Document 124018

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2012 №____-р
ИЗВЕЩЕНИЕ № 145-ЗК-106 О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключения контракта на выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона
по адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 7а.
Заказчик – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия
Место нахождения: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, квартал 50-лет Октября, д.7а.
Почтовый адрес: 301609, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, квартал 50-лет Октября, д.7а.
Номер контактного телефона: (48731) 5-68-68. Контактное лицо: Спирина Татьяна Анатольевна.
Адрес электронной почты: gymnasiumuzl13@mail.ru.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования Узловский район Тульской области.
Место нахождения: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Почтовый адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1.
Адрес электронной почты: mtarelkina@mail.ru Контактное лицо: Тарелкина Марина Ивановна.
Номер контактного телефона: (48731) 6-19-83, 6-19-57.
Источник финансирования заказа: субсидии на иные цели в рамках МДЦ программы: Развитие физической
культуры и спорта МО Узловский район на 2010-2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона по адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября,
д. 7а
1) Наименование выполняемых работ: выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона по
адресу: г. Узловая, квартал 50-лет Октября, д. 7а представлены в ведомости объемов работ с
указанием единиц измерения и количества работ.
№№
п.п.
Наименование работ и затрат
1
2
Устройство освещения мини-стадиона
1. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами
без приставок одностоечных
2. Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн>
одноковшовыми электрическими шагающими при работе на
гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15
м3, группа грунтов 1
3. Строительство КЛ до 35 кВ
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м
бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
5. Установка светильников
6. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
7. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и
других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для
передачи электроэнергии к распределительным устройствам,
щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и
электропотребителям
Кол-во единиц
Ед. изм.
3
4
4
1 опора
0.038
1000 м3 грунта
2, 25
0.032
100 м кабеля
1000 м3 грунта
8
4
4
1 светильник
1 измерение
1 линия
Контроль над качеством всех материалов и доставка материалов возлагается на подрядчика. Все
материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, соответствовать санитарным
и экологическим нормам, нормам противопожарной безопасности РФ.
2) Место выполнения работ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия:
Тульская область, город Узловая, квартал 50-лет Октября, дом 7а.
3) Условия выполнения работ: выполнение Подрядчиком своими силами с использованием собственных
материалов всех работ качественно и своевременно; обеспечение на объекте необходимых мероприятий по
охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей
среды, зеленых насаждений и земли; несение риска случайной гибели или случайного повреждения
материалов и оборудования, результатов работ до их приемки Заказчиком или его уполномоченным
представителем; освобождение территории после выполнения работ за счёт собственных средств от
строительного мусора с вывозом его на свалку, восстановление зелёных насаждений в случае их
повреждения, произведение ремонта нарушенных участков дорожного покрытия в случае их нарушения,
восстановление повреждённых поверхностей оконных проёмов и фасадов в случае их загрязнения;
привлечение субподрядчиков к выполнению работ не допускается;
4) Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта до 24.12.2012 г. Подрядчик имеет право
выполнить работы досрочно;
5) Требования к выполнению работ:
выполнение работ производится в соответствии с контрактом, с требованиями, установленными
соответствующими нормативными документами, нормами и действующим законодательством к видам работ,
являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме.
Качество работ и технология их выполнения должна соответствовать положениям строительных норм и правил
по видам работ, заявленным в ведомости объёмов работ.
Обеспечение содержания и уборки объекта и прилегающей территории, а также чистоту въезжающего и
выезжающего строительного транспорта.
Выполняемые работы должны соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной
безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам работ.
6) Технические требования:
требования действующих норм СНиПов, ГОСТов, ТУ, технической документации и других нормативных
документов, к данным видам работ, являющихся предметом открытого аукциона: Подрядчик должен
выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с контрактом ,сметами , СНиП I2-03-99
«Безопасность труда в строительстве» часть I ;СНиП12=04-2002 “Безопасность труда в строительстве»часть 2
Строительное производство.
7) Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
устанавливаются Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными государственными нормативными
требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации об
охране труда.
8) Порядок сдачи и приемки результатов работ:
Приёмка фактически выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком предусмотренных
контрактом работ в следующем порядке.
1. Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
2. Подрядчик за два рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ
предоставляет
Заказчикуисполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных
работ (акт о приемке выполненных работ - форма КС-2 и др.).
3. Заказчик формирует комиссию с участием представителя Подрядчика для приемки
выполненных работ
в указанный в извещении Подрядчика о приемке срок.
4. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и объемам
работ, представленным Подрядчиком в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2), и сметной
документации, соответствие используемых Подрядчиком материалов материалам, указанным в сметной
документации, качество выполненных работ, принимает выполненные работы и подписывает Акт сдачи приемки выполненных работ.
5. В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,
содержащимся в акте о приемке выполненных работ и сметной документации, сторонами составляется акт, в
котором фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в
акте. Комиссия проводит повторную приемку выполненных работ.
6. Заказчик подписывает представленный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только после
приемки комиссией выполненных работ и подписания всеми членами комиссии
Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
7. Контроль за выполнением видов и объемов работ, а также проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов сметной документации на объекте осуществляет Заказчик.
8.Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода их выполнения.
9. Скрытые работы на объекте принимаются Заказчиком.
10. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых
работ и составления актов освидетельствования этих работ.
11. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за два рабочих дня
до начала проведения этой приёмки.
12. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приёмки выполненных работ,
подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Заказчика производится за его счёт.
13. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом
или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ,
не прошедших приёмку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить её.
14. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов
освидетельствования скрытых работ и актов приёмки.
15. Ввод объекта в эксплуатацию производится комиссией на основании действующего законодательства с
привлечением всех заинтересованных сторон после устранения замечаний.
9) Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче
работ:
Подрядчик должен предъявить, при подписании актов в установленной форме, скрытые виды работ,
предоставить сертификаты и другие документы, подтверждающие качественные и иные характеристики всех
используемых материалов, изделий и конструкций.
10).Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы.
Подрядчик должен согласовать с Заказчиком перечень материалов по объекту, с указанием фирмы
поставщика.
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МАТЕРИАЛАХ
по устройству освещения мини-стадиона по адресу:
г. Узловая, квартал 50-лет Октября, д. 7а
№п/п
Наименование показателей
1
1.1
1.1.1
1.2.
1.2.1
2
2.1
2.1.1
Стойки ж/б вибрированные
2.2
2.2.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
6
6.1
6.1.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.2
6.2.1
7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Требуемое
значение/диапазон
значений/ показателей
Наличие
Служат для устройства ЛЭП
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
ГОСТ 23009-78
Сталь угловая 50*50*5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Применяются во всех отраслях, как ограждающие
конструкции
Наличие
ГОСТ 8509-93
Лента оградительная
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Предупреждение о наличии кабеля в траншее
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наличие
ГОСТ 10156-66
Лента ЛСЭ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Означает место прохождения кабеля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 4514-78
Светильник РКУ 400
Наличие
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Для наружного освещения площадок и улиц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
ГОСТ 15150-69
Автоматический выкл.ВА 47-29-10А1р
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Защита распределительных и групповых
цепей,имеющих различную нагрузку
Наличие
ГОСТ50345-99
Кабель АВБбШв 4*16
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Силовой кабель
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 7006-72
Наличие
Наличие
11) Требования по объему и сроку гарантий качества на результаты работ: Подрядчик гарантирует
достижение объектом указанных в сметной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на
протяжении гарантийного срока, который устанавливается в течение 5 (пяти) лет с даты подписания акта о
приёмке законченного объекта. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее
результат работы.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной
эксплуатации, допущенные по вине Подрядчика, то подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в
согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трёх) дней со
дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается
соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения, Заказчик назначает квалифицированную
экспертизу за свой счёт, которая составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, их
характера и сроков их устранения, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Тульской
области.
Заказчик оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока
самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную стоимость устранённых дефектов, стоимость проведения
экспертизы, указанный штраф в размере 20 % от их стоимости.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счёт устранить все допущенные дефекты в процессе
выполнения работ.
12) Привлечение субподрядчиков не допускается.
Максимальная (начальная) цена контракта: 137 585,33 руб. (сто тридцать семь тысяч пятьсот
восемьдесят пять рублей 33 копейки).
В цену работ включены расходы: стоимость выполняемых работ, материалов, расходы на эксплуатацию
машин и оборудования, заработную плату, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов,
отчислений и других платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
Срок и условия оплаты работ: оплата Подрядчику стоимости выполненных работ осуществляется в
безналичной форме путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней,
но не позднее 27 декабря 2012 г, со дня подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Требование к участникам размещения заказа:
1) отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок контракта: не ранее 7 дней с момента
размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте Российской
федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и не позднее 20 дней с момента
размещения настоящего протокола.
