Dogovor_soprovozhdenie_rastvorov_TIPOVOY_-Prx

ДОГОВОР №___
на выполнение работ по приготовлению и инженерному сопровождению
буровых растворов
г. __________________
«___»_________20__ года
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (ООО «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию (заявкам) Заказчика выполнить работы по приготовлению и инженерному сопровождению буровых растворов при строительстве скважин (далее «Работы»), а Заказчик обязуется принять качественно выполненные Работы и оплатить их
1.2. Виды работ выполняемых по настоящему Договору включают в себя:
- приготовление и сопровождение буровых растворов и жидкостей освоения при строительстве вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважин и при зарезке боковых
стволов и углублении скважин;
- предоставление на кустовой площадке технической поддержки с использованием собственной лаборатории контроля параметров бурового раствора согласно соответствующей спецификацией стандарта ISO;
- предоставление сеток для вибросит системы очистки бурового раствора по запросу Заказчика.
Подрядчик принимает на себя выполнение обязанностей и обязательств, которые указаны в
настоящем Договоре и Перечне позиций, обеспечиваемых Заказчиком и Подрядчиком (Приложение № 1).
1.3. Работы, указанные в пункте 1.2. Договора включают в себя, но не ограничиваются
ими, следующие работы:
- предоставление необходимого персонала в офисе и на кустовой площадке;
- предоставление необходимого для выполнения работ оборудования, инструментов, запасных частей, расходных и других материалов;
- управление процессом выполнения работ, принятие всех необходимых оперативных решений;
- анализ и передача данных о ходе выполнения работ;
- участие в работах при ликвидации аварий, осложнений и инцидентов, произошедших в
процессе исполнения настоящего договора.
1.4. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, под
надзором и контролем Заказчика или его полномочного представителя.
2.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1. Взаимоотношения между Сторонами, а также контроль за выполнением работ по
настоящему договору определяются:
- Требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Распределением обязанностей между Заказчиком и Подрядчиком;
- Шкалой оценки качества работ Подрядчика (Приложение № 2);
- Нормативными документами Заказчика.
1
Филиал «Уренгой бурение»
2.2. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, под
надзором и контролем Заказчика или его полномочного представителя.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. До 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца представлять Подрядчику для согласования График запланированных на следующий месяц объемов и видов Работ.
3.1.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней до планируемого начала бурения скважины
информировать об этом Подрядчика путем предоставления наряд-заказа на выполнение работ.
3.1.3. Обеспечить подготовку устья скважины и кустовой площадки для беспрепятственного проезда автомобильной техники Подрядчика и ее расстановки на Объекте в соответствии с
требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности ПБ 08-624-03 (2003
г)» и другими отраслевыми нормативными актами, действующими на предприятиях Заказчика.
Здесь и далее термины «доступность устья скважины и кустовой площадки» и «беспрепятственный проезд» означают наличие отсыпных грунтовых подъездных дорог и кустовых площадок,
обеспечивающих проезд автомобильного транспорта Подрядчика. При выполнении Работ на автономных объектах, предусмотренные настоящим пунктом обязанности Заказчика ограничиваются
пределами кустовых площадок (месторождения), на которых выполняются работы. В случае невозможности самостоятельного проезда техники по территории кустовой площадки Заказчик
предоставляет буксировочную технику.
3.1.4. Своевременно предоставить Подрядчику имеющуюся у него техническую, геологическую и геофизическую информацию по Скважине, необходимую для качественного выполнения
Работ.
3.1.5. Обеспечить доступ к Объекту автомобильного транспорта Подрядчика (на автономных месторождениях – только в период действия временных зимних проездов) и размещение оборудования и материалов Подрядчика для проведения Работ, предусмотренных настоящим Договором. Подрядчик освобождается от ответственности за задержку начала выполнения работ, если
она вызвана транспортной недоступностью или невозможностью размещения оборудования и материалов Подрядчика на Объекте. Схему расстановки оборудования Подрядчик согласовывает и
утверждает с Заказчиком.
3.1.6. Предоставить Подрядчику точку подключения, а также произвести подключение к
источнику электроснабжения объектов (жилого вагон-дома и/или вагона с оборудованием) Подрядчика после выполнения последним следующих условий:
- предоставления приказа о назначении ответственного за электрохозяйство, протоколов:
проверки цепи между заземлителем и заземляемым элементами; измерения сопротивления заземляющих устройств; проверки цепи «фаза-ноль», а так же проверки знаний по группам электробезопасности;
- подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Граница раздела устанавливается на болтовом соединении кабельной линии
питающей вагон Подрядчика.
Категория электроснабжения объектов Подрядчика – III.
Затраты по потребленной электроэнергии несет Заказчик.
3.1.7. Оказывать содействие Подрядчику в доставке авиатранспортом Заказчика персонала, оборудования и материалов Подрядчика в период отсутствия подъездных дорог (на автономных месторождениях в паводковый период межсезонья) к месту проведения работ согласно условиям настоящего договора. Доставка осуществляется:
- авиатранспортом Заказчика от вертодрома Заказчика до вертодрома на месторождении;
- автотранспортом Подрядчика от базы Подрядчика до вертодрома Заказчика и от вертодрома на месторождении до скважины.
Доставка авиатранспортом персонала, оборудования и материалов Подрядчика в случае,
когда Подрядчик по своей вине не обеспечил согласно условиям настоящего договора необходи2
Филиал «Уренгой бурение»
мый запас материалов, оборудования и необходимую численность персонала на объектах проведения работ, осуществляются Подрядчиком самостоятельно, в случае доставки транспортом Заказчика, доставка осуществляется по отдельному договору, за счет Подрядчика.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения предусмотренных настоящим договором Работ качественно и с соблюдением согласованных сроков в строгом соответствии с программой бурения и программой по буровым растворам.
3.2.2. Вносить изменения в проекты Программ, предоставляемых Подрядчиком.
3.2.3. Получать от Подрядчика всю информацию о ходе выполнения им своих обязательств
по настоящему Договору и требовать от Подрядчика предоставления такой информации.
3.2.4. При обнаружении отступлений от условий Договора или проектной документации,
которые могут привести к ухудшению качества Работ или увеличению сроков бурения, по вине
Подрядчика или привлеченным им Субподрядчиком, Заказчик вправе приостановить выполняемые Подрядчиком Работы до устранения обнаруженных недостатков. Такой простой расценивается как простой по вине Подрядчика.
3.2.5. Осуществлять контрольный замер параметров бурового раствора на соответствие
утвержденной программе по растворам. В случае многократного несоответствия с программными
параметрами (более 5 случаев по одной скважине), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке.
3.2.6. Приостановить выполнение Подрядчиком Работ в случае, если ожидается простой
более 24 часов по вине Заказчика, уведомив об этом Подрядчика за 12 часов. Во время такой приостановки Работы Подрядчика не оплачиваются. При невозможности демобилизации персонала
Подрядчика с автономных месторождений с места выполнения работ при простое по вине Заказчика работы Подрядчика оплачиваются по ставке технологического дежурства.
3.2.7. Уменьшить объемы работ в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязан известить об этом Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней.
3.2.8. Производить проверки соблюдения требований «Межотраслевых правил по охране
труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001), «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» утвержденных Постановлением Правительства № 160 от
24.02.2009 г. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом
представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке или с привлечением третьих (сторонних) лиц и является основанием для предъявления претензии Подрядчику.
3.3. Подрядчик обязуется:
3.3.1. Качественно выполнять Работы в соответствие с условиями настоящего Договора,
группового рабочего проекта, наряд-заказа на выполнение Работ, индивидуальной программы на
бурение скважины, программы по приготовлению и обслуживанию буровых растворов, контролю
и поддержанию их свойств и расчетов режимов промывки.
1.1.1. В течение 5 (пяти) суток с момента заключения настоящего Договора представить
Заказчику следующие документы:
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц,
уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, счетафактуры, доверенностей на получение давальческих материалов, формы отчетности (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о
назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказ (иной распорядительный
документ) по организации, доверенность от организации), а также предоставить заверенные образцы подписей вышеуказанных лиц.
3
Филиал «Уренгой бурение»
- список материально-ответственных лиц, имеющих право на получение от Заказчика давальческих материалов, с указанием занимаемой должности, образцов подписи и штампа.
В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце
документы в отношении указанных лиц.
3.3.2. Обеспечить выполнение перечня Работ и предоставить оборудование и материалы в
соответствии с утвержденными программами и планами работ.
3.3.3. Поставить хим. реагенты, раствор глушения, материалы, оборудование необходимые
к использованию в период ликвидации аварии.
3.3.4. Если авария произошла по вине Подрядчика или привлеченного им Субподрядчика,
то поставка таких хим. реагентов, раствора глушения, материалов, оборудование производится за
счет Подрядчика, если авария произошла по вине Заказчика или привлеченной им подрядной
(субподрядной) организации – то затраты на поставку возмещаются Заказчиком.
3.3.5. Самостоятельно заключить договор на водоснабжение для бытовых нужд с организацией, выполняющий данный вид услуг на Объектах Заказчика за счёт собственных средств.
3.3.6. За свой счет и собственными силами обеспечить выполнение комплекса мер по защите своего оборудования от перепадов напряжения и его возможного отсутствия.
