ДОКУМЕНТАЦИЯ

МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 1 из 17
ДОКУМЕНТАЦИЯ
к процедуре запроса предложений по выбору
подрядчика для выполнение работ по строительству
сетей водопровода от точки присоединения
(согласованной техническими условиями) до границ
земельного участка.
г. Иркутск
2014 г.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 2 из 17
Общие условия и порядок проведения закупки установлены Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП
«Водоканал» г. Иркутска, утвержденным Приказом директора МУП «Водоканал» г. Иркутска от 03.03.2014 № П-14-00160
(далее – Положение о закупках).
Следующая информация и данные о закупке на право выполнения работ уточняют и/или дополняют общие условия
проведения закупки.
1.
Заказчик:
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска
(МУП «Водоканал» г.
Иркутска)
Почтовый адрес:
Россия, Российская Федерация, 664081, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Станиславского, 2/1
Официальные сайты, на которых доступна документация в электронном виде:
http://zakupki.gov.ru/
http://irkvkx.ru/
Контактный телефон/факс:
(3952) 21-46-61
Контактное лицо заказчика:
Начальник ОПиПР, Елизаров Валерий Анатольевич
Адрес электронной почты:
Elizarov_va@irkvkx.ru
2.
Способ закупки:
Запрос предложений
3.
Предмет закупки:
Выбор подрядчика для выполнение работ по строительству сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка.:
Лот №1 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 32-40 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в предместье Марата, предместье Рабочее, Свердловском районе.
Лот №2 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 50-63 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в предместье Марата, предместье Рабочее, Свердловском районе.
Лот №3 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 80-110 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в предместье Марата, предместье Рабочее, Свердловском районе.
Лот №4 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 32-40 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: Иркутск-2, Ново-Ленино.
Лот №5 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 50-63 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: Иркутск-2, Ново-Ленино.
Лот №6 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 80-110 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: Иркутск-2, Ново-Ленино.
Лот №7 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 32-40 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: посёлок Жилкино, посёлок Селиваниха
Лот №8 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 50-63 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: посёлок Жилкино, посёлок Селиваниха
Лот №9 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 80-110 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: посёлок Жилкино, посёлок Селиваниха
Лот №10 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 32-40 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Октябрьском районе (в т.ч. Молодёжный), Падь Топке
Лот №11 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 50-63 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Октябрьском районе (в т.ч. Молодёжный), Падь Топке
Лот №12 Выбор подрядчика для выполнения работ по строительству сетей водопровода диаметром 80-110 мм от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Октябрьском районе (в т.ч. Молодёжный), Падь Топке
4.
Срок выполнения работ:
Срок действия договора – с момента заключения договора до 31.12.2014 года.
Срок выполнения каждой конкретной работы определяется на основании коммерческого
предложения победителя запроса предложений.
5.
Место выполнения работ:
г. Иркутск.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
6.
Технические характеристики
7.
Начальная (максимальная) цена
договора:
8.
Начальная (максимальная) цена одного
п. м:
Документация к процедуре запроса предложений
Строительство сетей водопровода от точки присоединения (согласно техническим условиям)
до границ земельного участка. Объёмы работ определяются на основании заявок заказчиков.
Работы по строительству водопровода, выполняемые МУП «Водоканал» г. Иркутска включают в себя:
1. Подготовка проекта – входит в стоимость 1м.п.
2. Установка колодцев (при необходимости) – входит в стоимость 1м.п.
3. Подготовка приямков в подвале (при необходимости) – входит в стоимость 1м.п.
4. Прокладка трубопровода различными методами (открытый способ, прокол, горизонтально направленное бурение) в зависимости от застройки (стеснённости, рельефа, грунтов, благоустройства, времени проведения работ и т.д.) – входит в стоимость 1м.п.
5. Установка задвижек на трубопровод
6. Присоединение трубопровода в колодце
7. Подготовка исполнительной съёмки – входит в стоимость 1м.п.
8. Промывка, анализ воды – входит в стоимость 1м.п.
Лот №1: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 2: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 3: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 4: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 5: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 6: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 7: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 8: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 9: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 10: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 11: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Лот № 12: 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки);
Районы
Диаметры
Выбор подрядчика для выполнения работ по
строительству сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в предместье Марата, предместье Рабочее, Свердловском
районе.
Выбор подрядчика для выполнения работ по
строительству сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: Иркутск-2, Ново-Ленино.
