41-ЭМ-ЗП-2015-Документация

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
ОАО «Электронная Москва»
________________ С.А. Мазнев
30 октября 2015 г.
Документация (извещение)
о проведении запроса предложений на право заключения договора на поставку
оборудования.
№ 41/ЭМ-ЗП/2015
Количество листов: 34
Москва, 2015
1
ПРЕАМБУЛА
Настоящим ОАО «Электронная Москва» объявляет о проведении открытого запроса
предложений на право заключения договора на поставку оборудования (далее - Товар).
ОАО «Электронная Москва» проводит открытый запрос предложений, предмет и
условия которого указаны в настоящей Документации, в соответствии с процедурами,
условиями и положениями, установленными Положением о закупах товаров, работ, услуг
для нужд Открытого акционерного общества «Электронная Москва» (далее - Положение)
и настоящей Документации.
Победителем (далее по тексту - Победитель) открытого запроса предложений
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения договора
поставку оборудования (далее по тексту - Договор), и выбранный решением Закупочной
комиссии Заказчика (далее по тексту - Комиссия). По результатам открытого запроса
предложений Заказчик вправе заключить с Победителем Договор.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения. Заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед
Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений.
Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
В свою очередь, Участник открытого запроса предложений обязуется не разглашать
конфиденциальную информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках
и/или в связи с данным открытым запросом предложений третьим лицам или использовать
данную информацию для целей иных, чем подготовка Предложения. Под разглашением
конфиденциальной информации понимается действие или бездействие, в результате
которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной,
иной форме, в т.ч. с использованием технических средств) становится известной третьей
стороне без ясно выраженного письменного разрешения Заказчика. Участник,
допустивший разглашение конфиденциальной информации обязан компенсировать ущерб
в полном объеме, причиненный Заказчику таким разглашением, а также несет иную
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом либо аукционом,
и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному
заключению договора с Победителем открытого запроса предложений или иным его
участником.
Настоящая документация о проведении открытого запроса предложений (далее по
тексту - Документация) и сам открытый запрос предложений не являются офертой (или
публичной офертой) Заказчика и не накладывают на него никаких обязательств.
Заказчик в любое время проведения открытого запроса предложений вправе
отказаться от его проведения. Заказчик не несет ответственности перед Участниками или
третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения
открытого запроса предложений.
2
Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений публикуется на
официальном сайте и сайте Заказчика и направляется всем Участникам, подавшим
Предложения на участие в открытом запросе предложений в течение одного рабочего дня
со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений.
3
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
ФОРМА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ: ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
1.2
ЗАКАЗЧИК И ОРГАНИЗАТОР ЗАКУПКИ:
ОАО «Электронная Москва» (далее по тексту - Заказчик)
Место нахождения Заказчика:
127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок,
д.11, стр.1, офис 6
Почтовый адрес Заказчика:
ОАО «Электронная Москва» а/я 50, Москва,
119021
Фактический адрес Заказчика
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 32,
корп. 2
Номер контактного
телефона/факса Заказчика:
Официальный сайт
+7 (495) 988-22-70 / +7 (495) 988-22-71
Сайт Заказчика:
http://zakupki.e-moskva.ru/
Контактное лицо Заказчика:
Шубина Светлана Анатольевна
тел. +7 (495) 988-22-70 (внутр. 1177)
shubina@em.mos.ru;
Морокова Марина Анатольевна
тел. +7 (495) 988-22-70 (внутр. 1028);
morokova@em.mos.ru
1.3
http://zakupki.gov.ru/223
ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Право заключения договора на поставку оборудования (далее – Товар).
1.4
ФОРМА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Предложение должно быть составлено
Приложении №1 к настоящей Документации.
по
форме,
приведенной
в
Вид подачи: в электронной форме.
1.5
ВИД, ОБЪЕМ И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА:
Определяется настоящей Документацией и Договором (Приложение № 2 к
настоящей Документации).
1.6
МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ:
Определяются настоящей Документацией и Договором (Приложение № 2 к
настоящей Документации).
1.7
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
С момента заключения Договора и до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
О ВКЛЮЧЕННЫХ (НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ) В ЦЕНУ ДОГОВОРА
ПЛАТЕЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:
1.8
СВЕДЕНИЯ
Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные
с надлежащим исполнением обязательств по договору, заключенному по результатам
4
проведения запроса предложений, в том числе, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
1.9
МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ДОГОВОРА:
Начальная (максимальная) цена Договора определена в результате изучения рынка
соответствующих товаров и составляет: 1 902 000,00 руб. (Один миллион девятьсот две
тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%).
1.10
СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА:
Минимальный срок поставки Товара: 7 (семь) календарных дней с момента
заключения Договора.
Максимальный срок поставки Товара: 10 (десять) календарных дней с момента
заключения Договора.
1.11
УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
Подача предложения Участника запроса предложений.
1.12
СРОК
ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
10 часов 00 минут (время московское) 10 ноября 2015 года.
1.13
МЕСТО, ДАТА, ВРЕМЯ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В
ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 32, корп. 2, в 12 часов 00 минут (время
московское) 10 ноября 2015 года.
МЕСТО,
ДАТА, ВРЕМЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
1.14
119146, г. Москва, Комсомольский проспект, 32, корп. 2, в 12 часов 30 минут
(время московское) 10 ноября 2015 года.
1.15
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕФЕРЕНЦИЙ:
Преференции не предоставляются.
РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 190 200,00 рублей (Сто девяносто тысяч двести рублей 00
копеек), что составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора.
1.16
1.16.1. Порядок внесения: Денежные средства вносятся участником размещения
заказа в полном объеме, указанном в пункте 1.16. настоящей Документации, на расчетный
счет Заказчика, указанный в п. 1.17. настоящей Документации. Факт внесения участником
размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, или
копией такого поручения. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об
оплате (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником
размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в запросе
предложений. В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа
«Средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений на
право заключения договора на поставку оборудования». Закупка № ________. НДС не
облагается». В случае отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений,
участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в запросе предложений.
5
1.16.2. Срок внесения обеспечения - до момента окончания срока подачи
предложений на участие в запросе предложений.
1.17. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА:
ОАО «Электронная Москва»
Расчетный счет в ОАО «Банк Москвы» 40702810300760000457
Кор/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
ИНН 7707314029
КПП 770201001
6
2
2.1
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
2.1.1 Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям,
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки, в том числе:

быть правомочным заключать договор;

обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся
предметом заключаемого договора;

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению
суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена;

не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие
в процедуре закупки не принято;

не иметь отрицательного опыта работы с ОАО «Электронная Москва»1;

отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков2;

быть зарегистрированным на территории Российской Федерации или территории
иностранного государства, за исключением государства или территории из 42 офшорных зон,
установленных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 №108н; 3


Packard5.
являться авторизированным партнером производителя оборудования Avaya4.
являться авторизированным партнером производителя оборудования Hewlett
Декларируется в письме в составе предложения участника.
Декларируется по тексту предложения (формы).
3
Декларируется в Предложении участника, в составе запроса предложений.
4
Подтверждается копией авторизационного письма, выданного участнику производителем для заключения
договора по результатам данного запроса предложений.
5
Подтверждается копией авторизационного письма или сертификата, выданного участнику
производителем. Документ, подтверждающий соответствие участника закупки требованиям настоящему
пункта должен быть действительным до 31 декабря 2015г.
1
2
7
2.1.2 Участник закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены
в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
8
3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Запрос предложений проводится в соответствии с порядком, установленным
Положением.
3.1
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3.1.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее:
а) письмо о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями
Документации (Приложение № 1 к настоящей Документации);
б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника:

копия решения о назначении или об избрании и копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Участника без доверенности;

