Утверждаю: Начальник отдела муниципального заказа комитета экономического

Утверждаю:
Начальник отдела муниципального
заказа комитета экономического
развития мэрии г.Калининграда
____________________Р.С.Кушнарь
«______»______________2006 года
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса
1. На выполнение работ по электроснабжению стадиона «Локомотив» по ул.Аллея Смелых,22-А
МОУ ДОД СДЮСШОР-4 г.Калининграда в 2006 году;
2. На выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ СОШ № 10 г.Калининграда в
2006 году.
Муниципальные заказчики
1. МОУ ДОД СДЮСШОР-4
2. МОУ СОШ № 10
Организатор конкурса: отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии
г.Калининграда
Калининград, 2006 г.
2
Отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии г. Калининграда
приглашает принять участие в открытом конкурсе:
«Выполнение работ по электроснабжению стадиона «Локомотив» по ул.Аллея Смелых,22-А
МОУ ДОД СДЮСШОР-4 г.Калининграда в 2006 году; выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ СОШ № 10 г.Калининграда в 2006 году»
1. Открытый конкурс проводит: отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии города Калининграда
2. Муниципальные заказчики:
1. МОУ ДОД СДЮСШОР-4
Адрес: Калининград, набережная Маршала Баграмяна, 2, тел.55-35-19; контактное лицо Новикова Р.А.,
тел.93-59-76
2. МОУ СОШ № 10
Адрес: 236000, Калининград, ул.Войнич,1, тел.21-65-08
3. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 236000, г.Калининград, пл.Победы,1, 5-й
этаж, кабинет № 533, тел. 210496, 923261, по письменному заявлению претендента с даты опубликования
настоящего извещения в рабочие дни с 9-00 по 13-00 час.
4. Сайт мэрии, на котором размещается информация по конкурсам: www.klgd.ru
5. Заявку на участие в открытом конкурсе необходимо представить не позднее 11 часов 00 минут
8 ноября 2006 г. в отдел муниципального заказа комитета экономического развития мэрии по адресу:
236000, г. Калининград, пл. Победы, д.1, 5-й этаж, каб.530, тел. 21-04-96, 92-32-61. Контактное лицо по конкурсу и приему заявок Иванникова Евгения Викторовна, тел.21-04-96.
6. Открытый конкурс состоится: 8 ноября 2006 г. в 11 часов 00 минут по калининградскому времени, каб.530, по адресу: г.Калининград,, пл.Победы,1.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г.Калининград, пл.Победы,1. каб.530,
8 ноября 2006 г. в 11 часов 00 минут по калининградскому времени.
8. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса: не позднее 20 дней
с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанного в п.7 настоящего извещения.
9. Предмет муниципального контракта:
1. Выполнение работ по электроснабжению стадиона «Локомотив» по ул.Аллея Смелых,22-А МОУ ДОД
СДЮСШОР-4 г.Калининграда в 2006 году;
2. Выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ СОШ № 10 г.Калининграда в 2006 г.
10. Начальная цена контракта:
ЛОТ 1 Выполнение работ по электроснабжению стадиона «Локомотив» по
269 234,20 рублей
ул.Аллея Смелых,22-А МОУ ДОД СДЮСШОР-4 г.Калининграда в 2006 году
ЛОТ 2 Выполнение работ по устройству ограждения территории МОУ СОШ № 10
483 475,00 рублей
г.Калининграда в 2006 году
Финансирование из средств городского бюджета.
Цена устанавливается на весь период действия контракта в рублях и остается неизменной, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена должна включать в себя транспортные расходы, страхование рисков, все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных условиях.
11.Место, сроки (периоды) и условия выполнения работ:
ЛОТ 1 Калининград, ул.Аллея Смелых,22-А; срок выполнения работ – до 15 декабря 2006 г.; условия выполнения работ – в соответствии с условиями контракта.
ЛОТ 2 236000, Калининграда, ул.Войнич,1; срок выполнения работ – до 15 декабря 2006 г.; условия выполнения работ – в соответствии с условиями контракта.
12. Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, предоплата до 50% от цены контракта;
окончательный расчет по актам выполненных работ в сроки, указанные в контракте.
13. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
- наличие лицензий по предмету контракта;
- технология, качество и безопасность выполнения работ и применяемых материалов, в соответствии с
требованиями заказчика и законодательства РФ;
- сроки выполнения работ;
- объем предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы;
3
- цена контракта, подтвержденная ведомостью объемов работ (Форма-4, заполняется построчно) и
сметным расчетом;
- другие критерии, условия, в соответствии с техническим заданием заказчика и законодательством РФ
о размещении заказов.
4
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается
указанная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) участника размещения заказа.
1.2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать
1) опись документов, содержащихся в конкурсной документации согласно форме № 1.
2) письмо – заявка на участие в открытом конкурсе согласно форме № 2;
3) общие сведения об участнике размещения муниципального заказа согласно форме № 3;
4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
5) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:
а) копия Устава;
б) копия лицензии (в случае необходимости по предмету контракта), заверенная органом, который ее выдал
или нотариально заверенная копия такой лицензии;
в) копии сертификатов соответствия или качества (гигиенические сертификаты) – в случае необходимости;
г) о не проведении ликвидации, процедуры банкротства в отношении участника размещения заказа;
д) о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
е) об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
7) функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара,
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, если законодательством РФ установлены требования к таким товару, работам, услугам согласно форме № 4 (ведомость объема работ, подтвержденная сметой);
1.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).
