ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС
624983, г. Серов, П р и с т а н ц и о н н а я у л . , д . 1 ,
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Закупочной комиссии,
заместитель директора по общим вопросам
__________________ М.А. Носов
« »_______________ 2011года
Документация запроса предложений
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ТУРБИНЫ ПАРОВОЙ
С ГЕНЕРАТОРОМ 3-Х ФАЗНОГО ТОКА № 5
ФИЛИАЛА ОАО «ОГК-2» - СЕРОВСКАЯ ГРЭС.
г. Серов
2011г.
Потенциальным Участникам
открытого запроса предложений
От 07 ноября 2011 № 12-2-133
Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1. Заказчик филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (624983, г. Серов, ул. Пристанционная, 1) настоящим
объявляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических и физических лиц, а
также индивидуальных предпринимателей, (далее — участники) подавать свои предложения для заключения Договора
на выполнение работ по капитальному ремонту турбины паровой с генератором 3-х фазного тока № 5.
2. Подробное описание выполняемых работ и условий Договора содержится в Документации запроса предложений,
которая предоставляется любому участнику по его любому запросу в следующем порядке:
- Организация, желающая участвовать в данной процедуре, направляет письмо по факсу № (34385)47-400, в
котором выражает желание участвовать в запросе предложений, с указанием названия компании, почтового адреса,
контактного лица, адреса электронной почты. Контактное лицо – Хафизов Альфит Иршетович, тел (34385)47-336.
HafizovAI@serov.ogk2.ru
- Заказчик в 2-х дневный срок с момента получения запроса направляет участнику документацию запроса
предложений по электронной почте.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение на закупаемые работы,
подготовленное в соответствии с указанной формой.
4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС,
малое управление, каб. ОМТС, 624983, г. Серов, ул. Пристанционная,1.
5. Время окончания приема предложений 08:00 московского времени 05 декабря 2011 года.
6. Заказчик проведет процедуру публичного вскрытия конвертов в 13:45 московского времени 05 декабря 2011 года
по адресу: 624983, г. Серов, ул. Пристанционная,1. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников
запроса предложений.
7. Основные требования к предложению:
- Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования Заказчик вправе
отклонить все предложения такого Участника без рассмотрения по существу;
- Предложение должно быть оформлено по установленной Заказчиком форме на русском языке;
- Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ
действовать от лица Участника без доверенности. Или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании
доверенности (далее уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к
Предложению. Предложение должно быть скреплено печатью Участника;
- Иные требования указаны в документации запроса предложений;
- Предложение должно быть действительно не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания
приема предложений.
8. Победителем запроса предложений будет признан участник, предложивший наилучшие условия в соответствии с
документацией. Договор между Заказчиком и Победителем будет заключен предположительно в течение 20 (двадцати)
дней на основании протокола выбора победителя.
9. Настоящее уведомление не является офертой или публичной офертой Заказчика и не имеет соответствующих
правовых последствий. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или
прекратить процедуру запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед
участником.
Содержание
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 5
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений ........................................................5
1.2
Правовой статус процедур и документов...........................................................................5
1.3
Обжалование ............................................................................................................................6
1.4
Прочие положения ..................................................................................................................6
2.
ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ..................................................... 7
3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ............................................................................................ 24
4.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ................................. 24
4.1
Общий порядок проведения запроса предложений .......................................................35
4.2
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений .................................35
4.3
Предоставление Документации запроса предложений Участникам ..........................35
4.4
Подготовка Предложений ...................................................................................................35
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым
требованиям ...........................................................................................................................38
4.6. Подача Предложений и их прием ......................................................................................40
4.7.
Вскрытие поступивших конвертов ..................................................................................41
4.8. Оценка Предложений и проведение переговоров ............................................................41
4.9. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений
или определение Победителя ..............................................................................................42
4.10. Проведение процедуры Уторговывания ..........................................................................45
4.11. Дополнительные условия проведения открытого запроса предложений .................45
4.12. Подписание Договора………………………………………………………………………29
4.13. Уведомление Участников о результатах запроса предложений……………………..29
5.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение ..........................46
5.1. Сопроводительное письмо (форма 1) ..................................................................................46
5.2. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)...........................................49
5.3. График выполнения работ (форма 3) ..................................................................................51
5.4. Смета расходов (форма 4) .....................................................................................................53
5.5. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5) .................................................55
5.6. План распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками (форма 6) ...................................................................57
5.7. План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника (форма 7) ............................................................................................................59
5.8. Анкета Участника (форма 8) ................................................................................................61
5.9. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
(форма 9) .................................................................................................................................63
5.10. Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)...........................................65
5.11. Справка о кадровых ресурсах (форма 11) .......................................................................67
1.
Общие положения
1.1
Общие сведения о процедуре запроса предложений
1.1.1 Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС (624983, г. Серов, ул. Пристанционная, 1)
(далее — Заказчик), Уведомлением, о проведении запроса предложений, опубликованным на
электронной торговой площадке «в2в-еnergo.ru» (извещение № от 02.08.2011г.), пригласило
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — участники) к участию в процедуре
открытого конкурентного запроса предложений (далее — запрос предложений) на право заключения
Договора на выполнение работ по капитальному ремонту турбины паровой с генератором 3-х фазного
тока № 5 (далее-работы) для нужд Заказчика.
1.1.2 Для справок обращаться:
Хафизов Альфит Иршетович.
Тел. (34-385) 47-336; 47-518
Факс (34-385)47-400; E-mail: HafizovAI@serov.ogk2.ru.
1.1.3 Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (здесь и далее
ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений). Проект Договора, который
будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3.
Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке
Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и
подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.
1.1.4 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению
Заказчика. По результатам каждого из этапов, в условия запроса предложений, прежде всего (но не
ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3),
в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел
4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены
в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из
этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими
Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников в праве участвовать в
последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа,
но не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе
отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой
материальной ответственности перед Участниками. Заказчик также оставляет за собой право о
возможности применения процедуры, направленной на добровольное снижение цен Заявок на
участие в Запросе предложений участников Запроса предложений (уторговывание)
1.2
Правовой статус процедур и документов
1.2.1 Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не
регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная
процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема
гражданско-правовых обязательств.
1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с настоящей
Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются
приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или
предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса
предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса
предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить
характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.
1.2.4 Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
1.2.5 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы
с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
a)
Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям,
не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении
Победителя);
b)
Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу
предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;
c)
Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими
требованиям заказчика.
1.2.6 Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в
связи с данным запросом предложений.
1.2.7 Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и
настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации.
1.3
Обжалование
1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том
числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств в связи с проведением
запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации
этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией
к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне
мотивированный ответ на претензию в течение 30 рабочих дней с момента ее получения.
1.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте 1.3.1, не привел к разрешению
разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Заказчика в связи с данным
запросом предложений в Центральном закупочном органе ОАО «ОГК-2».
1.4
Прочие положения
1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода
и результатов данного запроса предложений.
1.4.2 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от
Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой
информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей
Документацией по запросу предложений.
2.
Общие и технические требования
Техническое задание
Капитальный ремонт турбины паровой с генератором 3-х фазного тока №5.
1. Общие требования.
1.1. Цель выполняемых работ: надежная, бесперебойная и долговечная работа
турбины паровой
с
генератором 3-х фазного тока №5.
1.2.
Задачи выполняемых работ: восстановление работоспособности турбины паровой с генератором 3-х
фазного тока №5, полное или близкое к полному, восстановление рабочего ресурса.
1.3. Место выполнения работ: филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС,
Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, 1.
1.4. Дата начала работ: 11.05.2012г. дата окончания работ: 02.08.2012г.
1.5. Порядок приемки работ.
Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами путем подписания ежемесячно Акта о приемке
выполненных работ по форме № КС-2 (далее – Акт сдачи-приемки работ) и Справки о стоимости выполненных работ и
затрат по форме №КС-3 (далее – Справка о стоимости работ). Работы считаются принятыми с момента подписания
Заказчиком Акта сдачи-приемки работ и Справки о стоимости работ. В случае отказа Заказчика от приемки Работ
Сторонами в течение 5 (Пяти) календарных дней составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых
доработок, порядка и сроков их выполнения. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем,
осуществляются Подрядчиком за свой счет.
1.6. Порядок оплаты работ.
Заказчик производит оплату в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачиприемки работ, Справки о стоимости работ на основании выставленных Подрядчиком счетов-фактур. В случае задержки
представления Акта сдачи-приемки работ, Справки о стоимости работ и счета-фактуры срок оплаты увеличивается на
соответствующее количество дней. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика. Соглашением Сторон порядок и форма оплаты могут быть изменены. Днем оплаты считается день списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
1.7. Применяемые стандарты, СНиП и прочие правила.
Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными документами:
- конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документацией, типовыми инструкциями по эксплуатации и
ремонту оборудования, действующими противоаварийными и эксплуатационными циркулярами по ремонту
оборудования, информационными сообщениями, письмами заводов-изготовителей, отраслевыми стандартами,
техническими условиями;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации».
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электростанций и сетей»;
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок;
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электрических станций и сетей»;
- СО 153-34.03.305-203 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на
энергетических предприятиях»;
- РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
- ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок,
воздухопроводов и газопроводов»;
- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;
- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
- РД 34.21.526.-96. «Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого
топлива и горячей воды»;
- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах»;
- РД 153-34.1-39.401-00 «Методические указания по наладке трубопроводов тепловых эл. станций, находящихся
в эксплуатации»;
- ПБ-03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;
- ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные»;
- ГОСТ 27321-87 « Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия»;
- Правила по охране природы;
- Экологическая политика ОАО «ОГК-2».
1.8. Требования к организации работ подразумевает:
- разработку Подрядчиком проекта производства работ, технологических карт и согласование их с Заказчиком не
позднее, чем за десять дней до начала ремонта;
- разработку и согласование с Заказчиком линейных (сетевых) графиков с разбивкой по объектам и указанием
сроков и последовательности выполнения работ;
- выполнение входного контроля, совместно с представителями Заказчика, качества применяемых материалов и
запасных частей;
- проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ;
- контроль соответствия отремонтированных составных частей и деталей требованиям нормативно-технической
документации и конструкторской документации;
- проверку соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации,
качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);
- определение объема дополнительных ремонтных работ и устранение обнаруженных дефектов по результатам
дефектации, с учетом предусмотренных эксплуатационных испытаний;
- оформление и передача приемочной комиссии необходимой документации составленной в процессе ремонта не
позднее, чем за двое суток до окончания ремонта;
- подготовительные работы, требуемые по технологии (устройство лесов, подмостей, настилов, подготовка
рабочих мест и ремонтных площадок, прокладка временных трубопроводов и кабельных линий, расстановка
необходимого оборудования, наружный осмотр оборудования и т.д.);
- заключительные работы (разборка и удаление лесов, подмостей, настилов, уборка оборудования и рабочей зоны
от мусора, отходов и деталей, удаление оборудования, установленного на период ремонта, приемо-сдаточные испытания
установок и наладочные работы и т.д.);
1.9. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.
Подрядчик несет ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках
работ, за соответствующую квалификацию персонала и руководствуется следующими нормативными документами по
технике безопасности:
- СО 153-34.03.305-203 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на
энергетических предприятиях»;
- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок;
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электрических станций и сетей»;
- РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Правилами безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
- ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах» и др.
Допуск к работам будет производиться в соответствии с:
РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок»;
РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования
электрических станций и сетей».
Порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик.
1.10. Ответственность Подрядчика.
За нарушение условий Договора, повлекшее ухудшение результата выполненных Работ, Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо
соразмерного уменьшения стоимости Работ.
Подрядчик
отвечает
за
соответствие
качества
материалов,
применяемых
при
производстве
работ,
государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
Подрядчик несет ответственность за ущерб, принесенный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за
соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.
Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования)
по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в
технической документации, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных
обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность
ее завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении
работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
Уплата неустойки и возмещения убытков не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору и
устранения нарушений.
1.11. Иные требования.
Подрядчик должен иметь специальный инструмент, приспособления, оснастку, приборы и средства механизации
необходимые для выполнения капитального ремонта турбины паровой с генератором 3- фазного тока и средства
индивидуальной защиты для защиты персонала от вредных производственных факторов на рабочем месте.
Персонал Подрядчика должен быть обеспечен специальной одеждой в соответствии с отраслевыми нормами.
