Проект договора - Научно-практический центр медико

ДОГОВОР № ___________
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского
оборудования
г. Москва
«__» _________ 2014 г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты
населения города Москвы, сокращенное наименование: ГАУ НПЦ МСР, именуемый в
дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Москвы в соответствии с Уставом,
в лице директора Воловец Светланы Альбертовны, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
и
______________________________
ИНН/__________,КПП/_____________(Адрес:_____________________________________):
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________
действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, выполнение работ, оказание услуг отдельными видами юридических
лиц» путем запроса предложений протокол № _____________ от __________., заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание услуг (далее «услуги») по
техническому обслуживанию (ТО) и ремонту медицинской техники (МТ), в соответствии
с Перечнем МТ (Приложение № 1) к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью, в сроки, установленные в Календарном плане технического
обслуживания медицинской техники (приложение 2 к настоящему Договору),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя следующие
основные виды услуг:
- периодические технические осмотры;
- профилактическое техническое обслуживание еженедельно, а также по заявкам
Заказчика;
- работы по восстановлению работоспособности с заменой вышедших из строя
узлов и деталей;
- техническая поддержка компьютеризированной медицинской техники;
- ведение журнала технического обслуживания;
-инструктаж медицинского персонала по правилам эксплуатации медицинского
оборудования и соблюдению правил техники безопасности при работе с ним.
1.3. Целью настоящего Договора является поддержание медицинской техники в
технически исправном состоянии.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет _______________ (_______________________ рубль
____ копеек).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. В Цену настоящего Договора включены все затраты Исполнителя необходимые
для оказания услуг в соответствии с пунктом 1.1, 1.2 договора, закупка запасных частей и
материалов, доставка материалов и оборудования к месту оказания услуг, погрузка,
разгрузка и доставка отремонтированной МТ, уплата налогов, сборов и других
обязательных платежей.
2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.
2.5. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного расчета за счет
средств бюджета города Москвы. В случае изменения своего расчетного счета
Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об
этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Обязательства Заказчика по оплате стоимости услуг считаются исполненными с
момента списания денежных средств в размере, составляющем стоимость услуг, с
банковского счета Заказчика, указанного в ст. 13 настоящего Договора.
2.6. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 10
рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных
услуг на основании выставленного счета Исполнителя путем перечисления стоимости
услуг (выполненных работ) Исполнителя за соответствующий период (календарный
месяц).
Оплата за декабрь месяц может быть произведена путем перечисления авансового
платежа до 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
2.7. При выходе из строя медицинской техники в период действия договора и
нахождение ее в нерабочем состоянии один месяц и более, стоимость услуг по ТО
указанной техники исключается из общей стоимости ежемесячной оплаты услуг по ТО до
восстановления работоспособности соответствующей МТ.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора оказание услуг по техническому
обслуживанию медицинского оборудования Заказчику осуществляется в соответствии с
Календарным планом технического обслуживания (приложение 2 к настоящему
Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору
в полном объеме с «01» июля 2014 г. по «31» декабря 2014 г.
3.1.3. Срок выполнения услуг по восстановлению работоспособности медицинской
техники не должен превышать 60 дней при наличии запасных деталей, с даты подписания
сторонами Акта, подтверждающего неисправность МТ.
3.1.4. Направление Исполнителем своего представителя для диагностики
неисправности медицинской техники в случае внезапного выхода из строя должно
осуществляться в сроки не более двух суток после получения заявки.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором,
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ (оказания услуг)
в соответствии с Календарным планом.
4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Исполнитель представляет Заказчику
комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки работ (услуг), подписанный
Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах.
4.3. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Исполнителя
документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Договору на
предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем
Договоре и Техническом задании (приложение № 4 к Договору), являющемся
неотъемлемой частью договора, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1
(один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (услуг) либо запрос о предоставлении
разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ
от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия
результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой
счет.
4.4. Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ
(оказанных услуг) требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе
привлекать независимых экспертов.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений
касательно оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов
оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить
Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок,
установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и
необходимых
доработок,
устранить
полученные
от
Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной
документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а
также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки работ (услуг) в 2 (двух)
экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ (оказанных услуг).
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего сведения о
исправлении выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок, Заказчиком
будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков/выполнении доработок
в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика
запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик
принимает выполненные работы (оказанные услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра
Акта сдачи-приемки услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке,
предусмотренном в п. 4.3 Договора.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и
предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости услуг являются
основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения
выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием (приложение № 4 к Договору), являющемся
неотъемлемой частью договора, и настоящим Договором.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.
5.1.4. Осуществлять контроль за сроками, объемом и качеством выполняемых
работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих
услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования средств бюджета города Москвы.