1.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками
на участие в конкурсе.
1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, отдел муниципального заказа обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов.
1.6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с
заявками на участие в конкурсе.
1.7. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о
проведении открытого конкурса, регистрируется отделом муниципального заказа. По требованию участника
размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, отдел муниципального заказа выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
1.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка
на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5
1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка
на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается комиссией по размещению муниципального заказа. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения
заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к
конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа,
подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
2. Сроки выполнения заказа и предоставление гарантий качества товара, работ, услуг
Сроки выполнения заказа и предоставления гарантий качества работ участник размещения заказа указывает в форме № 4 конкурсной документации.
3. Цена контракта
Начальная цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
4. О праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту
работ
При исполнении контракта может быть предусмотрено право заказчика в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом товаров, работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, предусмотренными контрактом или при прекращении потребности в предусмотренной
контрактом части работ. По согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на
пять процентов такой цены.
5. Требования к участникам размещения заказа
5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (устав,
лицензия, сертификаты соответствия или качества).
5.2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или не проведение
в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.
5.3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе.
5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период согласно справке налогового органа. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
5.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
5 6. Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 5.2. 5.5. настоящего раздела осуществляется комиссией по размещению муниципального заказа. При этом комиссия по размещению муниципального заказа не вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
6
6. Порядок, срок отзыва заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать
заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по размещению муниципального заказа конвертов с заявками на участие в конкурсе. Комиссия по размещению муниципального заказа обязана объявить присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
7. Разъяснение положений конкурсной документации
7.1. Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме в отдел муниципального заказа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса отдел муниципального заказа обязан направить в письменной форме разъяснения
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в отдел муниципального заказа не
позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
7.2. Отдел муниципального заказа по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать
дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в порядке,
установленном для опубликования извещения о проведении открытого конкурса, и направляются всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
8.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса,
комиссией по размещению муниципального заказа вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
8.2. Комиссия по размещению муниципального заказа обязана объявить присутствующим при вскрытии
таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.3. Комиссией по размещению муниципального заказа вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе, которые поступили в отдел муниципального заказа до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
8.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок
на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия по размещению муниципального заказа вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений
представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки
на участие в конкурсе. Комиссия по размещению муниципального заказа не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
8.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией по размещению
муниципального заказа и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по размещению муниципального заказа и отделом муниципального заказа непосредственно после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
8.8. Отдел муниципального заказа обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
8.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты, и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в
конкурсе, отдел муниципального заказа обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
7
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
9.1. Комиссия по размещению муниципального заказа рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по размещению
муниципального заказа принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и
о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или
об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в случаях:
1) не предоставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых
размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.
9.3. Комиссия по размещению муниципального заказа вправе запросить у соответствующих органов и
организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе или заявку на участие в аукционе, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении
деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения
жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу комиссии по размещению муниципального заказа.
9.4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных
участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа
юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, комиссия по
размещению муниципального заказа вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом
этапе его проведения.
9.5. Решение комиссии по размещению муниципального заказа об отстранении участника размещения
заказа от участия в конкурсе либо решение комиссии по размещению муниципального заказа об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляется протокол, который ведется комиссией по размещению муниципального заказа и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии по размещению муниципального заказа в день окончания рассмотрения заявок на
участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения.
Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками
конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых комиссией по размещению муниципального заказа
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
9.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
9.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
9.9. Контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие
в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену кон-
8
тракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, такой участник конкурса признается
уклонившимся от заключения муниципального контракта.
10. Оценка и сопоставление заявок
10.1. Комиссия по размещению муниципального заказа осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
10.2. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в
конкурсе, комиссия по размещению муниципального заказа должна оценивать и сопоставлять такие заявки в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении открытого конкурса и в конкурсной документации. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) правомочность подрядчика (поставщика, исполнителя);
2) технология, качество выполнения работ, используемых материалов, их безопасность;
3) сроки выполнения работ;
4) гарантийные обязательства подрядчика;
5) цена контракта, подтвержденная ведомостью объема работ (форма № 4) и сметным расчетом;
6) другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией по
размещению муниципального заказа каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других, по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта,
присваивается первый номер.
10.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
10.5. Комиссия по размещению муниципального заказа ведет протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и
сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о
принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц),
фамилии, имена, отчества (для индивидуальных предпринимателей) и почтовые адреса участников конкурса,
заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по размещению муниципального заказа в течение трех дней, следующих после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе муниципального заказа. Отдел муниципального заказа в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к
конкурсной документации.
10.6. Участник конкурса вправе направить в отдел муниципального заказа в письменной форме запрос
о разъяснении результатов конкурса. Отдел муниципального заказа в течение десяти рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме соответствующие
разъяснения.
10.7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации,
а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся отделом муниципального заказа не менее чем три года.
11. Заключение муниципального договора по результатам проведения конкурса
11.1. В случае если победитель конкурса в течение десяти рабочих дней не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального
контракта.
11.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить
контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить
9
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, является обязательным.
