Аукцион_серверСФО 2014_согласовано - Закупки по 223-ФЗ

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ФГУП ГНИВЦ ФНС России
______________ В.Б. Безруков
«____» ________ 2014 г.
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договора на поставку, монтаж и тестирование оборудования
IT-инфраструктуры для нужд Филиала ФГУП ГНИВЦ ФНС России в Сибирском
федеральном округе
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный
научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой
службы» (ФГУП ГНИВЦ ФНС России)
Москва
2014 год
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Настоящим ФГУП ГНИВЦ ФНС России приглашает к участию в открытом аукционе в
электронной форме (далее – аукцион), полная информация о котором, указана в
Информационной карте настоящей аукционной документации любых юридических лиц
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала и любых физических лиц, а также несколько юридических
(физических) лиц, выступающих на стороне одного участника, в том числе индивидуальных
предпринимателей или несколько ИП, соответствующих требованиям, указанным в настоящей
документации.
Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.gov.ru/223 (далее –
официальный сайт).
Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, указанной в Информационной карте аукциона, вправе направить на адрес
электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений настоящей документации.
ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП
ГНИВЦ ФНС России, утвержденного приказом ФГУП ГНИВЦ ФНС России от 07.03.2012 № 13,
а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения,
связанные с закупками товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
1.2. Заказчик
1.2.1. ФГУП ГНИВЦ ФНС России (далее – Заказчик) осуществляет выбор организации
для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в
Информационной карте аукциона и Техническом задании, являющихся неотъемлемой
частью настоящей аукционной документации, в соответствии с процедурами и условиями,
описанными в документации, в том числе в проекте Договора.
1.3. Предмет аукциона, место и сроки поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
1.3.1. Предмет аукциона, место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг указаны в Информационной карте аукциона.
1.3.2. Состав, характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых
услуг, указаны в Техническом задании (Часть III настоящей аукционной документации).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора
1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте
аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам
аукциона.
1.5. Порядок оплаты
1.5.1. Форма, сроки и порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы,
оказанные услуги, являющиеся предметом настоящего аукциона, определяются в проекте
Договора, являющимся приложением к настоящей документации.
1.6. Обеспечение заявки на участие в аукционе
1.6.1. Участие в аукционе возможно при условии наличия на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в
Информационной карте аукциона.
1.7. Требования к участникам размещения заказа
1.7.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или
несколько юридических лиц, выступающие на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающие на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающие на стороне
одного участника закупки (далее – участники размещения заказа), соответствующие
обязательным требованиям, указанным в настоящей документации.
1.7.2. Участие в аукционе возможно при условии прохождения процедуры аккредитации
участника размещения заказа на электронной торговой площадке, адрес которой указан в
Информационной карте аукциона.
1.7.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.7.3.1. требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом настоящего аукциона, наличием действующих лицензий на поставку
товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (если такая
деятельность является лицензируемой);
1.7.3.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа юридического лица, и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
1.7.3.3. требованию о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе;
1.7.3.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При
наличии задолженности участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
1.7.3.5. дополнительные требования к участнику размещения заказа изложены в
Информационной карте аукциона.
2. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.
Содержание документации
2.1.1. Настоящая аукционная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет
информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона, в случае противоречий
между ними аукционная документация имеет приоритет.
2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю аукционную
документацию, включая изменения, дополнения к документации, а также разъяснения
положений документации, размещенные Заказчиком на официальном сайте и на электронной
торговой площадке, указанной в Информационной карте аукциона.
2.2.
Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить на адрес электронной
торговой площадки, указанной в Информационной карте аукциона, запрос о разъяснении
положений настоящей аукционной документации, в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.2.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной
торговой площадки запроса на разъяснение положений аукционной документации Заказчик
обеспечит размещение разъяснений положений аукционной документации с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос,
на официальном сайте и на электронной торговой площадке. При необходимости сроки подачи
заявок на участие в аукционе могут быть продлены таким образом, чтобы обеспечить
участникам размещения заказа возможность учесть разъяснения положений аукционной
документации при подготовке заявок на участие в аукционе.
