Проект договора - Газпром газомоторное топливо

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
г. Санкт-Петербург
«___»________ 2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»
(ООО «Газпром газомоторное топливо»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого
заместителя генерального директора Ивановой Ирины Петровны, действующей на основании
доверенности №8 от 13.05.2013 г., с одной стороны, и ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые – Стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право
заключения договора подряда от «___» _______ 2014 г. № _______, заключили настоящий Договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения,
дополнения и изменения к нему, согласованные Сторонами, которые могут быть подписаны в
период выполнения Работ.
Работы – комплекс работ, выполняемый Генеральным подрядчиком на Объекте в
соответствии с Техническим заданием Заказчика и проектной документацией, включая, но не
ограничиваясь:
проектные работы, в том числе разработка технических и технологических решений, а
также документации по организации работ, необходимой для выполнения комплекса работ на
Объекте;
обеспечение материалами и оборудованием в соответствии с проектной документацией
в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
монтажные работы;
проведение испытаний;
работы по вводу Объекта в эксплуатацию.
Материалы и оборудование – расходные, отделочные и прочие материалы, конструкции,
изделия, оборудование и аппаратура, необходимые для выполнения Работ по Объекту и доведения
его до готовности к сдаче в эксплуатацию, в том числе оборудования, поставляемое в
соответствии с Перечнем оборудования, являющимся Приложением к Техническому заданию
Заказчика.
Техническое задание Заказчика – документ, содержащий описание комплекса технических
мероприятий, условий, требований, предъявляемых Заказчиком к выполнению Работ и к
результату выполнения Работ по Договору, утвержденный Заказчиком и являющийся
Приложением №1 к настоящему Договору.
Срок(и) выполнения Работ – срок, который включает в себя начальный, промежуточный
(сроки промежуточных работ) и конечный срок выполнения Работ, указанный в Календарном
плане (Приложение №2 к Договору).
Объект – инфраструктура офиса в части локальной вычислительной сети, информационных
технологий и информационной безопасности (по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская наб.,
д. 20, литер А, 3 этаж, Блок В).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик обязуется выполнить комплекс работ на
объекте «Инфраструктура офиса, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д. 20, литер А, 3 этаж, в части локальной вычислительной сети,
информационных технологий и информационной безопасности (2 очередь)», в соответствии с
условиями настоящего Договора, Техническим заданием Заказчика (Приложение №1),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и проектной документацией.
1.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего
Договора, собственными или привлеченными силами и средствами в срок, установленный
Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Генеральным подрядчиком Работы, и оплатить
их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.4. Генеральный подрядчик обязуется поставить Заказчику оборудование (оргтехнику)
(далее - Оборудование) и программное обеспечение, указанное в Перечне оборудования,
являющееся приложением к Техническому заданию к Договору, а Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленное Оборудование в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
При этом Стороны договорились осуществить передачу неисключительных прав на
программное обеспечение (простая неисключительная лицензия) по отдельно заключаемому
между Сторонами сублицензионному договору.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ в соответствии с Расчётом
стоимости (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,
составляет ______________ (_________________________) рубля __ коп., в том числе НДС (18
%) _______________ (_________________) рублей __ коп., включая:
стоимость
оборудования
и
монтажных
работ
СКС
–
_____________
(_________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________
(___________________________) рубля __ коп.;
стоимость проектных работ СКС (Рабочая документация) – _____________
(_________________________) рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________
(___________________________) рубля __ коп.;
стоимость поставки оборудования ЛВС – _____________ (_________________________)
рублей __ коп., в том числе НДС (18 %) __________ (___________________________) рубля __
коп.
2.2. Текущая стоимость Работ определяется на основании Актов приемки выполненных
Работ (форма КС-2), которые подписываются Заказчиком по результатам сверки с Локальными
сметами, и справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3).
2.3. Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику выполненные и принятые Работы на
основании подписанных обеими Сторонами Актов приемки выполненных Работ и выставляемых
счетов-фактур в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Актов
приемки.
2.4. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
2.5. Оплата выполненных Работ производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика.