Место подачи котировочных заявок: Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д.1, каб. 56.
Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 8.00 час. до 17.00 час.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
с 29.11.2012 года по 05.12 . 2012 до 17-00 часов (включительно)
Дата рассмотрения котировочных заявок: 06.12. 2012г
Критерий оценки котировочных заявок: цена контракта.
Форма котировочной заявки.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа уполномоченному органу в письменной
форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Участник размещения заказа может
подать котировочную заявку в форме электронного документа, при этом участник размещения заказа обязан
обеспечить выполнение нормативных требований, предъявляемых к такому документу в соответствии с
Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». В случае подачи
котировочной заявки в форме электронного документа уполномоченный орган в тот же день направляет в
письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую
заявку, подтверждение получения такой заявки.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Условия исполнения контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям
исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
Дополнительную информацию можно получить также по указанным реквизитам: Адрес электронной почты:
mtarelkina@mail.ru Контактное лицо: Тарелкина Марина Ивановна, телефон (48731) 6-19-83.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Расчет цены контракта на выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона на территории,
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназии, находящемуся по
адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 7а, произведен на основании сметы, составленной с применением
индексов пересчета на третий квартал 2012 года, проверенной комитетом по вопросам жизнеобеспечения
администрации МО Узловский район и составляет 137 585 -33 руб. (сто тридцать семь тысяч пятьсот
восемьдесят пять рублей 33 копейки).
Зам.председателя комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
М.Н.Медведева
Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от ________.2012 №____
Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
Регистрационный №________________
Дата регистрации «__»________ ____г.
Время регистрации_________________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на право заключения контракта на выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона
по адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 7а,
номер извещения _______________________
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок, размещенное на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru и проект
контракта,
заключаемый
по
результатам
проведения
такого
запроса,
___________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа).
в лице ______________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных указанными выше
документами, и направляет настоящую заявку.
2. Идентификационный номер налогоплательщика ___________________.
3.________________________________________ выражает согласие исполнить условия
(наименование участника размещения заказа)
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
4. Цена включает в себя: стоимость выполняемых работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и
оборудования, заработную плату, а также уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и
других
платежей,
установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
составляет
_____________________________________________________________ рублей.
Подпись руководителя ________________ ______________________ ____________________
(наименование должности, подпись, расшифровка подписи)
Зам.председателя комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
М.П.
М.Н.Медведева
Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального образования Узловский район
от __________2012 №_____
(ПРОЕКТ) КОНТРАКТ №____
на выполнение работ по устройству освещения мини-стадиона по адресу: г.Узловая, кв. 50 лет Октября,
д.7а
г.Узловая
«
»
2012г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия, именуемое в дальнейшем
«Заказчик» в лице директора Савушкиной Натальи Григорьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от
21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», по результатам размещения заказа путем проведения запроса
котировок (протокол №
от
.) Заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству освещения министадиона, по адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д.7а, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и
произвести их оплату.
1.2. Место выполнения работ: г.Узловая, квартал 50 лет Октября д.7а.
1.3. Объем и состав подлежащих выполнению работ определяется в соответствие со сметой, утвержденной в
соответствующем порядке (Приложение № 1).
1.4. Работы считаются выполненными после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение
№ 3).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Предоставить до начала работ Заказчику для согласования перечень материалов, изделий,
конструкций, комплектующих изделий по объекту с указанием количества, стоимости и фирмы-поставщика с
приложением сертификатов соответствия, соответствующие показателям (Приложение №4) «Сведения об
используемом при выполнении работ материале». При выполнении работ Подрядчик может использовать
материалы (комплектующие и оборудование) аналогичные указанным в смете, только по письменному
согласованию с Заказчиком.
2.1.2. Выполнить своими силами все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим
контрактом, в соответствии с утверждённой сметой и сдать Заказчику объект в состоянии, позволяющем его
эксплуатацию в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ.
2.1.3. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности,
рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
2.1.4. Проводить по акту освидетельствования скрытых работ промежуточную сдачу-приёмку скрытых
работ, подлежащих закрытию (Приложение № 2). Предоставлять Заказчику по окончании работ всю
необходимую документацию для сдачи объекта в эксплуатацию: акт о сдаче-приемке выполненных работ, акты
освидетельствования скрытых работ и др.
2.1.5. Уведомить Заказчика и приёмочную комиссию о начале и окончании производимых работ.