3.3.7. Организовать выполнение Работ таким образом, чтобы не препятствовать выполнению работ на Объекте Заказчиком и другими подрядчиками.
3.3.8. Перед началом выполнения Работ провести инструктаж по безопасности и порядку
выполнения работ, лицам, задействованным в их выполнении (в том числе персонал Подрядчика,
персонал Заказчика, персонал иных подрядчиков).
3.3.9. Организовать круглосуточную работу инженеров по буровым растворам на месте
выполнения работ.
3.3.10.
Обеспечить наличие всех необходимых лицензий, сертификатов и разрешений
государственных органов, которые требуются для выполнения Работ по настоящему Договору,
предоставить Заказчику документацию на хим. реагенты.
3.3.11. Оснастить своих сотрудников портативным лабораторным оборудованием, расходными материалами и запасными частями, необходимыми и достаточными для проведения анализов бурового раствора в соответствии с требованиями АНИ (Американского Нефтяного Института) и ГОСТ и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору на весь срок его действия. Отчет по растворам в соответствии со стандартами АНИ и ГОСТ представляется представителю Заказчика. Если не указано иное, все тесты выполняются, как указано в Документе АНИ
«Рекомендуемые стандартные регламенты» (“Recommended Practice Standard procedure”, API RB
13B 1&2). Свойства растворов должны в полной мере характеризоваться результатами анализов.
Отражение в отчетах информации, не подтвержденной фактическими анализами, будет считаться
достаточной причиной для немедленного отстранения сотрудника Подрядчика от работы и замены
его на другого. Любой невыполненный анализ должен сопровождаться пометкой «НВ» в отчете.
Использование результатов предыдущих анализов недопустимо.
3.3.12. Обеспечить наличие на месте выполнения работ необходимого количества химических реагентов, с учетом аварийного запаса, необходимых для поддержания свойств буровых растворов в соответствии с техническими условиями Заказчика и утвержденной программы по приготовлению и обслуживанию буровых растворов.
3.3.13. По требованию Заказчика предоставить сетки для вибросит системы очистки бурового раствора в количестве и по типоразмерам, необходимым для обеспечения эффективной работы оборудования очистки на объекте выполнения Работ.
3.3.14. Нести ответственность за буровой раствор до его прибытия на буровую и после
убытия с буровой при транспортировке раствора силами самого Подрядчика или привлеченных им
третьих лиц.
3.3.15. Предоставлять акты на фактически использованные хим. реагенты, сменные кассеты для оборудования системы очистки, инженерное сопровождение.
4
Филиал «Уренгой бурение»
Не менее, чем за 5 (пять) дней до начала бурения скважины представить программу промывки, включающую в себя как минимум следующее:
- Описание участков ствола.
- Параметры раствора для каждого участка.
- Рекомендации по работе с оборудованием очистки бурового раствора.
- Мероприятия по предупреждению и ликвидации осложнений.
- Объем бурового раствора по участкам ствола скважины, включая потери раствора на шламе.
- Потребление материалов и затраты на каждый участок ствола.
- Рекомендации по снижению потерь бурового раствора, в том числе при цементировании.
- Краткое описание применяемых систем бурового раствора.
- Геологические данные, по которым составляется программа промывки.
- Гидравлические расчеты.
- Количество хим. реагентов для аварийного запаса.
- Анализ планового времени промывки в процессе строительства скважины.
3.3.16. Предоставить полевую лабораторию, оборудованную согласно минимальным требованиям Заказчика.
3.3.17. По требованию Заказчика направить своего Представителя для участия в технических
совещаниях по вопросам, касающихся выполненных или предстоящих Работ.
3.3.18. Выполнять мероприятия по предупреждению аварий и осложнений при бурении
скважин.
3.3.19. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и
несчастных случаях, организовывать их расследование. Расследование причин аварий, инцидентов
и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием
представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим
законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается.
3.3.20. Принимать участие в разработке плана ликвидации аварий.
3.3.21. Ежесуточно в журнале буровых растворов указывать параметры бурового раствора
до обработки и после обработки химическими реагентами, с указанием количества вводимых реагентов, а также концентрации на 1м3, и ежесуточно передавать данные представителю Заказчика.
3.3.22. В течение 5 календарных дней после завершения Работ на скважине представить
подробный отчет по растворам. В отчете должны быть обобщены свойства растворов и затраты с
разбивкой по интервалам, подробные сведения о расходе и объемах раствора, сведения о конкретных осложнениях в стволе, выводы и рекомендации, а также подробные объяснения причин перерасхода хим. реагентов на скважине в случае возникновения такого случая.
3.3.23. Собственными силами осуществлять транспортировку, погрузку и разгрузку собственных хим. реагентов, материалов и оборудования до кустовой площадки и вывоз с кустовой
площадки, а также перемещение ТМЦ на кустовой площадке.
3.3.24. Вести точный ежедневный учет расхода материалов, транспорта, хим. реагентов,
их стоимости с предоставлением отчета Заказчику в соответствии с Приложением № 3 (Акт об использовании химических реагентов при бурении) и Приложением № 4 (Акт об использовании сеток вибросит при бурении) и предоставление заранее «Рецептуры приготовления раствора», согласно Приложения №9.
3.3.25. Содержать и хранить материалы и хим. реагенты в надлежащем состоянии: в контейнерах и поддонах, укрытыми от осадков.
3.3.26. Вести и ежесуточно предоставлять Заказчику суточный рапорт Подрядчика установленной формы Ежесуточный рапорт Подрядчика должен подписываться представителем Заказчика и содержать информацию о производительном и непроизводительном времени Подрядчика, фактическом расходе химических реагентов и сеток вибросит за сутки.
3.3.27. Обеспечивать (но не ограничиваться указанным) следующее:
5
Филиал «Уренгой бурение»
- Разработку смет расходов и плановых показателей по затратам и потреблению материалов с разбивкой по скважинам, в соответствии с техническими условиями Заказчика.
- Разработку
- Разработку программ по сопровождению буровых растворов для каждой скважины с
расчетом общих затрат, в соответствии с техническими условиями Заказчика.
- Суточные и сводные отчеты по затратам.
- Ежедневные рекомендации для непрерывного совершенствования показателей работы.
- Подготовку отчетов (в бумажном виде и на электронном носителе) об окончании Работ
на скважине с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию показателей, в соответствии
с техническими условиями Заказчика, записями в суточные рапорта (Приложение №7). Заказчик
оставляет за собой право менять форму подачи отчетности.
3.3.28. Незамедлительно сообщать представителю Заказчика о любых проблемах, возникших при эксплуатации оборудования, негативно влияющих на выполнение программы по буровым растворам.
3.3.29. Вести суточный и месячный учет всех жидкостей, получившихся в результате производства работ по приготовлению, использованию, размещению бурового раствора.
3.3.30. По окончании выполнения Работ либо в случае досрочного прекращения договора
представить отчет об израсходовании давальческих материалов, а также возвратить их остаток на
склад указанный Заказчиком.
Вывоз невостребованных материалов и сдача их на склад Заказчика после окончания Работ
по настоящему договору осуществляется транспортом Подрядчика и за его счет.
3.3.31. После завершения работ вывезти с буровой в кратчайшие сроки всю тару, неиспользованные хим. реагенты, отработанные сетки вибросит.
3.3.32. Подрядчик обязуется представить сертификат безопасности материалов на каждый
продукт.
3.3.33. Инженер по буровым растворам обязан взаимодействовать с персоналом Заказчика.
3.3.34. Предоставлять буровым бригадам подробные указания по подготовке буровых растворов и применению оборудования контроля мех. примесей. Все устные указания обязуется отразить письменно (в буровом журнале).
3.3.35. Координировать любое перемещение и/или выгрузку буровых растворов с персоналом Заказчика и лицами, ведущими учет данных о буровом растворе. Требуется соответствующее документирование таких перемещений.
3.3.36. Осуществлять полный анализ раствора не менее двух раз ежедневно. При необходимости – более двух раз, при наличии осложнений при бурении по стандартным контрольным
таблицам АНИ. Пробы должны отбираться на выходе из скважины и приеме буровых насосов при
бурении и промывке. Разница между свойствами на выкиде и приеме должна документироваться и
разъясняться в отчете по буровым растворам. Также, предоставить Заказчику для контрольного
анализа пробу, отобранную за 80-100 м. до вскрытия продуктивного пласта.
3.3.37. Предоставлять полные данные по скважине:
- Полные сведения по свойствам бурового раствора.
- Pm, Pf, Mf (или P1 и P2 если фильтрат слишком темный).
- pH по прибору.
- MBT (содержание коллоидной фазы).
- Показатели по кальцию и содержанию хлоридов.
- Ретортный анализ реторта 10см3 с точностью измерения 0,2 см3.
- Уровни нитратов в растворе и фильтрате (только для растворов на водной основе) в центральной лаборатории по требованию Заказчика.
- Реологические свойства (считывание от 600 до 3 rpm).
- Потеря жидкости в зоне коллектора в условиях высокой температуры и давления.
- Продолжительность выполнения Работ.
- Проблемы (простои оборудования и т.д.).
- Размеры ячеек вибросит.
