Проект Договора на оказание услуг по техническому

ДОГОВОР №
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской
техники
г. Москва
«__»___________2013 г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты
населения города Москвы, сокращенное наименование: ГАУ НПЦ МСР,, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Уставом,
в лице директора Воловец Светланы Альбертовны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
место
нахождения:
__________________________________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
_____________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических лиц» путем
запроса предложений протокол № _______ от _____ г., заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание услуг (далее «услуги») по
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту медицинской техники (МТ), в соответствии
с Перечнем МТ (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью, в сроки, установленные в Календарном плане технического
обслуживания медицинской техники (приложение 2 к настоящему Договору),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя следующие
основные виды услуг:
- периодические технические осмотры;
- профилактическое техническое обслуживание еженедельно, а также по заявкам
Заказчика;
- работы по восстановлению работоспособности с заменой вышедших из строя
узлов и деталей;
- техническая поддержка компьютеризированной медицинской техники;
- ведение журнала технического обслуживания;
-инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского
оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним.
1.3. Целью настоящего Договора является поддержание медицинской техники в
технически исправном состоянии.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет ____________________________________________,
в том числе НДС (18%) _________________________________________________________
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. В Цену настоящего Договора включены все затраты Исполнителя необходимые
для оказания услуг в соответствии с пунктом 1.1, 1.2 договора, закупка запасных частей и
материалов, доставка материалов и оборудования к месту оказания услуг, погрузка,
разгрузка и доставка отремонтированной МТ, уплата налогов, сборов и других
обязательных платежей.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет
средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета
Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об
этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость услуг, с
банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Договора.
2.6. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10
рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных
услуг на основании выставленного счета Исполнителя.
Оплата за декабрь месяц может быть произведена путем перечисления авансового
платежа до 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
2.7. При выходе из строя медицинской техники в период действия договора и
нахождение ее в нерабочем состоянии один месяц и более, стоимость услуг по ТО
указанной техники исключается из общей стоимости ежемесячной оплаты услуг по ТО до
восстановления работоспособности соответствующей МТ.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора оказание услуг по техническому
обслуживанию медицинского оборудования Заказчику осуществляется в соответствии с
Календарным планом технического обслуживания (приложение 2 к настоящему
Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Срок исполнения Исполнителем
своих обязательств по настоящему
Договору в полном объеме с «01» января 2014 г. по «30» июня 2014 г.
3.1.3. Срок выполнения услуг по восстановлению работоспособности медицинской
техники не должен превышать 60 дней при наличии запасных деталей, с даты подписания
сторонами Акта, подтверждающего неисправность МТ.
3.1.4. Направление Исполнителем своего представителя для диагностики
неисправности медицинской техники в случае внезапного выхода из строя должно
осуществляться в сроки не более двух суток после получения заявки.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором,
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ (оказания услуг)
в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Исполнитель представляет Заказчику
комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный
Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Исполнителя
документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору на
предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем
Договоре и Техническом задании (приложение № 4 к Договору), являющемся
неотъемлемой частью договора, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1
(один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении
разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ
от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия
результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой
счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ
(оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе
привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов
оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить
Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок,
установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и
необходимых
доработок,
устранить
полученные
от
Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а
также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух)
экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего сведения о
исправлении выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок, Заказчиком
будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок
в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика
запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик
принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке,
предусмотренном в п. 4.3 Договора.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости услуг являются
основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием (приложение № 4 к Договору), являющемся
неотъемлемой частью договора, и настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за сроками, объемом и качеством выполняемых
работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих
услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования средств бюджета города Москвы.
5.2.Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в
ходе оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания
услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении
оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг
принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты
неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо
с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Договора.
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 дней с
даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном
письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа,
пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями
Договора.
5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства
Исполнителем.
принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а именно
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении
Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не
оплачена.
5.2.9. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение
обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Договора направить
Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты
получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период
просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа,
пени) не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени),
указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об
оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
5.2.10. При обнаружении
уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ Сметной
документации и Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей
Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ
(услуг) по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных
документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 2.6
настоящего Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг),
предусмотренных в Сметной документации. При этом Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены договора
и/или объемов работ (услуг) по настоящему договору. Перечень работ (услуг),
выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость
Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по
результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим
договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания
услуг в рамках настоящего Договора.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику
отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов в течение гарантийного срока,
за свой счет.
5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в
установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3
(трех) дней после приостановления оказания услуг.
5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида
деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если
законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких
документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса
фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в
настоящем Договоре.
5.4.7.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством и Договором.