В случае необходимости Подрядчик получает у специально уполномоченных органов в области охраны
окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.
Подрядчик обязан обеспечить складирование образующихся отходов в специально предназначенных для этого
местах, указанных Заказчиком.
Подрядчик возмещает Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в адрес Заказчика
инспектирующими
организациями
за
факты
нарушения
природоохранного
законодательства,
а
также
за
сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах,
произошедших по вине Подрядчика.
Подрядчик обязан постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в
подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение своим персоналом внутренних правил Заказчика, ПТЭ, ПТБ, правил
Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями
нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве ремонтных работ.
Подрядчик обязан письменно предупредить и в случае необходимости согласовать с Заказчиком изменение срока
окончания работ, в том числе и в случае нарушения Заказчиком сроков поставки материалов.
2. Требования к Подрядчику.
Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией на виды
деятельности, относящиеся к выполнению данных работ, (согласно Приказа Министерства регионального развития РФ
от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).
Персонал Подрядчика должен иметь опыт работы проведения ремонтов паротурбинных установок.
Персонал Подрядчика должен быть аттестован в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях
электроэнергетики Российской Федерации».
Подрядчик обязан иметь количественный и качественный состав персонала необходимого для выполнения работ
по капитальному ремонту турбин паровых с генератором 3-х фазного тока.
Квалификация персонала должна соответствовать требованиям РД 153-34.03.150-00, РД 34.03.201-97, ПБ 10-38200, ПБ 10-611-03.
3. Требования к выполнению работ.
3.1. Вид выполняемых работ: проведение типовых работ в период капитального ремонта турбины паровой с
генератором 3-х фазного тока №5.
3.2. Объемы выполняемых работ изложены в ведомостях планируемых работ по капитальному ремонту
турбины паровой с генератором 3-х фазного тока № 5,
которые приведены в приложении №1
к настоящему
техническому заданию.
3.3. Требования к последовательности выполняемых работ, этапам работ.
Последовательность выполнения работ должна соответствовать требованиям технологических процессов по
ремонту турбин паровых с генератором 3-х фазного тока.
3.4. Требования к применяемым материалам, оборудованию.
Подрядчик обязан обеспечить контроль над соответствием качества материалов, применяемых при производстве
работ, обязательным правилам, государственным стандартам, технической и иной документации. Материалы, применяемые
для выполнения работ, предоставляет Заказчик.
3.5. Требование по оформлению необходимых разрешений и документов.
Уточнение с Подрядчиком объема работ должно быть завершено не позднее, чем за 2 месяца до начала ремонта.
Изменения в ведомости планируемых работ вносятся по результатам дефектации оборудования.
Все изменения объема работ, установленные по результатам дефектации оборудования, оформляются
ведомостью дополнительных работ по ремонту и протоколом исключения работ из ведомости планируемых работ по
ремонту. (СО 34.04.181-2003 п.2.7.7).
По окончании работ Подрядчик обязан предоставить отчётную документацию в соответствие с требованиями СО
34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений
электростанций и сетей»:
• ведомость выполненных работ по ремонту;
• результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта давальческие материалы и
запасные части;
• ремонтные формуляры и технические акты;
• журнал учета выполненных работ (форма №КС-6а).
Отчетная документация предъявляется Заказчику не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта.
3.6. Иные требования.
Гарантии качества распространяются на весь комплекс работ;
Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается 12 месяцев с даты подписания
Сторонами Акта сдачи-приемки работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №
КС-3);
Если, в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика,
то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта,
фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего
представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Приложение № 1 к техническому заданию по капитальному ремонту турбины паровой с генератором
3-х фазного тока №5
Ведомость планируемых объемов работ
по капитальному ремонту турбины паровой с генератором 3-х фазного тока № 5_
(укрупненный объем работ)
срок ремонта с 11.05.2012г. по 02.08.2012г.
(период исполнения)
Едини
№ п/п
ца
Наименование
измере
Кол-во
ния
1
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (Содержание работ : Сборка и
1.1
разборка инвентарных и металлических лесов)
т
4,2
м2
57
шт
1
шт
1
Сборка и разборка деревянных лесов (Содержание работ : Сборка и разборка
1.2
2
деревянных лесов; при высоте лесов, м : свыше 3 до 6)
РОТОРЫ И ЦИЛИНДРЫ:
Вскрытие корпусов ЦВД и ЦСД (Тип турбины : Конденсационная; Мощность
турбины, МВт : Независимо; Завод-изготовитель : Независимо; Базовая цена в руб. за
штуку по типам цилиндров : ЦВД наружный; Начальное давление пара, МПа (ата) :
2.1
8,83 (90))
Вскрытие корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных (Мощность
турбины, МВт : Независимо; Вид ресиверов : Верхние; по видам корпусов :
2.2
двухпоточный)
Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных,
теплофикационных и с противодавлением (Завод-изготовитель : Независимо; Базовая
цена в руб. за комплект по видам проточной части : ЦВД; Начальное давление пара,
2.3
МПа (ата) : 8,83 (90))
Разборка
2.4
проточной
компл
ект
части
низкого
давления
турбин
конденсационных
и
теплофикационных (Тип корпуса : Двухпоточный)
1
компл
ект
1
Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой
сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с
противодавлением (Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % : Без
2.5
замены; с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90))
компл
ект
1
ротор
1
Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия
2.6
ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением (Базовая
цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90);
Количество ступеней, шт. : 11-20)
Ремонт обойм диафрагм ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с
противодавлением (Содержание работ : Ремонт с шабрением горизонтального разъема
и заменой крепежа; Количество заменяемых надбандажных уплотнений,% : Без
замены; Количество восстанавливаемых пазов надбандажных уплотнений, % : Без
2.7
восстановления; с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90))
компл
ект
1
Ремонт обойм диафрагм ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных
(Содержание работ : Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа;
2.8
при количестве обойм, шт. : до 2)
ект
Ремонт диафрагм ЦНД конденсационных турбин (Начальное давление
1
пара, МПа
(ата) : 8,83-12,75 (90-130); при количестве ступеней, шт. : 9-12; Содержание работ :
2.9
компл
Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец)
компл
ект
1
шт
1
Ремонт поворотной диафрагмы турбин теплофикационных (при диаметре, мм : до
1500; Содержание работ : Ремонт с притиркой поясков, шабрением горизонтального
2.10
разъема и заменой уплотнительных колец)
Ремонт
диафрагм
ЦВД
с
шабрением
горизонтального
разъема,
заменой
уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров турбин конденсационных,
теплофикационных и с противодавлением (Базовая цена в руб. за комплект на цилиндр
турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90); Количество ступеней, шт. :
2.11
До 12)
компл
ект
1
шт
1
ротор
1
Снятие и установка пробки центрального отверстия ротора турбин конденсационных,
2.12
теплофикационных и с противодавлением
Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия
ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением (Базовая
цена в руб. за ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90);
2.13
Количество ступеней, шт. : 11-20)
Ремонт
крепежа
корпусов
ЦВД
(наружного
и
внутреннего)
и
фланцев
пароподводящих труб (Тип турбины : Конденсационная; Мощность турбины, МВт :
Независимо; Завод-изготовитель : Независимо; Базовая цена в руб. за комплект по
2.14
группам сложности ремонта : 3; Начальное давление пара, МПа (ата) : 8,83 (90))
компл
ект
1
ротор
1
Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов (массой, тонн
2.15
2.16
: свыше 15 до 25)
(балансировка роторов)
Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального
разъемов ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных (с начальным
давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90); Содержание работ : Замена шпилек и гаек до
2.17
30%)
компл
ект
1
ротор
1
едн
1
Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов (массой, тонн
2.18
: свыше 25 до 50)
(балансировка ротора генератора)
2.19
Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин
конденсационных и теплофикационных (Тип цилиндра : Двухпоточный; Количество
ступеней, шт. : До 10; с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83(90))
Центровка проточной части ЦВД и ЦСД с исправлением тепловых зазоров (Тип
турбины : Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением; Тип цилиндра :
ЦВД; Базовая цена в руб. за проточную часть цилиндра турбин с начальным давлением
2.20
пара, МПа (ата) : 8,83 (90); Количество ступеней, шт. : 11-15)
едн
1
Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях
цилиндра (Тип турбины : Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением;
2.21
Тип цилиндра : ЦВД; с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90) 12,75 (130))
цилин
др
1
Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях
цилиндра (с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90) 12,75 (130); Тип турбины
2.22
: Конденсационная и теплофикационная; Тип цилиндра : ЦНД)
цилин
др
1
корпус
1
корпус
1
шт
1
Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема турбин
конденсационных, теплофикационных и с противодавлением (Тип турбины :
Независимо; Завод-изготовитель : Независимо; с начальным давлением пара, МПа (ата)
2.23
: 8,83 (90))
Ремонт внутреннего корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с
противодавлением (Вид ремонта : Ремонт без устранения дефектов металла; Заводизготовитель: Независимо; Мощность
2.24
турбины, МВт : Независимо; с
начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90))
Ремонт
внутреннего
корпуса
(обоймы)
ЦНД
турбин
конденсационных
и
теплофикационных (Содержание работ : Ремонт без исправления поверхностей
2.25
разъема и замены крепежа)
Контрольная сборка ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных (Тип
2.26
цилиндра : Двухпоточный)
цилин
др
1
Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с
противодавлением (с начальным давлением пара, МПа (ата) : 8,83 (90); Количество
2.27
ступеней, шт. : 11-20)
Сборка и закрытие ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных (Тип
2.28
цилиндра : Двухпоточный; Базовая цена в руб. за цилиндр : )
цилин
др
1
цилин
др
1
Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с
противодавлением (Базовая цена в руб. за цилиндр турбин с начальным давлением
2.29
пара, МПа (ата) : 8,83 (90); Количество ступеней, шт. : 11-20)
цилин
др
1
едн
2
Замер центровки ротора по полумуфте турбин конденсационных, теплофикационных
2.30
и с противодавлением
Балансировка валопровода турбоагрегата на месте (за агрегат мощностью, МВт :
2.31
3
свыше 50 до 100)
агрега
т
1
пара
1
опора
1
РЕМОНТ ПОДШИПНИКОВ:
Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и
т.п.) (по диаметрам вкладышей подшипников, мм : до150; Содержание работ : Ремонт с
3.1
3.2
перезаливкой вкладыша подшипника)
Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин конденсационных,
теплофикационных и с противодавлением (Содержание работ : Ремонт без снятия
корпуса подшипника; при мощности турбины, МВт : до 210)
Ремонт
передней
опоры
турбин
конденсационных,
теплофикационных
и
с
противодавлением (Тип подшипника в опоре : Опорный; Базовая цена в руб. за опору
при диаметре вкладыша подшипника, мм : до 300; Содержание работ: Ремонт без
3.3
замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе)
Ремонт
опоры
РТ-РГ
турбин
конденсационных,
теплофикационных
и
опора
1
опора
2
опора
2
опора
1
шт
1
едн
1
с
противодавлением (Базовая цена в руб. за опору при мощности турбин, МВт : свыше
25 до 210; Содержание работ : Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при
3.4
вынутых роторах)
Ремонт опоры РВД-РСД (РНД) турбин конденсационных и теплофикационных
(Базовая цена в руб. за опору по типам подшипников в опоре : опорные; Содержание
3.5
работ : Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах)
Ремонт опоры РГ ( за опору по типам подшипников
: выносной; и диаметрам
вкладышей, мм : свыше 300; Содержание работ : Ремонт без замены (перезаливки)
3.6
3.7
вкладыша при вынутом роторе)
Ремонт валоповоротного устройств (при мощности турбин, МВт : свыше 25 до 200)
Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата (Количество роторов
3.8
валопровода, шт. : 3)
Ремонт муфты турбоагрегата (Содержание работ : Ремонт со снятием и посадкой
3.9
полумуфты; за полумуфту по типу конструкции муфты : жесткая, полужесткая)
полум
уфта
2
едн
2
Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата (Количество
3.10
болтов в муфте, шт. : До 12)
Маятниковая проверка РВД или ротора подвозбудителя турбин конденсационных,
3.11
теплофикационных и с противодавлением
замер/
пров
2
едн
1
Устранение коленчатости соединения зубчатой муфты райберовкой отверстий и
3.12
заменой болтов (Количество болтов в муфте, шт. : 16)
(райберовка полумуфты)
4
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ:
Ремонт системы регулирования и защиты (мощностью, МВт : свыше 25 до100;
Содержание работ : Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по
заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и
приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы.
Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными заводаизготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета; Тип турбины :
4.1
Конденсационная)
систем
а
1
узел
1
узел
1
шт
30
Ремонт и наладка узлов системы регулирования (Наименование узла : Регулятор
4.2
скорости типа РС-3000; за узел турбины мощностью, МВт : до 200)
Ремонт и наладка узлов системы регулирования (за узел турбины мощностью, МВт :
4.3
до 200; Наименование узла : Дифференциатор)
Замена узлов системы регулирования. Замена узла системы регулирования с его
4.4
подгонкой (Наименование узла : Роликовый или игольчатый подшипник)
Ремонт и наладка узлов системы регулирования (за узел турбины мощностью, МВт :
4.5
до 200; Наименование узла : Блок золотников автомата безопасности)
узел
1
узел
1
шт
1
Ремонт и наладка узлов системы регулирования (за узел турбины мощностью, МВт :
до 200; Наименование узла : Сервомотор регулирующего клапана (сервомотор с
4.6
обратной связью и отсечным золотником))
Замена узлов системы регулирования. Замена узла системы регулирования с его
4.7
подгонкой (Наименование узла : Подшипники вала регулятора скорости (комплект))
Ремонт и замена узлов парораспределения (ремонт) (Содержание работ : Ремонт
рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 25 до 100
4.8
МВт; за комплект : -)
компл
ект
1
клапан
1
Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорнорегулирующего, отсечного) (за клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата)
< : до 12,75 (130); по диаметрам клапанов, мм : до 500; Содержание работ : Ремонт со
4.9
шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей)
Ремонт и замена узлов парораспределения (ремонт) (Содержание работ : Замена
4.10
ролика, кольца и втулки рычага регулирующего клапана; за комплект : -)
компл
ект
4
клапан
4
Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного)
(Содержание работ : Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и
последующей шлифовкой; за клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) <
4.11
: до 12,75 (130); по диаметрам клапанов, мм : до 200)
Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой
4.12
изношенных деталей (Завод-изготовитель : ЛМЗ, ХТГЗ, ТМЗ)
устрво
1
шт
1
(замена рейки кулачкового распредустройства рег. клапана)
Замена узлов системы регулирования. Замена узла системы регулирования с его
подгонкой (Наименование узла : Вал регулятора скорости (со снятием и посадкой
4.13
находящихся на нем деталей) турбин ПО ЛМЗ и ПО ТМЗ)
(замена шлицевого валика регулятора скорости)
5
МАСЛОСИСТЕМА:
Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин
конденсационных, теплофикационных и с противодавлением (Содержание работ и тип
5.1
системы : Ремонт маслосистемы смазки; мощностью, МВт : до 100)
систем
а
1
Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин
конденсационных, теплофикационных и с противодавлением (мощностью, МВт : до
100; Содержание работ и тип системы : Ремонт гидравлической (силовой) части
5.2
системы регулирования (масло, вода))
систем
а
1
Ремонт маслоуловителя турбогенератора (Содержание работ : Ремонт маслоуловителя
5.3
с шабрением разъема; за маслоуловитель при мощности турбогенератора, МВт : до
масло
110)
улов
4
едн
4
едн
4
Ремонт маслоохладителя-Очистка водяной полости (Содержание работ : Очистка
5.4
водяной полости; - : -)
Ремонт маслоохладителя-Очистка водяной полости (Содержание работ : Очистка
5.5
водяной полости; - : -)
(промывка с масляной стороны)
5.6
Замена сетки фильтра с ее изготовлением
шт
1
Ремонт водородных уплотнений турбогенератора (Содержание работ : Разборка
уплотнения, проверка состояния, геометрические измерения, замена дефектного
крепежа и уплотняющих прокладок. Сборка, заполнение формуляров; за одно
5.7
5.8
уплотнение при мощности генератора, МВт : до 100)
Ремонт маслобака турбин (за штуку при емкости, м3 : до 15)
уплотн
ение
2
шт
1
шт
1
(очистка маслобака)
5.9
Ремонт маслобака турбин (за штуку при емкости, м3 : до 15)
(очистка демпферного бака)
Очистка поверхностей турбинного оборудования высоконапорной гидравлической
установкой. Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин,
маслоохладителей,
поверхности
5.10
газоохладителей.
труб
конденсаторов
(Содержание
паровых
работ:
турбин,
Очистка
внутренней
маслоохладителей,
газоохладителей.; при длине трубы, м: свыше 4 до 6)
100
труб
23,04
шт
2
шт
2
шт
2
шт
4
шт
2
шт
5
шт
12
шт
8
шт
8
(маслоохладители)
Ремонт конденсаторов с устранением дефектов трубной системы (Тип конденсатора :
5.11
50КЦС-5)
(конденсатор тип 100КСЦ-2)
Ремонт пароструйных эжекторов с холодильником (за штуку по группам сложности
5.12
ремонта : I; Тип эжектора : ЭП-3-600-4; ЭП-3-700-1)
(эжектор тип ЭП-3-600)
6
РЕМОНТ АРМАТУРЫ:
Задвижки высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса
с крышкой на параметры: (по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр
6.1
условного прохода, мм : 200)
(7-ПП-3, 6-ПП-3)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.2
работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 800)
(5ВЦ-5,6,9,10)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.3
работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 600)
( 5ВЦП-А, Б)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые (по видам работ : I
6.4
группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода трубопровода, мм : 250)
(5ГМО-1,2; 5-А,Б,В-ОК-В)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.5
работ : II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 80)
(газоохлаждение)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.6
6.7
работ : снятие; Диаметр условного прохода, мм : 80)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
работ : II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 80)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.8
работ : установка; Диаметр условного прохода, мм : 80)
шт
8
шт
4
шт
10
шт
8
шт
12
шт
8
шт
8
шт
8
шт
8
шт
10
шт
10
шт
10
шт
6
шт
6
(самоочистка)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.9
работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 100)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые (Диаметр условного
6.10
прохода трубопровода, мм : 50; по видам работ : I группа сложности ремонта)
(на гребенке)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 40, 50,
6.11
65)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.12
по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 10)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.13
по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 20)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.14
по видам работ : снятие; Диаметр условного прохода, мм : 20)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.15
по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 20)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.16
по видам работ : установка; Диаметр условного прохода, мм : 20)
(замена вентилей на г/охл.)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.17
по видам работ : снятие; Диаметр условного прохода, мм : 10)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.18
по видам работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 10)
Вентили запорные, регулирующие и дроссельные высокого и сверхвысокого давления
с бесфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом на параметры: (за штуку
6.19
по видам работ : установка; Диаметр условного прохода, мм : 10)
Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые) (по видам работ :
6.20
II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 150)
Клапаны обратные на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые) (по видам работ :
6.21
II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 200)
Конденсатоотводчики поплавкового типа (по видам работ : ремонт; Диаметр
6.22
условного прохода, мм : 50)
шт
3
шт
2
Клапаны регулятора уровня и рециркуляции конденсата конденсатора турбины
6.23
(Диаметр условного прохода, мм : 100; по видам работ : ремонт)
6.24
Привода дистанционные (Количество штанг привода, шт : 3)
шт
10
6.25
Колонки электроприводов (Крутящий момент электропривода, н.м.: 1300)
шт
10
6.26
Ремонт расходоме (Диаметр условного прохода трубопровода, мм : 200)
шт
2
6.27
Головки приводные вентилей и задвижек (Диаметр условного прохода, мм : 600 – 700)
шт
2
6.28
Головки приводные вентилей и задвижек (Диаметр условного прохода, мм : 800)
шт
7
шт
2
шт
1
шт
8
шт
8
шт
8
шт
5
шт
7
шт
2
шт
1
шт
2
шт
1
шт
1
шт
2
Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые) (по видам работ: II группа
6.29
сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм: 25, 32)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.30
работ : I группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 200)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.31
работ : снятие; Диаметр условного прохода, мм : 125)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.32
работ : II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 125)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.33
работ : установка; Диаметр условного прохода, мм : 125)
(маслоохладители)
Вентили на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые) (по видам работ: II группа
6.34
сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм:40, 50)
Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые) (по видам
6.35
7
работ : II группа сложности ремонта; Диаметр условного прохода, мм : 100)
РЕМОНТ НАСОСОВ:
Многоступенчатые насосы типа СЭ, Кс, КсД, ЦН (по группам сложности ремонта :
7.1
III; при напоре (м) < : свыше 60 до 150; Подача, м3/ч : Свыше 100 до 150)
(насосы конденсатные)
Многоступенчатые насосы типа СЭ, Кс, КсД, ЦН (по группам сложности ремонта : II;
7.2
при напоре (м) < : свыше 60 до 150; Подача, м3/ч : Свыше 100 до 150)
(насосы конденсатные)
Насосы центробежные горизонтальные консольного типа подачей до 800 м3/ч (по
группам сложности ремонта : I; при напоре (м) < : свыше 35 до 85; Подача, м3/ч :
7.3
Свыше 500 до 800)
(насосы газоохлаждения)
7.4
Насосы типа Кс (по группам сложности ремонта : I; Подача, м3/ч : 80; Напор, м : 155)
(электромасляный насос 0,5кВ)
7.5
Насосы типа Кс (по группам сложности ремонта : I; Подача, м3/ч : 80; Напор, м : 155)
(электромасляный насос 3кВ)
Насосы шестеренчатые (по группам сложности ремонта : I; Подача, м3/ч : Свыше 20
7.6
до 60)
(шестеренчатые маслонасосы)
Многоступенчатые насосы типа СЭ, Кс, КсД, ЦН (по группам сложности ремонта :
7.7
III; при напоре (м) < : свыше 60 до 150; Подача, м3/ч : Свыше 100 до 150)
шт
2
дм2
3386
дм2
1078,57
дм2
2276,2
дм2
15
дм2
472,81
дм2
228,13
дм2
399,44
дм2
1374,36
дм2
205,68
(насосы сливные 5А,Б)
8
8.1
КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА:
Главный паропровод Д.273х15; Д.168х13; Д.325х26:
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.2
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы главного паропровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.3
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.4
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(литые детали)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.5
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(места приварки штуцеров, дренажных линий , врезок)
Трубопровод греющего пара на деаэраторы Д6-7А и Д6-7Б:
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.6
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы трубопровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.7
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.8
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(литые детали)
Питательный трубопровод Д.273х20:
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.9
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы трубопровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
8.10
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.11
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
дм2
514,62
дм2
226,53
дм2
90
дм2
135,65
дм2
117,72
дм2
19,11
дм2
95,44
дм2
296,25
дм2
99,66
дм2
275,06
(литые детали)
Паропровод 1-го отбора:
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.12
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы паропровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.13
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.14
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(литые детали)
Трубопровод охлаждающей воды на пускопромывочное стройство:
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.15
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы трубопровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.16
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.17
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(литые детали)
Паропровод 2-го отбора
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.18
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(гибы паропровода)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.19
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения паропровода)
8.20
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(литые детали паропровода)
Пароперепускные трубы
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.21
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
дм2
1017,72
дм2
110,04
дм2
550,16
т
0,25
т
0,2
т
0,2
т
0,3
10 м2
20
10 м2
20
т
4,2
м2
57
(гибы перепускных труб)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.22
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
(сварные соединения)
Зачистка для контроля за металлом (Содержание работ : Зачистка гибов или
околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска
8.23
9
(подготовка для выполнения работ по контролю за металлом))
ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ ДРЕНАЖЕЙ ПВД,ПНД:
Замена прямых участков ( при длине участка (м) < : до 3; и толщине стенки
9.1
трубопровода (мм) : до 10; Диаметр труб, мм : Свыше 133 до 194)
Замена гибов трубопроводов (и толщине стенки трубопровода (мм) : до 10; при длине
9.2
гиба (м) < : свыше 3,0 до 6,0; Диаметр труб, мм : Свыше 133 до 194)
Изготовление гибов трубопроводов0 (и толщине стенки трубопровода (мм): до 10;
9.3
при длине гиба (м) < : свыше 3 до 6; Диаметр труб, мм : Свыше 133 до 194)
Замена прямых участков ( при длине участка (м) < : до 3; и толщине стенки
9.4
трубопровода (мм) : до 10; Диаметр труб, мм : Свыше 76 до 108)
РЕМОНТ
9.5
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ
(Содержание
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ
(Содержание
лакокрасочного покрытия; по слоям : на каждый
10
:
Ремонт
лакокрасочного покрытия; по слоям : на 1-й слой; )
РЕМОНТ
9.6
работ
работ
:
Ремонт
последующий; количество
дополнительных слоев : 1)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов (Содержание работ : Сборка и
10.1
разборка инвентарных и металлических лесов)
Сборка и разборка деревянных лесов (Содержание работ : Сборка и разборка
10.2
деревянных лесов; при высоте лесов, м : свыше 3 до 6)
Ведомость планируемых объемов работ
на ремонт генератора типа ТВ-2-100-2 № 5 с выемкой ротора
(укрупненный объем работ)
срок ремонта с 11.05.2012г. по 02.08.2012г.