6
Филиал «Уренгой бурение»
- Плотность на нижнем сходе и переливе.
- Давление в магистрали.
- Подача насосов.
- Полная информация по использованию материалов и затратам.
- Замеры и регистрация по всем добавкам воды с указанием объемов.
- Отчеты по числу использованных компонентов, стоимости каждого и общие затраты на
каждую добавку.
- Объем потерь раствора за минувшие 24 часа.
- Информация по мех. примесям.
- Товарный гель – фунтов на баррель.
- Легкая фракция твердой фазы – фунтов на баррель.
- Тяжелая фракция твердой фазы – фунтов на баррель.
- Плотность на нижнем сходе и переливе и процентное содержание легкой и тяжелой
фракций твердой фазы на всем комплексе контроля мех. примесей.
- Рекомендации по поддержанию системы бурового раствора.
- Краткое описание операций за минувшие сутки, разъяснения по выполненным Работам.
- Дополнительная информация.
- Суточная сводка по БР, с указанием свойств раствора по АНИ. Тенденции изменений
свойств должны быть показаны на графике.
- Суточные замеры раствора.
- Таблица использованных материалов и затрат.
- Сводная таблица использованных материалов и затрат.
- Регистрация объема шлама и общий объем раствора.
- Содержание карбонатов в буровом растворе.
- Коэффициент тиксотропии.
3.3.38. При выполнении Работ предоставлять комплекс для анализа бурового раствора для
каждой буровой в составе оборудования, не менее указанного в Приложении № 5.
3.3.39. На месте выполнения Работ обеспечивать выполнение внутренних регламентов и
мероприятий Заказчика по предупреждению осложнений и брака.
3.3.40. Предоставлять в установленные сроки суточные рапорта по буровому раствору в
согласованной сторонами форме.
3.3.41. Предоставлять Заказчику по его требованию любые иные сведения или документацию, относящуюся к выполненным Работам, которые могут потребоваться Заказчику.
3.3.42. Привлекать субподрядные организации к выполнению Работ по настоящему Договору с предварительного письменного согласия Заказчика. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств субподрядной организацией, Привлеченной Подрядчиком, по
настоящему Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.
3.3.43. Не допускать к работе иностранных граждан, не имеющих регистрации и выданного в установленном порядке разрешения. В случае неоднократного выявления нарушений Подрядчиком правил привлечения иностранной рабочей силы, Заказчик имеет право расторгнуть Договор
в одностороннем порядке.
3.3.44. Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередачи, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии
электропередачи с организацией, эксплуатирующей данную воздушную линию. Работы в охранных зонах производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно «Межотраслевых правил по
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001) и
«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением правительства № 160 от 24.02.2009 г.
3.3.45. Соблюдать требования по безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ «О без7
Филиал «Уренгой бурение»
опасности дорожного движения» и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
Осуществлять контроль соблюдения водителями Подрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком, Правил дорожного движения.
3.3.46. При передвижении транспортных средств по территории Заказчика соблюдать скоростной режим, установленный на территории Объектов Заказчика, и согласованные с Заказчиком
маршруты движения транспорта.
3.3.47. Не допускать наличия в салоне транспортных средств веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение.
3.3.48. Соблюдать нормы поведения на родовых угодьях.
3.3.49. При выполнении Работ на автономных Объектах, в период отсутствия автомобильных дорог, Подрядчик согласовывает с Заказчиком график (или направляет Заказчику отдельные
заявки) и условия перевозки (в части стоимости транспортных услуг) собственных ТМЦ и персонала, предварительно доставляет необходимые ТМЦ и персонал в пункты, указанные Заказчиком.
Предварительная заявка подтверждается полномочным представителем Заказчика.
3.3.50. Подрядчик является собственником всех отходов производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении работ, являющихся предметом настоящего Договора. Подрядчик самостоятельно заключает договоры на вывоз и размещение производства и потребления, образующихся в результате его деятельности при выполнении Работ. Подрядчик производит временное складирование собственных отходов в специально отведённых местах накопления, определённых Заказчиком.
3.3.51. Подрядчик самостоятельно в установленном порядке оформляет разрешения на
выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты на размещение отходов, осуществляет за
свой счет платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
3.3.52. Подрядчик обязан выполнять комплекс мер по устранению нарушений действующего законодательства в области охраны окружающей среды, производить возмещение за свой
счет причиненного прямого ущерба и оплату штрафных санкций, предъявленных контролирующими органами, при нарушении Подрядчиком действующего законодательства в области охраны
окружающей среды, подтвержденного двухсторонним актом.
3.3.53. Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика, а так же
требования определенные в Соглашении в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты к настоящему Договору.
3.3.54. Подрядчик за свой счет осуществляет все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении Работ и работников Подрядчика, а также освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия и прочие социальные
льготы) или нанесением увечья какому-либо работнику или со смертью какого–либо работника,
привлекаемого для выполнения Работ по Договору, Подрядчик несет все риски и ответственность
в случае несоблюдения настоящего пункта Договора.
3.3.55. Настоящим Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и
ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств,
убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением
Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с
исполнением Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить
Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных
претензий или исков, а также участвовать в разбирательствах таких претензий и исков.
Если, несмотря на положения настоящего пункта Договора, Заказчик понесет какие-либо
расходы, штрафы, затраты и иные убытки по вине Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком Работ по Договору, Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на
основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.
8
Филиал «Уренгой бурение»
3.4. Подрядчик имеет право:
3.4.1. Требовать и получать от Заказчика информацию, необходимую для успешного и безопасного выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе и сведения о факторах риска, а
также о планах и актах на предыдущие работы на Объекте, результатах геофизических и иных исследований скважин, результатах тестирования, авариях и других осложнениях на скважине.
3.4.2. Требовать от Заказчика неукоснительно поддерживать на Объекте и скважине режим, необходимый для проведения Подрядчиком Работ в соответствии с Программой по сопровождению буровых растворов и «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности
ПБ 08-624-03–2003г.».
3.4.3. Требовать у Заказчика приостановить выполнение третьими лицами работ на Объекте, если Подрядчик обнаружит, что действия третьего лица препятствуют выполнению Работ, если
они создают опасность возникновения аварий и других осложнений, а также, если они могут нанести вред здоровью или создают опасность для жизни представителям Подрядчика и Заказчика. О
таком требовании Подрядчик немедленно письменно уведомляет представителя Заказчика на
скважине. Заказчик после получения требования Подрядчика о приостановлении работ принимает
решение либо о приостановке Работ Подрядчика на Объекте и уведомляет об этом Подрядчика,
или принимает меры, позволяющие Подрядчику продолжить выполнения Работ на Объекте.
4.
ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА
4.1. За исключением тех случаев, когда в настоящем Договоре установлено иное, отбор,
замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Подрядчика производятся и определяются самим Подрядчиком. Такой персонал является исключительно сотрудниками Подрядчика. Подрядчик предоставляет заверения и гарантии того, что его персонал обладает надлежащей квалификацией и навыками. Подрядчик обеспечит присутствие своего персонала на Объекте, готового к выполнению Работ в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Подрядчик обязуется предоставлять в офисе и на кустовой площадке персонал, соответствующий следующим требованиям:
4.2.1. Персонал в офисе:
Координатор работ по буровым растворам:
- Минимум 7 (семь) лет опыта работы в области буровых растворов и жидкостей освоения.
- Минимум 5 (пять) лет полевого опыта работы на месторождениях Восточной и Западной
Сибири, Юга России, или других проектов.
Инженер по буровым растворам:
- Минимум 5 (пять) лет опыта работы в области буровых растворов и жидкостей освоения.
- Минимум 5 (пять) лет полевого опыта работы на месторождениях Восточной и Западной
Сибири, Юга России, или других проектов.
- Высшее образование в сфере науки или инженерии или достаточный опыт работы в
промышленности в качестве компенсации высшего образования.
- Умение проводить тестирование и анализ буровых растворов и жидкостей освоения.
- Умение производить подбор рецептуры добавок для обработки бурового раствора с целью обеспечения параметров, требуемых Программой.
- Свободно владеть русским языком.
- Инженер по буровым растворам обеспечивает следующее:
- Производит техническое проектирование для Заказчика.
- Производит оценку ожидаемых расходов по буровым растворам для всех скважин.
- Содействует решению инженерно-технических задач, связанных с повреждением продуктивного пласта, устойчивостью ствола скважины, программой по плотности бурового раствора, глубиной спуска обсадной колонны, очисткой ствола скважины, поглощением бурового раствора, планированием заканчивания скважины.
9
Филиал «Уренгой бурение»
- Моделирует забойное давление; производит расчеты полноты очистки ствола, эффекта
поршневания.
- Выдает Заказчику рекомендации по совершенствованию качества Работ, описание/анализ проблем.
4.2.2. Персонал на кустовой площадке:
Инженер по буровым растворам:
- Опыт работы в качестве Полевого инженера по буровым растворам не менее 3 (трех) лет.
- Обязателен опыт производственной деятельности в России.
- Моделирует забойное давление, производит расчеты полноты очистки ствола, эффекта
поршневания.
- Свободно владеть русским языком.
- Иметь сертификат об обучении о предупреждении нефте- газо- и водопроявлений
(НГВП), предпочтительно международный.