5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ
(оказания услуг); согласовывать проекты оказания услуг субподрядных организаций;
контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании
услуг восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с
другими подрядчиками.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными
помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял
ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.
Статья 6. Гарантии.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в
соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Договора.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы,
оказываемые услуги составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачиприемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения
дефектов.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости
услуг, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе, установленном
Календарным планом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
стоимости услуг начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости услуг. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости услуг, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе,
установленном Календарным планом,
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по
выполнению того или иного этапа оказания услуг в сроки, установленные Календарным
планом, на срок до 10 дней Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после
получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
действующей на день уплаты неустойки, от стоимости услуг, подлежащих выполнению
(оказанию) на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый
день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа
оказания услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного
Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего
этапа оказания услуг.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств на срок более 10 дней
размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от стоимости работ
(услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе, установленном
Календарным планом, за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию услуг)
в объеме, предусмотренном Календарным планом, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти)
банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить
Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от стоимости работ
(услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе выполнения
оказания услуг, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны
ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком
Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по
оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг на
соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме
свыше 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от
стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг,
предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим
образом за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Исполнителем
по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в
надлежащем объеме.
7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в течение
5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления
уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от стоимости
услуг, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе оказания услуг,
предусмотренном Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего
качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о
ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на
соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом.
В случае неисполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг на
соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, надлежащего качества
свыше 10 дней размер неустойки увеличивается до 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от
стоимости услуг, подлежащих оказанию на соответствующем этапе оказания услуг,
предусмотренном Календарным планом, на котором были оказаны услуги ненадлежащего
качества, за каждый день до момента устранения недостатков оказанных услуг.
Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не
соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.