Наименование
Единица
№
измерени
п/п
я
1
Кол-во
ТУРБОГЕНЕРАТОР №5 ТИПА ТВ-2-100-2:
Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных,
внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны
турбогенератора (Базовая цена в руб. за комплект на одну сторону турбогенератора по
типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е;
1.1
ТВФ-120-2; ТЗФП-80-2; ТЗФГ-80-2)
комплект
2
ротор
1
Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и
приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и
обратно) (Базовая цена в руб. за ротор по типам турбогенераторов : ТВФ-100-2; ТВФ-1101.2
2Е; ТВФ-120-2; ТЗФП-80-2, ТЗФГ-80-2.)
Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной
аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей)
(по типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВФ-110-2Е;
1.3
ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М)
эксприспт
2
статор
1
статор
1
статор
1
шт
8
шт
4
Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых
бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в
пределах одного пакета, восстановлением до 6 поверхностных повреждений изоляции
лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость,
проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом
и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубкатрубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской расточки и лобовых частей (Базовая цена в
1.4
руб. за статор по типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2)
Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит (Базовая цена в руб. за
статор по типам турбогенераторов : ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А;
1.5
ТВ-100-2, ТВ2-100-2)
Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой (по типам
турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2;
1.6
ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М)
Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка,
опрессовка и установка) (по типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2;
1.7
ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба) (по типам
турбогенераторов : ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2;
1.8
ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их
дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью,
снятием и установкой деталей
расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом
демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности,
продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности (Базовая цена в руб.
1.9
за ротор по типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-100-2)
Ремонт
вентилятора
со
снятием
и
установкой
ступицы
(колец)
(по
ротор
1
едн
2
комплект
1
шт
6
комплект
1
шт
1
шт
4
комплект
1
шт
4
типам
турбогенераторов : ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2;
ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А;
1.10
ТВВ-320-2; ТВВ-1200-2)
Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных
уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность (по типам турбогенераторов : ТВФ-
1.11
60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Замена изоляции токоведущего бол0 (по типам турбогенераторов : ТВФ-60-2; ТВФ-63-2;
1.12
ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Снятие и установка щеточно-контактного аппарата (по типам турбогенераторов : ТВ-100-
1.13
2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и
установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до
10% щеткодержателей, замена щеток, сборка, покраска) (по типам турбогенераторов :
1.14
ТВ2-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах (по типам турбогенераторов : ТВ-100-
1.15
2; ТВ2-100-2; ТВФ-200-2)
Проточка и шлифовка контактных колец (по типам турбогенераторов : ТВ-100-2; ТВ2-
1.16
100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2)
Ремонт компенсатора (без серебрения) (по типам турбогенераторов : ТВФ-60-2; ТВФ-63-
1.17
2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2)
Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность (по типам : ТВ-
1.18
2
100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2)
турбогене
р
1
шт
1
шт
1
ВОЗБУДИТЕЛЬ ТИПА ВТ-300-3000:
Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой (по типам : ВТ-120-3000;
2.1
ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000)
Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток и ремонта щеточно-
2.2
контактного аппарата (по типам : ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000)
3.
Проект договора
____________
ДОГОВОР ПОДРЯДА1
НА ВЫПОЛННИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
«___»__________20___г.
Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________________,
действующего
на
основании _____________________________________________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________именуемое
в
дальнейшем
«Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ____________________________________________________, с другой стороны, при
совместном упоминании - «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА2
1.1 Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием материалов и
оборудования Заказчика3 (с использованием материалов и оборудования Подрядчика), а Заказчик
обязуется принять и оплатить следующие работы (далее по тексту – Работы):
- капитальному ремонту турбины паровой с генератором 3-х фазного тока № 5
(указать наименование, описание, характеристики объекта, место нахождения объекта)
Конкретный перечень, объем Работ и требования к их выполнению устанавливаются
Техническим заданием (Приложение № __ к Договору), являющимся неотъемлемой частью
Договора.
1.2. Результатом Работ Подрядчика будет являться завершенный ремонтом Объект,
отвечающий требованиям Договора и Технического задания (Приложение №1 к Договору).
1.3. Качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, материалов,
комплектующих, иных материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям
перечисленных в проектно-сметной документации ГОСТов, ТУ, иным обязательным к качеству
требованиям (в случае выполнения работ материалами Подрядчика).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора в следующие сроки:
Дата начала Работ:___________________________
Дата окончания Работ: _______________________
Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
1.5. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения
отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к
Договору)4.
1
Строки, набранные курсивом, предполагают необходимость выбора одного из предложенных вариантов в тексте
данного пункта либо определение необходимости наличия в договоре данного пункта в целом или его части.
2
При заключении договора для нужд филиала (-ов) в раздел 1 включается п.1.1 (с соответствующим изменением
последующей нумерации) следующего содержания: « Договор заключается для нужд филиала(-ов) ОАО «ОГК-2»
___________________________ГРЭС».
3
В данном пункте и далее по тексту договора предлагается указать, чем осуществляется выполнение работ: только
материалами, только оборудованием либо материалами и оборудованием.
4
При определении этапов работ следует руководствоваться объемом работ, которые могут быть приняты
Заказчиком в соответствии со ст. 753 ГК РФ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Работ по Договору составляет:
________________________________ (_____________________________________) руб., в т.ч. НДС
18% _____________________ (_________________________) руб., из них:
стоимость Работ - _____________________(______________________) руб., в т.ч. НДС 18%
_____________________ (_________________________) руб.;
стоимость материалов - ______________________________________________________, в том
числе НДС 18% - __________________________(________________).
Стоимость Работ по Договору включает в себя командировочные и иные расходы Подрядчика,
связанные с выполнением Работ по Договору; затраты, на приобретение материалов и
оборудования, необходимых для выполнения Работ, расходы связанные с транспортными,
погрузочно-разгрузочными работами, разработкой проекта производства работ, страхованием и
прочими расходами, необходимыми для доставки материалов и оборудования к месту выполнения
Работ для выполнения сопутствующих Работ и услуг.
2.2. Стоимость Работ по Договору подтверждается Сметой № _____ (Приложение №__ к
Договору), согласованной и утвержденной Сторонами, являющейся неотъемлемой частью
Договора.
2.3. В случае, когда объем отдельных Работ по согласованию Сторон уточняется в процессе
их выполнения, стоимость работ по Договору может быть изменена. Все изменения первоначальной
стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, оформляются дополнительным соглашением Сторон в
письменной форме.
2.4. Превышение Подрядчиком объемов Работ по Договору и стоимости Работ по Договору, не
подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком.
2.5. Заказчик производит оплату за выполненные Подрядчиком Работы5
Вариант 1) После подписания Сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ по
этапу (Далее – Акт приемки по этапу) в соответствии с Графиком платежей (Приложение № ___
к Договору),
Вариант 2) В течение ______________(__________________________) календарных дней
после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (Далее - Акт
КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (Далее – Справка КС3),
на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры, оформленного в
соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ. В случае задержки представления указанных
документов срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.
2.6. Оплата Работ по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика. Соглашением Сторон порядок и форма оплаты могут быть изменены.
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы согласно условиям Договора в полном соответствии со Сметой,
Техническим заданием и Положением о взаимодействии и ответственности за соблюдение норм и
правил охраны труда (Приложение №__ к Договору).
Срок оплаты не может быть менее 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта КС-2
или Акта приемки по этапу.
5
3.1.2. Выполнить Работы в объеме, предусмотренном в Договоре, и в сроки, установленные
Договором/ Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору) и сдать результат Работ
Заказчику в состоянии, соответствующем технической и сметной документации. Качество Работ
должно соответствовать установленным стандартам.
3.1.3. Ежемесячно, до 01-го числа месяца, следующего за отчетным, представить документы,
подтверждающие фактически выполненные объемы Работ, в частности, Акт КС-2, Справку КС-3,
Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).
3.1.3.1. В акте КС-2 Подрядчик обязан отразить фактически понесенные им командировочные
расходы и непредвиденные затраты в размере не более предусмотренном Сметой (Приложение №
___к Договору), которые должны быть документально подтверждены.
3.1.3.2. В подтверждение стоимости Работ, которые расценены по трудозатратам (чел.-час),
Подрядчик прилагает к Акту КС-3 следующие документы:
 Табель учета рабочего времени Подрядчика;
 Копии нарядов-допусков (при работе с ними);
 Справку от Службы безопасности и режима филиала ОАО «ОГК-2» _____________ о
прохождении работников Подрядчика, указанных в табеле учета рабочего времени,
через проходную филиала ОАО «ОГК-2» - __________________.
3.1.3.3. После подписания каждого Акта КС-2 и Справки КС-3 Стороны подписывают Акт о
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных
средств (форма № ОС-3).
3.1.4. В течение 5-ти календарных дней после выполнения отдельного этапа Работ,
предоставить подписанный Акт приемки по этапу.
3.1.5. Представить в течение 5-ти календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта
приемки по этапу/Акта КС-2 и Справки КС-3 счет на оплату, счет-фактуру, оформленный в
соответствии с требованиями статей 168, 169 НК РФ.
3.1.6. Представить с течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания Работ / подписания
Акта приемки по этапу исполнительную документацию, составленную в объеме и в соответствии с
действующим законодательством и договором.
3.1.7. Складировать образующиеся отходы в специально предназначенных для этого местах,
указанных Заказчиком.
3.1.8. Надлежащим образом осуществлять приемку материалов и оборудования,
предоставленных Заказчиком, на основании заявки на отпуск материалов Заказчика для выполнения
работ согласно договору (Приложение № ___ Договору), которую Заказчик, по мере требования,
предоставляет Подрядчику. При обнаружении непригодности или недоброкачественности
предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупредить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик при поступлении указанных
материалов и оборудования на склад оформляет приходный ордер по форме № М-4 с отметкой, что
материалы поступили Подрядчику на давальческой основе.6
3.1.9. Использовать предоставленные Заказчиком материалы и оборудование экономно и
расчетливо, после окончания Работы представить Заказчику отчет об использовании давальческих
материалов и оборудования по форме согласно Приложению №__ к Договору, а также возвратить
их остатки.
3.1.10. Передать на склад Заказчика в установленном порядке согласно согласованному
Сторонами перечню демонтированное в ходе Работ оборудование и материалы.
3.1.11. Обеспечить за свой счет вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов, а
также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и мусора по окончании выполнения
Работ.
3.1.12. В случае необходимости получить у специально уполномоченных органов в области
охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов.
6
П. 3.1.8-3.1.11. включаются в договор в случаях, когда работы выполняются материалами Заказчика
3.1.13. Своевременно уведомлять Заказчика о наименовании и юридическом адресе третьего
лица, привлеченного с согласия Заказчика для выполнения Работ по Договору, а также объеме
обязательств третьего лица, выполняемого по каждому из договоров субподряда. Обеспечить
надлежащее исполнение обязательств третьих лиц по таким договорам.
3.1.14. Возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес
инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также
за сверхнормативные
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не
предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика.
3.1.15. При исполнении обязательств по Договору выполнять требования действующего
законодательства Российской Федерации, а также обеспечивать соблюдение своим персоналом и
персоналом привлеченных субподрядных организаций, внутренних правил Заказчика, выполнять
требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц
Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; соблюдение своим персоналом и персоналом
привлеченных субподрядных организаций, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной
безопасности, ПУЭ, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений
нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ.
3.1.16. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов,
оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.17. Письменно (в срок, указанный в п. 4.5 Договора) информировать Заказчика о начале
приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых работ.