Выбор подрядчика для выполнения работ по
строительству сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Ленинском районе: посёлок Жилкино, посёлок Селиваниха
Выбор подрядчика для выполнения работ по
строительству сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка в Октябрьском районе (в т.ч. Молодёжный), Падь Топке
9.
Валюта:
Лист 3 из 17
Российский рубль.
32-40 мм
4400
руб/1
п.м.
50-63
мм
4700
руб/1
п.м.
80-110
мм
5000
руб/1
п.м.л
4400
руб/1
п.м.
4700
руб/1
п.м.
5000
руб/1
п.м.
4400
руб/1
п.м.
4700
руб/1
п.м.
5000
руб/1
п.м.
4400
руб/1
п.м.
4700
руб/1
п.м.
5000
руб/1
п.м.
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 4 из 17
10.
Язык заявки:
Русский.
11.
Источник финансирования:
Собственные средства Заказчика.
12.
Форма, срок и порядок оплаты
выполненных работ:
Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Условия оплаты - без предоплаты, оплата 100% от цены договора по истечении 60 дней после
выполнения работ (подписания Заказчиком актов выполненных работ).
13.
Место, порядок, даты начала и
окончания подачи заявок на участие в
закупке:
Заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в соответствии с
требованиями документации и представляются по адресу Российская Федерация, 664081,
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Станиславского, 2/1 каб. № 213
Начало подачи заявок:
06 июня 2014 года, в рабочие дни с 08:00-17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)
Окончание подачи заявок:
18 июня 2014 года, 11:30 местного времени
14.
Требования к участникам закупки.
Участник должен соответствовать:
 требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупки;
 требованию о наличии правомочий для заключения договора по итогам процедуры
закупки;
 требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного
производства;
 требованию о
неприостановлении деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи
заявки или конверта с заявкой от участника;
 требованию об отсутствии сведений об участниках закупки в реестрах недобросовестных
поставщиков, ведение которых предусмотрено ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и (или) в
реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от
21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
 требованию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять)
процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, определяемой по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
15.
Документы, входящие в состав заявки Заявка на участие в процедуре, которую представляет участник в соответствии с настоящей
на участие в запросе предложений:
документацией, должна быть подготовлена по форме Приложения №1 к документации, и
содержать:
1)
Опись документов (приложение № 5);
2)
сведения об участнике процедуры по форме Приложения №2 (или Приложения №3)
к документации;
3)
полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении процедуры выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или надлежащим образом заверенную копию такой выписки (для
юридических лиц), полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении процедуры выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или надлежащим образом
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника (оригинал или надлежащим образом заверенная копия);
5)
в случае если от имени участника действует генеральный директор (директор), то
представляется решение или выписка из решения общего собрания акционеров (участников)
или совета директоров (наблюдательного совета) об избрании (назначении) генерального
директора (директора), подписанные председателем соответствующего органа;
6)
в случае если от имени участника действует иное лицо, представляется
доверенность с полномочиями на представление интересов участника, в том числе с правом
подписания, подачи, отзыва заявки на участие в процедуре, а также с правом заявлять
предложения о цене договора от имени участника при проведении процедуры;
7)
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участников:

устав или учредительный договор со всеми внесенными изменениями и
дополнениями;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (для юридических лиц);
8)
коммерческое предложение участника по форме Приложения №4 к документации.
9)
Разрешительные документы на осуществление работ указанных в документации.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 5 из 17
10)
Документы, подтверждающие способность участника запроса предложений,
выполнять строительство сетей, а так же количество техники, необходимой для выполнения
данного вида работ).
11)
Документы, подтверждающие проверку знаний у персонала участника процедуры
по охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной
безопасности, при работе с электроинструментом.
12)
Заполненный договор в двух экземплярах, не прикреплённый к остальным
документам заявки на участие (приложение № 6 к запросу предложений).
13)
Справка, подтверждающая уплату НДС (если участник является плательщиком).
14)
Расчёт стоимости строительства 1 м по заявленному лоту.
Все листы заявки на участие в процедуре должны быть прошиты в один том, пронумерованы
сплошной нумерацией, документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц. На последней странице с внешней стороны скрепляются подписью
руководителя (уполномоченного лица) с указанием количества листов в томе. Заявка на участие в процедуре должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена
печатью участника (для юридических лиц) и подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов. Исправления в тексте заявки не допускаются.
Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином
языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что
к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в процедуре и тома заявки на участие в процедуре документов и сведений.
Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику.
