КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СтройТек»
Мокроусов Д.В.
« 22 » сентября 2008 г.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на право заключения Договора
подряда на выполнение комплекса работ по строительству жилого
комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я
очередь строительства
Владивосток, 2008 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Термины, используемые в конкурсной документации ………………...
3
КОНКУРС ………………………………………………………………...
Приглашение к участию в конкурсе …………………………………….
Общие условия проведения конкурса …………………………………..
Информационная карта конкурса ……………………………………….
Образцы форм и документов для заполнения участниками
размещения заказа ………………….……………………………………
Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе ..
Форма заявки на участие в конкурсе ……………………………………
Форма предложения о качественных характеристиках работ…………
Форма анкеты участника размещения заказа …………………………..
Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право
подписи документов организации-участника размещения заказа ……
4
4
4
15
22
ЧАСТЬ II.
ДОГОВОР ПОДРЯДА…………………….
32
ЧАСТЬ III.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
43
ЧАСТЬ I.
РАЗДЕЛ I.1.
РАЗДЕЛ I.2.
РАЗДЕЛ I.3.
РАЗДЕЛ I.4.
I.4.1.
I.4.2.
I.4.2.1.
I.4.3.
I.4.4.
2
22
24
28
29
31
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Участник размещения заказа – юридическое независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на
заключение договора.
Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.
Конкурсная документация – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая
установленные Заказчиком требования к исполнителю заказа, качеству, техническим
характеристикам товаров, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика.
Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение
согласия Участника размещения заказа принять участие в конкурсе на условиях, указанных в
конкурсной документации и извещении о проведении конкурса, поданное в срок и по форме,
установленной конкурсной документацией.
Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд.
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения
конкурсных процедур Конкурсной комиссией осуществляется: вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и
сопоставление заявок на участие в конкурсе, ведение протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, определение Победителя
конкурса, ведение протокола об отказе от заключения договора.
3
ЧАСТЬ I. КОНКУРС
РАЗДЕЛ I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
Уважаемые дамы и господа!
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором
указана в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса, любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала.
1.1. Для получения статуса «участник размещения заказа» любой заинтересованный
подрядчик обязан получить настоящую конкурсную документацию в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
1.2. Заинтересованные лица могут получить полный комплект настоящей конкурсной
документации на основании письменного заявления в электронном или письменном виде по
адресу: 690014 г. Владивосток, ул. Крылова, 58, ООО «СтройТек», Генеральному директору
Мокроусову Д.В. Ответственный за выдачу конкурсной документации (КД) - начальник ПТО
Бокань В.Н., контактный тел. 8 (4232) 790-251, 790-252.
Стоимость одного экземпляра КД – 5000 (пять) тысяч рублей. Оплата производится в
бухгалтерии ООО «СтройТек», по адресу пр-кт Красного Знамени, 86-а, т. 8-(4232)64-23-15,
64-23-16.
Срок предоставления конкурсной документации – с 23 сентября 2008 года по 08 октября
2008 года.
Окончание приема заявок 10.10.2008 г. 16 ч. 00 мин.
1.3. Генподрядчик не несет ответственности за содержание конкурсной
документации, полученной иным способом, чем это указано пункте 1.2 и оставляет за собой
право не допустить к участию в конкурсе подрядчика, получившего данную документацию
иным способом, чем это указано в пункте 1.2. Только подрядчики, получившие конкурсную
документацию способом, указанным в пункте 1.2, имеют статус «участник размещения
заказа».
1.4. Генподрядчик оставляет за собой право не допустить к участию в торгах заявку,
поданную подрядчиком, получившим конкурсную документацию иным способом, чем это
указано в настоящей главе на основании несоответствия формальным требованиям
конкурсной документации.
1.5. Все изменения конкурсной документации будут направляться в форме электронных
документов всем Участникам размещения заказа в порядке, указанном в конкурсной
документации.
РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Содержание
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ....................................................................................................... 6
1.1. Заказчик ............................................................................................................................................................... 6
1.2. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) ............... 6
1.3. Источник финансирования и порядок оплаты ............................................................................................. 6
1.4. Требования к Участникам размещения заказа ............................................................................................ 6
1.5. Привлечение соисполнителей .......................................................................................................................... 7
1.6. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе ................................................................................ 7
2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ .................................................................................. 7
4
2.1. Содержание конкурсной документации ......................................................................................................... 7
2.2. Разъяснение положений конкурсной документации ................................................................................... 8
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию ..................................................................................... 8
2.4. Отказ от проведения конкурса......................................................................................................................... 8
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ................................................. 8
3.1. Формы заявки на участие в конкурсе ............................................................................................................ 8
3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе ...................................................... 8
3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе ................ 8
3.4. Цена заявки на участие в конкурсе................................................................................................................. 9
3.5. Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) ...... 10
3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе ....................................................................... 10
3.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе……………………………………………………………
11
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ........................................................ 11
4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе ...................................................................... 11
4.2. Срок действия заявок на участие в конкурсе ............................................................................................. 12
5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И
ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ .......................................................................... 12
5.1. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа................................................................................... 12
5.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе ...................................... 12
5.3. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ...................................... 13
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ... 13
6.1. Порядок принятия решения о присуждении договора .............................................................................. 13
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА ..................................... 13
7.1.Обеспечение исполнения обязательств по договору ................................................................................... 13
7.2. Условия обеспечения исполнения Договора подряда............................................................................... 13
7.3. Срок заключения договора подряда ............................................................................................................. 14
7.4. Условия заключения договора подряда
14
7.5. Права и обязанности Генподрядчик
14
5
1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Генподрядчик
1.1.1. Генподрядчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит
конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной
документации.
1.2.
Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг)
1.2.1. Генподрядчик выберет Поставщика товаров (Исполнителя работ/услуг),
информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с
процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте
договора подряда (Часть II).
1.2.2. Победитель конкурса должен будет поставить товары (выполнить работы,
оказать услуги), входящие в предмет договора подряда, в месте и в течение периода,
указанных в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в
конкурсе. Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) также может быть
установлен в конкурсном предложении Победителя конкурса.
1.2.3. Определения, зафиксированные в проекте договора подряда, применяются во
всей настоящей конкурсной документации.
1.3
Источник финансирования и порядок оплаты
1.3.1. Финансирование договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг), который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из
источника (ов), указанного (ых) в Информационной карте конкурса.
1.3.2. Порядок оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные
услуги) определяется в проекте договора подряда, приведенном в Части II настоящей
конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
1.4
Требования к Участникам размещения заказа
1.4.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала.
1.4.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим
обязательным требованиям:
а) наличие действующих лицензий на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) по предмету конкурса (если деятельность лицензируется);
б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника (для
юридических лиц – определенных на основании его учредительных документов);
в) соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте конкурса.
1.4.2.1. непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
1.4.2.2. неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
1.4.2.3. отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения
6
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.
1.4.3. При размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик вправе
установить дополнительные требования к Участникам размещения заказа, которые указаны в
Информационной карте конкурса.
1.4.3.1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках
размещения заказа.
1.5
Привлечение соисполнителей
1.5.1. Участник размещения заказа может для поставки товаров (выполнения работ,
оказания
услуг)
по
предмету
конкурса
привлечь
субпоставщиков
(субподрядчиков/соисполнителей) в случае, если это допускается в Информационной карте
конкурса.
1.6.
Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.6.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой
заявки и участием в конкурсе, Заказчик, Специализированная организация не несут
ответственности и не имеют обязательства в связи с такими расходами независимо от того,
как проводится и чем завершается процесс торгов.
2.
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
2.1.
Содержание конкурсной документации
2.1.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также
изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела конкурсной
документации.
Часть I
Конкурс
Раздел I.1
Приглашение к участию в конкурсе
Раздел I.2
Общие условия проведения конкурса
Раздел I.3
Информационная карта конкурса
Раздел I.4
Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа
Часть II
Проект договора подряда
Часть III
Техническая часть
2.1.2. Конкурсная документация может полностью или частично представляться в
электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной
документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их
возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной
печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной
документации, полученной Участником размещения заказа вне установленного порядка.
2.1.3. Участнику размещения заказа необходимо изучить конкурсную документацию,
включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения.
Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, а также
необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных
сведений об Участнике размещения заказа или о товарах (работах/услугах), на поставку
(выполнение/оказание) которых размещается заказ, или подача заявки, не отвечающей
требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием для
отклонения заявки на участие в конкурсе Участника размещения заказа.
7
2.2.
Разъяснение положений конкурсной документации
2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Генподрядчика или
конкурсной комиссии с Участником размещения заказа, за исключением предоставления
разъяснений положений конкурсной документации, не допускаются. В случае нарушения
указанного положения Участник размещения заказа не допускается к конкурсу.
2.3.
Внесение изменений в конкурсную документацию
2.3.1. Генподрядчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. При этом изменение предмета конкурса не допускается.
2.3.2. Со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
такие изменения в течение одного дня направляются в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.
2.4.
Отказ от проведения конкурса
2.4.1. Генподрядчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1.
Формы заявки на участие в конкурсе
3.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по
форме, которые установлены в Информационной карте конкурса.
3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между
Генподрядчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть
составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык.
3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на
участие в конкурсе
3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения
заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по
формам, представленным в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать
следующее:
3.3.1.1. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую
заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о
проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
в) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от
имени Участника размещения заказа:
1) в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
 копии учредительных документов (устав, положение и т.п.) организации для
подтверждения полномочий руководителя на совершение подобной сделки;
2) в случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не руководителем,
помимо указанных выше документов представляется:
 доверенность, должным образом оформленная (форма I.4.4. представленная в
8
Разделе I.4. настоящей конкурсной документации) и свидетельствующая о том, что лицо
(лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет
обязательную силу для Участника размещения заказа;
3.3.1.2. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров
(качестве работ, услуг) и иные предложения об условиях исполнения договора подряда, в
том числе предложение о цене договора:
а) Заявка на участие в конкурсе – по форме I.4.2., представленной в Разделе I.4.
настоящей конкурсной документации, с приложением Предложения о функциональных и
качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) по форме I.4.2.1,
представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации.
