263 & H.264 Маскирование видео
ошибок
Видеокамера
Матрица
Оптический зум
Угол поля обзора
Диапазон панорамирования
ПЗС-матрица с разрешением не менее 1280
x 720p
Не менее 22X
Не менее 72 град. при мин.приближении
Не менее ±100 град.
33
Форматы вывода
Стандартное рабочее напряжение
Размер
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Матрица
Разрешение
Фокусное расстояние
Фокусировка
Зум
Угол обзора
Подключение
Размеры
Питание
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Входное напряжение
Выходное напряжение
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Материал
Прочностные характеристики
Ширина
Глубина
Высота короба
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Разъёмы
Сеть
Энергопотребление
Питание
Размеры
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
SMPTE 296M 1280 x 720p, 50/60 кадр./с
230 В, 50 Гц
Не более 35,23 см x 12,9 см x 27,94 см
13. Видеокамера управляемая
------------Камера высокого разрешения для ВКС,
которая работает с серией терминалов
HDX
Не хуже 1/3" CMOS
Не менее 1920х1080
3.7mm - 44mm
Авто
Не менее 22x оптический
Не менее 72 град.
HDCI кабель (60 pin разъем)
Не более 276mm x 156mm x 134mm
12В
14. Кабель переходной
------------Переходной кабель HDCI - 5BNC+DB9F
15. Блок питания для видеокамеры
------------Универсальный блок питания для
видеокамер
100-240V AC
12V DC
16. Кронштейн для установки видеокамеры
------------Кронштейн в виде специальной полки для
крепления на потолочный подвес
Черновая сталь, покрытая порошковой
краской
Крепление должно выдерживать вес до 10
кг.
Не менее 250мм
Не более 250мм.
Не более 50мм.
17. Модуль COM-портов
------------Двойной RS-232/422/485 Com - интерфейс
2 x DB9 male, двунаправленные порты RS232/422/485
Наличие обязательно
6-pin RJ11
Не более 6Вт
230В, 50Гц
Не более 4,57 x 17,95 x 16,06 см (0,5U)
18. Преобразователь
------------Переходник между стандартным 4-х
проводным кабелем и модульным кабелем
34
Разъёмы
Индикация
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Входное напряжение
Выходное напряжение
Кол-во розеток
Управление
Размеры
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
с разъемом RJ11F.
1 x 4-pin 5mm
1 x 6-pin RJ11 female
(Зелёный) Наличие 24В постоянного тока
на любом из портов
19. Блок розеток управляемый 4 портовый
------------Управление питанием 220В
230В, 50Гц
230В, 50Гц
Не менее 4 шт.
RS-232 (DB9 female); Ethernet 10/100 Mbit/s
(разъем RJ45)
Не более 478 x 73 x 49 mm
20. Коммутатор матричный
------------Матричный коммутатор компонентного
видеосигнала и балансного
стереоаудиосигнала
RGB Video
Полоса пропускания
Скорость переключения
Кол-во входов
Разъёмы
Уровень видеосигнала
Импеданс
Кол-во выходов
Разъёмы
Уровень видеосигнала
Импеданс
Стерео Аудио
Частотный диапазон
Динамический диапазон
Коэффициент гармонических искажений
Кол-во входов
Импеданс
Разъемы
Кол-во выходов
Импеданс
Разъемы
Управление
Последовательный интерфейс
Ethernet
Протоколы Ethernet
Размер
Питание
Марка
Модель
Производитель
Не менее 600МГц
Детерминированная
Не менее 12
Не менее 5*BNC
0,2 - 2,25В
75Ом
Не менее 8
5*BNC
0,2 - 2,25В
75Ом
20-20000 Гц
Не менее 96 дБ
Не более 0,025%
Не менее 12
Не менее 20кОм
клеммы 5-pin
Не менее 8
Не более 50Ом
клеммы 5-pin
RS-232/422
10/100BaseT, full-duplex, RJ-45 connector
ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP
Не более 19” x 12.5” x 5.25” (3U)
90-240V AC, 50/60Hz
21.Преобразователь мультистандартный
-------------
35
Функциональное назначение
Входы
Полоса пропускания сигнала на уровне –3 дБ
Максимальный размах выходного
видеосигнала
Дифференциальная фаза
Дифференциальное усиление
К-фактор
Отношение сигнал/шум
Управление
Источник питания
Габариты
Автоматически распознает телевизионную
систему входного сигнала, для выходного
сигнала телевизионная система задается
пользователем. Прибор может
конвертировать сигнал с одинаковой
частотой полей (50 или 60 Гц) из одной
системы в другую (например, из SECAM в
PAL или из NTSC 4,43 в NTSC 3,58)
Композитный (1 В, 75 Ом, разъем BNC)
YC (1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, 4-конт.
разъем)
R/R-Y, G/Y, B/B-Y и SYNC (разъемы BNC)
Не менее 5 МГц
Не более 1,4 В
Не более 0,7°
Не более 1%
0,40%
Не более 66 дБ
Переключатели выбора формата входного
и выходного сигнала, регуляторы яркости,
контрастности, насыщенности и цветового
тон
~90-264 В, 50/60 Гц, 15 ВА
Не более 48,3 x 17,8 x 4,5 см (1U)
22. Усилитель распределитель компонентного видеосигнала
------------Распределение компонентного
Функциональное назначение
видеосигнала со входа, на два идентичных
выхода
Полоса пропускания сигнала на уровне –3 дБ
Не менее 510 МГц
Компонентный видеосигнал Y, Pb/Cb, Pr/Cr
Входы
или Y, U, V (1x3 вх.): 1 В, 0,7 В, 0,7 В, 75 Ом,
разъемы RCA
Компонентный видеосигнал Y, Рb/Сb, Pr/Cr
Выходы
или Y, U, V (2x3 вых.): 1 В, 0,7 В, 0,7 В, 75
Ом, разъемы RCA
Максимальный размах выходного
Не менее 2,4 В
видеосигнала
Дифференциальная фаза
Не более 0,03°
Дифференциальное усиление
Не более 0,03%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не более 73 дБ (взвешенное)
Источник питания
12 В, с током потребления не более 75 мА
Габариты
Не более 12см x7,5 см x 2,5 см
23. Передатчик видеосигнала по витой паре
Марка
----Модель
----Производитель
----Линейный передатчик, получающий
входной UXGA/WUXGA или HDTV
Функциональное назначение
сигнал и передающий его по кабелю на
витой паре к приемнику
VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вх.): разъем
Входы
HD15F
Выходы
Витая пара (1 вых.): розетка RJ-45
До UXGA/WUXGA (1600x1200/1920x1200
Разрешение
60 Гц) или 1080p
Источник питания
12 В, с током потребления не более 60 мА
Габариты
Не более 6 x 6,5 x 2,5 см
Марка
Модель
Производитель
36
Марка
Модель
Производитель
Функциональное назначение
Входы
Выходы
Максимальный размах выходного
видеосигнала
24. Приемник видеосигнала по витой паре
------------Линейный приемник. Он получает по
кабелю на витой паре кодированный
сигнал от передатчика, декодирует его и
преобразует в формат UXGA/WUXGA или
HDTV
Витая пара (1 вх.): розетка RJ 45
VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вых.): разъем
HD15F
Не менее 1,5 В
Дифференциальная фаза
До UXGA/WUXGA (1600x1200/1920x1200
60 Гц) или 1080p
Не более 0,3°
Дифференциальное усиление
Не более 2,9%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не менее 69 дБ
Разрешение
Нелинейность
Не более 0,50%
Уровень: –7,7…+3,1 дБ (кабель 130 м);
Регулировки
Компенсация АЧХ кабеля: 0…+25 дБ (50
МГц)
Источник питания
12 В, с током потребления не более 175 мА
Габариты
Не более 6 см x 6,5 см x 2,5 см
25. Передатчик видео и аудиосигнала по витой паре
Марка
----Модель
----Производитель
----Передатчик сигналов компьютерной
графики и небалансного
Функциональное назначение
стереофонического аудиосигнала по
кабелю на витой паре
VGA (1 вх.): разъем HD15F; Стереозвук (1
Входы
вх.): 3,5-мм аудиорозетка
Витая пара (2 вых.): разъемы RJ-45; VGA
(1 вых.): проходной, разъем HD15F;
Выходы
Стереозвук (1 вых.): проходной, 3,5-мм
аудиорозетка
Полоса пропускания
Не менее (–3 дБ) 20 кГц
Разрешение
До UXGA
Видеосигнал – не менее 60 дБ,
Отношение сигнал/шум
аудиосигнал – не менее 89 дБ
Коэффициент гармоник + шум
Аудиосигнал – не более 0,25%
Питание
12 В, с током потребления не более 860 мА
Габаритные размеры
Не более 21,5 см x16,3 см x 4,4 см
26. Приемник видео и аудиосигнала по витой паре
Марка
----Модель
----Производитель
----Приём по стандартному кабелю на витой
паре длиной более 100 м кодированный
сигнал от передатчика, декодирует его и
преобразует в сигнал VGA (до
Функциональное назначение
UXGA/WUXGA) или HDTV,
стереофонический аналоговый аудиосигнал и цифровой аудиосигнал S/PDIF
(эти аудиосигналы выдаются
одновременно).