7.6.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также
неисполнения
обязательств по уплате неустойки (п.п. 7.3, 7.4, 7.5. Договора), Заказчик производит
оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику
неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы не оказанных услуг,
предусмотренных Договором.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недооказания услуг и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении
настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренных Календарным планом, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле
настоящего Договора.
8.2.4. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской
гарантии.
8.2.5.Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица
или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и
открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.6. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
8.2.7. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.8. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон
Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных
Исполнителем работ (оказанных услуг).
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также
других
чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам
(оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания
услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
объемов, сроков и стоимости работ (услуг), которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если
обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено
в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и
реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию;
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть
приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы
либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя,
будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу с «01» января 2014 г. и действует до «31» июля 2014 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
настоящего Договора, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном
объеме.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к
Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение № 1 – Перечень медицинской техники;
- приложение № 1.1 - Спецификация;
- приложение № 2 – Календарный план технического обслуживания МТ;
- приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
- приложение № 3.1- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору.
-приложение №4 – Техническое задание.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Исполнитель
_______________________
м.п.
Государственный заказчик
Директор
___________С.А.Воловец
м.п.
Приложение № 1.
К Договору № _______________
от «___»_____________201_г.
Перечень медицинской техники, подлежащей техническому обслуживанию
ГАУ "НПЦ медико-социальной реабилитации инвалидов"
--------------------------------------------------------------------------|N п/п|
Наименование
МТ
|
Марка
|Инв(заводск)|Год |Кол |
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------Диагностика
|
1 |АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЛЯ ДИА|"СИНУСКАН" |2009-01488 |2010 |
1|
|
|ГНОСТИ- КИ ГАЙМОРИТА
|
|
|
|
2 |ЭЛЕКТРОКАРД.6КАН. Ф.ШИЛЛЕР
|АТ-10
|173.03590
|2010 |
1|
|
|
3 |Бесконтактный тонометр
|AT
|64761-06-09 |2010 |
1|
|
4 |СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ Ф. ШИЛ|CS-200
|030.05176
|2010 |
1|
|
|ЛЕР
|
|
|
|
|
5 |Весы механические
|РП-150 МГ
|50
|2010 |
1|
|
6 |Весы механические
|РП-150 МГ
|113
|2010 |
1|
|
7 |Иммитатор опорной нагрузки
|ООО"ВИТ"
|026
|2010 |
1|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
7 |
|
|
|
|
|
|
Общая хирургия
8 |Отсасыватель хирургический
|"7А-23Д"
9 |Консоль для подводки медицинск|RN07/d0
|их газов
|
10 |Консоль для подводки медицинск|RN07/d2
|их газов
|
11 |ДЕФИБРИЛЛЯТОР Ф."PRIMEDIC"
|М-110
|б/н
|б/н
|
|б/н
|
|71144021945
|2010 |
|2010 |
|
|0000 |
|
|2010 |
1|
8|
60|
|
1|
| 12 |УСТРОЙСТВО ОТСАСЫВАЮЩЕЕ
|VS 300 S
|б/н
|2010 |
2|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
72
Оториноларингология
| 13 |Установка ЛОР
|Modula-europ|МОД 10-143 |2010 |
1|
|
|
|a
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
1
Акушерство и гинекология
| 14 |Кресло гинекологическое
|FGU-1
|б/н
|2010 |