Если требуется в Информационной карте конкурса, Участник размещения заказа
должен приложить копии документов, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг)
требованиям, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если таковые установлены законодательством Российской Федерации, но не передаются
вместе с товаром;
3.3.1.3. Документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- копии действующих лицензий по предмету конкурса;
3.3.1.4. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа, если
иное не предусмотрено в Информационной карте конкурса.
3.4.
Цена заявки на участие в конкурсе
3.4.1. Цена договора подряда не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, установленных п. 7.5.1. настоящего Раздела конкурсной документации
и иных предусмотренных действующим законодательством случаев. Оплата за поставленные
товары (выполненные работы, оказанные услуги) осуществляется по цене, установленной
договором подряда.
Цена договора подряда, указанная в форме заявки на участие в конкурсе и общая
(итоговая) цена, указанная в расчете цены договора подряда (приложение №1 к заявке)
должны совпадать, при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию)
товаров (работ, услуг). В случае несовпадения указанных цен, в том числе при наличии
арифметической ошибки или невозможности достоверно определить цену договора подряда,
предлагаемую Участником размещения заказа, заявка на участие в конкурсе признается
несоответствующей требованиям конкурсной документации, что влечет за собой отказ в
допуске в соответствии с п. 5.2.6. настоящего Раздела конкурсной документации.
3.4.2. Участник размещения заказа производит расчет цены договора подряда в
соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (Часть III) и
предоставляет предложение по форме, приведенной в Разделе I.4. настоящей конкурсной
документации. Не допускается подача предложения в части изменения товаров (работ,
услуг), включенных в Техническое задание (Часть III).
3.4.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора подряда
должен оплачивать в соответствии с условиями договора подряда или на иных основаниях,
должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником
размещения заказа, если иное не предусмотрено в Информационной карте конкурса.
3.4.4. Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть
выражена в рублях, если иное не предусмотрено в Информационной карте конкурса.
9
3.5.
Требования к описанию подлежащих поставке товаров (выполнению
работ, оказанию услуг)
3.5.1. Описание подлежащих поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг)
производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте
конкурса, и по форме, приведенной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации
3.5.2. Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров
(объемы выполняемых работ/оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ,
указанные в Техническом задании (Часть III), в предложении Участника размещения заказа о
функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) и в
расчете цены договора, должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности
достоверно определить соответствие товаров (работ, услуг), предлагаемых к поставке
(выполнению, оказанию) Участником размещения заказа, Техническому заданию (Часть III),
заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям конкурсной
документации, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с п. 5.2.7. настоящего
Раздела конкурсной документации.
3.6.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
3.6.1. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.6.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменном
виде по разработанной форме (приложение № 1.4.2. к конкурсной документации).
Заявка на участие в конкурсе отпечатывается или пишется чернилами. Заявка на
участие в конкурсе предоставляется в виде отдельного документа, на бланке организации –
участника размещения заказа. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не
должны допускать двусмысленных толкований.
3.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы в соответствии с
перечнем, указанным в Информационной карте конкурсной заявки. Все документы,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть
прошнурованы в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов,
скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены
подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица.
Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе,
должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.
Все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы
руководителем или уполномоченным лицом. Все документы должны быть подписаны
уполномоченным лицом с указанием его статуса и Ф.И.О.
Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда
они парафированы уполномоченным лицом и печатью участника размещения заказа.
3.6.4. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в
конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.6.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения
к ней, должны лежать в порядке, указанном в Форме I.4.1. раздела I.4. «Формы
предоставляемых документов».
3.6.7. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав
такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
3.6.8. Заявка на участие в конкурсе подается в 1 (одном) экземпляре. Предоставление
дополнительных копий заявки не требуется.
3.6.9. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе,
оформленную на бумажном носителе, в запечатанном, непрозрачном конверте. На таком
10
конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается
данная заявка, фирменное наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.
3.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
3.7.1. Если в Информационной карте конкурса настоящей документации, установлено
требование обеспечения конкурсной заявки, Участники конкурса, подающие заявки на
участие в конкурсе вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и по
реквизитам счета, указанным в Информационной карте конкурса
3.7.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением
(квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.
3.7.3. В случае если заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в
заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа в
следующих случаях и в следующие сроки:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от
проведения открытого конкурса;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к
участию в конкурсе;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и
рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в
конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых
получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
возвращены;
- участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер,
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора подряда с победителем
конкурса или (при уклонении победителя конкурса от заключения договора подряда) с таким
участником конкурса;
- победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор подряда)
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора подряда;
4.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
4.1.
Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
4.1.1. Прием заявок заканчивается за два дня до вскрытия конвертов с заявками, но
не раньше времени, указанного в Информационной карте конкурса.
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на
участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса.
4.1.4.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок,
указанный в п. 4.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации, регистрируются
Заказчиком, в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке их поступления.
Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения
на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать
регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на
котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а
также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов,
11
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на
осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
4.2.
Срок действия заявок на участие в конкурсе
4.2.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока
проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса
завершается подписанием договора подряда или принятием решения об отмене конкурса.
5.
ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
5.1. Порядок вскрытия конвертов и открытия доступа
5.1.1. В день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса,
Конкурсной комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие доступа.
5.1.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты и осуществляется открытие
доступа к заявкам, которые поступили Заказчику до момента вскрытия конвертов и открытия
доступа.
5.1.3. Наименование и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт
с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к заявке на участие в
конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения договора подряда, указанные в такой
заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при
вскрытии конвертов и открытии доступа и заносятся в протокол вскрытия конвертов и
открытия доступа.
В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более
заявок на участие в конкурсе все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного конкурса, не рассматриваются и возвращаются
такому участнику.
5.1.4. Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа ведется Конкурсной
комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии после
вскрытия конвертов.
5.2.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
5.2.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие
Участников размещения заказа требованиям, установленным в п. 1.4. настоящего Раздела
конкурсной документации.
5.2.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать
дней со дня вскрытия конвертов и открытия доступа, указанного в п. 5.1.1. настоящего
Раздела конкурсной документации.
5.2.3. Заявки на участие в конкурсе рассматривается на соответствие следующим
требованиям к оформлению заявок:
а) заявка на участие в конкурсе, документы, входящие в состав заявки на участие в
конкурсе оформлены в соответствии с требованиями конкурсной документации, в том числе
установленными в п. 3.6. настоящего Раздела конкурсной документации;
б) заполнены все формы, приведенные в Разделе I.4 настоящей конкурсной
документации;
в) функциональные и качественные характеристики предлагаемых к поставке
товаров (качество предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг) соответствуют
требованием Технического задания (Часть III) настоящей документации;
г)
совпадают наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров
(объемы выполняемых работ, оказываемых услуг), а также сопутствующих поставке работ,
указанные в Техническом задании (Часть III) настоящей документации, в предложении
Участника размещения заказа о функциональных и качественных характеристиках товаров
(качестве работ, услуг) и в расчете цены договора.
12
д) совпадают цена договора, указанная в форме заявки на участие в конкурсе, и
общая (итоговая) цена, указанная в расчете цены договора подряда (приложение №1 к
заявке), при этом последняя должна равняться сумме цен по видам (содержанию) товаров
(работ, услуг) и сопутствующих поставке работ.
5.2.4. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и
цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.
5.2.5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
Конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании
Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником
конкурса);
б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.2.6. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
а) не предоставления определенных п. 3.3. настоящего Раздела документов либо
наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения;
б) несоответствия требованиям, установленным в п. 1.4. настоящего Раздела
конкурсной документации;
в) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной
документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора,
превышающего начальную (максимальную) цену договора.
5.2.7. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией
ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в день
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
5.3.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
5.3.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных
Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
5.3.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со
дня подписания протокола, указанного в п. 5.2.7. настоящего Раздела конкурсной
документации.
5.3.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора подряда в
соответствии с критериями (подкритериями), их содержанием и значимостью,
установленными в Информационной карте конкурса.
5.3.4. Порядок оценки заявок на основании установленных критериев (подкритериев)
и их значений указан в Информационной карте конкурса.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И
ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
6.1.
Порядок принятия решения о присуждении договора
6.1.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
подряда
присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора подряда, присваивается первый номер.
6.1.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия исполнения договора подряда, и заявке которого присвоен первый номер.
13
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
7.1.
Обеспечение исполнения обязательств по договору
7.1.1. Если в Информационной карте конкурса настоящей документации, установлено
требование обеспечения исполнения Договора подряда, Участник конкурса, с которым
заключается Договор подряда, должен предоставить Генподрядчику обеспечение исполнения
Договора подряда.
Размер обеспечения исполнения договора указан в Информационной карте конкурса
настоящей документации.
7.
7.2.
Условия обеспечения исполнения Договора подряда
7.2.1.
Участник конкурса, с которым заключается Договор подряда, обязан при
заключении Договора подряда внести обеспечение исполнения обязательств по выполнению
Договора подряда путем перечисления денежных сред на счет Заказчика, либо иным
способом в соответствии с законодательством РФ в размере обеспечения исполнения
договора, указанном в Информационной карте конкурса, а также на сумму указанную в
Информационной карте конкурса.
7.2.2. Сумма обеспечения выполнения Договора подряда должна быть выражена в
российских рублях.
7.2.3. Обеспечение выполнения Договора подряда должно быть действительно в
течение срока исполнения договора.
7.2.4. Генподрядчик имеет право удержать обеспечение выполнения Договора подряда
в соответствии с действующим законодательством.
7.2.5. Генподрядчик возвращает обеспечение выполнения Договора подряда в течение
четырнадцати банковских дней после выполнения обязательств по договору.
7.3.
Срок заключения договора подряда
7.3.1. Генподрядчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
оценки и сопоставления заявок передает Победителю конкурса один экземпляр протокола и
проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения
договора
подряда, предложенных Победителем конкурса в заявке, в проект договора
подряда, прилагаемый к конкурсной документации.
7.3.2. Договор подряда между Победителем конкурса и Генподрядчиком должен
быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты
передачи проекта договора подряда Заказчиком Победителю конкурса в соответствии с п.
7.1.1. настоящего Раздела конкурсной документации.
7.4.
Условия заключения договора подряда
7.4.1. Договор подряда заключается на условиях, указанных в поданной Участником
конкурса, с которым заключается Договор подряда, заявке и в конкурсной документации.
7.5.