2.6. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
2
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
По настоящему Договору Заказчик обязан:
3.1. В целях реализации настоящего Договора оказывать Генеральному подрядчику
необходимое содействие, предоставлять имеющуюся по вопросам выполнения работ на Объекте
информацию.
3.2. Рассмотреть и утвердить проектную документацию, разрабатываемую Генеральным
подрядчиком, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее предоставления
Генеральным подрядчиком Заказчику по Акту сдачи-приемки проектной документации, и
передать Генеральному подрядчику утвержденный комплект проектной документации,
необходимой для выполнения Работ по Договору, либо дать мотивированные возражения,
обосновывающие отказ в приемке проектной документации.
3.3. На основании утвержденной Заказчиком проектной документации согласовать и
подписать проектную документацию на выполнение Работ Генеральным Подрядчиком.
3.4. При внесении Заказчиком по своей инициативе изменений в Техническое задание
(Приложение №1) и утвержденную проектную документацию после их передачи Генеральному
подрядчику, и возникновении в результате этого дополнительных расходов Генерального
подрядчика, Стороны подписывают дополнительное соглашение с указанием стоимости и сроков
выполнения дополнительных работ.
3.5. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Работ принять от
Генерального подрядчика результат выполненных Работ (Объект) в порядке, предусмотренном
Договором.
3.6. В случаях и в порядке, предусмотренных Договором, принять от Генерального
подрядчика результат незавершенных Работ.
3.7. Оплатить выполненные Работы в порядке, сроки и на условиях, предусмотренные
настоящим Договором.
3.8. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых
Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими
условиями Договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
По настоящему Договору Генеральный подрядчик обязан:
4.1. Выполнить Работы по настоящему Договору в соответствии с проектной документацией
в сроки, установленные настоящим Договором, а также соблюдать требования, содержащиеся в
Техническом задании Заказчика (Приложение №1), проектной и иной технической документации,
связанной с выполнением работ на Объекте.
4.2. Предоставить Заказчику в срок, установленный Календарным планом (Приложение №2 к
Договору), проектную документацию в объёме и в составе, указанном в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору). Передаваемая проектная документация должна быть согласована с
Заказчиком в порядке, установленном в п.3.2 Договора.
4.3. Соблюдать при выполнении Работ требования законов и иных правовых актов об охране
окружающей среды, пожарной и технической безопасности проводимых работ.
Нести ответственность перед Заказчиком за соблюдение указанных требований
привлекаемыми третьими лицами и субподрядчиками, осуществлять
координацию их
деятельности, обеспечивать проведение вводного инструктажа по охране труда своих работников,
работников привлекаемых им субподрядчиков и третьих лиц, а также работников Заказчика,
осуществляющих контроль за выполнением Работ и приемку результата Работ.
4.3.1. Генеральный подрядчик несет ответственность за нарушение указанных в п.4.3
требований в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. В ходе выполнения Работ производить уборку территории, на которой производятся
Работы, вывоз мусора с нее, нести риски повреждения соседних объектов.
3
4.5. В случаях, предусмотренных Договором, передать Заказчику результат незавершенных
Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.6. Устранить за свой счет все недостатки выполненных Работ в сроки, указанные
Заказчиком, а также устранить за свой счет недостатки выполненных Работ, выявленные в течение
гарантийного срока.
4.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний
приостановить производство Работ в случае обнаружения возможных неблагоприятных для
Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе исполнения Работ и иных, не
зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве
выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный
Сторонами срок.
4.8. Письменно сообщать Заказчику полученную информацию обо всех обстоятельствах,
препятствующих выполнению Работ по Договору, в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с
момента получения такой информации.
4.9. Незамедлительно, в течение 3 (трех) рабочих дней, письменно уведомлять Заказчика о
мерах, принятых Генеральным подрядчиком для устранения замечаний, возникших у Заказчика в
процессе выполнения Работ, и результатах принятия таких мер.
4.10. Письменно известить Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию не
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до проведения процедуры приемки.
4.11. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня приемки результата выполненных работ
на Объекте Заказчиком вывезти за пределы офиса Заказчика принадлежащие Генеральному
подрядчику оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции,
другое имущество, а также мусор и предъявить Объект Заказчику.
