ФГБУ “АМП Балтийского моря” - Большой порт Санкт Петербурга

Федеральное государственное бюджетное учреждение
“Администрация морских портов Балтийского моря”
(ФГБУ “АМП Балтийского моря”)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ФГБУ «АМП Балтийского моря»
_________________ П.П. Паринов
“19” февраля 2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении запроса котировок
на выполнение работ по ремонту катера
«Портнадзор-5»
Санкт-Петербург, 2015 год
2
1. Общие сведения:
Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее также – Документация)
разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон) и
«Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального государственного
бюджетного учреждения “Администрация морских портов Балтийского моря” (далее –
Положение).
2. Наименование Заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты.
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов
Балтийского моря”.
Почтовый адрес и место нахождения: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 10.
Адрес электронной почты: public@pasp.ru.
Номер контактного телефона: (812) 718-89-01.
3. Адреса официального сайта и сайта Заказчика, на которых подлежит
размещению извещение о проведении настоящего запроса котировок и документация о
проведении настоящего запроса котировок:
Официальный сайт - Общероссийский официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – Официальный сайт).
Сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.pasp.ru (далее по тексту – сайт Заказчика).
4. Источник финансирования заказа.
Финансирование заказа осуществляется в соответствии с планом доходов и расходов
ФГБУ “АМП Балтийского моря” на 2015 год из внебюджетных источников, указанных в
Федеральном законе от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Наименование работ. Требования к качеству работ, требования к безопасности
при выполнении работ, к результатам работ, иные требования, связанные с определением
соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика.
Работы по ремонту катера «Портнадзор-5» в соответствии с перечнем (пункт 5.1
настоящего Раздела). Катер «Портнадзор-5» (далее также – «Судно»), модель Antares 1080;
место и год постройки - страна Франция, 2007 год; количество и мощность двигателей – 2x260
л.с. стационарные дизельные двигатели Volvo-Penta D-4-260I, винты фиксированного шага,
корпус стеклопластик.
5.1. Перечень работ:
Функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные
№
Наименование и объем работ
характеристики, количество необходимых
п/п
запасных частей и материалов, используемых
при производстве работ
1.
Выполнить работы по
Использовать оборудование и материалы
расконсервации механизмов и
необходимые для выполнения работ.
систем катера, проверить состояние
всех резиновых шлангов, арматуры,
выполнить обжим соединений, при
необходимости заменить
неисправные
2.
Выполнить техническое
Масло MOBIL 15W40 (или эквивалент): масло
обслуживание гребных двигателей
моторное
синтетическое
для
дизельных
левого и правого борта согласно
двигателей с температурой застывания не выше
регламента:
40С в количестве 40 литров;
заменить моторное масло;
Масляный фильтр Volvo-Penta №3582733 в
заменить масляные, топливные,
количестве 4 шт. (эквивалент не предусмотрен в
воздушные фильтры;
соответствии с технической документацией к
3
заменить фильтры сапунов;
заменить охлаждающую жидкость;
заменить комплект анодов;
отрегулировать натяжение
приводных ремней, при
необходимости произвести замену;
заменить импеллеры охлаждения;
отрегулировать тепловые зазоры
клапанов
3.
Выполнить центровку гребных
двигателей, проверить крепления
гребных двигателей к фундаменту,
устранить люфты
4.
Выполнить техническое
обслуживание реверс-редукторов
левого и правого борта. Заменить
масло и фильтры.
5.
Выполнить техническое
обслуживание рулевой машины,
проверить уровень масла
Судну);
Топливный фильтр Volvo-Penta №3583443 в
количестве 4 шт. (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Картриджи топливных сепараторов Volvo-Penta
№3581760 в количестве 2 шт. (эквивалент не
предусмотрен в соответствии с технической
документацией к Судну);
Воздушный фильтр Volvo-Penta №3818541 в
количестве 2 шт. (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Фильтр продувки картера Volvo-Penta в
количестве 4 шт. (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Фильтр сапунов Volvo-Penta №3584145 в
количестве 2 шт. (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Охлаждающая жидкость (антифриз) Mobil super
coolant (или эквивалент): антифриз синий с
температурой застывания не менее -40оС в
количестве 30 литров;
Комплект анодов Volvo Penta в количестве 4
комплекта (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Приводные ремни Volvo Penta в количестве 2
комплекта (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну);
Импеллер охлаждения Jabsco №3588475 в
количестве 2 шт. (эквивалент не предусмотрен в
соответствии с технической документацией к
Судну)
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
Масло Mobil ATF D3 80W-90 (или эквивалент):
масло трансмиссионное синтетическое с
температурой застывания не более -40С в
количестве 20 литров;
Фильтры Volvo Penta № 834337 в количестве 2 шт.
(эквивалент не предусмотрен в соответствии с
технической документацией к Судну).
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
4
6.
Выполнить проверку уплотнений
Использовать оборудование и материалы
гребных валов (дейдвудов).
необходимые для выполнения работ.
Устранить поступление воды внутрь
корпуса катера
7.
Произвести диагностику
электрооборудования катера,
выполнить обжим креплений и
токопроводов
Заменить бойлер горячей воды
8.
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
Бойлер NAUTIC BOILER Quick Модель BXS
2512S 6 Bar 1200W 220V в количестве 1 шт.
(эквивалент не предусмотрен в соответствии с
технической документацией к Судну)
В случаях, когда по условиям настоящего Технического задания требуется замена какихлибо запасных частей, оборудования или материалов, данные виды работ предполагают
демонтаж/удаление ранее установленных на Судне запасных частей, оборудования, материалов,
в отношении которых осуществляется замена, поставку новых запасных частей, оборудования
или материалов, согласно требованиям, указанным в Техническом задании, и их монтаж
(установку) на место заменяемых запасных частей, оборудования или материалов.
Все материалы, запасные части (оборудование), необходимые и используемые для
производства ремонтных работ, предоставляются Подрядчиком, их стоимость включена в
стоимость работ.
Используемые Подрядчиком для производства работ материалы (запасные части),
должны быть новыми (ранее не использованными), без следов механических повреждений.
Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать правила техники безопасности,
пожарной, экологической и электро-безопасности, а также требования следующей нормативной
документации: “Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта“,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620; “Технический
регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта“, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623; “РД 31.20.01.-97. Правила
технической эксплуатации морских судов“, утвержденные Распоряжением Министерства
транспорта РФ от 08.04.1997 № МФ-34/672; “РД 31.81.10.-91. Правила техники безопасности на
судах морского флота“, утвержденные Заместителем Министра морского флота СССР
17.09.1991.