Участник подает Заявку в печатной форме. Участник процедуры закупки должен поместить
заявку в конверт. Затем конверт запечатывается.
На конверте указываются наименование запроса предложений, сведения об участнике процедуры запроса предложений: полное (сокращенное) наименование и его почтовый адрес.
Прием Заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с Заявками, не ранее времени,
указанного в настоящей Документации о проведении запроса предложений (далее Документация).
16.
Дата, время и место вскрытия конвертов Вскрытие конвертов с предложениями на участие в запросе предложений производится кос заявками на участие в процедуре.
миссией по адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2/1, каб. 401 – 18 июня 2014 года
в 14:00 по местному времени.
17.
Дата, время и место рассмотрения Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений производится комиссией по
заявок на участие в процедуре:
адресу: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского,2/1, каб. 401 – 18 июня 2014 года в 15:00 по
местному времени.
18.
Дата, время и место подведения итогов Подведение итогов запроса предложений производится комиссией по адресу: 664081, г. Ирпроцедуры:
кутск, ул. Станиславского,2/1, каб. 401 – 23 июня 2014 года в 15:30 по местному времени.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
19.
Критерии оценки заявок на участие в
запросе предложений и порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в
процедуре.
Документация к процедуре запроса предложений
1.
2.
3.
Лист 6 из 17
Стоимость 1 п.м.
Срок выполнения работ.
Гарантийный срок.
При оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений применяется метод
балльной оценки критериев.
1.
Стоимость 1 п.м. – минимальная предложенная стоимость работ оценивается в 50
баллов, максимальная предложенная стоимость работ – 0 баллов, стоимость
промежуточных предложений уменьшается пропорционально увеличению стоимости.
Заявки с предложением стоимости одного п.м. выше установленной начальной
(максимальной) цене одного п. м. к рассмотрению не принимаются.
2.
Срок выполнения работ
Максимальный срок выполнения работ – 14 (четырнадцать) дней с момента поступления
заявки Заказчика.
Минимальный срок выполнения работ оценивается в 30 баллов, максимальный срок
выполнения работ – 0 баллов, стоимость промежуточных предложений уменьшается
пропорционально увеличению срока.
Заявки с предложением срока выполнения работ выше установленного
максимального к рассмотрению не принимаются.
3. Гарантийный срок.
Гарантийный срок оценивается в следующем порядке.
Участник запроса предложений обеспечивает гарантии качества выполненных работ в
течение 60 месяцев после подписания Заказчиком актов выполненных работ – такие условия
оцениваются в 20 баллов. Участник запроса предложений не обеспечивает исполнение
гарантии качества выполненных работ – такие условия оцениваются в 0 баллов. Стоимость
промежуточных предложений уменьшается пропорционально увеличению срока гарантии
качества выполненных работ.
Итоговое количество баллов каждого участника определяется путём простого суммирования
баллов по каждому критерию.
По числу присужденных итоговых баллов комиссией по закупкам товаров, работ, услуг
производится присуждение заявкам на участие в процедуре порядковых номеров по степени
выгодности для МУП «Водоканал» г. Иркутска. Первый номер присуждается заявке,
набравшей максимальный итоговый балл.
Победителем признается участник, которому присвоен первый номер.
20.
Срок заключения договора.
Заключение договора по итогам процедуры осуществляется не позднее двадцати дней со дня
проведения процедуры закупки.
Условия договора определяются на основании коммерческого предложения победителя
закупки.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 7 из 17
Приложение № 1 к запросу предложений
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«___» ____________ 20__ г.
на право заключения с МУП «Водоканал» г. Иркутска договора на строительство сетей водопровода от точки присоединения
(согласованной техническими условиями) до границ земельного участка:
1. Изучив документацию запроса предложений, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого
зпредложений,__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
___________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес (для юридического лица), реквизиты, номер контактного телефона.)
в лице _________________________________________________________________________________, действующего (ей) на
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
основании _________________________________________________________________________сообщает о согласии участвовать в
запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны производить строительство сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими
условиями) до границ земельного участка в соответствии с требованиями документации запроса предложений и на условиях, указанных
в заявке на участие в запросе, и представляем заполненный вариант проекта договора.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации - участника запроса предложений, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, его имущество не
находится под арестом, наложенным по решению суда, а также, что размер задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по
данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости
активов.
4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не
противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами сведения.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берём на себя обязательства подписать договор с МУП
«Водоканал» г. Иркутска на строительство сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до
границ земельного участка в соответствии с требованиями документации.