- Полевой инженер по буровым растворам обязан выполнять следующее:
- Ежедневно проверять материальные запасы.
- Ежедневно выдавать рекомендаций для повышения качества Работ.
- Экономно подходить к затратам с тем, чтобы не допускать высокой стоимости технологической обработки или бесполезного расхода химреагентов.
- Регулярно проводить проверки оборудования системы очистки бурового раствора, и выдавать рекомендации по оптимизации оборудования и осуществлять контроль его работы.
Все инженеры должны пройти проверку в органах Ростехнадзора на знание правил ОТ и ПБ.
4.3. За исключением тех случаев, когда в настоящем Договоре установлено иное, отбор,
замена, рабочее время и вознаграждение персоналу Подрядчика производятся и определяются самим Подрядчиком. Такой персонал является исключительно сотрудниками Подрядчика. Подрядчик обеспечит постоянное присутствие своего персонала буровой площадке, готового к выполнению Работ в соответствии с настоящим Договором.
4.4. Подрядчик назначает одного из своих сотрудников полномочным представителем
Подрядчика, ответственным за остальной персонал Подрядчика и обладающим всеми полномочиями для решения оперативных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком, в том
числе обладающим полномочиями участвовать в расследованиях причин аварий, инцидентов,
нарушений и имеющим право подписи документов, являющихся результатом таких расследований
(акт, протокол, и т.д.). Представители назначаются приказом по предприятию Подрядчика, копия
которого направляется Заказчику к моменту начала бурения скважины.
4.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены его персонала и любых сотрудников Подрядчика, при условии, что Заказчик потребует этого в письменной форме, где изложит
обоснование такого своего требования. Подрядчик обязан в течение 24 часов с момента получения
письменного уведомления заменить персонал или сотрудника, несмотря на возможную субъективность требования. В случае невыполнения Подрядчиком данного требования Заказчик имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.6. Подрядчик обязан представить Заказчику резюме всех инженеров, планируемых к
привлечению к выполнению Работ на объектах Заказчика. Подрядчик предоставит квалифицированных и опытных инженеров по буровым растворам с опытом работы не менее 3 лет. Заказчик по
своему усмотрению может привлечь независимых консультантов по буровым растворам на месте
выполнения Работ.
5.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сроки выполнения работ.
5.1.1. Срок начала выполнения Работ указывается в Заявке на выполнение работ, и может
корректироваться путем подачи уточняющей заявки. Сроки окончания работ и рекомендации по
приготовлению и обработке буровых растворов согласовывается сторонами в письменном виде в
10
Филиал «Уренгой бурение»
Программе по приготовлению и обслуживанию буровых растворов, за подписью уполномоченного представителя Заказчика.
5.1.2. Работа считается принятой после проведения всех предусмотренных Программой по
буровым растворам мероприятий, достижения запланированных результатов и подписания Акта о
приемке выполненных работ Сторонами по настоящему Договору.
При оформлении Актов о приемке выполненных работ и счетов-фактур на документах указывается номер наряд-заказа на выполнение Работ или к документам прикладывается его копия.
5.1.3. Акт приемки выполненных работ по сопровождению буровых растворов (Приложение № 6) в оригинале, оформленные в соответствии с действующим Российским законодательством и подписанные уполномоченными представителями Сторон, следующие документы:
o Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в оригинале,
o Справка о выполненных работах и затратах (форма КС-3) в оригинале,
o Счет-фактура в оригинале.
предоставляются Подрядчиком Заказчику в течение трех дней с момента завершения работ
и подписания первичного полевого акта, а в случае выполнения работ менее чем за 3 (три) дня до
окончания отчетного месяца – не позднее последнего дня отчетного месяца.
5.1.4. Заказчик подписывает предоставленные оригиналы Актов приемки-передачи выполненных работ в течение 3(трех) рабочих дней с момента их получения при условии отсутствия
претензий со стороны Заказчика по выполненным работам.
В случае наличия у Заказчика претензий к Актам приемки-передачи выполненных работ
Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в течение срока, предусмотренного для
рассмотрения указанных документов.
При направлении Заказчиком мотивированного отказа от подписания «Акта приемкипередачи выполненных работ Стороны составляют Протокол по исправлению замечаний Заказчика, с указанием сроков устранения выявленных недостатков.
5.1.5. Допускается принятие к учету выполненных объемов работ в отчетном месяце по документам предоставленным Заказчику не в оригинале (посредством электронной почты, факсимильной связи, ксерокопий оригиналов или ином виде, отличном от оригинала), при этом их оригиналы должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение трех рабочих дней с момента предоставления копии.
5.1.6. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением
случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
6.
СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Ориентировочная стоимость Работ по настоящему Договору составляет:
__________________________________ (__________________) рублей, в том числе НДС (18%)
_____________ (________________) рублей.
6.2. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему
Договору должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ.
6.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги по настоящему договору денежными средствами в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд11
Филиал «Уренгой бурение»
чика, либо иным способом по согласованию Сторон, не противоречащих действующему законодательству РФ, в течении 60 (шестидесяти) календарных дней согласно предъявленного Заказчику
оригинала счета-фактуры (с указанием номера и даты договора), оформленного на основании Акта
о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), подписанных обеими сторонами.
Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, но не позднее 5 (пятого) числа следующего за отчетным.
Допускается принятие к учету выполненных объемов работ в отчетном месяце по документам предоставленным Заказчику не в оригинале (посредством электронной почты, ксерокопий
оригиналов или ином виде, отличном от оригинала), при этом их оригиналы должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику в течение трех рабочих дней с момента предоставления копии.
6.4. Заказчик вправе до оплаты Работ применить «Шкалу оценки качества работ Подрядчика» (Приложения №2) при обнаружении некачественно выполненных Работ, подтвержденных
результатами освоения скважин и/или геофизических исследований. При этом корректировка стоимости Работ должна быть отражена в первичных бухгалтерских документах (форма КС-2, КС-3 и
счет-фактура).
6.5. Стороны договорились, что в случае необходимости Подрядчик может выполнить
дополнительные не предусмотренные настоящим Договором Работы. Заказчик, в свою очередь,
обязуется оплатить эти работы по отдельному исполнительно-сметному расчету (ИСР) с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору, в котором будут обозначены объемы
дополнительных работ, условия их выполнения и оплаты. Любые дополнительные Работы должен
быть подтверждены представителем Заказчика в письменном виде.
6.6. Стороны обязуются не позднее 15 (пятнадцатого) числа следующего за отчетным
кварталом месяца производить сверку взаиморасчетов с подписанием соответствующего акта
сверки уполномоченными представителями сторон. В случае возникновения взаимной задолженности между Сторонами возможно проведение взаимозачета.
6.7. Заказчик вправе не исполнять обязанности по оплате выполненных работ в случае
если Подрядчик не исполнил обязательство по предоставлению отчета об использовании давальческим материалов и возврата неиспользованного остатка давальческих материалов до момента
исполнения указных обязательств.
6.8. В случае расторжения Договора по основаниям указанным п. 12.3, 12.4 настоящего
Договора или прекращения Договора, в период отсутствия автомобильных дорог, на отдаленных
кустах Подрядчик имеет право на получение окончательного расчета по настоящему Договору за
фактически выполненные Работы, при условии обязательного подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору о порядке возврата неиспользованных давальческих
материалов Заказчика, с обязательным указанием порядка возмещения затрат Подрядчика, связанных с хранением и транспортировкой указанных материалов, а также перечня, сроков и условий
их возврата.
6.9. Доставка оборудования и персонала Подрядчика авиатранспортом в период отсутствия дорог оплачивается на основании подтверждающих документов по фактическим затратам.
Затраты предъявляемые к оплате Заказчику позднее 2 (двух) месяцев после выставления счетовфактур за выполненные авиаперевозки оплате не подлежат.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника
Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности и промышленной санитарии.
7.2. Подрядчик обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц от любых обязательств, убытков, штрафов и
12
Филиал «Уренгой бурение»
взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Подрядчиком Договора, а также нарушением Подрядчиком действующего законодательства. Кроме того, в случае
предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением
Подрядчиком Договора, Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю
необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или
исков, а также участвовать в разбирательствах таких претензий и исков.
7.3. Если, несмотря на положения настоящей статьи, Заказчик понесет какие-либо расходы, штрафы, затраты и иные убытки, связанные с выполнением Подрядчиком работ по Договору,
Подрядчик обязан незамедлительно компенсировать их Заказчику на основании письменного требования последнего, при этом Заказчик имеет право уменьшить очередной платеж по Договору на
сумму понесенных им расходов, затрат и иных убытков.
7.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Подрядчик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый час, начиная с третьего часа.
7.5. Подрядчик принимает на себя всю полноту ответственности за составление программ
цементирования скважин, основываясь на полученной от Заказчика и имеющейся у него технической информации.
7.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику ущерб, причиненный вследствие аварий,
инцидентов и несчастных случаев, произошедших при проведении Работ по вине Подрядчика, с
учетом прочих положений Договора.
7.7. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии,
инциденте или осложнении расследуется комиссией с участием представителей заинтересованных
Сторон. Акт расследования аварии должен быть оформлен в течение 3-х дней с момента ликвидации аварии, инцидента, осложнения или принятия решения о прекращении аварийных работ. В
Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны). Отказ от подписания акта не допускается.