4.12. За 4 (четыре) календарных дня до окончания работ на Объекте передать Заказчику всю
исполнительную документацию.
4.13. Привлекать третьих лиц и субподрядчиков для выполнения Работ по настоящему
Договору только с письменного согласия Заказчика.
4.14. Выполнить в полном объеме с соблюдением сроков все обязательства,
предусмотренные другими условиями настоящего Договора.
4.15. Выставлять счета-фактуры по форме и в сроки, предусмотренные действующим
налоговым законодательством Российской Федерации.
4.16. По завершении исполнения условий Договора Генеральный подрядчик составляет Акт
сверки расчетов по настоящему Договору и направляет его на подписание Заказчику.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с Календарным планом
(Приложение №2 к Договору).
При этом:
5.1.1. Сроки начала Работ – «__» _______ 2014 г.
5.1.2. Срок окончания Работ – «__» _______ 2014 г.
К указанному в п.5.1.2 сроку Генеральный подрядчик обязан завершить выполнение всех
Работ в соответствии с условиями Договора, оформить и передать Заказчику всю документацию
на выполненные Работы, включая документы на материалы и оборудование, и сдать результат
выполненных Работ (Объект).
5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов
и приемку выполненных Работ является Начальник управления информационных технологий С.А.
Лебеденко или лицо, им назначенное.
4
6.2. Ответственным со стороны Генерального подрядчика за решение организационнотехнических вопросов и сдачу выполненных Работ является Производитель работ И.И. Тарасюк
или лицо, им назначенное.
6.3. По мере выполнения проектных Работ по настоящему Договору Генеральный
подрядчик в сроки, установленные в Календарном плане (Приложение №2), передает Заказчику
отчетную документацию с приложением электронного варианта, готовую проектную
документацию по накладной в 4 (четырех) экземплярах с приложением экземпляра на
электронном носителе, а также Акт сдачи-приемки проектной документации в 2 (двух)
экземплярах.
6.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всей указанной в п.6.3
настоящего Договора документации обязан подписать ее и возвратить Генеральному подрядчику
или направить мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения.
Основанием для отказа Заказчика в подписании указанных в пункте 6.3 настоящего Договора
документов может являться также не предоставление Генеральным подрядчиком (в том числе,
предоставление не в полном объеме) или ненадлежащее составление комплекта исполнительной
документации.
6.5. По окончании выполнения Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, всех видов и объемов Работ, указанных в проектной документации, в
сметах, другой технической документацией, передачи Заказчику полного комплекта
исполнительной документации на выполненные Работы, Генеральный подрядчик обязан передать
Заказчику результат выполненных Работ (Объект).
6.6. Генеральный подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности завершенного
строительством Объекта к сдаче Заказчику.
Уведомление направляется Заказчику посредством факсимильной связи или нарочным.
Датой вручения указанного уведомления будет считаться дата его получения Заказчиком.
Одновременно с уведомлением о проведении приемки Объекта Генеральный подрядчик передает
Заказчику два экземпляра исполнительной документации.
6.8. Окончательная приемка результата выполненных Работ производится Заказчиком при
наличии следующих обязательных условий:
 наличие подписанных полномочными представителями Сторон Актов о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) по всем видам и объемам Работ, указанным в проектной документации;
 отсутствие разногласий между Сторонами по объему и качеству выполненных Работ;
 передача Генеральным подрядчиком Заказчику полного комплекта исполнительной
документации на все выполненные Работы в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном
носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде с возможностью
редактирования;
 наличие у Заказчика документов, свидетельствующих о положительных результатах
испытаний смонтированного оборудования, в тех случаях, когда в силу действующих
нормативных
актов
Российской
Федерации
приемка
оборудования
без
предварительных испытаний не допускается;
 передача Генеральным подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих
соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и
стандартам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РЕЗУЛЬТАТА НЕЗАВЕРШЕННЫХ РАБОТ
7.1. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора,
передача результата незавершенных Работ производится в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
7.2. Приемка результата незавершенных Работ производится Сторонами путем подписания
Акта приема-передачи результата незавершенных Работ, содержащего следующие сведения:
7.2.1. общая степень готовности Объекта в процентном выражении;
5
7.2.2. данные о видах и объемах Работ, фактически выполненных Генеральным
подрядчиком на момент составления Акта приема-передачи результата
незавершенных Работ, в процентном отношении к смете;
7.2.3. данные об оборудовании, установленном (смонтированном) в результате выполнения
Работ;
7.2.4. данные об Актах о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справках о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленных Генеральным подрядчиком
и представляемых Заказчику.
