Проект контракта при расходовании бюджетных средств на

Контракт на выполнение работ №____
г. Кемерово
«___» ________ 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора /первого
проректора В.А.Ковалева/ О.В.Тайлакова ___________________________________________,
действующего на основании устава/доверенности от 30.12.2013 № 01-2451, с одной стороны, и
______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности
"Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного
законодательства Российской Федерации на основании результатов размещения заказа
путемпроведения___________________________________________________(протокол
№
_____________ от ______________ г.) /(ст.93 ФЗ № 44 от 05.04.2013г.) заключили настоящий
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими
средствами выполнить работы по _____________________________________, (далее – работы)
в соответствии с техническим заданием и локально – сметным расчетом, являющимися
неотъемлемыми частями Контракта и передать результат работ Заказчику.
Срок выполнения работ с: ___________________по :____________________.
Место выполнения работ: ____________________________________________.
1.2. Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора, должны быть выполнены в
соответствии со сметой, требованиями государственных стандартов (ГОСТ) и технических
условий (ТУ), другими обязательными требованиями к качеству таких работ.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой.
1.4. Датой начала работ является дата подписания Договора. Датой выполнения работ считается
дата подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (КС 2), справки о
стоимости выполненных работ (КС 3).
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет____________(________________)рублей, с учетом НДС
(___%) в сумме_ ______________( ____________)руб.
2.2. Цена, определенная сметой включает: стоимость работ, НДС, расходы на материалы,
затраты по вывозу строительного мусора, услуги транспорта и механизмов и другие
обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего договора.
Цена является окончательной и не подлежит изменению на протяжении всего срока
выполнения работ.
2.3. Оплата за выполненный объем работ осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится из средств от приносящей доход
деятельности.
2.4. Расчет за выполненные работы производится в течение 30 (тридцати) календарных дней
после подписания, акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости
выполненных работ (КС-3) и представления Подрядчиком счета, счета-фактуры.
1
3. Условия и порядок выполнения работ
3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с техническим заданием и
локально – сметным расчетом.
3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного
предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
4. Качество выполняемых работ
4.1. Подрядчик обеспечивает качество выполненных работ в соответствии с нормативно технической документацией для данного вида работ.
4.2. В случае некачественного выполнения работ Подрядчик по требованию Заказчика своими
средствами и за свой счет производит устранение недоделок и брака, выполненных работ;
демонтаж некачественного оборудования и материалов и установку новых. Подрядчик должен
устранить недостатки в течение 10 дней с момента их обнаружения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик не имеет право привлекать к исполнению Договора субподрядные организации.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Своими силами и за счет собственных средств выполнить работы в объеме и в сроки,
предусмотренные в Договоре, и сдать работы Заказчику.
5.2.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
работ.
5.2.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности
за сохранность данных работ до момента окончательной их приемки. Подрядчик должен за
свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент
промежуточной приемки.
5.2.4. Обеспечить выполнение на
объекте необходимых мероприятий по охране
труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
5.2.5. Согласовывать с Заказчиком виды и качество основных материалов. Передать
сертификаты соответствия санитарно-техническим требованиям и сертификаты пожарной
безопасности на материалы и изделия, в соответствии с требованиями СНиП и НП.
5.2.6. Обеспечить содержание и уборку ремонтируемых помещений. Вывезти строительный
мусор до дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.3. Заказчик имеет право в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения
работ, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4 Заказчик обязан:
5.4.1 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п. 1.1. настоящего Договора, в размерах и
в сроки, установленные Договором.
5.4.2. Осуществлять технический контроль за объемами и качеством выполненных работ. Акт
сдачи-приемки выполненных работ подписываются Заказчиком и Подрядчиком.
6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки
выполненных работ.
6.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего
Договора Заказчик незамедлительно
уведомляет об этом Подрядчика, составляется
2
двусторонний акт об устранении недостатков с указанием сроков исправлений. Подрядчик
устраняет выявленные недостатки за свой счет.
6.3. Работы считаются выполненными со дня подписания обеими Сторонами акта сдачиприемки выполненных работ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Подрядчик
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается в размере, предусмотренном Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1063 от 25.11.2013г. и составляет ______(сумма прописью).
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком.
7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер
штрафа устанавливается в размере, предусмотренном Постановлением
Правительства
Российской Федерации № 1063 от 25.11.2013г. и составляет ______(сумма прописью).
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.7. Подрядчик несет ответственность за качество работ в течение гарантийного срока 24
(двадцати четырех) месяцев, который начинается с даты подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то
гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов, возникших по
вине Подрядчика. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом
Подрядчика и Заказчика.
3
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии,
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме
другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с
наступлением таких обстоятельств.
Статья 9. Рассмотрение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Кемеровской области (в случае
заключения контракта с физическим лицом – в суд Кемеровской области).
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.2.1. Претензия должна быть предоставлена в письменном виде. По полученной претензии
Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок
означает признание требований претензии.
9.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
9.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
9.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из
них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Контракту разрешаются в суде Арбитражном суде Кемеровской области
(в случае заключения контракта с физическим лицом – в суде Кемеровской области).
4
статья 10. Срок действия контракта и порядок его расторжения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и
действует в части выполнения обязательств по выполнению работ до «___» ________2014 года,
в части исполнения обязательств до полного исполнения обязательств Сторонами.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
10.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных
работ
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта.
10.5.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и направляется Подрядчику
по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение
заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчику об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru
10.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного
решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчика условий контракта,
которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если
в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Подрядчика.
10.9. Информация о Подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном в реестр
недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей.)
5
10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку работ, выполнение которых
являлось предметом расторгнутого контракта. В случае расторжения контракта в связи с
односторонним отказом Подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку
работ, выполнение которых являлось предметом расторгнутого контракта.