5.2.Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в
ходе оказания услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания
услуг в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. Решение о продолжении
оказания услуг при необходимости корректировки сроков и этапов оказания услуг
принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
5.2.4. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты
неустойки (штрафа, пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо
с требованием оплаты в течение 30 дней с даты отправления претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Договора.
5.2.5. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 20 рабочих
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в
претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства
и условиями Договора.
5.2.6. В течение 40 дней с даты фактического исполнения обязательства
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за
весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, а
именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки
исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении
Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.
5.2.8. Не допускать расторжения Договора по соглашению сторон, если на дату
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, и Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не
оплачена.
5.2.9. В случае если окончание срока действия Договора повлекло прекращение
обязательств Сторон по Договору, но при этом имеются основания требовать от
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору:
5.2.9.1. В течение 10 рабочих дней с даты окончания срока действия Договора
направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с
даты отправки претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период
просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа,
пени) не позднее 20 рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа,
пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с
требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки
исполнения.
5.2.10. При обнаружении
уполномоченными контрольными органами
несоответствия объема и стоимости выполненных Исполнителем работ Сметной
документации и Акту сдачи-приемки услуг вызвать полномочных представителей
Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ
(услуг) по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных
документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 настоящего Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 2.6
настоящего Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками,
квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ (услуг),
предусмотренных в Сметной документации. При этом Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиками (соисполнителями).
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение Цены договора
и/или объемов работ (услуг) по настоящему договору. Перечень работ (услуг),
выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость
Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по
результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим
договором.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания
услуг в рамках настоящего Договора.
5.3.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику
отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов в течение гарантийного срока,
за свой счет.
5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или
прочность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в
установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3
(трех) дней после приостановления оказания услуг.
5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида
деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если
законодательством РФ к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом
настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов,
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких
документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В
случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса
фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в
настоящем Договоре.
5.4.7.
Исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
действующим
законодательством и Договором.
5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ
(оказания услуг); согласовывать проекты оказания услуг субподрядных организаций;
контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.
5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при оказании
услуг восстановить поврежденную сеть за свой счет.
5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с
другими подрядчиками.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не
превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными
помешать исполнению обязательств по настоящему Договору.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял
ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным Договорам.
Статья 6. Гарантии.
6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения работ (оказания услуг) в
соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Договора.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы,
оказываемые услуги составляет 3 (три) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачиприемки работ (услуг).
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то
Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и
зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.
Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения
дефектов.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости
услуг, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе, установленном
Календарным планом, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате
стоимости услуг начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства по оплате стоимости услуг. Размер такой
неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
стоимости услуг, подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе,
установленном Календарным планом,
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по
выполнению того или иного этапа оказания услуг, в сроки, установленные Календарным
планом, в том числе начала выполнения обязательств по договору (п.3.1.2. договора),
Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика
соответствующего уведомления (претензии) уплатить Заказчику неустойку в размере
1/200 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей
на день уплаты неустойки, от стоимости услуг, подлежащих выполнению в
соответствующем периоде (календарный месяц), за каждый день просрочки исполнения
обязательств в соответствующем периоде по выполнению соответствующего этапа
оказания услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного
Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего
этапа оказания услуг или даты начала исполнения обязательств, указанной в п 3.2.
договора.
7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ (оказанию
услуг) в объеме, предусмотренном Календарным планом, Исполнитель обязан в течение 5
(пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления
(претензии) уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты неустойки, от
стоимости работ (услуг), подлежащих выполнению (оказанию) на соответствующем этапе
оказания услуг, предусмотренном Календарным планом (в соответствующем периоде
(календарный месяц), на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за
каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления
(претензии) о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг
на соответствующем этапе до момента исполнения обязательств Исполнителем в
надлежащем объеме.
7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан в
течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего
уведомления (претензии)
уплатить Заказчику неустойку в размере 1/200 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день
уплаты неустойки, от стоимости услуг, подлежащих выполнению (оказанию) в
соответствующем периоде (календарный месяц) в котором были оказаны услуги
ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком
Исполнителю уведомления (претензии) о ненадлежащем исполнении Исполнителем
обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе до момента устранения
недостатков оказанных услуг.
Под услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых не
соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Договора.
7.6.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также неисполнения
обязательств по уплате неустойки (п.п. 7.3, 7.4, 7.5. Договора), Заказчик производит
оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим
исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику
неустойку в размере 30 (тридцать) процентов от суммы не оказанных услуг,
предусмотренных Договором.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
7.10. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недооказания услуг и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении
настоящего Договора в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Договора Исполнителем.
8.2.2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг),
предусмотренных Календарным планом, в том числе нарушение сроков начала
выполнения обязательств по договору, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
8.2.3. Неоднократно совершенные Исполнителем нарушения, указанные в п.п. 7.3-7.5
договора
8.2.4. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле
настоящего Договора.