7.3. Акт приема-передачи результата незавершенных работ (с приложением Акта о приемке
выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
КС-3) и комплекта исполнительной документации) Генеральный подрядчик должен предоставить
Заказчику с приложением документов, недостающих в комплектах исполнительной документации,
а также с приложением документов, указанных в пунктах 8.2, 8.3, 8.4 и 7.2.5 Договора, в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня расторжения Заказчиком Договора. Все перечисленные
документы должны быть подписаны со стороны Генерального подрядчика.
7.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения от Генерального
подрядчика Акта приема-передачи результата незавершенных Работ обязан направить
Генеральному подрядчику подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результата
незавершенных Работ (с приложением подписанных Заказчиком Акта о приемке выполненных
работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат), либо письменный мотивированный
отказ от приёмки результата незавершенных Работ по объему и/или качеству.
7.5. Невыполнение либо ненадлежащее выполнение Генеральным подрядчиком требований
пункта 7.3. Договора о предоставлении Заказчику документов признается отказом Генерального
подрядчика от передачи результата незавершенных Работ и подписания Акта приема-передачи
результата незавершенных Работ.
7.6. В случае отказа Генерального подрядчика от передачи Заказчику результата
незавершенных Работ Заказчик вправе произвести приемку результата незавершенных Работ в
одностороннем порядке.
7.7. Приёмка результата незавершенных Работ в одностороннем порядке производится
Заказчиком путем составления одностороннего Акта приема-передачи результата незавершенных
Работ. Односторонний Акт приема-передачи результата незавершенных Работ составляется
Заказчиком на основании исполнительной документации и локальных смет.
7.8. Результат незавершенных Работ считается принятым Заказчиком с момента составления
и подписания Заказчиком одностороннего Акта сдачи-приемки результата незавершенных работ.
Второй экземпляр указанного Акта Заказчик направляет Генеральному подрядчику.
7.9. Все расходы, связанные со сдачей Генеральным подрядчиком и приемкой Заказчиком (в
том числе оценкой Объекта незавершенного строительства) результата незавершенных Работ, а в
случае необходимости расходы, связанные с консервацией Объекта, вызванной по вине
Генерального подрядчика, возлагаются на Генерального подрядчика.
8.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
8.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению материалами,
Оборудованием, комплектующими изделиями, конструкциями и системами, необходимыми для
выполнения Работ в соответствии с проектной документацией.
8.2. Генеральный подрядчик гарантирует, что качество приобретаемых им материалов,
Оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения
работ на
Объекте, будет соответствовать требованиям, предусмотренным проектной
документацией и техническими регламентами, государственными стандартами и техническими
условиями, а материалы, Оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы будут
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, разрешения на применение и другие
документы, удостоверяющие их качество и безопасность.
8.3. Для подтверждения стоимости монтируемого Оборудования, а также соответствия
номенклатуре, приведенной в проектной документации, Генеральный подрядчик обязан
6
предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и стоимость указанного
Оборудования (технические паспорта, сертификаты, счета-фактуры, накладные на оборудование и
т.п.).
8.4. На все материалы и Оборудование, предоставленные Генеральным подрядчиком,
Генеральный подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания
выполнения Работ передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность
материалов и Оборудования, а в случае необходимости провести предварительные испытания
поставленного Оборудования – представить также документы, подтверждающие положительные
результаты проведенных испытаний.
8.5. Передача документов, указанных в пунктах 8.2, 8.3 и 8.4 Договора, производится
Сторонами по Акту приема-передачи документации, подписываемому уполномоченными
представителями Сторон.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с даты подписания Акта сдачиприемки Объекта и составляет 3 (три) года.
