открытый аукцион в электронной форме

УТВЕРЖДАЮ»
директор
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздравсоцразвития России
Ю.К.Янов
/
/
«26» октября 2012 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по проведению открытого аукциона в электронной форме среди субъектов
малого предпринимательства на право заключения гражданско-правового
договора на капитальный ремонт сетей электроснабжения помещений
стерилизационной подвала по адресу ул. Бронницкая д.9, литер А для нужд
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«СанктПетербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Торги проводит:
Государственный заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла, носа и
речи» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Наименование оператора электронной площадки: Открытое акционерное общество
«Единая электронная торговая площадка» http://www.roseltorg.ru
Санкт-Петербург, 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ
№
Наименование главы документации
п/п
1 РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ
УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приглашение к участию в аукционе
2 Законодательное регулирование
3 Сведения о государственном заказчике
4 Участники размещения заказа
5 Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
6 Требования к участникам размещения заказа
7 Требования к содержанию на участие в аукционе и инструкция по ее
заполнению
8 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
9 Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе
10 Дата проведения открытого аукциона
11 Начальная(максимальная) цена гражданско-правового договора
12 Порядок формирования цены контракта
13 Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты
выполненных работ
14 Сведения о валюте, используемой для формирования цены
государственного контракта и расчетов с поставщиками
15 Предмет аукциона. Условия выполнения работ; общие требования к
выполнению работ; качественные (технические) характеристики
работ; порядок сдачи и приемки результатов работ; требования по
сроку гарантий качества на результаты работ.
16 РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА (ИКА)
17 Приложение №1. Техническое задание
18 Приложение №2 Проектно-сметная документация
19 Приложение №3. Проект гражданско-правового договора
№ стр.
3
3
4
4
5
5
5
9
10
10
10
10
11
11
11-12
13-16
17-20
21-26
27-29
3
ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Приглашение к участию в аукционе
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной
форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в
Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, или индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект
документации об аукционе в электронной форме на сайте ОАО "Единая
электронная торговая площадка" www.roseltorg.ru
Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него
аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной
площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в
электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об
открытом аукционе в электронной форме.
2. Законодательное регулирование.
Порядок размещения заказа путем проведения открытого аукциона в
электронной форме установлен главой 3.1 Федерального закона от 21.07.2005
№ 94-ФЗ (далее – Закон)
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, для государственных и муниципальных нужд»,
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи» Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1996-р «О перечне товаров (работ, услуг) размещения заказов
на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения
открытых аукционов в электронной форме с 1 января по 30 июня 2010 г.»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 №755-р «Об
определении операторов электронных площадок для проведения открытых
аукционов электронной форме».
3. Сведения о государственном заказчике.
4
Государственный заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты
аукциона, проводит открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в
Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей документации об аукционе.
4. Участники размещения заказа.
4.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный
предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так
же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
предусмотренный документацией об открытом аукционе.
4.2. В случае если проводится открытый аукцион среди субъектов
малого предпринимательства, в соответствии указанием на это в разделе II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» участниками такого аукциона
могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта
малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.3. Участники
размещения
заказа
должны
соответствовать
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом аукциона в электронной форме.
5. Размер обеспечения заявки.
5.1 Заказчиком устанавливается требование обеспечения Заявки. Размер
обеспечения Заявки указан в пункте 3 Информационной карте аукциона.
Требование обеспечения Заявки в равной мере распространяется на всех
Участников.
5.2. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор
электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в Аукционе Участника,
подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в Аукционе.
6. Требования к Участникам размещения заказа.
Участники размещения заказа должны удовлетворять требованиям,
указанным в разделе 2 Информационной карте аукциона.
5
7. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим
характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к
результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика:
Определены Заказчиком в Приложении №1 к Документации
«Техническое задание».
7.1. В сметных расчетах указаны тип, марка, фирменное наименование
всех применяемых материалов, не учтенных территориальными единичными
расценками. В случае, если в настоящей документации об аукционе в
электронной форме имеется указание на товарный знак используемого для
выполнения работ товара, считается, что такое указания сопровождается
словами «или эквивалент». Под эквивалентом Государственным заказчиком
понимается товар технические характеристики которого должны быть
аналогичными, либо не хуже поименованных Государственным заказчиком.
8. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению
8.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки
в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
8.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником
размещения заказа, а также все запросы о разъяснении положений
документации, должны быть подготовлена на русском языке. В случае
представления Участником размещения заказа в составе заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме документов, изложенных на
иностранном языке, вместе с такими документами должен быть представлен их
перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода
преимущество будет иметь перевод. Государственный заказчик вправе не
рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
8.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст.
Представление в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме документов, чтение которых невозможно и/или затруднено, является
основанием для принятия Центральной конкурсной комиссией решения о
признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе.
8.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие
в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа
или о товарах, услугах и работах, на поставку(выполнение) которых
размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего
такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника
размещения заказа к участию в аукционе.
6
8.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки
на участие в аукционе, такой участник должен быть отстранен заказчиком от
участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения
государственного контракта.
8.6. При подготовке заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме участник размещения заказа применяет общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативно – правовых актов. Сведения, которые содержаться в заявке
участника размещения заказа, должны иметь однозначный смысл и не
допускать двусмысленных толкований. В случае указания в заявке на участие в
аукционе не соответствующих (противоречащих) друг другу сведений, это
расценивается комиссией как не несоответствие требованиям, установленным
настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.
