ДОГОВОР №______ г. Санкт- Петербург «____» г. Санкт

ДОГОВОР №______
г. Санкт- Петербург
«____»_____________2013 г.
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский
метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ________________________, действующего на основании Положения о подразделении и
доверенности № ___ от «___» ______ 20__ г., с одной стороны, и
____________________(_____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
действующее на основании свидетельства о допуске к работам (лицензии, иной
разрешительной
документации)
№____________от___________г.,
выданного
(саморегулируемой организацией _________ (название), в лице ______________ действующего
на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы
по _____________________________ по адресу: _______________________, (далее по тексту –
объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Локальной
сметой (Приложение № 4 к Договору) и сдает результат работы Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – ____________ года.
2.2. Конечный срок выполнения работ – ___________ года.
2.3. Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены
путем подписания дополнительного соглашения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Локальной
сметой № ___(Приложение № 1 к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ
(Приложение № 3 к Договору), с применением корректирующего коэффициента К=____,
Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору), которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет ________(______) рублей
_____копеек, в том числе НДС – 18% - _______________(___)рублей _____копеек.
3.2. Стоимость работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной
и индексации не подлежит.
3.3. Авансирование не предусмотрено.
3.4. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании акта
приемки выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, подписанных Заказчиком и
Подрядчиком, в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания акта и справки, при
условии предоставления счета-фактуры.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, Технического задания (Приложение № 1 к договору), иных исходных данных
или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком
обнаруженных недостатков.
3.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и
стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости,
определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого
несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения
Подрядчиком в них соответствующих изменений.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков,
заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку
их результата.
4.1.3. Предоставить Подрядчику доступ на объект (объекты) Заказчика выполнения работ
по настоящему Договору.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы из своего материала,
своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями
настоящего Договора, в сроки, установленные настоящим Договором.
Материалы, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые
сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено
декларацией о соответствии).
4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной и
электробезопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, правил эксплуатации
электроустановок потребителей, соблюдать иные нормы и требования, установленные
Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).
4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых
работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок,
установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в
выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.2.5. Обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на площадке, в
период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения
работ, качеством используемых материалов и оборудования.
4.2.7. При выполнении работ соблюдать требования Инструкции «О порядке производства
работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского
метрополитена» (Приказ № 929 от 29.12.10г.), иных нормативных актов и технических
документов, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
4.2.8. В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения
метрополитена
представить
расчет
потребления
электроэнергии
используемых
электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение
стоимости на выполнение работ.
4.2.9. При возникновении необходимости в выполнении дополнительного объема работ,
неучтенного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в течение 3 (трех) дней
письменно известить Заказчика для составления акта.
4.2.10. Вести работы по настоящему Договору при наличии действующего свидетельства
о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией, а также иной разрешительной
документации, предусмотренной требованиями законодательства РФ и Техническим заданием
(Приложение № 1 к Договору).
4.2.11. Немедленно сообщить Заказчику о прекращении действия лицензии (или
приостановления ее действия), свидетельства о допуске к работам, иной разрешительной
документации на право выполнение работ, требования к наличию которой установлены
действующим законодательством РФ и требованиями Технического задания (Приложение № 1
к Договору).
4.2.12. В случае приостановления действия, необходимости внесения изменений в
свидетельство о допуске, переоформления (лицензий, разрешительной документации)
своевременно обратиться в уполномоченные на выдачу, возобновление, переоформление
соответствующего свидетельства о допуске (лицензии, разрешительной документации) органы
и организации с обязательным письменным уведомлением Заказчика.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене, а также
качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
4.3.3. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически
выполненную работу, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с
неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по
настоящему Договору.
4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в
установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков
самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств
Подрядчика.
4.3.5. В случае приостановления / прекращения действия свидетельства о допуске к
работам, лицензий и иной разрешительной документации, выдаваемой уполномоченными
органами и организациями, требования к наличию которых установлены действующим
законодательством РФ и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору),
приостановить работы до получения Подрядчиком соответствующих разрешительных
документов и потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 5 % (Пяти процентов) от
стоимости работ по Договору.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам (организациям) результаты работ
без письменного согласия Заказчика.