3.1.18. После предварительного согласования с Заказчиком существенных условий договора
страхования обеспечить страхование от всех рисков во время выполнения Работ, которое
покрывает физическую гибель и повреждение Объекта, которые случаются до приемки Заказчиком
завершенного ремонтом Объекта (либо перечислить конкретные виды рисков) и представить
Заказчику доказательства заключения Подрядчиком договора страхования (копию страхового
полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы в текущем уровне цен на
момент страхования и затратах на страхование.
3.1.19. Обеспечить другие виды страхования, которые могут быть согласованы Сторонами
при исполнении Договора.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Сдать Работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
3.2.2. С письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения Работ субподрядчиков.
При этом ответственность за качество произведенных ими работ перед Заказчиком несет Подрядчик.
3.2.3. Согласовать с Заказчиком изменение срока окончания Работ в случае нарушения
Заказчиком сроков поставки материалов и оборудования (в случае выполнения работ с
использованием материалов и оборудования Заказчика).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работы, в следующем объеме:
осуществлять подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и
т.д.7
В пункте следует указать конкретные формы содействия Заказчика. Если необходимость в содействии Заказчика
Подрядчику отсутствует, то пункт следует исключить.
7
3.3.2. До начала Работ предоставить Подрядчику документацию, необходимую для
выполнения Работ (конкретизировать, какую документацию).
3.3.3. Обеспечить передачу материалов и оборудования в сроки согласно Графику выполнения
работ (в случае выполнения Работ из материалов и оборудования Заказчика) с оформлением
соответственно накладной по форме № М-15 «Накладная на отпуск материалов на сторону» с
пометкой «Давальческие материалы» и акта о приеме-передаче оборудования в монтаж
(унифицированная форма ОС-15).
3.3.4. Своевременно в соответствии с условиями Договора оплачивать Работы, выполненные
Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.3.5. Обеспечить допуск персонала Подрядчика на место выполнения Работ, за исключением
случаев нарушения персоналом Подрядчика обязательств, предусмотренных п. 3.1.15 Договора.
3.4.Заказчик вправе:
3.4.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение
всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям
нормативно-технической документации и условиям Договора.
3.4.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований
природоохранного законодательства и санитарного состояния территории.
3.4.3. В одностороннем порядке вносить корректировки в сроки выполнения Работ после
проведения предремонтных испытаний, дефектации оборудования, подлежащего ремонту, и при
корректировках программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.) путем
направления Подрядчику уведомления об изменении Договора.
Договор считается измененным в одностороннем порядке по истечении 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об изменении
Договора.
3.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих
Сторон.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами путем подписания
Вариант 1) Актов КС-2 и Справок КС-3 с учетом требований, изложенных в п. 3.1.3
Договора.
Вариант 2) Актов приемки по этапу в соответствии с Графиком выполнения Работ
(Приложение №__ к Договору), а также Актов КС-2 и Справок КС-3.
4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов
указанных в п. 4.1. Договора подписывает их и направляет Подрядчику. Заказчик вправе отказаться
от подписания указанных документов, направив Подрядчику соответствующее мотивированное
уведомление с указанием перечня необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения.
Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, осуществляются Подрядчиком за
свой счет.
4.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику техническую (исполнительную,
эксплуатационную и т.д.) документацию не позднее ____ ( ) рабочих дней после окончания Работ
/ подписания Сторонами Актов приемки по этапу.
4.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть,
слаботочные устройства и др.), а также скрытым работам составляются акты промежуточной
приемки и/или испытаний и акты приемки скрытых работ. Для систем водоснабжения,
центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов, продуктопроводов составляются
акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки
каждой системы в отдельности8.
4.5. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных
конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем
за ___ (________) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна
содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.
4.6. Если Заказчик не явится к указанному в уведомлении времени проведения промежуточной
приемки, то Подрядчик оформляет акт промежуточной приемки без участия Заказчика и считает
указанные в нем работы принятыми, после чего направляет копию акта Заказчику. При этом
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.
4.7. Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован
об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен
организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а
затем восстановить ее.
4.8. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем
подтверждается оформлением
Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования
конструкций и скрытых работ и актов гидравлических испытаний (включая испытания на
герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.
4.9. Подрядчик наряду с Заказчиком участвует в приемке и вводе в эксплуатацию завершенного
ремонтом Объекта, которая оформляется в установленном законодательством порядке
разрешением на ввод Объекта в эксплуатацию9.
4.10. Вариант 1) Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта ремонта, а
также предоставленных Сторонами для выполнения Работ материалов, оборудования, до момента
передачи Объекта Заказчику несет Подрядчик10.
Вариант 2) Риск случайного уничтожения и повреждения результата Работ/ Работ, а
также предоставленных Сторонами для выполнения Работ материалов, оборудования до момента
подписания Акта приемки по этапу несет Подрядчик.
4.11. Право собственности на результаты Работ переходит к Заказчику в момент выполнения
Работ по этапу/ всех Работ по Договору.
5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
5.1. Гарантии качества распространяются на весь комплекс Работ.
5.2. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить ему сертификаты или
протоколы о результатах испытаний качества поставляемого оборудования, материалов
комплектующих изделий и данные об их пожаробезопасности (при необходимости) в соответствии
с нормами, действующими на территории Российской Федерации. (в случае выполнения работ из
материалов и оборудования Подрядчика).
5.3. Заказчик признает сертификаты или протоколы о результатах испытаний, выданные
организациями, имеющими лицензию на право осуществления испытаний оборудования.
Передача Заказчику документации, относящейся к оборудованию, материалам,
комплектующим, иными материально-техническим ресурсами (технический паспорт, сертификат
качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), осуществляется Подрядчиком по мере подписания
Сторонами Актов приемки по этапу/ Актов КС-2, положительных актов испытаний
8
Пункты 4.4.-4.8. включаются в договор только в том случае, если соответствующие виды работ предусмотрены
техническим заданием
9
Указанный пункт включается в договор, если для осуществления капитального ремонта капитального
строительства вдавалось разрешение на строительство в соответствии со ст. 51 ГрК РФ.
10
Данный вариант включается в договор в случае выполнения работ по капитальному ремонту зданий и
сооружений (если иное не предусмотрено договором, ч. 2 ст. 740 ГК РФ).
соответствующих систем, актов приемки скрытых работ, либо в ходе подконтрольной
эксплуатации и т.п.(в случае выполнения работ из материалов и оборудования Подрядчика).
5.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата Работ устанавливается __
(_______________) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (при
отсутствии этапности), Акта о приемке выполненных работ по последнему этапу, либо Акта
ввода в эксплуатацию и т.п.).
5.5. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты,
допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные или
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,
согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не
позднее ___(_____________) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика об
обнаруженных дефектах. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения дефектов.
5.6. При немотивированном отказе Подрядчика от направления представителя для составления
или отказе от составления и подписания акта фиксирующего обнаруженные дефекты, Заказчик
составляет указанный акт в одностороннем порядке, при этом перечень недостатков указанный а акте
считается согласованный Сторонами и Заказчик вправе устранить их за свой счет с отнесением на
Подрядчика возникших расходов, а также требовать с Подрядчика неустойку за нарушение
гарантийных обязательств в размере ___% от расходов связанных с устранением выявленных
дефектов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные
таким нарушением убытки.
6.2. За нарушение условий Договора, повлекшее ухудшение результата выполненных Работ,
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в
сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения цены Договора.
6.3. При неустранении Подрядчиком выявленных недостатков Работ в срок, указанный в п. 4.2.
Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
причиненных убытков (при этом убытки возмещаются сверх неустойки) и передачи ему результатов
незавершенной Работы.
6.4. Подрядчик отвечает за
соответствие качества материалов и оборудования,
применяемых при выполнение Работ, государственным стандартам и техническим условиям и
несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
6.5. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе Работы людям, зданиям,
оборудованию, причиненный в результате несоблюдения Подрядчиком требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности в процессе производства Работ. Подрядчик возмещает
убытки, понесенные Заказчиком, вследствие простоя производства (оборудования) по причине
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (при
этом убытки возмещаются сверх неустойки). Для расчета убытков Заказчик вправе привлекать
специализированные организации, осуществляющие деятельность по организации торговли на
оптовом рынке электроэнергии.
6.6. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.16
Договора, либо продолживший Работы, не дожидаясь получения от Заказчика указаний, либо
продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы,
обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику.
6.7. За невыполнение Работ (отдельных этапов Работ) в установленные Договором и
Графиком выполнения Работ (Приложение №__ Договору) сроки, а также неустранение недостатков
Работ в сроки, определенные в соответствии с п. 4.2. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый
день просрочки.
6.8. В случае если Подрядчик допустил нарушение обязательств, предусмотренных п. 3.1.12.
Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 5% за
каждый случай нарушения от стоимости этапа Работ, указанной в Графике выполнения Работ
(Приложение №__ к Договору/ либо в Графике платежей (Приложение № ___ к Договору)/ либо
от стоимости Работ, выполненных в месяце, в котором было допущено нарушение, / либо от
стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора.
6.9. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.5. Договора,
Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате за дни просрочки процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере 1/720 процентной ставки рефинансирования
(учетной ставки) ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется
оформить и представить Заказчику банковскую гарантию на сумму ___% от цены Договора Банк
выдавший банковскую гарантию и ее текст должен быть предварительно согласован с Заказчиком.
Либо при необходимости предусмотреть другие способы обеспечения исполнения
обязательств:
1) Поручительство
2)Залог имущества Подрядчика
В качестве альтернативы способам обеспечения исполнения обязательств можно применять
удержание, понимая под ним следующее: удержание - доля в размере не менее 10% от цены
Договора, которая не выплачивается (удерживается) Заказчиком при проведении расчетов за
выполненные Работы по Договору до момента надлежащего выполнения Подрядчиком всех
обязательств по Договору. Удержание применяется до момента надлежащего выполнения
Подрядчиком гарантийных обязательств предусмотренных Договором и выплачивается
Подрядчику в течение 30 календарных дней после их истечения. Указанное в настоящем пункте
Договора удержание не является мерой обеспечения исполнения обязательств, предусмотренной ст.
359-360 ГК РФ.
6.11. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору и устранения нарушений.
6.12. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств
возникает у Стороны Договора после признания должником выставленной ему претензии и счета на
уплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о
присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 10
(десять) рабочих дней с момента ее получения.
6.13. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в
связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом
претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за датой их поступления.
При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы (либо
устанавливается подсудность по месту нахождения филиала)11.
7. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
7.1. Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательство, принятое в
соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие
возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности,
обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных
обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме.
11
Подсудность может быть изменена по решению начальника управления по правовым вопросам ОАО «ОГК-2».
7.3. Основания освобождения от ответственности имеют силу с момента возникновения
препятствия или, если уведомление дано несвоевременно, с даты уведомления. Отсутствие
уведомления возлагает на нарушившую Сторону ответственность возместить убытки, которые в
ином случае могли быть предотвращены.
7.4. Сохранение форс-мажорных обстоятельств в течение 20 (Двадцати) календарных дней
является основанием для расторжения Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.3. Заказчик путем направления Подрядчику уведомления о прекращении действия Договора,
может в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при следующих
обстоятельствах:
- нарушения Подрядчиком два и более раза сроков выполнения Работ (этапов Работ,
установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору);
- нарушение Подрядчиком срока выполнения Работ (любого из этапов Работ, установленных
Графиком выполнения Работ (Приложение №__ к Договору) более чем на _______
(_______________) календарных дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- аннулирование лицензий Подрядчика на выполняемую деятельность, наступление любых
иных событий (аннулирование, отсутствие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой
организацией (СРО) и т.п.), в результате которых Подрядчик лишается права на производство Работ;
- объявление Подрядчиком о своей ликвидации;
- признание Подрядчика несостоятельным должником (банкротом).
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения
Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы,
выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.
8.4. Получив от Заказчика уведомление о прекращении действия Договора, Подрядчик обязан
незамедлительно либо по наступлении даты, указанной в уведомлении:
- прекратить все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые Заказчик может
специально указать в уведомлении о прекращении действия Договора;
- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о прекращении действия
Договора передать Заказчику по акту о прекращении Работ результаты Работ (в том числе
результаты незавершенных этапов Работ), фактически выполненные Подрядчиком до даты получения
уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия
Договора), приложив к нему обоснование стоимости Работ, и направить акт сверки взаимных
расчетов. В акте о прекращении Работ указывается дата прекращения Работ по Договору, перечень,
объем и стоимость фактически выполненных до даты получения уведомления (либо до наступления
даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора) Работ.
Договор прекращает свое действие по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения Подрядчиком уведомления Заказчика о прекращении действия Договора полностью или
частично, если иной срок прекращения действия Договора не предусмотрен в уведомлении.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Допускается
оформление документов по средствам факсимильной связи для оперативного взаимодействия.
Обязательства по представлению документов считаются выполненными с момента предоставления
оригиналов.
9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
9.3 После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и
переписка между Сторонами, теряют силу.
9.4. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные Договором, определяются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.5 Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
ст. 11 Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений.
9.7. Права по Договору могут передаваться одной из Сторон третьим лицам только с письменного
согласия другой Стороны.
9.8. Ответственными исполнителями по Договору являются:
от Подрядчика –__________________________________тел: (_____)_____________
ф.и.о., должность
от Заказчика –____________________________________тел: (____)______________
ф.и.о., должность
Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о назначении новых Ответственных
исполнителей по Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с момента такого назначения.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ12
a)
b)
c)
d)
оборудования
Приложение №__ - Техническое задание
Приложение №__ - Графиком выполнения Работ
Приложение №__ - Смета
Приложение №___Отчет об использовании давальческих материалов и
Иные приложения
11.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН13
ЗАКАЗЧИК:
Открытое
акционерное
генерирующая
ПОДРЯДЧИК:
общество
компания
оптового
«Вторая
рынка
электроэнергии» (ОАО «ОГК-2»)
Юридический адрес: 356128,
Юридический адрес:
Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский район, п. Солнечнодольск
ИНН: 2607018122, КПП: 663202001
ИНН:
Почтовый адрес: филиал ОАО «ОГК-2» -
, КПП:
Почтовый адрес:
Серовская ГРЭС
624983, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Серов, ул. Пристанционная д. 1
р/с № 40702810100010004914
12
р/с
Приложения к договору не должны содержать противоречащих Договору (или взаимоисключаемых) условий.
в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»
БИК 044599132
к/с № 30101810400000000132,
к/с
В Отделении 3 Московского ГТУ Банка России
БИК
ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
________________
__________________
м.п.
м.п
3 Раздел 11 договора заполняется с соблюдением правил, установленных Распоряжением №15-р от 30.06.2009г. О
порядке заполнения реквизитов сторон в договорах и счетах-фактурах» и Распоряжением № 15/1-р от 30.06.2009г о
внесении изменений в распоряжение от 30.06.2009г. № 15-р «О порядке заполнения реквизитов сторон в договорах и
счетах-фактурах».
4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке
Предложений
4.1
Общий порядок проведения запроса предложений
4.1.1 Запрос предложений проводится в следующем порядке:
a) Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2) осуществляется
однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;
b) Предоставление Документации по запросу предложений участникам (подраздел 4.3.);
c) Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по
запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4);
d) Подача Предложений и их прием, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений
(подраздел 4.6);
e) Вскрытие поступивших конвертов с предложениями (подраздел 4.7);
f) Оценка Предложений (подраздел 4.8);
g) Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение
Победителя, повторяется на каждом из этапов Запроса предложений (подраздел 4.9);
h) Подписание Договора, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса
предложений (подраздел 4.10);
i) Уведомление Участников о результатах запроса предложений, осуществляется однократно в
течение всей процедуры Запроса предложений (подраздел 4.11).
4.2
Публикация Уведомления о проведении запроса предложений
4.2.1 Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке,
указанном в пункте 1.1.1.
4.2.2 Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика запроса
предложений никаких последствий.
4.3
Предоставление Документации запроса предложений Участникам
4.3.1 Участники должны получить Документацию запроса предложений в порядке, указанном в
Уведомлении о проведении запроса предложений.
4.3.2 Порядок предоставления Документации запроса предложений на последующие этапы
(пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно
4.4
Подготовка Предложений
4.4.1. Общие требования к Предложению
4.4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
a) Сопроводительное письмо по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1);
b) Техническое предложение на выполнение работ по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.2.);
c) График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в
настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3.);
d) Смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей
Документации по запросу предложений (подраздел 5.4.);
e) Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями,
приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5);
f) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации
по запросу предложений (подраздел 4.5).
4.4.1.2. На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4) в случае их
проведения состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним,
могут измениться.
4.4.1.3. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого
требования Заказчик вправе отклонить все Предложения такого Участника без рассмотрения по
существу.
4.4.1.4. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица
Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на
основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал
доверенности прикладывается к Предложению.
4.4.1.5.
Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью
Участника.
4.4.1.6. Требования пунктов 4.4.1.4. и 4.4.1.5. не распространяются на нотариально заверенные
копии документов или документы, переплетенные типографским способом.
4.4.1.7. Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны
быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и
помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны
размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии
документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и
т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы
промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.
4.4.1.8. После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и
информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных
приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты
нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт
№2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные
конверты, не производится.
4.4.1.9. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны
быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов. Если Предложение состоит из
нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в
него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
4.4.1.10. Участник также должен подготовить электронную копию Предложения. Копия
Предложения подготавливается путем ксерокопирования оригиналов каждого документа, входящего
в Предложение после их подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации
страниц, но перед сшиванием. Документы, входящие в состав Предложения должны быть
идентичны электронным документам. При не соблюдении данного требования, Заказчик
вправе отклонить Предложение
4.4.1.11. Участник запроса предложений должен предоставить электронную копию
Предложения на CD или других электронных носителях.
4.4.1.12. Электронные документы, входящие в состав Предложения, должны быть выполнены в
форматах следующего программного обеспечения:
Текстовые документы,
MS Word, Excel (не ниже версии
таблицы
1997 года)
Графики
MS Project (не ниже версии 2000 года)
Чертежи
AutoCAD (не ниже версии AutoCAD 2000)
Копии документов
Acrobat Reader (не ниже версии 5.0)
4.4.1.13. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются любым
приемлемым для данного вида материалов способом. Соответствующие копии помещаются в
конверты и помечаются «копия информационного конверта №1» и т.д. При невозможности
представить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в
информационный конверт ссылку с указанием: «см. информационный конверт №… Предложения».
4.4.1.14. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев,
когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной
подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
4.4.1.15. Заказчик по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника)
оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех
оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об
отклонении или принятии Предложения данного Участника.
4.4.2. Требования к сроку действия Предложения
4.4.2.1. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче
оферты (подраздел 5.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 60 календарных дней со
дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.6.5).
4.4.2.2. Указание меньшего срока действия может служить достаточным основанием для
отклонения Предложения.
4.4.3. Требования к языку Предложения
4.4.3.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за
исключением нижеследующего.
4.4.3.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут
быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов
на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении
расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет
принимать решение на основании перевода.
4.4.3.3. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
4.4.4. Требования к валюте Предложения
4.4.4.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть
выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.
4.4.4..2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм
денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к
этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя
из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с
указанием такового курса и даты его установления.
4.4.5. Твердая (фиксированная) цена Предложения и Договора
Цена предложения должна быть твердая (фиксированная) на весь период проведения запроса
предложений и выполнения обязательств по Договору.
Корректировка цены Договора в связи с инфляцией в период действия Договора не производится.
Участник запроса предложений в своем коммерческом предложении должен указать стоимость на
все выполняемые работы (услуги), предлагаемые в Предложении. Если на отдельные позиции
выполняемых работ (услуг) Участник запроса предложений не укажет их стоимость, Заказчик не
оплатит ему их стоимость, и будет считать их включенными в цену Договора.
В цену заявки не включается налог на добавленную стоимость (НДС) РФ, уплачиваемый
согласно законодательству РФ
4.4.6. Разъяснение Документации запроса предложений
4.4.6.1. Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации
запроса предложений. Запросы на разъяснение Документации запроса предложений должны
подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного
лица Участника.
4.4.6.2. Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за
5 дней до истечения срока приема Предложения (пункт 4.6.5). Если, по мнению Заказчика, ответ на
данный вопрос будет интересен всем Участникам, копия ответа (без указания источника запроса)
будет направлена всем Участникам, официально получившим настоящую Документацию запроса
предложений (подраздел 4.3).
4.4.7. Продление срока окончания приема Предложений
4.4.7.1. При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема
Предложений, установленный в подпункте 4.6.5. с уведомлением всех участников.
4.4.7.2. Все Участники, официально получившие настоящую Документацию запроса предложений
(подраздел 4.3), незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной
связи (телефон, факс, электронная почта).
4.4.7.3. Заказчик также вправе попросить Участников продлить срок действия Предложений.
Участник вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Заказчика о
продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и
Предложение такого Участника действует в течение первоначально установленного срока.
4.5. Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
4.5.1. Требования к Участникам
4.5.1.1.Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может либо любое юридическое
или физическое лицо, а также объединение этих лиц (коллективный участник). Дополнительные
требования к генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным
требованиям приведены в пункте 4.5.2.1. Дополнительные требования к коллективным участникам и
порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 4.5.2.1.
4.5.1.2. На последующих этапах Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения,
требования
к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным
требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.
4.5.1.3. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право
заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен
отвечать следующим требованиям:
a)
Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом
(наличие аттестации руководителей подрядной организации по нормативным документам и
определяющим требования охраны труда и порядок организации безопасного производства
работ), иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные,
трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
b) Участник должен обеспечить свой персонал необходимыми сертифицированными средствами
индивидуальной защиты, инструментами и приспособлениями
c) Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения
и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь
соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
d) Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе
ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен
быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.
4.5.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным
требованиям
4.5.2.1. В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав Предложения следующие
документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:
№
п/п
Наименование необходимых сведений и документов
А. Общие сведения Участника (Надежность Участника)
1 Сопроводительное письмо по установленной в настоящей документации запроса предложений форме (форма 1)
Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении
руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на
2 заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение
подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и
вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность
Анкету по установленной в настоящей документации запроса предложений форме — 5.8. Анкета Участника
3
(форма 8)
4 Копия нотариально заверенного устава в действующей редакции
Заверенная участником копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее,
5
чем за 3 месяца до истечения срока окончания приема заявок.
Сведения о финансовом положении Участника за полный предыдущий год и за завершившийся отчетный период
6
текущего года (баланс с пояснительными записками).
7 Протокол разногласий к проекту Договора по установленной в настоящей документации форме (форма 5)
8 Копию годовой формы «№ 7- травматизм» статистической отчетности организации за последние 3 года
Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям,
9
с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов
При участии в запросе предложений генеральных подрядчиков, также необходимо:
В Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика, (оригинал; составляется в
произвольной форме), подтверждающее его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с
10
указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ (услуг), а также сроков выполнения работ
(услуг)
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика
11 установленным требованиям (Необходимо предоставить следующие документы согласно подпунктов 4, 5
п.4.5.2.1.)
При участии в запросе предложений коллективных участников, также необходимо:
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей
12 коллективного участника, установленным требованиям (Необходимо предоставить следующие документы
согласно подпунктов 4, 5 п.4.5.2.1.)
Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет
13
интересы коллективного участника
В состав Предложения дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между
14
организациями, составляющими коллективного участника;
В. Квалификация Участника
15
Заверенную участником копию свидетельства СРО о допуске к работам
Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ (услуг) договоров по установленной
в настоящей документации форме — 5.9. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных
договоров (форма 9) (в течение последних двух лет)
Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения
17 Договора по установленной в настоящей документации форме — Справка о материально-технических ресурсах
(форма 10)
Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по
18
установленной в настоящей документации форме — 5.11. Справка о кадровых ресурсах (форма 11)
19 Письмо в произвольной форме, подтверждающее наличие аттестации руководителей подрядной организации
20 Отзывы Заказчиков по основным видам деятельности
При участии в запросе предложение генеральных подрядчиков, также необходимо:
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей
21 коллективного участника, установленным требованиям (Необходимо предоставить следующие документы
согласно подпунктов 17,18,19 п.4.5.2.1.)
16
№
п/п
Наименование необходимых сведений и документов
При участии в запросе предложений коллективных участников, также необходимо:
Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждой организации, составляющей
22 коллективного участника, установленным требованиям (Необходимо предоставить следующие документы
согласно подпунктов 17,18,19 п.4.5.2.1.)