В результате выполненных работ по ремонту, Судно должно быть передано Заказчику с
устраненными повреждениями (дефектами), устранение которых было целью Заказчика при
обращении к Подрядчику. Ремонт Судна должен производиться в соответствии с требованиями
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, “Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта“,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620, “Техническим
регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта“, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623, «Правилами технического надзора за
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их
стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и
наплавными мостами», утвержденными Приказом МЧС РФ от 29.06.2005 года № 501, иными
обязательными требованиями к производству работ по ремонту судов, а также инструкциями
завода-изготовителя. Работы должны производиться Подрядчиком на основании требований,
изложенных в технической документации на Судно и в Техническом задании Заказчика.
6. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, режимная территория Морского порта
«Большой порт Санкт-Петербург». Подрядчик обязан заблаговременно (к моменту начала
работ) и за свой счет обеспечить наличие разрешительных документов для допуска работников
5
Подрядчика
на
режимную
территорию морского порта “Большой порт СанктПетербург“.
7. Срок выполнения работ: до 5 мая 2015 года.
8. Начальная (максимальная) цена договора: 350 000,00 руб.
Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший
Котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящей
Документации, и в которой указана наиболее низкая цена.
9. Порядок формирования цены договора: Все налоги, пошлины и прочие сборы,
которые исполнитель по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или
на иных основаниях, стоимость материалов (оборудования, запасных частей), необходимых для
производства работ, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником
закупки в заявке. Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в валюте
Российской Федерации.
В случае расхождения в указании предлагаемой участником закупки цены договора
прописью и цифрами, действительной считается цена договора, указанная прописью.
10. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: в соответствии с условиями проекта
договора, прилагаемого к настоящей Документации.
11. Требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктом 5.3
Положения, и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их
соответствия установленным требованиям.
11.1. К участникам заказчик предъявляет следующие обязательные требования:
1) Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) Неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в закупке;
3) Отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 5 (пять) процентов балансовой
стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. При наличии задолженности участник считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;
4) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;
5) Отсутствие в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участнике;
6) Отсутствие на момент проведения Закупки вступивших в силу решений суда о
ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам, (контрактам),
заключенным с Заказчиком за последние 2 (два) года;
11.2. Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их
соответствия установленным требованиям:
11.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1)-6)
пункта 11.1. настоящей Документации, участники закупки предоставляют в составе
котировочной заявки декларацию о соответствии таким требованиям, согласно форме
котировочной заявки, указанной в Приложении № 1 к настоящей Документации.
6
12. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной
заявки. Порядок подачи котировочной заявки.
12.1. Котировочная заявка (далее также – Заявка) должна содержать:
12.1.1. Для юридического лица:
1) заполненную форму заявки, согласно Приложению № 1 к настоящей Документации о
проведении запроса котировок, с указанием следующих сведений:
- предложение о цене договора;
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора;
2) анкету юридического лица по форме, согласно Приложению № 2 к настоящей
Документации (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на
стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое юридическое
лицо);
3) заверенные копии учредительных документов (в случае подачи заявки несколькими
юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, заверенные
копии учредительных документов каждого юридического лица);
4) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте и
сайте Заказчика извещения о проведении настоящего запроса котировок выписку из единого
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки, заверенную
нотариально. В случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на
стороне одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра юридических
лиц или заверенные нотариально копии таких выписок представляются для каждого
юридического лица;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал), либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является
крупной сделкой (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими
на стороне одного участника закупки, решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(оригинал) либо копия такого решения каждого юридического лица);
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее
также руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и
подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на
участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица (в случае подачи заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне
одного участника закупки, указанные документы предоставляются каждым юридическим
лицом);
7) документы, указанные в п. 11.2. настоящей Документации (в случае подачи заявки
несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки,
указанные документы предоставляются каждым юридическим лицом).
12.1.2. Для индивидуального предпринимателя:
1) заполненную форму заявки, согласно Приложению № 1 к настоящей Документации, с
указанием следующих сведений:
7
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона участника закупки (в случае подачи заявки несколькими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое
лицо);
- предложение о цене договора;
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
и сайте Заказчика извещения о проведении настоящего запроса котировок выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне
одного участника закупки, выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенные копии таких выписок для каждого лица);
3) документы, указанные в п. 11.2. настоящей Документации (в случае подачи заявки
несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные
документы предоставляются каждым лицом);
4) в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке через представителя в
заявке на участие в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанная индивидуальным предпринимателем, либо
нотариально заверенная копия такой доверенности (в случае подачи заявки несколькими
лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные документы
предоставляются каждым лицом).
12.1.3. Для физического лица:
1) заполненную форму заявки, согласно Приложению № 1 к настоящей Документации, с
указанием следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер
контактного телефона участника закупки (в случае подачи заявки несколькими лицами,
выступающими на стороне одного участника закупки, отдельная анкета заполняется на каждое
лицо);
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях
исполнения договора;
- предложение о цене договора;
2) документы, указанные в п. 11.2. настоящей Документации (в случае подачи заявки
несколькими лицами, выступающими на стороне одного участника закупки, указанные
документы предоставляются каждым лицом);
3) в случае участия физического лица в закупке через представителя, в заявке на участие
в закупке должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, подписанная физическим лицом, либо нотариально заверенная копия такой
доверенности (в случае подачи заявки несколькими лицами, выступающими на стороне одного
участника закупки, указанные документы предоставляются каждым лицом).
12.2. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, либо нескольких
физических лиц, либо нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника закупки, в заявке на участие в закупке должен быть представлен
договор простого товарищества или иной договор, подтверждающий их участие на стороне
участника закупки, заключенный на срок не менее срока действия договора, заключаемого по
результатам закупки, участниками которой являются указанные лица.
12.3. В случае если, участник закупки, не являющийся резидентом Российской
Федерации, не может предоставить какие-либо документы, указанные в п.п. 12.1.1.-12.1.3., то
такой участник обязан предоставить аналогичные документы, согласно законодательству
8
государства по месту нахождения участника и (или) ведения деятельности, с учетом
требований п. 12.4.6. настоящей Документации.
12.4. Требования к оформлению заявок.
12.4.1. Котировочная заявка подается участником закупки в письменной форме (на
бумажном носителе).
Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями
организации (для участников - физических лиц и индивидуальных предпринимателей: такими
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями либо их уполномоченными
представителями) и скреплены соответствующей печатью организации (для юридических лиц).
Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.
12.4.2. Заявка должна быть подготовлена в соответствии с формами и требованиями,
установленными в настоящей Документации.
12.4.3. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и
собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым
исправлением.
12.4.4. Заявка должна содержать предложение Участника по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с требованиями и на условиях, указанных в
проекте договора и Техническом задании и быть выражено в текущих ценах.
12.4.5. Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть
скреплены таким образом, чтобы исключить выпадение или перемещение страниц. Все
документы, прилагаемые к заявке на участие в закупке, прошиваются в один том и на
последней странице с внешней стороны скрепляются подписью руководителя юридического
лица (уполномоченного лица) (для участников - физических лиц и индивидуальных
предпринимателей: такими физическими лицами и индивидуальными предпринимателями либо
их уполномоченными представителями) с указанием количества листов в томе. Все листы, без
исключения, должны иметь сплошную нумерацию.