6. Подтверждаем, что в случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а
победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с МУП «Водоканал» г. Иркутска, мы обязуемся подписать данный
договор в соответствии с требованиями документации.
7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса предложений или принятия
решения о заключении с нами договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса, и нашего уклонения от заключения
договора сведения о ____________________________________________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника запроса предложений)
будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком
нами уполномочен________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
9. Юридический и фактический адреса ________________________ телефон ___________________, факс ___________________,
банковские реквизиты участника_________________________________________________________
Участник размещения заказа
(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 8 из 17
Приложение № 2 к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для юридических лиц):
1.
Фирменное наименование (наименование)______________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
1.
Организационно-правовая форма______________________________________________________________________
2.
Место нахождения:__________________________________________________________________________________
3.
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________
4.
Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002 г.):
4.1.
Дата регистрации:________________________________________________________________________________
4.2.
Место государственной регистрации:________________________________________________________________
4.3.
Наименование регистрирующего органа:_____________________________________________________________
5.
Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:__________________________________________________________
6.
ИНН:______________________________________________________________________________________________
7.
КПП:______________________________________________________________________________________________
8.
ОГРН:_________________________________________________________________________________________
9.
ОКПО:____________________________________________________________________________________________
10.
БИК:______________________________________________________________________________________________
11.
Адрес электронной почты___________________________________________________________________________
12.
13.Руководитель:____________________________________________________________________________________
13.
14.Главный бухгалтер _______________________________________________________________________________
14.
15.Телефон: ________________________________________________________________________________________
15.
16.Факс:___________________________________________________________________________________________
16.
Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 9 из 17
Приложение № 3 к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Сведения об участнике запроса предложений (для ИП и иных физических лиц):
1.
Наименование (для ИП) _____________________________________________________________________________
(указывается полное и сокращенное наименование)
Организационно-правовая форма _____________________________________________________________________
Место нахождения: _________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________
Регистрационные данные (для индивидуальных предпринимателей):
5.1. Дата регистрации: ________________________________________________________________________________
5.2. Место государственной регистрации: _______________________________________________________________
5.3. Наименование регистрирующего органа: ____________________________________________________________
6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа
зарегистрирован в качестве налогоплательщика:_________________________________________________________
7. ИНН (для ИП и иных физических лиц): ________________________________________________________________
8. ОГРН (для ИП) _____________________________________________________________________________________
9. БИК (для ИП): _____________________________________________________________________________________
10. Копии документов, подтверждающие личность (для иных физических лиц) __________________________________
11. Адрес электронной почты: ___________________________________________________________________________
12. Телефон:_________________________________________________________________________________________
13. Факс:_____________________________________________________________________________________________
14. Контакт (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):
2.
3.
4.
5.
Контактное лицо
Должность
Телефон,
E-mail
Вопросы, по которым данное должностное
лицо уполномочено давать разъяснения
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 10 из 17
Приложение №4 к запросу предложений
На бланке организации
Дата, исх. номер
Коммерческое предложение
ЛОТ № __
Наименование участника запроса предложений_______________________________________________
№
п/п
1
Наименование работ
Стоимость 1 п.м.
Строительство сетей водопровода от точки присоединения (согласованной
техническими условиями) до границ земельного участка:
Район______________________________________________________________
Срок выполнения работ___________________________________________________________________________________
Гарантийный срок ________________________________________________________________________________________
_____________________
(Должность)
_______________________
(Подпись. М.П.)
________________________
(Ф.И.О.)
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 11 из 17
Приложение № 5 к запросу предложений
Опись документов, представляемых для участия в запросе предложений
Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для участия
предложений___________________________________________ направляются следующие документы.
№№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование
Руководитель/ИП/иное физ. лицо ___________________ /___________________________
М. П.
в
запросе
Кол-во
страниц
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 12 из 17
Проект договора подряда №_______
г. Иркутск
«___» _________ 2014 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска, в лице директора Винарского Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
_____________№___________от_________________заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить строительство сетей водопровода от точки присоединения
(согласованной техническими условиями) до границ земельного участка, а Заказчик обязуется принять и оплатить
результат выполненных работ.
1.2. Содержание, сроки выполнения работ определяются на основании Заявки (приложение 7) Заказчика.
1.3. Заявка доводится до Подрядчика путём телефонограмм, электронной почтой, факс, под подпись уполномоченным
лицам Подрядчика.