Права и обязанности Генподрядчика
7.5.1. Генподрядчик по согласованию с Поставщиком (Подрядчиком/Исполнителем) в
ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренный договором количество товаров, объем работ, услуг при изменении
потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание
которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ,
услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами,
предусмотренными Договором подряда. При поставке дополнительного количества таких
товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного
14
объема
таких
услуг
Генподрядчик
по
согласованию
с
Поставщиком
(Подрядчиком/Исполнителем) вправе изменить первоначальную цену договора
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на
десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в
Договор подряда в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении
таких работ, оказании таких услуг Генподрядчик обязан изменить цену договора указанным
образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при
сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого
товара.
РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные для конкретного конкурса на подлежащие закупке
работы изменяют и/или дополняют положения Раздела I.2. Общие условия проведения
конкурсов. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют
приоритет над положениями Раздела I.2. Общие условия проведения конкурса.
№
п/п
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
1
Пункт 1.1.1.
2
Пункт 1.1.1.
3
Пункт 1.2.1.
Краткая
характеристика и
объем выполняемых
работ
4
Пункт 1.2.2.
Место выполнения
работ
5
Пункт 1.3.
Начальная
(максимальная) цена
договора, включая
НДС.
Источник
финансирования и
порядок оплаты
Требования к
Участникам
размещения заказа
6
Пункт 1.4.1.,
1.4.2.
7
Пункт 1.5.
Наименование
пункта
Наименование
Генподрядчик
Вид и предмет
конкурса
Текст пояснений
ООО «СтройТек»
Проведение открытого конкурса на право заключения
Договора подряда на выполнение комплекса работ по
строительству жилого комплекса в районе проспекта
Красного знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я очередь
строительства
Выполнение комплекса работ по строительству жилого
комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства
Все выше указанные работы производятся в соответствии
с Техническим заданием
Место выполнения работ – г. Владивосток проспект
Красного знамени, 117
Не указана.
Источник финансирования частные инвестиции, порядок
оплаты в соответствии с договором подряда.
В конкурсе могут принимать участие юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала.
15
№
п/п
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Наименование
пункта
Пункт 1.5.2.
Обязательные
требования
Пункт 1.5.3.
Требования,
установленные
Заказчиком
Привлечение
соисполнителей
Формы заявки на
участие в конкурсе
Документы, входящие
в состав заявки на
участие в конкурсе
8
Пункт 1.6.
9
Пункт 3.1.1
10
Пункт 3.3.1.
11
Пункт 3.4.1.,
3.4.2., 3.4.3.,
3.4.4.
Требования к
предложениям о цене
договора
Текст пояснений
Чтобы претендовать на право заключения Договора
подряда,
Участник
размещения
заказа
должен
удовлетворять обязательным требованиям, указанным в п.
1.4.2. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей конкурсной документации, а также иметь:
- собственную действующую лицензию на осуществление
деятельности по строительству зданий и сооружений I и II
уровня
ответственности
в
соответствии
с
государственным стандартом.
Срок действия лицензий должен обеспечивать завершение
работ, являющихся предметом конкурса.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
сведений об Участниках размещения заказа
Участник размещения заказа вправе для выполнения
работ по предмету конкурса привлекать соисполнителей.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена
по формам, представленным в Разделе I.4 настоящей
конкурсной документации, и содержать сведения и
документы, указанные в п. 3.3.1 Раздела I.2. «Общие
условия проведения конкурса», в том числе:
- копию собственной действующей лицензии со всеми
приложениями на осуществление деятельности по
строительству зданий и сооружений I и II уровня
ответственности в соответствии с государственным
стандартом.
- договор подряда со всеми приложениями,
подписанными в одностороннем порядке.
Убедительная просьба в конверт с заявкой на участие в
конкурсе вложить дискету или CD диск с заполненными
Формами
раздела
I.4
настоящей
конкурсной
документации.
Предлагаемая Участником цена Договора подряда не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
п. 7.5.1. и иных предусмотренных действующим
законодательством случаев.
Стоимость выполнения работ указывается цифрами и
прописью, в случае разночтения преимущество имеет
цена, указанная прописью.
Цена договора рассчитывается путём составления сметы.
Смета составляется в соответствии с государственными
рекомендациями по составлению смет в программном
комплексе Гранд-смета (ГЭСН), сметный расчет
выполняется по состоянию цен на 3 квартал 2008 года.
Смета должна быть составлена на основании
Технического
задания
(Часть
III)
конкурсной
документации в строгом соответствии с объёмами работ,
указанных в ведомостях объемов. Смета составляется
16
№
п/п
12
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Пункт 3.5.1.
Наименование
пункта
Требования к
описанию
выполняемых работ
Текст пояснений
детально, с расшифровкой каждой статьи затрат, с
указанием единичных расценок, количества материалов,
трудозатрат, объёмов работ, со ссылкой на нормы
расходов. Не допускается завышать (занижать) объемы
работ,
количество
материалов,
трудозатраты
относительно ведомостей объемов работ и дефектных
ведомостей, а также нарушать государственные
рекомендации по нормам расценок.
Обоснование стоимости производится с определением
источников снижения начальной цены. Снижение
стоимости работ, предлагаемое участником размещения
заказа, должно быть указано по конкретным статьям и
структуре затрат. Не допускается снижение стоимости
работ участником размещения заказа путем применения
общего понижающего коэффициента к начальной
стоимости выполнения работ без его обоснования.
В стоимость должны быть включены: стоимость
строительно-монтажных работ, оборудования, материалов,
использования машин и механизмов, рабочей силы,
транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины и
иные таможенные платежи, налоги, сборы, отчисления,
платежи, в том числе: доставка, таможенная пошлина,
НДС
Участник размещения заказа представляет в составе
заявки предложение о качестве работ по форме I.4.2.1.,
представленной в Разделе I.4. Такие предложения должны
содержать подтверждения о соответствии предлагаемых к
выполнению
работ
требованиям
конкурсной
документации и могут быть представлены в текстовой
форме (пояснительная записка), в виде эскизов, рисунков,
чертежей, технических данных и должны включать
описание методологии и технологии выполнения работ в
соответствии с Техническим заданием (Часть III). Предложение о качестве работ должно подробно
описывать объемы работ, уровень качества выполнения
работ. При описании уровня качества даются
характеристики
технологий,
применяющихся
при
выполнении работ, указываются СНиПы и иные
документы, регламентирующие выполнение работ по
предмету конкурса, а также чертежи (технические
решения) соответствующие выполняемым работам.
Участник размещения заказа при описании предлагаемых
к выполнению работ должен выразить словами свое
согласие с формой, сроками и порядком оплаты работ, в
соответствии с условиями, оговоренными в проекте
Договора подряда. В предложении
о качестве
выполняемых работ участник размещения заказа должен
описать
систему контроля
безопасности работ,
применяемую на предприятии и подтвердить, что он
будет производить работы в соответствии с требованиями
по безопасности работ, установленными действующим
законодательством.
17
№
п/п
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Наименование
пункта
Требования к сроку и
(или) объему
предоставления
гарантий качества
работ
13
14
Пункт 3.6.
Требования к
оформлению заявок
на участие в конкурсе
15
Пункт 3.6.8.
Количество копий
заявки
16
Пункт 4.1.1., Место и срок подачи
4.1.2.
заявок на участие в
конкурсе
Текст пояснений
В предложении о качестве участник размещения заказа
описывает выполняемые работы, их количественные и
качественные характеристики и письменно подтверждает
свое согласие качественного выполнения объемов работ,
согласно требований конкурсной документации и
технического задания. В предложении о качестве работ
участник
размещения
заказа
указывает
сроки
предоставления гарантий качества работ, объем гарантии
на предлагаемые к выполнению виды и объемы работ, а
так же опыт работ в данной отрасли.
Участник
размещения
заказа
может
предложить
срок
предоставления гарантий более, чем минимальный
установленный срок. Не допускается указывать срок
предоставления гарантии качества работ в долях года,
только в целых единицах (в годах). В предложении о
качестве участник размещения заказа описывает
материалы
и
оборудование,
предлагаемые
к
использованию при выполнении работ с их полными и
точными характеристиками. В предложении о качестве
выполнения работ участник описывает систему контроля
качества, применяющуюся при выполнении работ.
Требования, установленные в настоящем разделе
являются обязательными требованиями при составлении
предложения о качестве. При несоблюдении участником
размещения заказа указанных требований к предложению
о качестве, заявка на участие в конкурсе может быть
признана комиссией несоответствующей конкурсной
документации.
Срок гарантии на выполняемые работы не менее 5 (пяти)
лет
Участник размещения заказа должен приложить к заявке
на участие в конкурсе предложения об объеме
предоставления гарантии качества работ, а также
дополнительные
предложения
участника
по
осуществлению гарантийных обязательств.
Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в
письменной форме, оформляется в соответствии с
п. 3.6. Раздела I.2. «Общие условия проведения конкурса»
настоящей конкурсной документации.
Заявка на участие а аукционе подается в 1 (одном)
экземпляре. Предоставление дополнительных копий
заявки не требуется.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по
рабочим дням с «23» сентября с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин., по «02» октября 2008 года до 10 ч. 00 мин. (время
местное) по адресу заказчика: 690014 г. Владивосток, ул.
Крылова, 58.
контактное лицо – начальник ПТО Бокань В.Н.
тел. 8 (4232) 790-251, 790-252.
18
№
п/п
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Наименование
пункта
17
Пункт 5.3.3., Критерии и порядок
5.3.4., 6.1.1.
оценки заявок на
участие в конкурсе
Текст пояснений
Критериями оценки заявок на участие в конкурсе
являются: срок выполнения работ (весовое значение
критерия – 0,3) по шкале от 1 до 10 баллов, условия
финансирования (весовое значение критерия – 0,3) по
шкале от 0 до 10 баллов, цена договора (весовое значение
критерия – 0,2) по шкале от 1 до 10 баллов, качество
работ (весовое значение критерия – 0,2) по шкале оценки
от 0 до 10 баллов.
Оценка по критерию «Срок выполнения работ» (условное
обозначение Бсв):
При расчете баллов по критерию «Срок выполнения
работ» используется следующая формула:
Бц = 1 + ((Сmax – Су) / (Сmax – Сmin)) х (10 - 1), где
Сmax – максимальный срок выполнения работ
участниками;
Сmin – минимальный срок выполнения работ
участниками;
Су – срок выполнения работ оцениваемого участника.