4.5. Работы производятся по следующему адресу___________ (указать точный адрес
проведения работ).
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. В ходе выполнения работ технический надзор осуществляют лица, назначенные
приказом по соответствующим подразделениям Заказчика. При нарушении технологии
производства работ, отступлений от Технического задания (Приложение № 1 к Договору),
применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по
указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения
нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат
беспрекословному выполнению.
5.2. Подрядчик по окончании выполнения работ представляет Заказчику акт о приемке
выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справку о стоимости выполненных
работ и затрат по унифицированной форме КС-3, в 2 (Двух) экземплярах, а также счет, счетфактуру, документы, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов
(оборудования), иные документы, предусмотренные требованиями Технического задания
(Приложение № 1 к Договору).
Без данного комплекта документов работы не принимаются. Перечень документов не
является исчерпывающим, в случае необходимости, Заказчик имеет право запросить
дополнительные документы. Заказчик имеет право не принимать работы, в случае
непредставления Подрядчиком всех необходимых документов, предусмотренных требованиями
Технического задания (Приложение № 1 к Договору), или предоставления документов, не
соответствующих по форме и содержанию требованиям Технического задания (Приложение №
1 к Договору).
5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта приемки
выполненных работ, обязан подписать его и один экземпляр возвратить Подрядчику, или
направить Подрядчику мотивированный отказ.
5.4. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям,
предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), сметной
документации, а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте приемки
выполненных работ с указанием срока устранения этих недостатков.
5.5. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой
счет. Срок устранения недостатков – не более ___(____) дней со дня составления акта, если
иной срок дополнительно не согласован сторонами в акте.
5.6. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия
Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором
и действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору),
технической документации, и иной нормативно-технической документации.
6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая
недостатки, обнаруженные в последствии в ходе эксплуатации Объекта. При обнаружении
недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить
Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
6.4. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты пени в
следующем размере:
6.4.1. При нарушении сроков выполнения работ от первого до шестьдесят первого дня
включительно - 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости работ по Договору за
каждый день просрочки;
6.4.2. При нарушении сроков выполнения работ свыше шестьдесят первого дня – 0,5 %
(ноль целых пяти десятых процента) от стоимости работ по Договору за каждый день
просрочки.
6.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе
требовать уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора подряда или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать
возмещения убытков.
6.7. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими
работниками правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности и
электробезопасности, Инструкции «О порядке производства работ сторонними организациями
в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных требований, указанных
в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).
6.8. За нарушение инструкции «О порядке производства работ сторонними
организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена», иных
требований, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) Заказчик вправе
требовать уплаты штрафа в размере 5% (Пять процентов) от стоимости работ по Договору.
6.9. При систематическом нарушении Подрядчиком Инструкции «О порядке
производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях
Петербургского метрополитена» Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора с письменным уведомлением Подрядчика, уплатив
последнему часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной и
принятой до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора.
6.10. За ненадлежащее качество выполненных работ Заказчик вправе требовать уплаты
штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ по Договору и устранения
недостатков силами Подрядчика и за его счет. Если в результате некачественно выполненных
работ у Заказчика возникли убытки, он в соответствии со ст. 15 ГК РФ вправе требовать у
Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.
6.11. За нарушение сроков выполнения работ при устранении недостатков Заказчик
вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день
просрочки.
6.12. Подрядчик гарантирует использование при производстве работ материалов и
оборудования надлежащего качества, свободных от прав третьих лиц и несет ответственность
за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за
использование материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, в т.ч. за
предоставление результата работ, обремененного правами третьих лиц. В случае нарушения
данного пункта, Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику понесенные убытки в полном
объеме.