12. Последствия признания конкурса не состоявшимся
12.1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на
участие в конкурсе, отдел муниципального заказа по согласованию с заказчиком вправе объявить о проведении повторного конкурса либо заказчик вправе направить документы о проведении конкурса и признании его
несостоявшимся в отдел муниципального заказа. По согласованию с отделом муниципального заказа заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика. При этом муниципальный
контракт должен быть заключен с единственным подрядчиком на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения муниципального контракта с единственным подрядчиком.
12.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса отдел муниципального заказа по согласованию с заказчиком вправе изменить условия конкурса.
13. Обеспечение законных прав и интересов участников размещения заказов
13.1. Участник размещения заказа имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ действия (бездействие) заказчика, отдела муниципального заказа, комиссии по размещению муниципального заказа, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника размещения заказа.
13.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, отдела муниципального заказа, комиссии по
размещению муниципального заказа допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, отдела муниципального заказа, комиссии по размещению муниципального заказа осуществляется только в судебном порядке.
13.3. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Обеспечение заявок на участие в конкурсе, обеспечение исполнения муниципального
контракта
14.1. Отделом, при размещении заказа путем проведения открытого конкурса может быть установлено
требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и требование обеспечения исполнения муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать пяти процентов начальной цены контракта, размер обеспечения исполнения муниципального контракта не может превышать тридцати
процентов начальной цены контракта.
14.2. Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе должно распространяться на всех участников размещения заказа и указывается в конкурсной документации и извещении о проведении открытого конкурса, а именно: размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных
средств; размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления.
14.3. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:
1) в качестве обеспечения конкурсной заявки должны быть использованы только денежные средства (в
рублях);
2) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется Участником размещения заказа при
помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.
14.4. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не может
быть допущена до участия в конкурсе.
10
14.5. Денежные средства, внесенные, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:
1) в течение пяти дней со дня принятия Отделом решения об отказе от проведения открытого конкурса;
2) в течение пяти дней со дня поступления Отделу, Комиссии по размещению муниципальных заказов
уведомления об отзыве Участником заявки на участие в конкурсе;
3) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Участнику (ам), не допущенному к участию в конкурсе;
4) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;
5) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти
дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;
6) победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.
14.6. Денежные средства, внесенные, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в следующих случаях:
1) уклонения от заключения муниципального контракта участника конкурса, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;
2) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;
3) уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;
4) непредставления победителем конкурса или Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения обязательств по обеспечению исполнения
контракта.
14.7. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту:
1) если установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить Отделу обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации;
2) обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на лицевой
счет мэрии города денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении
о проведении открытого конкурса, конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно;
3) если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является
бюджетное учреждение и в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется;
4) в случае если участник, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в конкурсной документации, то такой участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта;
5) сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.
14.8. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:
1) участник размещения заказа в соответствии с требованиями, изложенными в конкурсной документации и в извещении о проведении открытого конкурса, перечисляет денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе на лицевой счет мэрии города Калининграда, открытый для учета средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступающих во временное
распоряжение города;
2) обеспечение заявки должно быть внесено на счет, указанный в пункте 6.8.1. настоящего Порядка в
срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Невнесение обеспечения заявки (полностью или частично) является основанием для отказа в допуске к
участию в конкурсе;
11
3) факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается заверенной подписью и печатью участника размещения заказа на копии платежного поручения с отметкой банка об оплате.
В том случае, если перевод обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником
размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения обеспечения заявки подтверждается
оригинальной выпиской из банка, подтверждающей такой перевод денежных средств;
4) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, должен содержать
следующую информацию:
В платежном поручении в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Целевые средства по
конкурсу ____________ (указывается наименование конкурса) Обеспечение конкурсной заявки на участие в
конкурсе.
Образец заполнения платежного поручения (для лиц, желающих осуществить перечисление денежных средств в порядке, предусматривающем заполнение платежного поручения):
Банк плательщика
Банк получателя:
Калининградское ОСБ № 8626, г.Калининград
ИНН
Комитет финансов (мэрия лицевой счет мэрии,
Администрация района города, л/с Администрации)
Получатель
04530201030030000130
0
БИК
042748634
Сч. №
30101810100000000634
Сч. №
40703810320103000001
Вид оп.
Наз. Пл.
Код
0
01
0
Срок плат.
Очер. Плат.
Рез. поле
0
6
0
Целевые средства по конкурсу ……………………………….. Обеспечение конкурсной заявки. КД 5100
Назначение платежа
5) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются
участнику размещения заказа путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме № 3 «Сведения об участнике размещения заказа» не позднее 5 дней в случаях, перечисленных
в пункте 6.5 настоящего Порядка.
14.9. Обеспечение исполнения муниципального (государственного) контракта:
1) победитель конкурса обязан до подписания муниципального контракта предоставить Отделу обеспечение исполнения муниципального контракта любым способом, предусмотренным пунктом 6.7.2. настоящего Порядка - банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Отделу в залог
денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта;
2) Банковская гарантия контракта должна быть оформлена по форме № 4 и должна содержать указание на то, что банк - гарант, безотзывно гарантирует Отделу – бенефициару, безусловную выплату суммы
обеспечения исполнения контракта в случае, если победитель конкурса – принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по контракту:
- окончание работ после установленного контрактом срока по вине Подрядчика;
- нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика производства
работ);
- выполнение работ с ненадлежащим качеством.
Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.
Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия
генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.
Срок действия банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок действия контракта;
3) участник размещения заказа страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту:
- окончание работ после установленного контрактом срока по вине Подрядчика;
- нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв установленного графика производства
работ);
- выполнение работ с ненадлежащим качеством.
12
Договор страхования на указанные виды рисков должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.
Срок договора страхования должен покрывать срок действия муниципального контракта;
4) участник размещения заказа перечисляет сумму залога денежных средств на лицевой счет мэрии
Калининграда для учета средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, поступающих во временное распоряжение города Калининграда.
Срок внесения залога - 10 дней с момента получения муниципального контракта на подписание.
Обеспечение исполнения контракта должно быть внесено на дату подписания контракта по договору залога с
Заказчиком. Денежные средства, перечисленные в качестве залога, находятся на счете мэрии города в течение срока действия контракта и возвращаются по наступлению событий, описанных в договоре залога.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
1.Опись документов, содержащихся в квалификационной информации (Форма № 1).
2. Письмо-заявка на участие в оценке квалификации (Форма № 2).
3. Общие сведения об участнике размещения муниципального заказа - (Форма № 3).
4. Ведомость объема работ (Форма № 4), подтверждена сметой (заполняется построчно).
5. Муниципальный контракт на исполнение муниципального заказа (Форма № 5)
6. Приложение к контракту № 1
7. Приложение к контракту № 2
8. Запрос на разъяснение конкурсной документации открытого конкурса (наименование) (Форма № 6)
9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и
представления интересов организации-участника размещения заказа, форма № 7)
13
Форма 1
«______»______________2006 г.
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом конкурсе на ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать наименование предмета конкурса)
Настоящим ___________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать наименование предмета открытого конкурса)
направляются нижеперечисленные документы:
№ п/п
Наименование документов
1.
Опись документов, входящих в состав конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе (Форма № 1)
Письмо-заявка на участие в открытом конкурсе (Форма № 2)
Сведения об участнике размещения заказа (Форма 3)
Выписка или нотариально заверенная копия такой выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее даты опубликования извещения о проведении
настоящего конкурса
Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом конкурса:
а) копия Устава, приказа о назначении руководителя;
б) копия лицензии по предмету контракта, заверенная органом который ее
выдал или нотариально заверенная копия такой лицензии;
в) сертификаты соответствия, пожарной безопасности, санитарно-
2.
3.
4.
5.
эпидемиологические заключения на применяемые материалы (в
случае необходимости) ;
6.
7.
8.
в) справка о не проведении ликвидации, процедуры банкротства в отношении
участника размещения заказа;
г) справка о не приостановлении деятельности участника размещения заказа
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
д) справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды у участника размещения заказа за прошедший
календарный год;
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность
на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа, форма № 7)
Ведомость объема товаров, работ, услуг (Форма 4), подтвержденная сметным расчетом (заполняется построчно).
В случаях, когда указанные объемы участника размещения заказа снижены
более чем на 10% , необходимо предоставление таким участником техникоэкономического обоснование снижения цены
Копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период
Отметка
участника
размещения
заказа о сдаче документа
Отметка комиссии
о принятии
документа
14
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование документов
ИНОСТРАННЫЕ УЧАСТНИКИ
Предоставляют в конкурсной заявке на участие в конкурсе документы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11; частей 2 и 4 статьи 22; части 3 статьи
25 Федерального закона № 94-ФЗ и другими нормативными правовыми актами РФ, международными, регулирующими вопросы взаимоотношений по
гражданским, семейным и уголовным делам:
Выписку из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического
лица – учредителя (закон РФ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Выписку из торгового реестра, или сертификат об инкорпорации,
или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации;
Документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах РФ в соответствии со ст. 83 и 144 Налогового кодекса РФ (при этом надо
учитывать, что иностранные организации имеют право встать на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков по месту нахождения своих
постоянных представительств в РФ);
Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям
законодательств РФ, могут быть затребованы в соответствии с нормативными правовыми документами РФ.
Иностранные документы, предназначенные для использования на
территории России, должны быть легализованы на территории того государства, где эти документы выданы, либо на территории РФ.
Функции по консульской легализации за границей выполняют дипломатические и консульские учреждения РФ. Консульская легализация заключается в
установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах
и актах и соответствия их законам государства пребывания с целью использования их в другом государстве. Консульская легализация подтверждает
правомочность документов и актов в международном общении.
Легализации официальных иностранных документов не требуется (в
соответствии с Гаагской конвенцией от 5.10. 1961 г.): проставляется специальный штамп (апостиль ) – удостоверительная подпись (на
документах, совершенных компетентным органом одного государства и
предназначенных для использования на территории другого государства,
проставляется специальный штамп (апостиль) - удостоверительная надпись:
США, Россия, государства Западной и Восточной Европы, Центральной и
Южной Америки, Африки, Японии и др.)*
Легализации и проставления апостиля не требуется, если есть договоры между двумя или несколькими государствами, которые отменяют или упрощают процедуру легализации или проставления
апостиля (когда документы, которые на территории одной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территории других договаривающихся сторон без какого –либо специального удостоверения, рассматриваются как официальные и используются на территории
других государств-участников договора (конвенции) доказательственной силой официальных документов без какого либо удостоверения) **
Отметка
участника
размещения
заказа о сдаче документа
Отметка комиссии
о принятии
документа
15
8
Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык в нотариальном порядке или консульскими учреждениями
РФ.
