Котировка 28_11 Сервер в комплекте

Запрос котировочной цены
для субъектов малого предпринимательства
Уважаемые господа!
Заказчик: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (ИММ УрО РАН)
Почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16.
Тел.: (343)375-34-21, факс: (343) 374-25-81
E-mail: concurs@uran.ru
Источник финансирования: федеральный бюджет.
Ответственное лицо: Закурдаев Николай Васильевич, тел.(343) 375-35-17, (343) 375-34-61.
Объявляет запрос котировок на поставку: сервера в комплекте согласно перечню, указанному в
Приложении 1.
Срок поставки: не более 40 дней со дня подписания Государственного контракта.
Место поставки: г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16, литер А, машинный зал.
Максимальная цена контракта: 215 000,00 руб.
(Двести пятнадцать тысяч руб. 00 коп.)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении 4.
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на перевозку, разгрузку,
страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Условия оплаты: согласно Проекту Государственного контракта.
В случае Вашего согласия принять участие в данной котировке цен, просим представить
котировочную заявку до 17 часов 00 минут (время местное) 6 октября 2011г. по адресу:
620990, г.Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, литер А, ком.123.
Прием документов осуществляется в запечатанном конверте с пометкой «Котировка цен №28» в
рабочее время с 9 часов до 17 часов (время местное).
Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок будет производиться в 11 часов 00 минут (время
местное) 7 октября 2011г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской 16, литер А, ком.140.
Участником запроса котировки цен может быть представлена только одна котировочная заявка.
Срок подписания контракта: через 7 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок на официальном сайте.
Требование к участникам размещения заказа:
- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков;
- Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным ст.4
Федерального Закона от 24.06.2007г. №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком
котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложения: Приложение 1: «Перечень оборудования».
Приложение 2: «Проект Государственного контракта»
Приложение 3: «Форма котировочной заявки (котировки цен)»
Приложение 4: «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»
Председатель единой комиссии:
С.Г. Завьялов
Приложение 1:
Перечень оборудования:
Запрос котировок на поставку: сервера в комплекте согласно перечню, указанному в
Приложении1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Наименование оборудования:
Сервер в комплекте:
Сервер HP ProLiant DL180 G6 (590639-421) E5620(XeonQC
2,4Ghz(12Mb)/2x4Gb/P212BBWC(256Mb)/2xGigEth/RPS750)
Требования:
- процессор Intel® Xeon® Processor E5620 (2.4 GHz, 12MB L3 Cache, 80W, DDR31066, HT, Turbo 1/1/2/2);
- кэш процессора 12MB shared L3 cache;
- память: 8GB (2 x 4GB) PC3-10600R-9 (RDIMM);
- сетевой адаптер HP NC362i Integrated Dual Port Gigabit Server Adapter;
- контроллер RAID HP Smart Array P212 /256MB BBWC Controller (RAID
0/1/1+0/5/5+0);
- дисковая подсистема up to 12 Hot-plug LFF SAS/SATA HDD;
- жесткие диски None ship standard;
- оптический привод optional;
- блок питания 750W common slot, high efficiency power supply;
- форм-фактор 2U Rackmount.
Жесткий диск 1TB SATA 7,2K 3G HDD HotPlug LFF (454146-B21)
Блок питания Redundant Power Supply 750W Option Kit (512327-B21)
Лицензия на использование ПО HP ProLiant Lights-Out LO100i Remote Management
Advanced Pack
Операционная система Red Hat Enterprise Linux (Academic Edition) unlimited sockets
- 1 Entitlement
Кол-во
(шт.):
1
11
1
1
1
Количество: один комплект.
Срок гарантии: не менее 1 года.
Примечание: Замена не допускается ввиду работы данного оборудования в комплекте с
имеющимся аналогичным.
Максимальная цена контракта: 215 000,00 руб.
(Двести пятнадцать тысяч руб. 00 коп.)
Срок поставки: не более 40 дней со дня подписания Государственного контракта.