6.13. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного
законодательства РФ, в том числе по обращению с отходами, при выполнении работ и
возмещает причиненные Заказчику убытки в полном объеме. В случае обращения к Заказчику
третьих лиц с претензиями о несоблюдении Подрядчиком природоохранного законодательства
РФ, ответственность несет Подрядчик.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по
__________________г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со
ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств сторон по Договору и не освобождает
стороны от ответственности за его нарушение.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке
только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в
установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными
и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать возмещения причиненных убытков.
7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора (обязательств по настоящему договору) в полном объеме или частично, при условии
оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от
исполнения настоящего договора в соответствии с настоящим пунктом, договор следует
считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если
иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или
не будет согласован сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от
исполнения договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее, чем за 5
(пять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения договора.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается ______(____) лет с даты
подписания акта приемки выполненных работ сторонами (полного объема).
8.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в
выполненных работах, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования
порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее
2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом
случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных
дефектов, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для
составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт,
которые имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в
нем дефектов.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажор (пожар, наводнение, землетрясение
или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению договора,
сроки исполнения договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, но
лишь в той мере, как эти обстоятельства значительно влияют на выполнение всего договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие
обстоятельств форс-мажор, обязана в 3-х дневный срок известить письменно другую сторону о
начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению договора.
9.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении
договора составит более 3 месяцев, обе стороны вправе отказаться от обязательств
неисполненной части договора, письменно уведомив об этом другую сторону.
9.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении
обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торговопромышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.
10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору
является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее
получения адресатом.
10.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным
представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 12
настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если
претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем
пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221) не будет вручено адресату, такое
письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых
реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
10.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в
досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания
сторонами акта приемки выполненных работ. Риск случайной гибели или случайного
повреждения результатов работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.
11.2. На момент заключения настоящего Договора Подрядчик ознакомлен со всеми
действующими локальными нормативными актами Заказчика.
11.3. Все поставляемые Подрядчиком для работ материалы и оборудование должны иметь
соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их
качество. Копии этих сертификатов и других документов должны быть предоставлены
Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) дней до начала производства работ, выполняемых с
использованием этих материалов и оборудования.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение
платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
обеими сторонами.
11.5. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) дней письменно сообщать друг другу об
изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских
и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется дополнительным соглашением
сторон.
11.6. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
гражданским законодательством РФ.
11.7. Настоящий Договор составлен на ______ (______) листах в двух подлинных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Техническое задание на ___ лист__;
Приложение № 2 Протокол соглашения о договорной цене на ___лист__;
Приложение № 3 Расчет стоимости выполнения работ __ на__ лист;
Приложение № 4 Локальная смета №__ на ___ лист___;
11.9. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), рабочей документации,
порядком выполнения работ, условиями о приемке в объеме достаточном для выполнения
работ и не имеет претензий к объему и качеству исходной документации.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Санкт-Петербургское государственное
унитарное предприятие
«Петербургский метрополитен»
(ГУП «Петербургский метрополитен»)
Адрес: 190013, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 28,
Наименование и адрес подразделения:
______________________________
тел. ________, факс ________,
ИНН 7830000970, КПП 783450001 ,
ОГРН 1027810223407,
р/сч. 40602810632000010474,
к/сч. 30101810900000000790
в коммерческом департаменте
ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
БИК 044030790, ОКПО 03222055
Подрядчик:
Полное наименование
Сокращенное наименование
Адрес
Фактический адрес
Адрес для отправки корреспонденции
Контактный телефон Факс E-mail
ИНН
КПП
ОГРН
Реквизиты р/с и к/с
Коды ОКВЭД, БИК, ОКПО
13. ПОДПИСИ СТОРОН
от Заказчика:
от Подрядчика:
___________________ (должность)
___________________ (должность)
___________________ (сокращенное наименование )
ГУП «Петербургский метрополитен»
_________________________
подпись
м.п.
расшифровка подписи
«___» _________ 201_ г.
_________________________
подпись
м.п.
расшифровка подписи
«___» _________ 201_ г.