8.2.5. В случае установления факта предоставления недостоверной банковской
гарантии.
8.2.6. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического
лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и
открытии в отношении него конкурсного производства.
8.2.7. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
8.2.8. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что
Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.9. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством
Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон
Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных
Исполнителем работ (оказанных услуг).
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений
(землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов
(военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также
других
чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на
время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам
(оказываемым услугам) нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта
Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего
Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (оказания
услуг) и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых
объемов, сроков и стоимости работ (услуг), которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если
обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор
без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено
в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 30
календарных дней с даты ее отправления. Оставление претензии без ответа в
установленный срок означает признание требований претензии.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора
11.1. Договор вступает в силу с «01» июля 2014 г. и действует до «31» января 2015 г.
11.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия
настоящего Договора, указанного в п. 11.1 Договора, подлежат исполнению в полном
объеме.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к
Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания
Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в ст. 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной
связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае
направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты
уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- приложение № 1 – Перечень медицинской техники;
- приложение № 1.1 - Спецификация;
- приложение № 2 – Календарный план технического обслуживания МТ;
- приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки работ (услуг).
- приложение № 3.1- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг по договору.
-приложение №4 – Техническое задание.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Исполнитель
__________________
ГАУ НПЦ МСР
Адрес:__________________
Адреса:
- юридический: 125362, г. Москва, ул. Тел.:___________
ИНН: ______________
Лодочная, д.15, корп.2
- фактический: 125362, г. Москва, ул. КПП:______________
ОГРН:_______________
Лодочная, д.15, корп.2
Р/с:______________
Телефон 8 (499) 493 50 49,
Л/с:______________
факс 8 (499) 493 50 49
Кор./сч.:___________
ИНН 7733534013
Банк:______________
КПП 773301001
Р/с 40601810000003000002
л/c 2814851000450903
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
Исполнитель
России г. Москва, 705
______________________
Государственный заказчик
Директор
_____________/_______________/
___________С.А.Воловец
м.п.
м.п.
Приложение № 1.
К Договору № __________
от «__» _________ 2014 г.
Перечень медицинской техники
№
п/п
1
Наименование МТ
марка
2
1 Система хирургическая осветительная MEDILUX
2 Биоптрон
"Bioptron AG" Швейцария
3 Стерилизатор
4 Камера ультрофиолетовая
5 Медицинский прибор для
диагностики синуситов
6 Осветительный налобный
"Heine Optotechnik GmbH&Co
KG"ФРГ
7 Отсасыватель
8 Аппарат универсальный
НПП "Метромед"
9 Трансиллюминатор длин, короткий
Welch Allyn Inc, США
10 Отоскоп
11 ЛОР-установка MODULA
12 Кресло для пациентов
13 Аппарат для пневномассажа
барабанной перепонки уха
НПП "Метромед"
14 Аудиометр поликлинический
15 Кольпоскоп
16 Стоматологическая установка
"Эстетика Е 70" в том числе:
колво
Заводской
номер
3
BHS-175
QC
4
6
20100140
20100139
019-1121-5048
019-1106-2008
5
2
NOVA 3
3
КБ-02-Я-ФП
3
Sinuskan 201
1
2009-01488
12047
НК-7000
7А-23Д
Тонзилор-М
1
б/н
1
1
FINOFF CURVED
71902
1
ВЕТА 100S
Modula-europa
Modula-europa
Ампу-Компрессор
б/н
МОД 10-143
МОД 10-130
951
930
1
1
1
2
SN891263
6022509795
1
1
2010-20000960
2
АД-226
150FC
KAVO Dental
0342
2010-10000446
Кресло пациента
Крело врача
Устройство отсасывающее
"DURR Zdental
GmbH&Co.KG",Герман
Осветительная система
KAVO Dental
KAVO Dental
VS 300S
2
2
2
KAVO Dental
4
17 Ультрафиолетовый стерилизатор
HI-STRON N1200
18 Стерилизатор стамотологический
термокерамический
(глассперленов)
19 Прибор для снятия зубного налета
Termo ceramic
20 Машина моечно-дизенфицирующ
WD-250
21 Стерилизаторы паровые
"Sauter AG" Швейцария
22 Прибор для упаковки методом
термосварки
23 Аппарат для ультрозвуковой
очистки Sonoswiss
"Sonoswiss AG" Швейцария
Аппарат для ультрозвуковой
24 очистки
Sonoswiss "Sonoswiss
AG",Швейцария
25 Установка для получения очищенной воды
Компрессор поршневой
26 стационарный
Atlas Copco
27 Перфораторы, троакары
Belimed MST
28 Анализатор автоматический
гемотологический, в т.ч.