37
Входы
Витая пара (1 вх.), разъем RJ-45
Видео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вых.),
разъем HD15; аудио: S/PDIF (1 вых.),
Выходы
разъем RCA; стерео аналоговый (1 вых.),
3,5-мм гнездо
До UXGA/WUXGA (1600x1200/1920x1200
Разрешение
60 Гц) или 1080p
Полоса пропускания аудиосигнала
20 Гц – 20 кГц на 0,5 дБ
Отношение аудиосигнал/шум
Не менее 80 дБ
Уровень: от –7,5 дБ до +4,4 дБ; АЧХ: от 0
Регулировки
до +33 дБм на 50 МГц
Источник питания
12 В, с током потребления не более 60 мА
Габариты
Не более 12 см x 7,5 см x 2,5 см
27. Преобразователь/скейлер видеосигнала
Марка
----Модель
----Производитель
----Девятивходовой масштабатор и
коммутатор видео-сигнала, небалансного
стереофонического аудиосигнала и S/PDIF.
Он выполняет повышающее и
понижающее масштабирование входного
композитного видеосигнала, s-Video
Функциональное назначение
(Y/C), компонентного видеосигнала
(YUV), HDMI, компьютерного
графического сигнала, а также jpegфайлов. Преобразованный сигнал выдается
в формате компьютерного графического
сигнала или HDTV на разъемы HDMI и
HD-15
Собственное HDMI, 640x480x60 Гц,
640x480x75 Гц, 800x600x60 Гц,
800x600x60 Гц, 800x600x75 Гц,
1024x768x50 Гц, 1024x768x60 Гц,
1024x768x75 Гц, 1280x768x50 Гц,
1280x768x60 Гц, 1280x1024x50 Гц,
Выходные разрешения
1280x1024x60 Гц, 1280x1024x50 Гц,
1366x768x50 Гц, 1366x768x60 Гц,
1400x1050x50 Гц, 1400x1050x50 Гц,
1600x1200x50 Гц, 1600x1200x60 Гц,
1680x1050x60 Гц, 480p, 576p, 720p 50 Гц,
720p 60 Гц, 1080i 50 Гц, 1080i 60 Гц, 1080p
50 Гц, 1080p 60 Гц, пользовательское
Универсальные Y/CV, Pb/C, Pr (4 вх.):
композитный, s-Video и компонентный
видеосигнал, 1 В, 75 Ом, разъемы RCA;
VGA (2 вх.): разъемы HD15F; HDMI (2
вх.): разъемы HDMI; USB (1 вх.);
Входы
Стереозвук (4 вх.): по одному для каждого
универсального видеовхода, разъемы RCA;
S/PDIF (4 вх.): разъемы RCA; Стереозвук
(2 вх.): по одному для каждого входа VGA,
3,5-мм аудиорозетки
HDMI (1 вых.): разъем HDMI; VGA (1
вых.): разъем HD15F; Стереозвук (1 вых.):
Выходы
разъемы RCA; S/PDIF (1 вых.): разъем
RCA
Кнопками передней панели (с
использованием экранных меню), с ИКУправление
пульта дистанционного управления, RS232 (9-контактный разъем D-sub), сеть
Ethernet (TCP/IP, разъем RJ-45)
38
Вставка видеоизображения в графику или
наоборот (любой размер и положение
окна), деление экрана на две части, стопФункции
кадр, увеличение, выбор кадровой частоты,
регулировка параметров видео и звука,
масштабирование выходного изображения,
изменение соотношения сторон
Источник питания
~100-240 В, 50/60 Г
Не более 48,3 см x 23,6 см x 4,5 см (1U),
Габариты
корпус для установки в стойку
28. Усилитель распределитель 1:2 сигналов S-Video
Марка
----Модель
----Производитель
----Распределяет входной сигнал на пять
Функциональное назначение
идентичных выходов (разъемы 4-pin) для
передачи на приемные устройства
1 s-Video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (C),
Входы
разъем 4-pin
5 s-Video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом (C),
Выходы
разъемы 4-pin
Полоса пропускания видеосигнала
230 МГц на уровне –3 дБ (Y).
Максимальный уровень выходного
Не менее 2 В (Y)
видеосигнала
Дифференциальная фаза
Не более 0,12°
Дифференциальное усиление
Не более 0,08%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не менее 72 дБ
Источник питания
12 В, с током потребления не более 100 мА
Габариты
Не более 12 х 7,5 х 2,5 см
Масса
Не более 0,3 кг
29. Передатчик USB 1 портовый
Марка
----Модель
----Производитель
----Организация линию передачи сигналов
Функциональное назначение
интерфейса USB 2.0 по одному кабелю
витой пары
Передатчик
Вход
USB, разъем тип «B»
Выходы
Витая пара, разъем RJ45 (розетка)
Приемник
Вход
Витая пара, разъем RJ45 (розетка
Выходы
USB, разъем тип «A»
Пропускная способность
Не менее 480 Мбит/c
Питание
5 В, 10 Вт
Габаритные размеры
Не более 84x38x31 мм
СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ И ЗВУКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Наименование характеристики
Параметры, требуемые
Заказчиком
1. Пульт микрофонный (для 53 залов)
Марка
Модель
Производитель
-------------
Параметры, предлагаемые
Участником
39
Функциональные возможности
Режимы работы PTT/PTM
Частотный диапазон
микропроцессорное управление,
удаленное управление включением
микрофона, световой индикатор
состояния
Наличие обязательно
Не хуже 130-17000Гц
2. Аудиоплатформа (в 27 залах)
Марка
Модель
Производитель
-------------
Коэффициент гармонических
искажений
Динамический диапазон
Должен иметь возможность
установки любых приборов
обработки: микшеры (ручные и
автоматические), эквалайзеры
(графические и параметрические),
подавители обратной связи,
кроссоверы, фильтры, селекторы и
Не более 0,006%
т.д. Индивидуально настраиваемый
Не
менее 107дБ интерфейс.
пользовательский
Фантомное питание
48В
Частота дискретизации
48кГц
Технология передачи звука
CobraNet
Управление
RS-232; LAN
Энергопотребление
Не более 150Вт
Функциональное назначение
3. Блок 20-ти программируемых входов/выходов (в 27 логических залах)
Марка
Модель
Производитель
Функциональные возможности
Интерфейс
Функциональные возможности
------------управление событиями внутри
системы, управление внешними
устройствами по событиям внутри
системы.
Каждый вывод должен быть как
логический вход либо как
логический выход.
управление событиями внутри
системы, управление внешними
устройствами по событиям внутри
системы.
4. Блок питания для блока 20-ти программируемых логических входов/выходов (в 27 залах)
Марка
----Модель
----Производитель
----12-24 В с током потребления не
Напряжение
более 100 мА
Участник размещения заказа/уполномоченный представитель ______________
(подпись)
(должность, Фамилия И.О.)
ПЕЧАТЬ
40
Наименование Участника______________________
Ф-2.1. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ
задействованных при исполнении контракта
№
Занимаемая должность
п/п
1
2
Фамилия И.О.
Образование и
специальность
3
Руководитель организации __________________________
М.П.
4
Стаж
работы
(общий)
5
Дополнительная
Стаж работы
Год последней информация об учебном
Стаж работы
по профилю
переподготовки
заведении
в данной
занимаемой
повышения
(наименование, год
организации
должности
квалификации
окончания, номер
диплома)
6
7
8
9
41
Наименование Участника_______________________
Ф-2.2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ. РАБОЧИЕ
задействованных при исполнении контракта
№
п.п.
1
Ф.И.О.
2
Специальность
3
Руководитель организации _______________
(Уполномоченное лицо)
М.П.
Разряд,
квалификация
4
Стаж работы по
специальности
общий
в организации
5
6
2
Год
1
М.П.
Руководитель организации ___________________________
Наименование адрес и телефон Заказчика, номер
контракта по реестру контрактов, номер извещения о
размещении заказа на официальном сайте
3
Адрес объекта и краткое описание работ
Ф – 2.3. ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ
4
5
Срок
Цена контракта
исполнения
Наименование Участника ______________________
42
2
1
3
Марка,
модель
4
Кол-во
6
Местонахож
дение
7
Текущие
обязательст
ва
Нынешнее состояние
оборудования
Примечание. Данная форма заполняется по 3 разделам.: 1 – Производственные помещения; 2 – Автотранспорт;
3 – Оборудование и инструмент, используемое при исполнении контракта;
М.П.
5
Год
выпуска
Руководитель организации ___________________________
Наименование
оборудования
№ п.п.
Данные о помещениях и
оборудовании, которое будет
использовано, при
реализации проекта
Ф - 2.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
8
Владелец
оборудования
9
Вид
договора
(аренда,
прокат и
т.д.) срок
договора
Источник оборудования
-Наименование Участника___________________
43
44
Бланк Участника _______________________
Исх. №, дата
Ф-3.1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для
получения дальнейшей информации об Участнике размещения заказа и Участнике конкурса,
вплоть до заключения контракта:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по кадровым вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по техническим вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Справки по финансовым вопросам
Контакт 1
Телефон 1
Контакт 2
Телефон 2
Руководитель организации, должность
___________
М.П.