С. Техническое предложение
23 Техническое предложение на выполнение работ (услуг) (форма 2)
24 График выполнения работ (услуг) (форма 3)
При участии в запросе предложений генеральных подрядчиков, также необходимо:
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ (услуг) между
генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей документации форме (5.6. План
25 распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
(форма 6).
При участии в запросе предложений коллективных участников, также необходимо:
Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ (услуг) между
26 организациями, составляющими коллективного участника, по установленной в настоящей документации форме
(5.7. План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника (форма 7).
D. Коммерческая часть Конкурсного предложения.
27 Сводная таблица стоимости работ (услуг) (форма 4)
4.5.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
4.5.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый
документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую
причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии
Участника данному требованию.
4.5.2.4. Если Участник не представил протокол разногласий к проекту Договора, то Заказчик
автоматически признает Участника, как согласившегося с условиями проекта договора.
4.6. Подача Предложений и их прием
4.6.1. Перед подачей Предложение и его копии должны быть надежно запечатаны в конверты
(пакеты, ящики и т.п.). Предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Оригинал
Предложения». Копия Предложения запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Копия
Предложения».
4.6.2. Запечатанные конверты с Предложением и его копией помещаются в один внешний
конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается
следующая информация:
4.6.3. На каждом из этих конвертов необходимо указать следующие сведения:
a) наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;
b) полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
c) предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.
4.6.4. Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика 624983
г.Серов, ул. Пристанционная,1. В случае направления Предложений через курьерскую службу
рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке
доставки Предложения.
4.6.5. Заказчик заканчивает принимать Предложения в соответствии с датой и временем,
указанным в Извещении о проведении запроса предложений. Предложения, полученные позже
установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо
от причин опоздания.
4.6.6. Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием
времени получения.
4.6.7. Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы, в случае
их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.
4.7.
Вскрытие поступивших конвертов
4.7.1. Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов в соответствии
с датой и временем, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений в присутствии не
менее чем двух членов Закупочной комиссии.
4.7.2. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса, своевременно
подавших Предложения. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса рекомендуется
заблаговременно связаться с Копыловой Любовью Владимировной и предупредить о своем
намерении присутствовать на данной процедуре. Для подтверждения права присутствия на
процедуре вскрытия конвертов представителям Участников запроса предложений следует иметь при
себе оригиналы расписок Заказчика в получении конвертов.
4.7.3. Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист
регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.
4.7.4. В ходе данной процедуры Закупочная комиссия вскрывает каждый полученный конверт и
оглашает следующие сведения, основываясь на материалах Предложения:
a) наименование и адрес Участника запроса;
b) наименование выполняемых работ и общую цену Предложения;
c) иные сведения, которые Закупочная комиссия считает нужным огласить.
4.7.5. По ходу процедуры вскрытия Закупочная комиссия ведет соответствующий протокол, в
котором отражена вся информация, оглашенная Закупочной комиссией.
4.8. Оценка Предложений и проведение переговоров
4.8.1. Общие положения
4.8.1.1. Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами
(экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.
4.8.1.2. Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при
необходимости переговоров (пункт 4.8.4) и оценочную стадию (пункт 4.8.5).
4.8.1.3. Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы, в случае
их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений
на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.
4.8.2. Отборочная стадия
4.8.2.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия) проверяет:
a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей
Документации по запросу предложений по существу;
b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
c) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей
Документации по запросу предложений.
4.8.2.2. В рамках отборочной стадии Комиссия может запросить Участников разъяснения или
дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом
Комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть
Предложения.
4.8.2.3. При проверке правильности оформления Предложения Комиссия вправе не обращать
внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения.
Комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и
грамматические ошибки.
4.8.2.4. По результатам проведения отборочной стадии Комиссия имеет право отклонить
Предложения, которые:
a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по
запросу предложений;
b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу
предложений;
c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или
договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;
d) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не
согласился Участник.
4.8.3. Особенности оценки заявок объединений.
4.8.3.1. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры
суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного
члена объединения.
4.8.4. Проведение переговоров
4.8.4.1. После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с
любым из Участников по любому положению его Предложения.
4.8.4.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров
устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим
Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:
a) любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;
b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической,
ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой
стороны.
4.8.4.3. Заказчик в ходе переговоров может предложить:
a) выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя (пункт 4.5.2.) и
привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;
b) объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника (пункт 4.5.2.).
Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и
участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.
4.8.5. Оценочная стадия
4.8.5.1. В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет
Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 4.8.4) и проводит их ранжирование по
степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Комиссии
по запросу предложений, исходя из следующих критериев:
a) стоимость и структура стоимости выполненных работ, условия и график выполнения работ и
их оплаты;
b) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;
c) опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
4.9. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или
определение Победителя
4.9.1. Комиссия по запросу предложений на своем заседании принимает решение либо по
определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо
по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения
Договора (пункт 1.1.4):
a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше
Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика,
Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.10);
процедура Запроса предложений на этом будет завершена;
b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Комиссия по
запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса
предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;
c) если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения
Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия
вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.
4.9.2. Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания
комиссии.
4.10. Проведение процедуры Уторговывания (регулирование цены).
4.10.1 Организатор открытого запроса предложений вправе провести процедуру уторговывания,
в процессе которой предоставить Участникам возможность добровольно повысить
предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной цены.
4.10.2 Процедура уторговывания может быть проведена только после отбора, оценки, сравнения
и предварительного ранжирования не отклоненных предложений Участников.
4.10.3. На процедуру уторговывания приглашаются Участники, занявшие при предварительном
ранжировании места с первого по четвертое. В связи с этим Участники должны иметь в виду, что в
случае подачи предложений с заведомо (в расчете на процедуру уторговывания) завышенными
ценами они могут не занять места с первого по четвертое в предварительном ранжировании и по этой
причине потерять право на участие в процедуре уторговывания.
4.10.4. На процедуре уторговывания вправе присутствовать лица, подписавшие Предложение,
либо лица, уполномоченные Участником от его имени участвовать в процедуре уторговывания,
заявлять обязательные для Участника цены и имеющие при себе доверенность на право участия в
процедуре уторговывания.
4.10.5. Участником процедуры уторговывания признается Участник, приглашенный на
процедуру уторговывания, представивший в Закупочную комиссию конверт с минимальной ценой в
порядке, установленном настоящим открытым запросом предложений.
4.10.6. Участники в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вскрытия поступивших предложений
вправе направить в адрес Организатора открытого запроса предложений письменный запрос о
проведении процедуры уторговывания.
4.10.7. Организатор запроса вправе воспользоваться объявленным правом на проведение
процедуры уторговывания, если:
10.7.1. Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в предложениях,
завышены и/или могут быть снижены;
10.7.2. в срок, установленный в п.4.10.6. настоящего открытого запроса предложений,
получит просьбу о проведении процедуры уторговывания хотя бы от одного из Участников,
занявших место не ниже четвертого в предварительном ранжировании предложений.
10.7.3. Решение о проведении процедуры уторговывания принимает Закупочная комиссия.
При этом результаты предварительного ранжирования могут, как сообщаться, так и не сообщаться
Участникам процедуры уторговывания.
10.7.4.В случае принятия Закупочной комиссией решения о проведении процедуры
уторговывания Участники, занявшие первые четыре места при предварительном ранжировании,
письменно уведомляются Организатором открытого запроса предложений о месте, времени и форме
проведения процедуры уторговывания.
4.10.8. Каждый из Участников, приглашенных на процедуры уторговывания, представляет в
Закупочную комиссию конверт с минимальной ценой – надежно запечатанный конверт (пакет и т.п.),
обозначаемый словами «Конверт с минимальной ценой», в котором в свободной форме указывается
минимальная цена (включая все налоги, пошлины и сборы) предложения Участника, заверенная
подписями руководителя организации и руководителя экономической (финансовой) службы, а при
его отсутствии - главным бухгалтером и заверена печатью организации.
8.1. На конверте с минимальной ценой необходимо указать следующие сведения:
1. наименование и почтовый адрес Организатора открытого запроса предложений;
2. наименование и почтовый адрес Поставщика;
3. слова «Не вскрывать до___________(указывается дата и время начала процедуры вскрытия
конвертов с предложениями).
4.10.9. Участники должны обеспечить доставку конвертов с минимальной ценой по адресу
Организатора открытого запроса предложений: Филиал ОАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, малое
управление, каб. ОМТС, 624983, г. Серов, ул. Пристанционная,1. Контактное лицо – инженер ОМТС
Хафизов Альфит Иршетович, (34385) 47-336.
4.10.10. При обнаружении нарушений в заполнении конверта с минимальной ценой цена
Участника, заявленная им в ходе процедуры уторговывания, не принимается, и он считается не
участвовавшим в этой процедуре.
4.10.11. Конверт с минимальной ценой может быть представлен Участником одновременно с
направлением предложения при условии соблюдения обязательных требований к порядку
оформления такого конверта, предусмотренных настоящим открытым запросом предложений.
4.10.12. Участник, представивший в Закупочную комиссию конверт с минимальной ценой,
сохраняет право его отзыва или изменения до момента окончания срока направления конвертов с
минимальной ценой, установленного в уведомлении о процедуре уторговывания. Организатор
открытого запроса предложений вправе не рассматривать обращения об изменении или отзыве
конверта с минимальной ценой, полученные с нарушением указанного срока.
4.10.13. В случае изменения конверта с минимальной ценой Участник должен подготовить
следующие документы:
13.1. обращение к Организатору открытого запроса предложений с просьбой об изменении
конверта с минимальной ценой (на бланке Участника);
13.2. новый вариант конверта с минимальной ценой, оформленный в порядке,
предусмотренном настоящим открытым запросом предложений.
4.10.14. В случае отзыва конверта с минимальной ценой Участник должен направить
Организатору открытого запроса предложений соответствующее обращение на бланке Участника.
4.10.15. Обращение об изменении или отзыве конверта с минимальной ценой вместе со всеми
прилагающимися документами должно быть надежно запечатано в конверты. На конверт при этом
следует дополнительно нанести маркировку «Изменение конверта с минимальной ценой» или
«Отзыв конверта с минимальной ценой» и слова: «Не вскрывать до___________(указывается дата и
время начала процедуры уторговывания). Вскрыть только на заседании комиссии по проведению
открытого запроса предложений».
4.10.16. На процедуре вскрытия поступивших на процедуру уторговывания конвертов
Организатор открытого запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные
как «Отзыв конверта с минимальной ценой». При этом цены таких конвертов не оглашаются. Во
вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение конверта с минимальной
ценой». При этом Закупочная комиссия принимает цены, указанные в таких конвертах при условии
соблюдения требований к заполнению конвертов, установленных в настоящем открытом запросе
предложений. В последнюю очередь Закупочная комиссия вскрывает все остальные конверты с
минимальной ценой данного Участника процедуры уторговывания.
4.10.17. Участники, приглашенные на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в ней.
В этом случае их предложения остаются действующими с ранее объявленной ценой.
Уполномоченные представители Участников, приглашенных на процедуру уторговывания, но
отказавшихся от участия в ней, на процедуру уторговывания не допускаются.
4.10.18. Предложения Участников процедуры уторговывания по повышению первоначально
объявленных цен не рассматриваются. Такие Участники считаются не участвовавшими в
переторжке.
4.10.19. Процедура уторговывания проводится в присутствии не менее чем двух членов
Закупочной комиссии.
4.10.20. В процессе проведения процедуры уторговывания любой из членов Закупочной
комиссии, участвующих в процедуре уторговывания, производит вскрытие конвертов с
минимальными ценами и ознакомление с их содержимым остальных членов Закупочной комиссии,
участвующих в процедуре уторговывания, а также уполномоченных представителей Участников.
4.10.21. Результаты процедуры уторговывания оформляются протоколом, который
подписывается членами Закупочной комиссии и представителями Участников, присутствовавшими
на переторжке. Цены, полученные в результате процедуры уторговывания, считаются
окончательными для каждого из Участников этой процедуры. Организатор открытого запроса
предложений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения процедуры уторговывания по
письменному запросу, участвовавших в переторжке Участников, направляет копию протокола
процедуры уторговывания.
4.10.22. По окончанию процедуры уторговывания Закупочная комиссия будет учитывать
цены, полученные в результате процедуры уторговывания, при оценке предложений и построении
итогового списка их ранжирования.
4.10.23. Участие в процедуре уторговывания не расценивается Организатором открытого
запроса предложений как подача Участником второго предложения по отношению к
первоначальному.