Приложение 2:
“УТВЕРЖДАЮ”
Директор ИММ УрО РАН чл.-кор. РАН
__________________В.И.Бердышев
«
» _____________2011г.
Проект Государственного контракта:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____
г.Екатеринбург
«___»_____________2011г.
______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны и Учреждение Российской
академии наук Институт математики и механики Уральского отделения РАН, именуемый в
дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Бердышева Виталия Ивановича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения единой комиссии
(протокол от «___»_____________2011г. №______) заключили настоящий Государственный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик поставляет сервер в комплекте (далее оборудование) согласно Перечню, который
является неотъемлемой частью контракта (Приложение № 1), а Государственный заказчик принимает
и оплачивает поставляемое оборудование.
1.2. Счета являются неотъемлемой частью настоящего Контракта и должны содержать информацию
о номенклатуре, ассортименте, количестве, ценах поставляемого оборудования.
2. Обязательства сторон
2.1. Во исполнение настоящего Контракта Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить оборудование Государственному заказчику до ____________ 2011г.
2.1.2. Поставить оборудование по цене, указанной в ценовом предложении, представленном на
рассмотрение единой комиссии.
2.1.3. Одновременно с передачей оборудования, предоставить Государственному заказчику
необходимую техническую документацию (технический паспорт, сертификат качества и т. п.).
2.2. Государственный заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить Поставщику стоимость поставляемого оборудования в порядке установленном в
разделе 4 настоящего Контракта.
2.2.1. Принять оборудование по количеству, качеству и комплектности с оформлением всех
необходимых документов.
2.3. Государственный заказчик вправе:
2.3.1.Отказаться принять оборудование в случае выявления у него видимых дефектов и
инициировать составление Акта о дефектах.
2.3.2. Государственный заказчик вправе отказаться от приобретения оборудования в случае
нарушения сроков поставки оборудования.
3. Условия поставки, порядок оформления и выполнения Заказов
3.1. Оборудование должно быть доставлено с 13.00 до 16.00 часов (время местное) по адресу:
г.Екатеринбург, ул. С.Ковалевской, д.16, литер А, машинный зал.
3.2. При приемке оборудования проверяется наличие всех необходимых документов на
оборудование, определяется соответствие количества, комплектности, ассортимента, качества
оборудования, устанавливается наличие дефектов непроизводственного характера (вызванные
транспортировкой и т.д.) и др.
3.3. Приемка оборудования осуществляется комиссией, в состав которой входит представитель
Поставщика. Поставщик обязан направить представителя, компетентного в вопросах определения
количества, комплектности, ассортимента, качества и других характеристик оборудования.
Представитель Поставщика должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия на
участие в приемке оборудования и подписание необходимых документов.
3.4. Факт приема-передачи оборудования от Поставщика к Государственному заказчику в
соответствии с действующим законодательством оформляется товарной накладной и счетомфактурой, которые подписывается полномочными представителями Поставщика и Государственного
заказчика после приемки оборудования. Ссылка в накладных и счетах-фактурах на настоящий
Контракт обязательна.
3.5. В случае обнаружения дефектов в поставленном оборудовании, Поставщик обязан заменить
его на другое такой же марки, модели, либо устранить дефекты. С момента получения Поставщиком
Акта о дефектах, замена производится немедленно при наличии на складе аналогичного
оборудования, иначе - в течение 30 календарных дней. Устранение недостатков или замена
оборудования и последующая доставка Государственному заказчику производится Поставщиком за
свой счет. За дефекты, возникшие в результате нарушения условий монтажа и эксплуатации
оборудования Государственным заказчиком, Поставщик ответственности не несет.
4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Стоимость поставляемого оборудования составляет ___________________________________руб.
4.2. Все платежи по данному Контракту осуществляются в рублях.
4.3. Государственный заказ осуществляет оплату по настоящему Контракту путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика после принятия оборудования не позднее пяти
дней с момента выставления счета-фактуры.
5. Гарантии Поставщика
5.1.
Поставщик гарантирует Государственному заказчику, что обладает в необходимом объеме
всеми правами в отношении поставляемого оборудования.
5.2.