45
Приложение № 1 к конкурсной документации
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
________________________________________________________________
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______
г. Санкт-Петербург
«___»_________ 2012г.
Во исполнение положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», Гражданского кодекса Российской Федерации, Управление Судебного
департамента в г. Санкт-Петербурге (далее – Управление), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
действующее от имени и в интересах Российской Федерации, в лице начальника Управления
Силюкова Валерия Ниловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик»,
в
лице
_____________________________, действующего на основании Устава (Положения), с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого конкурса, согласно
протоколу № ________ от ___________________ г., заключили настоящий Государственный
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оборудованию
залов судебных заседаний здания городского суда г. Санкт-Петербурга (корпус «Б») средствами
конференцсвязи, видеоконференцсвязи и микрофонами, согласно Локальных смет Заказчика
(Приложение № 1) и Технического задания (Приложение № 2), которые утверждаются
Заказчиком и являются неотъемлемой частью Контракта.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в
соответствии с утвержденной в установленном порядке технической и сметной документацией, а
также условиями Контракта.
1.3. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание Подрядчика
победителем открытого конкурса (Протокол № ________ от «____»__________ 2012 г.).
1.4. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту представлено
________________________________ на сумму ______________________________.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Сроки выполнения работ определяются на основании конкурсной заявки.
2.2. Начало производства работ – с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта
передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту
передачи объекта для выполнения работ, а Подрядчик обязан принять объект и подписать акт
передачи объекта для выполнения работ не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента
предъявления его Заказчиком.
2.3. Окончание работ – ____________ 2012 г. Датой окончания выполнения работ считается
дата подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию ответственными представителями
Сторон.
46
2.4. Стороны вправе по взаимному соглашению в порядке статьи 708 ГК РФ путем
заключения дополнительного соглашения изменять сроки, указанные в календарном планеграфике производства работ, в следующих случаях:
- возникновение необходимости в переносе сроков окончания работ и/или отдельных этапов,
если их завершение в установленный срок невозможно вследствие непреодолимой силы.
3. ЦЕНА РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Цена государственного контракта составляет: ________ (сумма прописью) рублей __
коп., в том числе НДС 18% - ___________ рублей.
3.2. Настоящая цена является окончательной, изменению не подлежит.
3.3. Государственный заказчик производит оплату фактически выполненных работ на
основании подписанного акта о приемке выполненных работ.
3.4. Оплата работ осуществляется за счет средств Федерального бюджета РФ.
3.5. Оплата работ осуществляется на основании Смет заказчика с учетом коэффициента
конкурсного снижения цены, исчисляемого как частное от деления цены контракта на сметную
стоимость. Коэффициент снижения составляет ____.
Авансирование работ не предусмотрено.
3.6. Государственный заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком по безналичному
расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах
бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования по мере
его поступления.
3.7. Подрядчик в течение 5 дней с момента выполнения условий государственного
контракта (этапа работ) представляет Государственному заказчику проект акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), а также следующие отчетные и финансовые
документы: счет, счет-фактуру, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС-3).
3.8. Государственный заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 3.7 государственного контракта, направляет Подрядчику подписанный акт
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, в том числе
по причине неудовлетворительного отчета о выполнении статей сметы расходов по
государственному контракту.
4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
4.1. Ответственный представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль
за качеством и сроками выполнения работ, а также производит проверку соответствия
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и сметной
документации, совместно с ответственным представителем Подрядчика оформляет акты на
выполненные работы (форма КС-2).
4.1.1. Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
4.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства
работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства,
связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.
4.2.1. Если ответственный представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством
работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ.
4.2.2. В случае, если ответственным представителем Заказчика будут обнаружены
некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости
работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы
47
для обеспечения их надлежащего качества.
4.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и
его соблюдение осуществляет Подрядчик.
4.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь
построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
4.5. За три рабочих дня до начала приемки скрытых работ Подрядчик письменно
информирует об этом ответственного представителя Заказчика.
4.5.1. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием ответственными
представителями Сторон актов освидетельствования скрытых работ.
4.5.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения ответственного представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
4.5.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ответственного представителя
Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по их
требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а
затем восстановить ее.
5. ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
5.1. Не предусмотрено
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Подрядчик обязуется:
6.1.1. Принять объект, передаваемый Заказчиком, для производства работ по акту передачи
объекта для выполнения работ и выполнить работы за свой риск, своим иждивением (из своих
материалов, своими силами и средствами) в соответствии с условиями настоящего Контракта.
6.1.2. Выполнить работы качественно, в полном объеме и в сроки, оговоренные в статье 2
настоящего Контракта.
6.1.3. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие
сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих их качество, и по
требованию предоставить эти документы Заказчику.
6.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
6.1.5. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов,
накапливаемых в результате выполнения работ и обеспечить их уборку.
6.1.6. Обеспечить надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования и другого
имущества в период выполнения работ.
6.1.7. Обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки.
6.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до сдачи
работ.
6.1.9. Вывозить с объекта строительный мусор до подписания акта о приемке объекта. В 10дневный срок после подписания акта вывезти с объекта принадлежащее ему имущество.
6.1.10. Привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации по
согласованию с Заказчиком.
6.1.11. По окончании работ сдать объект Заказчику по акту приемки объекта в эксплуатацию
в установленном порядке.
6.1.12. За свой счет устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты, обнаруженные в
течение всего гарантийного срока со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.
6.1.13. Немедленно в письменном виде предупредить Заказчика при обнаружении не
48
зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых
работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта.
6.2.2. По окончании работ осуществить приемку объекта в эксплуатацию.
6.2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
6.2.4. Передать объект Подрядчику для производства работ по акту передачи объекта для
выполнения работ.
6.2.5. На период производства работ обеспечить Подрядчику возможность подключения
электрооборудования и электроинструмента.
6.2.6. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор за
выполнением работ.
6.3. Стороны обязуются назначить своих ответственных представителей.
7. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
7.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по настоящему
Контракту и готовности объекта к сдаче. Ответственный представитель Заказчика не позднее, чем
в 5-ти дневный срок после получения уведомления Подрядчика в установленном порядке,
организует и осуществляет приемку результата работ.
7.2. Приемка и сдача фактически выполненных работ осуществляется в соответствии с ВСН
42-85(р), СНиП ответственными представителями Подрядчика и Заказчика в сроки, определенные
Календарным планом-графиком производства работ, и оформляется актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2), а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и прилагаемой к ней расшифровкой по видам работ.
7.3. Срок проведения проверки выполненных работ, подписания акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС3), устанавливается в течение 72 часов (трех рабочих дней) с момента предъявления
выполненных работ Подрядчиком Заказчику.
7.4. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе
составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения
Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недоделки своими силами и за
свой счет в сроки, указанные в акте.
7.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в
полном соответствии с документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок
согласно пункту 7.4 Контракта. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания
акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией, включающей в себя
представителей Заказчика и Подрядчика.
8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует:
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем,
соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим
условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и
другими документами, удостоверяющими их качество;
качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими
условиями;
49
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийной эксплуатации объекта.
Срок предъявления претензий по работам составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента
обнаружения дефектов, срок устранения претензий – в течение 5 (пяти) рабочих дней после
поступления рекламации или замечаний. Выполнение работ по устранению претензий и
замечаний осуществляется в удобное для Заказчика время и материалами по выбору Заказчика.
На работы, выполняемые при устранении замечаний, устанавливается гарантийный срок 12
(двенадцать) месяцев. Совокупный объем расходов Подрядчика, который он осуществляет в
случае наступления гарантийных обязательств _______ (_______________________) рублей.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, материалов и работ
устанавливается в течение 12 (двенадцати) с даты подписания сторонами акта о приемке
выполненных работ.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование – 36 месяцев, но не менее гарантийного
срока, установленного производителем оборудования.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие
нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в сроки,
установленные п.11.1 настоящего контракта.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня
получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения
дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
результата работ со стороны третьих лиц.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и
недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая
составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не
исключает право сторон обратиться за судебной защитой.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств
по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
- за нарушение сроков подписания акта передачи объекта для выполнения работ, начала и
окончания работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% (пяти
десятых процента) от общей цены работ по Контракту, за каждый день просрочки исполнения
обязательств, вплоть до их фактического исполнения;
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по
Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии (или
сроков) производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% (десяти
процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление
некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки,
согласованные с Заказчиком;
- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ,
определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом,
Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости
работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;
- при задержке предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма №
КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), невыполнении
50
согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации,
содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных
работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
9.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Контракта, Заказчик
немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных
нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от
подписи - в одностороннем порядке.
9.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится
Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий
счет Заказчика.
9.4. Уплата пени (неустойки/штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в
натуре.