4.10.24. Участник, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан по запросу
Организатора открытого запроса предложений дополнительно представить предложение,
откорректированное с учетом новой окончательной цены, полученной в результате процедуры
уторговывания. Уменьшение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий
предложения Участника.
4.11. Дополнительные условия проведения открытого запроса предложений.
4.11.1. Настоящий открытый запрос предложений не является офертой или публичной
офертой Организатора открытого запроса предложений. Данная процедура открытого запроса
предложений не является процедурой проведения конкурса. Организатор открытого запроса
предложений имеет право в любое время и по любой причине прекратить процедуру открытого
запроса предложений и отказаться от всех полученных предложений, не неся при этом никакой
ответственности перед Поставщиками.
4.12. Подписание Договора
4.12.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 20 дней с даты
утверждения протокола по выбору победителя Заказчиком.
4.12.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом
1.2.5.
4.13. Уведомление Участников о результатах запроса предложений
4.13.1. Заказчик незамедлительно после подписания Договора направит всем Участникам
письменное уведомление, в котором указывает:
a) Наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;
b) Краткое изложение предмета и общей цены Договора.
5.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
5.1. Сопроводительное письмо (форма 1)
5.1.1. Форма сопроводительного письма
начало формы
«_____»_______________ года
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении запроса предложений, опубликованное [указывается дата
публикации Извещения о проведении конкурса и место, в котором оно было опубликовано], и
Документацию запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия
запроса предложений,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированное по адресу
___________________________________________________________________________________,
(юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на выполнение работ по:
________________________________________________________________________
(краткое описание выполняемых работ)
на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком выполнения работ, Сметой
расходов и Графиком оплаты выполненных работ, являющимися неотъемлемыми приложениями к
настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение. Твердая
(фиксированная) цена Предложения учитывает инфляцию и иные хозяйственные риски за весь
период выполнения Договора и составляет:
Итоговая стоимость Предложения
без НДС,
_______________________________руб.
(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
Настоящее
Предложение
имеет
правовой
статус
оферты
и
действует
до «____»_______________________года.
На момент подписания настоящего Предложения ______________ (наименование Участника)
полностью удовлетворяет требованиям к Участникам и в частности:
- обладает необходимыми профессиональными знаниями и опытом, имеет ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные трудовые), управленческую
компетентность и репутацию;
- обладает общей и специальной гражданской правоспособностью в полном объеме для
заключения
и исполнения Договора (зарегистрирован в установленном порядке и имеет
соответствующие действующие лицензии);
- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на
имущество Участника в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест,
экономическая деятельность не приостановлена.
Мы обязуемся, в случае принятия нашего Предложения, выполнить работы в соответствии с
Графиком выполнения работ и в соответствии с требованиями Документации запроса предложений.
Мы признаем, что вы не обязаны принять наше Предложение, полученное вами, не обязаны
мотивировать выбор Победителя запроса предложений перед Участниками, и не несете
имущественной или иной юридической ответственности перед нами при объявлении Запроса
предложений несостоявшимся, а также вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам,
связанным с подготовкой и подачей данного Предложения за исключением случаев, прямо
предусмотренных действующим законодательством.
Мы обязуемся подписать Договор в 20 (двадцати) дневный срок после объявления нас
Победителем запроса предложений на условиях, изложенных в Документации запроса предложений
нашего Предложения.
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые
приложения:
1.Техническое предложение на выполнение работ (форма 2) — на ____ листах;
2.График выполнения работ (форма 3) — на ____ листах;
3.Смета расходов (форма 4) — на ____ листах;
4. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____
листах.
____________________________________
(подпись, М.П.)
__________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.1.2. Инструкции по заполнению
5.1.2.1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает
письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
5.1.2.2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационноправовой формы) и юридический адрес.
5.1.2.3. Участник должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, с
НДС в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.4, графа «ИТОГО»). Цену цифрами следует
указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., а также дополнить расшифровкой словами,
например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят
семь руб. восемьдесят девять коп.)».
5.1.2.4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к
сопроводительному письму документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения
Участника.
5.2. Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)
5.2.1. Форма Технического предложения на выполнение работ
начало формы
Приложение 1 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Техническое предложение на выполнение работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на
проект Технического задания на выполнение работ в соответствии с требованиями разделов 2 и 0).
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.2.2. Инструкции по заполнению
5.2.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.2.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.2.2.3. В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых
условий. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в
разделе 2. Документации запроса предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).
5.2.2.4. Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки
приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и
Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно
было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.3. График выполнения работ (форма 3)
5.3.1. Форма Графика выполнения работ
начало формы
Приложение 2 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
График выполнения работ
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Начало выполнения работ: «___»____________________года.
Окончание выполнения работ: «___»____________________года.
№
п/п
Наименование
этапа
График выполнения работ, в неделях с момента подписания Договора
1
2
3
4
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5
6
7
8
…
5.3.2. Инструкции по заполнению
5.3.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.3.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.3.2.3. В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов
работ в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов (подраздел 5.4).
5.3.2.4. Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или
затемнить соответствующее число граф, например:
№
Наименование
График выполнения работ, в неделях с момента подписания Договора
п/п
этапа
…
7
8
9
10
11
12
13
…
…
3.
3.1
Работа 3
Работа 3.1
3.2
Работа 3.2
3.3
Работа 3.3
…
5.3.2.5. График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения
управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).
5.3.2.6. График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения №2 к
Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на
подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно
было с минимальными изменениями включить в Договор.
5.4. Смета расходов (форма 4)
5.4.1. Форма Сметы расходов
начало формы
Приложение 3 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
СОГЛАСОВАНО:
Директор______________________
______________________________
УТВЕРЖДАЮ:
______________________________
«
»______________20__г
___________________________
« »_________________ 20__г.
Смета расходов №
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Наименование
Обоснование Ед. Колизм. во
цены
Цена
руб.
Стоимость,
руб.
1.
2.
3.
…
ИТОГО, руб.
НДС, руб.
ИТОГО с НДС, руб.
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали эти объемы.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.4.2. Инструкции по заполнению
5.4.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.4.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.4.2.3. В Смете расходов приводятся соответственно наименование статьи расходов и величина
расходов по этой статье (без НДС). Также могут быть приведены примечания и комментарии.
5.4.2.4. Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В
этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку
Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными
изменениями включить в Договор.
5.5. Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)
5.5.1. Форма Протокола разногласий по проекту Договора
начало формы
Приложение 4 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование и адрес Участника: __________________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
№ пункта проекта Исходные
Предложения
Примечания,
п/п Договора (раздел 0)
формулировки
Участника
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
№ пункта проекта Исходные
п/п Договора (раздел 0)
формулировки
1.
Предложения
Участника
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Примечания,
обоснование
5.5.2. Инструкции по заполнению
5.5.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1.).
5.5.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.5.2.3. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или
предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или
предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным
проектом Договора».
5.5.2.4. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора,
Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В
подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и
желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия,
в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются
предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но
отклонение, которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае
признания его Победителем.
5.5.2.5. Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5.
5.5.2.6. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора
предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В
случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать
Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и
Предложении Победителя.
5.6. План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками (форма 6)
5.6.1. Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным
подрядчиком и субподрядчиками
начало формы
Приложение 5 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и
субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
№
Наименование работ
Наименование
Стоимость работ
Сроки
п/п
организации,
выполнения
в
в % от
оказывающей
работ(начало
денежном
общей
данный объем выражении,
и окончание)
стоимости
работ
руб.
(без работ
НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение
этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.6.2. Инструкции по заполнению
5.6..2.1. Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным
подрядчиком (подраздел 4.5.2.).
5.6.2.2. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.6.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.6.2.4. В данной форме генеральный подрядчик указывает:
а) перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
b) стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном
выражении в соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.4.);
c) сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в
соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.3.).
5.7. План распределения объемов выполнения работ внутри коллективного участника
(форма 7)
5.7.1. Форма плана распределения объемов выполнения работ внутри коллективного
участника
начало формы
Приложение 6 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№
п/п
Наименование работ
Наименование
Стоимость работ
Сроки
организации,
выполнения
в
в % от
выполняемой
работ(начало
денежном
общей
данный объем выражении,
и окончание)
стоимости
работ
руб.
(без работ
НДС)
1.
2.
3.
…
ИТОГО
100%
Х
Примечание: для услуг и работ, в которых возможно определить все физические объемы,
таблица может быть доработана Заказчиком с тем, чтобы участники указали распределение
этих объемов.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.7.2. Инструкции по заполнению
5.7.2.1. Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается
коллективным участником (подраздел 4.5.2.).
5.7..2.2. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1.).
5.7..2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.7.2.4. В данной форме лидер коллективного участника указывает:
a) перечень выполняемых каждой организацией работ;
b) распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со
Сметой расходов (подраздел 5.4.) между всеми организациями, входящими в коллективного
участника;
c) сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного
участника, в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.3).
5.8. Анкета Участника (форма 8)
5.8.1. Форма Анкеты Участника
начало формы
Приложение 7 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Анкета Участника
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
Наименование
Сведения об Участнике
п/п
1.
Организационно-правовая
форма
фирменное наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования
и организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН, ОКПО, ОКВЭД Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
и
7.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
9.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
10.
Факс
города)
Участника
(с
указанием
кода
11.
Адрес электронной почты Участника
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника, имеющего право подписи
согласно
учредительным
документам
Участника, с указанием должности и
контактного телефона
13.
Фамилия, Имя и Отчество главного
бухгалтера Участника
14.
Фамилия,
Имя
и
Отчество
ответственного лица Участника с указанием
должности и контактного телефона
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.8.2. Инструкции по заполнению
5.8.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.8.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.8.2.3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
5.8.2.4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут
использованы при заключении Договора.
5.9. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 9)
5.9.1 Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров
начало формы
Приложение 8 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№
п/п
Сроки
выполнения
работ
(год и месяц начала
выполнения работ—
год
и
месяц
фактического
или
планируемого
окончания
выполнения
работ,
для незавершенных
договоров — процент
выполнения)
Заказчик
(наименование,
адрес, контактное
лицо с указанием
должности,
контактные
телефоны)
Описание
Сумма
договора
договора,
(объем и состав рублей
поставок,
описание
основных
условий
договора)
Сведения о
рекламациях
по
перечисленн
ым
договорам
1.
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2003»]
1.
х
2.
3.
…
ИТОГО за целый год [указать год, например «2004»]
1.
х
2.
3.
…
ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств,
х
например «I квартал 2005 года», «I—II кварталы 2006 года» и т.д.]
Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе,
данные контрагентами.____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.9.2. Инструкции по заполнению
5.9.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.9.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.9.2.3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных
договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.
5.9.2.4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник
может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом
характеризует его опыт.
5.9.2.5. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.
5.10. Справка о материально-технических ресурсах (форма 10)
5.10.1. Форма Справки о материально-технических ресурсах
начало формы
Приложение 9 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
№ Наименование
п/п
Местонахож
дение
Право
Предназначе Состояние
собственности ние (с точки
или
иное зрения
право
выполнения
(хозяйственно Договора)
го
ведения,
оперативного
управления)
1.
2.
3.
…
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
Примечания
5.10.2. Инструкции по заполнению
5.10.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1).
5.10.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.10.2.3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник
считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные
средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи,
компьютерной обработки данных и тому подобное).
5.11. Справка о кадровых ресурсах (форма 11)
5.11.1. Форма Справки о кадровых ресурсах
начало формы
Приложение 10 к сопроводительному письму
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы
№
п/п
Фамилия,
имя,
отчество специалиста
Образование
(какое
учебное
заведение
окончил, год окончания,
полученная
специальность),
группы
допуска,
сертификаты,
лицензии и пр.
Должность
Стаж работы в данной или
аналогичной должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)
1.
2.
3.
…
Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам,
менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.)
1.
2.
3.
…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
1.
2.
3.
…
Таблица-2. Прочий персонал
Группа специалистов
Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал
____________________________________
(подпись, М.П.)
___________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы
5.11.2. Инструкции по заполнению
5.11.2.1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с сопроводительным
письмом (подраздел 5.1.).
5.11.2.2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую
форму) и свой адрес.
5.11.2.3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут
непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.
5.11.2.4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех
специалистов, находящихся в штате Участника.
5.11.2.5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу
работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной
категории.