8.7.Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующие сведения:
- согласие участника на выполнение работ предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на
использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе.
или
- согласие участника на выполнение работ предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, с указанием на товарный знак (его
словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом
аукционе в электронной форме, При этом участник должен указать: «Работы
(услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными
в техническом задании, с использованием следующих материалов
(комплектующих и оборудования): ____далее указываются предлагаемые
товары____»
Смета и иные сведения о работах, а также конкретные показатели
используемого товара, отвечающим потребностям Государственного заказчика
и являющимся предметом открытого аукциона в электронной форме отражены
в Техническом задании (приложение №1 к документации об открытом
7
аукционе в электронной форме)и проектно-сметной документации приложение
№2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)
Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать:
- согласие участника на выполнение работ предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на
использование товара, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе.
или
- согласие участника на выполнение работ предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме, с указанием на товарный знак (его
словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом
аукционе в электронной форме, При этом участник должен указать: «Работы
(услуги) будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными
в техническом задании, с использованием следующих материалов
(комплектующих и оборудования): ____далее указываются предлагаемые
товары____»
7.8. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие документы и сведения:
8.8.1. Фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика;
8.8.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в
электронной форме (если они указаны в подпункте а) пункте 19.
Информационной карты аукциона);
8.8.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение
8
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление
указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
8.8.4. В случае, указанном в пункте 4.2 раздела I «ИНСТРУКЦИИ О
ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ», участник размещения заказа должен соответствовать статусу
субъекта малого предпринимательства, в соответствии со статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации». (Условия участия
субъектов
малого
предпринимательства
указаны
в
пункте
21
Информационной карты аукциона);
Инструкцией по заполнению второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме:
Участник размещения заказа в составе второй части заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме указывает сведения, отраженные в
подпункте 8.8.1, и прикладывает копии документов, отраженных в подпунктах
8.8.2. настоящего пункта (в случае установления требования по
предоставлению копий документов для участия в настоящем открытом
аукционе в электронной форме).
Копию документа, указанного в подпункте 8.8.3. настоящего пункта,
Участник размещения заказа прикладывает исходя из требований,
установленных действующим законодательством и (или) учредительными
документами юридического лица.
8.9. Порядок подачи Заявок на участие в Аукционе
8.9.1.Срок и порядок подачи Заявок на участие в Аукционе
 Для обеспечения доступа к участию в Аукционе Оператор электронной
площадки осуществляет аккредитацию Участников размещения заказа в
порядке, установленном Законодательством РФ.
 Для участия в Аукционе Участник, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает Заявку.
 Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Участника,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в Аукционах,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету в соответствии с пунктом 5.2. настоящей Документации, в
размере не менее чем размер обеспечения заявки, предусмотренный
Документацией.
 Участник вправе подать Заявку в любой момент с момента размещения на
официальном сайте Извещения о проведении аукциона до предусмотренных
9
Документацией даты и времени окончания срока подачи Заявок.
8.9.2. Заявка направляется Участником Оператору электронной площадки
в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные
пунктами 8.7 и 8.8 настоящей статьи части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
8.9.3 Поступление указанной в пункте 8.9.2 настоящей статьи Заявки
является поручением о блокировании операций по счету такого Участника,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки.
8.9.4 В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету
для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе Участника,
подавшего такую Заявку, в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в Аукционе, присвоить ей порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику,
подавшему Заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового
номера.
8.9.5 Участник вправе подать только одну Заявку в отношении каждого
предмета Аукциона (лота).
8.9.6 В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор
электронной площадки возвращает Заявку подавшему ее Участнику в случае:
1) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в Аукционах, Участника размещения заказа, подавшего
Заявку, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
Аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии
с Законодательством РФ;
2) подачи одним Участником двух и более Заявок в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не
отозваны. В этом случае такому Участнику возвращаются все Заявки, поданные
в отношении данного лота;
3)
получения Заявки после дня и времени окончания срока подачи
Заявок;
4) получения Заявки от Участника с нарушением положений
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005г.
5) получения Заявки от Участника, подписанной электронной цифровой
подписью лица, не имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа
8.9.7. Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки
обязан уведомить в форме электронного документа Участника, подавшего
Заявку, об основаниях такого возврата с указанием положений
Законодательства РФ, которые были нарушены.
10
8.9.8 В течение одного рабочего дня со дня возврата Заявки Оператор
электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной
Заявки блокирование операций по счету Участника, открытому для проведения
операций по обеспечению участия в Аукционах , в отношении денежных
средств.
8.9.9 Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи Заявок,
Оператор электронной площадки направляет Заказчику предусмотренную
пунктом 7.3.1 настоящей статьи первую часть Заявки.
8.9.10. Подача Участником Заявки является согласием такого Участника
на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в Аукционах, в качестве платы
за участие в Аукционе в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.
8.9.11. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только
одна Заявка или не подана ни одна Заявка, Аукцион признается
несостоявшимся.
8.9.12. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только
одна Заявка, Оператор электронной площадки направляет обе части Заявки
Заказчику.