В случае, если Сmax = Сmin, все участники получают
балл 1.
Оценка по критерию «Условия финансирования»
(условное обозначение – Буф):
Комиссия производит оценку экспертным методом путем
присвоения
участнику
баллов
на
основании
представленного участником условий финансирования,
комиссия вправе не присваивать ни одной заявке на
участие в конкурсе максимальный или минимальный
балл.
Оценка по критерию «Цена договора» (условное
обозначение – Бц):
При расчете баллов по критерию «Цена договора»
используется следующая формула:
Бц = 1 + ((Цmax – Цу) / (Цmax – Цmin)) х (10 - 1), где
Цmax – цена максимальная из всех предложенных
участниками цен;
Цmin – цена минимальная из всех предложенных
участниками цен;
Цу – цена оцениваемого участника.
В случае, если Цmax = Цmin, все участники получают
балл 1.
Оценка по критерию «Качество работ» (условное
обозначение Бк):
Комиссия производит оценку экспертным методом путем
19
№
п/п
18.
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Пункт 3.7.
Наименование
пункта
Обеспечение заявки
на участие в конкурсе
Текст пояснений
присвоения
участнику
баллов
на
основании
представленного участником предложения о качестве
работ, комиссия вправе не присваивать ни одной заявке
на участие в конкурсе максимальный или минимальный
балл.
Общая оценка по критериям:
При расчете общего количества баллов используется
формула:
Бобщ = Бсв * 0,3+ Буф * 0,3+ Бц * 0,2+ + Бк * 0,2, где
Бобщ – балльная оценка общая (суммарная оценка
баллов по каждому критерию);
Бсв – бальная оценка критерия «срок выполнения
работ»;
Буф – балльная оценка критерия «условия
финасирования»;
Бц – балльная оценка критерия «цена договора»;
Бк – балльная оценка критерия «качество работ»;
0,3; 0,3; 0,2 и 0,2 - соответственно весовое значение
каждого критерия.
Победителем конкурса признается участник конкурса,
который предложил лучшие условия исполнения договора
– заявка которого получила наибольший суммарный балл.
Конкурсным заявкам присваиваются порядковые номера
начиная с номера 1 по степени убывания общего
количества баллов. В случае, если конкурсные заявки
содержат одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер присваивается заявке,
поступившей ранее других заявок, содержащих такие
условия. Победителем конкурса признается лицо,
предложившее
лучшие
условия
выполнения
государственного договора, конкурсной заявке которого
присвоен первый номер.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
составляет 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей
00 копеек).
Срок внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе:
до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе
(при этом документ, подтверждающий внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, должен представляться Участником
размещения заказа в составе подаваемой им заявки на
участие в конкурсе).
Порядок внесения обеспечения заявки на участие в
конкурсе: в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе используются только денежные средства, либо
иным способом в соответствии с законодательством РФ.
Факт внесения участником размещения заказа денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе подтверждается платежным поручением
20
№
п/п
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
Наименование
пункта
Текст пояснений
(квитанцией в случае наличной формы оплаты) с
отметкой банка об оплате.
В случае если заказчиком установлено требование о
внесении денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает
Участникам размещения заказа денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе путем перечисления денежных средств на счет,
реквизиты которого указаны в заявке на участие в
аукционе, поданной соответствующим Участником
размещения заказа в следующих случаях и в следующие
сроки:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
заказчиком решения об отказе от проведения открытого
конкурса;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Участнику (ам) размещения заказа, которому
(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола оценки и рассмотрения заявок на
участие в конкурсе Участникам конкурса, которые
участвовали в конкурсе, но не стали победителями
конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на
участие, в конкурсе которого присвоен второй номер;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе Участникам размещения заказа, заявки на
участие в конкурсе которых получены после окончания
приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и
возвращены;
- Участнику конкурса, заявке на участие, в
конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня заключения договора подряда
с победителем конкурса или (при уклонении победителя
конкурса от заключения договора подряда) с таким
Участником конкурса;
- победителю конкурса (Участнику конкурса, с
которым заключается договор подряда) в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня заключения с ним договора подряда;
19.
Пункт 7.1.
Обеспечение
исполнения
обязательств по
договору
Обеспечение исполнения договора устанавливается в
размере 10 (десяти) % начальной (максимальной) цены
договора.
Срок предоставления обеспечения исполнения договора
подряда: в течение срока подписания Участником
конкурса переданного ему Заказчиком проекта договора
подряда.
Порядок предоставления обеспечения договора подряда:
перечисление денежных сред на счет Заказчика, в
соответствии с условиями договора о внесении
21
Ссылка на
пункт
Раздела I.2.
№
п/п
Наименование
пункта
Текст пояснений
обеспечения, либо иным способом в соответствии с
законодательством РФ в размере обеспечения исполнения
договора подряда.
Реквизиты счёта для перечисления денежных
средств в качестве обеспечения заявки или
обеспечения исполнения договора:
Реквизиты ООО «СтройТек»
ИНН 2539070185 / КПП 253901001
р/сч. 40702810600100000870
к/с 30101810900000000705
БИК 040507705
ОАО
«Дальневосточный
банк»
г.
Владивосток
Генеральный
директор:
Мокроусов
Дмитрии Владимирович
Пункт 7.4.
20.
Срок заключения
договора
Договор подряда заключается с Победителем конкурса в
соответствии с формой, включенной в состав конкурсной
документации и с учетом предложений организацииПобедителя.
Победитель должен обеспечить подписание Договора
подряда со своей стороны не позднее 10 (десяти) дней со
дня получения уведомления протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе или
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ.
I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения
Договора подряда на выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса
в районе проспекта Красного знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я очередь
строительства
Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия
(наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)
в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п
Наименование
22
Страницы с
____ по ____
Кол-во
страниц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2. Раздела I.4.)
Расчет цены договора подряда (приложение №1 к заявке на участие
в конкурсе)
Предложение о качественных характеристиках работ (по форме
I.4.2.1. Раздела I.4.), (приложение №2 к заявке на участие в конкурсе)
График производства строительно-монтажных работ (приложение к
заявке на участие в конкурсе), выполняется в произвольной форме
Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3. Раздела I.4.)
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России
не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о
проведении открытого конкурса (для юридических лиц)
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника размещения заказа:
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается
руководителем:
 копии учредительных документов (устав, положение и т.п.)
организации для подтверждения полномочий руководителя на
совершение подобной сделки.
В случае если заявка на участие в конкурсе подписывается не
руководителем
помимо
указанных
выше
документов
представляется:
доверенность,
должным
образом
оформленная
и
свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку,
имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет
обязательную силу для Участника размещения заказа (по форме
I.4.4. Раздела 1.4.)
Копия собственной действующей лицензии со всеми приложениями
на осуществление деятельности по
строительству зданий и
сооружений I и II уровня ответственности в соответствии с
государственным стандартом
Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника
размещения заказа
ИТОГО кол-во листов
Руководитель
_______________/_________/
23
I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Генподрядчику
________________________
________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения Договора подряда на выполнение комплекса работ по
строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора
также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты
________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
в лице, _________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с
требованиями конкурсной документации, со следующими показателями:
№ п/п
Наименование показателя
Единица
измерения
Данные
Участника
1
2
3
4
1
Срок выполнения работ
2
Условия финансирования
3
Цена договора (стоимость выполнения
работ, включая НДС)
(цифрами и прописью)
Качественные характеристики работ
4
Примечание
5
месяцы
выполняется в
произвольной
форме
есть/нет
(кол-во стр.)
выполняется в
произвольной
форме
руб.
есть/нет
(кол-во стр.)
в соответствии с
Приложением №1
к заявке
в соответствии с
Приложением №2
к заявке
3. Предложение имеет следующие приложения:
3.1. Расчет цены договора подряда на _______ страниц. (Приложение №1 к заявке на
участие в конкурсе).
3.2. Качественные характеристики работ на _______ страниц. (Приложение №2 к заявке
на участие в конкурсе).
3.3. График производства строительно-монтажных работ на __________ страниц.
(Приложение к заявке на участие в конкурсе).
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной
документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем
24
предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при
исполнении договора.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации,
утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим
включить в договор.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании
___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об
открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
7. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с
Генподрядчиком и его сотрудниками.
8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Генподрядчика, не противоречащее требованию формирования равных
для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать со своей стороны Договор подряда на выполнение работ в
соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в
срок не позднее 10 дней со дня получения уведомления протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя
конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора
подряда с Генподрядчиком, мы обязуемся подписать данный Договор подряда на
выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями
наших предложений.
11. Мы извещены о включении сведений о
____________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения
договора.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Генподрядчиком нами уполномочен __________(Ф.И.О.,должность,
телефон представителя Участника размещения заказа)___.
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
13. В случае присуждения нам права заключить Договор подряда, в период с даты
получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания
официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и Генподрядчиком Договора подряда на условиях наших предложений.
25
14. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
15. Контактный телефон__________________, факс ________ , e-mail _______________,
банковские реквизиты________________________________________________________
16.
Корреспонденцию
в
наш
адрес
просим
направлять
по
адресу:
__________________________________________, факс ________ , e-mail _______________
17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____страницах.
_______________________
(должность)
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
М.П.
_______________________
(подпись)
26
/___________________/
(ФИО)
/___________________/
(ФИО)
Приложение № 1 к заявке на
участие в конкурсе
РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
Локально-ресурсный сметный расчет
_______________________
(должность)
_______________________
(подпись)
М.П.
/___________________/
(ФИО)
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
/___________________/
(ФИО)
27
I.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ
Приложение № 2 к заявке на
участие в конкурсе
Генподрядчику
________________________
________________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ
по открытому конкурсу на право заключения Договора подряда на выполнение
комплекса работ по строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного
знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я очередь строительства
1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения
Договора подряда на выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса в
районе проспекта Красного знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я очередь строительства, в том
числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект Договора подряда на
выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)
в лице ___________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас Победителем конкурса подписать Договор подряда,
согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, указанных ниже:
Таблица 1.
№
пп
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
Объем
гарантии
Описание методологии и
технологии выполнения работ,
уровня качества
Таблица 2.