2.3.
Изменения в аукционную документацию
2.3.1. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в аукционе
Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия решения о необходимости
внесения изменений такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте и на
электронной торговой площадке.
2.3.2. В случае если изменения в Извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию внесены позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе, срок подачи заявок продляется не менее, чем на 15 дней от даты
размещения изменений на официальном сайте и на электронной торговой площадке.
2.4.
Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе на любом этапе до определения победителя аукциона отказаться
от проведения аукциона, разместив соответствующее извещение на официальном сайте и на
электронной торговой площадке.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а
также все запросы на разъяснение положении документации должны быть написаны на русском
языке.
3.2.
Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и
документам, входящим в состав заявки
3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
3.2.1.1. при размещении заказа на поставку товара: согласие участника размещения заказа
на поставку товара на условиях, предусмотренных аукционной документацией;
3.2.1.2. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг: согласие участника
размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных
аукционной документацией.
3.2.1.3. заявки на участие в аукционе подаются в соответствии с формой, приведенной в
Части IV ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ настоящей аукционной документации.
3.2.2. К заявке на участие в аукционе должны прилагаться:
3.2.2.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц,
осуществляющих поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом
настоящего аукциона;
3.2.2.2. Копия Решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица, и если для участника размещения заказа
поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом настоящего
аукциона, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного
решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по
результатам аукциона, не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением
об одобрении или о совершении сделок, предоставленных в процессе аккредитации участника
размещения заказа на электронной торговой площадке, на которой будет осуществляться
проведение аукциона;
3.2.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах,
услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ, является риском
участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопущения
такого участника размещения заказа к участию в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой
участник будет отстранен Заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
3.2.4. К заявке на участие в аукционе могут прилагаться эскиз, рисунок, чертеж,
фотография, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ, а также прочие
документы, которые участник размещения заказа сочтет необходимыми.
3.3.
Требования к оформлению заявок на участие в аукционе
3.3.1. При подготовке заявки на участие в аукционе участниками размещения заказа
должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.
3.3.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны
допускать двусмысленных толкований.
3.3.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
3.4.
Отзыв заявок на участие в аукционе
3.4.1. Участник размещения заказа вправе отозвать поданную им ранее заявку на участие
в аукционе не позднее срока окончания подачи заявок, указанного в Информационной карте
аукциона, направив об этом соответствующее уведомление оператору электронной торговой
площадки.
3.5. Внесение изменений в заявку на участие в аукционе
3.5.1. Участник размещения заказа вправе внести изменения в поданную им ранее заявку
на участие в аукционе не позднее срока окончания подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом соответствующее уведомление
оператору электронной торговой площадки.
4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчиком принимается
решение о допуске к участию в аукционе участника размещения или об отказе в допуске такого
участника размещения заказа к участию в аукционе. Решение Комиссии Заказчика оформляется
Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.2. Участнику размещения заказа будет отказано в допуске к участию в аукционе в
случаях:
непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых
установлено аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), на поставку
(выполнение, оказание) которых размещается заказ;
несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам аукциона,
установленным аукционной документацией.
4.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме оснований,
предусмотренных пунктом 4.2. настоящей аукционной документации, не допускается.
4.4. Сведения об участниках размещения заказа, признанных участниками аукциона, а
также сведения об участниках размещения заказа, не признанных участниками аукциона и не
допущенных к участию в аукционе, с обоснованием такого решения, отражаются в Протоколе
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный Протокол подписывается членами
Комиссии Заказчика непосредственно после окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе и направляется оператору электронной торговой площадки в течение дня, следующего
после дня его подписания, для размещения на электронной торговой площадке и на
официальном сайте.
4.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Информация о признании аукциона
несостоявшимся вносится в Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, когда только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона,
Заказчиком
проверяется
соответствие
такого
участника
аукциона
требованиям,
предусмотренным аукционной документацией. В случае признания такого участника аукциона
соответствующим указанным требованиям договор с единственным участником заключается на
условиях, определенных документацией. Ценовые условия заключаемого договора
определяются путем включения в договор начальной (максимальной) цены договора, указанной
в Извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
4.7. Участник размещения заказа, признанный единственным участником аукциона, не
вправе отказаться от заключения договора.