Заявка
рассматривается
в
порядке,
установленном
законодательством РФ. В случае, если Заявка соответствует требованиям,
предусмотренным Документацией, Заказчик в течение четырех дней со дня
принятия решения о соответствии Заявки требованиям, предусмотренным
Документацией, направляет Оператору электронной площадки проект
контракта, прилагаемый к Документации, без подписи Заказчика. При этом
Контракт заключается на условиях, предусмотренных Документацией, по
начальной (максимальной) цене контракта, указанной в Извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта,
согласованной с подавшим Заявку Участником и не превышающей начальной
(максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не ранее, чем
через десять дней со дня размещения на официальном сайте Протокола
аукциона о признании Аукциона несостоявшимся. Участник, подавший Заявку,
не вправе отказаться от Контракта.
9. Дата и время окончания срока подачи заявок указаны в пункте 4
Информационной карты аукциона.
10. Дата окончания срока рассмотрения заявок указаны в пункте 5
Информационной карты аукциона.
11. Дата проведения
открытого аукциона указана в пункте 6
Информационной карты аукциона.
11
12. Начальная (максимальная) цена государственного
указана в пункте 9 Информационной карты аукциона.
контракта
13. Порядок формирования цены контракта
13.1. Цена контракта (цена лота) формируется с учетом всех расходов
связанных с выполнением настоящего контракта и причитающееся Подрядчику
вознаграждением: стоимость материалов и изделий, затрат на их
комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной
сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей
13.2. Неучтенные затраты участника по государственному контракту,
связанные с исполнением государственного контракта, и не включенные в
предлагаемую цену государственного контракта, не подлежат оплате
Государственным заказчиком.
13.3. Цена государственного контракта может быть снижена по
соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ
и иных условий исполнения государственного контракта
14. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты
выполненных работ.
14.1. Источником финансирования заказа является федеральный бюджет.
14.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы,
определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к
документации об аукционе, и указан в пункте 18 Информационной карты
аукциона.
15. Сведения о валюте, используемой для формирования цены
государственного контракта и расчетов с поставщиками.
Валютой, используемой для формирования цены государственного
контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль.
16. Предмет аукциона. Условия выполнения работ; общие требования к
выполнению работ; качественные (технические) характеристики
работ; порядок сдачи и приемки результатов работ; требования по
сроку гарантий качества на результаты работ указаны в пунктах 2,
13, 16 Информационной карты аукциона
16.1. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы,
являющиеся предметом аукциона, указанным в пункте 2
12
Информационной карты аукциона, в соответствии с качественными и
количественными характеристиками указанным в пункте 13
Информационной карты аукциона.
17.Требования к обеспечению гарантий подрядчика указаны в пункте
16 Информационной карты аукциона.
18. Обеспечение исполнения государственного контракта, срок и
порядок его предоставления.
 Не предусмотрено( пункт 12 Информационной карты аукциона).
13
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
www.zakupki@lornii.ru
№
п/п
Содержание:
Государственный заказчик:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
190013,г.Санк-Петербург, ул.Бронницкая д.9
190013,г.Санк-Петербург, ул.Бронницкая д.9
www. zakupkilornii@mail.ru
(812) 316 25 05, (812) 316 25 05
Предмет аукциона:
Капитальный ремонт сетей электроснабжения помещений стерилизационной
подвала по адресу ул. Бронницкая д.9, литер А для нужд ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздравсоцразвития России
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме:
в размере 2% начальной (максимальной) цены контракта:
5 766 рублей 80 копеек
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме: «07» ноября 2012 г., 10 час. 00 мин. по времени
сервера Единой электронной торговой площадки.
Место, день и время начала рассмотрения заявок: по месту нахождения
заказчика, 07 ноября 2012 года и с момента направления оператором электронной
площадки заказчику частей заявок на участие в открытом аукционе.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме: «08» ноября 2012 г.
Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме: не более 4-х дней со дня со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в
электронной форме
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:
«12» ноября 2012 г.
Время начала электронного аукциона выставляется оператором Единой электронной
торговой площадки
Источник финансирования заказа:
Бюджетные и внебюджетные средства
Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без
учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов
и других обязательных платежей): все расходы, связанные с выполнением
настоящего контракта и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость
материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство
работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
288 340рублей 08 копеек.
14
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Обоснование цены:
Цена контракта составлена в текущем уровне цен на октябрь 2012г
Коэффициенты
пересчета
приняты
по
Всероссийскому
информационноаналитическому журналу "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве"
(ЦСНС №08-2012, табл. 3.2.1)
Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Рубль Российской
Федерации
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного государственного
контракта:
Не предусмотрен.
Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и
порядок его предоставления:
Не предусмотрено.
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ,
услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам,
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Наименование видов работ, технические характеристики и объемы работ
указаны в Техническом задании (приложение № 1 к Документации об открытом
аукционе в электронной форме).
Качество работ и технические характеристики используемых Подрядчиком
материалов и товара по своим показателям должны быть не ниже или соответствовать
требованиям Заказчика.
В случае, если в настоящей документации об аукционе в электронной форме
имеется указание на товарный знак используемого для выполнения работ товара,
считается, что такое указания сопровождается словами «или эквивалент». Под
эквивалентом Государственным заказчиком понимается товар, технические
характеристики которого должны быть аналогичными, либо не хуже поименованных
Государственным заказчиком.
Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара, на
поставку которого размещается заказ:
Не предусмотрено.
Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к
оборудованию в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной
форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно
определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию,
15
16.
17.
18.
19.
а)
б)
в)
г)
необходимый объем работ, услуг:
Не предусмотрено.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
товара:
Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 36 месяцев с момента
подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ.

Место, условия и срок выполнения работ:
Место поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, дом 9
Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения гражданскоправового договора
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте государственного
контракта, а именно: в безналичной форме путем перечисления денежных на
расчетный счет Подрядчика по факту выполнения всех работ в течение 14 банковских
дней с момента подписания Государственным заказчиком акта выполненных работ
ф. КС-2 и ф. КС-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры.
Требования к участникам размещения заказа:
Соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов:
Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным
Градостроительным кодексом Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона подтверждается
представлением в составе заявки:
- копией свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в
соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минрегиона РФ от 9 декабря 2008
г. № 274), выдаваемых с 1 января 2009 года саморегулируемой организацией в
порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
16
д)
е)
20.
21.
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или
заявки на участие в аукционе не принято.
Соответствие участника требованиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
 Средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать ста человек включительно;
 Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого
предпринимательства не должна превышать 25% (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных
фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим
лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна
превышать 25%.
 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год не должна превышать
предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации
для субъектов малого бизнеса
Отсутствие в предусмотренном 94-ФЗ от 21.07.2005 года Федеральным законом
реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»):
Составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота).
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект
государственного контракта:
В течение шести дней со дня получения проекта контракта от оператора
электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона .
17
1
2
3
4
5
6
7
8
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт сетей электроснабжения помещений стерилизационной подвала
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
Наименование и адрес объекта Здание ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздравсоцразвития России
СПб, ул. Бронницкая, д. 9.
Вид строительства
Капитальный ремонт
Наименование объекта
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР»
Минздравсоцразвития России
Основные техникоПлощадь:
экономические показатели
1.Корридор (8520х2720)
- 23,17м2
2. Корридор (3002х2119)
- 6,36 м2
3. Помещение разборки, мойки и сушки инструмента
(7180 х 2696)
- 19,36 м2
4. Шлюз (1197х1321)
- 1,58 м2
5. Помещение контроля, комплектации и упаковки
инструментов (3002х4737)
- 14,22 м2
6. Санпропускник (1082х1923)
- 2,08 м2
7. Помещение загрузки инструмента на стерилизацию
( 3902х3863)
- 15,07 м2
8. Помещение приемки инструмента после стерилизации
(3317х3902)
- 12,94 м2
9. Тамбур (1800х2720)
- 4,9 м2
10. Помещение водоподготовки
(1710х2810)
- 4,8 м2
Итого площадь полов:
104,48 м2
Высота стен: 2400 мм.
Площадь стен: 127,0м х 2,4 = 304,8 м2
Наименование работ
Капитальный ремонт помещений
Требования к ремонтным
Выполнить отделку помещений согласно РП, ведомости
работам
отделки помещений. Работникам,выполняющим
электромонтажные работы, иметь группу по
электробезопасности не ниже третьей
Требования к инженерному
Сохранить существующие сети системы отопления.
обеспечению
Вытяжную вентиляцию предложить исходя из объема
помещений. Высота помещений - 3,08 м.
Требования по внутренней
Внутреннюю отделку помещений выполнять
отделке и интерьерам.
высококачественными материалами, отвечающими
эстетическим и эксплуатационным требованиям.
В случае нарушения существующей целостности оконных
блоков, инженерных сетей - данные нарушения устранить
за свой счет.
Начальная (максимальная) стоимость работ:288 340 рублей 08 копеек.
Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента заключения гражданско-правового
договора.
1. Условия выполнения контракта, требования к составлению аукционной заявки.
1.1. Работы должны выполняться в объеме, указанном в Техническом задании.
1.2. Финансирование по объекту - из средств Федерального бюджета.
18
1.3. Особые условия:
- работы производятся без аванса и без промежуточного акта КС-2. Оплата по факту
выполненных работ.
2.Условия выполнения работ.
2.1.
Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях
действующего лечебного учреждения. Работы возможно производить с 8.30 до 18.30, в том
числе и по выходным дням.
2.2. Подрядчик должен, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности,
требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях
действующего лечебного учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и
санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе в
части запрета курения в здании.
Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ
возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное
за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.
2.3. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ
представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет
задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных
каждого работника, а также номер автомашин, привозящих материалы, оборудование и
др.грузы для выполнения работ.
2.4. Заказчик не предоставляет бытовых и складских помещений для Подрядчика.
Необходимые материалы, оборудование, инструмент доставляется Подрядчиком ежедневно
к началу производства работ и вывозиться ежедневно после их завершения.
2.5. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов,
оборудования и инструмента Подрядчика.
2.6. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется
Заказчиком. По маршруту следования выноса и вывоза мусора Подрядчик обязан
производить текущую ежедневную уборку.
2.7. Строительный мусор должен складироваться в определенном месте, указанном
Заказчиком и вывозиться Подрядчиком своевременно, по мере накопления не более 1 куб. м..
Демонтированные оконные и дверные блоки, а также весь легковоспламеняемый
строительный мусор в день демонтажа вывозиться с территории Заказчика силами
Подрядчика ежедневно.