12.4.6. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых на ином языке. Указанные
документы должны быть представлены на языке оригинала с подтверждением подлинности
указанных документов апостилем, при условии, что к ним приложен заверенный нотариально
перевод этих документов на русский язык.
12.4.7. Заказчик вправе потребовать у Участника копию заявки на участие в закупке в
электронном виде.
12.5. Невыполнение участником закупки при оформлении заявки требований, указанных
в п.п. 12.1.-12.4. настоящей Документации, является основанием для отклонения такой заявки
ввиду несоответствия ее требованиям Документации.
12.6. Порядок подачи котировочной заявки:
12.6.1. Участник закупки подает котировочную заявку в запечатанном внешнем
конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте
указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка, и
реестровый номер запроса котировок следующим образом:
«Заказчику: Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация
морских портов Балтийского моря”
Заявка на участие в запросе котировок ____________ (указать наименование запроса
котировок в соответствии с Извещением о запросе котировок и настоящей Документацией о
проведении запроса котировок)
Реестровый номер закупки ____________________
9
«____» ____________ 20_____ года (указать
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ ч.____ мин.
время и дату вскрытия конвертов в соответствии с Извещением о запросе котировок и
настоящей Документацией о проведении запроса котировок)».
Реестровый номер закупки соответствует номеру Извещения о проведении
соответствующего запроса котировок.
Если внешний конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или
досрочное вскрытие такого конверта.
12.6.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе
котировок.
12.6.3. Поданная в срок, указанный в настоящей Документации, Котировочная заявка
регистрируется Заказчиком и по требованию участника закупки, подавшего такую заявку,
выдается расписка в получении с указанием даты и времени ее получения.
Под поданной в срок Котировочной заявкой понимается заявка, поданная участником
закупки строго в даты и время, указанные в настоящей Документации.
12.6.4. Котировочные заявки, полученные после окончания срока подачи котировочных
заявок, установленного настоящей Документацией, не рассматриваются и по письменному
запросу участника закупки направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в
течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в
котором была подана такая заявка. Котировочные заявки, полученные после окончания срока
подачи котировочных заявок, установленного настоящей документацией, вскрываются только
в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) участника закупки.
12.6.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на
участие в запросе котировок в порядке, указанном в п. 14 настоящей Документации. Изменение
и (или) отзыв заявок на участие в запросе котировок после истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, установленного настоящей документацией, не допускается.
13. Требования к описанию участниками выполняемых работ, которые являются
предметом запроса котировок, к описанию участниками закупки товаров, используемых
при выполнении работ:
Описание выполняемых работ, которые являются предметом настоящего запроса
котировок, должно соответствовать требованиям к качеству и объему работ, к безопасности при
выполнении работ и результатам, указанным в настоящей Документации.
В котировочной заявке должны быть указаны конкретные показатели товара
(используемых запасных частей и материалов), соответствующие значениям, установленным
настоящей документацией и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. При этом
участник указывает конкретные характеристики товара (используемых запасных частей и
материалов), не допускается использование формулировок «не более», «не менее», за
исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара
обозначаются производителем товара. Ответственность за достоверность сведений о
конкретных показателях предлагаемого для поставки товара (используемых запасных частей и
материалов), товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном
наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места
происхождения товара или наименовании производителя товара, указанного в заявке, несет
участник закупки.
14. Порядок и срок отзыва котировочных заявок, порядок внесения изменений в
такие заявки.
10
14.1. Участник закупки, подавший котировочную заявку, вправе отозвать заявку в
любое время до момента вскрытия Единой комиссией ФГБУ “АМП Балтийского моря” по
закупкам товаров, работ, услуг конвертов с котировочными заявками.
14.2. Котировочные заявки отзываются в следующем порядке:
14.2.1. Участник закупки, отзывающий свою заявку, уведомляет Заказчика в письменной
форме до окончания срока подачи заявок. В уведомлении об отзыве заявки в обязательном
порядке должны указываться: фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника
закупки, отзывающего заявку, наименование и реестровый номер Запроса котировок,
регистрационный номер котировочной заявки (указывается в случае, если участнику закупки
известен такой номер (например, указан в расписке в получении котировочной заявки)), дата,
время и способ подачи котировочной заявки, способ возврата заявки.
14.2.2. Уведомление об отзыве котировочной заявки на участие должно быть скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно подписано физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) –
участником закупки.
14.2.3. До момента окончания подачи котировочных заявок, уведомления об отзыве
заявок подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении запроса котировок и
настоящей Документации.
14.2.4. Уведомление об отзыве заявки может быть направлено факсом, курьером, в
электронном виде в форме отсканированной копии письма за подписью уполномоченного
руководителя.
14.2.5. Если уведомление об отзыве заявки подано с нарушением требований пункта
14.2.1, Заказчик не несет ответственности за его возможное несвоевременное поступление или
не поступление.
14.2.6. Отзывы котировочных заявок регистрируется в порядке поступления Заказчиком.
Запись регистрации заявки включает регистрационный номер уведомления об отзыве заявки,
дату, время, способ подачи.
14.2.7. Возврат отозванных заявок осуществляется следующим образом:
1) если на конверте с заявкой указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица/индивидуального предпринимателя) участника закупки, отзывающего заявку, такой
конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с выбранным участником закупки
способом возврата заявки;
2) если на конверте с заявкой не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица/индивидуального предпринимателя) участника закупки, отзывающего заявку, но
представлена расписка в получении конверта с заявкой, выданная Заказчиком по просьбе
такого участника, такой конверт с заявкой возвращается невскрытым в соответствии с
выбранным участником закупки способом возврата заявки;
3) если на конверте с заявкой не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического
лица) участника закупки, отзывающего заявку, и не представлена расписка в получении
конверта с заявкой, выданная Заказчиком, что не позволяет идентифицировать отзываемый
конверт, возврат такого конверта с заявкой осуществляется после вскрытия конвертов с
заявками в соответствии с выбранным участником закупки способом возврата заявки.
14.3. Участник закупки вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок.
14.4. Изменение заявки является действительным, если изменение получено заказчиком
до истечения срока подачи заявок.
14.5. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.
11
14.6. Изменения заявки подаются в запечатанном
конверте.
На
конверте
указываются: наименование запроса котировок и реестровый номер запроса котировок:
«Заказчику: Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация
морских портов Балтийского моря”
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК_____________ (указать
наименование запроса котировок в соответствии с Извещением о запросе котировок и
настоящей Документацией о проведении запроса котировок).