5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
5.1.
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона в соответствии с Разделом 4 настоящей аукционной документации.
5.2.
Аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и во время,
указанные в Информационной карте аукциона.
5.3.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в Информационной карте аукциона, в пределах «шага аукциона», если
регламентом работы электронной площадки не установлено иное.
5.4.
«Шаг аукциона» составляет 0,5 процентов начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).
5.5.
Оператор электронной торговой площадки несет ответственность за обеспечение
непрерывности проведения аукциона, надежности функционирования программных и
технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, за равный доступ участников
аукциона к участию в нем, независимо от времени окончания аукциона.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил
наиболее низкую цену договора.
6.2.
Результаты аукциона оформляются Протоколом подведения итогов аукциона,
составляемым Заказчиком, в котором указывается место, дата, время проведения аукциона,
перечень участников аукциона, начальная (максимальная) цена договора, предложения о цене
договора, поданные каждым участником аукциона, наименование, место нахождения (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участников
аукциона.
6.3.
Протокол подведения итогов аукциона размещается на официальном сайте и
электронной торговой площадке в течение трех дней, следующих за днем подписания
указанного протокола.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
7.1.
По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона либо с
единственным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.2.
Договор составляется путем включения условий исполнения Договора,
предложенных участником, с которым заключается договор, в проект Договора, прилагаемый к
настоящей документации.
7.3.
Договор может быть заключен не ранее, чем через три рабочих дня со дня
размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке Протокола подведения
итогов аукциона.
7.4.
Договор должен быть подписан победителем аукциона либо единственным
участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, признана соответствующей
требованиям, установленным документацией об аукционе, не позднее, чем через 6 (Шесть)
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов
аукциона.
7.5.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания Договора Заказчик
удерживает представленное им обеспечение заявки на участие в аукционе.
7.6.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания Договора Заказчик
вправе заключить Договор с участником аукциона, ценовое предложение которого является
самым низким после победителя аукциона, на условиях исполнения Договора, предложенных
данным участником.
7.7.
В случае если в Информационной карте аукциона Заказчиком установлено
требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после
предоставления участником аукциона, с которым заключается Договор, безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией. В случае, если
победителем аукциона или участником аукциона, с которыми заключается Договор, является
бюджетное учреждение, и в Информационной карте аукциона установлено требование
представления обеспечения исполнения Договора, предоставление обеспечения Договора таким
участником аукциона не требуется.
8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Приведенные ниже сведения составляют Информационную карту аукциона и представляют
собой наиболее существенные требования и условия проведения аукциона.
В случае противоречия между положениями, изложенными в Разделах 1-7 настоящей
документации и положениями Информационной карты аукциона, Информационная карта
аукциона имеет преобладающую силу.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
Наименование
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно –
исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» (ФГУП
ГНИВЦ ФНС России)
Место нахождения: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23
Почтовый адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.1
Контактное лицо от Заказчика: Исламов Константин Леонидович, Дворянкина Алина
Игоревна
Контактный телефон: (495) 913-19-61; (495) 913-00-00, доб. 30-29; 31-71
Адрес электронной почты (E-mail): ok1@gnivc.ru; dvoryankina@gnivc.ru
Сайт (адрес) электронной площадки в сети «Интернет», на котором проводятся
торги: http://utp.kartoteka.ru
Вид и предмет аукциона:
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку,
монтаж и тестирование оборудования IT-инфраструктуры для нужд Филиала ФГУП
ГНИВЦ ФНС России в Сибирском федеральном округе
Начальная (максимальная) цена Договора: 490 000 (Четыреста девяносто тысяч)
рублей 00 копеек
Порядок формирования цены Договора:
Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением
условий Договора, в том числе компенсацию всех издержек Поставщика и
причитающееся ему вознаграждение, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на монтаж и тестирование
оборудования IT-инфраструктуры (в случае если участник размещения заказа в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации применяет упрощенную
систему налогообложения, он обязан проинформировать об этом Заказчика).