2|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
2
Стоматология
| 15 |Система для подъема пациентов |Likorall
|б/н
|2010 |
1|
| 16 |Система для подъема пациентов |Likorall
|б/нa
|2010 | 11|
| 17 |Кресло пациента
|Modula 3.SA |МОД10-130
|2010 |
1|
| 18 |Кресло для гигиенич.ухода
|Reflex
|б/н
|2010 |
6|
| 19 |Установка стоматологическая с |KAVO Dental |б/н
|2010 |
2|
|
|креслом ф.KAVO WDE"
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
21
|
|
|
|
|
|
|
Физиотерапия
20 |АППАРАТ ДЛЯ ВИБРОМАССАЖА
|"VIBRAMATIC"|б/н
|2010 |
21 |Тренажер спортив.механический |Proxomed MTT|б/н
|2010 |
|
| Line
|
|
22 |КОМПЛЕКС МАССАЖНЫЙ
|PRESOR-03M |б/н
|2010 |
23 |Нагреватель термокомпрессов
|Hydrotherm W|01247.04.10.6|2010
|
|TA15ST
|
|
24 |АППАРАТ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ КРИОТЕРА|Kryotur 600 |5712
|2010 |
2|
1|
|
2|
1|
|
1|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|ПИИ
|
|
|
25 |АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В СОСТА|Тонзиллор-ММ|0342
|2010 |
|ВЕ:
|
|
|
26 |АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ
|Мустанг-МЭЛТ|402WT0035
|2010 |
|
|-1
|
|
27 |Ортопедический велосипед
|SB-1201(ES) |б/н
|2010 |
|
|"Pumba"
|
|
28 |Облучатель УФкоротковолновый д|БОП-01/27
|1467
|2010 |
|ля одиночных локализованных об|
|
|
|лучений, переносный;Нан ЭМА
|
|
|
29 |Пневмомассажер барабанных пере|Ампу-Компрес|951, 930
|2010 |
|понок
|сор
|
|
30 |Тренажер терапевт.опорно-двиг.|Balance-Trai|б/н
|2010 |
|
|ner
31 |Тренажер терапевтический для
Лечения опорно-двиг.аппарата
Thera-Vit
б/н
|2010 |
32 |Тренажер терапев.для леч.опор.|Thera-Activ |б/н
|2010 |
33 |Тренажер терапевтич.для лечени|Thera-Fit Pl|б/н
|2010 |
|я опорно-двигат.аппарата
|us
|
|
34 |Аппарат физиотерапевтический |Ionoson-Expe|ISE2-1005704|2010 |
|
|rt
|
|
35 |Аппарат физиотерапевтический |Physioson-Ex|PSE-1003104 |2010 |
|
|pert
|
|
36 |Установка компл.реабилитацион.|Alpha Oxy SP|5114300
|2010 |
|
|A
|
|
37 |Аппарат для вакуумного воздейс|"PHYSIOVAC-E|VE-1008304 |2010 |
|твия ф."PHYSIOMED (R)"
|xpert"
|
|
38 |Аппарат для вакуумного воздейс|Phyaction Gu|57283
|2010 |
|твия ф."PHYSIOMED (R)"
|idance
|
|
39 |Прибор для лазерной терапии ф.|"LAS-Expert"|LAS1000804 |2010 |
|"PM PHYSIOMED"
|
|
|
40 |Аппарат для лечения токами над|Ультратон-03|53502
|2010 |
|тональной частоты
|
|
|
41 |Аппарат магнитотерапевтический|"Полимаг-01"|00255
|2010 |
42 |Аппарат микроволновой терапии |"PHYSIOTHERM|900/10/20186|2010 |
|для высокочастотной термотерап|-M"
|
|
|ии ф."PHYSIOMED"
|
|
|
43 |Оборуд.для термотерапии
|VELVET 3
|0027/21/10 |2010 |
44 |Оборуд.для термотерапии
|Aqua Relax |0029/17/10 |2010 |
|
|c
|
|
45 |Аппарат УВЧ-терапии
|"PHYSIOTHERM|2103
|2010 |
|
|-S"
|
|
46 |Кушетка медицинская Manipulat3|Vario-Line |б/н
|2010 |
47 |Кушетка медицинская Expert EL |Vario-Line |201040237
|2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |Ванна для подводного массажа ф|UMB-100
|0268.20.10
|."Bernd Kraft GMBH & CO.KG"
|
|
49 |Ванна для подводного массажа ф|UWM-200
|0269.20.10
|."Bernd Kraft GMBH & CO.KG"
|
|
50 |Ванна для подводного массажа ф|CO2-UWM-EL-S|001.23.10
|."Bernd Kraft GMBH & CO.KG"
|tream
|
51 |Ванна для подводного массажа ф|Butterfly tu|0151.18.10
|."Bernd Kraft GMBH & CO.KG"
|b
|
52 |Ванна бальнеологическая ф."Ber|Модель 1.4-2|29163
|nd Kraft GMBH & CO.KG"
|
|
53 |Ванна подводного массажа ф.ООО|EL-STW
|188.42.09
| "Хирана Прогресс"
|
|
54 |Ванна подводного массажа ф.ООО|BEKA-Hospite|0082.16.10
| "Хирана Прогресс" для рук
|
55 |Ванна подводного массажа ф.ООО|BEKA-Hospite|0083.16.10
| "Хирана Прогресс" для ног
|
|
56 |Ванна сухая углекислая
|РЕАБОКС
|56310
|
|
57 |Ванна подводного массажа ф.ООО|FB500E
|б/н
| "Хирана Прогресс"
|
|
58
59
60
61
Ванна медицинская для гидроТерапии бесконтактного массажа
Лестница для упражнений ходьбы
Штурвал для разработки плеч
тренажер терапевтический для
|
1|
|
1|
|
2|
|
1|
|
|
2|
|
2|
2
2|
5|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
1|
|
|
1|
1|
|
1|
|
4|
1|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
1|
|
1|
|
5|
|
Mediyet
0052.18.10 2010
BEKA Hospitec 0041.45.06 2010
ROTO-3
б/н
2010
1
1
2
62
63
Лечения опорно-двиг. Аппарата
Подводный тренажер для гребли
Подводный тренажер
Thera-Joy
Agua Rover
Agua Cycle
806-150
2010
2010
2010
2
1