мультифункц. Ротатор, принтер
29 Анализатор мочи
Teco Diagnostics, США
30 Микроскоп исследовательский
ОАО "Ломо"г. Санкт-Петербург
31 Анализатор параметров гемостаза
фотометрический, бесперебойн.
32 Биохимический анализатор в т.ч.
Micros 60 ОТ
2425
2347
б/н
2
1036801
1
99831100601
1
EST
KAVO Prophyflex
12388, 12389
1
2
hm 850 ds
SW12H
440414
1
4140
1
004141
SW6H
УВОИ-МФ
004142
2
1252
1
1
LFx 07-10ТМ50
WCF614905
2
0010s88413
Dou Mix
URITEK 720+
МИК МЕД-5
CLOT
Миура 200
1
20100114013
AX2800
1
1
SN0101221
1
1261
1
принтер, монитор, сист. блок
"АйЭсИ С.р.л." Италия
33 Лабораторная центрифуга
"Elmi Ltd" Рига
34 Лабораторная центрифуга Дастан
СМ-6МТ
12100431В2
1
Опн-3.02
35 Микроскоп медицинский прямой
для лабораторных исследований
"Олимпас Корпорейшн" Япония
36 Счетчик лейкоцентарной формулы
крови
37 Анализатор электролитов крови
с принадлежностями
"High Technology Inc" США
38 Комплекс компьютеризированный
диагностический, в.т.ч. монитор,
сист блок, принтер, стул
урофлоуметр.
39 Бесконтактный тонометр
40 Диоптриметр автоматический
41 Лампа щелевая
Олимпус
СХ-21
42 Периметр для определения поля
зрения, "Окулус Оптикгерэте ГмбХ
Германия
43 Проектор знаков
44 Авторефрактометр
45 Офтальмоскоп
46 Офтальмоскоп
47 Подъемник для пациентов
48 Подъемник для пациентов
49 Весы медицинские
Холодильник фармацевтический
50 Позис
Холодильник фармацевтический
51 Позис
Облучатель-рециркулятор воздуха
ЗАО "Кронт-М" г.Химки
52 Облучатель-рециркулятор воздуха
ЗАО "Кронт-М" г.Химки
53 Облучатель-рециркулятор воздуха
54 Облучатель-рециркулятор воздуха
Установка электрохимическая
55 получения дезинфицирующего раствора
56 Комплекс для диагностики и
2195
ODI83979
1
СЛФ-7Ц-01-09
E-Lyte5
1
5452
DJ05A12040010
Урофлоунализатор
1
1
85
1
АТ-555
CLM-3100P
XCEL
64761-06-09
3LC11C0035
00601-0908
1
1
1
Centerfield2
5698001
1
3PR10A0005
7HK9L0012
4.963.014
5.815.241
1
1
1
1
16
11
2
ССР-3100
HRK-7000
BETTA-200S
SIGMA 150K
Colvo 7007 ES
Liko-Light
РП-150МГ
113
ХФ-250
15
ХФ-400-1
Дезар-2
3
28
Дезар-3
21
Дезар-4
Дезар-5
11
5
328
333
ЭКО-50/10 Кронт
Д-1013контролер
7
1
активной
реабилитации патологии
двигательн.
системы
МТД-Системс", Германия
57 Консоль для распределения медицинских газов и электропитания
реанимационная
Кровать медицинская
58 электрическая
"Хилл-Ром С.А.С" Франция
59
60
61
62
63
СОВС
30
RN07/d0
65 Оборудование медицинское для
термотерапии и грязелечения
в составе:
Смеситель
Термошкаф
Рабочий стол для совмещенной
кухни
Нагреватель термокомпрессов
Тележка из нержавеющей стали
66 Аппарат для локальной криотерапии
464/10R
Avant Guard 800
Avant Guard 900
Avant Guard 1200
Кресло гигиеническое с туалетным Reflex
устройством
Моечно-дезинфицирующая
машина
для подкладных суден
CLINEX
Массажер-стимулятор
термотерапевтиNM-5000
ческий персональный с
принадлежностями (кровать) "Nuga Medical Co
Ltd",
Корея
Медицинская функциональная
ARMINIA П
кровать (деревянная)
Профессиональный терапевтиVIBROMATIC
ческий набор
64 Аппарат для прессотерапии
Sportarredo, Италия
С-1013 мяча
С1025,С1024плат.