в случае если от имени Участника действует иное лицо, также
предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная
печатью Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения извещения о
проведении запроса предложений на официальном сайте оригинал или нотариально
заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или ее нотариально
заверенную копию;
г) копии учредительных документов Участника, заверенные печатью и подписью
уполномоченного лица Участника;
д) копии бухгалтерской отчетности за последний завершенный финансовый год и
последний отчетный период, предшествующий подаче предложения, или копии налоговых
деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период (в случае
если Участник применяет упрощенную систему налогообложения), заверенные печатью и
подписью уполномоченного лица Участника;
е) копию информационного письма налогового органа о применении Участником
упрощенной системы налогообложения, заверенную печатью и подписью
уполномоченного лица Участника, в случае если Участник применяет упрощенную систему
налогообложения;
ж) копии документов, подтверждающих право Участника на заключение крупной
сделки с Заказчиком в случае, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации
или письмо, что сделка, которая может быть заключена по итогам запроса предложений не
является крупной сделкой;
з) платежное поручение (или его копия) о внесении платы в качестве обеспечения
заявки на участие в запросе предложений;
и) копии документов, подтверждающих соответствие участника пункту 2.1.1
настоящей Документации;
9
к) иные документы, подтверждающие способность участника наилучшим образом
реализовать свои обязательства по Договору, в соответствии с условиями настоящей
Документации.
К Предложению должна быть приложена опись документов, с указанием
прилагаемых документов, количеством листов и нумерацией страниц.
3.1.2 Каждый документ, входящий в состав Предложения, должен быть подписан
лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации
действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом,
уполномоченным им лицом на основании доверенности, и скреплен печатью.
3.1.3 Все листы Предложения, должны быть пронумерованы, подписаны
Участником или лицом, уполномоченным таким Участником и скреплены печатью.
3.1.4 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, кроме тех,
которые заверены лицом, подписавшим Предложение.
3.2
ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Предложение должно быть действительно сроком не менее 70 (семидесяти)
календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.
3.3
ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими
лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на
языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих
документов на русском языке.
3.4
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений с обязательным уведомлением на официальном сайте и сайте Заказчика.
10
3.5
ПОДАЧА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3.5.1 Предложение6 должно быть подписано квалифицированной электронной
подписью, соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об
электронной подписи», и направлено на адрес электронной почты: tender@em.mos.ru в
сроки, указанные п. 1.12 настоящей Документации. Данный вид направления Предложения
Участника закупки на адрес электронной почты Заказчика считается, что Предложение
Участника закупки подано в электронной форме согласно п. 6.1.3.8. Положения о закупках
товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Электронная Москва»
(утверждено решением Совета директоров ОАО «Электронная Москва» Протокол №
1/2014 от 07 марта 2014 года (с изм. от 04.08.2014 протокол Совета директоров № 7/2014 и
от 30.10.2014 протокол Совета директоров № 9/2014)).
3.5.2 Предложения, полученные позже установленного срока, Заказчиком не
рассматриваются, независимо от причин опоздания.
3.5.3 Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в
настоящем запросе предложений.
3.6
РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ
3.6.1 Рассмотрение
формируемой Заказчиком.
и
оценка
Предложений
осуществляются
Комиссией,
3.6.2 Рассмотрение и оценка Предложений проводятся в день, указанный в
настоящей Документации, и проходит в 2 этапа.
3.6.2.1 Этап рассмотрения Предложений
В рамках этапа рассмотрения Предложений Участников Комиссия проверяет:

правильность оформления Предложений и соответствие Участников
требованиям настоящей Документации.
По результатам проведения рассмотрения Предложений Комиссия имеет право
отклонить Предложения, которые:

не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

не соответствует требованиям настоящей Документации;

подавшие их Участники не соответствуют требованиям, установленным в
настоящей Документации.
Протокол рассмотрения Предложений Участников запроса предложений
подписывается членами Комиссии и размещается на официальном сайте и сайте Заказчика.
3.6.2.2 Этап оценки и сопоставления Предложений.
В рамках этапа Комиссия осуществляет оценку и сопоставление Предложений.
Критерии оценки приведены в Приложении № 3 к настоящей Документации.
Порядок оценки приведен в Положении.
3.6.3 Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления Предложений
Участников запроса предложений оформляется протоколом оценки и сопоставления
Предложений Участников запроса предложений.
Протокол оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений
подписывается членами Комиссии и размещается на официальном сайте и сайте Заказчика.
Предложение должно включать в себя все документы согласно требованиями п. 3.1. настоящей
документации.
6
11
3.6.4 Уведомление о признании Участника запроса предложений Победителем
направляется по электронному адресу уполномоченного представителя Участника.
3.6.5 В случае отказа либо уклонения Победителя открытого запроса предложений
от заключения договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с Участником,
занявшим при проведении Запроса предложений второе место.
3.6.6 Запрос предложений признаётся несостоявшимся, если:

не подано ни одного Предложения, либо отозваны все Предложения на
участие в открытом запросе предложений;

подано одно Предложение или отозваны все, кроме одного Предложения;

если на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений
принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе
предложений;