Примечание: Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть составлены
на русском языке, должны иметь четкую печать текстов, подчистки и исправления не допускаются.
Документы должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических
лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно.
Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и
собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе.
_______________________________________________/_____________________________________________/
(должность)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
16
Приложения:
*При применении всех ниженазванных и цитируемых документов следует учитывать, что Согласно
письму РФ от 13 января 1992 г.№ 11/ Угп в качестве Стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР выступает Российская Федерация.
Список иностранных государств, с которыми СССР
имеет соглашения об отказе от легализации документов
Инструкция о консульской легализации (утв. МИДом СССР 6 июля 1984 г.)
1. В соответствии с международными договорами СССР об оказании правовой помощи на территории СССР
принимаются к рассмотрению без легализации документы и акты, исходящие от организаций и учреждений
следующих государств:
Народная Республика Албания.
Алжирская Народная Демократическая Республика.
Народная Республика Болгария.
Венгерская Народная Республика.
Социалистическая Республика Вьетнам.
Германская Демократическая Республика.
Корейская Народно-Демократическая Республика.
Монгольская Народная Республика.
Социалистическая Республика Румыния.
Польская Народная Республика,
Чехословацкая Социалистическая Республика.
Социалистическая Федеративная Республика Югославия.
2. В соответствии с договорами о правовой помощи, заключенными СССР с Грецией и Финляндией, документы, передаваемые в связи с оказанием правовой помощи, принимаются на территории ССР без легализации.
3. На основании соглашений между СССР и Республикой Куба на территории СССР принимаются к рассмотрению без легализации документы загс, об образовании и о трудовом стаже, а также приговоры судов, судебные поручения и другие юридические документы, исходящие от прокуратуры, судов и административных
органов Республики Куба.
4. На основании соглашения между СССР и Испанией на территории СССР принимаются к рассмотрению без
легализации свидетельства актов гражданского состояния, выдаваемые органами загс Испании.
5. На началах взаимности и в силу сложившейся практики на территории СССР принимаются к рассмотрению без легализации документы загс, об образовании и о трудовом стаже, исходящие от органов и учреждений Китайской Народной Республики.
6. В силу сложившейся практики документы об образовании, выдаваемые гражданам Лаосской НародноДемократической Республики, окончившим советские учебные заведения, признаются на территории Лаосской Народно-Демократ1гческой Республики без легализации.
Список стран-участниц Гаагской конвенции от S октября 1961 с, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, по состоянию на 19 февраля 1997 г. приведен в
писыие ЦБР от 7 июля 1997г. N-/82
.'
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Народной Республикой Болгарией о правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам
(Москва, 19 февраля 1975 г.)
Статья 12 Действительность документов
1. Документы, которые на территории одной Договаривающейся Стороны составлены или засвидетельствованы компетентными учреждениями по установленной форме, принимаются на территории другой Договаривающейся Стороны без легализации. Это относится также к документам граждан, подпись которых засвидетельствована по правилам, действующим на территории соответствующей Договаривающейся Стороны.
2. Документы, которые на территории одной Договаривающейся Стороны рассматриваются как официальные
документы, пользуются на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой официальных документов.
17
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам ( 1 )
(Москва, 15 июля 1958 г.) (с изменениями от 19 октября 1971 г.)
Статья 14 Засвидетельствование и признание документов
1. Документы, которые были на территории одной Договаривающейся Стороны изготовлены, составлены
или засвидетельствованы ее органом или официальным лицом в пределах их компетенции и к которым приложена гербовая печать, принимаются на территории другой Договаривающейся Стороны без легализации.
2. Официальные документы, изготовленные на территории одной Договаривающейся Стороны, пользуются
и на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силон официальных документов.
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Румынской Народной Республикой (1)
об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
(Москва, 3 апреля 1958 г.)
Статья 12 Действительность документов
1. Документы, которые были на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждениями юстиции или официальным лицом (официальным переводчиком, экспертом и т.
п.) в пределах их компетенции и по установленной форме и к которым приложена гербовая печать, действительны на территории другой Договаривающейся Стороны без какого-либо иного удостоверения.
2. Документы, которые на территории одной Договаривающейся Стороны рассматриваются как официальные документы, пользуются и на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой официальных документов.
Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.)
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической
Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам
(Москва, 12 августа 1982 г.)
Правопреемниками Чехословацкой Социалистической Республикой по настоящему договору
являются Чешская и Словацкая Республики
Статья 11 Действительность документов
1. Документы, которые на территории одной Договаривающейся Стороны изготовлены или засвидетельствованы учреждением юстиции или иным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и которые скреплены официальной печатью, принимаются на
территории другой Договаривающейся Стороны без какого-либо иного удостоверения. Это относится также к
документам граждан, подпись которых засвидетельствована по правилам, действующим на территории соответствующей Договаривающейся Стороны.
2. Документы, которые ни территории одной Договариваюшейся Стороны рассматриваются как официальные
документы, пользуются и на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой официальных документов.
18
Договор
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Федеративной Народной Республикой Югославией (1)
о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
(Москва, 24 февраля 1962 г.)