PRESSOR-03
30
2
8
6
10/C2/071
5
б/н
1
196812
1
01v05188
01v05189
01v05227
01v05228
01v05229
5
10988101653
4
01683
01749
01998
01247.04.10.6
1
5712
1
Бека Хоспитек
Fangomat AL 50
Fangotherm 14-604
Hydrotherm WTA
Kriotur 600
67 Многофункциональный электротерапевтический
68 Коротковолновый облучатель
ультрофиолетовый
69 Аппарат физиотерапевтический
70 Аппарат физиотерапевтический
71 Установка комплексная реабилитационная Альфа-капсула
72 Аппарат физиотерапевтический
Physiomed Elektromedizin AG, ФРГ
73 Аппарат для комбинированной
электротерапии и вакуумтерапии
74 Аппарат для лазерной терапии
Мустанг-ФизиоМэлт
75 Аппарат надтональной частоты
76 Аппарат магнитотерапии
77 Аппарат физиотерапевтический
терапии, Physiomed Elektromedizin
AG
78 Кушетки медицинские( массажные)
Vario-Line "Beka Hospitec" ФРГ
Ультратон-03
Полимаг-1
Physiotherm-M
79 Оборудование медицинское для
термотерапии и грязелечения: стол
для теплолечения,
терморелаксации
и обертывания
80 Оборудование медицинское для
термотерапии и грязелечения: стол
для теплолечения,
терморелаксации
и обертывания
81 Аппарат для коротковолновой
терапии, Physiomed Elektromedizin
AG
82 Ванны медицинские для гидротерапии (жемчужная)
83 Ванны медицинские для гидротерапии, подводная вытяжная
Стул подъемник
84 Ванны медицинские для гидротерапии Бека Хоспитек
85 Ванна медицинская бальнеологи-
402WT0035
1
1467
ISE2-1005704
PSE-1003104
1
1
1
5114300
VE-1008304
1
1
57283
LAS1000904
LAS10000804
53502
00255
900/10/20186
1
1
1
1
1
1
4
Expert EL
181015366
181015367
181015365
181015368
201040237
Velvet-3
0027.21.10
1
Agva Relax
0029.17.10
1
2103
1
UWM-100 1 ST
0268.20.10
1
UWM-200 1 SP
Бека Хоспитек
CO2-UWM-ELSteam
Dry gas bath
модель 1.4-2
0269.20.10
L03726633
1
1
001.23.10
1
БОП-01/27
Jonoson-Expert
Physioson-Expert
Alpha OXY SPA
Sistem
Physiovac-Expert
Phyaction Guidance
LAS-Expert
Manipulat 3 EL
Physiotherm-S
1
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
ческая для процедур с минир.водой
Ванна медицинская для гидротерапии конечностей
Ванна медицинская для гидротерапии вихревая для рук
Ванна медицинская для гидротерапии вихревая для ног
Ванна медицинская для гидротерапии для автоматического
бесконтактного гидромассажа
Устройство для проведения
воздушно
радоновых лечебных процедур
Ламинарный бокс биологической
безопасности
Кипятильник электрический
(Установка для обработки
мед.издел)
с принадлежностями)
Подъемник для пациентов
Облучатель ртутно-кварцевый
на штативе
Кислородный коктейлер Армед
Аппарат магнитотерапевтический
Стерилизатор воздушный
с охлаждением
Комплекса аппаратнопрограммный
традиционной диагностики и
терапии
по БАТ
99 Аппарат для лимфодренажа
Кушетка массажная с
100 регулируемым
подголовником в комплекте со
стулом
с гидроприводом
Кушетка массажная с
101 регулируемым
подголовником в комплекте со
стулом
с электроприводом
ООО "Фирма Диакомс" г.Москва
102 Кушетка медицинская Vario-Line
29163
1
EL-STW
0188.42.09
1
ВЕКА-Hospitec
0082.16.10
1
ВЕКА-Hospitec
0083.16.10
1
Medy Jet
0052.18.10
1
РЕАБОКС
56310
1
Ламинар-С
YFX-420
310.120
104
1
1
136
1
L04990406
1306
1
1
Бека Хоспитек
ОРКм-МедТеКо
7F-1L
Тесламед
YYT120300301
193
1
1
22099
1
1362.10
1
245
1
ГП-20 СПУ
АРМ-Пересвет
Limpha press
Jptimal
КМ "Диакомс"
МК-6
Н295992-0068
МК-6
12-51-202581
1
1
Cоmpact 3 ET
103 Ортопедический велосипед
1
20090923AD син.
104
105
106
107
108
109
110
"Ковбой"
Иммитатор опорной нагрузки
ООО "ВИТ" г.Санкт-Петербург
Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата
Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата
Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата
Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата
Механизированный тренажер
трехблоковая универсальная
колонна
с тросами, Poxomed MTT Line
38040
Тренажер для фитнеса Горизонт
R14
Корвит
20090325AA кр
026
2
1
5
Thera-Joy
Balance-Trainer
7033-000-00-101-73-002
-003
Thera-fit Plus
Thera-Activ
5
4001-004-00-10172121
-10172120
10112700.10.0193.
Proxomed MTT
Line
00.00.
Dinamic 208
HS161991ВА
111 Штурвал для разработки плеч
Бека Хоспитек
Лестница для упражнений для
112 ходьбы
Монитор пациента с цветным
113 диспл.