7.8. Если авария, осложнение, инцидент, простой или брак произошли по вине Подрядчика и повлекли за собой простой других подрядчиков, привлеченных Заказчиком, то Подрядчик
возмещает Заказчику убытки, связанные с оплатой указанного простоя. Убытки в результате простоя подрядчиков возмещаются Подрядчиком Заказчику в претензионном порядке без корректировки объема выполненных Работ.
7.9. В случае обнаружения скрытого брака в выполненных Подрядчиком Работах, выявленного до ввода скважины в эксплуатацию, Стороны договорились, что Подрядчик ликвидирует
брак своими силами и за свой счет в течение одного месяца со дня обнаружения такого брака. В
случае если Подрядчик не имеет возможности ликвидировать брак своими силами, то Заказчик
имеет право привлечь третьих лиц для проведения ремонтных работ на скважине, при этом Подрядчик обязуется возместить убытки Заказчика, связанные с затратами на исправление брака в
полном объеме в течение одного месяца со дня окончания ремонтных работ.
7.10. В случае выявления поставки Подрядчиком контрафактной продукции или использования без письменного согласования с Заказчиком материалов, изделий и конструкций, изготовленных заводом-изготовителем, не указанным в проектной документации, Подрядчик оплачивает
штраф в размере 100 000 рублей по каждому выявленному случаю, подтвержденному документально, а также возмещает причиненные этим убытки.
7.11. Подрядчик несет ответственность за допущенные им нарушения требований законодательства РФ, нормативов и стандартов, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему
Договору, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им в связи с этим убытки и расходы.
7.12. В случае несоблюдения Подрядчиком действующего законодательства в области
охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности Заказчик вправе приоста13
Филиал «Уренгой бурение»
новить работу Подрядчика с записью в журнале производства работ причин и времени остановки,
указав данные ответственного представителя Подрядчика (фамилия, имя, должность).
7.13. В случае самовольного возобновления Подрядчиком Работ, Заказчик имеет право
предъявить Подрядчику штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости фактически выполненных объемов работ за месяц, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в течение 30 дней с момента предъявления требования об этом.
7.14. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и
гражданской защиты» является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает
Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый
случай нарушения или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств
Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.
7.15. В случае привлечения Субподрядчиков без согласования с Заказчиком Подрядчик
обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30
(тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
7.16. За нарушение требования настоящего Договора о недопущении на территорию Объекта (иных объектов принадлежащих Заказчику либо находящихся под контролем Заказчика),
иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ,
Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.
7.17. За нарушение сроков предоставления отчётности по выполненным объёмам работ
(КС-2, КС-3, счета-фактуры), отчётности по давальческим материалам (формы М-19, М-29) Заказчик вправе предъявить Подрядчику штраф в размере 0,3% от сумм, подлежащих отчётности, за
каждые сутки задержки.
7.18. Подрядчик несет ответственность за утрату предоставленного оборудования, материалов или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с выполнением им Работ по настоящему Договору.
7.19. В случае обнаружения Заказчиком использования Подрядчиком материальнопроизводственных запасов (полученных у Заказчика в порядке установленном настоящим Договором), не в целях настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость, а
также уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай, в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления требования.
7.20. Каждая Сторона несет ответственность за ущерб, причиненный оборудованию другой Стороне или других подрядчиков следующим образом:
- в случае утраты, использованию не по назначению или повреждению без возможности
восстановления – в течение 10 дней с момента обнаружения обязана возместить стоимость утраченного имущества, либо по согласованию с другой Стороной, самостоятельно предоставить аналогичное имущество.
- в случае повреждения – возместить размер стоимости его восстановления.
7.21. За каждый факт порчи, поломки или совершения иных действий работниками Подрядчика, повлекших за собой нарушение функционирования оборудования Заказчика, а именно
повреждение ворот, запорных устройств, ограждений, шлагбаумов, указателей, табличек, оборудования наружного освещения и технических средств охраны, Подрядчик уплачивает Заказчику
штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
7.22. В случае повреждения линий электропередачи или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика по вине Подрядчика или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.
7.23. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере про14
Филиал «Уренгой бурение»
центов определенных в соответствии со ст. 395 ГК Российской Федерации, но не более 5% (пяти
процентов) от суммы просроченного платежа.
7.24. В случае нарушения Подрядчиком Правил указанных в пункте 4.2.7 настоящего Договора, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает
Заказчику понесённые убытки в результате простоя других подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
7.25. За каждый факт нарушения работниками Подрядчика правил пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, а именно:
- проход (проезд) на территорию Объектов минуя КПП;
- нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Подрядчика без
пропуска установленного образца;
- проживание на территории Объектов Заказчика работников Подрядчика без разрешительных документов;
- нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Подрядчика с
пропуском установленного образца с истекшим сроком действия, и/или с имеющейся в нём недостоверной информацией;
- нахождение на территории Объектов Заказчика работников и транспорта Подрядчика с
поддельным пропуском;
- нахождение личного автотранспорта работников Подрядчика на территории Объектов;
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7.26. За каждый факт несвоевременного вывоза товарно-материальных ценностей с Объекта Заказчика (с места проведения работ после их окончания), а равно вывоза/ввоза и/или попытки вывоза/ввоза с Объектов/на Объекты Заказчика товарно-материальных ценностей без сопроводительных документов (товарно-транспортной накладной) или с сопроводительными документами, в которых:
- отсутствуют инвентарные (номенклатурные) или заводские номера груза;
- количество и наименование перевозимого груза, указанного в документах, не соответствуют количеству и наименованию фактически перевозимого груза;
- отсутствует печать структурного подразделения Заказчика, с территории которого вывозится груз.
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7.27. В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная сторона помимо убытков уплачивает другой стороне штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за
каждый такой случай.
7.28. Подрядчик не вправе уступать свои права по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика
штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права.
7.29. За передачу пропуска другому лицу, попытку проникновения на объекты по чужому
или поддельному пропуску, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый такой факт.
7.30. В случае установления факта употребления работником Подрядчика алкогольной
продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории, производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе
месторождениях, обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских
услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан
уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.
Установление факта употребления работником Подрядчика алкогольной продукции,
наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подряд15
Филиал «Уренгой бурение»
чика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется по выбору Заказчика, одним из следующих способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием;
- составлением и подписанием двухстороннего акта. В случае отказа работника Подрядчика
от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником
Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика от его подписания;
- составлением и подписанием акта работником организации оказывающей Заказчику
охранные услуги на основании договора, с использованием при необходимости технических
средств индикации (АКПЭ—1МО3, и др.). Акт составляется при наличии следующих критериев:
1) запах алкоголя изо рта; 2) неустойчивость позы; 3) нарушение речи; 4) выраженное дрожание
пальцев рук; 5) резкое изменение окраски кожных покровов лица; 6) поведение, не соответствующее обстановке; 7) наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации.
При обнаружении и установлении факта употребления алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Подрядчика на
территории, месторождениях Заказчика (лицензионном участке, производственной территории,
производственной площадке, контрольно-пропускном пункте и пр.), в том числе месторождениях,
обслуживаемых Заказчиком в рамках договоров об оказании операторских услуг, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика
незамедлительно отстранить от работы данного работника.
7.31. В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территорию Заказчика наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет
право предъявить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работниками Подрядчика
(Субподрядчика) алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:
– актом, составленным работниками Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика). В случае
отказа работника Подрядчика (Субподрядчика) от подписания акта, подтверждающего факт
нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе Подрядчика (Субподрядчика) от его подписания;
– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику
охранные услуги на основании договора.
7.32. В случае совершения Персоналом Подрядчика хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Подрядчик выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Подрядчик несет ответственность за действия своего Персонала независимо от того, выполнял Персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется уплатить штраф, предусмотренный настоящей статьей в пределах срока исковой давности.
7.33. За каждый факт обнаружения на территории производственных объектов и вахтовых
поселков (далее Объекты) у работников Подрядчика (или привлеченного им Подрядчика) собак и
любых орудий охоты, лова, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.
7.34. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных
обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой
Стороне письменного требования (претензии).
16
Филиал «Уренгой бурение»
Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования
(претензии).
Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от
устранения нарушений по настоящему Договору.
В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её)
без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.
7.35. Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции, убытки за нарушение
договорных обязательств.
7.36. Стороны настоящим договорились, что ни одна из Сторон не должна возмещать другой Стороне упущенную выгоду.
8.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ и ООС
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА
9.1. Соблюдать требования законодательных и нормативно-правовых актов Российской
Федерации, локальных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности.
9.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий в области промышленной, экологической, пожарной безопасности, охраны труда и рационально использовать природные ресурсы.
9.3. Организовать работу по безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.95. № 196-ФЗ» О безопасности дорожного движения» и
других нормативных правовых актов Российской Федерации. Осуществлять контроль соблюдения
водителями Подрядчика (Подрядчика), Правил дорожного движения. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика или, при котором пострадали работники Заказчика, незамедлительно извещать Заказчика в письменной форме.
