Выполнение работ по строительству

ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № ________
на выполнение работ по строительству объекта
город ______________
«___»__________ 20__ год
_______________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«заказчик», в лице _____________________________________, действующего
на основании ______________________________________, с одной стороны,
и
_______________________________
именуемое
в
дальнейшем
«подрядчик», в лице ________________________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер
извещения_____________________), заключили настоящий контракт (далее –
контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту заказчик сдает, а подрядчик принимает
на
себя
генеральный
подряд
по
строительству________________________________(наименование объекта
строительства),
___________________________(место
нахождение
объекта
строительства)
по
проекту,
утвержденному
________________________ (кем утвержден проект, дата утверждения).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в
пункте 1.1. настоящего контракта собственными силами и/или силами
привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной
проектно-сметной документацией _______________(кем утверждена, дата
утверждения).
1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство и сдать объект,
готовый к эксплуатации, в установленном порядке.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Цена
контракта
составляет
________________________
(_______________________________) рублей,
в том числе НДС
___________% ___________рублей.
2.2. Цена настоящего контракта включает стоимость работ, материалов,
уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей,
установленных законодательством Российской Федерации, транспортных и
иных расходов подрядчика.
2
2.3. Указанная цена настоящего контракта является твердой,
неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий
исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта
вправе изменить не более чем на десять процентов объем выполняемых
работ, предусмотренных настоящим контрактом при изменении потребности
в работах, на выполнение которых заключен контракт. При выполнении
дополнительного объема работ заказчик по согласованию с подрядчиком
вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему
таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта,
а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении работ заказчик обязан изменить
цену контракта указанным образом.
2.4. Оплата за фактически выполненные работы производится после
окончания этапа работ (при наличии таковых), предусмотренного
_____________________________, в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма
КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных подрядчиком.
2.5. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней со дня подписания сторонами акта приемки выполненных
работ (форма КС-2) и предоставления справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), счета на оплату и счета-фактуры, выставленных
подрядчиком..
2.6. Расчеты заказчика с подрядчиком производятся по безналичному
расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на
расчетный счет подрядчика.
2.7. Принятие денежных обязательств в рамках данного контракта
подлежащих исполнению осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств в текущем финансовом году по _________ КБК
__________.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работы определены сторонами:
Начало работ: «_____»_____________ ______года.
Окончание работ: «_____»__________ ______года.
Общая продолжительность строительства составляет ________ дней.
3.2. Сроки завершения отдельных этапов работы (при наличии
таковых) определяются ________________ (приложение №______).
3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту подрядчик
обязан:
4.1.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и в сроки,
предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать
объект заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его
нормальную эксплуатацию.
4.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,
рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной
документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при
приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного
срока.
4.1.3. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку
объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням,
правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.
4.1.4.
Возвести
собственными
силами
за
счет
средств,
предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с
утвержденным проектом организации строительства (ПОС), все временные
сооружения.
4.1.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на
период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь
построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОСом.
4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной
площадке необходимых мероприятий по технике безопасности,
рациональному использования территории, охране окружающей среды,
зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.
4.1.7. Согласовать с органами государственного надзора порядок
ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной
площадке.
4.1.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и
прилегающей непосредственно к ней территории.
4.1.9. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта сдачиприемки работ за пределы строительной площадки, принадлежащие
подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты,
строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, и
строительный мусор в места, указанные заказчиком.
4.1.10. Известить заказчика за 10 (десять) рабочих дней до начала
приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.
4
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после
приемки
заказчиком
скрытых
работ
и
составления
актов
освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без
подтверждения заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом,
то по требованию заказчика подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую
часть скрытых работ, согласно указанию заказчика, а затем восстановить за
свой счет.
В случае неявки представителя заказчика в указанный подрядчиком
срок, подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом
случае по требованию заказчика производится за его счет.
4.1.11. При готовности объекта подрядчик в 10-дневный срок должен
известить об этом заказчика.
4.1.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного
оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в
присутствии представителя заказчика.
4.1.13. Немедленно известить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных
заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
4.1.14. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ
материалы и оборудование или выполнять указания заказчика, если это
может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по
охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
4.1.15. Подрядчик заключает договора непосредственно с монтажными
или иными специализированными строительными организациями,
машиностроительными предприятиями и объединениями, а также с пусконаладочными организациями и производит пуско-наладочные работы в
сроки, в объеме и в порядке, установленными в Приложении № ____ к
настоящему контракту.