9.5. Указанная в настоящем пункте пени (неустойка/штраф) взимается за каждое нарушение
в отдельности.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. При возникновении между сторонами каких-либо разногласий при исполнении
Контракта, стороны принимают меры для урегулирования разногласий путем переговоров. Если
стороны не придут к соглашению, все споры рассматриваются в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области.
11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
11.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Контракт, заключив об этом соглашение, либо в
судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: землетрясения, стихийного
бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства или их последствия.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
13.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.4. Стороны обязаны в течение трех дней известить друг друга в случае изменений адреса,
банковских реквизитов.
13.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными,
51
если они заключены в соответствии с требованиями действующего законодательства, оформлены
в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения и дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и должны быть подписаны Сторонами.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. Приложение № 1. Локальная смета Заказчика на ______ л.
14.2. Приложение № 2 Техническое задание
14.3. Приложение № 3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения исполнения
обязательств по контракту.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
___________________ /_______________/
МП
ПОДРЯДЧИК:
__________________ / ________________ /
МП
52
Приложение № 2 к конкурсной документации
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Судебного
департамента в г. Санкт-Петербурге
_____________________ /В.Н. Силюков/
«___» _____________ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оборудование залов судебных заседаний здания городского суда г. Санкт-Петербурга
(корпус «Б») средствами конференцсвязи, видеоконференцсвязи и микрофонами.
1. Общие сведения.
Целью работы является разработка комплекта рабочей документации, поставка
оборудования, монтаж, пусконаладочные работы.
Средствами конференцсвязи и видеоконференцсвязи оборудуются залы 413, 413.1, 413.2,
413.3, 413.4, 413.5. Системой звукоусиления (микрофонами) оснащаются 53 зала (117
микрофонов).
Место расположения аппаратной – не требуется, устанавливаемые системы являются
автономными.
2. Требования к качеству выполнения работ.
2.1. Работы по монтажу технических средств должны производиться в соответствии в
соответствии с типовыми проектными решениями, рабочей документацией (техническая
документация предприятий-изготовителей, технологические карты).
2.2. Отступления от типовых проектных решений в процессе монтажа технических
средств не допускаются без согласования с заказчиком.
2.3. Приемка объектов и сооружений под монтаж, порядок передачи оборудования,
изделий и материалов монтажно-наладочной организацией заказчику должны отвечать
требованиям РД-11-02-2006 «ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ».
2.4. Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны
соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, техническим
условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество.
2.5. Условия хранения изделий и материалов должны отвечать требованиям
соответствующих стандартов или технических условий.
2.6. При монтаже должны соблюдаться нормы, правила и мероприятия по охране труда
и пожарной безопасности.
2.7. В процессе монтажа технических средств следует вести общий и специальный
журналы производства работ и оформлять производственную документацию согласно
требованиям РД-11-02-2006
2.8. Технические средства допускаются к монтажу после проведения входного
контроля.
Входной контроль технических средств, поставляемых заказчику, производится
заказчиком, или привлекаемыми им специализированными организациями.
53
2.9. Не допускается производить замену одних технических средств на другие,
имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с
заказчиком или привлекаемыми им специализированными организациями.
2.10. Не допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной
пломбировкой предприятия-изготовителя.
2.11. Монтаж технических средств следует выполнять с использованием средств малой
механизации, механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений,
сокращающих применение ручного труда
(требуемое заказчиком оборудование для
производства работ приведено в Приложении №5) .
2.12. При монтаже аппаратуры в телекоммуникационном шкафу должны быть
обеспечены предусмотренные паспортами заводов-изготовителей условия эксплуатации.
Соответствующие вентиляторные блоки должны быть предусмотрены в верхней части шкафа.
2.13. При монтаже нескольких блоков в ряд должны соблюдаться следующие
расстояния:
между блоками в ряду – не менее 50 мм;
между рядами блоков – не менее 200 мм.
2.14. Прокладка кабельной продукции:
Монтаж электропроводок технических средств должен выполняться в соответствии с
типовыми проектными решениями и с учетом требований СниП 2.04.09-84, СниП 3.05.06-85*
ПУЭ, ВСН 600-81, «Общей инструкции по строительству линейных сооружений городских
телефонных сетей», “Инструкции по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и
телевидения”.
Соединения и ответвления проводов и кабелей должны производиться в
соединительных или распределительных коробках способом пайки или с помощью винтов.
Прокладка незащищенных проводов и кабелей через стены, должна производиться в
металлических трубах.
Качество проложенных скрытым способом проводов и кабелей должно быть
проверено необходимыми инструментами с записью измеренных характеристик в
соответствующих актах, согласно требованиям РД-11-02-2006.
Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри охраняемых зданий должна
производиться на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2
м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола должна быть
предусмотрена их защита от механических повреждений.
Маркирование проложенных кабелей должно быть проведено с учётом требовании
ПУЭ и заказчика или его представителя с внесением данных в исполнительную
документацию.
2.15. Заземление:
Технические средства должны быть подключены к имеющемуся контуру заземления.
Устройства заземления (зануления) должны выполняться в соответствии с
требованиями СниП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей.
2.16. Пусконаладочные работы:
До начала пусконаладочных работ в процессе производства монтажных работ должны
быть проведены индивидуальные испытания (настройка, регулировка, юстировка) в
соответствии с техническими описаниями, инструкциями, ПУЭ.
Производство пусконаладочных работ осуществляется в три этапа:
подготовительные работы;
наладочные работы;
комплексная наладка технических средств.
На этапах наладочных работ и комплексной наладки должна производиться
корректировка ранее проведенной регулировки технических средств, в том числе: доведение
параметров настройки до значений, при которых технические средства могут быть
54
использованы в эксплуатации; вывод аппаратуры на рабочий режим, проверка взаимодействия
всех ее элементов в различных режимах работы.
Пусконаладочные
работы
считаются
законченными
после
получения
предусмотренных технической документацией и паспортов заводов-изготовителей параметров
и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств.
3. Требования к безопасности выполнения работ.
Все работы, предусмотренные контрактом должны выполняться с соблюдением
требований безопасности, установленных настоящим Техническим заданием, Федеральными
законами и действующими стандартами Российской Федерации:











Федеральный закон РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав
потребителей"
ГОСТ 21.1101 - 2009 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации".
СНиП 12 - 03 - 2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть 1.
СНиП 12 - 04 - 2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2
СНиП 12 - 01 - 2004 "Организация строительства".
СНиП 31 - 06 - 2009 "Общественные здания и сооружения".
ГОСТ Р ИСО 7498-2-99 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых
систем. Базовая эталонная модель". Часть 2. Архитектура защиты информации
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых
систем". Справочник. Часть 8. Основы аутентификации
ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-9-95 "Информационная технология. Взаимосвязь открытых
систем". Справочник. Часть 9. Дублирование
Руководящий документ Гостехкоммиссии "РД. СВТ. Межсетевые экраны. Защита от
НСД к информации. Показатели защищенности от НСД к информации»"
(Гостехкомиссия России, 1997)
ГОСТ
Р
50739-95
"Средства
вычислительной
техники.
Защита
от
несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования"
I.
Система конференцсвязи и видеоконференцсвязи
1. Основные требования поставляемого оборудования:
Все поставляемое аппаратное и программное обеспечение должно:
- поддерживать работу с кириллицей;
- корректно отображать, вычислять и передавать даты, включая (но не ограничиваясь)
любые даты XXI-го века.
Все поставляемое общее программное обеспечение и компоненты прикладного
программного обеспечения должны иметь лицензию и русскоязычный интерфейс
пользователя, при условии наличия локализованной версии для Российской Федерации.
2. Общие данные.
2.1. Сроки выполнения работ.
Минимальный – не менее 10 рабочих дней.
Максимальный – не более 20 рабочих дней.
2.2. Работы выполняются в три этапа:
 Демонтажные работы элементов системы конференцсвязи в помещениях № 413,
413.1, 413.2, 413.3, 413.4, 413.5 (состав оборудования подлежащего демонтажу
приведён в Приложении №1 к Техническому Заданию (далее – ТЗ)
55
 Закупка и поставка оборудования для систем конференцсвязи, видеоконференцсвязи и
системы звукоусиления и звукораспределения (требование Заказчика к
поставляемому оборудованию, а также его количество приведены в Приложениях
№№2,3 к ТЗ);
 Монтажные и пусконаладочные работы
Место проведения работ: Санкт-Петербург, Бассейная ул., д.6, кор. Б.
2.3.
Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев. Гарантийный срок на
оборудование –36 месяцев, но не менее срока установленного изготовителем.
2.4.
Сроки выполнения работ по этапам контролируются Заказчиком согласно
утвержденному календарному плану-графику работ, согласованному Сторонами при
заключении Государственного контракта.