Цена Договора определяется исходя из предложения победителя аукциона или участника
аукциона, с которым заключается Договор.
Место поставки оборудования: поставка оборудования осуществляется со склада
Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: 650040, г. Кемерово, пр.
Кузнецкий, д. 70А.
Условия и срок поставки оборудования: оборудование поставляется Поставщиком в
течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора. Поставка оборудования
осуществляется транспортом Поставщика либо привлеченными транспортными
организациями за счет Поставщика.
Монтаж и тестирование оборудования: Монтаж и тестирование оборудования
выполняются Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поставки
оборудования, на площадке Заказчика, по адресу: 650040, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.
70А.
Дополнительные требования к участникам размещения заказа:
-отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными
законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ, сведений об участнике
размещения заказа;
-наличие у участника размещения заказа документов, подтверждающих его право на
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
поставку товара, производителем которого он не является, а также документов,
подтверждающих авторизованный партнерский статус участника размещения заказа.
Требования к оформлению заявки на участие в аукционе: участник размещения заказа
обязан подать заявку, оформленную согласно требованиям, изложенным в настоящей
документации. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе.
Валюта заявки на участие в аукционе: российский рубль.
Обеспечение заявки на участие в аукционе: не установлено.
Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: «06» июня 2014 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: не позднее
12:00 часов (по московскому времени) «30» июня 2014 г.
Дата окончания срока рассмотрения заявок: «02» июля 2014 г.
Дата и время проведения аукциона: 11:00 часов (по московскому времени)
«04» июля 2014 г.
Обеспечение исполнения Договора: не установлено.
Срок подписания Договора: Договор может быть заключен не ранее, чем через 3 (Три)
рабочих дня со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru Протокола подведения
итогов аукциона. Договор должен быть подписан победителем аукциона либо
единственным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого, признана
соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией, не позднее,
чем через 6 (Шесть) рабочих дней со дня размещения на сайте www.zakupki.gov.ru
Протокола подведения итогов аукциона.
Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по Договору
оборудования и цену Договора: не предусмотрено.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №
г. Москва
___ __________ 20__ г.
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Главный
научноисследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы» (ФГУП ГНИВЦ
ФНС
России),
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________________________ ,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего
на основании ___________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании
___________ Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП ГНИВЦ ФНС России
_____________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование IT - инфраструктуры
(далее – Оборудование) произвести монтаж и тестирование Оборудования, а Заказчик обязуется
принять и оплатить Оборудование и услуги по его монтажу и тестированию на условиях и в
порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень, номенклатура, марка, количество и стоимость Оборудования
определены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Срок поставки Оборудования – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты
заключения Договора.
1.4.
Срок монтажа и тестирования Оборудования - 3 (три) рабочих дня с даты поставки
Оборудования.
2.
Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора (стоимость Оборудования, услуг по его монтажу и тестированию)
составляет ______________ (___) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ________
(____________________) рубля ___ коп.
2.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с
исполнением условий Договора, в том числе компенсацию всех издержек Поставщика и
причитающееся ему вознаграждение, обусловленные выполнением условий настоящего
Договора, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей, в том числе расходы на монтаж и тестирование оборудования IT-инфраструктуры.
2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских
дней с даты подписания Акта монтажа и тестирования Оборудования уполномоченными
представителями Сторон на основании Счета, выставленного Поставщиком.
2.4. Датой оплаты цены Договора считается дата списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика для ее зачисления на расчетный счет Поставщика.
3. Порядок поставки и приемки Оборудования, оказания и сдачи - приемки услуг по
монтажу и тестированию Оборудования
3.1. Поставщик осуществляет поставку Оборудования Заказчику в соответствии с
условиями настоящего Договора и Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.2. Поставка Оборудования осуществляется со склада Поставщика на склад
Заказчика, расположенный по адресу: 650040, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 70А.
3.3. Поставка Оборудования осуществляется транспортом Поставщика, либо
привлеченными транспортными организациями за счет Поставщика.
3.4. Право собственности на поставляемое Оборудование переходит к Заказчику с
даты подписания Товарной накладной уполномоченным представителем Заказчика.