1
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
64
Операц.оборуд. и медицинская мебель
|
|
|
|
|
64 |Светильник хирургический бесте|BHS-175
|невой
|
65 |Осветитель налобный
|НК-7000
66 |Кресло-коляска электрическая |Титан
67 |Тележка для гигиенич.ухода
|Mistar
|б/н
|
|12047
|б/н
|б/н
|2010 |
|
|2010 |
|2010 |
|2010 |
5|
|
1|
9|
5|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |Кресло-каляска с электропривод|Акцесс 2
|б/н
|2010 |
5|
69 |Каталка для перевозки
|WP-02
|б/н
|2010 |
5|
70 |Подъемник для пациентов
|Golvo 7007 E|б/н
|2010 | 16|
|
|S
|
|
|
71 |Подъемник для пациентов
|Likolight
|б/н
|2010 | 11|
72 |Кровать многофункциональная дл|AvantGuard |б/н
|2010 | 30|
|я массажа с компьютерным управ| 800
|
|
|
|лением
|
|
|
|
73 |Кровать многофункциональная дл|AdvantGuard |б/н
|2010 |
8|
|я массажа с компьютерным управ|1200
|
|
|
|лением
|
|
|
74 Кресло-коляска механическая
Ойрочер-Бэйс б/н
2010
5
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
100
|
|
|
Стерилизация
75 |Стерилизатор паровой горизонта|Belimed ELD-|12388
|льный,прямоугольный,2 двери,ф.|V30
|12389
|"Belimed"
|
|
|2010 |
|
|
2|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |СТЕРИЛИЗАТОР ГЛАСПЕРЛЕНОВЫЙ
|Steril Glass|б/н
|2010 |
1|
77 |СТЕРИЛИЗАТОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ |HI-STRON N-1|2425
|2010 |
1|
|ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ
|200
|2347
|
|
78 |Cтерилизатор паровой ф."Tuttna|NOVA 3
|б/н
|2010 |
3|
|uer"
|
|
|
|
79 |Машина дезинфекционномоечная м|WD-250
|99831100601 |2010 |
1|
|."Belimed"
|
|
|
|
80 |Камера УФ-бактерицидная для хр|"КБ-02-Я-ФП"|б/н
|2010 |
6|
|анения стерильных медицинскихи|Ульта-Лайт |
|
|
|зделий
|
|
|
|
81 Стерилизатор воздушный с
Охлаждением
ГП-20 СПУ
22099
2011
1
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование лаборатор. и аптечное
82 |Анализатор мочи
|URITEK
|20100114013
83 |Смеситель
|Fangomat AL |б/н
|
|50
|
84 |Термошкаф
|Fangotherm 1|б/н
|
|4-604
|
85 |УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЛЯ О|SW12H
|4140
|ЧИСТКИ"Cleaner"
|
|
86 |УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЛЯ О|SW6H
|004141
|ЧИСТКИ"Cleaner"
|
|004142
87 |Машина моечно-дезинфекционная |CLINEX 3A
|б/н
|для флаконов ф."Gilovy"
|
|
88 |Установка электрохим.дезинфиц.|ЭКО-50/10-КР|б/н
|
|ОНТ
|
89 |ТРАНСИЛЛЮМИНАТОР
|Finoff Curve|71902
|
|d
|
90 |Аппарат термосваривающий ф."Ha|мод."Hawo hm|440414
|wo"
|850 ds"
|
91 |Компрессор поршневой ф."Atlas"|"Atlas"
|WCF614905
92 Бокс Ламинарный
ЛАМИНАР-С
310.120
93 Установка для обраб.мед.издел
YFX-420
104, 136
|2010 |
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
2010
2010
1|
1|
|
1|
|
1|
|
2|
|
6|
|
5|
|
1|
|
1|
|
1|
1
2
94 Анализатор гемостаза
Clot
0101221
2012
1
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
24
Дезинфекция и дезинсекция
| 95 |Облучатель-рециркулятор воздух|"ОРУБн-2-01"|б/н
|2010 | 28|
|
|а ультрафиолетовый бактерицидн|"Дезар-2"
|
|
|
|
|ый
|
|
|
|
| 96 |Облучатель-рециркулятор воздух|ОРУБн-3-01"К|б/н
|2010 | 21|
|
|а ультрафиолетовый бактерицидн|РОНТ"
|
|
|
|
|ый
|
|
|
|
| 97 |Облучатель-рециркулятор воздух|ОРУБн-4-01"К|б/н
|2010 | 11|
|
|а ультрафиолетовый бактерицидн|РОНТ"
|
|
|
|
|ый
|
|
|
|
| 98 |Облучатель-рециркулятор воздух|ОРУБн-5-01"К|б/н
|2010 |
5|
|
|а ультрафиолетовый бактерицидн|РОНТ"
|
|
|
|
|ый
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
65|
| 99 |Шкаф для медпрепаратов среднет|ХФ-250
|б/н
|2010 | 15|
|
|емпературный медицинский
|
|
|
|
|100 |Шкаф для медпрепаратов среднет|"POZIS ХФ-40|б/н
|2010 |
2|
|
|емпературный медицинский
|0"
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
17|
Оптическое оборудование
| 101 |Диоптриметр
|CLM-3100P
|3LA10B0095 |2010 |
1|
| 102 |Кольпоскоп
|150 FC
|б/н
|2010 |
1|
| 103 |Лампа щелевая
|XCELL-200
|00601-0908 |2010 |
1|
| 104 |Микроскоп биологический
|МИКМЕД-5
|110134000063|2010 |
1|
| 105 |Оттоскоп ручной
|BETA 100
|б/н
|2010 |
1|
| 106 |Периметр для определения поля |Centefield 2|5698001
|2010 |
1|
|
|зрения
|
|
|
|
| 107 |Проектор знаков
|CCP-3100
|3PR10А0005 |2010 |
1|
| 108 |АВТОРЕФРАКТОМЕТР
|HRK-7000c
|7HK9L0012
|2010 |
1|
| 109 |Офтальмоскоп
|"ВЕТТА-200" |4.963.014
|2010 |
1|
| 110 |Офтальмоскоп
|SIGMA 150K |5.815.241
|2010 |
1|
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разные изделия