3. Требования к поставляемому оборудованию:
Оборудование, технические характеристики которого перечислены ниже, предназначено для
установки в залах Городского суда в помещениях № 413, 413.1, 413.2, 413.3, 413.4, 413.5
Данное оборудование должно обеспечивать следующие функции:
1)
Отображение информации на экранах индивидуального и коллективного
пользования
- В качестве средств отображения коллективного пользования в зале заседаний должны быть
предусмотрены две плазменные панели;
- Размещение панелей должно обеспечивать комфортный для наблюдения контраст
видеоизображения при заданном уровне внешней освещенности в плоскости её размещения;
- В качестве индивидуальных средств отображения должны быть предусмотрены два
жидкокристаллических монитора на рабочих местах секретаря и судьи;
- Должна быть обеспечена возможность передачи на любое из средств отображения
индивидуальной информации;
- Для отображения документальной информации (а именно, распечатанных текстовых
документов, фотографий, вещественных доказательств и прочей подобной информации) должна
быть предусмотрена специальная портативная документ-камера с поддержкой функций поворота
изображения, «заморозки», зеркального отображения и преобразования негативного в позитивное
изображение и обратно;
- Для отображения информации в электронном виде должен быть предусмотрен специальный
презентационный компьютер.
- Переключение средств отображения с одного источника на другой должно осуществляться с
рабочего места секретаря, либо в автоматическом режиме.
2)
Видеоконференцсвязь и технологическое телевидение.
- Система ВКС и технологического телевидения должна включать в себя две стационарно
установленные камеры с дистанционным управлением, терминальную часть и
каналообразующее оборудование;
- Система видеоконференцсвязи должна обеспечить наблюдение на средствах отображения и
звуковое сопровождение удаленных участников судебных заседаний и обеспечить обмен с
удаленной стороной электронными документами, изображениями предметов, бумажных
документов, прозрачных пленок и т.п.;
- Кодек видеоконференцсвязи должен поддерживать современные видеостандарты и
протоколы, должен иметь возможность маскирования видео ошибок и поддерживать
разрешения живого видео вплоть до высокой чёткости (HD, 720 ТВЛ), а также прием и передачу
графических сигналов, вплоть до разрешения 1680x1050;
56
- Камеры должны быть цветными, поворотными, дистанционно управляемыми с
возможностью автофокусировки, а также иметь необходимые технические характеристики для
реализации захвата изображения с разрешением высокой четкости (вплоть до 1280x720) и
возможности качественной съемки в режимах затемнения искусственного освещения;
- Камеры должны быть подключены таким образом, чтобы иметь возможность работать как
в режиме видеоконференцсвязи, так и в режиме технологического телевидения;
- Видеокамеры должны работать совместно с дискуссионной подсистемой для обеспечения
автоматического наведения на выступающего, и выводом на средства отображения крупного
плана выступающего;
- Видеокамеры должны быть установлены в зале заседаний на одном кронштейне с
плазменными панелями;
- Система ВКС и технологического телевидения должна иметь возможность записи
изображения и звукового сопровождения в систему архивации посредством интеграции с
системой управления и коммутации
- Управление системой должно осуществляться централизованно с места оператора,
посредством интуитивно понятного интерфейса, либо в автоматическом режиме.
3)
Архивация видеоконтента
- Система архивации должна обеспечивать оперативное протоколирование (синхронная
запись видео и презентаций) проводимых заседаний на цифровые носители информации,
посредством стационарно установленных видеокамер с поворотным устройством подсистемы
технологического телевидения, микрофонов и иных источников звуковых и видеосигналов из
состава оборудования зала;
- Система архивации должна состоять из программно-аппаратного серверного комплекса;
- Программно-аппаратным комплексом должна быть предусмотрена каталогизация
поступающих данных;
- Данные должны содержаться в компактном виде, для чего необходимо использование
специальных кодеков.
4)
Управление комплексом
- Управление должно осуществляться посредством удобного интуитивно понятного
пользовательского интерфейса, расположенного на средстве управления –архитектурном
адаптере с сенсорной панелью;
- Система управления должна состоять из каналообразующего оборудования, включающего
средства передачи, коммутации, преобразования и сопряжения сигналов, центрального
оборудования управления и сенсорной панели, в качестве средства управления, для
осуществления переключений;
- Система управления должна обеспечить управление микрофонным парком
(включение/выключение, коррекции уровня), видеокамерами, средствами отображения и
источниками сигналов посредством программных средств комплекса из интерфейса оператора
(секретаря);
Общие технические характеристики оборудования приведены в ПРИЛОЖЕНИИ №2.
II. Система звукоусиления и звукораспределения
1.
Назначение
Подсистема звукоусиления предназначена:
 Для воспроизведения речи выступающих с помощью микрофонов при проведении
заседаний;
 Для воспроизведения звукового сопровождения отображаемых видеоматериалов и
сигналов от системы архивирования аудиосигналов.
57
Данная подсистема должна представлять собой комплекс оборудования, позволяющий
организовать передачу голоса выступающего со своего места, для ее последующей
трансляции и протоколирования хода проведения заседания. Устанавливаемые
дополнительные микрофоны должны подключаться в общую подсистему звукоусиления
каждого зала.
2.
Состав подсистемы
Подсистема звукоусиления строится на базе следующих компонентов:
 настольных микрофонных пультов – для судьи и секретаря, стороны обвинения,
стороны защиты;
 каналообразующего оборудования, включающего средства микширования;
коммутации и обработки сигналов;
 усилителей мощности.
3. Технологические требования к подсистеме
Подсистема должна обладать средствами автоматизации организации выступлений
(постановка запроса на выступление в очередь, отмена запросов на выступление и др.).
Дополнительные микрофонные пульты должны быть распределены между участниками
процесса следующим образом:
 микрофонный пульт на стороне обвинения;
 микрофонный пульт на стороне защиты.
Один микрофонный пульт предусмотреть для двух человек, сидящих за одним столом.
Активация микрофонного пульта, радиомикрофонов, ненаправленных микрофонов
должна производиться из подсистемы коммутации и интегрированного управления
автоматизировано по голосу, либо в ручную. Микрофонные пульты должны иметь
возможность активации непосредственным нажатием кнопки на пульте. Пульт председателя
на столе секретаря должен иметь «приоритет на выступление» (выключение всех пультов,
микрофонов и активация пульта председателя).
Оборудование подсистемы звукоусиления должно обеспечить возможность оперативной
регулировки уровня громкости воспроизведения, а так же выбора источника сигнала, по
средствам подсистемы интегрированного управления комплексом со стола секретаря и со
стола судьи.
Оборудование подсистемы должно обеспечивать автоматическое микширование аудио
сигналов с различных источников (микрофоны, средства воспроизведения, ВКС и прочее), в
различных комбинациях, в зависимости от текущих задач, для формирования основного
микс-сигнала трансляции в громкоговорители и
сигнала на средства архивации,
содержательная часть которых может быть различна.
Каналообразующее оборудование
должно обеспечивать автоматизированную
динамическую обработку звуковых сигналов, связанную с выравниванием уровней сигналов
от различных источников (компрессия, лимиттирование, экспандирование), а также
подавление обратных акустических связей при работе с микрофонами различного типа и
назначения. Необходимо обеспечить подавление эха при сеансах видеоконференц-связи.
В центральном модуле дискуссионной подсистемы сигналы от пультов должны быть
смешаны и отданы на аудиоплатформу подсистемы.
Микрофонные пульты должны быть с двухполосной акустической системой, без
традиционного микрофона на гибком держателе. Пульты должны содержать матрицу из
микрофонных капсюлей расположенных в верхней части пульта с цифровой обработкой
сигналов для получения "коридорной" характеристики направленности, позволяющую
говорить с расстояния до 60 см.
Микрофонный пульт должен обеспечивать устойчивый захват речи выступающего, как в
положении сидя, так и стоя, без необходимости перемещать пульт по столешнице.
Технические характеристики оборудования приведены в ПРИЛОЖЕНИИ 3.