9.2. Гарантийный срок на материалы и Оборудование, предоставленные Генеральным
подрядчиком, равен гарантийному сроку на материалы и Оборудование, установленному
предприятиями-изготовителями.
9.3. Гарантийные обязательства Генерального подрядчика подразумевают обеспечение
Генеральным подрядчиком в течение гарантийных сроков, указанных в пунктах 9.1 и 9.2
Договора, ремонт/замену неисправного оборудования и/или устранение дефектов производства
и/или монтажа, устранение недостатков в проектной документации.
9.4. Действия по ремонту/замене оборудования и/или по устранению дефектов производства
и/или монтажа осуществляются силами и за счет Генерального подрядчика непосредственно по
месту установки оборудования.
9.5. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков выполненных Работ
Заказчик извещает Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик обязан направить
уполномоченного представителя в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения
извещения Заказчика для составления двустороннего акта. В случае неявки представителя
Генерального подрядчика в установленный срок Заказчик составляет односторонний акт,
являющийся основанием для предъявления претензий и исков со стороны Заказчика, и один
экземпляр акта направляется Генеральному подрядчику для устранения недостатков выполненных
Работ.
9.6. Срок для ремонта/замены Оборудования устанавливается 30 (тридцать) календарных
дней с даты получения Генеральным подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.
9.7. Срок для устранения дефектов материалов – 15 (пятнадцать) календарных дней, а для
дефектов монтажа – 10 (десять) календарных дней с даты получения Генеральным подрядчиком
соответствующего извещения от Заказчика.
9.8. В случае, если для выполнения действий, предусмотренных пунктами 9.6 и 9.7 Договора,
необходим более длительный срок, этот срок должен быть письменно согласован Сторонами.
9.9. Гарантийный срок продлевается на время, потребовавшееся на устранение недостатков.
9.10. В случае нарушения Генеральным подрядчиком установленных настоящим Договором
сроков устранения дефектов Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц и потребовать от Генерального подрядчика возмещения своих расходов
на устранение недостатков в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента заявления
соответствующего требования Заказчиком.
9.11. Генеральный подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах
гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо
неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, материалов и оборудования
поставки Генерального подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными
Заказчиком третьими лицами.
7
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ и настоящим Договором.
10.2. За нарушение сроков окончания Работ Заказчик вправе взыскать с Генерального
подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от стоимости невыполненных Работ за
каждый день просрочки. Пени начисляются до даты подписания Заказчиком Актов о приемке
выполненных работ (форма КС-2).
10.3. В том случае, если Генеральный подрядчик в согласованные Сторонами сроки не
устранил допущенные им недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными
силами за счет Генерального подрядчика либо за свой счет с возложением на Генерального
подрядчика всех понесенных расходов, и, кроме того, взыскать с последнего штраф в размере 20
(двадцать) % стоимости Работ по устранению недостатков.
10.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных и принятых Работ
Генеральный подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения
Заказчиком задолженности по оплате.
10.5. Все расходы, вызванные обнаружением в ходе выполнения Работ на Объекте
необходимости проведения дополнительных работ, увеличивающие стоимость Работ по Договору
и не учтенные в проектной и иной технической документации, возлагаются на Генерального
подрядчика, выполнившего проектные Работы.
10.6. Уплата неустоек и штрафов не освобождает Стороны от исполнения настоящего
Договора.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и
если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия
природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение.
При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной
форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере
обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна без промедления, не позднее 10
(десяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих
обстоятельств.
11.3. Несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться
на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в
отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку,
выданную компетентным государственным органом власти Российской Федерации, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА и ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия настоящего
Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с «__» _______ 2014 г.
8
12.2. Генеральный подрядчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке по своей инициативе в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в
любое время.
12.4. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Договора, направляет письменное уведомление другой Стороне за 15 (пятнадцать) календарных
дней до предполагаемого срока расторжения с обоснованием причин расторжения.