если по итогам рассмотрения Предложений на участие в запросе
предложений допущен только один участник или не был допущен ни один участник.
3.7
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
3.7.1 Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления Предложений передает победителю в проведении запроса
предложений проект договора, который составляется путем включения в него условий
исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений.
3.7.2 В случае если победитель в проведении запроса предложений в течение 5
(пяти) дней с момента получения от Заказчика проекта договора, не представил Заказчику
подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения
договора.
3.7.3 Договор заключается на условиях, предложенных победителем запроса
предложений или участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае
уклонения победителя в проведении запроса предложений от заключения договора.
4
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1. Предложение (форма).
Приложение 2. Проект договора.
Приложение 3. Критерии оценки предложений участников запроса предложений.
12
Приложение 1
к Документации о проведении
запроса предложений
«___» _________ 20__ г
В Закупочную комиссию
ОАО «Электронная Москва»
Предложение7
на право заключения с Открытым акционерным обществом
«Электронная Москва» (ОАО «Электронная Москва») договора на
________________________________________________________________
(предмет запроса предложений)
1. Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора
на ________________________8, проект договора, а также действующие нормативно-правовые
акты
по
предмету
проводимого
запроса
предложений,
_______________________________________________________________________________
(наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица/нескольких юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
_____________________________________________________________________________________________________________________________
сведения о месте жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя/нескольких физических лиц, индивидуальных
предпринимателей), банковские реквизиты, ИНН, КПП, ОГРН)
в лице __________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
предложений № ____ от «___» ________ г.
2. Мы (Я) согласны (согласен/согласна) в соответствии с требованиями и условиями,
изложенными в извещении о проведении запроса предложений и проекте договора поставить
оборудование (далее-Товар) в срок____________9.
3.10 Стоимость Товара составляет ______ руб. (_________рублей ________ копеек),
включая НДС _________ рублей _______ копеек / НДС не облагается на основании11 и состоит
из:
В случае если участником закупки является юридическое лицо или несколько юридических лиц на стороне одного
участника закупки, предложение подается на фирменном бланке организации (при его наличии)
8
Указать предмет запроса предложений.
9
Указывается предложение по сроку поставки Товара. Минимальный срок поставки Товара 7 (семь) календарных
дней с момента заключения Договора, максимальный срок поставки 10(десять) календарных дней с момента
заключения Договора.
10
В данном пункте указывается предложение по цене Договора. В случае, если участник закупки использует
упрощенную систему налогообложения и указывает в Предложении цену без НДС, то на этапе рассмотрения и
оценки Предложений комиссией Заказчика учитывается стоимость, предложенная таким участником,
увеличенная на размер НДС (18%).
11
Необходимо указать вариант, соответствующий режиму налогообложения, применяемому участником закупки
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
7
13
№
Наименование оборудования.
Колво,
шт.
1
2
3
1
2
3
Компьютер J7D12EA#ACB HP EliteDesk 800 Gl
TWR Core i5-4590,4GB DDR3(lx4GB),lTB SATA
HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse, GigLAN, DOS,
3-3-3 Wty
Монитор HP EliteDisplay E231 23" (C9V75AA)
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS
650, 230V (BK650EI)
Телефон Avaya IP PHONE 1616-1BLK (700458540)
Блок питания Avaya 1600PWREU (700451255)
4
5
Итого:
В том числе НДС (18%)/ без НДС13
Цена за ед.,
руб. (в том
числе НДС 18%/без
НДС)12
4
Стоимость,
руб. (в том
числе НДС18%/без
НДС)
5
20
20
20
20
20
3.1. Цена Товара включает в себя: все затраты, издержки и иные расходы, связанные с
надлежащим исполнением обязательств по договору, в том числе, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
4.
Настоящим
Предложением
сообщаем,
что
в
______________________________________________________________________
(наименование участника
предпринимателя)
размещения заказа (для юридических лиц), наименование
отношении
индивидуального
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год не превышает _____________________________(значение
указать цифрами и прописью) % балансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Предложении
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования
равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашем Предложении юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателях информацию, уточняющую представленные нами в ней
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
6. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении
запроса предложений и настоящего предложения в срок, указанный в документации о
проведении запроса предложений.
Столбцы 4 и 5 заполняются участником закупки, с которым заключается Договор, в момент заключения
Договора. При заключении Договора указать вариант, соответствующий режиму налогообложения,
применяемому Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Единичные расценки предоставляются на этапе заключения Договора участником закупки, с которым заключается
Договор.
13
При заключении Договора необходимо указать вариант, соответствующий режиму налогообложения,
применяемому Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
12
14
7. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после
предложений победителя в проведении запроса предложений, а победитель в проведении запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать
данный договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса
предложений и условиями настоящего предложения.
8. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в
проведении запроса предложений или принятия решения о заключении с нами договора, в случае
уклонения от его подписания победителем в проведении запроса предложений, и нашего
уклонения от заключения договора, являющегося предметом проводимого запроса предложений,
сведения о _________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника закупки)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральным законом от 18.11.2011 г. №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера
и
взаимодействия
с
Заказчиком
нами
уполномочен
______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. уполномоченного лица, телефон, факс, адрес электронной почты)
Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
10. К настоящему Предложению прилагаются следующие документы:
10.1. Анкета участника на ___ листах;
10.2. Пояснительная записка, содержащая информацию, предусмотренную подразделом
3.1 раздела 3 Документации на ____ листах;
10.3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям
Документации на ____ листах;
10.4. Опись прилагаемых документов на ___ листах.
Участник закупки
(уполномоченный представитель) _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
15
Приложение №1 к Предложению участника
АНКЕТА УЧАСТНИКА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Наименование
Сведения об
участнике закупки
(заполняется
участником
закупки)
Фирменное наименование участника закупки (полное и
сокращенное)
Организационно-правовая форма
Учредители (перечислить наименования, организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
Адрес места нахождения
Фактический адрес
Филиалы: перечислить наименования и фактическое
местонахождение
Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, р/с и к/с)
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
ОКОПФ
ОКТМО
Контактное лицо (ФИО, должность)
Контактный телефон, e-mail
Форма налогообложения
16
Приложение 2
к Документации о проведении
запроса предложений
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____________________
г. Москва
«___»__________ 2015 г.
Открытое акционерное общество «Электронная Москва» (ОАО «Электронная Москва»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании
___________, с одной стороны, и _______________________ (_____________________),
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего
на основании _____________________, с другой стороны, по отдельности именуемые «Сторона»,
вместе именуемые «Стороны», на основании Извещения о проведении запроса предложений
от «____» __________ 2015 г. № ________________, Протокола ______________ от «____»
_________________ 2015 г. № ________________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить оборудование (далее –
Товар) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара определены в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.
Стоимость Товара и порядок расчетов
2.1. Стоимость Товара по Договору в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1
к настоящему Договору) составляет ____________- руб. (____________________________)14, в
т.ч. НДС (18%) – ____________ руб. (_____________________________________________)/НДС
не облагается на основании_____________________15.
2.2. Стоимость Товара устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость самого
Товара, расходы на перевозку и доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Стоимость Товара может быть снижена по соглашению Сторон без изменения,
предусмотренного Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.
2.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется по факту поставки Товара путем
перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в Статье 13
настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки Товара на
основании оригиналов Универсального передаточного документа со статусом «2»,
оформленного по форме, приведенной в Приложении 1 к постановлению Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 и Приложении 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 года № ММВ-20-3/96@
(далее – Акт), счета на оплату за Товар и счета-фактуры16.
Стоимость Товара указывается на этапе заключения Договора на основании предложения, сделанного
участником закупки, с которым заключается Договор.
15
При заключении Договора указать вариант, соответствующей режиму налогообложения, применяемому
Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
16
В случае использования Поставщиком упрощенной системы налогообложения, счет-фактура не
представляется.
14
17
2.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.
Сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется в течение ___________17, с даты заключения
Договора.
3.2. Поставка осуществляется единовременно в количестве и ассортименте, указанном в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) по адресу: г. Москва, Комсомольский
проспект, 32, корп. 2.
3.3. . Передача Товара по Договору осуществляется по адресу доставки, указанному в п.
3.2. настоящего Договора, с предоставлением следующих документов:
- Акт – 2 экземпляра;
- Сертификаты качества на поставляемый Товар;
- Гарантийные талоны организации-производителя Товара;
- Счет-фактура– 1 экземпляр18;
- Счет на оплату (в рублях).
3.4. В случае нарушения сроков предоставления надлежащим образом оформленных счетафактуры и счета на оплату Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок
просрочки корректно оформленных указанных документов.
3.5. Доставка и разгрузка Товара Заказчику производится Поставщиком собственными
силами за свой счет по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора. Разгрузка и размещение
поступившего по адресу доставки Товара осуществляется в течение дня поступления Товара в
место назначения, за исключением случаев, когда Заказчик вправе потребовать замены Товара
или возвратить его.
3.6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить Товар от
повреждения или порчи во время перевозки к месту поставки. Товар, поставляемый в рамках
настоящего Договора, должен быть упакован в невозвратную тару обычным для такого Товара
способом в соответствии действующими нормами законодательства РФ. Стоимость тары и
упаковки входит в стоимость Товара.
3.7. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком Акта.
3.8. Право собственности на Товар переходит с Поставщика на Заказчика с момента
подписания Акта.
3.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара несет его собственник.
4.
Приемка Товара
4.1. С целью эффективной организации приемки Товара Поставщик и Заказчик
предоставляют друг другу информацию об ответственных лицах с каждой Стороны, которые
уполномочены принимать решения по вопросам, связанным с исполнением Договора:
4.1.1. Со стороны Заказчика19:
Календарная дата указывается при заключении Договора на основании предложения участника закупки, с
которым заключается Договор. Минимальный срок поставки Товара: 7 (семь) календарных дней с момента
заключения Договора, максимальный срок поставки 10(десять) календарных дней с момента заключения Договора.
18
В случае использования Исполнителем упрощенной системы налогообложения, счет-фактура не
представляется.
19
Заполняется на этапе заключения договора.
17
18