3. Требования к выполняемым работам:
3.1.Качество и технология выполняемых работ должны удовлетворять требованиям
СНиП. и СанПиН
3.2.Подрядчик обязан иметь сертификаты, удостоверяющие качество применяемых
материалов.
3.3.Гарантия на выполненные работы не менее 3-х лет.
3.4.Сроки выполнения работ – согласно технического задания.
3.5. Подрядчик обеспечивает наличие на объекте Общего журнала работ (ОЖР) и
своевременное его заполнение с отражением технологической последовательности ведения
всех видов работ (за исключением работ, выполнение которых фиксируется в специальных
журналах) сроки, качество, условия выполнения работ, сведений о применяемых материалах,
параметры документов, подтверждающих соответствие требованиям технических
регламентов (норм и правил). Оформление и состав общего журнала работ должны
соответствовать РД 11 – 05 – 2007 и включать все им предусмотренные разделы. По
окончании всех работ и их приемки ОЖР в составе исполнительной документации
передается на постоянное хранение Заказчику.
3.6. Все материалы и изделия, используемые для комплектации и производства работ,
должны быть новыми, разрешены для применения в жилых, лечебных и детских
19
учреждениях, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологические заключения, паспорта, которые Подрядчик обязан
представить Заказчику в момент доставки на объект и до начала использования или монтажа,
и передать Заказчику в составе пакета исполнительной документации по выполнению работ.
3.6.1. На скрытые работы должны быть своевременно оформлены соответствующие
акты. На освидетельствование скрываемых работ Подрядчик заблаговременно приглашает
уполномоченного представителя Заказчика с оформлением акта скрытых работ по форме
предусмотренной СНиП 12-01-2004.
3.6.2. До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику:
- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчиком;
- Допуск по соответствующей группе электробезопасности на право производства работ.
- Сведения о персонале и транспорте для оформления разрешения на проход в здание и
въезда на территорию.
- График выполнения работ.
3.6.3. При производстве работ Подрядчик обязан представить Заказчику:
- Общий журнал производства работ;
- Проекты актов на скрытые работы;
При доставке материалов к месту проведения работ: паспорта изготовителя на
применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты
соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические
заключения.
3.6.4. После завершения выполнения работ Подрядчик обязан представить Заказчику
пакет исполнительной документации в составе:
- Общий журнал работ;
- Акты на скрытые работы;
Паспорта изготовителя на применяемые материалы с указанием
технических
характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарноэпидемиологические заключения;
- Проект акта сдачи-приёмки работ по Форме КС-2, проект справки по Форме КС-3.
3.9.5.Работы и материалы, явно не указанные в настоящем Техническом задании, но
объективно или технологически необходимые для полного («под ключ») и качественного
исполнения Контракта выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты и
подразумеваются включёнными в цену Договора.
4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
4.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ и
готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Под готовым к сдаче в эксплуатацию объектом
понимается объект, на котором в полном объеме выполнены все предусмотренные сметной
документацией работы и осуществлена влажная уборка помещения с удалением всех следов
ремонтно-строительных работ.
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 3-х дней
приступает к приемке результата выполненных работ, назначает приемочную комиссию и
обеспечивает участие в приемке представителей заинтересованных служб или отделов.
4.3. Для осуществления приемки работ по объемам и качеству Заказчиком
производятся контрольные обследования (замеры) в количестве не менее трех по объекту по
видам работ. При выявлении несоответствия качества выполненной Подрядчиком работы
условиям Договора не менее чем в 1/3 проведенных замеров Заказчик освобождается от
обязанности оплатить выполненные работы до их устранения. Подрядчик безвозмездно
выполняет работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения
убытков.
20
4.4 Заказчик имеет право ссылаться на недостатки работы, которые не могли быть
установлены при обычном способе ее приемки.
4.5.При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной
работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень
дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении)
Подрядчика подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный
Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается Заказчиком. Подрядчик обязан
устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в
рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой
производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет
ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в
установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты
неустойки, в размере 0,5% от стоимости гражданско-правового договора за каждый день
просрочки.
4.6. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком
оформляется Актом, подписанным всеми сторонами и представителями иных
заинтересованных лиц, входящих в комиссию
Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт сетей электроснабжения
помещений стерилизационной подвала
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
№
Наименование работ и затрат
Ед. изм
Кол-во
п\п
Электрика: под силовое оборудование
1
Монтаж кабеля электрического ВВГнг 5 х 16 мм2
м
80,0
с подсоединением.
2
Монтаж кабеля электрического ВВГнг 5 х 6 мм2
м
40,0
с подсоединением
3
Монтаж электрощита 250 х 300 под электроавтоматы
шт
1
4
Монтаж автомата на 45А трехфазного с подсоединением.
шт
4
5
Монтаж автомата на 25А трехфазного с подсоединением
шт
6
6
Монтаж автомата на 16А трехфазного с подсоединением
шт
7
7
Монтаж вводного автомата на 150А с подсоединением
шт
1
8
Монтаж розетки трехфазной с вилкой
шт
2
9
Монтаж кабеля электрического 5 х 4 мм2 с подсоединением
м
30,0
10
Монтаж кабеля электрического 5 х 50 мм2 с
м
20,0
подсоединением
11
Монтаж кабеля электрического 5 х 2,5 мм2 с
м
50,0
подсоединением
12
Монтаж автомата на 63А трехфазного с подсоединением.