111 |Установка без материалов
|УВОИ-МФ
|1252
|2010
112 |Анализатор гематологический
|Cobas Micros|0010s88413 |2010
|
|OT
|
113 |Комплекс компьютеризированный |МБН-Урофлоуа|85
|2010
|для анализа и картированияэлек|нализатр
|
|трической активности головного|
|
114 |Анализатор компьютерный ЭХО-си|"Ангиодин-УК|1023
|2010
|гналов срединных структурголов|"
|
|ного мозга
|
|
115 |Комплекс электронейромиографич|Нейромиограф|43
|2010
|еский четырехканальный
|01-МБН
|
116 |Комплекс электронейромиографич|Нейрокартогр|102
|2010
|еский четырехканальный
|аф01-МБН
|
117 |Комплекс электронейромиографич|Нейрореограф|194
|2010
|еский четырехканальный
| 01-МБН
|
118 |Комплекс программно-аппаратный|АРМ-ПЕРЕСВЕТ|1362.10
|2010
| для сбора,обработки,передачии|
|
| архивирования цифровых медиц.|
|
119 |Комплекс компьютерный для диаг|БИОМЕХАНИКА-|60
|2010
|ностики состояния стоп
|МБН
|
120 |Комплекс компьютерный для диаг|СТАБИЛО-МБН |091
|2010
|ностики состояния стоп
|
|
121 |Комплекс компьютерный ультразв|"Эхоэнцефало|1217
|2010
|уковой диагностический для эхо|граф МБН"
|
|энцефалографических исследован|
|
122 |Комплекс для искусственной кор|"МБН Стимул"|47
|2010
|рекции движений
|
|
123 |Комплекс диагностики и активно|COBS
|б/н
|2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1|
1|
|
1|
|
|
1|
|
|
1|
|
1|
|
1|
|
1|
|
|
1|
|
1|
|
1|
|
|
1|
|
1|
|
|й реабил.двиг.системы
|
|
| 124 |Аппарат рентгеновский
|Медикс-Р|
|
|Амико
| 125 |Аппарат рентгеновский дентальн|Денталикс
|
|ый
|
| 126 |Аппарат рентгеновский дентальн|"Амистом 1"
|
|ый ф."Рентген комплект"
|
127 Аудиометр поликлинический
АД-226
128
Вертикализатор механический
129
Система ультрозвуковая диагноcтическая медицинская
Лабораторная центрифуга
Дастан
Счетчик лейкоцентарной
формулы крови
Электрокардиограф Shiller
Функциональная кушетка для
Снятия ЭКГ электрическая
Функциональная кушетка со
Стулом
Комплекс компьютеризированный
Для пространственной регистраЦии взаиморасположения остистых
отростков позвоночника
Система считывания Дигитейзер
Дозиметр
Денситометр рентгеновский
Костный
Система ультрозвуковая
Диагностическая с принадлежн.
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Стул подъемник
Облучатель ртутно-кварцевый
на штативе
Концентратор кислорода
Аппарат магнитотерапевтич.
Аппарат для лимфодренажа
Кушетка массажная с регулир.
Подголовником с гидроприводом,
В комплекте со стулом
Кушетка массажная с электроПриводом
Кушетка с принадлежностями
|
|10005
|
|3119
|
|103
|
891263
TasyStand
Evolv Adult
Medisson
Fccuvix V20
4015547009
Опн-3.02
2195
СЛФ-7Ц-01-09 5432
Cardiovit
080/20524
Alfa 4040
|
|
|2010 |
|
|2010 |
|
|2010 |
1|
|
1|
|
1|
2011
1
2010
1
2010
1
2011
1
2011
2012
1
1
2010052717279 2010
1
Heliox
V325/150
2010
1
Сканер-МБН
65
2010
1
Аккорд
ДРК-1
6538
5970
2010
2010
1
1
EXA-3000
1205042
2012
1
Loqig –e
265021WX6
2012
1
Beka
L03726633
2010
1
ОРКм-МедТеКо 1306
2012
Армед
yyt120300301 201
Тесламед
193
2013
limpha press 245
2013
1
1
1
1
КМ Диакомс
Н295992-0068 2013
1
МК-6
Vario-Line
Compact 3 ET
12-51-202581 2013
1
б/н
1
Универсальный манипул.стол для
Мануальной терапии с электроподъЕмником 5 секционный
НА90С
Тренажер терапевтический
Ormed
Тренажер терапевтический Мотомед VIVA2
Стол массажный Войта-Бобата
Титулус
Вертикализатор с электропривод. Standing
Кровать многофункциональная для AdvantGuard
массажа с компьютерным управ
900
лением
Медицинская функциональная
Кровать
ARMINIA П
Кровать функциональная
Volker
Аппарат для мелкой моторики с
Расширенной обратной связью
Hand Tutor
(3 пары перчаток)
Система для кухни регулируем.
По высоте, в.т.ч. набор мебели
Для кухни со встроенной бытовой
Техникой (1столешница, 1 шкаф)
электрическое подъемное
Устройство для столешницы,
2012
НА100772
2012
SP1000
2012
Y38VM2000193 2012
б/н
2013
28148600
2011
б/н
2010
1
1
1
1
1
2
196812
308220139165
2013
2013
1
1
210134030178
2013
1
2013
1
Электрическое подъемное устройство
Для настенных ящиков, ручной пульт
2013
158
Устройство ручного управления
Электрическое для унитаза
2013
159
Устройство ручного управления
Электрическое для раковины со
Смесителем
2013
160
Складной душевой стул со спинкой
И подлокотником с электрической
Регулировкой со смесителем,
Поддоном для душа с принудительным
Сливом(санитарный насос в компл.