ФИО_______________;

телефон/факс________________;

адрес электронной почты____________________.
4.1.2. Со стороны Поставщика20:

ФИО_______________;

телефон/факс________________;

адрес электронной почты____________________.
4.2. При согласовании поставки Товара Поставщик направляет на адрес электронной
почты Заказчика, указанный в п. 4.1.1 настоящего Договора уведомление о конкретной дате и
времени поставки Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки Товара. Поставка
Товара должна быть произведена только в рабочие дни недели в период с 10 до 17 часов. В случае
несогласия Заказчика со временем поставки Товара, Поставщик предлагает другое время
поставки Товара, без нарушения срока поставки, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.
4.3. Представитель Заказчика на месте доставки обеспечивает приемку Товара в
соответствии с указанным в Акте ассортиментом и объемом поставки. Ассортимент и объем
поставки, указанные в Акте, должны соответствовать условиям Договора.
4.4. В случае выявления дефектов Товара, Заказчик формирует Дефектную ведомость по
форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору, на основании которой
Поставщик обязан своими силами и за свой счет произвести замену такого Товара без каких-либо
дополнительных затрат со стороны Заказчика. Замена производится в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента подписания Дефектной ведомости.
4.5. В случае несоответствия ассортимента, количества товаров Поставщик обязан
осуществить доукомплектовку или допоставку Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
выявления Заказчиком несоответствия поставленного Товара условиям поставки,
подтвержденного соответствующим Актом.
4.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки возникли
после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил эксплуатации,
хранения Товара, действий третьих лиц либо непреодолимой силы.
5.
Требования к качеству Товара
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар является новым,
ранее не использованным, произведенным не ранее 2015 года.
5.2. Упаковка, маркировка поставляемого Товара должны иметь все признаки
оригинальности, установленные производителями (голограммы, защитные пломбы, марки,
содержащие все элементы защиты от подделок).
5.3. Изготовитель поставляемого Товара должен обладать всеми необходимыми правами,
сертификатами и лицензиями на его производство и должен являться официальным его
производителем.
5.4. Товар должен иметь транспортную упаковку, обеспечивающую целостность Товара.
5.5. Качество и комплектность Товара должно соответствовать требованиям стандартов,
ТУ и иной нормативно-технической документации, нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также положениям сопроводительной документации производителя Товара и
подтверждаться сертификатом соответствия.
20
Заполняется на этапе заключения Договора.
19
5.6. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Договора, не
имеет дефектов, связанных с качеством его изготовления либо с качеством используемых при
его изготовлении материалов, которые могут проявиться при нормальном использовании Товара
в условиях, обычных для РФ.
5.7. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен быть свободен от прав третьих
лиц.
6.
Права и обязанности Сторон
6.1. Права и обязанности Заказчика:
6.1.1. Заказчик обязан принять Товар надлежащего качества.
6.1.2. Заказчик обязан оплатить Товар в размере, в сроки и в порядке, предусмотренным
настоящим Договором.
6.1.3. Заказчик или его представители имеют право обратиться в органы государственного
контроля с целью определения качества поставляемого Товара и его соответствия техническим
параметрам.
6.1.4. Заказчик, в случае поставки товара ненадлежащего качества, вправе предъявить
Поставщику требования, предусмотренные ст.475 Гражданского кодекса РФ.
6.1.5. Заказчик обладает иными правами и обязанностями, предусмотренными настоящим
Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами.
6.2. Права и обязанности Поставщика:
6.2.1. Поставщик обязан уведомить Заказчика о предполагаемой дате и времени поставки
Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара в место
поставки;
6.2.2. Поставщик обязан поставить Товар, соответствующий условиям Договора, в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором;
6.2.3. Поставщик обязан выполнить условия поставки, предусмотренные настоящим
Договором;
6.2.4. При поставке Товара, не соответствующего условиям Договора, Поставщик обязан
поставленный Товар заменить на Товар, соответствующий условиям Договора;
6.2.5. Осуществлять гарантийное обслуживание Товара в соответствии со ст.7 настоящего
Договора.
6.2.6. Поставщик обладает иными правами и обязанностями, предусмотренными
настоящим Договором, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами.
7.
Гарантийные обязательства
7.1. Гарантийный срок на весь Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с
даты подписания сторонами Акта, при этом гарантийный срок предоставляемый на Товар его
производителем должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев от общего гарантийного
срока.
7.2. Поставщик гарантирует, что производитель Товара обязуется солидарно с
Поставщиком в установленном Договором сроки и порядке выполнять требования Заказчика по
гарантийному обслуживанию Товара. Поставщик обеспечивает Заказчика документами,
дающими право на бесплатное гарантийное обслуживание на территории Российской Федерации
на условиях, установленных производителем Товара в авторизированных сервисных центрах. В
20
остаточный гарантийный срок Поставщик гарантирует самостоятельное выполнение требований
Заказчика по гарантийному обслуживанию в объеме, предоставляемом производителем Товара.
7.3. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение
гарантийного срока или заменить Товар и/или его комплектующие без каких-либо затрат со
стороны Заказчика, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Заказчиком
правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, сообщенных
Заказчику Поставщиком, в порядке, предусмотренном Договором. При этом гарантийный срок
продлевается на то время, в течение которого Товар либо его комплектующие не использовались
из-за обнаруженных дефектов, при условии, что Поставщик был извещен Заказчиком об
обнаружении дефектов в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения
дефектов.
7.4. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет замену в течение
10 (Десяти) календарных дней с даты поступления ему от Заказчика соответствующего
уведомления, Заказчик вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо
ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы
Заказчика на проведение ремонтных работ в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
направления ему Заказчиком уведомления об этом.
7.5. Если у Поставщика отсутствует возможность замены некачественного Товара,
неподлежащего ремонту, Поставщик обязан по выбору Заказчика в течение 5 (пяти) календарных
дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика о некачественном Товаре
безвозмездно предоставить Заказчику во временное пользование на период замены следующий
аналогичный Товар, либо в этот же срок возвратить стоимость Товара.
7.6.
Возврат некачественного Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
8.
Ответственность Сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Поставщик:
8.1.1. за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, уплачивает
штраф. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Сумма штрафа устанавливается в размере 1 (один)
% от стоимости Товара, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.1.2. за отказ в замене Товара (единицы Товара), недостатки которого обнаружены в
процессе эксплуатации, на качественный Товар (единицу Товара) Поставщик обязан уплатить
штраф в размере двойной стоимости данного Товара (единицы Товара);
8.1.3. за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного п. 7.5 настоящего
Договора Поставщик обязан уплатить штраф в размере 0,1% (одной десятой процента) от
стоимости не замененного Товара.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Заказчик:
8.2.1. за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
уплачивает штраф. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Сумма штрафа устанавливается в размере 0,1%
(одной десятой процента) от стоимости неоплаченного Товара, указанной в п. 2.1. настоящего
Договора.
8.2.2. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения
21
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или вине другой Стороны.
8.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
8.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик
вправе в одностороннем порядке удержать сумму неустойки/штрафа, начисленную за данное
нарушение, из суммы, подлежащей уплате.
8.5. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в Приложении № 1 к
настоящему Договору, считается не поставленным и подлежит возврату Поставщику. Все
затраты, связанные с возвратом Товара, не соответствующего требованиям, относятся на
Поставщика.
8.6. Начисление сумм неустойки по настоящему Договору производится при условии
направления претензии Стороне, нарушившей свои обязательства.
8.7. Условия об отсрочке оплаты стоимости оборудования, в соответствии с настоящим
Договором не является основанием для начисления процентов на сумму платежа в пользу
Поставщика, в том числе согласно ст.317.1 Гражданского кодекса РФ.
9.
Обстоятельства непреодолимой силы
9.1
Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств,
если докажут, что такое неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то
есть событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой
Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и
непредотвратимый характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности
наводнения, землетрясения, военные действия и их последствия и иные подобные
обстоятельства, а также запретительные меры государственных органов, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В то же время, Стороны несут
полную ответственность за надлежащее исполнение обязательств, на которые не действуют
обстоятельства непреодолимой силы.
9.2
Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено
исполнение по причине перечисленных обстоятельств. В случае продолжительности
обстоятельств непреодолимой силы более 14 (четырнадцати) дней, то любая из Сторон имеет
право расторгнуть настоящий Договор по письменному уведомлению другой Стороны.
9.3
Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед
прекращением настоящего Договора вследствие них Стороны осуществляют окончательные
взаиморасчеты.
9.4
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему
Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно
информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных
обстоятельств (об их характере и, насколько это возможно, об ориентировочной
продолжительности их действия, а также о предполагаемом влиянии указанных обстоятельств на
способность заявляющей о них Стороны к исполнению ею своих обязательств по настоящему
Договору), а также в течение 14 (четырнадцати) дней предоставить другой Стороне
подтверждение их наступления. Таким подтверждением будет являться справка или иной
соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой или иной организацией
(органом), выполняющей аналогичные функции, расположенными по месту возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
9.5
После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
заявившая о них, должна в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее, чем через 10
22
(Десять) рабочих дней после указанного прекращения, письменно известить другую Сторону об
этом прекращении. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы,
не известит или с задержкой известит другую Сторону о начале или о прекращении действия
обстоятельств непреодолимой силы, то она будет нести ответственность перед другой Стороной