4.1.16. Нести ответственность перед заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
4.1.17. Передать по окончании строительства заказчику схемы
расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков,
устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
строительства и сохраняемых до его окончания, и исполнительную
документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
4.1.18. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить
заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.
5
4.1.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства,
предусмотренные иными пунктах настоящего Контракта.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в
соответствии с подписанным заказчиком и подрядчиком актом о приемке
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ
и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия
замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.3. Для реализации настоящего контракта заказчик обязан:
4.3.1. Передать подрядчику в десятидневный срок со дня подписания
настоящего контракта по акту (Приложение №___), подписанному
подрядчиком и заказчиком, на период строительства объекта и до его
завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ.
Одновременно с этим заказчик передает подрядчику документы об отводе
мест для складирования лишнего груза и строительного мусора, а также
разбивку осей объекта и акт на право пользования землей.
4.3.2. Передать подрядчику в 10 - дневный срок с даты подписания
настоящего контракта проектно-сметную документацию в объеме, в сроки и
в составе, указанном в Приложении № _____.
4.3.3. Передать подрядчику через _____ дней со дня подписания
настоящего контракта перечень исполнительной документации, необходимой
для приема объекта.
4.3.4. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием
подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при
выполнении этих работ подрядчиком с его согласия получить разрешение
эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением
указанных работ.
4.3.5. Осуществлять технический надзор за строительством.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Потребовать устранение дефектов выявленных в течение срока,
предусмотренного пунктом 3.1 настоящего контракта.
4.4.2. На возмещение расходов по устранению недостатков, возникших
после выполнения работы подрядчиком.
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5.1. После подписания акта сдачи – приемки объекта, части объекта
или этапа работ заказчик принимает объект или часть объекта под свою
охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения или,
соответственно, разрушения или повреждения принятой части.
5.2. До сдачи объекта подрядчик несет ответственность за риск
случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы.
6
5.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся
или построенный объект или отдельную часть его, а также проектную
документацию на его строительство или отдельной его части никакой
третьей стороне без письменного разрешения заказчика.
6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1. Охрану строящегося объекта осуществляет подрядчик за свой счет.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
7.1. Заказчик назначает своего представителя на строительстве,
который от его имени совместно с подрядчиком осуществляет приемку
выполненных работ по акту сдачи – приемки работ.
7.2 Приемка законченного строительством объекта осуществляется
после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком,
действовавшим на дату его подписания.
7.3. При приемке выполненной работы (ее результатов) заказчик обязан
провести экспертизу для проверки выполненных подрядчиком работ,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
7.4. В случае установления по результатам экспертизы факта
ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов),
компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы
расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих
затраты заказчика.
7.5. Результат выполненных работ переходит в собственность
заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ после чего заказчик берет на себя
риск его случайной гибели или повреждения.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту.
8.2. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом
строительства указанных в проектной документации показателей и
возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока,
указанного в пункте 10.3 настоящего контракта, и несет ответственность за
отступление от них.
8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в
него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается
______ месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи – приемки
выполненных работ.
8.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то подрядчик
обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не
позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного извещения
заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на
период устранения дефектов.
8.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи
преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8.6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных дефектов заказчик составляет односторонний акт на основе
квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Подрядчик представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме __________________________, на сумму ____________
руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от
начальной (максимальной) цены контракта (заполняется заказчиком в период
подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»).
9.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
9.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих
обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение контракта на тех же условиях и в том же размере, что указаны в
данном разделе контракта.
8
9.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному подрядчиком обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности подрядчика перед заказчиком вследствие
нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
9.5. Возврат подрядчику денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при
условии надлежащего исполнения подрядчиком всех своих обязательств по
контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования подрядчика, но не ранее
окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по
банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
9.6. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
10.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, подрядчик вправе потребовать
уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, подрядчик взыскивает штраф в размере __
процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа
устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и
рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
9
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет,
что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
подрядчика.
10.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком своих обязательств,
предусмотренных контрактом, подрядчик обязан уплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».
Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает подрядчика от обязанности выплатить
предусмотренный настоящим контрактом штраф за ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает подрядчика от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему контракту.
10.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком
своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает
штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер
штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта
контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом»).
10.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает подрядчика от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
10
10.6. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения
перевозок,
запрет
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
11.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
11.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
11.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения Контракта.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
11
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
12.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом Тульской области.
13.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.2. Подрядчик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные
в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему контракту.
13.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
контрактом.
13.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
______________________________
_________________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
______________________________
______________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________
Руководитель:___________ (Ф.И.О.)
Руководитель:_________ (Ф.И.О.)