Реестровый номер закупки _____
«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ ч. ____ мин. «____» ____________ 20_____ года (указать время и
дату вскрытия конвертов в соответствии с Извещением о запросе котировок и настоящей
Документацией о проведении запроса котировок)».
14.7. Изменения котировочных заявок регистрируются в порядке, установленном
пунктом 14.6.3. настоящей Документации.
14.8. Если конверт с изменениями котировочной заявки не запечатан и не маркирован в
порядке, указанном выше, Заказчик не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие
такого конверта.
14.9. После окончания срока подачи заявок внесение изменений в заявки и отзывы
заявок не допускаются.
15. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок.
Прием Котировочных заявок осуществляется по адресу: 198035, Санкт-Петербург, ул.
Гапсальская, д. 10, каб. № 405.
В день начала срока подачи заявок 19.02.2015 Котировочные заявки принимаются с
15.00 до 16.00 московского времени.
В срок подачи Котировочных заявок с 20.12.2015 по 24.02.2015 Котировочные заявки
принимаются по рабочим дням с 08.30 до 16.00 московского времени.
В день окончания срока подачи заявок 25.02.2015 Котировочные заявки принимаются с
08.30 до 16.00 московского времени.
Контактное лицо по приему котировочных заявок: Ипатов Дмитрий Александрович;
телефон/факс (812) 380-71-67; адрес электронной почты ipatov@pasp.ru.
16. Срок, место и порядок предоставления Документации о проведении запроса
котировок.
Документация предоставляется с момента размещения Извещения о проведении запроса
котировок до окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в Извещении о
проведении запроса котировок и настоящей Документации по запросу любого участника
закупки, оформленному и представленному в письменной форме (запрос также может быть
направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за
подписью уполномоченного руководителя). В запросе участник указывает желаемый способ
получения Документации - на бумажном носителе или в электронном виде (документация
направляется по адресу электронной почты участника).
Заказчик в течение одного рабочего дня с момента получения запроса предоставляет
участнику закупки, от которого получен запрос, Документацию на бумажном носителе или в
электронном виде.
Место предоставления: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 10,
каб. 405.
Документацию в форме электронного документа можно получить с официального сайта
www.zakupki.gov.ru. и сайта Заказчика www.pasp.ru.
12
Предоставление
документации
на бумажном носителе (в электронном виде) до
размещения такой документации на официальном сайте и сайте Заказчика не допускается.
Документация предоставляется без взимания платы на русском языке.
17. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса
котировок.
Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче
разъяснений извещения (документации) о проведении запроса котировок. Запрос может быть
направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной копии письма за
подписью уполномоченного руководителя.
В течение одного рабочего дня с даты поступления указанного запроса Заказчик
направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения извещения
(документации) о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к заказчику
не позднее чем за один день до даты окончания срока подачи котировочных заявок.
Дата начала предоставления разъяснений: 19.02.2015.
Дата окончания предоставления разъяснений: 25.02.2015.
18. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки:
Котировочные заявки рассматриваются единой комиссией Заказчика по адресу: 198035,
Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гапсальская ул., д. 10, каб. 409 в 11 часов 30 минут
«26» февраля 2015 года.
19. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения запроса
котировок: до «26» февраля 2015 года включительно.
20. Порядок определения победителя в проведении запроса котировок. Основания
для отказа в допуске к участию в запросе котировок.
20.1. Единая комиссия в день, во время и в месте, указанные в извещении о закупке,
вскрывает конверты с котировочными заявками и рассматривает котировочные заявки с целью
определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным
извещением (документацией) о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной
заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным
извещением (документацией) о проведении запроса котировок.
20.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса котировок в
следующих случаях:
- непредставления документов, а также иных сведений, требование о наличии которых
установлено документацией о закупке, либо наличие в таких документах недостоверных
сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах, работах, услугах;
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным в п. 11 настоящей
Документации;
- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям, установленным
документацией о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложений о цене договора,
превышающей начальную (максимальную) цену договора и предложений о сроках поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг меньше минимального и больше максимального.
20.3. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки,
соответствующий требованиям, установленным в извещении и документации о проведении
запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям,
установленным в извещении и документации, и в которой указана наиболее низкая цена
договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки
победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.
20.4. На основании результатов вскрытия конвертов с котировочными заявками,
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок формируется протокол вскрытия, рассмотрения и
оценки котировочных заявок, содержащий порядковые номера и количество поступивших
котировочных заявок, сведения обо всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, с
13
указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных
заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол вскрытия, рассмотрения и оценки
котировочных заявок подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии, если
иное не предусмотрено приказами Учреждения, и утверждается Заказчиком непосредственно
после окончания оценки и сопоставления котировочных заявок. Указанный протокол
размещается на официальном сайте и сайте Заказчика в течение трех дней со дня подписания
такого протокола».
21. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок проекта
договора и направления подписанного проекта договора Заказчику:
Договор заключается не ранее чем через 3 (три) рабочих дней с даты размещения на
официальном сайте и сайте Заказчика протокола вскрытия, рассмотрения и оценки
котировочных заявок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия, рассмотрения и
оценки котировочных заявок Заказчик направляет победителю в проведении запроса котировок
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных победителем в котировочной заявке, в проект договора, прилагаемый к
извещению и (или) документации о закупке.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика проекта договора
(без подписи Заказчика) победитель в проведении запроса котировок обязан подписать договор
и передать его Заказчику со всеми обязательными приложениями, указанными в договоре, и
надлежащим документом, подтверждающим факт предоставления таким участником закупки
обеспечения исполнения договора в случае, если предоставление такого обеспечения
предусмотрено настоящим Запросом котировок.
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного
победителем в проведении запроса котировок договора осуществляет его подписание со своей
стороны и возвращает один экземпляр такого договора победителю в проведении запроса
котировок.
В случае уклонения победителя в проведении запроса цен от заключения договора,
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса
котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к
извещению и (или) документации о закупке, и по цене договора, предложенных таким
участником в котировочной заявке.
22. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.
22.1. Запрос котировок признается несостоявшимся в следующих случаях:
22.1.1. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного
извещением о проведении запроса котировок, будет получена только одна котировочная заявка.
В таком случае Единая комиссия Заказчика осуществляет вскрытие конверта с такой заявкой и
рассматривает ее в порядке, установленном настоящей Документацией. Если рассматриваемая
котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и
условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок и настоящей
Документацией, Заказчик вправе заключить договор с таким участником закупки, на условиях
извещения о закупке, проекта договора и котировочной заявки, поданной участником, или
провести запрос котировок повторно.
22.1.2. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного
извещением о проведении запроса котировок, не будет получено ни одной котировочной
заявки. В таком случае Заказчик вправе повторно провести запрос котировок или осуществить
закупку у единственного поставщика в порядке, предусмотренном Положением.