12.5. В случае расторжения Договора Генеральный подрядчик обязан:
12.5.1. передать Заказчику результат незавершенных Работ в порядке и сроки,
предусмотренные Договором;
12.5.2. осуществлять гарантийный Ремонт оборудования, а также устранять дефекты
оборудования, дефекты производства и монтажа выполненных Работ, на фактически выполненные
Работы и установленное оборудование, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
12.6. В случае расторжения Договора Заказчик обязан:
12.6.1. принять от Генерального подрядчика результат незавершенных Работ на условиях,
предусмотренных Договором;
12.6.2. оплатить Генеральному подрядчику фактически выполненные Работы в срок не
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента передачи Генеральным подрядчиком результата
незавершенных Работ Заказчику, за вычетом убытков и неустойки, подлежащих возмещению
(оплате) в соответствии с условиями настоящего Договора.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами в соответствии с
претензионным порядком. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) календарных дней с
даты ее получения Стороной, в адрес которой она направлена.
13.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе
передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
14.2. Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает, что он уведомлен Заказчиком об
объеме и содержании Работ по настоящему Договору, а также ознакомлен с требованиями
Заказчика к результатам Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по настоящему
Договору.
14.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до
его приемки Заказчиком несет Генеральный подрядчик.
14.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
14.5. Договор составлен на ____ листах и подписан в двух экземплярах равной юридической
силы, по одному экземпляру для каждой Стороны.
14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14.7. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются
действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных
соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами.
9
14.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные
соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют
силу.
15. ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
действительны при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон:
15.1.1. Приложение №1 – Техническое задание;
15.1.2. Приложение №2 – Календарный план;
15.1.3. Приложение №3 – Расчёт стоимости.
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Юридический адрес:
Российская Федерация, 191186, город СанктПетербург, Чебоксарский переулок, дом 1/6, Лит. А
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 197046, город СанктПетербург,
Петроградская набережная, дом 20, Лит. А
ИНН 3905078834, КПП 784101001
Тел.: (812)455-01-09, факс: (812)455-01-10
E-mail: info@gmt.gazprom.ru
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810600000001686
в филиале ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербург
К/с № 30101810200000000827
БИК 044030827
Первый заместитель генерального
директора
_________________ Иванова И.П.
м.п.
10
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Приложение №1 к Договору
№ _____ от «___»_________2014 г.
УТВЕРЖДЕНО
Первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром
газомоторное топливо»
_____________ И.П. Иванова
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по созданию инфраструктуры офиса ООО «Газпром
газомоторное топливо» в части локальной вычислительной сети, информационных
технологий и информационной безопасности, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом 20, литер А, 3 этаж, Блок В
Состав работ:
- Структурированная кабельная система и система электроснабжения (СКС/ЭС);
- Локальная вычислительная сеть (ЛВС).
Требования к системам
1. Требования к структурированной кабельной системе (СКС)
СКС должна охватывать все вводимые в эксплуатацию помещения Заказчика.
Структура и архитектура СКС должны соответствовать международным стандартам,
описывающим построение структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA568-B).
СКС должна включать следующие компоненты:

рабочие области;

горизонтальную подсистему (ГП);

магистральную подсистему для ЛВС;

магистральную подсистему для системы телефонной связи (СТС);

горизонтальные распределительные узлы (ГРУ);

центральные распределительные узлы (ЦРУ);

систему кабельных каналов.
Рабочая область – это место установки блока информационных розеток для подключения
абонентского оборудования (автоматизированных рабочих мест (АРМ) и телефонных аппаратов) к
СКС.
Горизонтальная подсистема – это отрезки кабельных линий, расположенных в пределах
этажа и соединяющих информационные розетки с кроссовыми блоками, входящими в состав
горизонтальных (этажных) распределительных узлов.
Магистральная подсистема – это отрезки кабельных линий, обеспечивающих взаимное
соединение центральных и горизонтальных распределительных узлов, телефонных кроссов и
узлов ввода.
Горизонтальный распределительный узел – устройство, предназначенное для установки
кроссового оборудования СКС, активного сетевого оборудования, вспомогательного
оборудования, выполнения кроссировочных соединений и обеспечивающее переход между
горизонтальной и магистральной подсистемами.