58
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень оборудования подлежащего демонтажу
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Система конференцсвязи в зале 413
Установленное оборудование
Кол-во
Персональный компьютер (RAID массив на 2 Тб с поддержкой зеркалирования, СОМ порт, 16 USB,
2 видеовхода, ОС: W7PRO)
Монитор настольный
1
Карта захвата
1
Шкаф телекоммуникационный в сборе
1
Аудио микшер
1
Плата аудио входов: 2 канала
5
Плата аудио выходов: 2 канала
4
Усилитель мощности
1
Блок управления
1
Блок питания
1
Коммутатор матричный
1
Блок центральный процессорный
1
USB-привод для чтения CD-дисков
1
Устройство для чтения карт памяти
1
2
Система конференцсвязи в зале 413.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Персональный компьютер (RAID массив на 2 Тб с поддержкой зеркалирования, СОМ порт, 16 USB, 2
видеовхода, ОС: W7PRO)
Монитор настольный
1
Карта захвата
1
Шкаф телекоммуникационный в сборе
1
Аудио микшер
1
Плата аудио входов: 2 канала
5
Плата аудио выходов: 2 канала
4
Усилитель мощности
1
Блок управления
1
Блок питания
1
Коммутатор матричный
1
Блок центральный процессорный
1
USB-привод для чтения CD-дисков
1
Устройство для чтения карт памяти
1
2
Система конференцсвязи в зале 413.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Персональный компьютер (RAID массив на 2 Тб с поддержкой зеркалирования, СОМ порт, 16 USB, 2
видеовхода, ОС: W7PRO)
Монитор настольный
1
Карта захвата
1
Шкаф телекоммуникационный в сборе
1
Аудио микшер
1
Плата аудио входов: 2 канала
5
Плата аудио выходов: 2 канала
4
Усилитель мощности
1
Блок управления
1
Блок питания
1
Коммутатор матричный
1
Блок центральный процессорный
1
2
59
13
14
USB-привод для чтения CD-дисков
1
Устройство для чтения карт памяти
1
Система конференцсвязи в зале 413.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Персональный компьютер (RAID массив на 2 Тб с поддержкой зеркалирования, СОМ порт, 16 USB, 2
видеовхода, ОС: W7PRO)
Монитор настольный
1
Карта захвата
1
Шкаф телекоммуникационный в сборе
1
Аудио микшер
1
Плата аудио входов: 2 канала
5
Плата аудио выходов: 2 канала
4
Усилитель мощности
1
Блок управления
1
Блок питания
1
Коммутатор матричный
1
Блок центральный процессорный
1
USB-привод для чтения CD-дисков
1
Устройство для чтения карт памяти
1
2
Система конференцсвязи в зале 413.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Персональный компьютер (RAID массив на 2 Тб с поддержкой зеркалирования, СОМ порт, 16 USB, 2
видеовхода, ОС: W7PRO)
Монитор настольный
1
Карта захвата
1
Шкаф телекоммуникационный в сборе
1
Аудио микшер
1
Плата аудио входов: 2 канала
5
Плата аудио выходов: 2 канала
4
Усилитель мощности
1
Блок управления
1
Блок питания
1
Коммутатор матричный
1
Блок центральный процессорный
1
USB-привод для чтения CD-дисков
1
Устройство для чтения карт памяти
1
2
Приложение №2 к Техническому заданию
Требование к поставляемому оборудованию для видеоконференцсвязи
Кол-во
шт. на
1 зал
1
Общ.
колво шт.
1
Наименование характеристики
1. Документ-камера
Тип камеры
Матрица
Разрешение
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение
Баланс белого
Преобразование негативное/позитивное
изображение
Возможность сдвоенного изображения
Текст
Зеркало
Параметры
Портативная
Не хуже 1.3M CMOS
Не менее 1024x768
Не менее 5x
10x
Автоматический
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
Наличие обязательно
60
Функция заморозки
Поворот изображения
Лампы подсветки (25,000 часов)
Входные интерфейсы
Выходные интерфейсы
USB
Управление по RS-232
USB порт
Область захвата
Энергопотребление
2. Персональный компьютер
Не хуже Intel Core i7-2600 3400/8M
S1155 (oem)
Аналог AIC RMC-4S-0-2 (4U, depth
508mm, MB ATX, 3x5.25", 3.5"(out),
2x3.5", 2x3.5"(in), 2*FAN-9025)
Аналог OCZ ATX 550W ZS550W 80+
bronze 135mm fan, APFC, 8*SATA
Аналог AIC SR-20 телескопические
на шарикоподшипниках для 2U-5U
корпусов, длина 20" (508 мм)
Аналог MB Gigabyte GA-PH67-DS3B3
Не меньше DDR3 2048Mb 1333MHz
CL9 Kingston (KVR1333D3N9/2G)
Аналог SAPPHIREVGA Sapphire
HD6670 1GB GDDR3 PCI-E 11192-0720G DVI VGA HDMI1
Ёмкость не менее 2TB SGT
DVD+/-RW Sony (Optiarc) черный
Набор клавиатура+мышь Genius
Лицензионная Windows7 Pro
Процессор
Корпус
Блок питания
Салазки
1
6
Наличие обязательно
0, 90, 180, 270
2 x 1.5Вт LED
Audio IN (Mini Jack) x2
Mic IN (phone jack)
RGB DB15F x2
RGB DB15F x2
Audio Out (Mini Jack)
Plug-n-Play
D-Sub, 9-pin, male
USB 2.0
320ммX240мм
20Вт
Материнская плата
Оперативная память
Видеокарта
Жесткий диск
Привод
ПО
3. Карта видеозахвата
S-Video
Композитный (RCA)
HDMI (поддержка HDCP, 1080i/720p)
Аналоговый аудио (стерео)
1080i, H.264 в реальном времени
Захват с входа HDMI и аналоговых
входов, поддержка SD и HD
источников видео – обязательно.
Настройка цветности (кроме видео с
HDMI входа), масштабирование видео,
наложение текста на изображение
Не хуже Intel® Core™ i5 750 или
эквивалентный AMD
-с поддержкой DirectX9.0c или старше
Не менее -512 Мб оперативной памяти
-Слот PCI-E
-Звуковая карта
-Windows® 7/Vista™/XP (32/64-Бит)
лицензионные
Входной сигнал
Захват HD-видео
Функции
1
6
Системные требования
4. Панель LCD 46"
2
2
Тип
Светодиодная подсветка
Диагональ
Формат экрана
ЖК-телевизор
Edge LED
Не менее 47" (119см) см)
Не менее 16:09
61
Разрешение
Угол обзора
Время отклика пикселя
Поддержка телевизион-ных стандартов
2
2
2
2
1
6
Не менее 1920x1080
Не менее 178°
Не более 5мс
PAL, SECAM, NTSC
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
Поддерживаемые форматы входного сигнала
1080p
640x480, 800x600, 1024x768, 280x1024,
Доступные разрешения при подключении к ПК
1360x768, 1920x1080
MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX,
Поддерживаемые форматы
MKV, JPEG
miniJack 3,5mm
2*RCA x2
компонентный
Композитный (RCA)
Входные интерфейсы
SCART
VGA (HD15F)
HDMI x2
USB
Управление
Только RS-232
Потребляемая мощность
Не менее 140 Вт
Размеры без подставки (ШxВxГ)
Не более 1108x677x31 мм
5. Подвес для плазменной панели
Функциональное назначение
Для крепления на потолок с
регулировкой по высоте
Черновая сталь, покрытая порошковой
Материал
краской
Подвес должен выдерживать нагрузку
Прочностные характеристики
до 25 кг.
Высота стойки
Не более 1100мм.
Ширина кронштейна для крепления панели
Не более 650мм
Высота кронштейна для крепления панели
Не более 430мм.
6. Монитор жидкокристаллический
Тип
ЖК-монитор
Диагональ
Не менее 21'
Матрица
TFT TN
Время отклика
Не более 5 мс
Яркость
Не менее 300 кд/м2
Контрастность
Не менее 1000 к 1
Динамическая контрастность
Не менее 70000 к 1
Область обзора
По горизонтали: Не менее 170°; по
Максимальное количество цветов
Не
менее 16.7
млн. 160°
вертикали:
не менее
Соотношение сторон
Не менее 16:9
Вход
VGA (HD15F) Наличие обязательно
Разрешение
Не менее 1440x900
При работе: не менее 35 Вт, в спящем
Потребляемая мощность
режиме: не менее 0.30 Вт
Размер
Не более 44,3x18,0x37,5 см
7. Цифровой матричный микшер
Цифровой матричный микшер на 12 плат
с модулем CobraNet. Возможность
установки приборов обработки: микшеры
(ручные и автоматические), эквалайзеры
Функциональное назначение
(графические и параметрические),
подавители обратной связи, кроссоверы,
фильтры, селекторы и т.д.
Индивидуально настраиваемый
пользовательский интерфейс.
Коэффициент гармонических искажений
Не более 0,006%
Динамический диапазон
Не менее 107дБ
62
5
5
4
4
1
6
1
6
1
6
Фантомное питание
48В
Частота дискретизации
Не менее 48кГц
Технология передачи звука
CobraNet
Управление
RS-232; LAN
Энергопотребление
Не менее 150Вт
Питание
220В, 50Гц
Дифференциальное усиление
должна быть менее 0,03%.