Согласно Протоколу между Правительством РФ и Правительством Республики Словении об инвентаризации двусторонних договоров (Любляна, 21 октября 2004 г.) настоящий Протокол действуют в отношениях, между Российской Федерацией и Республикой Словенией до замены его новым договором
В соответствии с Соглашением в форме обмена нотами между Правительством Российской Федерации
и Советом Министров Боснии и Герцеговины от 13 марта 2002 г. настоящий Договор продолжает
действовать в отношениях между Российской Федерацией и Боснией и Герцеговиной
Статья 15
Документы
1. Документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон были выданы или сверены компетентным органом и удостоверены подписью и официальной печатью, принимаются на территории другой Договаривающейся Стороны без легализации.
2. Документы, которые на территории одной Договаривающейся Стороны рассматриваются как официальные
документы, пользуются и на территории другой Договаривающейся Стороны доказательной силой официальных документов.
Образец Апостиля
Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см.
APOSTILLE
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Страна.........................................................................................................................................
Настоящий официальный документ
2. был подписан (фамилия) .........................................................................................................
3. выступающим в качестве.........................................................................................................
4. скреплен печатью/штампом (название учреждения)
………………………………………………………………………………………………………………..
Удостоверено
5. в ......................................................... 6. (дата) ……………………………………………………
7. (название удостоверяющего органа) .
8. за N .............................................................................................................................................
9. печать /штамп 10. подпись …………………………………………………………………………..
19
Форма 2
ПИСЬМО-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
“______”____________2006 г.
Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _______________________________
_________________________________ (далее — “подрядчик”) нижеподписавшиеся настоящим подают конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе.
Настоящим удостоверяю, что конкурсная документация получена и изучена.
К письму-заявке прилагаются документы согласно описи (Форма № 1)
Комиссии по размещению муниципального заказа предоставляются полномочия наводить справки
или проводить исследования с целью изучения документов и сведений, представленных в данной конкурсной
документации, и обращаться в соответствующие органы и организации.
Комиссия по размещению муниципального заказа может связаться со следующими лицами для получения информации:
Справки по общим вопросам
Справки по техническим вопросам
Справки по финансовым вопросам
Телефон:
Телефон:
Телефон:
Данная конкурсная документация подается с пониманием того, что:
- возможность победы в открытом конкурсе зависит от проверки всех данных, предоставленных подрядчиком на момент проведения открытого конкурса;
- комиссия по размещению муниципального заказа оставляет за собой право принять или отклонить
заявки, приостановить процесс открытого конкурса;
- комиссия по размещению муниципального заказа не несет ответственности за указанные выше действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего
запроса со стороны подрядчика.
Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и верными во всех деталях.
__________________________________________________/__________________________________________/
(должность)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
20
Форма 3
“______”_________________2006 г.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Фирменное наименование юридического лица
Индивидуальный предприниматель - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства
Почтовый адрес:
Место нахождения
Телефон:
Факс:
Контактное лицо:
Банковские реквизиты:
р/с
банк
город
к/с
БИК
ОКПО
ОКОНХ
______________________________________________________/______________________________________/
(должность)
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
21
Форма 4
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ЛОТ 1.
Выполнение работ по электроснабжению стадиона «Локомотив» по
ул.Аллея Смелых,22-А МОУ ДОД СДЮСШОР-4 г.Калининграда в 2006 году
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Наименование работ
Кабель массой 1м до 3-х кг.
Кабель массой 1м до 3-х кг.
Устройство постели при одном кабеле в траншее
Покрытие кабеля кирпичом; одного кабеля
Муфта для 3-4-х жильного кабеля напряжением
до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
Ввод в здание в стальной трубе
Герметизация проходов при вводе кабелей во
взрывоопасные помещения уплотнительной
массой
Отключение от магистрали
Кабель ААБл 4*120 мм2
Муфта концевая 4 КВтп -0-120
Песок природный
Кирпич керамический одинарный размером
250*120*65 марки 100
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м без креплений, группа грунтов: 3
Разработка грунта в траншеях глубиной до 2-х
м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
(в местах пересечения с сетями)
Засыпка вручную траншей, группа грунтов:2
Погрузка излишнего грунта в автотранспортные
средства
Отвозка излишнего грунта автомобилями – самосвалами на расстояние 15 км.
Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
ИТОГО ПО ЛОТУ 1:
Единица
измерения
Количество
100 м
100 м
100 м
4,0
0,42
3,82
100 м
шт.
3,4
2
шт.
Ввод
1
1
шт.
м
шт.
м3
1000 шт.
1
408
2
23
1,528
Км
0,042
100 м3
0,72
100 м3
0.07
100 м3
т.
0,49
39,1
т.
39,1
1000 м3
0,023
Цена заявки, руб.
Срок выполнения
(дней)
гарантия
(лет)
Техническое задание
на выполнение работ по электроснабжению стадиона « Локомотив»
МОУ ДОД СДЮСШОР -4 ,ул. Аллея Смелых, 22а (прокладка кабеля)
Объем бюджетного финансирования – 269 234,2 руб. (с учетом НДС), в т.ч.:
- прокладка кабеля – 263 954,2 руб.,
- резерв на непредвиденные работы и затраты – 5 280,0 руб. (средства заказчика)
Необходимо выполнить электроснабжение стадиона (прокладка кабеля) – 263 954,2 рубля:
22
Прокладка одного кабеля в траншее с устройством песчаной постели и покрытием кабеля кирпичом.