9.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных
нормативно-технических и правовых актов, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.5. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору
третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика
Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с третьими лицами (без предоставления коммерческих, финансовых и иных условий, которые могут быть квалифицированы как
конфиденциальные) с лицензией такого Подрядчика на право производства работ и, в случае
наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
9.6. Стороны договорились, что определение виновной стороны в произошедшей аварии
или осложнении (инциденте) производится комиссией с участием представителей заинтересованных сторон (включая Стороны по настоящему Договору и субподрядчиков). Комиссия по техническому расследованию причин аварий незамедлительно, от даты подписания приказа о создании
комиссии, приступает к работе и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней составляет акт технического расследования причин аварии по установленному образцу и готовит необходимые материалы. После утверждения акта расследования Подрядчик в течение 3 (трех) дней представляет акт
расследования Заказчику. В Акте расследования указывается виновная Сторона (Стороны) В случае отказа одной из сторон от участия в работе комиссии и подписания результатов работы комиссии, что подтверждается актом, такой документ составляется в одностороннем порядке.
17
Филиал «Уренгой бурение»
9.7. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком
Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской
защиты Приложении №12, Простой Подрядчика не оплачивается.
9.8. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком
(или привлеченных им субподрядчиков), положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика,
Подрядчика и/или привлеченного им Подрядчика. В случае отказа Подрядчика от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.
9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
9.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, материалами и оборудованием, а
так же при содействии Заказчика, с использованием материалов и оборудования, принадлежащих
Заказчику (Приложение №1).
9.2. Подрядчик обязуется по доверенности принять от Заказчика принадлежащие ему на
праве собственности в переработку материалы, необходимые для выполнения Работ, и подписать
документы Заказчика на движении товарно-материальных ценностей (накладную на отпуск материалов на сторону (М-15); акт приема-передачи товарно-материальных ценностей и пр.) для использования в целях, указанных в Договоре.
9.3. Подрядчик обязуется использовать полученные от Заказчика материалы исключительно для целей выполнения Работ по настоящему Договору экономно и расчетливо, при этом
Подрядчик обязуется вести приемку, учет движения и отчетность по установленной форме, а так
же обеспечить доставку на куст выполнения Работ и вывоз с такого куста.
9.4. Подрядчик ежемесячно в срок до 28 числа отчетного месяца оформляют материальный отчет по форме М-19, М-29, с приложением документов, подтверждающих получение и использование давальческого сырья.
9.5. Подрядчик несет риск случайной гибели, полную имущественную ответственность за
утрату и качество хранения материалов, переданных Заказчиком Подрядчику.
9.6. Подрядчик организует временное хранение полученных материалов на специально
организованных площадках временного хранения.
9.7. Подрядчик вправе не принимать в процессе выполнения работ материалы, предоставляемые Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению технологических требований и качества выполнения работ, негативному воздействию на
окружающую среду, невозможности дальнейшего использования Заказчиком результатов выполненных работ. О каждом факте Подрядчик незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомляет представителя Заказчика.
9.8. В случае выявления Подрядчиком некомплектного оборудования, некачественных
или некондиционных материалов, являющихся собственностью Заказчика и передаваемых Подрядчику для проведения работ по настоящему Договору, Подрядчик в течение 24 часов обязан сообщить Заказчику о невозможности использования материалов, предоставив соответствующее
обоснование. Заказчик при участии Подрядчика составляет по данному факту акт и предъявляет
претензии к заводу-изготовителю или поставщику материалов, оборудования. Заказчик обязан
устранить выявленные дефекты материалов, либо заменить материалы, оборудование в оговоренные сторонами сроки.
9.9. В случае порчи, потери или использования материалов, полученных Подрядчиком от
Заказчика, не по назначению, Подрядчик по согласованию с Заказчиком обязан в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения факта порчи, потери, ненадлежащего использования возместить стоимость полученных материалов.
18
Филиал «Уренгой бурение»
10.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых по настоящему Договору обязательств, если оно (неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета данного Договора.
10.2. В случаях, указанных в п.11.1. настоящего Договора, срок выполнения обязательств
по нему отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства
либо на другой срок по согласованию Сторон.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может
быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
10.4. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана не
позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления таких обстоятельств в письменной форме
уведомить об этом другую сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права ссылаться в будущем на форсмажорные обстоятельства. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой Российской Федерации либо уполномоченным государственным органом.
11.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. После вступления в силу настоящего Договора все предыдущие письменные или
устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к его предмету или
условиям, теряют силу.
11.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и
пописаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- По соглашению Сторон.
- При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке,
направив письменное уведомление Подрядчику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика. При этом Заказчик обязан уплатить Подрядчику только стоимость фактически
выполненных, документально подтвержденных и принятых Заказчиком Работ на момент расторжения.
- В случаях прямо предусмотренных настоящим Договором.
- В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.4. При расторжении Договора по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по фактически выполненным объемам работ, определенным ими совместно.
11.5. В случае расторжения Договора в результате нарушения Подрядчиком условий
настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков.
19
Филиал «Уренгой бурение»
11.6. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением другой Стороной своих обязанностей, предусмотренных Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.
11.7. Претензия принимается к рассмотрению при условии, что в ней указывается:
- требования заявителя претензии;
- сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их;
- правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные заявителю претензии нормативно-правовые акты;
- перечень прилагаемых к претензии документов;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
11.8. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или отклоняется) в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения. В ответе на претензию указывается признание и непризнание требования, содержащиеся в претензии.
11.9. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты
и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
11.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.
12.
УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 10 (десяти) дней от даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения, либо направления оригинала письма - уведомления, подписанного уполномоченными
представителями стороны по договору. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчик не несет ответственности за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.
13.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью, если подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон. В случае разногласий и/или разночтений между положениями Договора и Приложений к нему настоящий Договор имеет преимущественную силу. Стороны определенно договорились, что: несмотря на любые положения Приложений к настоящему Договору
и/или внутренних актов Заказчика, положения непосредственно Договора об ответственности
Подрядчика и распределении убытков между Сторонами превалируют над положениями любых
Приложений.
13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
13.3. Предмет Договора, его стоимость и сведения, полученные Сторонами во исполнение
условий настоящего Договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
20
Филиал «Уренгой бурение»
13.4. Взаимоотношения Сторон в рамках настоящего Договора, связанные с передачей
конфиденциальной информации и соблюдением ее конфиденциальности, регулируются Соглашением о конфиденциальности.
13.5. В случае изменения в течение срока действия настоящего Договора цен и тарифов на
работы Подрядчика Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. При этом вновь установленные цены и тарифы не изменяют стоимость уже согласованных
Сторонами работ и применяются при расчете стоимости объема работ, согласуемого Сторонами
после внесения изменений.
13.6. Договор цессии (уступка права требования) заключается только с письменного согласия Заказчика.
14.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
15.
ПРИЛОЖЕНИЯ
К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие
приложения:
Приложение № 1. Перечень позиций, обеспечиваемых Подрядчиком и Заказчиком.
Приложение № 2. Шкала оценки качества работы Подрядчика.
Приложение № 3. Акт об использовании химических реагентов при бурении
Приложение № 4. Акт об использовании сеток вибросит при бурении
Приложение № 5. Требования к оборудованию полевой лаборатории
Приложение № 6. Форма Акта приемки выполненных работ по сопровождению буровых
растворов.
Приложение № 7. «Перечень нарушений и штрафных санкций».
Приложение № 8. Соглашение в области промышленной, экологической безопасности,
охраны труда и гражданской защиты.
Приложение № 9. Рецептура приготовления раствора.
Приложение № 10. Соглашение о конфиденциальности.
16.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
________________________
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
21
Филиал «Уренгой бурение»
Приложение № 1
к договору № _________
от ___________________
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
№
п/п
1
2
Позиции
Обеспечивает
Заказчик
Подрядчик
Водяная скважина
Кустовая площадка
2.1 Сварочные работы
2.2 Крановая техника и Погрузчики
2.3 Бойлера для бурового раствора
Дополнительные емкости под
2.4 буровой раствор, закрытые и
обогреваемые
Описание
х
х
х
x
Заказчик
Заказчик
x
2.5 Сетки вибросита
Пескоотделитель
Илоотделитель
Центрифуга
Вибросито
Гидроворонка для приготовле2.10
ния раствора
2.11 Перекачивающие насосы
2.6
2.7
2.8
2.9
х
Ответственный за поставку оговаривается с
каждым Подрядчиком
индивидуально
х
Если не предусмотрена ответственность
Заказчика
x
х
x
x
x
x
2.12 Блок флокуляции
Шнек и площадка для обслуживания шнека
Лаборатория инженера по со2.14
провождению бурового раствора
2.13
x
х
2.15 Бульдозеры
Заказчик
x
Жилые и производственные помещения
Буровой раствор, химреагенты, и их
3 хранение
3,1 Для ствола 490 мм (555 мм)
3,2 Для ствола 393.7мм
3,3 Для ствола 295.3мм
3,4 Для ствола 215.9 мм, (220.7мм,)
Для ствола 146 мм, 151 мм
3,5
(123,8 мм. - 155,6 мм.)
Склад хим.реагентов, с учетом
3,6 аварийного запаса в контейнерах
и поддонах, укрытых от осадков.