Центральный распределительный узел – устройство, выполняющее функции физического
центра СКС, предназначенное для установки центрального кроссового оборудования СКС,
11
активного сетевого оборудования, вспомогательного оборудования, выполнения кроссировочных
соединений и обеспечивающее объединение горизонтальных распределительных узлов.
Центральных распределительных узлов может быть несколько, если они обслуживают свои
сегменты объекта или обеспечивают резервирование системы.
Система кабельных каналов – комплекс материалов для прокладки и крепления кабелей,
обеспечивающих защиту от внешних воздействий кабельных линий, блоков заделки кабелей
информационных и силовых розеток.
2. Требования к системе электроснабжения (ЭС)
Проектирование системы электроснабжения выполнить в соответствии с требованиями
ПУЭ, ПТБ и ГОСТ 10434 82.
Электроустановку объекта запроектировать исходя из комплекса электрических нагрузок,
относящихся к разным категориям электроснабжения, в соответствии с нормативными
требованиями, предъявляемыми к данному типу объектов.
Электропотребителей этажа, а также рабочее освещение отнести к нагрузкам 2-й категории
электроснабжения.
Необходимую надежность при выводе электрооборудования для выполнения регламентных
работ
обеспечить
необходимыми
техническими
и
технологическими
решениями,
обеспечивающими выполнение техобслуживания и ремонта распредустройств, шин и
выключателей.
Система
должна
быть
полностью
ремонтопригодной
на
каждом
уровне
электрораспределительной системы.
Перечень потребителей второй, первой и особой группы первой категории определить
проектом.
3. Требования к проектированию систем
При
разработке
проектно-сметной
документации
следует
руководствоваться
действующими государственными стандартами и нормативными документами по строительству, а
также ведомственными и прочими документами, предоставленными Заказчиком.
При разработке проектно-сметной документации учесть требования следующих
нормативных документов:
• ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;
• СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»;
• ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные
структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
• ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные
структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;
• ISO/IEC 11801:2002 Международный стандарт. Информационные технологии.
Универсальная кабельная система на территории пользователя.
4.
Перечень работ согласно таблице:
Раздел
Наименование
1
Инфраструктура офиса.
Компьютерная и офисная техника
Оборудование для СКС
в т.ч.
- Структурированная кабельная система
- Инженерная ИТ-инфраструктура
- Проектирование систем
12
5. Характеристика объекта:
5.1. Общая площадь офисных помещений – 257,05 м2
5.2. Количество помещений – 9
5.3. Количество рабочих мест – 37
6. Требования по количеству:
6.1. Блок розеток двухпортовых RJ-45 ~48шт.
6.2. Блок розеток электрических (по 2 шт. Общая + Компьютерная сети) ~48шт.
7. Приложения:
Приложение: 1. Перечень оборудования и оргтехники
Начальник Управления
информационных технологий
_______________С.А. Лебеденко
13
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень оборудования и оргтехники (ЛВС)
Цена за единицу,
руб. с НДС
Кол-во,
шт.