Глубина траншеи – 0,7м. Пересечение кабельной линии с теплотрассой выполнить согласно рабочих чертежей. Ввод кабеля в здание выполнить в стальной трубе.
С рабочим проектом на электроснабжение стадиона можно ознакомиться в инженерно-сервисном отделе управления образования, ул. Леонова,8, тел.93-59-76 (Новикова Рита Александровна)
ЛОТ 2.
Выполнение работ по устройству ограждения территории
МОУ СОШ № 10 г.Калининграда в 2006 году
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование работ
Установка металлических оград по столбам
из труб диаметром 50 мм без цоколя из решетчатых панелей высотой до 2,2 м
Установка металлических оград по столбам из
труб диаметром 50 мм без цоколя из решетчатых панелей высотой до 1,7 м
Ограждение из решетчатых секций Н – 2,0 м
Ограждение из решетчатых секций Н – 1,48 м
Трубы для столбов металлические Д – 50мм
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, труб , за 2 раза
ИТОГО ПО ЛОТУ 2:
Единица
измерения
Количество
100 м
1,52
100 м
0,58
100 м
100 м
100 м
100 м2
1,52
0,58
2,19
3,8984
Цена заявки, руб.
Срок выполнения
(дней)
гарантия
(лет)
Техническое задание
на устройство ограждения территории МОУ СОШ № 10 по ул. Войнич, 1
Объем бюджетного финансирования – 483 475,0 рублей (с учетом НДС)
Необходимо выполнить устройство металлического ограждения территории школы из решетчатых
металлических секций без цоколя по столбам из металлических труб с масляной окраской за 2 раза.
__________________________________________________/______________________________________/
должность
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
23
Форма 5
Примерный муниципальный контракт на выполнение работ
для муниципальных нужд города Калининграда
____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Муниципальным заказчиком, в лице _______________________________________,
действующего на основании Устава (Положения), с одной стороны, и __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
с другой стороны, в соответствии с протоколом оценки и сопоставления ______ заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ от «___»_____________ года
N _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контрактом, о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Муниципального
заказчика выполнить и передать _________________________________________________________________
(далее - работы) согласно техническому заданию (приложение 1) для _________________________________,
_____________________________________________________________________________________________
а Муниципальный заказчик принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с _________________________________________,
утвержденной в установленном порядке, технической документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.
2. Срок выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту определяются сторонами календарным
графиком работ (приложение 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту ____________________________.
2.3. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту _____________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется документацией (приложение 3), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта, и составляет _____________________
(_________________________________) рублей, в том числе НДС _________________________________руб.
Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается.
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по мере поступления бюджетных средств.
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных городским бюджетом на соответствующий год.
3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются акты о приемке выполненных
работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по установленной форме.
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от _____________________________________
____________________________________, технического задания на проведение работ и требований исходных данных или нормативно-правовых актов, оформляются актом и не подлежат оплате Муниципальным
заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Муниципальный заказчик (или по его распоряжению уполномоченное лицо) обязан:
24
4.1.1. В течение ____________ дней после подписания муниципального контракта предоставить Подрядчику объект для выполнения работ с оформлением в установленном порядке акта приема-передачи.
4.1.2. Передать Подрядчику в течение _________ дней после подписания муниципального контракта
утвержденную и согласованную в установленном порядке документацию, а также разрешительную документацию.
4.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего контракта, не допуская
выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетной росписью по целевым и экономическим статьям на соответствующий финансовый год.
4.1.6. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту приема-передачи от Муниципального
заказчика документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему контракту.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с документацией, нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом.
4.2.3. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением установленных действующим законодательством норм и правил.
4.2.4. Немедленно письменно предупредить Муниципального заказчика при обнаружении не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ
либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Муниципального заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Муниципального заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий
настоящего контракта.
4.2.6. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика возможность контроля и надзора за
ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.7. Вести работы по настоящему контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений,
выдаваемых уполномоченными государственными органами.
В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия, Подрядчик в
течение _________ дней обязан уведомить об этом Муниципального заказчика.
4.2.8. Сдать результат выполненных работ в установленном законом порядке по акту установленной
формы.
4.2.9. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим
контрактом.
4.2.10. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом услуг не более чем на 5 процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг*.
4.3. Муниципальный заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего контракта.
4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему
контракту.
* Заполняется в случае, если соответствующее условие было предусмотрено в конкурсной документации
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. При завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Муниципального заказчика о выполнении работ.
5.2. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не более _______ дней приступает к приемке результата выполненных работ, осуществляет мероприятия, связанные с приемкой работ.
25
5.3. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Муниципальным заказчиком оформляются Актом, подписанным обеими сторонами, с соблюдением требований, установленных законодательством.
5.4. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки выполненных работ недостатков в
выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок)
и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в
нем делается отметка об этом, и подписанный Муниципальным заказчиком акт (перечень дефектов)
подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Муниципального заказчика.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность результата работ.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Муниципальным заказчиком недостатков
не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. Муниципальный заказчик,
принявший работу без проверки, не недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.5. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата работ и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным заказчиком.