Размер
Не более 89x483x283 мм
8. Плата аудио входов: 2 канала mic/line
Кол-во каналов
Не менее 2
Балансные, микрофонного/линейного
Тип входов
уровня
Фантомное питание
48В обязательно
9. Плата аудио выходов: 2 канала
Плата аудиовыходов для установки в
Функциональное назаначение
цифровой матричный микшер
Кол-во каналов
Не менее 2
Балансные, микрофонного/линейного
Тип входов
уровня
Фантомное питание
48В обязательно
10. Дополнительный модуль аудиомикшера
Модуль расширения на 2 mic/line
аналоговых аудио входов и 2
Функциональное назначение
аналоговых аудио выходов для работы
в CobraNet
Кол-во каналов
Не менее 4
Аналоговые входы
Не менее 2
Цифровые входы
2 CobraNet
Аналоговые выходы
Не менее 2
Фантомное питание аналоговых входов
48В обязательно
IEEE 802.3af Power over Ethernet; 18Питание
24В постоянного тока
Размер
Не более 38x216x152 мм
11. Блок питания для дополнительного модуля
Входное напряжение
220В
Выходное напряжение
18-24В постоянного тока
12. Кодек видеоконференцсвязи
Система ВКС с поддержкой HD и
Функциональное назначение
встроенным сервером ВКС
Кодек HDX 8000, управление
поворотной камерой,
People+Content™, People on Content™
Состав оборудования
и People+Content IP, Скорость
передачи – не менее 6 Мбит/с точкаточка, наличие пульта д/у
Максимальное разрешение
Не менее 1280x720
Скорость передачи, макс
Не менее 6 Мбит/с
Не менее 2 x HDCI
1 x S-Video
1 x DVI-I
Не менее 3 HDX microphone arrays
Входные интерфейсы
supported
1x Line-level стерео in (RCA)
1 x 3.5 мм стерео мини (PC Audio)
1 x VCR / DVD стерео audio-in (RCA)
63
Выходные интерфейсы
Сетевые интерфейсы
Управление системой
Видеостандарты и протоколы
Не менее 2 x DVI-I HD video
1 x S-Video
2-портовый коммутатор 10/100 auto
NIC, разъемы RJ45
разъем RJ11 для аналогового телефона
Веб-интерфейс
SNMP
Внутренний протокол управления
H.264, H.264 High Profile IP, H.263++,
H.261
Режимы People+Content / H.239
H.263 & H.264 Маскирование видео
ошибок
Видеокамера
Матрица
Оптический зум
Угол поля обзора
Диапазон панорамирования
Форматы вывода
Стандартное рабочее напряжение
Размер
13. Видеокамера управляемая
Функциональное назначение
1
6
Матрица
Разрешение
Фокусное расстояние
Фокусировка
Зум
Угол обзора
Подключение
Размеры
Питание
ПЗС-матрица с разрешением не менее
1280 x 720p
Не менее 22X
Не менее 72 град. при
мин.приближении
Не менее ±100 град.
SMPTE 296M 1280 x 720p, 50/60
кадр./с
230 В, 50 Гц
Не более 35,23 см x 12,9 см x 27,94 см
Камера высокого разрешения для ВКС,
которая работает с серией терминалов
HDX
Не хуже 1/3" CMOS
Не менее 1920х1080
3.7mm - 44mm
Авто
Не менее 22x оптический
Не менее 72 град.
HDCI кабель (60 pin разъем)
Не более 276mm x 156mm x 134mm
12В
14. Кабель переходной
4
24
2
12
2
12
2
12
Переходной кабель HDCI 5BNC+DB9F
15. Блок питания для видеокамеры
Универсальный блок питания для
Функциональное назначение
видеокамер
Входное напряжение
100-240V AC
Выходное напряжение
12V DC
16. Кронштейн для установки видеокамеры
Кронштейн в виде специальной полки
Функциональное назначение
для крепления на потолочный подвес
Черновая сталь, покрытая порошковой
Материал
краской
Крепление должно выдерживать вес до
Прочностные характеристики
10 кг.
Ширина
Не менее 250мм
Глубина
Не более 250мм.
Высота короба
Не более 50мм.
17. Модуль COM-портов
Двойной RS-232/422/485 Com Функциональное назначение
интерфейс
2 x DB9 male, двунаправленные порты
Разъёмы
RS-232/422/485
Наличие обязательно
Функциональное назначение
64
Сеть
6-pin RJ11
Энергопотребление
Не более 6Вт
Питание
230В, 50Гц
Размеры
Не более 4,57 x 17,95 x 16,06 см (0,5U)
18. Преобразователь
2
12
Разъёмы
Индикация
2
2
Переходник между стандартным 4-х
проводным кабелем и модульным
кабелем с разъемом RJ11F.
1 x 4-pin 5mm
1 x 6-pin RJ11 female
(Зелёный) Наличие 24В постоянного
тока на любом из портов
19. Блок розеток управляемый 4 портовый
Функциональное назначение
Функциональное назначение
Управление питанием 220В
Входное напряжение
230В, 50Гц
Выходное напряжение
230В, 50Гц
Кол-во розеток
Не менее 4 шт.
RS-232 (DB9 female); Ethernet 10/100
Mbit/s (разъем RJ45)
Управление
Размеры
Не более 478 x 73 x 49 mm
20. Коммутатор матричный
Функциональное назначение
1
6
RGB Video
Полоса пропускания
Скорость переключения
Кол-во входов
Разъёмы
Уровень видеосигнала
Импеданс
Кол-во выходов
Разъёмы
Уровень видеосигнала
Импеданс
Стерео Аудио
Частотный диапазон
Динамический диапазон
Коэффициент гармонических искажений
Кол-во входов
Импеданс
Разъемы
Кол-во выходов
Импеданс
Разъемы
Управление
Последовательный интерфейс
Ethernet
Протоколы Ethernet
Матричный коммутатор
компонентного видеосигнала и
балансного стереоаудиосигнала
Не менее 600МГц
Детерминированная
Не менее 12
Не менее 5*BNC
0,2 - 2,25В
75Ом
Не менее 8
5*BNC
0,2 - 2,25В
75Ом
20-20000 Гц
Не менее 96 дБ
Не более 0,025%
Не менее 12
Не менее 20кОм
клеммы 5-pin
Не менее 8
Не более 50Ом
клеммы 5-pin
RS-232/422
10/100BaseT, full-duplex, RJ-45
connector
ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP
65
Размер
Питание
2
12
2
12
Не более 19” x 12.5” x 5.25” (3U)
90-240V AC, 50/60Hz
21.Преобразователь мультистандартный
Автоматически распознает
телевизионную систему входного
сигнала, для выходного сигнала
телевизионная система задается
пользователем. Прибор может
Функциональное назначение
конвертировать сигнал с одинаковой
частотой полей (50 или 60 Гц) из
одной системы в другую (например, из
SECAM в PAL или из NTSC 4,43 в
NTSC 3,58)
Композитный (1 В, 75 Ом, разъем
BNC)
YC (1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, 4-конт.
Входы
разъем)
R/R-Y, G/Y, B/B-Y и SYNC (разъемы
BNC)
Полоса пропускания сигнала на уровне –3 дБ
Не менее 5 МГц
Максимальный размах выходного видеосигнала
Не более 1,4 В
Дифференциальная фаза
Не более 0,7°
Дифференциальное усиление
Не более 1%
К-фактор
0,40%
Отношение сигнал/шум
Не более 66 дБ
Переключатели выбора формата
входного и выходного сигнала,
Управление
регуляторы яркости, контрастности,
насыщенности и цветового тон
Источник питания
~90-264 В, 50/60 Гц, 15 ВА
Габариты
Не более 48,3 x 17,8 x 4,5 см (1U)
22. Усилитель распределитель компонентного видеосигнала
Распределение компонентного
Функциональное назначение
видеосигнала со входа, на два
идентичных выхода
Полоса пропускания сигнала на уровне –3 дБ
Не менее 510 МГц
Компонентный видеосигнал Y, Pb/Cb,
Входы
Pr/Cr или Y, U, V (1x3 вх.): 1 В, 0,7 В, 0,7
В, 75 Ом, разъемы RCA
Компонентный видеосигнал Y, Рb/Сb,
Выходы
Pr/Cr или Y, U, V (2x3 вых.): 1 В, 0,7 В,
0,7 В, 75 Ом, разъемы RCA
Максимальный размах выходного видеосигнала
Не менее 2,4 В
Дифференциальная фаза
4
24
Дифференциальное усиление
Не более 0,03°
Не более 0,03%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не более 73 дБ (взвешенное)
Источник питания
12 В, с током потребления не более 75
мА
Габариты
Не более 12см x7,5 см x 2,5 см
23. Передатчик видеосигнала по витой паре
Линейный передатчик, получающий
входной UXGA/WUXGA или HDTV
Функциональное назначение
сигнал и передающий его по кабелю на
витой паре к приемнику
VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вх.):
Входы
разъем HD15F
66
Выходы
Витая пара (1 вых.): розетка RJ-45
Разрешение
До UXGA/WUXGA
(1600x1200/1920x1200 60 Гц) или
1080p
12 В, с током потребления не более 60
мА
Габариты
Не более 6 x 6,5 x 2,5 см
24. Приемник видеосигнала по витой паре
Линейный приемник. Он получает по
кабелю на витой паре кодированный
Функциональное назначение
сигнал от передатчика, декодирует его
и преобразует в формат
UXGA/WUXGA или HDTV
Источник питания
Входы
Дифференциальная фаза
Витая пара (1 вх.): розетка RJ 45
VGA-UXGA/WUXGA/HD (1 вых.):
разъем HD15F
Не менее 1,5 В
До UXGA/WUXGA
(1600x1200/1920x1200 60 Гц) или
1080p
Не более 0,3°
Дифференциальное усиление
Не более 2,9%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не менее 69 дБ
Нелинейность
Не более 0,50%
Уровень: –7,7…+3,1 дБ (кабель 130 м);
Компенсация АЧХ кабеля: 0…+25 дБ
(50 МГц)
12 В, с током потребления не более
175 мА
Не более 6 см x 6,5 см x 2,5 см
Выходы
Максимальный размах выходного видеосигнала
Разрешение
4
24
Регулировки
Источник питания
Габариты
25. Передатчик видео и аудиосигнала по витой паре
3
18
Функциональное назначение
Передатчик сигналов компьютерной
графики и небалансного
стереофонического аудиосигнала по
кабелю на витой паре
Входы
VGA (1 вх.): разъем HD15F;
Стереозвук (1 вх.): 3,5-мм
аудиорозетка
Выходы
Витая пара (2 вых.): разъемы RJ-45;
VGA (1 вых.): проходной, разъем
HD15F; Стереозвук (1 вых.):
проходной, 3,5-мм аудиорозетка
Полоса пропускания
Не менее (–3 дБ) 20 кГц
Разрешение
До UXGA
Отношение сигнал/шум
Видеосигнал – не менее 60 дБ,
аудиосигнал – не менее 89 дБ
Коэффициент гармоник + шум
Аудиосигнал – не более 0,25%
Питание
Габаритные размеры
12 В, с током потребления не более 860 мА
Не более 21,5 см x16,3 см x 4,4 см
67
3
18
26. Приемник видео и аудиосигнала по витой паре
Приём по стандартному кабелю на
витой паре длиной более 100 м
кодированный сигнал от передатчика,
декодирует его и преобразует в сигнал
Функциональное назначение
VGA (до UXGA/WUXGA) или HDTV,
стереофонический аналоговый аудиосигнал и цифровой аудиосигнал
S/PDIF (эти аудиосигналы выдаются
одновременно).