№ п/п
Наименование материалов
Характеристики материалов1
Примечание: 1 –Участник размещения заказа дает полное описание функциональных и
качественных характеристик материалов, которые он будет использовать при проведении
работ. При этом необходимо указывать ссылку на номер ГОСТа, которому соответствует тот
или иной материал.
_______________________
(должность)
_______________________
(подпись)
М.П.
/___________________/
(ФИО)
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
/___________________/
(ФИО)
28
I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1.
Полное и сокращенное наименования организации и ее
организационно-правовая форма:
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор), свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в
единый государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
Дата, место и орган регистрации юридического лица,
(на основании Свидетельства о государственной регистрации или
иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при
регистрации)
3. Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на
основании выписки из реестра акционеров)
(на основании Учредительных документов установленной формы
(устав, положение, учредительный договор)
3.1.
Срок
деятельности
организации
(с
учетом
правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
Примечание:
Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления
следующих документов:
–
–
–
–
Свидетельство о государственной регистрации;
Информационное письмо об учете в ЕГРПО;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Устав.
4. Место нахождения (место жительства) Участника размещения
заказа
5. Почтовый адрес Участника размещения заказа
Страна
Адрес
Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание:
Представляется информация обо всех открытых счетах.
Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления
финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа
лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по
договору (указывается лицензируемый вид деятельности,
29
письма
из
реквизиты действующей лицензии, наименование территории на
которой действует лицензия)
В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:
1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);
…………………………………………………………………………………………...
n. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
_______________________
(должность)
Главный бухгалтер
_______________________
(подпись)
М.П.
_______________________
(подпись)
30
/___________________/
(ФИО)
/___________________/
(ФИО)
I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,
ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИУЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не
руководителем)
На бланке организации
Дата
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Владивосток
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация – Участник размещения заказа:
________________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________
представлять Заказчику, Конкурсной комиссии и подписывать необходимые документы для
участия
в
открытом
конкурсе
__________________________________________________________________________________
(наименование конкурса)
_________________________________________________________________________________.
Подпись _________________________________
(Ф.И.О. удостоверяемого)
________________________ удостоверяем.
(Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ___________________ 2008 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
31
ЧАСТЬ II.
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Владивосток, 2008 г.
32
Договор подряда №____
г. Владивосток
«___»_________200_ г.
ООО «СтройТек», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице Генерального
директора Мокроусова Д.В., действующего на основании Устава и прав по должности, с одной
стороны, и _________________________________________________, признанное победителем
в конкурсе согласно протоколу от «___»__________ № ____, именуемое в дальнейшем
Подрядчик, в лице _____________________________________________, действующего на
основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий договор подряда (далее именуется – договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик выполняет комплекс работ по строительству
жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г. Владивостоке. 1-я очередь
строительства (далее по тексту - Объект).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и
средствами все работы по строительству Объекта в соответствии с условиями настоящего
договора, техническим заданием Генподрядчика и проектно-сметной документацией.
1.3. Генподрядчик обязуется принять и оплатить работы по строительству Объекта в
соответствии с условиями настоящего договора.
1.4. В случае выявления потребности в дополнительных работах, или при прекращении
потребности в части работ, предусмотренных настоящим договором, объем всех
предусмотренных работ может быть изменен Генподрядчиком в одностороннем порядке, но не
более чем на десять процентов.
Статья 2. Цена договора
2.1. Общая стоимость поручаемой Подрядчику по настоящему договору работы
определяется на основании сметной документации (приложение №1 Локально - ресурсный
сметный расчет) на строительство Объекта, в соответствии с составом и объемом работ,
подлежащим выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора и
составляет с учетом НДС _____________________________________рублей в ценах _______
года.
(сумма цифрами и прописью)
(квартал, год)
2.2. Цена договора
подряда не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.
2.3. Цена договора может быть изменена Генподрядчиком в случае, предусмотренном п.
1.4. настоящего договора, пропорционально объему указанных дополнительных либо
исключаемых работ, но не более чем на десять процентов от цены договора.
Статья 3. Обязательства и права Сторон
3.1. Обязательства Подрядчика:
3.1.1. Обеспечивает выполнение всех работ по строительству Объекта в полном объеме
согласно п. 1.2. настоящего договора, сдает Генподрядчику выполненные работы, в сроки,
определенные в статье 4 настоящего договора. В настоящем договоре сдачей готового объекта
33
Генподрядчику является акт приема-передачи выполненных работ, подписанный
представителем со стороны Генподрядчика и представителем со стороны Подрядчиком.
3.1.2. Производит работы в полном соответствии с утвержденной в установленном
порядке проектной документацией, рабочими чертежами, сметами, требованиями
строительных норм и правил и других нормативных актов Российской Федерации и
Приморского края.
3.1.3. Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование,
изделия и конструкции, (далее по тексту – материалы), удовлетворяющие предъявляемым к
ним требованиям по качеству, а также осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
3.1.4. Возводит своими и привлеченными силами и средствами на территории
строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для хранения
материалов и выполнения работ по настоящему договору.
3.1.5. Информирует Генподрядчика о заключении договоров подряда с
субподрядчиками, по мере их заключения, с указанием предмета договора и адреса
субподрядчиков, в течение 5 дней после даты заключения соответствующего договора.
3.1.6. Обеспечивает координацию деятельности привлеченных субподрядчиков. Несет
ответственность перед Генподрядчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему
договору привлеченными субподрядчиками.
3.1.7. Обеспечивает выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий
по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время
проведения работ, а также устанавливает освещение.
3.1.8. Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на
Объекте и обеспечивает его соблюдение.
3.1.9. Предъявляет к промежуточной приемке выполненные работы, в том числе
скрытые работы и ответственные конструкции. Своевременно устраняет за свой счет
недоработки и дефекты, выявленные при приемке работ, а также скрытые дефекты и
недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока в порядке, предусмотренном в статье
9 настоящего договора.
3.1.10. Вывозит в недельный срок со дня подписания акта приема-передачи
выполненных работ по Объекту за пределы строительной площадки принадлежащие ему
строительные машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты,
приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а
также сдает Генподрядчику по акту строительную площадку и территорию вблизи Объекта.
3.1.11. Выполняет в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
3.1.12. Устранит по требованию Генподрядчика и за его счет недостатки, за которые
Подрядчик не несет ответственности.
3.1.13. Вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в п.3.1.12. в случаях,
когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не
может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
3.1.14. В случае если в ходе выполнения работ будет установлено, что необходимо
произвести дополнительные работы и/или использовать дополнительные материалы, не
предусмотренные сметой и могущие повлечь увеличение стоимости выполняемых работ,
стороны
обязуются
дополнительно
письменно
согласовать проведение таких
дополнительных работ и/или использование дополнительных материалов, аналогично при
уменьшении объема работ.
3.1.15. При установлении Подрядчиком необходимости проведения дополнительных
работ и/или использование дополнительных материалов, Подрядчик обязан уведомить об этом
Генподрядчика.
При неполучении
ответа
от
Генподрядчика
о согласовании
проведения дополнительных работ и/или использования дополнительных материалов в
течение трех дней с момента получения уведомления Генподрядчиком, Подрядчик обязан
приостановить соответствующие работы.
34
3.1.16. Немедленно уведомить Генподрядчика и приостановить работы в случае возникновения
независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих прочности и готовности работ, до
принятия решения Генподрядчиком.
3.2. Обязательства Генподрядчика:
3.2.1. Передает Подрядчику проектную документацию в двух экземплярах в течение
трех дней с момента подписания договора:
- утвержденный в установленном порядке проект;
- рабочую документацию (по мере ее разработки или поэтапно) в сроки и объеме,
необходимом для выполнения работ в соответствии с графиком производства строительномонтажных работ.
3.2.2. В течение трех дней с момента подписания договора передает Подрядчику по
акту, подписанному Подрядчиком и Генподрядчиком, на период строительства объекта и до
его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.
3.2.3. В течение десяти дней с момента подписания договора оформляет документы на
вырубку и пересадку деревьев и других насаждений, на снос строений, очистку территории от
всего, что мешает строить объект.
3.2.4. В течение десяти дней с момента подписания договора передает Подрядчику по
акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства и
закрепленные на территории строительства пункты и знаки этой основы с
освидетельствованием их в натуре.
3.2.5. Передает Подрядчику следующие документы в течение трех дней с момента
подписания договора:
- разрешение на производство строительно-монтажных работ;
- информацию о карьерах для завоза недостающего грунта, о согласованных местах
складирования и вывоза грунта, строительного мусора, материалов от разборки зданий и
сооружений, от рубки насаждений, непригодных для вторичного использования.
3.2.6. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном в статье 5 настоящего договора.
3.2.7. Обеспечивает технический надзор за ведением строительства объекта. Организует
осуществление авторского надзора за ведением работ по договору с проектной организацией.
3.2.8. При необходимости обеспечивает по согласованию с Подрядчиком внесение
изменений в проектно-сметную документацию.
3.2.9. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего договора.
3.2.10. Генподрядчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную часть Подрядчика.
3.2.11. Если по не зависящим от сторон причинам работы по договору приостановлены
и объект строительства законсервирован, Генподрядчик обязан оплатить Подрядчику в полном
объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные
необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые
Подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.
3.2.12. В случаях, предусмотренных пунктами 3.1.14., 3.1.15., 3.1.16 настоящего
договора, в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения соответствующего извещения
Подрядчика, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.
Статья 4. Сроки выполнения работ
4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком со сдачей им Генподрядчику в
полном объеме согласно п. 1.2 настоящего договора в _________ года.
(месяц, год)
35
Началом выполнения работ считается 4-й рабочий день с даты перечисления аванса на
счет Подрядчика, согласно графику финансирования (Приложение № 3).
Нарушение сроков производства работ является основанием для Генподрядчика в
несоблюдении порядка финансирования,
в рамках нарушения сроков, а также в
предъявлении к Подрядчику финансовых претензий, связанных с возмещением им ущерба
Генподрядчику
4.2 Подрядчик выполняет работы в соответствии графика производства строительномонтажных работ (Приложение №2).
4.3. Стороны примут все необходимые меры по соблюдению сроков производства работ
на Объекте в целом, а так же выполнения отдельных видов работ.