С душевым поддоном)
2013
161 Потолочная рельсовая система
ROOMER 5200
12690710013
2013
162 Биоптрон
QC
2011
163 Прибор для снятия зубного налета
KAVO Prophylex
1036801
2013
164 Биохимический анализатор с принадл. Миура 200
1261
2012
165 Лабораторная центрифуга
СМ-6МТ
12100431В2
2012
166 Микроскоп медицинский прямой
Олимпус СХ-21
ODI83979
2012
167 Анализатор электролитов крови
С принадлежностями
Е-Lyte5
DJ05A12040010 2012
168 Массажер-стимулятор термотераПевтический с принадлежностями
NM-5000
б/н
2012
169 Тренажер для фитнеса Горизонт
Dinamik 208
2012
170 Стол массажный
Титулус
б/н
2011
171 Подъемник для пациентов
BEKA
L04990406
2010
--------------------------------------------------------------------------| Итого по разделу
--------------------------------------------------------------------------Итого по перечню
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
Генеральный директор
__________________ С.А.Воловец
________________________
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
74
Приложение № 1.1.
К Договору № _______________
от «___»_____________201_г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
услуг
1
Плановое техническое
обслуживание медицинского
оборудования
Услуги по восстановлению
работоспособности
Итого за период действия
договора
Заказчик
Директор
_____________________
М.П.
Стоимость услуг,
руб
2
НДС (18%),руб
Итого, руб.
3
4
Исполнитель
Генеральный директор
__________________
М.П.
Приложение № 2
К договору № _____________
от «___»____________20__г.
Календарный план
технического обслуживания медицинской техники
раздел медицинской техники_______________________________________________
Периодичность ТО МТ
1
Недели месяца
П
Ш
1У
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Ежеквартально/месяц квартала
Согласовано:
Заказчик
Исполнитель
____________________________
_____________/______________/
м.п.
________________________
____________/___________/
м.п.
Заказчик
Директор
Исполнитель
__________________
м.п.
_________________________
м.п.
Приложение № 3
К Договору № ______________
От «___»______________201_г.
Исполнитель: _________________________________
Адрес: _______________________________________
Акт сдачи-приемки услуг № _____ от ____________________20__г.
За ____________________20__г.
Заказчик:______________________________________________________
№
Наименование услуги
Единица
измерения
Кол-во
Цена
Сумма
НДС 18%
Всего с НДС
Всего оказано услуг на сумму:___________________________________________________
Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества в
установленные Договором сроки.
Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеют.
Заказчик
Исполнитель
____________________________
_____________/______________/
м.п.
________________________
____________/___________/
м.п.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Заказчик
Директор
Исполнитель
_________________
м.п.
________________________
м.п.
Приложение № 3.1
к Договору № ______________
от «___»____________20__г.
ФОРМА АКТА
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
г.Москва
«___»__________20__г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты
населения города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора
Воловец Светланы Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«Исполнитель»_____________________________________________________
в
лице
_______________________________действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № _______________ от «___»______________20__г.
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует)
требованиям
Договора:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
3.Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны
«____»_________20__г., фактически оказаны «___»__________________20__г.
4.Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены)
_____________________________
5. Результат оказанных услуг по Договору
Сдал:
Исполнитель
_________________________
___________/_____________/
м.п.
Заказчик
Директор
________________________
м.п.
Принял:
Заказчик
________________________
___________/____________/
м.п.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель
Генеральный директор
_________________________
м.п.
Приложение № 4
К Договору № _____
От «__»__________20__г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение запроса предложений по оказанию услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования в Государственном автономное учреждении «Научнопрактический центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной
защиты населения города Москвы в 1-ом полугодии 2014 г., по адресу: 125362, г. Москва ул.
Лодочная дом №15-2
Наименование заказчика
Государственное
автономное
учреждение
«Научно-практический центр медико-социальной
реабилитации
инвалидов»
Департамента
социальной защиты населения города Москвы, по
адресу: 125362, г. Москва, ул. Лодочная дом №15-2
Тел.(факс).:(499)493-50-49
Воловец
Светлана
Альбертовна-Директор
учреждения
Наименование, вид и предмет запроса
предложений
Наименование ОКДП: 7422050
Оказание услуги по техническому обслуживанию
и ремонту медицинского оборудования в
количестве 510ед.
Список медицинского оборудования отражен в
приложении № 1 к техническому заданию.
Объем и периодичность проводимых работ по
техническому
обслуживанию
должны
соответствовать требованиям (рекомендациям)
завода-изготовителя.
Техническое обслуживание осуществляется в
рабочее время с 8 00 до 17 00 , если не определены
другие сроки.
