инструкция участникам размещения заказа

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по общим вопросам
ОАО «МНИИ «Агат»
В.А. Суродейкин
"__" _____________ 2013 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса котировок цен на работы по перемещению станков с
программным управлением (фрезерных перерабатывающих центров) для нужд
ОАО «МНИИ»Агат».
г. Жуковский
2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………………… 3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………… . 3
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (ФОРМА ЗАЯВКИ)................................................................................4
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (ПРОЕКТ ДОГОВОРА)..........................................................................5
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)………………………………………..8
2
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Запрос котировок.
1.1 Запрос котировок цен - способ размещения заказа, при котором информация о
потребностях в услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения на Официальном сайте и Электронной площадке извещения о
проведении запроса котировок цен и победителем в проведении запроса котировок цен
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену
Договора.
1.2 В случае необходимости, после официального размещения на сайте извещения о
проведении запроса котировок цен, Заказчик вправе отказаться от его проведения в
любой момент до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок цен.
1.3 По итогам проведения запроса котировок цен у Заказчика не возникает обязанности
заключать договор с победителем запроса котировок цен.
2. Порядок приема котировочных заявок.
2.1 Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку.
3. Оценка заявок.
3.1 Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник запроса
котировок цен, подавший заявку, которая содержит наиболее низкую цену. При
предложении наиболее низкой цены несколькими участниками запроса котировок цен
победителем в проведении запроса котировок цен признается участник запроса
котировок цен, заявка которого поступила ранее заявок других участников.
3.2 Результаты оценки заявок оформляются итоговым протоколом.
4. Заключение договора по результатам запроса котировок цен.
4.1 Договор заключается в течении трех дней с момента публикации итогового протокола.
4.2 Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением и документацией о
проведении запроса котировок цен, по цене, предложенной в заявке победителя в
проведении запроса котировок цен.
3
Приложение №1
ЗАЯВКА
участника проведения запроса котировок цен.
Наименование юридического лица __________________________________
Банковские реквизиты
Наименование банка______________________________________________
ИНН ___________________________________________________________
КПП____________________________________________________________
Р/счет___________________________________________________________
Кор/счет_________________________________________________________
БИК____________________________________________________________
ОКПО__________________________________________________________
ОГРН___________________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________
Ф.И.О.руководителя_______________________________________________
Контактное лицо__________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
E-mail организации________________________________________________
Настоящей заявкой мы соглашаемся работы по перемещению станков с программным
управлением (фрезерных перерабатывающих центров) для нужд ОАО «МНИИ»Агат».
в соответствии с требованиями, указанными в извещении и прилагаемой документации.
4
Приложение №2
Договор № _______
г. Москва
«___» октября 2013г.
ОАО МНИИ «Агат», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Евсеева Д.Д.,
действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице _________________________________________ действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства:
1) Фрезерный обрабатывающий центр DMC 1035V масса 4950кг
Распаковка, снятие с поддона, перемещение из ангара в цех на место, указанное Заказчиком до 50м.
2) Monoblok DMU 40 масса 5600 кг
Распаковка, снятие с поддона, перемещение с улицы в цех на место, указанное Заказчиком до 50м.
3) Перемещение фрезерного обрабатывающего центра DMU 50 масса 4500кг из цеха, перевозка по
территории до 100м, разгрузка и установка станка на место, указанное Заказчиком.
4) Перемещение фрезерного обрабатывающего центра Evolution DMU 50 масса 5020кг из цеха, перевозка
по территории до 100м, разгрузка и установка станка на место, указанное Заказчиком.
5) Перемещение фрезерного обрабатывающего центра DMU 50 Т масса до 5000 кг, перевозка по территории
до 100м, разгрузка и установка станка на место, указанное Заказчиком.
6) Проведение моделирования выполняемых работ.
7) Разработка и изготовление оснастки.
8) Разработка и изготовление пандуса.
1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы произведённые Подрядчиком на условиях и по
цене, предусмотренных настоящим договором.
II. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику, определяется ведомостью договорной цены (Приложение
№1), являющейся неотъемлемой частью договора.
2.2. Общая стоимость работ составляет _________ рублей ___копеек. НДС не облагается в связи с
применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения.
2.3. Перед началом работ Заказчик оплачивает Подрядчику аванс в размере 60% от общей стоимости работ,
и 40% после выполненных работ. Подрядчик обязуется приступить к выполнению своих обязательств по
настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оплаты.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
3.2. Срок выполнения работ –5(пять) рабочих дней.
3.3. Работы считаются выполненными после подписания акта приёма-сдачи работ.
IV. Обязательства
4.1. Заказчик:
- предоставляет Подрядчику фронт работ согласно настоящему договору;
- обеспечивает беспрепятственный проход и проезд сотрудников подрядной организации к месту
работ;
- обеспечивает сотрудникам подрядной организации условия для хранения инструмента, личных
вещей (склад, раздевалка) и соблюдения личной гигиены (санузел).
4.2. Подрядчик:
- качественно и своевременно производит порученные Заказчиком работы, соблюдая технические
нормы и правила;
5
обеспечивает надлежащее исполнение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, предоставляет копии свидетельств или удостоверений на данные виды работ и копии
журналов о прохождении инструктажа по данным видам работ;
- соблюдает внутри-объектовый режим предприятия;
- по факту повреждения оборудования сотрудниками подрядной организации незамедлительно
составляется акт, подписываемый сторонами.
- в случае повреждения оборудования по вине сотрудников подрядной организации, Подрядчик
возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме.
-
V. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами событий
как: стихийные бедствия природного характера, необъявленная война, внутренние вооружённые
конфликты, массовые гражданские беспорядки, саботаж, бойкот, решения, постановления, а также
принудительные действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
VI. Действующее законодательство
6.1. Все отношения по настоящему договору регулируются законодательством Российской Федерации.
VII. Арбитраж
7.1. Споры, возникшие при исполнении договора, подлежат разрешению путём переговоров.
7.2. Если споры не могут быть решены путём переговоров, они рассматриваются и решаются Арбитражным
судом по месту нахождения ответчика.
VIII.Особые условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему договору и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Затраты на материалы и производство работ, не предусмотренные настоящим договором, оформляются
Сторонами дополнительным соглашением.
8.3. При расторжении договора Стороны определяют фактически произведённые затраты по данному
договору. Заказчик возмещает Подрядчику произведённые по договору затраты на момент расторжения
договора.
8.4. В случае изменения юридического и почтового адреса, обслуживающего банка Стороны обязаны
уведомить друг друга в семидневный срок.
IX. Действие договора
9.1. Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6
X. Реквизиты и подписи сторон
Подрядчик:
Заказчик:
Генеральный директор
___________________
Генеральный директор
ОАО «МНИИ» Агат»
________________
___________________ Д. Д. Евсеев
М.П.
М.П.
7
Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на перемещение станков с программным управлением (фрезерных обрабатывающих
центров).
№ п/п
1.
2.
3.
Наименование
оборудования
Масса
Работы
4950кг
Распаковка, снятие с
поддона, перемещение
из ангара в цех на
место, указанное
Заказчиком до 50м.
5600 кг
Распаковка, снятие с
поддона, перемещение
с улицы в цех на
место, указанное
Заказчиком до 50м.
4500 кг
Перемещение из цеха,
перевозка по
территории до 100м,
разгрузка и установка
станка на место,
указанное Заказчиком.
5020 кг
Перемещение из цеха,
перевозка по
территории до 100м,
разгрузка и установка
станка на место,
указанное Заказчиком.
до 5000 кг
Перемещение из цеха,
перевозка по
территории до 100 м .
Фрезерный
обрабатывающий центр
DMC 1035V
Обрабатывающий центр
Monoblok DMU 40 масса
Фрезерный
обрабатывающий центр
DMU 50
4.
Фрезерный
обрабатывающий центр
Evolution DMU 50
5.
Фрезерный
обрабатывающий центр
DMU 50 Т
8