114 Ванны медицинские для гидротерапии
115 Стол массажный
ROTO-3-POD
10.0000000001410
10.0000000001409
ВЕКА-Hospitec
0041.45.06
Подвадный тренажер для гребли
Подводный тренажер
Тренажер терапевтический Ormed
Система для подъема пациентов
рельсовая медицинская
120 Универсальный манипуляционномобил. стол для мануальной
терапии
с электроподъемником 5
секционный
121 Тренажер терапевтический для
лечения опорно-двигательного
аппарата
122 МОТОмед Тренажер
Aqua Rover
AquaCycle
SP1000
Dixion M3/STROM
Butterfly tub 1
UWM
Титулус
1
2
1
5301108010
1
0151.18.10
1
3
000041762
000041713
000041710
806-150
б/н
110116
Likoral
НА90С
Thera-Vital
2
1
00051
116
117
118
119
2
1
1
1
12
НА100772
А0005470010183023
1
2
А0005470010183022
VIVA2
Y38VM2000193
1
терапевтический
123 Стол массажный
Войта-Бобата
Комплекс роботизированного
124 реабилитационного ReoGo для
функциональной терапии верхних
конечностей
с расширенной обратной связью
125 Электрокардиограф SHILLER
CARDIOFIT ergo-spiro
126 Дифибрилятор PRIMEDIK
Defi-В, "Innomed-Medical Inc"
127 12 канал.электрокардиограф
CARDIOFIT, с опцией спиромет. в
т.ч.
датчик спирометрии Schiller
128 Анализатор ультразвуковой
доплеровский скорости кровотока
129 Комплекс электронейрореографиреографический, в т.ч.
130 Комплекс компьютеризированный
для анализа и картирования электр.
активности головного мозга
131 Комплекс электронейромиографический, в т.ч.
132 Комплекс компьютерного анализа
движений человека
133 Комплекс стабилометрический
компьютеризированный для
диагностики состояния функции
равновесия, в т.ч.
Комплекс
134 эхоэнцефалографический
компьютеризированный
Электростимулятор
135 диагностический
стимуляционный, в т.ч.
беговая дорожка
136 Электрокардиограф SHILLER
Cardiovit
Функциональная кушетка для
137 снятия
ЭКГ электтрическая
Функциональная кушетка со
138 стулом
Титулус
Reo-GO
1
Reo-GO-4612-04
CS-200
М-110
АТ-10plus
1
030.05176
1
71144021945
173.03590
1
1
1023
1
194
1
102
1
043
1
60
1
091
1
Ангиодин-УК
Нейрореокартограф-01-МБН
Нейрокартограф01-МБН
Нейромиограф-01МБН
БИОМЕХАНИКАМБН
СТАБИЛО-МБН
Эхоэнцефалоскоп01-МБН
1217
МБН-Стимул
47
1
1
АТ-101
080.20524
1
Afia 4040
2010052717279
1
HELIOX
V325/150
1
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Комплекс рентгеновский на 2
рабоч.
места, в.т.ч.
Дозиметр
Аппарат рентгеновский
дентальный
в т.ч.
Радиовизиограф
ООО "Рентген-Комплект"
Аппарат ультразвуковой,
диагностический ACCUVIX V20 с
принадлеж.
Денситометр рентгеновский
костный
Система ультрозвуковая
диагностическая медицинская с принадлежн.
Ванна медицинская для
гидротерапии
с принадлежностями
Ванна передвижная для проведения
гигиенических процедур
Lopital Niderland
Каталка для перевозки больных
148 Кресло-коляска электрическая
Титан
149 Кресло-коляска с электроприводом
Meyra Wilhelm Meyer Gmbh&Co
150 Вертикализатор с электроприводом
Evolv Shadov Tray
151 Вертикализатор механический
Система для кухни, регулируемая
152 по
высоте в т.ч.
набор мебели для кухни со
встроенн.
бытовой техникой
электрическое подъемное
устройство
для столешницы с системой
безопасн.
длина 2001-2400мм
электрическое подъемное
устройство
для свободностоящей столешницы
РДК МЕДИКС-Р
ДРК-1
10005
5970
1
1
103
1
3119
1
А93601200213710
1
1
Аммистом 1
Денталикс
АТ71М
Medison CO LND
EXA-3000
1 205 042
Logiq е
265021WX6
1
FB500E
5
Mistral
5
WP-02
5
LY-EB101-120
9
Аксцесс-2
модель 1.437
Standing UP5310
5
1
28148600
ЕаsyStand Evolv
Adult
4015547009
1
1
153
154
155
156
с
системой безопасности
Устройство ручного управления
электрическое для унитаза
Устройство ручного управления
электрическое для раковины
Смеситель с удлиненной ручкой с
термостатом и системой защиты
от ожогово
Складной душевой стул для
самообсл.
со спинкой и подлокотника и с
элект.