22.1.3. Если по результатам рассмотрения Единой комиссией Заказчика котировочных
заявок отклонены все котировочные заявки. В таком случае Заказчик повторно проводит запрос
котировок.
22.1.4. Если по результатам рассмотрения Единой комиссией Заказчика котировочных
заявок только одна котировочная заявка и подавший такую заявку участник закупки признаны
соответствующими требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении
14
запроса
котировок
и
настоящей Документацией. В таком случае Заказчик
вправе заключить договор с таким участником закупки на условиях извещения о закупке,
проекта договора и котировочной заявки, поданной участником, или повторно провести запрос
котировок.
15
Приложение № 1
к Запросу котировок от “__“ ________ 2015 г.
На бланке организации
Дата, исх. номер
Федеральное государственное бюджетное
учреждение “Администрация морских
портов Балтийского моря”
Руководителю
ФГБУ “АМП Балтийского моря”
Паринову П.П.
ул. Гапсальская, д. 10
Санкт-Петербург, 198035
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок от “___” _______ 2015 года
№ ____________ на выполнение работ по ремонту катера «Портнадзор-5»,
________________________________________________________________________________________________
(указать полное наименование организации и место нахождения (для юридического лица),
__________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О., место жительства, паспортные данные (для физического лица/индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика)
выражаем свое согласие на участие в процедуре размещения заказа путем запроса
на условиях, указанных в Документации о проведении запроса котировок.
2. Наименование, характеристики и объем работ:
Функциональные, технические и
качественные характеристики,
№
эксплуатационные характеристики,
Наименование и объем работ
п/п
количество необходимых запасных
частей и материалов, используемых
при производстве работ
1.
Выполнить работы по
Использовать оборудование и
расконсервации механизмов и
материалы необходимые для
систем катера, проверить состояние выполнения работ.
всех резиновых шлангов, арматуры,
выполнить обжим соединений, при
необходимости заменить
неисправные
2.
Выполнить техническое
Масло ______ моторное синтетическое
обслуживание гребных двигателей
для
дизельных
двигателей
с
левого и правого борта согласно
температурой застывания не выше
регламента:
40С;
заменить моторное масло;
Масляный
фильтр
Volvo-Penta
заменить масляные, топливные,
№3582733;
воздушные фильтры;
Топливный
фильтр
Volvo-Penta
заменить фильтры сапунов;
№3583443;
заменить охлаждающую жидкость;
Картриджи топливных сепараторов
заменить комплект анодов;
Volvo-Penta №3581760;
отрегулировать натяжение
Воздушный
фильтр
Volvo-Penta
приводных ремней, при
№3818541;
необходимости произвести замену;
Фильтр продувки картера Volvo-Penta;
заменить импеллеры охлаждения;
Фильтр
сапунов
Volvo-Penta
отрегулировать тепловые зазоры
№3584145;
клапанов
Охлаждающая жидкость (антифриз)
_____________ синий с температурой
котировок
Кол-во
40 л.
4 шт.
4 шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.
30 л.
16
застывания не менее -40оС;
Комплект анодов Volvo Penta;
4 компл.
Приводные ремни Volvo Penta;
2 компл.
Импеллер
охлаждения
Jabsco 2 шт.
№3588475
Использовать оборудование и
материалы необходимые для
выполнения работ.
3.
Выполнить центровку гребных
двигателей, проверить крепления
гребных двигателей к фундаменту,
устранить люфты
4.
Выполнить техническое
обслуживание реверс-редукторов
левого и правого борта. Заменить
масло и фильтры.
Масло _________ трансмиссионное
синтетическое с температурой
застывания не более -40С;
Фильтры Volvo Penta № 834337
Выполнить техническое
обслуживание рулевой машины,
проверить уровень масла
Выполнить проверку уплотнений
гребных валов (дейдвудов).
Устранить поступление воды внутрь
корпуса катера
Произвести диагностику
электрооборудования катера,
выполнить обжим креплений и
токопроводов
Заменить бойлер горячей воды
Использовать оборудование и
материалы необходимые для
выполнения работ.
Использовать оборудование и
материалы необходимые для
выполнения работ.
5.
6.
7.
20 л.
2 шт.
Использовать оборудование и
материалы необходимые для
выполнения работ.
Бойлер NAUTIC BOILER Quick
1 шт.
Модель BXS 2512S 6 Bar 1200W 220V
Материалы новые, не восстановленные (то есть не бывшие в эксплуатации),
качественные, без следов механических повреждений.
Все материалы, запасные части (оборудование), необходимые и используемые для
производства ремонтных работ, предоставляются Подрядчиком, их стоимость включена в
стоимость работ.
Согласие участника закупки исполнить условия проекта договора, указанные в
Документации о проведении запроса котировок: __________________
8.
(согласен/не согласен)
Цена на работы сформирована с учетом всех расходов (стоимость материалов (запасных
частей, оборудования), необходимых для производства работ, налоги, пошлины и прочие
сборы, которые исполнитель по договору должен оплачивать в соответствии с условиями
договора или на иных основаниях, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть в
связи с исполнением условий Договора) и составляет __________ (_______________) руб. __
коп., в том числе НДС __% _______ (_______________) руб. ___ коп.
3. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем соответствие ____________________________________________________________ ______
(наименование организации (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица/индивидуального предпринимателя)
следующим требованиям пункта 11.1. Документации о проведении запроса котировок:
3.1. В отношении ________________________________
(наименование участника закупки)
не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом или об открытии конкурсного производства.
3.2. На день подачи котировочной заявки наша деятельность в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
не приостановлена.
3.3. Недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный
год
не
превышает
__________________________
%
17
(значение укажите цифрами)
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.
3.4. Сведения об ________________________________, отсутствуют в предусмотренном
(наименование участника закупки)
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре
недобросовестных поставщиков, а также в предусмотренном статьей 5 Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» реестре недобросовестных поставщиков.
3.5. Решения суда, вступившие в законную силу, о ненадлежащем исполнении
__________________________________ обязательств по договорам (контрактам), заключенным
(наименование участника закупки)
с ФГБУ “АМП Балтийского моря” за последние 2 (два) года, на момент проведения запроса
котировок отсутствуют.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с Федеральным государственным бюджетным учреждением
“Администрация морских портов Балтийского моря” в соответствии с требованиями Запроса
котировок и условиями наших предложений, в срок, указанный в Извещении о проведении
запроса котировок.
В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя
запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от
заключения договора с Федеральным государственным бюджетным учреждением
“Администрация морских портов Балтийского моря”, мы обязуемся подписать договор в
соответствии с требованиями Запроса котировок и условиями наших предложений, в срок,
указанный в Извещении о проведении запроса котировок.
В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта договора и до подписания
официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного
заключенного нами и Заказчиком договора о заключении официального договора на условиях
наших предложений.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________
________________________________________________________________________________.
Контактное лицо _______________________________, телефон __________________,
факс ______________________, адрес электронной почты _______________.