4.4. Подрядчик имеет право на продление срока выполнения отдельных видов работ в
следующих случаях:
- задержки выполнения Генподрядчиком взятых на себя обязательств, повлекшей
невозможность своевременного выполнения работ Подрядчиком, в том числе несоблюдения
сроков финансирования, согласно графика ( Приложение №3);
- внесения изменений в проектно-сметную документацию по причинам, не зависящим
от Подрядчика, которые существенно влияют на увеличение сроков выполнения работ;
4.5. В случае если в ходе выполнения работ на Объекте возникнет необходимость
внести изменения в сроки выполнения работ, то такие изменения должны совершаться по
согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнительным соглашением к
договору.
Подрядчик вышеуказанные согласованные изменения вносит в течение 5 рабочих дней
после даты согласования в «График производства строительно-монтажных работ»
(Приложение №2).
Статья 5. Платежи и расчеты
5.1. Генподрядчик производит оплату Подрядчику в соответствии с графиком
финансирования (Приложение №3) на основании предъявленного Подрядчиком счета на
оплату.
5.2. Подрядчик представляет Генподрядчику ежемесячно в срок до 25 числа отчетного
месяца акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3 в отпечатанном виде в 3-ех экземплярах, а
Генподрядчик обеспечивает рассмотрение и подписание указанных актов и справок в течение
трех рабочих дней с момента предоставления. Оплата производится в течение 10-ти рабочих
дней с момента подписание акта.
5.3. Учет стоимости выполненных работ производится в рублях на момент подписания
Генподрядчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости
выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленных Подрядчиком в соответствии со
сметной документацией и примененным в ней методом определения стоимости строительства
Объекта.
5.4. Стороны ежеквартально производят сверку объемов выполненных работ и их
оплату согласно бухгалтерской отчетности.
5.6. Окончательный расчет Генподрядчик производит не позднее 10-ти дней после
полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта
приема-передачи выполненных работ, оформленного в установленном порядке.
Статья 6. Производство работ
6.1. Генподрядчик
приказом назначает своего представителя на строительную
площадку, который от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор и контроль над
выполнением и качеством работ, проводит проверку соответствия используемых материалов и
36
оборудования условиям настоящего договора и проектно-сметной документации, осуществляет
приемку по акту выполненных работ.
Уполномоченный представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного
доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода производства
работ.
6.2. Подрядчик назначает своего представителя на строительную площадку, который от
его имени осуществляет технический и производственный контроль качества работ и
материалов, принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у
представителя Генподрядчика в ходе выполнения работ.
6.3. Стороны в 5-ти дневный срок с момента подписания настоящего договора
сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Генподрядчика и
Подрядчика, с указанием их полномочий.
6.4. Между представителями Генподрядчика и Подрядчика на строительной площадке
будут регулярно проводиться совещания по решению возникающих вопросов.
6.5. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте в
соответствии с графиком, указанным в статье 4 настоящего договора.
6.6. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной
техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения работ и
сдачи их Генподрядчику
6.7. Подрядчик выполняет геодезические разбивочные работы в период строительства
объекта. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта, за
правильность положения уровней, размеров и осей по отношению к исходным точкам,
координатам и уровням геодезической разбивочной основы, переданной ему Генподрядчиком
в соответствии с пунктом 3.2.4. договора.
По окончании строительства Подрядчик передает Генподрядчику схемы расположения
и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических
разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
6.8. Подрядчик периодически проводит испытания и проверки выполненных работ и
качества используемых материалов, а также в случае необходимости проводит испытания
наружных и внутренних систем всех видов инженерного обеспечения Объекта с оформлением
в установленном порядке актов испытаний.
6.9. Генподрядчик обеспечивает временные подсоединения коммуникаций на период
выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках
подключения.
6.10. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Генподрядчика о
готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается актами промежуточной приемки ответственных
конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного
разрешения Генподрядчика, внесенного в журнал производства работ.
6.11. В случае, если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные
работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в
согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
6.12. Генподрядчик вправе по согласованию с проектной организацией и другими
контролирующими, надзорными органами вносить изменения в техническую (проектную)
документацию в порядке, определенном статьей 744 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
6.13. Генподрядчик вправе вносить, с учетом пункта 1.4 настоящего договора, любые
изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное
распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:
увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий договор;
исключить любую работу, изменить характер или вид любой части работы;
37
выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения
строительства, а также сократить объем любой работы и (или) исключить любую работу.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения работ, Подрядчик
приступает к их выполнению только после подписания Генподрядчиком и Подрядчиком
соответствующего соглашения к настоящему договору.
6.14. С момента начала работ и до их полного завершения Подрядчик и привлеченные
им субподрядчики ведут общие и специальные журналы производства работ, в которых
отражаются все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение
во взаимоотношениях Генподрядчика и Подрядчика, составляет исполнительную
документацию.
Статья 7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций,
издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов и т.п.), не
позволяющих Сторонам исполнить обязательства по настоящему договору.
7.2. При наступлении условий, указанных в п.7.1., срок выполнения Сторонами
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
7.3 Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств по
настоящему договору, обязана немедленно сообщить другой Стороне о наступлении, а также о
прекращении таких обстоятельств.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех
месяцев, Подрядчик и Генподрядчик заключают дополнительное соглашение о том, какие
меры следует принять для продолжения строительства.
7.4. Ущерб, причиненный сторонам стихийными бедствиями, компенсируется в
установленном порядке или на условиях страховых договоров, заключенных в
индивидуальном порядке.
Статья 8. Сдача и приемка выполненных работ по объекту
8.1. Генподрядчик назначает своего представителя на строительстве, который от его
имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемапередачи.
8.2. Подрядчик предварительно сообщает Генподрядчику о готовности к сдаче
результата выполненных работ.
8.3. Генподрядчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата
выполненных по договору работ, обязан немедленно приступить к его приемке
8.4. Генподрядчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет. В
предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ
должны участвовать представители государственных органов и органов местного
самоуправления.
8.5. Дополнительная экспертиза принимаемой Генподрядчиком части работ или всех
работ в целом осуществляется Генподрядчиком при необходимости за свой счет.
38
8.6. Генподрядчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет
риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине
Подрядчика.
8.7. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Генподрядчиком оформляются
актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от
подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 может быть признан
судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им
обоснованными.
8.8. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором подряда либо вытекает
из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны
предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться
только при положительном результате предварительных испытаний.
8.9. Генподрядчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре
цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Генподрядчиком.
8.10. Генподрядчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий,
удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом
технические и эксплуатационные характеристики объекта.
В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые
учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по
цене, предусмотренной договором подряда, если Генподрядчик не докажет, что полученная
Подрядчиком экономия повлияла на качество выполняемых работ.
Статья 9. Гарантии
9.1. Подрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, изделий, соответствие
их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям,
обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими
документами, удостоверяющими их качество;
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями
настоящего договора;
- выполнение всех работ с надлежащим качеством в соответствии с требованиями
строительных норм и правил и других нормативных актов;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных на приемке работ и в
период гарантийного срока эксплуатации Объекта строительства;
- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной
эксплуатации Объекта.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него
инженерных систем, оборудовании, материалов и работ, а также срок обнаружения
ненадлежащего качества выполненных Подрядчиком работ составляет _____ лет с даты
подписания акта приема-передачи выполненных работ по строительству Объекта.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не
позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок
продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
39
Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Подрядчика и Генподрядчика.
Статья 10. Ответственность сторон
10.1. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору
он уплачивает Генподрядчику:
- за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в Графике
производства строительно-монтажных работ, - пени в размере 0,1 % от стоимости
невыполненных работ за каждый день просрочки, но в сумме не более 10 % от стоимости
невыполненных работ.
10.2. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях против
сроков, указанных в акте обнаружения дефектов, Подрядчик обязуется уплатить по
требованию Генподрядчика, пеню в размере 0,1 % от стоимости затрат на устранение дефектов
за каждый день до фактического исполнения обязательств, но в сумме не более 10 % от
стоимости затрат на устранение дефектов.
10.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение технологии выполнения работ, не
имеет право ссылаться на произведенные им согласования по производству работ, если в
результате этого возникает необходимость выполнения дополнительных объемов работ, не
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Оплата вышеназванных дополнительных работ Генподрядчиком не производится.
10.4. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, стороны будут решать путем переговоров. В случае если стороны
не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Приморского края.
10.5. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине
Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Генподрядчика – соответственно
Генподрядчиком.
10.6. Подрядчик может требовать возмещения причиненных ему убытков только в
случае нарушения Генподрядчиком по его вине сроков платежей, установленных в статье 5
настоящего договора, в размере не более 0,1 процента от невыплаченной суммы за каждый
день просрочки и в целом не более десяти процентов от суммы неоплаченных работ.
10.7. В случае невыхода Подрядчика на объект для выполнения своих обязательств в
срок, установленный п. 4.1. настоящего договора,
Генподрядчиком незамедлительно
составляется Акт о невыходе. При этом Подрядчик в 10-дневный срок возвращает
Генподрядчику все полученное по договору, в том числе денежные средства, а также
уплачивает 10% от общей цены договора. В данном случае Генподрядчик вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
10.8. Выплата пени не освобождает Стороны от надлежащего выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
10.9 Штрафные санкции в отношении Подрядчика накладываются Генподрядчиком и
в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения отдельных этапов работ, указанных в
графике производства строительно-монтажных работ.
10.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
работы до подписания сторонами акта выполненных работ несет Подрядчик.
Статья 11. Сроки действия договора и особые условия
40
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны
лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим
договором или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме с обязательной
досылкой по почте в адреса Сторон, но предварительно могут передаваться факсом, по каналам
электронных средств связи.
11.4. Генподрядчик вправе потребовать досрочного расторжения договора в следующих
случаях:
задержка Подрядчиком начала выполнения работ на срок более 30 дней по причинам, не
зависящим от Генподрядчика;
задержка по вине Подрядчика сроков окончания работ, указанных в графике
производства строительно-монтажных работ, более чем на два месяца;
неоднократное нарушение (более двух раз) Подрядчиком условий договора, ведущих к
существенному снижению качества работ и используемых материалов;
аннулирование лицензий, другие акты, налагаемые государственными органами в
рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
11.5. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
- систематической задержки по вине Генподрядчика расчетов за выполненные работы
более чем на три месяца;
- консервации или остановки Генподрядчиком строительства по причинам, не
зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
11.6. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно п.п. 11.4. и .11.5., направляет
письменное уведомление другой стороне в срок не позднее, чем за 15 дней до прекращения
работ.