шт
4
13
Монтаж электрощита под один автомат пластмассового 3-х
шт
10
фазного
14
Монтаж кабель-каналов 60х40 под кабели.
м
150,0
15
Монтаж трубы гофрированной диам. 25мм под кабели
м
70,0
16
Пробивка отверстий диаметром до 100 мм. в стенах
шт
6
толщиной 600 мм под электрокабели
21
Форма № 4
ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздравсоцразвития России
---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование стройки)
Л О К А Л Ь Н А Я
С М Е Т А
№
.
(локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт сетей электроснабжения помещений стерализационной подвала,
объект - ЗДАНИЕ по адресу: СПб, ул.Бронницкая д.9
---------------------------------------------------------------------------------------------------(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость с учетом НДС ________________________________________________________________________
288340,08 руб.
Составлена в текущем уровне цен на октябрь 2012г.
руб.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
:
:
: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ
:
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
:ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО:
:
:
:-------------------:-----------------------------:ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАN :ШИФР И N : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, :
: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :
:
: ЭКСПЛ. :НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
ПП : ПОЗИЦИИ :
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
:КОЛИЧЕСТВО:
: МАШИН
:
: ОПЛАТЫ : МАШИН
:------------------:НОРМАТИВА:
:
:-------------------: ВСЕГО : ТРУДА :---------:ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
:
:
:
: ОПЛАТЫ : В Т.Ч. :
:
: В Т.Ч. :------------------:
:
:
: ТРУДА :ОПЛ.ТРУДА:
:
:ОПЛ.ТРУДА:НА ЕДИН. : ВСЕГО
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 08-03-572- -Монтаж щита
1
2181,89
283,19
2182
363
283
2,32
2
03
1 шт.
--------- ----------------- --------- --------ТЕРм-2001
363,25
20,41
20
0,1
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
95х0,85
309,81
310
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
65х0,8
199,51
200
Сметная стоимость
2692
2 ИЕК
-Kорпус щита ЩРН-П-12
1
1346,12
1346
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1.1)
2
13350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------шт
--------- ----------------- --------- --------3 08-03-526- -Монтаж автоматических
4
1834,87
35,16
7339
1394
141
2,32
9
02
выключателей на ток 63А
--------- ----------------- --------- --------ТЕРм-2001
1 шт.
348,53
2,07
8
0,01
78
22
НР от ОЗП+ЗПМ СП от ОЗП+ЗПМ Сметная стоимость
80,75%
52%
95х0,85
65х0,8
283,11
182,31
1132
729
9200
4 500-9011-1 -Выключатели автоматические ВА
5 ССЦ СПб
57Ф35 63А 3-х полюсные
шт.
4
5548,5
--------- ---------
22194
5 08-03-526- -Монтаж автоматических
02
выключателей на ток 40А
ТЕРм-2001
1 шт.
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
2
1834,87
35,16
--------- --------348,53
2,07
3670
6 500-9011-1 -Выключатели автоматические ВА
4 ССЦ СПб
57Ф35 40А 3-х полюсные
шт.
7 08-03-526- -Монтаж автоматических
01
выключателей на ток до 25А
ТЕРм-2001
1 шт.
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
8 500-9011-1 -Выключатели автоматические ВА
3 ССЦ СПб
57Ф35 16А 3-х полюсные
шт.
9 500-9011-4 -Выключатели автоматические ВА
ССЦ СПб
57Ф35 25А 3-х полюсные
шт.
10 08-03-526- -Монтаж автоматических
95х0,85
65х0,8
283,11
182,31
3717,5
--------- --------7
1540
11,51
--------- --------234,33
189,22
121,85
3
3267,45
--------- --------4
3717,5
--------- --------1
2048,65
--------- --------- ---------
697
70
2,32
5
--------- --------- --------4
0,01
-
566
365
4601
2
95х0,85
65х0,8
-
35,52
7435
10780
-
--------- --------- --------1640
81
1,56
11
--------- --------- ---------
1325
853
12958
9802
-
14870
-
2049
451
--------- --------- ----------------- --------- --------36
2,76
3
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1.1)
3
13350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03
выключателей на ток 160А
--------- ----------------- --------- --------ТЕРм-2001
(ввод)
451,35
2,07
2
0,01
78
1 шт.
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
95х0,85
366,14
366
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
65х0,8
235,78
236
Сметная стоимость
2651
11 500-9011-1 -Выключатели автоматические ВА
2
8100,81
16202
-
23
9 ССЦ СПб
57Ф35 160А 3-х полюсные
шт.
12 08-03-591- -Монтаж трехфазной розетки
11
100 шт.
ТЕРм-2001
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
13 500-9013
ССЦ СПб
-Розетка трехфазная
--------- --------0,01
95х0,85
65х0,8
15 08-02-399- -Прокладка кабеля в
02
кабель-каналах, сечением до
ТЕРм-2001
35 мм2
78
100 м
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
16 08-02-399- -Прокладка кабеля в
03
кабель-каналах, сечением до
ТЕРм-2001
70 мм2
78
100 м
9299,59
5988,59
129
115
3
73,4
1
--------- --------- --------0,12
-
93
60
282
1
358,13
--------- ---------
358
-
--------- --------- ---------
0,5
1040,25
21,66
--------- --------522,92
2,07
520
261
11
3,52
2
--------- --------- --------1
0,01
-
559
52
4,7
4
--------- --------- --------5
0,03
-
174
48
5,87
1
--------- --------- --------4
0,11
-
шт.