Уполномоченный представитель
участника закупки (для юридических лиц)/
участник закупки (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)
М.П.
___________________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
18
Приложение № 2
к Запросу котировок от “__“ _______ 2015 г.
АНКЕТА
участника закупки
1. Полное и сокращенное наименования
организации и ее организационно-правовая
форма:
(на основании учредительных документов установленной
формы (устав, положение, учредительный договор),
Свидетельства
о
государственной
регистрации,
Свидетельства
о
внесении
записи
в
единый
государственный реестр юридических лиц)
2. Регистрационные данные:
2.1. Дата, место и орган регистрации (на основании
Свидетельства о государственной регистрации)
2.2. Участники юридического лица (наименование и
организационно-правовая форма всех участников, чья доля
в уставном капитале превышает 10%) и доля их
участия (для акционерных обществ – на основании
выписки из Реестра акционеров) (на основании
учредительных документов установленной формы: устав,
положение, учредительный договор)
2.3. Основной государственный
регистрационный номер
2.4. Идентификационный номер
налогоплательщика
3. Юридический адрес участника закупки
4. Почтовый адрес участника закупки
5. Сведения о выданных участнику закупки
лицензиях, необходимых для выполнения
обязательств по договору (укажите лицензируемый
вид деятельности, реквизиты действующей лицензии,
наименование территории, на которой действует
лицензия)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.
Руководитель организации
____________________
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
____________________
(расшифровка подписи)
М.П.
(подпись)
(подпись)
19
Приложение № 3
к Запросу котировок от “__“ ________ 2015 г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
на выполнение работ по ремонту катера «Портнадзор-5»
Санкт-Петербург
“___” ________ 2015 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение “Администрация морских портов
Балтийского моря” (ФГБУ “АМП Балтийского моря”), именуемое в дальнейшем “Заказчик“, в
лице Руководителя Паринова Петра Петровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик“, в
лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании протокола вскрытия, рассмотрения и
оценки котировочной заявки от “__” ________ 20__ г. № __-__/__ заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, имеющему право на осуществление данного вида
деятельности, выполнение работ по ремонту катера «Портнадзор-5» (далее – Судно) Заказчика
с использованием оборудования, сменно-запасных частей (далее – СЗЧ) и материалов
Подрядчика (далее – работы).
1.2. Перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ, перечень сменно-запасных
частей и материалов, необходимых для производства работ указываются в Техническом
задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. СЗЧ и оборудование, работы по замене которых выполняются Подрядчиком,
должны быть переданы Заказчику.
1.4. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком в
морском порту “Большой порт Санкт-Петербург“. При необходимости доставки Судна
(отдельных его частей, оборудования) к конкретному месту производства работ, доставка
осуществляется силами и за счет Подрядчика.
1.5. Работы выполняются иждивением Подрядчика (из его материалов, его силами и
средствами).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязуется выполнить все предусмотренные в Техническом задании
работы в соответствии с требованиями Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, “Техническим регламентом о
безопасности объектов морского транспорта“, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 12.08.2010 № 620, “Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего
водного транспорта“, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623,
“Правилами технического надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами
(сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах,
переправами и наплавными мостами“, утвержденными Приказом МЧС РФ от 29.06.2005 № 501,
иными действующими в Российской Федерации техническими требованиями и
международными стандартами.
2.2. Подрядчик обязуется обеспечить наличие у него Оборудования, СЗЧ и материалов к
20
моменту начала производства работ по настоящему
договору.
Отсутствие
у
Подрядчика Оборудования, СЗЧ и материалов, необходимых для производства работ, не
является основанием для несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ.
2.3. Подрядчик обязан заблаговременно (к моменту начала работ по настоящему
договору) и за свой счет обеспечить наличие разрешительных документов для допуска
работников Подрядчика на режимную территорию морского порта «Большой порт СанктПетербург».
2.4. Работы по настоящему договору должны выполняться квалифицированными
работниками Подрядчика, обладающими необходимыми документами, подтверждающими
соответствующий уровень квалификации.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику до момента начала работ, а также по
требованию Заказчика документы, подтверждающие необходимый уровень квалификации
работников Подрядчика, участвующих в производстве работ по настоящему договору, в срок,
не превышающий три рабочих дня с момента получения запроса Заказчика.
В случае невыполнения Подрядчиком указанного в настоящем пункте обязательства,
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, а также от приемки
результатов работ.
2.5. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ
условиям настоящего договора, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить
выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения
такого требования.
2.6. Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков без
предварительного письменного согласия Заказчика.
2.7. Заказчик имеет право проверять соответствие выполняемых работ условиям
настоящего договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Подрядчика. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов
Заказчик назначает своего представителя.
2.8. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение режима
Заказчика, требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности,
электробезопасности, природоохранного законодательства, правил техники безопасности,
охраны труда, производственной санитарии и других обязательных правил, действующих в
месте производства работ. Подрядчик несет ответственность за последствия несоблюдения
указанных требований, в том числе за последствия, связанные с причинением вреда имуществу,
жизни или здоровью третьих лиц.
2.9. Сдача и приемка выполненных работ осуществляются с составлением Акта
выполненных работ в двух экземплярах, подписанных уполномоченными на то
представителями Заказчика и Подрядчика. Работы считаются выполненными Подрядчиком и
принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
2.10. В случае порчи имущества Заказчика в процессе выполнения работ по настоящему
Договору, Подрядчик обязан устранить последствия таких поврежденеий за свой счет в срок, не
превышающий 5 (пять) календарных дней.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость всех выполняемых Подрядчиком работ по настоящему договору
составляет _____ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС __% _____ (____________) руб.
__ коп.1
Указанная стоимость включает стоимость Оборудования, всех СЗЧ и материалов,
используемых Подрядчиком для производства работ по настоящему договору.
3.2. Заказчик уплачивает Подрядчику сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора,
1
В случае если в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации Подрядчик не является плательщиком НДС, он
предоставляет в качестве Приложения к настоящему договору соответствующие подтверждающие документы.
21
путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика в течение 10
(десяти) банковских дней с даты подписания обеими Сторонами Акта выполненных работ и
получения счета и счета-фактуры от Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ.
Порядок сдачи-приемки результатов работ
4.1. Все работы по настоящему договору должны быть выполнены до 5 мая 2015 года.
Сроки выполнения отдельных видов работ указаны в «Графике выполнения работ»
(Приложение № 2 к Договору). Подрядчик обязан соблюдать как общий срок выполнения
работ, так и сроки выполнения отдельных видов работ, указанные в Приложении № 2 к
Договору.
По согласованию с Заказчиком, допускается досрочная сдача результатов работ.
4.2. Началом работ считается дата заключения настоящего договора.