2.1.6. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в смете показателей и возможность
эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, который устанавливается в течение 5 (пяти) лет с
даты подписания акта о приёмке законченного ремонтом объекта. Гарантия качества результата работы
распространяется на все, составляющее результат работы.
2.1.7. В случае обнаружения недостатков (дефектов) работ при сдаче работ или в течение гарантийного
срока Подрядчик обязуется за счёт своих средств приступить к их устранению в 3-х дневный срок с момента,
когда ему стало известно о таких дефектах. Заказчик, в случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных
обязательств, оставляет за собой право устранить дефекты, выявленные в период гарантийного срока,
самостоятельно, взыскав с Подрядчика полную стоимость устраненных дефектов, расходы, связанные с
выявлением устранением дефектов, и штраф, в размере 20 % от их стоимости. Течение гарантийного срока
прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков,
за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.
2.1.8. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов
работ до их приемки Заказчиком или его уполномоченным представителем
2.1.9. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в сметной документации дефекты, в
связи с чем возникла необходимость проведения дополнительных работ, обязан в течение 3-х дней сообщить об
этом Заказчику. Выявленные в процессе работы и неучтенные в проектно-сметной документации дефекты
должны быть оформлены дефектным актом.
2.1.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований,
предусмотренных сметной документацией и обязательными для сторон строительными нормами и правилами
(норм СНиПов, ГОСТов, ТУ, технической документации и других нормативных документов, к данным видам
работ, являющихся предметом открытого аукциона: Подрядчик должен выполнить предусмотренные
контрактом работы в соответствии с проектом, СНиПов, ГОСТов, ТУ, СНиП I2-03-99 «Безопасность труда в
строительстве» часть I ;СНиП12=04-2002 “Безопасность труда в строительстве»часть 2.
2.1.11. После выполнения работ за счёт собственных средств освободить территорию от строительного
мусора с вывозом его на свалку, произвести восстановление зелёных насаждений в случае их повреждения,
произвести ремонт нарушенных участков дорожного покрытия в случае их нарушения, произвести
восстановление повреждённых поверхностей оконных проёмов и фасадов в случае их загрязнения.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Запрашивать все документы и сведения, необходимые для выполнения обусловленного настоящим
контрактом объема работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставлять все документы и сведения, запрашиваемые Подрядчиком, связанные с выполнением
работ, предусмотренных п.1.1. контракт
2.3.2. Осуществлять контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных для
ремонтных работ.
2.2.3. Осуществить оплату стоимости контракта в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.4. Осуществлять контроль за выполнением работ, проверку объёмов выполненных Подрядчиком работ.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет –________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.2.
Цена контракта является неизменной в течение срока его действия и включает стоимость
выполняемых работ, материалов, расходы на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, а также
уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов, отчислений и других платежей, установленных
законодательством Российской Федерации. Финансирование работ по контракту осуществляется Заказчиком за
счет субсидий на иные цели в рамках МДЦ программы: Развитие физической культуры и спорта МО Узловский
район на 2010-2012г; КБК: 000 0000 0000000 000 310(310.05.00 Строительство обьектов
непроизводственного назначения)
Оплата Подрядчику стоимости выполненных работ осуществляется в безналичной форме путем
перечисления средств на расчетный счет Подрядчика в течение 3 банковских дней, но не позднее 27.12.2012 г.
со дня подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1 Работы должны быть выполнены в следующие сроки: с даты заключения контракта до 24.12.2012 г.
Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ,
СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
5.1. Приёмка фактически выполненных работ производится после выполнения Подрядчиком предусмотренных
контрактом работ в следующем порядке.
5.2.Подрядчик письменно извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.
5.3.Подрядчик за два рабочих дня до сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Заказчику
исполнительную документацию о выполненных работах, необходимую для приемки выполненных работ (акт о
приемке выполненных работ - форма КС-2 и др.).
5.4. Заказчик формирует комиссию с участием представителя Подрядчика для приемки
выполненных работ
в указанный в извещении Подрядчика о приемке срок.
5.5. Комиссия проверяет соответствие фактически выполненных видов и объемов работ видам и объемам
работ, представленным Подрядчиком в акте о приемке-сдаче выполненных работ (форма КС-2), и сметы,
соответствие используемых Подрядчиком материалов материалам, указанным в смете, качество
выполненных работ, принимает выполненные работы и подписывает Акт сдачи - приемки выполненных
работ.