1.4. После выполнения работ Подрядчик обязуется предоставить следующую документацию:
Приложение 1 - расчет стоимости строительства (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 2 – анализ воды (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 3 – исполнительная съёмка (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 4 – акты скрытых работ (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 5 – акты технического осмотра;
Приложение 6 – акты выполненных работ с подписью физического лица, писавшего заявление на строительство
сетей водопровода.
Приложение 7 – форма Заявки;
Приложение 8 – проект на строительство водопровода от точки присоединения до границ земельного участка.
2. Стоимость работ.
2.1.
Стоимость строительства 1 м.п. сети водопровода от точки присоединения (согласованной техническими
условиями) до границ земельного участка
 диаметром ____________, определяется Приложением 1 к настоящему договору и составляет
______________________в т.ч. НДС____________________________;
 диаметром ____________, определяется Приложением 1 к настоящему договору и составляет
______________________в т.ч. НДС____________________________;
 диаметром ____________, определяется Приложением 1 к настоящему договору и составляет
______________________в т.ч. НДС____________________________;
 диаметром ____________, определяется Приложением 1 к настоящему договору и составляет
______________________в т.ч. НДС____________________________;
2.2.
Стоимость работ, выполняемых в каждом конкретном случае определяется простым умножением стоимости 1 м.п.
на длину трубопровода.
2.3.
Стоимость работ по данному договору 409 000,00 (Четыреста девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС
18% 62 389,83 (Шестьдесят две тысячи триста восемьдесят девять рублей 83 копейки).
2.4.
Оплата для каждой работы, выполненной Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 60
дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Акт выполненных работ подписывается сторонами по мере выполнения
работ. В течение пяти дней после подписания актов выполненных работ, Подрядчик предоставляет счёт и счёт-фактуру,
оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным представителем.
2.5.
Изменение стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, согласовывается сторонами в письменной
форме.
2.6.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате в день списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. По заданию Заказчика выполнить работы должным образом, в соответствии с правилами и требованиями;
3.1.2. Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости в
случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации;
3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или
о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него
указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;
3.1.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ в следующем порядке и сроки:
3.1.4.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику Акты выполненных работ.
3.1.4.2. В течение 5 рабочих дней с момента окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию;
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 13 из 17
3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные
Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные Сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента
получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков,
который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует
срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок,
предложенный Заказчиком;
3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат
условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
3.1.7. При выполнении работ соблюдать требования законодательных и других действующих нормативно-правовых
актов об охране окружающей среды, технике безопасности, охране труда, правил пожарной безопасности, при ремонте
зданий и сооружений, механического оборудования. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, а в случае
неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим
законодательством. Информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика.
Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия
Заказчика;
3.2.2. Приостановить выполнение работ:
- при неполучении в течение трёх дней ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных
работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору.
3.3.
Заказчик обязуется:
3.3.1. Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от
условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные
недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается директором МУП «Водоканал» г. Иркутска или лицом
его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;
3.3.2. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы;
3.3.3. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора;
3.3.4. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику имеющиеся у Заказчика документы по строительству сети
водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ земельного участка ,
необходимые Исполнителю для надлежащего выполнения работ по Договору.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
4. Сроки выполнения работ.
4.1.
Работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком с момента заключения настоящего
договора до 31.12.2014 г.
4.2.
Срок выполнения каждой конкретной работы устанавливается в течение _____ дней.
5. Гарантии качества работ.
5.1.
Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации,
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными
правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока
должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или
нормативно-техническими актами России.
5.2.
Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока,
составляющего ________________ с момента подписания сторонами акта приемки результата работ, выполненных по
настоящему договору. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика,
препятствующие нормальной эксплуатации результата выполненных работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет
и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.3.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не
докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации,
ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.4.
При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в течение гарантийного срока
эксплуатации объекта, Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить Подрядчика об этом письменно (телеграфом,
телетайпом, факсом). Подрядчик незамедлительно письменно (телеграфом, телетайпом, факсимильной связью) извещает
Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании возникших претензий и обеспечивает его
прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения Заказчика. В противном случае Заказчик
в одностороннем порядке оформляет акт по качеству, являющемся обязательным для исполнения Подрядчиком.
5.5.
Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки работы по устранению дефектов, Заказчик
может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан
оплатить Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком.
6.
Приемка результата выполненных работ.
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 14 из 17
6.1.
Заказчик приступает к приемке работ, выполненных по договору (работ, выполненных по каждому конкретному
заданию) в течение 5(пяти) дней с момента получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата
выполненных работ.