При устранении неисправностей разрешается
применение запасных частей, произведенных или
гарантированных к применению фирмой изготовителем медицинского оборудования.
Количество:
1 услуга
2 996 754рублей 90 копеек
Начальная (максимальная) цена
Договора
(цена Договора включает все налоги и сборы, в
том числе НДС)
Выполнение работ по техническому
Предмет Договора
обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования в Государственном автономном
учреждении «Научно-практический центр
медико-социальной реабилитации инвалидов»
Департамента социальной защиты населения
города Москвы,
по адресу: 125362, г. Москва, ул. Лодочная дом
№15, к.2.
Сроки оказания услуг:
Сроки оказания услуг с «01» января 2014 г. по
«30».июня 2014г.
Источник финансирования
Субсидия бюджета г. Москвы на выполнение
государственного задания
Коды бюджетной классификации
148 1002 04 Д 0981 621 225
Формы, сроки и порядок оплаты
В соответствии с проектом Договора
Сведения о расходах, включенных в
цену услуг, в том числе расходах на
доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, монтаж, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов
и др. обязательных платежей
В стоимость включены все затраты Исполнителя,
необходимые для оказания услуг в соответствии с
пунктом 1.1, 1.2 договора, приобретения узлов,
деталей, материалов для ремонта оборудования,
доставка материалов и оборудования к месту
оказания услуг, погрузка, разгрузка и доставка
отремонтированной МТ, уплата налогов, сборов и
других обязательных платежей.
Место оказания услуг
125362, г. Москва ул. Лодочная дом № 15, корп. 2
Условия оказания услуг
проводить
техническое
обслуживание
медицинского оборудования,
проводить работы по восстановлению
работоспособности, с заменой вышедших из
строя узлов и деталей,
техническая
поддержка
программного
обеспечения
компьютеризированного
медицинского оборудования,
срок выполнения работ по ремонту МО не должен
превышать 60 дней с даты подписания акта,
подтверждающего неисправность МО,
направление исполнителя для
проведения
диагностики неисправного оборудования должно
осуществляться в сроки не более 2-х суток после
получения заявки,
привлекать для проведения работ обученный и
аттестованный персонал;
погрузка,
разгрузка
и
доставка
отремонтированного оборудования в Центр
производится за счет Исполнителя,
соблюдать правила внутреннего распорядка,
установленные
в
учреждении,
а
также
соблюдение требований пожарной безопасности,
охраны труда. Ответственность за выполнение
требований охраны труда и техники безопасности
при выполнении работ на территории учреждения
несет Исполнитель;
обеспечить устранение недостатков в ходе
выполнения работ за свой счет.
Общие требования к оказанию услуг
Проводить периодические технические осмотры и
выявлять внешние признаки неисправностей 1 раз
в неделю, смазка узлов и деталей механизмов
ортопедических велосипедов, тренажеров,
инвалидных колясок 1 раз в месяц.
Физиотерапевтическое оборудование
осматривается 1 раз в неделю, при
необходимости пайка проводов и электродов.
Осмотр медицинских ванн проводится 1 раз в
неделю. В кроватях Aqva Relax, Velvet 3 и
Medyjet 1 раз в год производить замену
дистиллированной воды.
Установка УВОИ осматривается 1 раз в неделю на
безутечность, на загрязненность фильтров.
Компрессор поршневой Atlas осматривается 1 раз
в месяц и с периодичностью 1 раз в три месяца
сливается скопившаяся жидкость. Оптическое
оборудование в лаборатории и в офтальмологии
осматривается 1 раз в месяц. При необходимости
проводится настройка приборов на точность
показаний. Ремонт оборудования производится по
мере выявления неисправности с заменой
необходимых деталей. Контроль технического
состояния, в том числе проверка
эксплуатационных параметров рентгеновского
оборудования. Проведение инструктажа
медицинского персонала по правилам
эксплуатации медицинского оборудования и
соблюдению правил техники безопасности при
работе с ним
Записывать в журнале ТО сведения проведенных
мероприятий и оказанных услугах.
Порядок сдачи и приемки оказанных
услуг
В соответствии с проектом Договора
Иные требования к оказанию услуг и
условиям их выполнения.
Исполнитель обязан представить заверенные
печатью копии документов, подтверждающих
возможность и соответствие оказываемых услуг
требованиям действующего законодательства.
Оказание качественных услуг с привлечением
квалифицированного персонала.
Выдача заключений о необходимости ремонта или
списания, пришедшей в негодность медицинской
техники, ведение учета медицинской техники,
эксплуатируемой и принятой на техническое
обслуживание.
Исполнитель
_________________________
___________/_____________/
м.п.
Заказчик
________________________
___________/____________/
м.п.