11.7. При расторжении Договора незавершенная работа передается Генподрядчику,
который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.
11.8. Подрядчик не имеет право продавать или передавать строящийся или построенный
объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство (или
отдельной его части) ни какой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.
11.9. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
11.10. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1. Локально- ресурсный сметный расчет.
Приложение №2. График производства строительно-монтажных работ.
Приложение №3. График финансирования.
11.11. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, по одному для
каждой Стороны, для финансовых органов один экземпляр. Каждый экземпляр
идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
Статья 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Генподрядчик:
ООО «СтройТек»
690069 г. Владивосток, ул. Давыдова,18/юр.
Подрядчик:
41
адрес/
690014 г. Владивосток, ул. Крылова, 58
ИНН
КПП
р/с
в ОАО «Дальневосточный Банк» г. Владивосток
к/с
БИК
Генеральный директор
__________________
/Мокроусов Д.В./
42
ЧАСТЬ III.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Владивосток, 2008 г.
43
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства. Несущие конструкции, котлован
№
пп
1
1
Наименование
2
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.
Разработка котлова до проектных отметок
Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3
2
Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6
3
Вывоз грунта автомобиля-самосвалами на
расстояние до 23 км (11047м3*1,9=200989,3)
5
Планировка площадей бульдозерами мощностью:
79 (108) кВт (л.с.)
6
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов: 3, 4
12
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
1000 м3 грунта
8,99
1000 м3 грунта
2,057
т
Раздел 2. Фундаментная плита
Устройство бетонной подготовки из В10
20989,3
1000 м2
спланированной
поверхности за
1 проход
бульдозера
1,985
100 м3
уплотненного
грунта
19,85
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
1,1
14
Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
9,67
15
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
100 м2
изолируемой
поверхности
1,6
16
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
(Горизонтальная гидроизоляция, толщина 30 мм)
Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к норме 11-01-011-01
100 м2 стяжки
7,44
100 м2 стяжки
7,44
1 т конструкций
83,42
17
17,2
Изготовление арматурных каркасов
Раздел 3. Колонны
44
Устройство колонн гражданских зданий в
металлической опалубке
100 м3
железобетона в
деле
4,02
19
19,3
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Изготовление арматурных каркасов
1т
1 т конструкций
0,4857
53,32
19,4
Изготовление закладных деталей
1 т конструкций
0,4857
Раздел 4. Балки
Устройство балок для перекрытий, подкрановых и
обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м
при высоте балок: до 500 мм
100 м3
железобетона в
деле
2,2
21
21,2
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Изготовление закладных деталей
1т
1 т конструкций
2,16
2,16
21,1
Изготовление арматурных каркасов
1 т конструкций
30,98
18
20
22
Раздел 5. Стены
Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки стен
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
1483,083
23
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 20 см
24
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 30 см
10 м2
конструкций
148,8
25
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: св. 30 см
10 м2
конструкций
82,1
26
Бетонирование конструкций внутренних стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 20 см
10 м2
конструкций
316,65
27
Бетонирование конструкций внутренних стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 30 см
10 м2
конструкций
611,5
31
Установка отдельных стержней в стенах
диаметром: до 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
70,487
32
Установка отдельных стержней в стенах
диаметром: св. 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
332,6795
33
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
2,009
324
33,3
Изготовление арматурных каркасов
1 т конструкций
403,1665
33,1
Изготовление закладных деталей
1 т конструкций
2,009
45
34
35
Раздел 6. Перекрытия -4,300.....72,010
Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки
перекрытий
Бетонирование перекрытий с помощью
автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: св. 20 см
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
1533,8
1533,8
36
Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой
одного элемента: до 20 кг (КР 1)
1 т арматуры,
закладных
деталей
18,492
37
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: до 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
59,35644
38
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: св. 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
447,3169
39
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
18,7425
40
Установка арматурных стыковых накладок
(выпуски на балконы)
Изготовление арматурных каркасов
40,2
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
54
1 т стальных
элементов
1 т конструкций
Раздел 7. Монолитные марши, площадки
Монолитный марш ЛМ 1 (1 элемент)
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Монолитный марш ЛМ 2 (21 элемент)
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Монолитный марш ЛМ 3 (20 элементов)
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Лестничный косоур ЛК1т,н, ЛК 2т,н
Монтаж косоуров, при высоте здания: до 25 м
Монтаж балок-швеллеров, при высоте здания: до 25
м
Устройство лестничных маршей в опалубке типа
"Дока": прямоугольных (монолитные ступени на
косоурах)
Монолитная площадкка ЛП1 (23 элемента)
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Входы лифтов
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды) вертикальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
46
6,43
531,59534
100 м3 в деле
0,0075
1т
0,003
100 м3 в деле
0,189
1т
0,5775
100 м3 в деле
0,152
1т
0,55
1 т конструкций
0,3606
1 т конструкций
0,28348
100 м3
железобетона в
деле
0,0136
100 м3 в деле
0,3565
100 отверстий
3,52
55
На каждые 10 мм изменения глубины добавляется
или исключается: к норме 46-03-001-1 (диаметр
отверстий 20 мм)
100 отверстий
3,52
56
59
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с
заделкой длиной до 1 м
Машинное помещение
Монолитное перекрытие ПМ1
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Разные работы
Монтаж монорельса. прим.
1т
1,768
100 м3 в деле
0,071
1 т конструкций
1,106
60
Монтаж двутавра 18
1 т конструкций
0,9831
61
Монтаж: Крышка люка КЛ 1, Узел 1, Упор У-1.
1 т конструкций
0,2
62
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды) вертикальных
отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
100 отверстий
0,6
63
Установка закладных деталей весом: до 4 кг(п. 5
лист 99)
Устройство каркаса на плоских и криволинейных
поверхностях: из сетки Сетка между балками Б1
1т
0,01
100 м2
изолируемой
поверхности
1,23
58
64
100 м3 в деле
0,0001
65,1
Опорная подушка ОП1
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Изготовление закладных деталей
1 т конструкций
1,1675
65,2
Изготовление арматурных каркасов
1 т конструкций
8,38734
65
66
Ограждения балконов (криволинейные)
в осях 1-2, 12-13, по оси Ж отм 3,150...25,200
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
6,44
67
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
68
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,01932
69
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,593
10 м2
конструкций
24,6
71
в осях 3-4, 10-11 по оси А (20 этажей)
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
47
6,44
72
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
10 м2
конструкций
24,6
73
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0828
74
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
2,311
77
в осях 10-11 по оси А на отм 3,150 (прямолинейное) и парапет над входом по оси А
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
1,47
конструкций
Бетонирование конструкций наружных стен с
10 м2
1,47
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
конструкций
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
78
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0253
79
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,128
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
1,9
76
81
в осях 2-3, 11-12 по оси В на отм. 0,000 и 3,150
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
82
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
83
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0552
84
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,176
1,9
87
в осях А-Г, 2-3, и 11-12, отм. 37,800..50,400 и 63,000...66,150 (10 элементов)
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
11
конструкций
Бетонирование конструкций наружных стен с
10 м2
11
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
конструкций
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
88
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
86
48
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,028
89
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
1,017
91
в осях 5-9 по оси Б, отм. 3,150...69,300 (22 этажа)
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
конструкций
Бетонирование конструкций наружных стен с
10 м2
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
конструкций
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
92
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,041
93
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
1,246
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
43,8
90
94
в осях 3-11 по оси К, отм. 3,150...66,150
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
13,2
13,2
95
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
96
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,16
97
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
3,348
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
14,56
98
в осях Г-Ж, 1-2, 12-13отм 53,550...58,850
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
43,8
99
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
100
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,04416
101
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
1,385
102
103
в осях Ж-К, 2-3, 11-12 отм. 37,800...50,400 и 63,000...66,150
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
конструкций
Бетонирование конструкций наружных стен с
10 м2
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
конструкций
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
49
14,56
9,9
9,9
104
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0253
105
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,914
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
7,1
106
в осях Ж-И по осям 2 и 12, отм 28,350...34,650
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
107
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
108
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0161
109
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,566
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
7,4
110
в осях 1-2, 2-13 по оси Г отм. 0,000...25,200
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
7,1
111
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
112
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,02208
113
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,68
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
8,15
114
в осях В-Г по осям 2 и 12, отм 28,350...34,650
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
7,4
115
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: до 16 см
116
Установка закладных деталей при массе элементов:
до 5 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,0184
117
Установка каркасов и сеток в стенах массой одного
элемента: до 20 кг
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,7563
1 т конструкций
0,53766
117,1
Изготовление закладных деталей
50
8,15
117,3
Изготовление арматурных каркасов
1 т конструкций
13,1203
119
Монолитные перегородки (балконы) МП1-89 эл.., МП2-14 эл., МП3 -44 эл., МП 4-24 эл.
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
10 м2
73,45
конструкций
Бетонирование конструкций наружных стен с
10 м2
73,45
помощью бадьи в крупнощитовой, объемноконструкций
переставной и блочной опалубках (без вычета
проемов) толщиной: до 16 см
120
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: до 8 мм
118
120,1
Изготовление арматурных каркасов
121
Перемычки
Укладка перемычек до массой 0,3 т
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
1 т арматуры,
закладных
деталей
6,10376
1 т конструкций
6,10376
100 шт.
сборных
конструкций
2ПБ13-1
шт
2ПБ16-2
шт
2ПБ25-3
шт
3ПБ16-37
шт
5 ПБ 27-37
шт
2ПБ 19-3
шт
2ПБ 22-3
шт
3 ПБ 13-37
шт
5 ПБ 18-27
шт
Монолитные перемычки ПР 5 на отм -7,800 и -4,200 (8 элементов)
Устройство перемычек
100 м3
железобетона в
деле
5,29
134
44
4
2
2
104
237
1
1
0,0432
Фундаменты по оси А
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована более 4 м, массой конструкций:
до 0,5 т
100 шт.
сборных
конструкций
0,02
133
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована более 4 м, массой конструкций:
до 1,5 т
100 шт.