5.6. В случае, если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ,
содержащимся в акте о сдаче-приемке выполненных работ и смете, сторонами составляется акт, в котором
фиксируется перечень дефектов (недоделок, недостатков) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик
обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.
Комиссия проводит повторную приемку выполненных работ.
5.7. Заказчик подписывает представленный Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) только после
приемки комиссией выполненных работ и подписания всеми членами комиссии Акта сдачи-приемки
выполненных работ.
5.8. Контроль за выполнением видов и объемов работ, а также проверку соответствия используемых
Подрядчиком материалов сметной документации на объекте осуществляет Заказчик.
5.9. Заказчик, представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое
время в течение всего периода их выполнения.
5.10. Скрытые работы на объекте принимаются Заказчиком.
5.11. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых
работ и составления акта освидетельствования этих работ.
5.12. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения
промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за два рабочих дня
до начала проведения этой приёмки.
5.13. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приёмки выполненных работ,
подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом
ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по
требованию Заказчика производится за его счёт.
5.14. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом
или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ,
не прошедших приёмку Заказчиком, согласно его указанию, а затем восстановить её.
5.15. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов
освидетельствования скрытых работ и актов приёмки.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик несет полную ответственность, в том числе имущественную, за выполнение работ в
соответствии со сметой, за нарушение условий выполнения работ, за качество и объем выполненных работ,
сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
6.2. Подрядчик несет ответственность за произошедшие на ремонтируемом объекте во время исполнения им
обязательств по настоящему Контракту происшествия, которые произошли по вине Подрядчика из-за
несоблюдения последним необходимых требований ГОСТ, СНиП, ВСН.
6.3. Подрядчик несет полную ответственность, в том числе имущественную перед Заказчиком за неисполнение
и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту привлекаемыми Подрядчиком к его
исполнению субподрядчиками (поставщиками).
6.4. В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе
потребовать уплату пени.
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой пени
устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
6.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
взыскивает с Подрядчика пени. Размер пени устанавливается в размере 1% от общей стоимости Контракта, за
каждый день просрочки.
6.6. За нарушение установленных Заказчиком сроков и условий для устранения Подрядчиком дефектов,
выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик в безусловном порядке уплачивает пени в размере 1% от
общей стоимости Контракта, за каждый день просрочки.
Уплата пени не освобождает Подрядчика от уплаты предусмотренного настоящим Контрактом штрафа за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту,
Заказчик взыскивает с Подрядчика штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Контракта.
6.8. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика в сроки, установленные Заказчиком, для
участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах, Подрядчик в
безусловном порядке уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости
Контракта.
Выплата штрафа не освобождает Подрядчика от уплаты предусмотренной настоящим Контрактом пени за
просрочку в исполнении своих обязательств.
Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.9. Применение предусмотренных пунктами 6.5 - 6.8 настоящего Контракта имущественных санкций не
лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
6.10. Уплата пени, штрафов, а также возмещение убытков производится Подрядчиком по письменной
претензии Заказчика в течении 5 (пяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Заказчика.
В случае не перечисления Подрядчиком денежных средств на расчетный счет Заказчика по его письменной
претензии в указанный срок, Заказчик удерживает их из последующих платежей.
6.11. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии
с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если
такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий.
7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта Сторонами отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут
продолжать действовать более 10 дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта. В этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать от Стороны, попавшей под воздействие форс-мажорных обстоятельств,
возмещения своих убытков.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, разрешаются
сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением сторон. Споры, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком по поводу
недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами,
то по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет
сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий
контракта, или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на
экспертизу, назначенную Заказчиком, несёт Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению
между сторонами, расходы несут
обе стороны. В случае не достижения согласия спор передается заинтересованной Стороной в Арбитражный
суд Тульской области.
8.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
8.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются представителями сторон.
Дополнительные соглашения, а также все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
8.4. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным, законодательством РФ.
Приложение №1 – Смета на устройство освещения мини- стадиона по адресу: г. Узловая , кв. 50 лет Октября, д.
7а .
Приложение №2 – Акт освидетельствования скрытых работ – форма.
Приложение №3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ – форма.
Приложение №4 – Сведения об используемом при выполнении работ материале.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия (МБОУ гимназия )
Адрес: 301602, Тульская область, Узловский район, город Узловая, квартал 50-лет Октября, дом 7а
Банковские реквизиты: ИНН 7117010349, КПП 711701001
УФК по Тульской области (МБОУ гимназия)
р/с 40701810770031000024, л/с 853033279
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области, г. Тула
БИК 047003001
Директор МБОУ гимназии
Н.Г.Савушкина
____________________
М.П.
Подрядчик:
М.П.
Приложение №1
к контракту №_____
от «___»__________2012 г.
Утверждена
Заказчик:
Согласована
Подрядчик:
_________________________________________
_________________________________________
«
«
» ________________200
г.
» ________________200
г.
СМЕТА
на устройство освещения мини - стадиона по адресу: г. Узловая, кв. 50 лет Октября, д. 7а
Сметная стоимость:
монтажных работ:
Hормативная трудоемкость:
137.585 тыс. руб.
19.848 тыс. руб.
0.093 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:
Базисная
№
поз.
1
Код норматива,
Наименование
2
9.130 тыс. руб.
Текущая
%
оплата
оплата
эксплуа
к
эксплуа
основны
основных
тация
механиз
тация
Единица
х
к
рабочих
машин
мам
машин
Объем измерен
рабочих
оплат
ия
е
оплата
стоимос
оплата стоимос
к
труда
труда
ть
труда
ть
материа
механизат материа
механиз материа
лам
оров
лов
аторов
лов
3
4
1. Е33-04-003-01
Установка железобетонных
опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с
траверсами без приставок
одностоечных
4
2. Цена поставщика.
Стойки железобетонные
вибрированные для опор СВ95-2
4
3. Цена поставщика.
Щит ЩМП 1-0
2
4. Е33-04-015-01
Повторное заземление ВЛ0,38кВ
4
5. Цена поставщика.
Сталь угловая 50х50х5
Индекс
0.0264
5
1 опора
6
134.68
498.48
36.20
182.40
7
9.95
8
9
5.08
2.04
1
340.07
360.19
10
Значение
накладных
расходов
сметной
прибыли
11
12
2 532.28
105 1 785.27
372.10
60 1 020.16
шт.
13
4 244.44
18 400.00
4 600
18 400.00
1 610
3 220.00
шт.
10 м
шин
заземле
ния
Всего
3 220.00
60.92
62.88
9.95
4.96
251.52
105
636.46
4.12
4
606.15
20.44
60
363.69
27 200
718.08
154.44
617.76
51
204.00
2 100
117.60
90
1 440.00
3.7
458.80
1
124.00
т
878.11
718.08
Объем: 0.0132*2
6. Цена поставщика.
Зажим прокалывающий Р21
4
7. Цена поставщика.
Зажимы ПС 1-1
4
8. Цена поставщика.
Провод АПВ 2,5
0.056
9. Цена поставщика.
Зажим ответвительный
изолированный Р4
16
10. Цена поставщика.
Скоба однолапковая
124
11. Цена поставщика.
Дюбель-шуруп
124
12. Е01-01-001-01
Разработка грунта в отвал
экскаваторами <драглайн>
одноковшовыми
электрическими шагающими
при работе на
гидроэнергетическом
строительстве с ковшом
вместимостью 15 м3, группа
грунтов 1
шт.
617.76
шт.
204.00
1000 м
117.60
шт.
1 440.00
шт.
458.80
шт.
0.038 1000 м3
грунта
124.00
0.63
4.84
109.91
9.95
5.47
6.25
1
48.17
601.21
95
51.70
50
27.21
607.46
1
2
13. Ц08-02-141-01
Кабель до 35 кВ в готовых
траншеях без покрытий, масса
1 м до 1 кг
14. Цена поставщика.
Труба метеллическая 40X3,5
3
4
2.25
5
100 м
кабеля
95.92
7
15. Цена поставщика.
Лента оградительная
500
16. Цена поставщика.
ЛСЭ 150
221
0.032 1000 м3
грунта
20. Цена поставщика.
Бугель размером 20 мм NВ20
(СИП)
24
21. Цена поставщика.
Лента крепления шириной 20
мм, толщиной 0,7 мм, длиной
50 м из нержавеющей стали
(в пластмасовой коробке с
кабельной бухтой) F207 (СИП)
24
22. Цена поставщика.
Светильник РКУ 400 со
стеклом
8
23. Цена поставщика.
Лампы газоразрядные
высокого давления типа ДРЛ
400
8
24. Е33-04-014-01
Установка светильников
8
25. Цена поставщика.
Кронштейн уличного
освещения на CВ
8
26. Цена поставщика.
Автомат. выкл. ВА 47-29 10А
1р
1
28. Цена поставщика.
Сталь угловая 50х50х5
56.55
12
95 3 709.59
923.09
65 2 538.14
97.95
685.65
8.9
4 450.00
5.93
1 310.53
75 450
25 275.75
1000 м
20.23
9.95
3.09
5.54
1
112.07
30.76
95
29.22
50
15.38
м3
шт.
3 250.00
13.9
333.60
54
1 296.00
1 192
9 536.00
255
2 040.00
0.10
333.60
1 296.00
шт.
9 536.00
шт.
2 040.00
99.28
41.84
9.95
4.08
2.8
987.84
117.15
4.16
16.97
897.36
7 178.88
47
47.00
105 1 037.23
60
1 121.96
592.70
шт.
7 178.88
шт.
1 кг
112.07
3 250.00
250
м
1
светиль
ник
13
10 030.55
25 275.75
47.00
88.22
7.92
9.95
357.40
4
1
измерен
ие
76.84
30. Ц101-11-028-01
Измерение сопротивления
изоляции мегаомметром
кабельных и других линий
напряжением до 1 кВ,
предназначенных для
передачи электроэнергии к
распределительным
устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и
электропотребителям
4 1 линия
20.48
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (%=95 - по стр. 13, 27)
11
1 310.53
29. Ц101-11-010-01
Измерение сопротивления
растеканию тока заземлителя
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ
РАБОТ -
10
6 157.01
4 450.00
т
ИТОГО ПО СМЕТЕ
3.63
2
950.45
954.38
685.65
0.0565
5
.
9
5.21
м
18. Е01-01-034-02
Засыпка траншей и
котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами
мощностью 96 кВт (130 л.с.),
группа грунтов 2
13
254.30
8
м
0.335
19. Цена поставщика.
Песок природный для
строительных работ средний
7
9.95
м
17. Цена поставщика.
Кабели силовые на
напряжение до 1 кВ марки
АВБбШв, с числом жил и
сечением, мм2: 4х16
27. Ц08-03-545-17
Кожух металлический для
защиты вводов и
электрооборудования
6
296.53 1 181.77
43.54
95
833.88
3.48
5.5
877.77
1 243.74
65
570.55
27 200
1 538.16
2 165.05
1 538.16
9.95
1
764.56
1
9.95
1
203.78
1
65
496.96
40
305.82
65
132.46
40
81.51
764.56
203.78
7
736.87
9 814.78
102 369.79
1
393.50
3
828.22
84
818.15
6 200.55
12 195.60
954.38
2 166.83
4 543.47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (%=65 - по стр. 13, 27)
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
11
12
13
3 108.69
19 847.76
СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ -
2
940.31
3 614.23
439.12
82
651.32
89 205.85
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ (%=105 - по стр. 1, 4, 24;
%=95 - по стр. 12, 18)
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (%=60 - по стр. 1, 4, 24;
%=50 - по стр. 12, 18)
3 539.88
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ СТОИМОСТЬ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ
PАБОТ . НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ (%=65 - по стр. 29, 30)
94 764.87
2 019.14
968.34
968.34
629.42
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (%=40 - по стр. 29, 30)
387.34
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ
PАБОТ . ВСЕГО ПО СМЕТЕ
1 985.10
116 597.73
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ
РАСХОДЫ
8 712.77
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
5 515.17
Оплата основных рабочих
7 736.87
Оплата механизаторов
Стоимость механизмов
1 393.50
9 814.78
Сметная стоимость
материалов
ВСЕГО ПО СМЕТЕ с
фактической стоимостью
материалов
ВСЕГО БЕЗ НДС НДС
84 818.15
116 597.74
116 597.74
18
20 987.59
ВСЕГО ПО СМЕТЕ
137 585.33
Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Приложение № 2
к контракту №_____ от « _____» __________20___ г
форма
Акт
освидетельствования скрытых работ
г. Узловая
от «____» ______________20__ г.
Комиссия в составе:
Представителя Заказчика ____________________________ ( ФИО, должность)
Представителя Подрядчика ____________________________ ( ФИО, должность)
произвела осмотр скрытых работ подлежащих закрытию и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К
освидетельствованию предъявлены
виды и объемы выполненных
работ :
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать виды, объемы скрытых работ )
2. Работы проводились согласно сметной документации (приложение 1 к договору подряда №__ от «_____»
_______ 20___ года).
3. При выполнении работ применены материалы ________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
( указать наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы
подтверждающие качество)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отступления от проектно- сметной документации)
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(при наличии отступлений указать какие допущены отступления, кем согласованы и дата согласования).
5.Дата начала работ __________________________ .
6. Дата окончания работ _______________________ .
Решение комиссии: (принимает одно из решений)
1. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными
нормами и правилами.
2. Разрешается производство последующих работ по ремонту ___________________________ (наименование
работ)
Представитель Подрядчика: __________________________________ ( ФИО)
Представитель Заказчика: ___________________________________ (ФИО)
Или:
1. При выполнении работ допущены отступления от сметной документации (указать
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
2. Устранить допущенные отступления и привести в соответствие сметной документации.
3. Провести повторное освидетельствование скрытых работ «___» _____________ 20___г.
Представитель Заказчика:
какие)
______________________________ (ФИО
Представитель Подрядчика:
__________________________ ( ФИО)
Приложение № 3
к контракту №__ от « _____» __________20__ г
форма
Акт
сдачи – приемки выполненных работ
комиссией
г. Узловая
от «____» ______________20__ г.
Комиссия, созданная приказом ______от «____» ___________20___ г №___ , в составе:
председатель комиссии: _____________________________ ( ФИО, должность)
члены комиссии: ______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
______________________________( ФИО, должность)
в присутствии представителя Подрядчика __________________(ФИО, должность) во исполнение условий
контракта №___ от ___ ____________ провела приемку выполненных работ и установила:
1. Работы проводились Подрядчиком _____________________
2. Срок начала выполнения работ согласно контракту- _____________ .
3. Фактический срок начала выполнения работ - ___________
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
4. Срок окончания выполнения работ согласно контракту - ___________ .
5. Фактический срок окончания выполнения работ - ______________ .
______________________________________________ (указать причину, принятые меры)
6. Цена контракта на начало выполнения работ _______ руб.
7. Фактическая цена контракта на конец выполнения работ _________ руб.
На основании осмотра предъявленных к приемке выполненных работ и установления соответствия
Акта о приемке выполненных работ сметной документации комиссия установила, что работы выполнены в
полном соответствии со сметной документацией с оценкой качества __________
(хорошо,
удовлетворительно).
(Если обнаружены дефекты, комиссия принимает решение о проведении приемки выполненных работ
после устранения выявленных дефектов)
Решение комиссии: (принимает одно из решений)
1) Принять выполненные работы с оценкой _________________________________________ ;
1)Обнаружены
дефекты __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(
указать какие) и провести повторную приемку выполненных работ после устранения дефектов.
«___» ________20__г
Председатель комиссии: __________________________________ (ФИО)
Члены комиссии:_ ___________________________________( ФИО),
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
____________________________________ (ФИО)
Представитель Подрядчика:
__________________________ ( ФИО)
Приложение № 4
к контракту №__ от « _____» __________20__ г
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МАТЕРИАЛАХ
по устройству освещения мини-стадиона по адресу:
г. Узловая, квартал 50-лет Октября, д. 7а
№п/п
Наименование показателей
1
1.1
1.1.1
1.2.
1.2.1
2
2.1
2.1.1
Стойки ж/б вибрированные
2.2
2.2.1
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
5
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
6
6.1
6.1.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.2
6.2.1
7
7.1
7.1.1
7.2
7.2.1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Требуемое
значение/диапазон
значений/ показателей
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Служат для устройства ЛЭП
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
ГОСТ 23009-78
Сталь угловая 50*50*5
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Применяются во всех отраслях, как ограждающие
конструкции
Наличие
ГОСТ 8509-93
Лента оградительная
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Предупреждение о наличии кабеля в траншее
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
наличие
ГОСТ 10156-66
Лента ЛСЭ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Означает место прохождения кабеля
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 4514-78
Светильник РКУ 400
Наличие
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Для наружного освещения площадок и улиц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
ГОСТ 15150-69
Автоматический выкл.ВА 47-29-10А1р
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наличие
Защита распределительных и групповых
цепей,имеющих различную нагрузку
Наличие
ГОСТ50345-99
Кабель АВБбШв 4*16
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Силовой кабель
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОСТ 7006-72
Заказчик
Директор МБОУ гимназии
_____________________ Н.Г.Савушкина
М.П.
Наличие
Наличие
Подрядчик
_____________________ /______________________
М.П.
Зам.председателя комитета экономического
развития и предпринимательства администрации
муниципального образования Узловский район
М.Н.Медведева