5.6. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания акта приема-передачи
выполненных работ.
5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента осуществления надлежащей передачи объекта, а в случае обнаружения недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту, составленному сторонами или Муниципальным заказчиком.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий настоящего контракта Муниципальный
заказчик прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
6.3. В случае использования Подрядчиком полученных от Муниципального заказчика средств не по
назначению, Подрядчик возвращает Муниципальному заказчику полученную и нецелевым образом использованную сумму по контракту.
6.4. В случае неисполнения по вине Муниципального заказчика п.4.1.1. и п.4.1.2. в установленные
настоящим контрактом сроки Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на
время просрочки Муниципального заказчика. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе
отказаться от исполнения настоящего контракта.
6.5. В случае невыполнения в установленный срок условий контракта, Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку в размере __________% от стоимости не оказанной услуги за каждый период. Неустойка взыскивается до фактического исполнения обязательств с учетом не оказанной услуги
в предыдущем периоде. При невыполнении обязательств, кроме неустойки Подрядчик также возмещает понесенные Муниципальным заказчиком убытки (сроки оказания работ указаны в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта).
6.6. В случае полного или частичного невыполнения настоящего Муниципального контракта одной из
сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки.
6.7. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка
(штраф, пени) исчисляется за каждый день прострочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 1/300 действующей на день неуплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. В случае нарушения установленных Муниципальным заказчиком сроков устранения обнаруженных
им недостатков (дефектов) в выполненной работе Подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику в бюджет города Калининграда пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
26
6.9. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать
возмещения причиненных убытков, если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные
недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми.
6.10. Муниципальный заказчик вправе в установленном порядке расторгнуть контракт выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных календарным планом работ, составляет более ____________ дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.11. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.
6.12. Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых на
себя по настоящему контракту.
7. Обеспечение исполнения обязательств *
7.1. Исполнение обязательств Подрядчика обеспечено _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(банковской гарантией, страхованием ответственности по контракту, передачей заказчику в залог денежных средств).
* Заполняется в случае, если в конкурсной документации было установлено требование обеспечения
исполнения обязательств
8. Срок действия контракта и его прекращение
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями
сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки.
8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на
условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.
9. Прочие условия
9.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Муниципальному заказчику с момента подписания сторонами Акта государственной приемочной комиссии. Выполненные в соответствии с настоящим контрактом проектные решения, содержащиеся в исполнительной документации, являются интеллектуальной собственностью Муниципального заказчика. При этом Подрядчик не вправе передавать выполненную по настоящему контракту техническую документацию третьим лицам без письменного согласия Муниципального заказчика.
9.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, урегулируются путем переговоров.
При недостижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами, при этом внесение изменений в установленную настоящим контрактом цену не допускается.
9.4. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов, в противном случае
негативные последствия возлагаются на участника договора, не известившего об этих изменениях.
9.5. Настоящий контракт может быть изменен, дополнен только по соглашению сторон. Любые изменения, дополнения к контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными представителями сторон.
9.6. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам сведения, ставшие ей известными в ходе
исполнения настоящего контракта и полученные во исполнение настоящего контракта.
9.7. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.8. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
9.9. По всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
27
Приложения:
Приложение 1. Техническое задание
Приложение 2. Календарный график выполнения работ
Приложение 3. Документация
10. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
М.П.
28
Приложение № 1
к контракту № _______
от _______________2006 г.
Утверждаю:
________________________________________
Согласовано:
________________________________________
(полностью должность Заказчика)
(полностью должность Подрядчика)
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
«_____»_________________2006 г.
«_____»_________________2006 г.
Техническое задание
к контракту №___ от "___ "_____________ 2006 г.
на выполнение заказа
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Приложение № 2
к контракту № _______
от _______________2006 г.
Утверждаю:
________________________________________
Согласовано:
________________________________________
(полностью должность Заказчика)
(полностью должность Подрядчика)
________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
«_____»_________________2006 г.
«_____»_________________2006 г.
Календарный график выполнения работ
по муниципальному контракту N___ от "___ "_____________2006 г.
№
1
Наименование работ и
основных этапов выполнения
2
Срок исполнения
Подрядчик
3
4
Заказчик,
адрес
5
29
Форма 6
В отдел муниципального заказа комитета экономического развития
мэрии г.Калининграда
«_____»________________ 200__ г.
Запрос на разъяснение конкурсной документации
открытого конкурса (наименование)
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому конкурсу:
№
п/п
Раздел
конкурсной документации
Ссылка на пункт
конкурсной документации, положения которого
следует разъяснить
Содержание запроса на разъяснение
положений конкурсной документации по открытому конкурсу
Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________________
(почтовый адрес предприятия, направившего запрос)
_____________________________________________________________________________________________
Руководитель _________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
30
Форма № 7
ДОВЕРЕННОСТЬ
НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ
ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Калининград ________________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – участник размещения заказа:
_____________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
доверяет ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии _________ №__________________ выдан ____________________ «____»__________________
кем _________________________________________________________________________________________
представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени___________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсах, проводимых Отделом муниципального заказа комитета экономического развития мэрии.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по размещению муниципальных заказов города Калининграда необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать необходимые разъяснения.
Подпись_____________________ ________________________ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого)
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «______» ______________________ _____ г.
Руководитель организации _____________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П