10.11. Если до расторжения контракта
Подрядчик
частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполненных работ
должен
быть
уменьшен
с
учетом
объема
выполненных
работ.
10.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком
подтверждения о
вручении заказчику указанного уведомления.
10.14. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
Подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.15. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
10.17. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о
расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
10.17.1. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ.
10.17.2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Подрядчиком
на этапе размещения государственного заказа или не
предоставления таких сведений во время исполнения Контракта.
10.17.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или
наличия решения суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного
производства.
10.17.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
10.17.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший
финансовый год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период.
10.18. По окончании срока действия настоящего Контракта, а также в случае его досрочного
расторжения по соглашению Сторон, Стороны подписывают акта сдачи-приемки выполненных
6
работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) и представления Подрядчиком
счета, счета-фактуры.
10.19. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению
сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) дней с даты его
получения.
10.20. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
10.21. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ, переданных
Подрядчиком.
10.22. Настоящий Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в
течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
статья 11.
Обеспечение исполнения обязательств Контракту
11.1. Контракт заключается только после внесения
обеспечения контракта Подрядчиком.
Подрядчик может внести обеспечение одной из следующих форм:
Обеспечение исполнения обязательств по Контракту предоставляется в размере 10 % от начальной
(максимальной) цены Контракта, что составляет коп. (сумма прописью).
Контракт заключается только после предоставления участником аукциона обеспечение исполнения
обязательств, с которым заключается Контракт в виде:
11.1.1. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией в залог
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракт.
Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение взятых Исполнителем по контракту
обязательств перед Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок исполнения
обязательств, установленный в контракте. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик до окончания срока, на который выдана гарантия,
представляет гаранту в письменной форме требование об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, в котором указывается, в чем состоит нарушение Подрядчиком обязательств, в обеспечение
которых выдана гарантия.
В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на осуществление банковских
операций у банка или иной кредитной организации Подрядчик, чьи обязательства обеспечивались
банковской гарантией указанного банка или иной кредитной организации, обязан не позднее одного
месяца с даты отзыва соответствующей лицензии предоставить Заказчику другое обеспечение
исполнения обязательств по контракту.
или
11.1.2. Обеспечение исполнения Контракта перечисляется по реквизитам:
ИНН 4207012578 КПП 420501001
УФК по Кемеровской области (КузГТУ л/сч.20396Х41410)
р/сч 40501810700002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл. г. Кемерово
Наименование платежа: __________________________________________________.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
11.2. Если при проведении конкурса или аукциона предложена цена контракта, которая на двадцать
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только
после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
11.3. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику после полного исполнения им
обязательств. В случае если к Подрядчику применены формы ответственности такие как уплата
неустойки, штрафов, пеней то возвращение обеспечение исполнения контракта осуществляется после
уплаты Подрядчиком штрафных санкций.
11.4. В случае обеспечения исполнения контракта путем перечисления денежных средств, возврат
обеспечения производится в течение 10 дней календарных дней после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3).
7
статья 12.
Признание контракта недействительным
12.1. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по
требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная
заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок,
руководителя контрактной службы заказчика, контрактного управляющего в заключении и
исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения
указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также
иной выгоды для себя или третьих лиц.
статья 13. Изменение контракта
13.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
13.2. Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией
о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного Подрядчика
контрактом:
13.2.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема
выполненных работ и иных условий контракта,
13.2.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество объема выполняемых работ не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренные контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
объему выполняемых работ, исходя из установленной в контракте цены единицы , но не более
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
объема выполненных работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицу.
13.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением
случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
13.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.
13.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика Подрядчиком допускается
выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские
свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
Статья 14. Исполнение контракта
14.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством, в
том числе:
1) приемку выполненных работ, предусмотренную контрактом, включая проведение
экспертизы выполняемых работ.
8
2) оплату заказчиком выполненных работ.
3) взаимодействие заказчика с Подрядчиком при изменении, расторжении контракта в
соответствии со статьей 95 № 44- ФЗ от 05.04.2013г.
Статья 15. Прочие условия
15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме и подлежат регистрации на официальном сайте www.zakupki.gov.ru .
15.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в
соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменном виде почтой, в электронном
виде или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления
считаются полученными Стороной в день их отправки.
15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется
действующим законодательством РФ.
15.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Техническое
задание»; приложение № 2 «Локально-сметный расчет».
15.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим
Контракта, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре Контрактов в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
Заказчик:
Подрядчик:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кузбасский
государственный технический университет имени
Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ)
Юридический адрес: 650000, г. Кемерово, ул.
Весенняя, 28
Телефон: (3842) 58-31-90, Факс: 39-69-60
Реквизиты:
ИНН 4207012578 КПП 420501001
ОКПО 02068338 БИК 043 207 001
УФК по Кемеровской области
(КузГТУ л/сч 20396Х41410)
р/сч 405 018 107 000 020 000 01
в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обл.
г.Кемерово; ОКОНХ 92110;
ОКПО 02068338
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Весенняя, 28
Ректор/ Первый проректор КузГТУ
В.А.Ковалев / О.В Тайлаков. ________
9
Приложение № 1 к контракту
10
Приложение № 1 к контракту
11
_______________ / ___________________ /
___________ / ____________________ /
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по __________________________
«___» ___________ 20 ___ г.
«___» ___________ 20 ___ г.
(Наименование заказчика)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
__________________________________________
________________________________________
Приложение 2 к контракту №
от «__» _______ 20__ года
СОГЛАСОВАНО:
«
»
УТВЕРЖДАЮ:
20
г.
Локальный сметный расчет № ___ от ____________
на выполнение работ по _________________________
12
Составил:
/
/
13