14 08-02-399- -Прокладка провода в
01
кабель-каналах, сечением до 6
ТЕРм-2001
мм2
78
100 м
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
12914,63
259,81
--------- --------11491,98
24,54
--------- --------- ---------
95х0,85
65х0,8
0,8
95х0,85
65х0,8
0,2
423,93
272,99
1298,31
64,97
--------- --------698,22
6,07
568,71
366,23
1668,3
238,15
--------- --------872,09
22,48
212
136
868
1039
455
293
1787
334
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1.1)
4
13350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
95х0,85
722,37
144
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
65х0,8
465,18
93
Сметная стоимость
571
17 08-02-412- -Затягивание кабеля в
03
проложенные трубы первого
0,7
3254,22
86,63
--------- ---------
2278
817
61
7,86
6
--------- --------- ---------
24
ТЕРм-2001
78
одножильного или
многожильного в общей
оплетке, суммарное сечение до
16 мм2
100 м
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
1167,66
95х0,85
65х0,8
949,46
611,41
51
56,1
--------86,61
--------124,04
--------945,23
--------318,79
---------
18 500-9001
ССЦ СПб
-Kабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2
м
19 500-9001
ССЦ СПб
-Kабель ВВГнг-LS 5х4мм2
м
30,6
20 500-9001
ССЦ СПб
-Kабель ВВГнг-LS 5х6мм2
м
40,8
21 500-9001
ССЦ СПб
-Kабель ВВГнг-LS 5х50мм2
м
20,4
22 500-9001
ССЦ СПб
-Kабель ВВГнг-LS 5х16мм2
м
81,6
23 08-03-532- -Монтаж пластикого корпуса под
04
один автомат
ТЕРм-2001
1 шт.
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
10
95х0,85
65х0,8
8,14
0,04
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-
665
428
3371
-----------------------------------------
667,75
11,51
--------- --------270,37
218,33
140,59
6
2861
-
2650
-
5061
-
19283
-
26014
-
6677
2704
-----------------------------------------
115
1,8
18
--------- --------- ---------
2183
1406
10266
24 509-0565
-Пластиковый корпус
10
554,85
5549
ТССЦ-2001
шт.
--------- ----------------- --------- --------78
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1.1)
5
13350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 08-02-409- -Прокладка гофрированной
0,7
9854,71
529,13
6898
2475
370
23,8
17
01
пластиковой трубы диаметром
--------- ----------------- --------- --------ТЕРм-2001
25мм
3535,66
22,48
16
0,11
78
100 м
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
95х0,85
2873,19
2011
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
65х0,8
1850,23
1295
25
Сметная стоимость
26 530-9001-8 -Трубы гофрированные легкого
8 ССЦ СПб
типа, с протяжкой , Дн 25 мм,
для электропроводки
м
27 08-02-396- -Монтаж кабель-каналов
05
100 м
ТЕРм-2001
78
НР от ОЗП+ЗПМ 80,75%
СП от ОЗП+ЗПМ 52%
Сметная стоимость
10204
71,4
36,37
--------- ---------
2597
1,5
9849,01
2985,39
--------- --------5585,74
261,2
14774
95х0,85
65х0,8
4721,41
3040,41
150
100,49
--------- ---------
15073
29 46-03-002- -Сверление кольцевыми
12
алмазными сверлами с
ТЕР-2001
применением охлаждающей
78
жидкости (воды)
горизонтальных отверстий
глубиной 200 мм диаметром 100
мм
100 отверстий
НР от ОЗП+ЗПМ 93,5%
СП от ОЗП+ЗПМ 56%
Сметная стоимость
0,06
23674,15 11305,39
--------- --------7215,99
9184,7
1420
30 46-03-002- -На каждые 10 мм изменения
28
глубины сверления добавляется
ТЕР-2001
к расценке 46-03-002-12 ( до
78
к=40
толщины 600мм)
100 отверстий
НР от ОЗП+ЗПМ 93,5%
0,06
110х0,85
15334,65
9184,39
35694,21 19679,04
--------- --------5709,76
18369,4
22514,01
--------- --------- ---------
8379
4478
37,6
56
--------- --------- --------392
1,28
2
-
--------- --------- ---------
433
678
47,5
3
--------- --------- --------551
45
3
343
1181
37,6
2
--------- --------- --------1102
90
5
7082
4561
26417
28 500-9801-0 -KАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 60Х40 МUТLUSАN,
50 ССЦ
L 2М, ПРЯМЫЕ
СПб
м
110х0,85
70х0,8
-
920
551
2891
2142
1351
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1.1)
6
13350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 :
2
:
3
:
4
:
5
:
6
:
7
:
8
:
9
:
10
:
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СП от ОЗП+ЗПМ 56%
70х0,8 13484,33
809
Сметная стоимость
4302
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26
Итого прямые затраты по смете
Стоимость монтажных работ Материалы Всего оплата труда Стоимость материалов и конструкций Накладные расходы Сметная прибыль Всего,стоимость монтажных работ Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата -
руб.
---руб.
213525
20806
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
чел.-ч
руб.