Контроль параметров бур. Рас3,7
твора
х
2.16
х
х
x
х
х
х
На кустовой площадке
х
22
Филиал «Уренгой бурение»
Контроль за размещением отра3,8 ботанного бурового раствора и
шлама
х
Перевозка и разгрузка до кусто3,9
вой и с кустовой площадки
x
Сохранность хим. реагентов на
3.10 кустовой площадке и работа с
ними.
Размещение отработанного бу3.11
рового раствора.
Переброска бурового раствора с
3.12
куста на куст
Подготовка ствола скважины к спус4
ку обсадной колонны
5
x
x
х
Ловильные работы и ловильный инструмент
х
6 Каротаж
Геологическое сопровождение
6.1
ГИС
Подготовка ствола скважины
6.2
всех диаметров
7 Электроэнергия
В размере согласованных норм
Бойлер, ЦА-320
х
x
Поставка химреагентов только в контейнерах
х
В случае вины Подрядчика он оплачивает
стоимость аварийных
и ловильных работ
х
х
х
х
Заказчик
Заказчик:
Подрядчик:
________________________
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
Приложение № 2
23
Филиал «Уренгой бурение»
К Договору №_______________
от “__”___________ 20__ г.
Шкала оценки качества работы Подрядчика
по сопровождению буровых растворов.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Коэфф.
качества
Описание нарушений
Нарушение утвержденной программы по промывке скважины. Отклонение
параметров бурового раствора от программы.
Не своевременное предоставление сеток вибросит, нарушение утвержденной
гаммы типоразмера сеток
Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному
подрядчику, повлекшее за собой возникновение аварийной ситуации на скважине
Предоставление Заказчику искажённой информации в суточном рапорте инженера по буровым растворам
Сальникообразование и прихват при доказанной вине Подрядчика
Увеличение срока строительства скважин по вине подрядчика (дополнительные спускоподъемные операции
Наличие поглощений бурового раствора Сужение или осыпи стенок скважины по причинам несоответствия параметров бурового раствора.
Снижение концентрации карбонатного наполнителя против проектной более
чем на 10кг/м3 за каждые 10кг/м3 CACO3
Отсутствие: необходимой гаммы химреагентов, смазывающей добавки. или
персонала.
Необеспечение круглосуточной работы персонала на Объекте.
Несвоевременное предоставление программы промывки скважины на согласование заказчику
Необоснованные сбросы промывочной жидкости в амбар
Поставка и хранение хим. реагентов не в контейнерах (ненадлежащее хранение хим. реагентов)
Несанкционированное применение хим. реагентов, не входящих в состав систем бурового раствора
Несвоевременное предоставление отчета по пробуренной скважине
Примечание
0,95
0,95
0,80
0,95
0,80
0,90
0,90
0,97
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
Примечание: Коэффициент №1 не применяется при применении коэффициентов №5
и/или №6 и/или №7 и/или №8 настоящей шкалы оценки качества работы Подрядчика.
Материальная ответственность за отклонения:
Ш = С х К где: Ш - сумма корректировки, С – объем выполненных работ, К - коэффициент
качества.
Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого
понижающего коэффициента:
К = К1 х К2 х К3 х ….
Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 0,7 от стоимости выполненных
объемов работ по скважине
Заказчик:
Подрядчик:
________________________
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
Приложение № 3
24
Филиал «Уренгой бурение»
к Договору №
___________
от "__" _______ 2013 г.
Акт
об использовании химических реагентов при бурении
Начало бурения:
Конец бурения:
Заказчик:
Куст:
Сдающая скважина:
Название реагента
Вес упаковки
(кг,л)
остаток с
остаток на
предыдущей приход всерасход на
кустовой
скважины
го(2)
скважину(3) площадке
(1)
(4)
колколколколво
масса во масса во масса во масса
1) - реагенты, перешедшие с предыдущей скважины согласно переводных накладных
(2) - общий приход реагентов, согласно транспортных накладных
(3) - фактический расход реагентов на скважину, в соответствии с накладными и перешедшими с предыдущей скважины
(4) - фактический остаток реагентов на кусту на конец скважины (является первой колонкой
акта по следующей скважине)
Остатки, приход и расход реагентов при бурении подтверждаю
Приложение № 4
25
Филиал «Уренгой бурение»
к Договору №
от "__" _______ 2013 г.
ОБРАЗЕЦ
Акт
об использовании сеток вибросит при бурении
Начало бурения:
Конец бурения:
Заказчик:
Куст:
Сдающая скважина:
Вибросито
Номер
Наименование
1
2
3
Ед.
изм
Остаток с
предыдущей
скважины(1)
Приход
всего(2)
Списано на
скважину(3)
Остаток на кусту(4)
4
5
6
7
8
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
(1) - новые сетки в упаковках, перешедшие с предыдущей скважины согласно переводных накладных;
(2) - общий приход новых сеток, согласно транспортных накладных;
(3) - списано сеток на скважину, в соответствии с накладными и перешедшими с предыдущей
скважины;
(4) - фактический остаток новых в упаковках сеток на кусту на конец скважины (является первой
колонкой акта по следующей.
Остатки, приход и списание сеток при бурении подтверждаю
Представитель
Заказчика
______________________________
Инженер
Исполнителя
______________________________
Заказчик:
Подрядчик:
________________________
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
26
Филиал «Уренгой бурение»
Приложение № 5
к договору №__________
от
«___»
________
200____ г.
Требования к оборудованию полевой лаборатории
Перечень минимально необходимого оборудования лаборатории:
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Весы для определения плотности бурового раствора
Герметизированные весы для определения плотности бурового раствора
Вискозиметр Марша
Пластиковый мерный цилиндр 1000 кубических сантиметров
6-скоростной вискозиметр или ФАНН 35
Лабораторный сосуд с подогревом
Комплект для определения содержания песка
Цифровой измеритель рH
Фильтр-пресс API
Измеритель электростабильности
Комплект для проведения ретортного анализа 10 или 50 мл
Комплект для определения поглощения метиленовой сини
Миксер HAMILTON BEACH или аналог
Центрифуга с ручным приводом
Подогреваемая мешалка
Комплект для определения содержания хлоридов
Весы с тройным коромыслом
Фильтр-пресс высокого давления/высокой температуры
Комплект фильтров для испытания на ультратонкую фильтрацию
Комплект сеток для определения фракционного состава кальматанта
Количество
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Все лабораторные исследования раствора и отчет должны соответствовать последнему изданию ISO 10414-1
Заказчик:
Подрядчик:
________________________
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
Приложение №.6
27
Филиал «Уренгой бурение»
К Договору № ____________________
от «__» _______ 200___ г.
ОБРАЗЕЦ
Акт приемки выполненных работ по сопровождению буровых растворов
В соответствии с договором № ________ от________
О выполнении работ по приготовлению и сопровождению
буровых
_________________________ и __________)_________________
растворов между
При бурении скважины № _______куста _______ инженерное сопровождение осуществлял инженер Исполнителя ________________.
Инженер компании _______________:
Дата начала работ инженера:
Дата окончания работ инженера:
Время оказания услуг, оплачиваемое по суточной ставке
Время оказания услуг, оплачиваемое по ставке
технологического дежурства
Не оплачиваемое время
Общее количество дней инженерного сопровождения:
Услуги сопровождению буровых растворов были выполнены в соответствии с программой по буровым растворам.
Замечания,
предложения:
_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________
Представитель Заказчика
Инженер Исполнителя
___________________
___________________
Форма согласована
Заказчик:
________________________
Подрядчик:
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
28
Филиал «Уренгой бурение»
Приложение № 7
к Договору № __________________
от «____» _____________20____ г.
Перечень нарушений и штрафных санкций
Размер штрафа за
каждый факт (руб.)
Наименование события/нарушения
1.Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, складировании, сжигании, обезвреживании,
транспортировке, захоронении вне мест, указанных Заказчиком, отходов производства и потребления
2. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы
на земельных участках Заказчика.
3. Самовольное занятие земельного участка в границах землеотвода
Общества.
4. Самовольная добыча песка, гравия, глины, торфа, сапропеля в
пределах землеотвода Заказчика, в том числе и на территории водных объектов.
5.Загрязнение ледяного покрова водных объектов, либо загрязнение
водоохранных зон водных объектов отходами производства и потребления и (или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (материалов) в водных объектах.
6. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и
огневых) без оформления наряда-допуска
7. Проведение работ повышенной опасности (в т.ч. газоопасных и
огневых) с нарушениями мер безопасности, указанных в нарядедопуске (работа без защитных средств, работа без противогаза в
условиях наличия газа и т.д.).
8. Скрытие перед Заказчиком сведений об инцидентах, несчастных
случаях, авариях, происшедших в процессе Услуги.
9. Не обеспечение рабочего места:
- первичными средствами пожаротушения;
- средствами коллективной защиты;
- медицинскими аптечками;
- заземляющими устройствами;
- электроосвещением во взрывобезопасном исполнении;
- предупредительными знаками (плакатами, аншлагами и др.).
10.Привлечение к работе субподрядчиков без согласования с Заказчиком
11.Нарушение требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ.