сборных
конструкций
0,02
134
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при
глубине котлована более 4 м, массой конструкций:
до 3,5 т
100 шт.
сборных
конструкций
0,05
135
Устройство бетонной подготовки
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,008
100 м2
изолируемой
поверхности
0,14
132
135,1
136
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
Колонны К 1, ригели, опрная подушка на отм. -0,650, -4,300
Устройство ригелей гражданских зданий . Ригель
100 м3
Р1
железобетона в
деле
51
0,118
137
Устройство колонн гражданских зданий в
металлической опалубке
138
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Перекрытие над входом по оси А отм. 3,050
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных
зданий и крановых эстакад высотой до 25 м
цельного сечения массой: до 1,0 т(Ст1, Ст2, Ст3)
139
140
100 м3
железобетона в
деле
0,06
100 м3 в деле
0,0012
100 м3 в деле
0,104
1 т конструкций
0,37023
141
Сборка с помощью лебедок электрических (с
установкой и снятием их в процессе работы):
стремянки, связи, кронштейны, тормозные
конструкции и пр.
1 т конструкций
0,37023
142
Монтаж балок(ДВУТАВР 26)
1 т конструкций
0,924
1 м3 основания
10
100 м3
железобетона в
деле
0,05
143
144
Входы в подвал в осях Г-И по оси 1
Устройство основания под фундаменты
щебеночного
Устройство лестничных маршей в опалубке типа
"Дока": прямоугольных
145
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая
оклеечная по выравненной поверхности бутовой
кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
100 м2
изолируемой
поверхности
0,7
146
Гидроизоляция стен, фундаментов добавлять на
каждый слой сверх 2-х к норме 08-01-003-5
100 м2
изолируемой
поверхности
0,7
100 м2 площади
уплотнения
0,8
147
Фундаменты по оси И
Уплотнение грунта щебнем
148
Устройство бетонной подготовки из В 10 (М 150)
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,08
149
Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских ФМ 1- 5 эл.
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,036
150
Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен
47,28
151
Бетонирование конструкций наружных стен с
помощью автобетононасоса в крупнощитовой,
объемно-переставной и блочной опалубках (без
вычета проемов) толщиной: св. 30 см
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
52
47,28
152
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: до 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
0,433
153
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: св. 8 мм
1 т арматуры,
закладных
деталей
6,125
1 т конструкций
6,8496
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая
оклеечная по выравненной поверхности бутовой
кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
100 м2
изолируемой
поверхности
9,564
Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2
кирпича на битумной мастике
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
100 м2 стенок
9,564
100 м2
изолируемой
поверхности
9,564
10 м2
конструкций
10 м2
конструкций
50
1 т арматуры,
закладных
деталей
7,846
1 т конструкций
7,846
100 м3 в деле
1 т конструкций
0,004
0,1504
1 т конструкций
1,44
100 м3
железобетона в
деле
0,043
100 м2 площади
уплотнения
0,09
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,03
153,1
154
155,1
155,2
156
157
158
158,1
159
160
161
162
Изготовление арматурных каркасов
Покрытие на отметке -0,650, -4,300
Монтаж и демонтаж: крупнощитовой опалубки
перекрытий
Бетонирование перекрытий с помощью
автобетононасоса в крупнощитовой и объемнопереставной опалубках толщиной: св. 20 см
Установка отдельных стержней в перекрытиях
диаметром: св. 8 мм
Изготовление арматурных каркасов
Канал на отм. -4,200
Устройство перекрытий каналов
Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и
тонколистовой стали
Лестница в осях Г-Е по оси 12
Монтаж косоуров, при высоте здания: до 25 м
Устройство лестничных маршей в опалубке типа
"Дока": прямоугольных (монолитные площадки и
ступени на косоурах)
163
Площадка на отм. -4,200
Фундамент Ф 1
Уплотнение грунта щебнем
164
Устройство бетонной подготовки из В 3,5
53
50
165
Устройство железобетонных фундаментов общего
назначения под колонны объемом: до 3 м3
166
Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с
заделкой длиной до 1 м (Анкерный болт М 24 в
Ф1)
Монтаж балок-швеллеров
167
168
169
170
Опрорная подушка ОП 1
Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до
200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м
Установка закладных деталей весом: до 4 кг
Ст 1 -стойка из трубы ф 219
Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных
зданий и крановых эстакад высотой до 25 м
составного сечения массой: до 3,0 т
100 м3 бетона,
бутобетона и
железобетона в
деле
0,015
1т
0,0408
1 т конструкций
0,989
100 м3 в деле
0,000125
1т
0,0043
1 т конструкций
0,5575
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2
Выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства. Дренаж
№
пп
1
1
Наименование
2
Раздел 1. Дренаж
Укладка трубопроводов из асбестоцементных
безнапорных труб диаметром: 200 мм
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
1 км
трубопровода
0,198
2
Устройство основания: бетонного
10 м3 основания
2,574
3
Устройство подстилающих слоев щебеночных
1 м3
подстилающего
слоя
36,35
4
Устройство основания: песчаного
10 м3 основания
3,7125
5
Устройство круглых сборных железобетонных
канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в
грунтах сухих
10 м3
железобетонных
и бетонных
конструкций
колодцев
4,304
6
7
8
9
10
11
Кольца железобетонные КС15.9 (V=0,4 м3 на ед.)
Кольца железобетонные КС15.6 (V=0,27 м3 на ед.)
Элементы колодцев: плита ПП15 (V=0,28 м3 на ед.)
Элементы колодцев: плита ПН15 (V=0,28 м3 на ед.)
Кольца опорные КО6 (V=0,02 м3 на ед.)
Люк чугунный тяжелый
54
шт
шт
шт
шт
шт
шт
81
4
14
14
16
14
12
13
14
15
Ограждение лестничных проемов, лестничные
марши, пожарные лестницы (ходовые скобы)
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2
слоя по выравненной поверхности бутовой кладки,
кирпичу, бетону
Присоединение канализационных трубопроводов к
существующей сети в грунтах: сухих
Засыпка траншей и котлованов с перемещением
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт
(л.с.), 3 группа грунтов
т
0,045
100 м2
изолируемой
поверхности
6,354
1 врезка
1
1000 м3 грунта
0,972
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3
Выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства. Межквартирные перегородки, дверные блоки.
№
пп
Кол.
Примечание
2
3
Раздел 3. Перегородки
Перегородки мест общего пользования (на отм. 0,000)
Кладка перегородок толщиной 90 мммм из камней
100 м2
керамических или силикатных армированных при
перегородок
высоте этажа до 4 м
(за вычетом
проемов)
4
5
61
Кладка перегородок толщиной 190 мм из камней
керамических или силикатных армированных при
высоте этажа до 4 м
0,7812
62
Кладка стен из легкобетонных камней без
1 м3 кладки
облицовки при высоте этажа до 4 м толщиной 390
мм
Перегородки мест общего пользования (на отм.3,150- 66,150)
Кладка перегородок толщиной 90 мммм из камней
100 м2
керамических или силикатных армированных при
перегородок
высоте этажа до 4 м
(за вычетом
проемов)
1
60
63
64
65
67
69
70
Наименование
Ед. изм.
Кладка перегородок толщиной 190 мм из камней
керамических или силикатных армированных при
высоте этажа до 4 м
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
100 м2
перегородок
(за вычетом
проемов)
Перегородки мест общего пользования (на отм.69,300)
Кладка перегородок толщиной 90 мммм из камней
100 м2
керамических или силикатных армированных при
перегородок
высоте этажа до 4 м
(за вычетом
проемов)
Дверные блоки
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах площадью
проема до 3 м2
13 ДУ 21-9 ЛП
14 ДУ 21-9 П
Раздел 4. Простенки и оконные проемы
55
100 м2
проемов
шт
шт
0,515
11,9145
5,418
53,97
0,77
3,591
126
64
84
Простенки и оконные проемы (на отм. -7.800)
Кладка простенков и оконных проемов из
легкобетонных камней без облицовки при высоте
этажа до 4 м толщиной 390 мм
1 м3 кладки
14,43
85
Простенки и оконные проемы (на отм. -4.200)
Кладка простенков и оконных проемов из
легкобетонных камней без облицовки при высоте
этажа до 4 м толщиной 390 мм
1 м3 кладки
28,679
Простенки и оконные проемы на отм. (3.1050- 66.150)
87
Раздел 5. Мусоропровлд
Кладка стен вокруг ствола мусоропровода из
шлакоблока
1 м3 кладки
17
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4
Выполнение комплекса работ по строительству жилого комплекса в районе проспекта Красного знамени, 117 в г.
Владивостоке. 1-я очередь строительства. Кровля
№
пп
1
Наименование
Ед. изм.
Кол.
Примечание
3
4
5
2
Раздел 1. Новый Раздел
Устройство примыканий кровель из
наплавляемых материалов к стенам и парапетам
высотой: более 600 мм с двумя фартуками
100 м примыканий
0,414
2
Устройство деформационных швов с
наплавлением дополнительных слоев рулонного
кровельного материала
100 м
деформационных
швов
0,203
3
4
Устройство колпаков над шахтами: в два канала
Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2
кирпича на битумной мастике
Утепление покрытий плитами типа "Базалит" на
битумной мастике: в один слой
1 колпак
100 м2 стенок
8
0,28
100 м2
утепляемого
покрытия
8,1235
6
Устройство пароизоляции оклеечной "Бикрост": в
один слой
100 м2
изолируемой
поверхности
8,1235
7
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под
водоизоляционный кровельный ковер: готовой
эмульсией битумной
100 м2 кровли
8,1235
8
Устройство выравнивающих стяжек цементнопесчаных: толщиной 15 мм
Устройство выравнивающих стяжек цементнопесчаных: на каждый 1 мм изменения толщины
добавлять или исключать к 12-01-017-01
100 м2 стяжек
8,1235
100 м2 стяжек
8,1235
Устройство кровель плоских из наплавляемых
материалов "Техноэласт": в два слоя
Устройство примыканий рулонных и мастичных
кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм
без фартуков
100 м2 кровли
8,1235
100 м примыканий
1,9516
1
5
9
10
11
56
12
13
Кладка стенок из кирпича армированных
толщиной в 1/2 кирпича вентиляционных шахт
Улучшенная штукатурка цементно-известковым
раствором по камню: стен
57
100 м2
1,639
100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
1,639