4.3. По результатам выполнения всех видов работ, предусмотренных настоящим
договором, Стороны подписывают акт выполненных работ.
Окончанием работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика
Акта выполненных работ без замечаний.
4.4. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с момента завершения всех видов
работ по настоящему Договору передать Заказчику акт выполненных работ, составленный в
двух экземплярах за подписью уполномоченного представителя Подрядчика, а также
документы, указанные в п. 5.1. настоящего Договора.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта
выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ от приемки работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Подрядчик обязуется
устранить выявленные Заказчиком недостатки в результатах работ в течение 2 (двух)
календарных дней с момента получения отказа Заказчика от приемки работ.
До устранения недостатков Подрядчик несет ответственность в соответствии с п.7.2.
настоящего Договора.
После устранения недостатков Подрядчиком Стороны подписывают Акт выполненных
работ в порядке, указанном в п.п. 4.3., 4.4. настоящего Договора.
5. Технические требования к СЗЧ и материалам
5.1. На поставляемые Подрядчиком материалы и СЗЧ, подлежащие обязательной
сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны иметься
соответствующие сертификаты. Подрядчик обязан передать Заказчику копии таких
сертификатов вместе с Актом выполненных работ.
5.2. Все Оборудование и СЗЧ, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта
на Судне, должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, инженерными
сетями, коммуникациями и т.п.
6. Гарантийные обязательства
6.1. Продолжительность гарантийного срока на результаты всех выполненных работ по
настоящему договору, СЗЧ и материалы, использованные Подрядчиком при производстве
работ, составляет 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента
подписания Акта выполненных работ в соответствии с п. 4.4 настоящего договора.
6.2. Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации Заказчиком будут
выявлены недостатки выполненных работ и/или Оборудования, СЗЧ (материалов), Подрядчик
по требованию Заказчика обязан обеспечить устранение таких недостатков за свой счет в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения указанного требования.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств по п. 2.10. настоящего Договора,
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика стоимость имущества Заказчика, которому в процессе
выполнения работ по настоящему Договору был причинен ущерб, а Подрядчик обязан
22
возместить Заказчику указанную стоимость в срок, не превышающий десяти календарных
дней с момента получения требования Заказчика.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков, указанных в п.п. 2.4, 2.5, 2.10., 4.1, 6.2, 7.7
договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 1 % (один процент) от суммы,
указанной в п. 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.
Сумма пени, по усмотрению Заказчика, может быть удержана из суммы, причитающейся
Подрядчику по условиям настоящего договора, либо должна быть выплачена Подрядчиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим
договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны
7.4. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой,
выданной компетентным органом.
7.5. При наступлении обстоятельств, которые какая-либо из Сторон может
рассматривать как форс-мажорные, она должна в срок, не превышающий 3 (трех) календарных
дней с момента наступления таких обстоятельств, известить о них другую Сторону.
7.6. Подрядчик несет ответственность за последствия несоблюдения при производстве
работ требований и норм техники безопасности, охраны труда, пожарной и
электробезопасности, в том числе за последствия, связанные с причинением вреда имуществу,
жизни или здоровью третьих лиц.
7.7. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, как на стадии
принятия результатов работ (п.п. 2.9, 4.4 договора), так и в период гарантийного срока (п.п. 6.1,
6.2 договора), Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами либо с привлечением
третьих лиц с возложением на Подрядчика всех расходов, связанных с устранением
недостатков.
Указанные расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в срок, не
превышающий 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения требования Заказчика, либо, по
усмотрению Заказчика, могут быть удержаны из сумм, причитающихся Подрядчику по
условиям настоящего договора.
7.8. В случае существенного нарушения Подрядчиком сроков начала работ, указанных в
п. 4.2. настоящего Договора, а также сроков выполнения отдельных видов работ, указанных в
Приложении № 2 к Договору (просрочка более, чем на 10 (десять) календарных дней), Заказчик
вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора.
В таком случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком
письменного уведомления Заказчика, направленного по адресу либо по факсу, указанным в
разделе 10 настоящего Договора, либо врученного уполномоченному представителю
Подрядчика. Надлежащим подтверждением факта получения Подрядчиком уведомления
Заказчика является почтовое уведомление о вручении соответствующего письма Подрядчику,
отчет факса об отправке уведомления либо расписка уполномоченного представителя
Подрядчика в получении уведомления, в зависимости от того, какой из способов направления
уведомления об отказе от исполнения Договора был выбран Заказчиком.
В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, указанным в
настоящем пункте, любые убытки (расходы), понесенные Подрядчиком, а также стоимость
выполненных работ не подлежат оплате Заказчиком
8. Применимое право. Разрешение споров
8.1. К правам и обязанностям Сторон по настоящему договору подлежат применению
нормы гражданского права Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из
Сторон о существовании подобного рода разногласий.
8.3. В случае, если Сторонам не удается прийти к соглашению, спор передается на
23
рассмотрение
Арбитражного
суда
Санкт- Петербурга и Ленинградской области.
9. Общие условия
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
9.3. Расторжение настоящего договора допускается в случаях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
9.4.Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего места нахождения,
почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Сторона, своевременно
не уведомившая другую Сторону об изменении указанных сведений, несет все риски,
связанные с таким неуведомлением.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Неотъемлемыми приложениями к настоящему Договору являются2:
9.6.1. Техническое задание на выполнение работ (Приложение № 1).
9.6.2. График выполнения работ (Приложение № 2).
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Федеральное
государственное
бюджетное ИНН _____________
КПП ____________
учреждение “Администрация морских портов ОГРН ______________________
Балтийского моря”
Адрес: ________________________________
ИНН 7805035023
КПП 780501001
Телефон _____________________________
198035, г. Санкт-Петербург,
Факс ________________________________
ул. Гапсальская, д. 10.
Адрес электронной почты: _____________
тел.: 718-89-07
Банковские реквизиты ___________________
УФК по г.Санкт-Петербургу
(ФГБУ “АМП Балтийского моря”
л/с 20726Ш04950)
р/сч. № 40501810300002000001
в Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Руководитель
ФГБУ “АМП Балтийского моря”
_________________________ П.П. Паринов
М. П.
Непредоставление документов, являющихся неотъемлемыми приложениями к договору, а также неподписание
договора в срок, указанный в Документации о запросе котировок, признается Заказчиком уклонением от
заключения договора.
2
24
Приложение № 1 к договору
от «___» _________ 2015 № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Работы по ремонту катера «Портнадзор-5» в соответствии с перечнем. Катер
«Портнадзор-5» (далее также – «Судно»), модель Antares 1080; место и год постройки - страна
Франция, 2007 год; количество и мощность двигателей – 2x260 л.с. стационарные дизельные
двигатели Volvo-Penta D-4-260I, винты фиксированного шага, корпус стеклопластик.