3.5. При приемке Оборудования Заказчик проверяет соответствие поставленного
Оборудования номенклатуре, марке и количеству, указанным в Спецификации (Приложение №
1 к настоящему Договору).
3.6. При наличии у Заказчика претензий по номенклатуре, марке и количеству
Оборудования, либо при обнаружении дефектов тары (упаковки) Заказчик вправе отказаться от
приемки Оборудования, а Поставщик обязан соответственно допоставить или заменить
Оборудование.
3.7. Приемка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком
по мере вскрытия тары (упаковки). При наличии у Заказчика претензий к качеству и/или
комплектности Оборудования Заказчик направляет Поставщику письменное уведомление.
Поставщик обязан заменить некачественное, некомплектное Оборудование в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика.
3.8. Поставщик осуществляет монтаж и тестирование Оборудования на площадке
Заказчика, по адресу: 650040, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 70А. в сроки, указанные в п. 1.4.
настоящего Договора. По итогам тестирования Стороны составляют Акт тестирования
оборудования. Основанием для подписания Акта тестирования Оборудования является
корректность работы Оборудования и отсутствие ошибок в системе мониторинга.
4.
Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик вправе:
4.1.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Оборудования и услуг по его
монтажу и тестированию в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Поставщик обязуется:
4.2.1. Поставить Заказчику Оборудование в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего
Договора, соответствующего качества и комплектности согласно разделу 5 настоящего
Договора, в количестве и по номенклатуре, указанные в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
4.2.2. Поставить Заказчику Оборудование в таре и упаковке, требования к которым
изложены в разделе 6 настоящего Договора.
4.2.3. Допоставить,
доукомплектовать,
заменить
Оборудование
в
случаях,
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.
4.2.4. Предоставить гарантию на Оборудование на условиях раздела 5 настоящего
Договора.
4.2.5. Осуществить монтаж и тестирование поставленного Оборудования в сроки,
указанные в п. 1.4. настоящего Договора.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Отказаться от приемки и оплаты Оборудования, услуг по его монтажу и
тестированию несоответствующих условиям разделов 5 и 6 настоящего Договора.
4.4. Заказчик обязуется:
4.4.1. Своевременно принять и оплатить Оборудование, услуги по его монтажу и
тестированию в порядке, предусмотренном разделами 2, 3 настоящего Договора.
5.
Качество Оборудования, услуг по его монтажу и тестированию и гарантийные
обязательства
5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое по настоящему Договору
Оборудование является комплектным и качественным, в случаях, установленных нормативными
актами, законами или иными правилами, соответствует требованиям ГОСТов, ТУ или
сертификату завода-изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям,
принятым на международном уровне и имеет сертификат соответствия, удостоверение или
другие документы, инструкцию и/или руководство по эксплуатации на русском языке и
соответствует условиям эксплуатации на месте работы.
5.2. При возникновении обоснованных претензий к качеству Оборудования, Поставщик
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика
производит за свой счет замену Оборудования.
5.3. Претензии по количеству и качеству Оборудования представляются Заказчиком в
письменном виде: по количеству – в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки, по
качеству – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки каждой партии Оборудования.
Датой поставки считается дата подписания Товарной накладной.
5.4. Гарантия Поставщика не распространяется на повреждения, возникшие
вследствие несоблюдения Заказчиком правил, указанных в технической документации по
эксплуатации Оборудования.
5.5. Поставщик гарантирует, что услуги по монтажу и тестированию Оборудования
будут оказаны квалифицированными специалистами Поставщика в соответствии с
требованиями к такого вида услугам ГОСТов, ТУ или сертификатами завода-изготовителя, а в
случае их отсутствия аналогичными требованиями, принятым на международном уровне.
5.6. Срок гарантии на поставляемое оборудование составляет 3 (Три) года с даты
подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.
Тара и упаковка
6.
6.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Оборудования при его
транспортировке, с учетом возможных перегрузок и перевалок, при надлежащем и обычном
обращении с таким грузом.
7.
Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, услуг по его
монтажу и тестированию Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере
0,01% от стоимости непоставленного Оборудования, неоказанной услуги по монтажу и
тестированию Оборудования за каждый день просрочки.