6.2.
Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ,
подписанным обеими сторонами на бумажном носителе и в электронном виде. От имени Заказчика акт приемки результата
выполненных работ и справка подписываются директором МУП «Водоканал» г. Иркутска, либо уполномоченным
представителем.
6.3.
В случае, если в результате приемки выполненных работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в
выполненных работах, Заказчик фиксирует указанные недостатки в акте и направляет его Подрядчику для согласования
сроков устранения недостатков.
6.4.
Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет в
установленный срок. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке,
установленном настоящим договором.
6.5.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают
возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
6.6.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на
недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
7. Ответственность сторон.
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2.
За нарушение сроков выполнения условий настоящего договора (п.4.2., п. 3.1.4.1.) Подрядчик выплачивает
Заказчику неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки до фактического их исполнения.
7.3.
При превышении конечного срока выполнения условий настоящего договора (п.4.2. п. 3.1.4.1.) более чем на 10
(десять) дней «Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить штраф в размере 20% от общей
стоимости работ.
7.4.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных
настоящим договором, в том числе, нарушения сроков выполнения работ, обнаружения недостатков в работе в течение
гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не
ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь и т.п., затраты Заказчика
на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в
полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 7.2., 7.3., 7.6. настоящего договора;
7.5.
Подрядчик обязан возместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения
ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки,
происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, должностных лиц и служащих,
вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими
контролирующими и инспектирующими Государственными органами.
7.6.
За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах против сроков, согласованных актами сторон, а в
случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от
стоимости дефектных работ за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).
7.7.
За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику неустойку в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки платежа.
7.8.
Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна
быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.
7.9.
За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период
времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком
извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако
Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется
до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.
7.10.
Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.11.
В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет
ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.
7.12.
В случае выявления Заказчиком фактов нахождения на объектах Заказчика работника (ов) Подрядчика в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика
веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в
размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый случай.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения настоящего договора и делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 15 из 17
договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные
действия любого характера.
8.2.
В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки соответствующего
государственного органа, подтверждающей данные обстоятельства. Не извещение или несвоевременное извещение другой
стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения
обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
8.3.
Срок исполнения обязательств, для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы,
продлевается на срок действия таких обстоятельств.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ,
имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, а также материалы и оборудование, переданные
Заказчиком для обеспечения выполнения работ, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически
выполненные Подрядчиком работы.
9. Расторжение договора.
9.1.
Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон,
или в связи с существенным изменением обстоятельств;
- в случае аннулирования разрешительной документации Подрядчика на выполнение Работ, принятия других актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
10. Порядок разрешения споров.
10.1.
Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае
невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской
области с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии стороной – 20 календарных дней с
момента предъявления.
11. Заключительные положения.
11.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до 31.12.2014 г., а в
части оплаты до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
11.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
11.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.4.
В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с
указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора
и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.
11.5.
В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов
соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом
другую сторону.
11.6.
В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
11.7.
Техническая документацией, которая в момент подписания сторонами становится неотъемлемой частью
настоящего договора:
Приложение 1 – расчет стоимости строительства (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 2 – анализ воды (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 3 – исполнительная съёмка (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 4 – акты скрытых работ (предоставляется подрядной организацией);
Приложение 5 – акты технического осмотра;
Приложение 6 – акты выполненных работ с подписью физического лица, писавшего заявление на строительство
сетей водопровода.
Приложение 8 – проект на строительство водопровода от точки присоединения до границ земельного участка.
2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.
Заказчик:
Подрядчик:
МУП «Водоканал» г. Иркутска
Юридический адрес: РФ, 664081, Иркутская обл.,
г.Иркутск,ул. Станиславского, 2
Тел/факс (3952) 24-58-50, 54-84-12
ИНН 3807000276
КПП 381150001
Р/с 40702810418020100001
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
ОКПО 03268542
ОКОНХ 90213
Директор
________________ С.Л. Винарский
«____» _______________ 201__ г.
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 16 из 17
МУП «Водоканал»
г.Иркутска
Документация к процедуре запроса предложений
Лист 17 из 17
Приложение № 7 к договору №____ от «___»________2014г.
Форма заявки
на строительство сетей водопровода от точки присоединения (согласованной техническими условиями) до границ
земельного участка
№ п/п
ФИО заявителя
Контактный телефон
1.
2.
Заказчик:
3.
Подрядчик:
Содержание сообщения (адрес)