Перечень работ:
Функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные
№
Наименование и объем работ
характеристики, количество необходимых
п/п
запасных частей и материалов, используемых при
производстве работ
Выполнить работы по
Использовать оборудование и материалы
1.
расконсервации механизмов и
необходимые для выполнения работ.
систем катера, проверить состояние
всех резиновых шлангов, арматуры,
выполнить обжим соединений, при
необходимости заменить
неисправные
Выполнить техническое
Масло ____________ моторное синтетическое для
2.
обслуживание гребных двигателей
дизельных двигателей с температурой застывания
левого и правого борта согласно
не выше 40С в количестве 40 литров;
регламента:
Масляный фильтр Volvo-Penta №3582733 в
заменить моторное масло;
количестве 4 шт.;
заменить масляные, топливные,
Топливный фильтр Volvo-Penta №3583443 в
воздушные фильтры;
количестве 4 шт.;
заменить фильтры сапунов;
Картриджи топливных сепараторов Volvo-Penta
заменить охлаждающую жидкость;
№3581760 в количестве 2 шт.;
заменить комплект анодов;
Воздушный фильтр Volvo-Penta №3818541 в
отрегулировать натяжение
количестве 2 шт.;
приводных ремней, при
Фильтр продувки картера Volvo-Penta в количестве
необходимости произвести замену;
4 шт.;
заменить импеллеры охлаждения;
Фильтр сапунов Volvo-Penta №3584145 в
отрегулировать тепловые зазоры
количестве 2 шт.;
клапанов
Охлаждающая жидкость (антифриз) __________
синий с температурой застывания не менее -40оС в
количестве 30 литров;
Комплект анодов Volvo Penta в количестве 4
комплекта;
Приводные ремни Volvo Penta в количестве 2
комплекта;
Импеллер охлаждения Jabsco №3588475 в
количестве 2 шт.
Выполнить центровку гребных
Использовать оборудование и материалы
3.
двигателей, проверить крепления
необходимые для выполнения работ.
гребных двигателей к фундаменту,
устранить люфты
Выполнить техническое
Масло _________ трансмиссионное синтетическое
4.
обслуживание реверс-редукторов
с температурой застывания не более -40С в
левого и правого борта. Заменить
количестве 20 литров;
масло и фильтры.
Фильтры Volvo Penta № 834337 в количестве 2 шт.
25
5.
6.
7.
Выполнить техническое
обслуживание рулевой машины,
проверить уровень масла
Выполнить проверку уплотнений
гребных валов (дейдвудов).
Устранить поступление воды внутрь
корпуса катера
Произвести диагностику
электрооборудования катера,
выполнить обжим креплений и
токопроводов
Заменить бойлер горячей воды
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
Использовать оборудование и материалы
необходимые для выполнения работ.
Бойлер NAUTIC BOILER Quick Модель BXS 2512S
6 Bar 1200W 220V в количестве 1 шт.
В случаях, когда по условиям настоящего Технического задания требуется замена какихлибо запасных частей, оборудования или материалов, данные виды работ предполагают
демонтаж/удаление ранее установленных на Судне запасных частей, оборудования, материалов,
в отношении которых осуществляется замена, поставку новых запасных частей, оборудования
или материалов, согласно требованиям, указанным в Техническом задании, и их монтаж
(установку) на место заменяемых запасных частей, оборудования или материалов.
8.
Все материалы, запасные части (оборудование), необходимые и используемые для
производства ремонтных работ, предоставляются Подрядчиком, их стоимость включена в
стоимость работ.
Используемые Подрядчиком для производства работ материалы (запасные части),
должны быть новыми (ранее не использованными), без следов механических повреждений.
Подрядчик при выполнении работ обязан соблюдать правила техники безопасности,
пожарной, экологической и электро-безопасности, а также требования следующей нормативной
документации: “Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта“,
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620; “Технический
регламент о безопасности объектов внутреннего водного транспорта“, утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623; “РД 31.20.01.-97. Правила
технической эксплуатации морских судов“, утвержденные Распоряжением Министерства
транспорта РФ от 08.04.1997 № МФ-34/672; “РД 31.81.10.-91. Правила техники безопасности на
судах морского флота“, утвержденные Заместителем Министра морского флота СССР
17.09.1991.
В результате выполненных работ по ремонту, Судно должно быть передано Заказчику с
устраненными повреждениями (дефектами), устранение которых было целью Заказчика при
обращении к Подрядчику. Ремонт Судна должен производиться в соответствии с требованиями
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, “Техническим регламентом о безопасности объектов морского транспорта“,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 620, “Техническим
регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта“, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 № 623, «Правилами технического надзора за
маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их
стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и
наплавными мостами», утвержденными Приказом МЧС РФ от 29.06.2005 года № 501, иными
обязательными требованиями к производству работ по ремонту судов, а также инструкциями
завода-изготовителя. Работы должны производиться Подрядчиком на основании требований,
26
изложенных в технической документации на Судно и в Техническом задании Заказчика.
Подрядчик:
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение “Администрация морских портов
Балтийского моря”
Руководитель
____________________ П.П. Паринов
М. П.
27
Приложение № 2 к договору
от «___» _________ 2015 № _____
План-график
на выполнение работ по ремонту катера «Портнадзор-5»
№
Наименование и объем работ
п/п
1. Выполнить работы по расконсервации механизмов и
систем катера, проверить состояние всех резиновых
шлангов, арматуры, выполнить обжим соединений, при
необходимости заменить неисправные
2. Выполнить техническое обслуживание гребных двигателей
левого и правого борта согласно регламента:
заменить моторное масло;
заменить масляные, топливные, воздушные фильтры;
заменить фильтры сапунов;
заменить охлаждающую жидкость;
заменить комплект анодов;
отрегулировать натяжение приводных ремней, при
необходимости произвести замену;
заменить импеллеры охлаждения;
отрегулировать тепловые зазоры клапанов
3. Выполнить центровку гребных двигателей, проверить
крепления гребных двигателей к фундаменту, устранить
люфты
4. Выполнить техническое обслуживание реверс-редукторов
левого и правого борта. Заменить масло и фильтры.
5. Выполнить техническое обслуживание рулевой машины,
проверить уровень масла
6. Выполнить проверку уплотнений гребных валов
(дейдвудов).
Устранить поступление воды внутрь корпуса катера
7. Произвести диагностику электрооборудования катера,
выполнить обжим креплений и токопроводов
8. Заменить бойлер горячей воды
Подрядчик:
Сроки выполнения
работ
До 15.04.2015 г.
До 05.05.2015 г.
До 25.04.2015 г.
До 15.04.2015 г.
До 30.04.2015 г.
До 15.04.2015 г.
До 25.04.2015 г.
До 15.04.2015 г.
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение “Администрация морских портов
Балтийского моря”
Руководитель
____________________ П.П. Паринов
М. П.