за убытки, вызванные непосредственно таким не извещением или задержкой в извещении.
10.
Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и
потребовать возмещения убытков в случае:
а) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в установленный Заказчиком срок;
б) нарушения срока поставки Товара более чем на 7 (семь) календарных дней.
10.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и
расторгнуть его, письменно уведомив другую Сторону о расторжении, не менее чем за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения.
10.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, действительны, если
они составлены в письменной форме в виде Дополнительных соглашений, подписанных
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.
Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в результате исполнения
Сторонами настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке.
11.2. Претензия одной Стороны должна быть рассмотрена другой Стороной в срок, не
превышающий 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.
11.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
12.
Прочие условия
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
12.2. Во избежание сомнений в отношении даты подписания настоящего Договора
Стороны договариваются о том, что данной датой признается дата, указанная на первом листе
настоящего Договора.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам.
12.5. Стороны обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня уведомлять в письменном виде
друг друга об изменении наименования, банковских реквизитов, изменения учредительных
документов и организационно-правовой формы Сторон.
12.7. Договор составлен и подписан в двух подлинных и имеющих равную юридическую
силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
23
12.8. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение №2 - Форма дефектной ведомости.
13.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик
Открытое акционерное общество
«Электронная Москва»
(ОАО «Электронная Москва»).
Место нахождения: 127051, г. Москва,
Б. Сухаревский пер., д.11, стр.1, оф.6.
Фактический адрес: 119146, г. Москва,
Комсомольский проспект, 32, корп. 2.
Почтовый адрес: 119021, Москва, а/я 50.
ОГРН 1027707013806
ИНН / КПП: 7707314029 / 770201001
Банковские реквизиты:
Р/сч: 40702810300760000457
в АКБ «Банк Москвы» (ОАО), г. Москва
к/сч.: 30101810500000000219,
БИК 044525219
Адрес электронной почты:
e-moskva@em.mos.ru
Телефон: +7(495) 988-22-70
Заказчик
Поставщик
____________________
М.П.
____________________
М.П.
Поставщик
24
Приложение № 1
к Договору № ___________
от «____» __________2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку оборудования.
№
Наименование оборудования.
Колво,
шт.
1
2
3
1
2
3
Компьютер J7D12EA#ACB HP EliteDesk 800 Gl
TWR Core i5-4590,4GB DDR3(lx4GB),lTB SATA
HDD, DVD+/-RW, keyboard, mouse, GigLAN, DOS,
3-3-3 Wty
Монитор HP EliteDisplay E231 23" (C9V75AA)
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS
650, 230V (BK650EI)
Телефон Avaya IP PHONE 1616-1BLK (700458540)
Блок питания Avaya 1600PWREU (700451255)
4
5
Итого:
В том числе НДС (18%)/ без НДС22
Цена за ед.,
руб. (в том
числе НДС 18%/без
НДС)21
4
Стоимость,
руб. (в том
числе НДС18%/без
НДС)
5
20
20
20
20
20
Стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет _________ руб. (__________рублей
____копеек), в том числе НДС 18% - ________руб. (__________рублей ______ копеек) / НДС не
облагается на основании ____________.23
Поставщик
ОГРН:
ИНН / КПП:
Заказчик
ОАО «Электронная Москва»
ОГРН: 1027707013806
ИНН / КПП: 7707314029 / 770201001
______________ /__________________ /
М.П.
__________________ / _________________/
М.П.
Столбцы 4 и 5 заполняются участником закупки, с которым заключается Договор, в момент заключения Договора.
При заключении Договора указать вариант, соответствующий режиму налогообложения, применяемому Поставщиком
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Единичные расценки предоставляются
на этапе заключения Договора участником закупки, с которым заключается Договор.
22
При заключении Договора необходимо указать вариант, соответствующий режиму налогообложения, применяемому
Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
23
При заключении Договора необходимо указать вариант, соответствующий режиму налогообложения, применяемому
участником запроса предложений, с которым заключается Договор, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
21
25
Приложение № 2
к Договору № ___________
от «____» __________2015 г.
ФОРМА ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
от Поставщика:
от Заказчика:
_____________________
_____________________
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № ___
«___» _______ 20__ г.
Место составления __________
Ответственный по приемке: ___________________________________
(Ф.И.О., должность)
Поставщик: __________________________
Ответственный в процессе приемки и осмотра установил(а) факт наличия следующих
дефектов:
№
п/п
Наименование оборудования, марка,
модель и т.д.
Кол-во,
шт.
Представитель поставщика ___________
__________
(должность)
Ответственный по приемке ___________
(должность)
Поставщик
ОГРН:
ИНН / КПП:
______________ /__________________ /
М.П.
(подпись)
__________
(подпись)
Дефекты, повреждения,
неисправности
_______________________
(расшифровка подписи)
_______________________
(расшифровка подписи)
Заказчик
ОАО «Электронная Москва»
ОГРН: 1027707013806
ИНН / КПП: 7707314029 / 770201001
__________________ / _________________/
М.П.
26
Приложение 3
к Документации о проведении
запроса предложений
Критерии оценки
предложений участников запроса предложений
1. Цена Договора:
1.1.Значимость критерия: 0,70
2. Срок поставки Товара:
2.1.Значимость критерия: 0,30
2.2.Минимальный срок поставки Товара: 7 (семь) календарных дней с даты заключения
Договора.
2.3.Максимальный срок поставки Товара: 10 (десять) календарных дней с даты
заключения Договора.
27