12. Нарушение в обеспечении и пользовании спецодеждой и средствами индивидуальной защиты
13. Нарушение правил транспортировки, складирования, условий
хранения материалов, изделий, оборудования для использования
при строительстве, реконструкции, исследованиях и капитальном
ремонте.
14. Нарушение требований по организации безопасного проведения
100 000 руб.
и приостановление
деятельности до
наведения порядка
50 000 руб. + компенсация, равная
стоимости рекультивации данного
участка земли
100 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
29
Филиал «Уренгой бурение»
работ повышенной опасности (в том числе огневых и газоопасных).
15. Въезд на территорию опасного производственного объекта,
взрывопожароопасных объектов Заказчика специальной, авто- и
тракторной техники Подрядчика, не оборудованных искрогасителями, имеющими разрешение Ростехнадзора на применение или сертификат соответствия.
16. Загромождение оборудованием и материалами подъездов к объектам и пожарным гидрантам. Загромождение территорий Заказчика
и владельца объекта отходами производства и потребления.
17. Курение в не отведенных для этого местах.
18. Нарушение согласованного с Заказчиком маршрута движения
транспорта, нарушение скоростного режима движения транспортных средств, и иных Правил дорожного движения РФ на территории
объектов Заказчика.
19. Допуск к работе необученного, неаттестованного, непрошедшего
необходимые инструктажи персонала, отсутствие документального
подтверждения ознакомления персонала с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной, безопасности, экологии, технологической дисциплины, выполнение работниками
подрядной организации работ, не свойственных их основной профессии (т.е. без соответствующего обучения и аттестации).
20. Появление работника Подрядчика (или привлеченного им субподрядчика) на территории объектов Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а равно обнаружения у работника находящегося на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое
опьянение.
21. Нахождение на территории производственных объектов у работников подрядной организации собак, орудий охоты и лова.
22. Нарушение персоналом подрядной организации порядка пропускного и внутриобъектового режимов.
23. Нарушение подрядной организацией норм и правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, приведшие к возникновению инцидента на опасном производственном
объекте Заказчика (пожар, авария, несчастный случай).
24. Сокрытие или искажение информации (предоставление отчетов
об устранении выявленных нарушений, не соответствующих действительности, либо не предоставление отчетов об устранении
нарушений в указанные сроки).
25. Неисполнение предписаний, ранее выданных службами Заказчика, осуществляющими надзор за соблюдением требований норм и
правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической
безопасности, а также государственных надзорных органов.
26. Не представление в установленный договором срок отчета
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.
100 000 руб.
20 000 руб.
Заказчик:
________________________
Подрядчик:
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
30
Филиал «Уренгой бурение»
Приложение № 8
к Договору № __________________
от «____» _____________20____ г.
Соглашение о конфиденциальности
г. Новый Уренгой
«___»_________201__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром бурение» (ООО «Газпром бурение»), именуемое в дальнейшем «Газпром бурение», в лице ____________________, действующего
на
основании
_______________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемое в дальнейшем _________________________, в лице __________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны принимают на себя обязательства по предоставлению друг другу и неразглашению Информации, составляющей Коммерческую тайну, и иной Конфиденциальной информации в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. Термины, применяемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Коммерческая тайна – конфиденциальность информации, позволяющая её обладателю
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду;
Информация, составляющая Коммерческую тайну – научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая
секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную и потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой
тайны;
Носители информации - материальные объекты, в которых Информация, составляющая
Коммерческую тайну, и иная Конфиденциальная информация находит своё отображение в виде
символов, технических решений и процессов;
Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации – лицо, которое владеет указанной информацией на законном основании,
ограничило доступ к этой информации и установило в отношении её режим коммерческой тайны;
Режим Коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности, установленные внутренними нормативными документами Сторон;
Гриф конфиденциальности - реквизиты, свидетельствующие о конфиденциальности Информации, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. Информация, составляющая Коммерческую тайну «Газпром бурение», должна иметь
гриф:
« Коммерческая тайна
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром бурение»
филиал «Уренгой бурение»,
629300, Тюменская обл.
ЯНАО г. Новый Уренгой
31
Филиал «Уренгой бурение»
Ул. Промышленная, 11»;
иные виды конфиденциальной информации «Газпром бурения» –
« Конфиденциально
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром бурение»
филиал «Уренгой бурение»,
629300, Тюменская обл.
ЯНАО г. Новый Уренгой
Ул. Промышленная, 11»;
Разглашение Информации, составляющей Коммерческую тайну, и иной Конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, и иная Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации.
3. В целях исполнения предмета настоящего Соглашения Стороны обязуются:
3.1. Передавать Информацию, составляющую Коммерческую тайну, и иную Конфиденциальную информацию (далее – Информация), по предварительным письменным запросам Сторон и
оформлять факт актом приёма-передачи, подписываемым их уполномоченными представителями.
Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга в письменной форме о лицах,
уполномоченных на приём и передачу Информации.
3.2. Осуществлять передачу Информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями
или курьерами Сторон.
3.3. Не передавать друг другу Информацию по открытым каналам телефонной, телеграфной
и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия мер, обеспечивающих
ее защиту.
3.4. Осуществлять защиту Информации, обеспечивающую ее сохранность (неразглашение).
3.5. Использовать Информацию строго в целях составления доходной части бюджета. При
этом не осуществлять без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Информацию (далее – Передающая Сторона), продажу информации, её обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей, за исключением случаев, когда:
а) от Стороны, получившей Информацию (далее – Получатель), требуется передать эту
Информацию органам государственной власти в соответствии с действующим законодательством.
При этом до непосредственной передачи Информации Получатель обязан направить Передающей
Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;
б) передача Информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью
исполнения Получателем договорных обязательств, при условии, что Получатель несёт ответственность за выполнение требований по защите Информации лицами, которым в соответствии с
настоящим пунктом сообщается эта Информация.
3.6. Обращаться с Информацией и её носителями в соответствии с требованиями нормативных актов и документов Сторон и не допускать разглашения Информации.
3.7. Незамедлительно информировать друг друга о случаях разглашения или незаконного использования Информации, организовывать расследование этих фактов.
При проведении расследования фактов разглашения или незаконного использования Информации Стороны по взаимному соглашению вправе направлять друг другу специалистов в области
защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение Информации.
4. Контроль за соблюдением порядка использования и хранения Информации, передаваемой
Сторонами друг другу в соответствии с условиями настоящего Соглашения, возлагается в «Газпром бурении» на Службу корпоративной защиты филиала «Уренгой бурение», а в
_________________ на _____________, осуществляющего контроль за соблюдением порядка использования и хранения информации.
32
Филиал «Уренгой бурение»
5. Передающая Сторона остается собственником и (или) обладателем переданной Информации. Передающая Сторона вправе потребовать от Получателя возврата любой переданной Информации (носителя Информации) в любое время, направив Получателю уведомление в письменной
форме. В течение 15 дней после получения такого уведомления Получатель должен вернуть все
оригиналы носителей Информации и уничтожить все её копии и воспроизведения в любой форме,
имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении лиц, которым он передал с соблюдением
условий настоящего Соглашения такую Информацию, кроме случаев, когда Получатель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан хранить одну копию Информации, полученной от Передающей Стороны для осуществления договорной деятельности.
Права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению в случае реорганизации какойлибо из Сторон переходят к соответствующему правопреемнику (правопреемникам). В случае ликвидации какой-либо Стороны, такая Сторона должна до завершения ликвидации обеспечить возврат Передающей Стороне всех оригиналов и уничтожение всех и любых копий носителей Информации, переданной Передающей Стороной.
6. Сторона, не обеспечившая охраны конфиденциальности переданной Информации, допустившая её утрату, разглашение или незаконное использование, обязана возместить другой Стороне
все причинённые ей в связи с этим убытки.
7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть решены путём переговоров,
они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения имеют силу только в том случае,
если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями каждой
из Сторон.
9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 3 лет.
10. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические и фактические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Газпром бурение»:
Юридический адрес: 117420,
г. Москва, ул. Наметкина, д. 12А.
ИНН 5003026493, КПП 772901001
ОКПО 001156251
Почтовый адрес филиала «Уренгой бурение»: 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.
Промышленная, д. 11
________________
«____»_________________2013г.
М.П.
«_________________»:
______________
«____»_________________2013г.
М.П.
33
Филиал «Уренгой бурение»
Приложение № 9
К Договору №_______________
от “__”___________ 20__ г.
Рецептура приготовления раствора
(готовить строго в указанной последовательности)
ОСТОРОЖНО  При приготовлении использовать следующие СИЗ
Набрать в мерник м3 воды и ввести следующие хим.реагенты:
(указывать количество, последовательность и скорость ввода хим. реагентов)
1. Ввести через гидроворонку...
2. Ввести через гидроворонку…
3. Ввести через гидроворонку …
ОСТОРОЖНО  При приготовлении использовать следующие СИЗ
После приготовления пригласить инженера по БР для замера параметров
Инженер по БР
Ф.И.О.
Дата
Представитель заказчика
Ф.И.О.
Дата
Форма согласована
Заказчик:
________________________
Подрядчик:
________________________
«___»_____________20____г.
«___»_____________20___г.
34
Филиал «Уренгой бурение»