8.
Форс-мажор
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства, предусмотренные настоящим Договором, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов Сторон, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у
Сторон необходимых средств.
8.2. Сторона, не исполнившая своих обязательств, вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, обязана в пятидневный
срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его
влиянии на исполнение настоящего Договора.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев
и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут
Сторонами путем направления уведомления другой Стороне без обязанности по возмещению
убытков.
9.
Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров,
они передаются на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
10.
Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
10.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по следующим
основаниям:
а) по соглашению Сторон;
б) по решению суда.
в) в одностороннем порядке Заказчиком в случае нарушения сроков поставки
Оборудования более чем на 10 (Десять) рабочих дней, а также в случае поставки Оборудования
ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для
Заказчика срок. При таких условиях настоящий Договор считается расторгнутым с момента
получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.
10.3. При расторжении настоящего Договора обязательства Сторон прекращаются.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
обязательны для исполнения Сторонами, если они оформлены дополнительными соглашениями
к настоящему Договору, подписанными уполномоченными представителями Сторон. При
изменении настоящего Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде.
11.
Прочие условия
11.1. Взаимоотношения
Сторон,
неурегулированные
настоящим
Договором,
регламентируются законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских
реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Договора, она должна в течение 10
(Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
Приложение № 1 – Спецификация.
12.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Поставщик:
Заказчик:
От Поставщика:
От Заказчика:
________________/_____________________/
________________/_____________________/
Приложение № 1
к Договору № _________________
от «____» _______________ 2013 г.
Спецификация*
№
п/п
1
1.
2.
Наименование (номенклатура,
марка) Оборудования
2
Количест
во, шт.
3
Цена за единицу,
руб.
4
Стоимость, руб.
5
Итого:
От Поставщика:
________________/__________________/
От Заказчика:
________________/__________________/
* При формировании настоящей Спецификации цена оборудования в соответствии с
каждым пунктом Приложения № 1 к Техническому заданию («Состав, характеристики и
сроки поставки оборудования, оказания услуг по монтажу и тестированию Оборудования»)
аукционной документации подлежит уточнению по результатам проведения аукциона с
применением нижеуказанного порядка пересчета.
После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент
снижения путем деления цены договора, предложенной победителем аукциона (участником
аукциона, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от
заключения договора), на начальную (максимальную) цену договора, указанную в аукционной
документации.
Цены на каждый вид оборудования пересчитываются с применением вышеуказанного
коэффициента снижения, а именно путем умножения полученного коэффициента снижения на
начальную (максимальную) цену каждого из видов оборудования, указанных в Приложении № 1
к Техническому заданию («Состав, характеристики и сроки поставки оборудования, оказания
услуг по монтажу и тестированию Оборудования») аукционной документации.
При расчетах производится округление полученных значений до двух десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления.
ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание
на поставку оборудования IT-инфраструктуры для нужд
филиала ФГУП ГНИВЦ ФНС России в Сибирском федеральном округе
1. Требования к качеству поставляемого оборудования: поставляемое оборудование
должно быть новым, оригинальным, неиспользованным, соответствовать приведенным ниже
характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством
изготовления. Все компоненты поставляемого оборудования должны быть выпущены одним
производителем.
2. Требования к размерам, упаковке, отгрузке оборудования: упаковка поставляемого
оборудования должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность
оборудования при его транспортировке, отгрузке и хранении.
3. Гарантийный срок на поставляемое оборудование: срок гарантии Поставщика для
каждого вида оборудования указан в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию
«Состав, характеристики и сроки поставки оборудования, оказания услуг по монтажу и
тестированию оборудования».
4. Поставка, монтаж и тестирование оборудования: Поставщик обеспечивает поставку,
монтаж и тестирование оборудования на площадке Заказчика, по адресу: 650040, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 70А.
Приложение № 1
к Техническому заданию
«Состав, характеристики и сроки поставки оборудования, оказания услуг по монтажу и
тестированию оборудования»
№
п/п
Наименование
(Номенклатура, марка)
Оборудования, вид работ
Количество,
шт.