№ п/п
P/N
Наименование
1
WS-C2960S-48FPD-L
Коммутатор с предустановленным ПО/ WS-C2960S-48FPD-L /
Catalyst 2960S 48 GigE PoE 740W, 2 x10G SFP+ LAN Base
2
2
CON-SNT-2960S4FD
Пакет расширенной гарантии SmartNet CON-SNT-2960S4FD
на 1 год для Cisco Catalyst WS-C2960S-48FPD-L
2
3
C2960S-STACK=
Модуль для сетевого оборудования / CCC-C2960S-STACK= /
Catalyst 2960S Flexstack Stack Module C2960S-STACK
2
4
GLC-SX-MMD=
Трансивер / CCC-GLC-SX-MMD= / 1000 BASE-SX SFP
transceiver module, MMF, 850nm, DOM
8
5
AIR-SAP2602I-R-K9
6
CON-SNT-C262IAR
Точка доступа Cisco AIR-SAP2602I-R-K9 / 802.11a/g/n Fixed
Auto AP; Int Ant; R Reg Domain
Сертификат на расширенную гарантию CON-SNT-C262IAR
7
SPA8000
Cisco SPA8000 8-Port Telephony Gateway
1
8
B0F57EA или аналог
Компьютер HP Compaq Pro 6300 / i5-3470 с графической
картой Intel HD 2500 (3,20 ГГц, 6 Мб кэш-памяти, 4 ядра /
DDR3 SDRAM 4 ГБ 1066 МГц / SATA 500 ГБ, 7200 об./мин,
3,0 Гб/с / SATA SuperMulti DVD writer
45
9
C6Y18A4 или аналог
Монитор HP EliteDisplay ZR2330w (23") со светодиодной
подсветкой
45
10
BR550GI
ИБП для ПК APC Back UPS RS 550 VA LCD Master Control,
Automatic Volt Regulation, Internet/DSL/Fax/Modem line surge
protection, USB or Serial connectivity
53
11
7240260
Блок розеток / RIT-7240.260 / Блок, 7 поз., UPS
1
12
AP7921
13
SURTD3000RMXLI
14
SURTD5000XLI
15
4840B003
Блок розеток / APC-AP7921 / Rack PDU, Switched, 1U, 16A,
208/230V, (8)C13
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT
3000VA RM 230V
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT
5000VA 230V
МФУ Canon iR1133iF / 4840B003
16
6371B074
МФУ Canon i-SENSYS MF4870dn / 6371B074
4
Фильтр сетевой, 5+1 розеток, 5 м.
60
17
18
UTPSP3MY или
аналог
19
UTPSP2MY или
аналог
20
Патч-корд UTP-4 RJ45xRJ45, кат.6, 3м (PANDUIT
UTPSP3MY Патч-корд TX6 PLUS UTP, Cat.6, с модульными
разъёмами TX6 на обоих концах, 3 м, белый)
Патч-корд UTP-4 RJ45xRJ45, кат.6, 2м (PANDUIT
UTPSP3MY Патч-корд TX6 PLUS UTP, Cat.6, с модульными
разъёмами TX6 на обоих концах, 2 м, белый)
Дуплексный патч-корд LC/LC OM3 10Gb/s, 50/125, 15 м
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Первый заместитель генерального директора
Стоимость,
руб. с НДС
2
2
1
1
1
6
150
150
3
Генеральный подрядчик:
_____________ И.П. Иванова
14
Приложение №2 к Договору
№ _____ от «___»_________2014 г.
Календарный план выполнения работ
№
п/п
Наименование работ
1.
Проектные работы (СКС)
2.
2.1
Монтажные работы (СКС)
Прокладка магистральных
лотков
Прокладка (монтаж) кабельканалов в помещениях
Прокладка линейной части СКС
Прокладка кабелей систем
бытового и гарант-го
электропитания рабочих мест
Работы в серверной (установка и
коммутация стойки)
Установка электрических и
слаботочных розеток рабочих
мест
Установка и коммутация
оборудования систем
безопасности
Работы в электрощитовой
(установка и коммутация щитов)
Тестирование СКС и
электрических цепей
Работы по вводу объекта в
эксплуатацию
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.
Поставка оборудования СКС
4.
Поставка оборудования ЛВС
Длительность
работ
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Первый заместитель генерального директора
Срок начала
работ
Срок
окончания
работ и
передачи
результатов
работ
Генеральный подрядчик:
_____________ И.П. Иванова
15
Приложение №3 к Договору
№ _____ от «___»_________2014 г.
Расчёт стоимости
на выполнение комплекса работ на объекте «Инфраструктура офиса в части локальной
вычислительной сети, информационных технологий и информационной безопасности
(г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 20, литер А, 3 этаж)»
№
п/п
1
2
3
Наименование работ
Оборудование и
монтажные работы
СКС
Проектные работы
СКС (РД)
Поставка
оборудования ЛВС
ВСЕГО
Основание
Сметная
Сумма НДС,
стоимость работ
руб.
без НДС, руб.
Сметная
стоимость
работ с
учетом НДС,
руб.
ТЗ
ТЗ
ТЗ
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Первый заместитель генерального директора
Генеральный подрядчик:
_____________ И.П. Иванова
16