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования соответствует
установленным в России Государственным Стандартам или техническим условиям изготовителя.
5.3.
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования от всякого рода
повреждений и коррозии при его перевозке. Оборудование должно быть упаковано таким образом,
чтобы оно не могло перемещаться внутри тары при изменении ее положения. Поставщик несет
ответственность перед Государственным заказчиком за повреждение или поломку оборудования
вследствие ненадлежащей упаковки, а также за образование коррозии.
5.4.
Поставщик гарантирует исправную работу оборудования в соответствии с условиями
гарантии сервисных центров заводов-изготовителей.
5.5.
Поставщик обязуется в течение гарантийного срока отремонтировать или заменить
неисправное или вышедшее из строя оборудование или часть оборудования. Ремонт или замена
неисправного оборудования или частей оборудования осуществляются Поставщиком в течение 30
дней со дня получения неисправного оборудования Поставщиком.
5.6. Поставщик гарантирует, что поставляемое оборудование оригинальное, новое, не
восстановленное, не бывшее в употреблении.
6. Ответственность сторон
6.1.
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения настоящего Контракта,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства Государственный
заказчик вправе потребовать от Поставщика выплатить неустойку. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным или
муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки устанавливается государственным или муниципальным контрактом в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине заказчика.
6.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения возникающих споров путем
переговоров. В случае невозможности решения споров в безарбитражном порядке все споры должны
рассматриваться в Арбитражном суде Свердловской области.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они оформлены
в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Настоящий Контракт составлен в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из
сторон.
7.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до ______________
2011 г.
Приложения:
1. Перечень поставляемого оборудования.
2.Сертификаты на поставляемое оборудование.
8. Адреса и реквизиты сторон
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
________________
(подпись)
В.И. Бердышев
ПОСТАВЩИК
________________
(подпись)
Приложение 3:
Котировочная заявка
(котировка цен)
Дата:__________________
Кому: Учреждение Российской академии наук Институт математики и механики Уральского
отделения РАН (ИММ УрО РАН)
Почтовый адрес: 620990, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д.16.
Тел. (343) 375-34-21
E-mail: concurs@uran.ru
От:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты,
участника размещения заказа, ИНН, контактный телефон организации)
________________________________________________________________________________________________________
(Название должности руководителя и его фамилия, имя, отчество)
Уважаемые господа!
Изучив Ваш запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить
следующие товары (оказать услуги, выполнить работы):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование и характеристики поставляемых товаров)
на сумму ________________________________руб.____коп.
Цена предлагаемой продукции включает в себя затраты на перевозку, разгрузку, страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Срок поставки: _____________________________________________________
Срок и условия оплаты: ________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить продукцию в
соответствии с условиями и в сроки, установленные извещением о проведении запроса котировок и
указанные в настоящей котировочной заявке, и Проекте Государственного контракта.
Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, установленным ст.4
Федерального Закона от 24.06.2007г. №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных
граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не
превышает 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает 100
человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая стоимость
активов за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. руб.
Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям, установленным в извещении
о проведении запроса котировок:
- отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.
________________________
(должность, Ф.И.О.)
_________________
________________
(подпись)
(печать)
Приложение №4:
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку сервера HP ProLiant
DL180 G6 (590639-421) E5620(XeonQC 2,4Ghz(12Mb)/2x4Gb/P212BBWC(256Mb)/2xGigEth/RPS750) в
комплекте согласно Перечню, указанному в Приложении 1.
Сервер HP ProLiant DL180 G6 (590639-421) E5620(XeonQC 2,4Ghz(12Mb)/2x4Gb/
P212BBWC(256Mb)/2xGigEth/RPS750)
1) http://www.server-unit.ru/catalog/servery/servery-nachalnogo-urovnya/hp-proliant-dl180g6_yi/590639421/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszOTM1Mjg2OzM3MTYwNDg0O3lhbmRleC5ydTpwc
mVtaXVt
Сервер HP ProLiant 180 G6 part№ 590639-421
Цена: 71 977 руб.