регулировкой
Смеситель для душа с
термостатом и системой защиты
от ожогов с креплением в
комплекте
со шлангом
Душевая насалка с 3-мя режимами:
нормальный, мягкий, массаж в
компл.
с шлангом 2000мм и креплением
для
душевой насадки 3 вида струй, в
т.ч.
Мойка со смесителем с удлиненной
ручкой и шлангами
Система подъема пациентов
Roomer 5200
рельсовая медицинская в т.ч.
Электрическое подъемное
устройство
для настенных ящиков с системой
безопасности, размер 400-1200мм
Кровать функциональная
VOLKER
Аппарат для мелкой моторики с
Hand Tutor
расширенной обратной связью
MediTouch, Израиль
1
1
1
1
1
1
1
12690710013
1
308220139165
L2- A013000049
R2- A013000205
L3- A013000277
R3- A013000181
L4- A013000052
R4-A013000213
Итого
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор
__________________
________________________
С.А.Воловец
1
_________________/______________/
1
1
440
Приложение № 1.1.
К Договору № ________
от «__» ________ 2014 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
услуг
1
Плановое техническое
обслуживание медицинского
оборудования
Услуги по восстановлению
работоспособности
Итого за период действия
договора
Заказчик
ГАУ НПЦ МСР
Директор
________________С.А.Воловец
М.П.
Стоимость услуг,
руб
2
НДС (не
облагается)руб
3
Итого, руб.
4
Исполнитель
_____________________
____________________
_______________/____________/
М.П.
Приложение № 2
К договору № _________
от «__» ________ 2014 г.
Календарный план
технического обслуживания медицинской техники
раздел медицинской техники_______________________________________________
Периодичность ТО МТ
1
Недели месяца
П
Ш
1У
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
Ежеквартально/месяц квартала
Согласовано:
Заказчик
____________________________
_____________/______________/
м.п.
Исполнитель
________________________
____________/___________/
м.п.
Заказчик
ГАУ НПЦ МСР
Директор
Исполнитель
__________________
__________________
______________С.А. Воловец
м.п.
__________________/____________/
м.п.
Приложение № 3
К Договору № _________
от «__» ________ 2014 г.
Исполнитель: _________________________________
Адрес: _______________________________________
Акт сдачи-приемки работ (услуг) № _____ от ____________________20__г.
За ____________________20__г.
Заказчик:______________________________________________________
№
Наименование услуги
Единица
измерения
Кол-во
Цена
Сумма
НДС
Всего с НДС
Всего оказано услуг на сумму:___________________________________________________
Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества в
установленные Договором сроки.
Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеют.
Заказчик
Директор
Исполнитель
________________
_____________/С.А.Воловец/
м.п.
_________/______________/
м.п.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Заказчик
ГАУ НПЦ МСР
Директор
Исполнитель
__________________
__________________
_________________ С.А.Воловец
м.п.
_______________________/_____________/
м.п.
Приложение № 3.1
к Договору № _________
от «__» _________ 2014 г.
ФОРМА АКТА
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
г. Москва
«___»__________20__г.
Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-практический
центр медико-социальной реабилитации инвалидов» Департамента социальной защиты
населения города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора
Воловец Светланы Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
«Исполнитель» ___________________ в лице __________________ действующего на
основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № _______________ от «__»______________20__г.
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует)
требованиям
Договора:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
3.Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны
«____»_________20__г., фактически оказаны «___»__________________20__г.
4.Недостатки оказанных услуг (выявлены/не выявлены)
_____________________________
5. Результат оказанных услуг по Договору
Сдал:
Исполнитель
___________/___________/
м.п.
Заказчик
ГАУ НПЦ МСР
Директор
Принял:
Заказчик
___________/С.А. Воловец/
м.п.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель
____________________
____________________
_____________________С.А.Воловец
м.п.
_____________________ /_____________/
м.п.
Приложение № 4
К Договору № ____________
от «__» ____________ 2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение запроса предложений на оказание услуг по техническому
обслуживанию и ремонту медицинского оборудования.
Наименование заказчика
Государственное
автономное
учреждение
«Научно-практический центр медико-социальной
реабилитации
инвалидов»
Департамента
социальной защиты населения города Москвы, по
адресу: 125362, г. Москва, ул. Лодочная дом №15-2
Тел.(факс):(499)493-50-49
Воловец Светлана Альбертовна - Директор
учреждения
Наименование аукциона; вид и
предмет аукциона
Наименование ОКДП: 7422050
Оказание услуги по техническому обслуживанию
и ремонту медицинского оборудования в
количестве 440ед.
Список медицинского оборудования отражен в
приложении № 1 к Договору.
Объем и периодичность проводимых работ по
техническому
обслуживанию
должны
соответствовать требованиям (рекомендациям)
завода-изготовителя.