Входы
Витая пара (1 вх.), разъем RJ-45
Видео: VGA-UXGA/WUXGA/HD (1
вых.), разъем HD15; аудио: S/PDIF (1
Выходы
вых.), разъем RCA; стерео аналоговый
(1 вых.), 3,5-мм гнездо
До UXGA/WUXGA
Разрешение
(1600x1200/1920x1200 60 Гц) или
1080p
Полоса пропускания аудиосигнала
20 Гц – 20 кГц на 0,5 дБ
Отношение аудиосигнал/шум
Регулировки
Источник питания
Габариты
1
6
Не менее 80 дБ
Уровень: от –7,5 дБ до +4,4 дБ; АЧХ:
от 0 до +33 дБм на 50 МГц
12 В, с током потребления не более 60 мА
Не более 12 см x 7,5 см x 2,5 см
27. Преобразователь/скейлер видеосигнала
Девятивходовой масштабатор и
коммутатор видео-сигнала,
небалансного стереофонического
аудиосигнала и S/PDIF. Он выполняет
повышающее и понижающее
масштабирование входного
композитного видеосигнала, s-Video
Функциональное назначение
(Y/C), компонентного видеосигнала
(YUV), HDMI, компьютерного
графического сигнала, а также jpegфайлов. Преобразованный сигнал
выдается в формате компьютерного
графического сигнала или HDTV на
разъемы HDMI и HD-15
Собственное HDMI, 640x480x60 Гц,
640x480x75 Гц, 800x600x60 Гц,
800x600x60 Гц, 800x600x75 Гц,
1024x768x50 Гц, 1024x768x60 Гц,
1024x768x75 Гц, 1280x768x50 Гц,
Выходные разрешения
1280x768x60 Гц, 1280x1024x50 Гц,
1280x1024x60 Гц, 1280x1024x50 Гц,
1366x768x50 Гц, 1366x768x60 Гц,
1400x1050x50 Гц, 1400x1050x50 Гц,
1600x1200x50 Гц, 1600x1200x60 Гц,
1680x1050x60 Гц, 480p, 576p, 720p 50
Гц, 720p 60 Гц, 1080i 50 Гц, 1080i 60
Гц, 1080p 50 Гц, 1080p 60 Гц,
пользовательское
68
1
6
2
12
Универсальные Y/CV, Pb/C, Pr (4 вх.):
композитный, s-Video и компонентный
видеосигнал, 1 В, 75 Ом, разъемы
RCA; VGA (2 вх.): разъемы HD15F;
HDMI (2 вх.): разъемы HDMI; USB (1
Входы
вх.); Стереозвук (4 вх.): по одному для
каждого универсального видеовхода,
разъемы RCA; S/PDIF (4 вх.): разъемы
RCA; Стереозвук (2 вх.): по одному
для каждого входа VGA, 3,5-мм
аудиорозетки
HDMI (1 вых.): разъем HDMI; VGA (1
вых.): разъем HD15F; Стереозвук (1
Выходы
вых.): разъемы RCA; S/PDIF (1 вых.):
разъем RCA
Кнопками передней панели (с
использованием экранных меню), с
ИК-пульта дистанционного
Управление
управления, RS-232 (9-контактный
разъем D-sub), сеть Ethernet (TCP/IP,
разъем RJ-45)
Вставка видеоизображения в графику
или наоборот (любой размер и
положение окна), деление экрана на
две части, стоп-кадр, увеличение,
выбор кадровой частоты, регулировка
Функции
параметров видео и звука,
масштабирование выходного
изображения, изменение соотношения
сторон
Источник питания
~100-240 В, 50/60 Г
Не более 48,3 см x 23,6 см x 4,5 см
Габариты
(1U), корпус для установки в стойку
28. Усилитель распределитель 1:2 сигналов S-Video
Распределяет входной сигнал на пять
Функциональное назначение
идентичных выходов (разъемы 4-pin)
для передачи на приемные устройства
1 s-Video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом
Входы
(C), разъем 4-pin
5 s-Video, 1 В / 75 Ом (Y), 0,3 В / 75 Ом
Выходы
(C), разъемы 4-pin
Полоса пропускания видеосигнала
230 МГц на уровне –3 дБ (Y).
Максимальный уровень выходного видеосигнала Не менее 2 В (Y)
Дифференциальная фаза
Не более 0,12°
Дифференциальное усиление
Не более 0,08%
К-фактор
Не более 0,05%
Отношение сигнал/шум
Не менее 72 дБ
Источник питания
12 В, с током потребления не более 100 мА
Габариты
Не более 12 х 7,5 х 2,5 см
Масса
Не более 0,3 кг
29. Передатчик USB 1 портовый
Организация линию передачи сигналов
интерфейса USB 2.0 по одному кабелю
Функциональное назначение
витой пары
Передатчик
Вход
USB, разъем тип «B»
Выходы
Витая пара, разъем RJ45 (розетка)
Приемник
Вход
Витая пара, разъем RJ45 (розетка
Выходы
USB, разъем тип «A»
Пропускная способность
Не менее 480 Мбит/c
Питание
5 В, 10 Вт
Габаритные размеры
Не более 84x38x31 мм
69
Приложение 3 к Техническому заданию
Требование к поставляемому оборудованию для системы звукоусиления и
звукораспределения
Кол-во
шт. на
1 зал
Общ.
колво шт.
117
1
27
Наименование характеристики
Параметры
1. Пульт микрофонный (для 53 залов)
микропроцессорное управление,
Функциональные возможности
удаленное управление включением
микрофона, световой индикатор
Режимы работы PTT/PTM
Наличие
состоянияобязательно
Частотный диапазон
Не хуже 130-17000Гц
2. Аудиоплатформа (в 27 залах)
Должна иметь возможность установки
любых приборов обработки: микшеры
(ручные и автоматические),
эквалайзеры (графические и
Функциональное назначение
параметрические), подавители
обратной связи, кроссоверы, фильтры,
селекторы и т.д. Индивидуально
настраиваемый пользовательский
Коэффициент гармонических искажений
Не более 0,006%
интерфейс.
Динамический диапазон
Не менее 107дБ
Фантомное питание
48В
Частота дискретизации
48кГц
Технология передачи звука
CobraNet
Управление
RS-232; LAN
Энергопотребление
Не более 150Вт
3. Блок 20-ти программируемых логических входов/выходов (в 27 залах)
управление событиями внутри
системы, управление внешними
Функциональные возможности
устройствами по событиям внутри
системы.
1
27
Каждый вывод должен быть как
Интерфейс
логический вход либо как логический
выход.
4. Блок питания для блока 20-ти программируемых логических входов/выходов (в 27 залах)
1
27
Напряжение
12-24 В с током потребления не более
100 мА
Приложение 4 к Техническому заданию
Перечень инструмента и оборудования, необходимых для выполнения работ
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование оборудования
2
Мультиметр
Мегомметр
Осциллограф цифровой
Ноутбук для настройки и тестирования систем с интерфейсом RS-232
Кабель-анализатор для проверки качества проложенной кабельной
продукции
Кол-во
3
3
2
2
1
1
70
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Программное обеспечение для тестирования проложенных кабелей
Анализатор скрытых материалов
Измеритель сопротивления заземления
Генератор ТВ и тональных сигналов
Генератор тестовых сигналов в диапазоне 100 мГц – 50МГц
Автомобиль служебный
Стремянка 9 ступеней
Перфоратор
Шуруповерт
Пылесос
Бур SDS-max 15x540
Бур SDS-max 6x120
Зарядное устройство
Набор свёрл по металлу
Набор коронок по дереву
Удлинитель
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
6
10
3
10
10
3
71