2) http://www.ske-service.ru/model_series.php?sid=5642
HP - ProLiant DL180 G6 [590639-421]
Цена: 71 842 руб.
3)
http://www.shop.mcart.ru/goods/90239_hp_590639-421
HP ProLiant DL180G6 E5620 Код: 590639-421
Цена: 85 619,81 руб.
Средняя цена сервера в базовой комплектации 76 480 руб.
Жесткий диск HDD HP 1000Gb (1Tb), SATA 3G, LFF (3.5"), 7200 об./м, HotPlug Midline Drv
1) http://www.kns.ru/vcd-18544-1-278020/goodsinfo.html
HP (454146-B21)
Цена безнал: 10 857 руб.
2) http://www.e001.ru/index.php?ukey=product&productID=52349
Жесткий диск SATA 1000 GB HP MDL 3G (7200 об/мин, SATA Hot Plug, LFF (3.5-inch) Midline 1yr
Warranty Hard Drive) [454146-B21]
Цена: 11 100 руб.
3) http://softmagazin.ru/hard/Servery/Opcii-dlya-serverov/ZHestkie-diski/HP-1TB-7200-rpm-LFFSATA-Midline-Pluggable-HDD-35-For-HP-Proliant-SATA-servers-and-storage/
HP 1TB 7.200 rpm LFF SATA Midline Pluggable HDD (3,5") (For HP Proliant SATA servers and storage)
454146-B21
Цена: 10 111,50 руб.
Средняя цена жесткого диска 10 690 руб.
Блок питания
1)
http://www.novacom.ru/price/Novacom_HP1509.xls
Hot Plug Redundant Power Supply 750W Option Kit 150G6 160G6 180G6 330G6 360G6 370G6 380G6
385G5pG6 350G6 370G6 DL1000
Цена: $348,78=10 812 руб.
2)
http://www.hp-shop.ru/vcd-29982/catalog.html
Блок питания HP Hot Plug Redundant Power Supply Platinum 750W Option Kit 180G6 360G7 380G7
385G7 DL1000 (593831-B21)
Цена: 11 401,28руб.
3)
http://www.netshopping.ru/vcd-25205-1-42962/GoodsInfo.html
Блок питания HP Hot Plug Redundant Power Supply Platinum 750W Option Kit 180G6 360G7
380G7 385G7 DL1000 (593831-B21)
Цена: 11 123,20 руб.
Средняя цена блока питания 11 112 руб.
Операционная система
1)
http://www.ecoshop.biz/?action=linux-os
5034
Услуга подписки Red Hat Enterprise Linux (Academic Edition) unlimited sockets – 1 Entitlement (С
физическим носителем)
96 EUR=4 224руб
2)
http://www.goodinter.ru/c91139/g7653997/
MCT1065 MCT1065RN
Red Hat Enterprise Linux ( Academic Edition ) unlimited sockets
– 1 Entitlement
50
EUR
50 EUR=2 200 руб.
3)
http://www.goodinter.ru/c91139/g7653997/
Red Hat Enterprise Linux (Academic Edition) unlimited sockets 1 Entitlement (Red Hat) цена:
2 239 руб.
Средняя цена ОС 2 888 руб.
HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW
1)
http://www.ektshop.ru/ekt.php?action=tovpod&elem=642399
HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW (530521-B21)
Цена: 9 112 руб.
2)
http://www.nevoobrazimo.ru/article/00087284
HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW Артикул: 530521-B21
Цена: 7 174 руб.
3)
http://www.intel-ekt.ru/catalog/5684/24312/
HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW (530521-B21)
Цена: 7 140 руб.
Средняя цена HP LO100i ADV 1-SRV Incl 1YR TS&U SW 7 808 руб.
Средняя цена сервера в заявленной комплектации:
76 480,00 + 10 690,00*11 шт. + 11 112,00 + 2 888 + 7 808,00 = 215 878 руб.
Принято решение объявить запрос котировок на поставку сервера согласно перечню,
указанному в Приложении 1 по начальной (максимальной) цене:
215 000,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч руб. 00 коп.)