Техническое обслуживание осуществляется в
рабочее время с 8 00 до 17 00, если не определены
другие сроки.
При устранении неисправностей разрешается
применение запасных частей, произведенных или
гарантированных к применению фирмой –
изготовителем медицинского оборудования.
Количество:
1 услуга
Начальная (максимальная) цена
Договора
2 848 937 рублей 52 копейки
(цена контракта включает все налоги и сборы, в
том числе НДС)
Предмет Договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и
ремонту медицинского оборудования в
Государственном автономном учреждении «НПЦ
медико-социальной реабилитации инвалидов»
Департамента социальной защиты населения
города Москвы,
по адресу: 125362, г. Москва, ул. Лодочная дом
№15, к.2.
Сроки оказания услуг:
Сроки оказания услуг с 01.07.2014 г. по
31.12.2014г.
Источник финансирования
Субсидия бюджета г. Москвы на выполнение
Государственного задания
Коды бюджетной классификации
148 1002 04 Д 0981 621 225
Формы, сроки и порядок оплаты
В соответствии с проектом договора
Сведения о расходах, включенных в
цену услуг, в том числе расходах на
доставку, погрузочно-разгрузочные
работы, монтаж, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов
и др. обязательных платежей
В стоимость включены все затраты необходимые
для оказания услуг, приобретения узлов и деталей
для ремонта оборудования, доставка материалов и
оборудования к месту оказания услуг, уплата
налогов, сборов и других обязательных платежей.
Место оказания услуг
125362, г. Москва ул. Лодочная дом № 15-2
Условия оказания услуг
проводить
техническое
обслуживание
медицинского оборудования,
проводить работы по восстановлению
работоспособности, с заменой вышедших из
строя узлов и деталей, техническая поддержка
программного
обеспечения
компьютеризированного
медицинского
оборудования, срок выполнения работ по ремонту
МО не должен превышать 60 дней с даты
подписания
акта,
подтверждающего
неисправность МО, направление исполнителя для
проведения
диагностики
неисправного
оборудования должно осуществляться в сроки не
более 2-х суток после получения заявки,
привлекать для проведения работ обученный и
аттестованный персонал;
погрузка,
разгрузка
и
доставка
отремонтированного оборудования в Центр
производится за счет Исполнителя, соблюдать
правила внутреннего распорядка, установленные
в учреждении, а также соблюдение требований
пожарной
безопасности,
охраны
труда.
Ответственность за выполнение требований
охраны труда и техники безопасности при
выполнении работ на территории учреждения
несет исполнитель.
Обеспечить устранение недостатков в ходе
выполнения работ за свой счет.
Общие требования к оказанию услуг
Проводить периодические технические осмотры и
выявлять внешние признаки неисправностей 1 раз
в неделю, смазка узлов и деталей механизмов
ортопедических велосипедов, тренажеров,
инвалидных колясок 1 раз в месяц.
Физиотерапевтическое оборудование
осматривается 1 раз в неделю, при необходимости
пайка проводов и электродов. Осмотр
медицинских ванн проводится 1 раз в неделю.
В кроватях Aqva Relax, Velvet 3 и Medyjet 1 раз в
год производить замену дистиллированной воды.
Установка УВОИ осматривается 1 раз в неделю на
безутечность, на загрязненность фильтров.
Компрессор поршневой Atlas осматривается 1 раз
в месяц и с периодичностью 1 раз в три месяца
сливается скопившаяся жидкость. Оптическое
оборудование в лаборатории и в офтальмологии
осматривается 1 раз в месяц. При необходимости
проводится настройка приборов на точность
показаний. Ремонт оборудования производится по
мере выявления неисправности с заменой
необходимых деталей. Контроль технического
состояния, в том числе проверка
эксплуатационных параметров рентгеновского
оборудования. Проведение испытаний систем
подъема пациентов Likorall 242 в количестве
двенадцати штук, и шведских стенок в количестве
пяти секций. Проведение инструктажа
медицинского персонала по правилам
эксплуатации медицинского оборудования и
соблюдению правил техники безопасности при
работе с ним
Записывать в журнале ТО сведения проведенных
мероприятий и оказанных услугах.
Порядок сдачи и приемки оказанных
услуг
В соответствии с проектом договора
Иные требования к оказанию услуг и
условиям их выполнения.
Исполнитель обязан представить заверенные
печатью копии документов, подтверждающих
возможность и соответствие оказываемых услуг
требованиям действующего законодательства.
Оказание качественных услуг с привлечением
квалифицированного персонала.
Выдача заключений о необходимости ремонта или
списания, пришедшей в негодность медицинской
техники, ведение учета медицинской техники,
эксплуатируемой и принятой на техническое
обслуживание.
Исполнитель
____________________
________________
___________/____________/
м.п.
Заказчик
ГАУ НПЦ МСР
Директор
___________/С.А. Воловец/
м.п.