Начальная
цена за
единицу,
руб.
Срок
Начальная
поставки,
стоимость,
выполнения
руб.
работ
1.
HP ProLiant DL380e Gen8 12 LFF
(669257-B21)
1
40 000,00
40 000,00
2.
HP DL380eGen8 E5-2420v2 Processor
Kit (724567-B21)
2
25 000,00
50 000,00
3.
HP 16GB (1x16GB) PC3L-10600R
(647901-B21)
6
15 500,00
93 000,00
4.
HP 4TB 6G SATA 7.2k rpm LFF (3.5inch) SC MDL HDD (693687-B21)
8
24 000,00
192 000,00
5.
HP 750W Platinum Plus Hot Plug
Power Supply Kit (656363-B21)
2
14 500,00
29 000,00
6.
HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter
(684208-B21)
1
17 500,00
17 500,00
7.
HP Smart Array P420/1GB FBWC
6Gb 2-ports (631670-B21)
1
28 500,00
28 500,00
8.
HP DL380e Gen8 Hot Plug Fan Kit
(667855-B21)
5
2 000,00
10 000,00
9.
HP 2U BB Gen8 (663480-B21)
1
7 000,00
7 000,00
10.
HP Care Pack - Next Business Day
Proactive Care Service, 3 year
(U6E25E)
1
23 000,00
23 000,00
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
20 рабочих
дней с даты
заключения
договора
№
п/п
11.
Наименование
(Номенклатура, марка)
Оборудования, вид работ
Монтаж
и
Оборудования
тестирование
Итого:
Количество,
шт.
Начальная
цена за
единицу,
руб.
Срок
Начальная
поставки,
стоимость,
выполнения
руб.
работ
Стоимость монтажа и тестирования включена
в стоимость Оборудования
3 рабочих дня
с даты
поставки
оборудования
490 000,00
ЧАСТЬ IV. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения с ФГУП ГНИВЦ ФНС России
договора на поставку, монтаж и тестирование оборудования IT-инфраструктуры для
нужд филиала ФГУП ГНИВЦ ФНС России в Сибирском федеральном округе
1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого Договора, а также
применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты,
________________________________________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа, Ф.И.О. физического лица)
в лице, ____________________________________________________________________________
(должность и ФИО руководителя Участника/уполномоченного представителя Участника)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной
документации, и направляет настоящую заявку.
2. Если наши (мои) предложения, изложенные выше, будут приняты, мы(я) берем(-у) на себя
обязательство поставить Заказчику оборудование IT-инфраструктуры, произвести его монтаж и
тестирование в соответствии с требованиями аукционной документации.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его
банкротом и об открытии конкурсного производства, его деятельность не приостановлена, что у
него отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, что сведения об Участнике размещения заказа отсутствуют в
Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами от
05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
4. Настоящим гарантируем(-ю) достоверность представленной нами(мной) в заявке информации
и подтверждаем(-ю) право ФГУП ГНИВЦ ФНС России запрашивать у нас(меня), в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей(моей) заявке юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами (мной) сведения.
5. В случае, если предложения, представленные _________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
будут признаны лучшими, мы(я) берем(-у) на себя обязательства заключить Договор на
поставку, монтаж и тестирование оборудования IT-инфраструктуры в соответствии с
требованиями аукционной документации и условиями наших(моих) предложений, не позднее,
чем через 6 (Шесть) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Протокола
подведения итогов аукциона.
6. В случае, если заявке ______________________________________________________________
(наименование Участника размещения заказа)
будет присвоен второй номер, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от
заключения Договора с ФГУП ГНИВЦ ФНС России, мы(я) обязуемся(-юсь) заключить данный
Договор на поставку Заказчику оборудования IT-инфраструктуры, его монтаж и тестирование в
соответствии с требованиями аукционной документации и на условиях, указанных в настоящей
заявке на участие в аукционе.
7. _________________________________________________ извещено(-н) о включении сведений
(наименование Участника размещения заказа)
о нем в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения Договора.
8. К настоящей заявке прилагаются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);
…………………………………………………………………………………………..
N. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе.)