209963
32891
151295
16545
10654
237162
-
20489
20489
7607
--------2112
-
139
--------10
136
-
Стоимость общестроительных работ руб.
3562
Материалы руб.
927
Всего оплата труда руб.
2429
Накладные расходы руб.
2271
Сметная прибыль руб.
1360
Всего,стоимость общестроительных работ руб.
7193
Нормативная трудоемкость чел.-ч
13
Сметная заработная плата руб.
2429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого по смете
руб.
244356
Нормативная трудоемкость чел.-ч
149
Сметная заработная плата руб.
22918
Налог на добавленную стоимость
(НДС)
Итого с налогом на добавленную
стоимость (НДС)
18 %
43984,08
288340,08
27
Приложение № 3.
ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
на выполнение работ по ___________________________ в 2012 году
для нужд ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития России
г. Санкт-Петербург
«_____» _____________ 2012 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации (ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития
России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Янова Ю.К., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», », по итогам открытого аукциона в электронной
форме (Протокол _________________________________________№ ______от «___» _____ 2012 г.)
заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по _________________________ для нужд
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Санкт-Петербургский научноисследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации по адресу г.Санкт-Петербург, ул. Бронницкая д.9 в
соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с момента подписания настоящего
Договора
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
Контрактом, из собственных материалов, своими силами, инструментами, механизмами.
2.1.2. Выполнять работы в полном соответствии со Строительными Нормами и Правилами.
2.1.3. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов
и других документов, удостоверяющих их качество, с предоставлением соответствующих
документов Заказчику.
2.1.4. Проводить работы без приостановки деятельности Заказчика.
2.1.5. Обеспечивать выполнение на объекте противопожарных мероприятий, мероприятий
по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды во время выполнения работ.
2.1.6. В трёхдневный срок со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ
вывезти за пределы территории Заказчика принадлежащие Подрядчику оборудование, машины,
инвентарь, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный
мусор.
2.1.7. Обеспечить охрану объекта, материалов, оборудования и другого имущества на
строительной площадке с момента начала выполнения работ до полного освобождения
строительной площадки.
2.1.8. При выявлении потребности в дополнительных объемах работ, не предусмотренных
Договором, но связанных с работами, предусмотренными Договором, в присутствии Заказчика
составить акт о дополнительных объемах работ.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Выполнить работы досрочно.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику объект для выполнения работ по акту передачи объекта.
28
2.3.2. Предоставлять Подрядчику на время выполнения работ точки подключения водо-,
тепло-, энергоснабжения в случае необходимости.
2.3.3. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к строительным объектам в любое время суток в
течение всего периода выполнения работ.
2.4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ.
2.4.3. Привлекать независимую экспертизу для определения качества работ на
соответствие Строительным Нормам и Правилам.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком после получения им сообщения
Подрядчика о готовности к сдаче объекта.
3.2. Сдача работы Подрядчиком и приемка ее Заказчиком оформляются Актом о приемке
выполненных работ, который подписывается представителями обеих Сторон после завершения
работ в течение 3-х дней. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка
об этом. В этом случае акт подписывается в одностороннем порядке.
3.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет _________ месяцев с даты
подписания акта выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все конструктивные
элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору. Подрядчик несет
ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет,
что они произошли вследствие нормального износа объекта, ненадлежащего ремонта объекта,
произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
3.4. При обнаружении недостатков или дефектов обеими Сторонами составляется акт
обнаруженных дефектов в период гарантийного срока эксплуатации объекта, которые должен
устранить Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки.
3.5. Риск случайного повреждения Объекта, переданного Подрядчику, до приемки работ
Заказчиком несет Подрядчик.
4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _________руб. (____________
рублей ___ копеек), в том числе НДС ___% - __________ рублей, согласно утвержденной Смете
(Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Стоимость является
фиксированной на срок действия Договора и пересмотру в одностороннем порядке не подлежит.
4.2. В стоимость работ по настоящему Договору входят обязательные платежи в
соответствии с законодательством РФ, стоимость материалов и прочие расходы.
4.3. Оплата работ производится по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
4.4. Платежи в рамках настоящего Договора осуществляются Заказчиком на основании
предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ на основании
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3) и прилагаемых к ней Актов о
приемке выполненных работ (форма №КС-2).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Подрядчик несёт материальную ответственность за качество выполненных работ,
нарушение сроков, оговоренных настоящим Договором.
5.3. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества – штрафные санкции в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки,
согласно п.2.1.6;
29
- за нарушение сроков выполнения работ (срыв установленного графика выполнения работ
(п.1.2.)) - неустойку в размере 0,5 % от стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.4. Нарушение Заказчиком сроков оплаты влечет за собой уплату неустойки за каждый
день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.
5.6. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов,
оборудования и инструмента Подрядчика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению
суда. Соглашение Сторон о расторжении Договора оформляется дополнительным соглашением.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и являются его неотъемлемой частью.
8.2. Все споры и разногласия по исполнению настоящего Договора решаются Сторонами
путем переговоров. При недостижении соглашения между Сторонами споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
9.2. Приложение № 2 – Смета.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Санкт-Петербургский
научноисследовательский институт уха, горла, носа и
речи»
Министерства
здравоохранения
и
социального развития Российской Федерации
(ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздравсоцразвития
России)
Директор
_______________ Ю.К. Янов
ПОДРЯДЧИК: