Закупка 190 - Газпром газомоторное топливо

ДОГОВОР № _____________________
г. Санкт-Петербург
« ___»___________20__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ____, с
одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Свидетельство о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № ______, выдано Саморегулируемой организацией
_______«__» ____ 20__г.), в лице _______, действующего на основании _____, с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на
основании Протокола заседания закупочной комиссии от «__» ______ 20__г. №_____,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора
Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:
Авторский
надзор
–
контроль
лица,
осуществившего
подготовку
Проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований Проектной
документации.
Акт о выявленных дефектах оборудования – документ, подписанный Заказчиком,
Подрядчиком и организацией-изготовителем об обнаружении дефектов оборудования,
выявленные в процессе монтажа, наладки или испытания, а также по результатам контроля
(унифицированная форма № ОС-16).
Акт о приемке выполненных работ – первичный учетный документ, составляемый
Подрядчиком на основании Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а) и подтверждающий
выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, подписываемый Сторонами
(унифицированная форма № КС-2).
Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж – документ, подписанный
Заказчиком и Подрядчиком, оформляется при передаче оборудования от Заказчика
Подрядчику (унифицированная форма № ОС-15).
Временные здания и сооружения – все специально возводимые или
приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные,
жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства Работ и
обслуживания работников строительства, которые после завершения Работ должны быть
демонтированы Подрядчиком и вывезены за пределы Строительной площадки.
Входной контроль – система контроля качества, позволяющая осуществлять входной
контроль применяемого оборудования, материалов, приемочный и операционный контроль
технологии производства Работ при строительстве Объекта.
Гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает за
собственный счет своими силами и/или привлеченными силами и средствами устранение всех
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе эксплуатации Объекта и являющихся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком и/или привлеченными им
организациями (Субподрядчиками) обязательств по настоящему Договору.
Дефекты/Недостатки – любые несоответствия выполненных Работ, а также
Материалов и Оборудования требованиям и условиям Договора, Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательству РФ и иным нормативным актам,
действующим на территории РФ и применимым к Работам, Материалам и Оборудованию, а
также требованиям стандартов и технических регламентов, допущенные Подрядчиком и/или
привлеченными им организациями (Субподрядчиками).
Договор – настоящий документ, приложения к нему, подписанные Сторонами, а также
дополнительные соглашения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период
действия Договора.
Дополнительные работы – дополнительные объемы работ по дополнительной и
измененной Рабочей документации, выданной Заказчиком «В производство работ».
Журнал учета выполненных работ – первичный учетный, накопительный документ
(унифицированная форма № КС-6а), подтверждающий выполнение Работ, оформляемый
1
Подрядчиком, подписываемый Сторонами, являющийся основанием для составления Акта о
приемке выполненных работ (№ КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3).
Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие
фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его
элементов в процессе выполнения Работ. В состав Исполнительной документации включены:
полный комплект актов освидетельствования, геодезические съемки, схемы, Рабочая
документация с внесенными в нее изменениями и уточнениями, сертификаты, паспорта и
иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
Код объекта – уникальный номер инвестиционного проекта (41 001).
Материалы и Оборудование – строительные материалы, конструкции и изделия,
оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав Объекта.
Нормативно-техническая документация – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные
нормативные документы Заказчика, иные документы, положения, инструкции, правила,
указания (в том числе носящие рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
Общий журнал работ – первичный документ, который ведется Подрядчиком,
отражает технологическую последовательность, сроки, качество и условия производства
строительно-монтажных работ.
Объект – «Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1».
ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и
охрана окружающей среды.
Приемочная комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком, для приемки Объекта по
Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), в
состав комиссии включаются представители Заказчика, уполномоченные представители
Подрядчика, эксплуатирующей организации, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций (при необходимости).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта
по настоящему Договору.
Проект организации строительства (далее «ПОС») – раздел Проектной
документации, предназначенный для определения организационно-технологических
принципов возведения проектируемого объекта, решения планово-финансовых вопросов,
обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки
планировочных и конструкторских решений, организации своевременного материальнотехнического обеспечения.
Проект производства работ (далее «ППР») – документ, разработанный Подрядчиком
в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации, согласованный
контролирующими организациями и Заказчиком. Производство работ без ППР запрещается.
Пусконаладочные работы (далее «ПНР») – комплекс работ по индивидуальным
испытаниям и комплексному опробованию смонтированных на Объекте систем и
оборудования.
Работы – комплекс работ по строительству Объекта, выполняемый Подрядчиком в
соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией, включая выполнение
строительно-монтажных работ, работы по монтажу оборудования, инженерных сетей и
систем, пусконаладочные работы «в холостую», поставку Материалов и Оборудования, а
также иные неразрывно связанные с Объектом работы, в том числе и в течение Гарантийного
срока.
Рабочая документация – рабочие чертежи, ведомости и сводные ведомости
потребности строительных материалов, спецификации оборудования, технические условия,
паспорта и сертификаты на материалы, оборудование, конструкции и комплектующие
изделия, а также иная документация, в объеме, необходимом для производства Работ на
Объекте, и утвержденная Заказчиком «В производство работ».
Рабочая комиссия – комиссия, создаваемая Подрядчиком для сдачи Объекта
Заказчику по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма
№ КС-11).
Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями,
соответствие условиям Договора, требованиям Проектной, Рабочей и Нормативно2
технической документации, а также качество и точность которых невозможно определить
после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций и оборудования.
Строительный контроль – процесс установления соответствия объема и качества
Работ, а также Материалов и Оборудования установленным требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, действующему законодательству РФ.
Строительная площадка – отведенный в установленном порядке и переданный
Заказчиком Подрядчику по Акту о передаче площадки под строительство (Приложение №6 к
Договору) на весь период строительства земельный участок.
Справка о стоимости выполненных работ и затрат – первичный учетный документ,
применяющийся для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные работы
(унифицированная форма № КС-3).
Строительная техника и расходные материалы – все виды машин, механизмов и
оборудования любого типа, а также запчасти к ним, приспособления, инструмент и инвентарь,
расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте, за
исключением Материалов и Оборудования, конструктивно входящих в состав Объекта.
Субподрядная организация (Субподрядчик) – подрядная организация, привлекаемая
Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика для выполнения на строящемся Объекте
Работ, отдельных комплексов монтажных и специальных работ.
Экологический контроль – контроль осуществляемый Подрядчиком и Заказчиком в
целях соблюдения требований законодательства РФ и норм международного права в области
охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ на Объекте, а также
обеспечения соответствия выполняемых Работ, решениям и мероприятиям, указанным в
Проектной документации.
Не приведенные в этой статье определения применяются в формулировках в
соответствии с законодательством РФ и в соответствии с требованиями Нормативнотехнической документации, на основании которой разработана Проектная документация на
строительство Объекта.
2. Предмет Договора
2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить
своими и/или привлеченными силами в установленный Договором срок строительномонтажные Работы по объекту «Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1»
(код: 41 001) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Состав и объем Работ, технические, экономические и иные требования к Работам
по настоящему Договору определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору),
Проектной и Рабочей документации по Объекту.
2.3. Работы по Договору считаются выполненными с момента утверждения Заказчиком
Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
3. Договорная цена
3.1. Цена Работ по настоящему Договору определена на основании Протокола
заседания закупочной комиссии ООО «Газпром газомоторное топливо» №____от «___»
___________20__г. является приблизительной, но не может превышать ______________ руб.
__ коп. (____________ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) - ______________ руб. __ коп.
(____________ руб. __ коп.), всего – ______________ руб. __ коп. (____________ руб. __ коп.).
Цена Работ по Договору состоит из стоимости Работ, указанной в Расчете договорной
цены (Приложение №2 к Договору).
Стороны особо оговорили, что в течение 7 (семи) календарных дней с момента
передачи Заказчиком Подрядчику Рабочей документации утвердят сводный сметный расчет
обосновывающий стоимость Работ по Договору и подпишут соответствующее
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
В случае внесения Заказчиком изменений в Проектную документацию, которые
повлекут изменение объемов и стоимости Работ более чем на 10 (десять) % от общей
стоимости Работ, указанной в сводном сметном расчете, Стороны подпишут дополнительное
соглашение к настоящему Договору, в котором определят стоимость и сроки выполнения
Дополнительных работ.
3
Оплата стоимости Работ осуществляется в соответствии с разделом 4 Договора.
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя:
3.2.1. Затраты на организацию и производство строительно-монтажных работ, включая
зимнее удорожание.
3.2.2. Затраты на необходимые для производства Работ Материалы и Оборудование,
конструкции и изделия поставки Подрядчика.
3.2.3. Затраты, связанные с доставкой на Строительную площадку, разгрузкой,
складированием, хранением, охраной и подачей для производства Работ Материалов и
Оборудования, конструкций и изделий поставки Подрядчика.
3.2.4. Затраты на погрузо-разгрузочные работы на железнодорожной станции
назначения, доставку от железнодорожной станции назначения до Строительной площадки,
погрузо-разгрузочные работы на Строительной площадке, приемку, хранение, охрану, монтаж
оборудования поставки Заказчика (Приложение №3 к Договору).
3.2.5. Затраты на мобилизацию, перебазировку и перемещение необходимых для
выполнения Работ единиц строительной техники и средств малой механизации на
Строительную площадку и в ее пределах.
3.2.6. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», включая
сопутствующие затраты.
3.2.7. Затраты на выполнение необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по охране труда, предусмотренных требованиями Проектной, Рабочей и
Нормативно-технической документации, законодательством РФ, субъектов РФ и иными
нормативными актами.
3.2.8. Затраты на электро-, водо-, паро-, тепло-, газоснабжение Строительной
площадки, включая затраты на временную подводку и подключение сетей обеспечения.
3.2.9. Затраты на подключение построенного Объекта к действующим (постоянным)
сетям инженерно-технического обеспечения, включая все обязательные согласования в
уполномоченных органах и организациях за исключение платы за подключение к
вышеуказанным сетям.
3.2.10. Затраты на подготовку и оформление Исполнительной документации.
3.2.11. Затраты, связанные с проведением необходимых испытаний.
3.2.12. Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов (временно согласованных
нормативов выбросов).
3.2.13. Плату за сбор и размещение отходов производства и потребления в пределах
установленных лимитов.
3.2.14. Затраты на компенсацию ущерба (ремонт, усиление, восстановление)
автодорогам при перевозке строительных материалов и/или оборудования.
3.2.15. Затраты на оплату налогов, сборов и других выплат, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
3.2.16. Затраты на Временные здания и сооружения, включая затраты на оформление
материалов земельного отвода под Временные здания и сооружения.
3.2.17. Затраты на вывоз отходов строительного производства и потребления за весь
период производства Работ на Объекте.
3.2.18. Затраты на страхование Объекта, гарантийные обязательства и гражданскую
ответственность за убытки и вред, причиненный третьим лицам.
3.2.19. Затраты на охрану Объекта.
3.2.20. Иные затраты, как предусмотренные условиями настоящего Договора, так и
необходимые для выполнения Работ по Договору.
3.3. Стоимость Работ не включает стоимость оборудования поставки Заказчика.
4. Порядок приемки Работ и условия платежей
4.1. Оплата Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет
Подрядчика аванса в размере 30% (тридцати) от стоимости Работ, что составляет _____ руб.
__ коп. (_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.),
всего – _____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.).
Аванс предоставляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента
предоставления Подрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантий (далее –
Банковская гарантия) в соответствие с п. 4.5 Договора.
4
Оставшуюся сумму в размере _____ руб. __ коп. (_____ руб. __коп.), кроме того НДС
(18%) – _____ руб. __коп. (_____ руб. __ коп.), всего – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.)
Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в соответствии с п. 4.2 настоящего
Договора.
4.2. Приемка выполненных Работ и их оплата производятся следующим образом:
4.2.1. Подрядчик в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией
(локальные сметы, сводный сметный расчет) формирует Акты о приемке выполненных работ
и ежемесячно до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца подписывает у
уполномоченных представителей Заказчика, лица, осуществляющего Строительный контроль,
лица осуществляющего Авторский надзор, первичную документацию и представляет
Заказчику:
– Журнал учета выполненных работ (№ КС-6а) – на электронном носителе;
– Реестр актов о приемке выполненных работ в 3 (трех) экземплярах;
– Акты о приемке выполненных работ (№ КС-2) – в 3 (трех) экземплярах;
– Справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) в 3 (трех) экземплярах;
– копии счетов-фактур на приобретенные материалы и оборудование, которые в смете
рассчитаны по прейскурантам поставщиков – в 3 (трех) экземплярах;
– счета-фактуры.
Выставляемые Заказчику счета на оплату в обязательном порядке должны содержать
ссылки на Договор, первичные документы, а так же на документы, подтверждающие
выполнение обязательств Подрядчиком.
Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Подрядчиком
Актов о приемке выполненных работ (№ КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и
затрат (№ КС-3), Журнала учета выполненных работ (№ КС-6а), счетов-фактур и счетов на
оплату, рассматривает предоставленные документы, подписывает их или в тот же срок
передает Подрядчику письменный мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их
устранения.
Подрядчик перед предъявлением Работ Заказчику обязан в установленном
законодательством РФ порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить
своевременное согласование всех Работ, документации в соответствующих контролирующих
органах и организациях.
Поименованные в настоящем пункте документы должны содержать ссылку на Код
объекта.
4.2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в безналичном порядке
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.2.1
настоящего Договора, в соответствии со Справкой о стоимости выполненных работ и затрат
(№ КС-3) при наличии счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями
действующего налогового законодательства РФ.
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком Подрядчику зачетом
предоставленного аванса и далее по мере выполнения Работ и предоставления отчетной
документации согласно настоящему пункту Договора.
4.2.3. Заказчик производит гарантийное удержание в размере 5% (пяти) от каждой
суммы, подлежащей выплате Подрядчику. Сумма гарантийного удержания выплачивается
Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Заказчиком Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14).
Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика
по устранению выявленных Дефектов/Недостатков в результатах Работ. Заказчик имеет право
возместить свои расходы на устранение Дефектов/Недостатков и убытки, вызванные
ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, из суммы гарантийного
удержания.
4.2.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях РФ. Датой оплаты
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.2.5. Стороны обязуются проводить сверку расчетов по Договору ежеквартально до 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за окончанием квартала. Акт сверки оформляет
Подрядчик и направляет на подписание Заказчику.
4.3. Стороны определили, что подписание документов, предусмотренных п. 4.2.1
настоящего Договора, подтверждает промежуточное выполнение Работ, необходимое для
5
контроля и проведения расчетов, и не означает перехода к Заказчику рисков случайной гибели
и/или случайного повреждения Объекта, Материалов и Оборудования.
4.4. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах допустимых
нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и размещение
отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при строительстве
Объекта, предусмотренная Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией,
оплачивается Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ. Заверенные
копии документов, с подписью руководителя (или уполномоченного лица на основании
доверенности), подтверждающих факт оплаты за негативное воздействие на окружающую
среду, предоставляются Заказчику Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней после
проведения соответствующих платежей.
Сверхнормативная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в пределах
допустимых нормативов выбросов и в пределах установленных лимитов, плата за сбор и
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов, при
строительстве Объекта, произведенная Подрядчиком, в стоимость Договора не входит и
компенсации со стороны Заказчика не подлежит.
4.5. Обязательным условием выплаты аванса, предусмотренного пунктом 4.1,
настоящего Договора, является предоставление Подрядчиком безусловной и безотзывной
банковской гарантии (далее – Банковская гарантия) на сумму аванса в качестве обеспечения
его возврата на следующих условиях:
4.5.1. Банковская гарантия на сумму аванса должна быть предоставлена не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Банковская гарантия оформляется по форме
Приложения №7 к Договору. Расходы по выдаче Банковской гарантии лежат на Подрядчике.
4.5.2. Банк-гарант и текст Банковской гарантии должны быть предварительно
согласованы Заказчиком в письменном виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
направления Подрядчиком на согласование Заказчику проекта Банковской гарантии. Заказчик
по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста Банковской гарантии направляет
Подрядчику согласованную форму Банковской гарантии, либо мотивированный отказ с
указанием замечаний и сроков их устранения. Срок действия Банковской гарантии должен
заканчиваться не ранее чем через 50 (пятьдесят) рабочих дней с даты полного погашения
аванса, указанной в п. 4.5.6. Договора.
4.5.3. При изменении сроков выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет
Заказчику новые или дополнительные Банковские гарантии, с учетом таких изменений, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору более
чем на 20 (двадцать) календарных дней и/или если сумма выполненных Работ к сроку полного
погашения аванса, указанного в п.4.5.6 Договора, будет меньше суммы полученного аванса,
то Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате полученного аванса
или его части (с учетом сумм выполненных Работ) в срок, не превышающий 7 (семи)
календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования.
4.5.5. Для получения предельной суммы Банковской гарантии или ее части, в случае
если Подрядчик не выполнил требования Заказчика по возврату аванса в течение 7 (семи)
календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика, Заказчик вправе
обратиться в Банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового платежа или его части.
4.5.6. Подрядчик обеспечивает полное погашение аванса в размере _____ руб. __ коп.
(_____ руб. __ коп.), кроме того НДС (18%) – _____ руб. __ коп. (_____ руб. __ коп.), всего –
_____ руб.__ коп. (_____ руб. __ коп.) не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней
после начала Работ.
5. Сроки выполнения Работ
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами принятых по нему обязательств. Датой подписания Договора
считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой страницы Договора.
5.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Графике
производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.3. Фактической датой начала Работ считается дата, указанная Заказчиком в
письменном уведомлении, направленном в адрес Подрядчика в срок, не позднее 7 (семи)
6
календарных дней до даты начала Работ.
5.4. Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), которая должна
совпадать со сроком завершения Работ согласно Графику производства работ (Приложение
№4 к Договору).
5.5. Подрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ в случае
выполнения работ, связанных с устранением Дефектов/Недостатков.
5.6. В случае несоблюдения сроков выполнения этапов Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) по причинам, зависящим от
Подрядчика, он обязан принять все необходимые меры для завершения Работ по Договору в
срок, установленный в Графике производства работ (Приложение №4 к Договору).
5.7. В случае необходимости продления сроков Работ (по причинам, не зависящим от
Подрядчика) Подрядчик должен обратиться к Заказчику с соответствующим письменным
обоснованием, а Заказчик обязан рассмотреть данное обращение в течение 7 (семи)
календарных дней и дать письменный ответ о согласии или отказе в продлении сроков Работ.
В случае достижения Сторонами согласия о продлении сроков выполнения Работ, Стороны
подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым устанавливают
новые сроки.
6. Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Подрядчика:
6.1.1. Оплатить все налоги, платежи, пошлины и сборы, связанные с исполнением
настоящего Договора, относящиеся к обязательствам Подрядчика.
6.1.2. Получить от Заказчика по накладной Проектную и Рабочую документацию в
течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления
о начале Работ.
6.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения от Заказчика ПОС
разработать и согласовать с Заказчиком ППР, выполненный в соответствии с требованиями
Проектной и Нормативно-технической документации.
Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания и возвращает на
доработку ППР в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения. Подрядчик в течение
7 (семи) календарных дней устраняет замечания и предоставляет ППР на повторное
согласование Заказчику. После согласования Подрядчик руководствуется решениями ППР
при производстве Работ. Изменение положений ППР допускается только с письменного
согласия Заказчика.
В составе ППР Подрядчиком предоставляется «План мероприятий по охране
окружающей среды на объекте строительства и учета экологических аспектов».
6.1.4. Произвести вынос в натуру границ Строительной площадки, осей
внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для Временных
сооружений. Создать, либо привлечь специализированную организацию, для создания в
соответствии с Нормативно-технической документацией геодезической разбивочной основы
для строительства и в течение 7 (семи) календарных дней после выполнения Работ по выносу
проекта в натуру передать Заказчику по акту техническую документацию на неё и на
закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в
натуре.
6.1.5. В случае привлечения Субподрядчиков предоставить Заказчику полный перечень
Субподрядчиков, границ участков, видов и объемов Работ, подлежащих выполнению
Субподрядчиками. Предоставить свидетельства о допуске к выполняемым видам Работ
данными организациями, копии Устава, свидетельств о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет, документов, подтверждающих избрание единоличного
исполнительного органа, его полномочия (иных документов по требованию Заказчика).
Изменение состава Субподрядчиков, согласованного с Заказчиком, и/или привлечение
дополнительных, Подрядчик осуществляет по предварительному согласованию с Заказчиком,
с предоставлением вышеуказанных документов.
В случае некачественного выполнения Работ и/или несоблюдения сроков
осуществляемых Субподрядчиком Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его
замены. Отстранение Субподрядчика не является основанием для пересмотра цены и сроков
окончания Работ. Подрядчик гарантирует, что предложит на согласование Заказчику нового
7
Субподрядчика или выполнит Работы отстраненного Субподрядчика собственными силами
без изменения цены и сроков.
Подрядчик обязан учитывать указанные требования в договорах, заключаемых с
Субподрядчиками.
Подрядчик несет ответственность за все действия/бездействия Субподрядчиков как за
свои собственные.
6.1.6. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами Работы,
являющиеся предметом Договора, безопасными методами и с надлежащим качеством, в
соответствии с законодательством РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документацией. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, обнаруженные в процессе
выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока и в течение срока их
выявления. Обеспечить согласование всех Работ, документации в установленном порядке в
соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.7. Осуществлять Строительный контроль в соответствии с Разделом 7 настоящего
Договора.
6.1.8. Назначить лиц, ответственных за производство Работ (уполномоченного(ых)
представителя(ей), и письменно в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения
уведомления от Заказчика о начале Работ известить об этом Заказчика с приложением копий
соответствующих приказов/доверенностей.
6.1.9. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о начале
Работ от Заказчика, предоставить Заказчику в письменной форме список ответственных, лиц
по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности на Объекте с
указанием координат (Ф.И.О., должность, контактный телефон). Организовать и осуществить
в соответствие с Нормативно-технической документацией Экологический контроль в области
охраны окружающей среды, подготовить и аттестовать назначенных ответственных лиц в
области обеспечения экологической безопасности и обращения с опасными отходами.
6.1.10. Обеспечить идентификацию собственного персонала (униформа, именные
таблички и т.д.), строительной техники и средств малой механизации (таблички, наклейки и
т.д.).
6.1.11. Обеспечить выполнение Работ квалифицированным и опытным персоналом,
имеющим разрешение на работу на территории РФ, прошедшем аттестацию в области
промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и
ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты,
разрешенными к применению на опасных производственных объектах. Гарантировать и
контролировать выполнение данных требований, привлеченными для производства Работ
организациями (Субподрядчиками).
6.1.12. Создать условия, необходимые для осуществления Строительного контроля,
Авторского надзора, Экологического контроля. Обеспечить доступ представителей
уполномоченных организаций на строящийся Объект, оказать содействие в обеспечении их
транспортом, служебными помещениями и средствами связи.
6.1.13. Обеспечить страхование строительных рисков и гражданской ответственности в
соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.
6.1.14. После получения от Заказчика заверенной копии положительного заключения
экспертизы Проектной документации, в том числе разделов (томов) проекта, содержащих
мероприятия по охране окружающей среды, обеспечить нормирование в области охраны
окружающей среды в соответствии с требованиями Нормативно-технической документации,
законодательства РФ. Обеспечить оформление и получение необходимых документов:
- разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства;
- договоры с соответствующими организациями на сбор, использование,
обезвреживание, транспортировку и размещение отходов, образующихся в период
выполнения Работ;
- документ о согласовании нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение;
- разрешение на размещение отходов производства и потребления на Строительной
площадке.
А также иных документов, согласно требованиям федеральных органов власти РФ,
органов власти субъектов РФ, требованиям Заказчика и Нормативно-технической
документации.
8
6.1.15. Запросить и получить технические условия на подключение инженерных
коммуникаций Временных зданий и сооружений, организовать учет отпускаемых ресурсов
(вода, электроэнергия и т.д.) и нести ответственность за соблюдение мероприятий,
обеспечивающих безопасность производства Работ, предусмотренных актом-допуском.
6.1.16. Выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами обустройство
Строительной площадки, сооружение/демонтаж и/или аренду Временных зданий и
сооружений, необходимых для выполнения Работ, размещения персонала, по нормам не ниже
предусмотренных Нормативно-технической документацией в соответствии с согласованным
Заказчиком ППР.
6.1.17. Согласовать в установленном порядке схемы и условия производства Работ в
местах повышенной опасности (вблизи ЛЭП, охранных зон, дорог, коммуникаций и т.п.).
6.1.18. Получить все необходимые допуски, разрешения, согласования
технологических карт на сварочные работы и работы контроля сварных соединений методом
неразрушающего контроля, произвести все необходимые регистрационные действия в органах
Ростехнадзора, представить Заказчику заверенные копии свидетельств о допуске к Работам в
соответствии с Нормативно-технической документацией.
6.1.19. Обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий
по охране труда, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности
согласно законодательству РФ. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте строительства
своего специалиста по охране труда.
6.1.20. Организовать проведение работ по обращению с отходами строительного
производства и потребления в период строительства, в том числе их временное накопление и
вывоз в места, определенные ППР. Осуществить вывоз отходов строительного производства и
потребления в лицензируемые организации согласно заключенным договорам и в
соответствии с полученными лимитами на размещение отходов. Отходы строительного
производства и потребления, образовавшиеся в ходе выполнения Подрядчиком и
Субподрядчиками Работ по настоящему Договору, являются собственностью Подрядчика.
6.1.21. Обеспечить соблюдения требований энергетической эффективности и
энергосбережения согласно законодательству РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно–
технической документации, требованиям Заказчика.
6.1.22. Выполнить исполнительные геодезические съемки на всех этапах строительства
согласно СП 126.13330.2012.
6.1.23. Обеспечить строительство Материалами и Оборудованием, необходимыми для
выполнения Работ. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и охрану.
Гарантировать, что качество Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
применяемых при строительстве, будет соответствовать спецификациям, стандартам,
техническим условиям, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, иметь все необходимые документы удостоверяющие качество. Осуществлять
входной контроль Материалов и Оборудования, конструкций и изделий поступающих для
строительства Объекта, в том числе оборудования поставки Заказчика (Приложение №3), с
оформлением соответствующей документации.
6.1.24. Доставить средства малой механизации и строительную технику в необходимом
для выполнения Работ количестве, обеспечить ее исправное техническое состояние, ремонт и
техническое обслуживание.
Ответственность за использование и последствия использования строительной техники
и средств малой механизации, в том числе третьими лицами, несет Подрядчик.
6.1.25. Предоставлять по запросу Заказчика письменные подтверждения факта
изготовления/поставки Материалов и Оборудования Подрядчика заводами-изготовителями.
6.1.26. Обеспечить при производстве Работ, выполнение работ связанных с вырубкой,
складированием, хранением, использованием лесных ресурсов, в границах участков,
предоставленных Заказчику для строительства Объекта. Данные работы должны
производиться в порядке, предусмотренном Нормативно-технической документацией.
6.1.27. Обеспечить сохранность всех передаваемых Заказчиком для строительства
Объекта материальных ценностей, охрану Объекта и Строительной площадки до момента
утверждения Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14).
6.1.28. Осуществить своими силами, в присутствии уполномоченного представителя
Заказчика, приемку оборудования поставки Заказчика с составлением Акта о приеме-передаче
9
оборудования в монтаж (№ ОС-15), своими и/или привлеченными силами обеспечивать
разгрузку указанного оборудования. При обнаружении дефектов, неисправностей,
некомплектности оборудования поставки Заказчика, в течение 3 (трех) календарных дней с
даты выявления несоответствия, письменно уведомить Заказчика для организации и
проведения комиссии, совместно с представителями Строительного контроля, Авторского
надзора и при необходимости завода-изготовителя, оформить по итогам Акт о выявленных
дефектах оборудования (№ОС-16).
6.1.29. Выполнить собственными силами подключение построенного Объекта к
действующим (постоянным) сетям инженерно-технического обеспечения с обязательным
согласованием всех Работ в установленном порядке в уполномоченных органах и
организациях.
6.1.30. Обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате размещения/демонтажа и вывоза имущества до
предъявления Объекта Рабочей комиссии.
6.1.31. Произвести по окончании строительства в объеме, предусмотренном
Проектной документацией, техническую рекультивацию земель и лесных участков,
отведенных во временное пользование на период строительства, оформив проведение
технической рекультивации.
6.1.32. Направлять Заказчику ежедневно до 10.00 в электронном виде информацию по
выполненным Работам в установленной Заказчиком форме. Предоставлять Заказчику
ежемесячно до 25 числа отчетного месяца Отчет о выполнении работ по форме
Приложения №5 к Договору.
6.1.33. В установленном порядке нести материальную и иную ответственность (без
возмещения со стороны Заказчика) за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся
следствием действий/бездействия Подрядчика или Субподрядчиков.
6.1.34. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за
несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине Субподрядчиков
законодательства РФ на весь период строительства.
Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти РФ, органами
власти субъектов РФ и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими
нарушений, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика в результате
действия/бездействия Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков.
6.1.35. Обеспечить исполнение требований надзорных органов и организаций, в том
числе осуществляющих Строительный контроль, Авторский надзор, органов исполнительной
власти РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ.
Повторный и последующие выезды надзорных органов и организаций для контроля
устранения Дефектов/Недостатков, исполнения требований и предписаний производится за
счет Подрядчика.
6.1.36. Перед предъявлением Работ Заказчику в установленном законодательством РФ
порядке, а также согласно требованиям Заказчика, обеспечить своевременное согласование
всех Работ, документации в соответствующих надзорных органах и организациях.
6.1.37. Незамедлительно (в течение суток) ставить в известность Заказчика обо всех
случаях производственного травматизма, авариях, инцидентах и нештатных ситуациях,
связанных с безопасностью труда и охраной окружающей среды на Объекте. Обеспечить
предоставление ежемесячной отчётности по ОТ, ПБ и ООС до 5 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, с предоставлением информации о вышеизложенных событиях (или
их отсутствии) в письменной форме, с указанием мер реагирования и урегулирования
события, в отдел охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС, охраны окружающей
среды Заказчика.
6.1.38. Предоставлять по требованию Заказчика в сроки, установленные Заказчиком,
информацию о состоянии расчетов с третьими лицами (в том числе о размере задолженности
за выполненные Работ, размере выплаченных, но не погашенных Субподрядчикам авансов, и
другую информацию).
6.1.39. Вести Общий журнал работ и специальные журналы работ в установленном
порядке (РД-11-05-2007), в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
с момента начала Работ и до их завершения.
Своевременно, перед началом заполнения, предоставлять Заказчику для регистрации
Общий и специальные журналы работ. Общий журнал работ и специальный журнал работ
10
должны быть выполнены типографским способом, подписаны уполномоченными
представителями Подрядчика, прошиты и скреплены печатью.
Отражать в Общем журнале работ весь ход производства Работ, а также все факты и
обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания Работ, дата предоставления Материалов и
Оборудования, услуг, сообщение о принятии Работ, о проведенных испытаниях, задержках
связанных с несвоевременной поставкой Материалов и Оборудования, выхода из строя
строительной и иной вспомогательной техники).
Если Заказчик, представитель строительного контроля Заказчика, представитель
Авторского надзора не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то
он излагает свое мнение в Общем журнале работ.
Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней устранить недостатки,
обоснованно указанные в Общем журнале работ, в случае отсутствия возможности устранить
недостатки в трехдневный срок, Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить
Заказчика о причинах и обстоятельствах влияющих на срок устранения замечаний.
6.1.40. По требованию Заказчика, предоставлять всю необходимую информацию о
строительстве Объекта и связанных с ним процессов и мероприятий.
6.1.41. Для выполнения Работ по Договору обеспечить наличие всех необходимых
допусков, разрешений, лицензий на право выполнения Работ, требуемые в соответствии с
законодательством РФ и действующими нормами и правилами, и предоставить заверенные
копии Заказчику в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления о
начале Работ. В случае изменения указанных документов, в течение 7 (семи) календарных
дней с момента таких изменений предоставить Заказчику заверенные копии измененных
документов.
При отсутствии указанных документов Заказчик вправе не допускать Подрядчика к
выполнению Работ до момента предоставления необходимых документов, определенных в
настоящем пункте, что не является основанием для переноса сроков выполнения Работ и
увеличения договорной цены.
6.1.42. Обеспечить сооружение и/или аренду помещений, предоставляемым Заказчику
Подрядчиком на Строительной площадке по нормам не ниже, предусмотренных
законодательством РФ, а после окончания строительства Объекта произвести их демонтаж,
вывоз и весь комплекс работ по рекультивации занимаемой площади Временных зданий и
сооружений.
6.1.43. Доставить персонал Подрядчика к месту производства Работ, обеспечить
оформление всех разрешений, необходимых для перевозки и нахождения персонала в месте
производства Работ.
6.1.44. Осуществить круглосуточное обеспечение Заказчика транспортом (по
производственным нуждам) и технологической связью на Объекте.
6.1.45. Соблюдать установленные территориальными эксплуатационными службами
правила движения транспорта, перевозки грузов и пассажиров на всех дорогах,
задействованных в транспортных операциях строительства, и при необходимости получать в
ГИБДД и иных компетентных органах разрешения и согласования на перемещение
негабаритных и опасных грузов. В счет договорной цены (при необходимости) строить,
дополнительные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность перевозок.
6.1.46. В срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), в полном объеме
и в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативно-технической документацией, направить
Заказчику письменное уведомление о готовности проведения Рабочей комиссии.
6.1.47. В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания
Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11), вывезти со
Строительной площадки: все собственные Материалы и Оборудование, строительную
технику и расходные материалы, произвести демонтаж возведенных Временных зданий и
сооружений, оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
6.1.48. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов РФ вести Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной
документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предоставлять Заказчику
одновременно с Актами о приемки выполненных работ.
11
6.1.49. Обеспечивать своевременное ведение и хранение Исполнительной
документации по Объекту, а также предоставлять Заказчику, организациям, осуществляющим
Авторский надзор, Строительный контроль всю текущую Исполнительную документацию, в
том числе, все необходимые чертежи и спецификации и иные документы, которые могут быть
затребованы ими при выполнении своих обязанностей.
6.1.50. В срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до начала приемки
законченного строительством объекта Рабочей комиссией предоставить представителю
Строительного контроля комплект Исполнительной документации для проверки и получить
заключение о правильности оформления и комплектности в объеме, утвержденном
Заказчиком.
6.1.51. Хранить, использовать, перевозить взрывчатые вещества и опасные материалы
в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.52. Устранять в течение срока, установленного Заказчиком, своими и/или
привлеченными силами и средствами за свой счет все Дефекты/Недостатки в выполненных им
Работах, выявленные в течение Срока действия Договора, и являющиеся следствием
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
6.1.53. В течение Гарантийного срока нести ответственность за поставленные и
установленные Материалы и Оборудование поставки Подрядчика. В случае выхода их из
строя, за исключением выхода из строя в связи с нарушением правил эксплуатации,
произвести их замену своими силами и за свой счёт в течение срока, установленного
Заказчиком.
6.1.54. Обеспечивать доступ на Объекты в любое время персоналу Заказчика,
представителям строительного контроля, Авторского надзора, уполномоченных надзорных
органов и организаций.
6.1.55. Обеспечить проведение Рабочей комиссии.
6.1.56. Гарантировать, что любой Субподрядчик, привлеченный к выполнению Работ,
выполняет их в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.1.57. Письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и
приостановить Работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком
оборудования;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству
результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок,
определенный Графиком производства Работ (Приложение №4 к Договору).
6.1.58. Обеспечивать в процессе выполнения Работ по настоящему Договору
систематическую уборку Объекта, Строительной площадки от строительного мусора с
последующим вывозом на специализированные полигоны, а также обязуется производить
платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения
отходов, образующихся в результате выполнения Работ в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.1.59. Обеспечить отсутствие каких-либо залоговых или иных обязательств и
обременений, а также претензий третьих лиц в отношении Материалов и Оборудования,
поставляемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
6.1.60. Своевременно устранять Дефекты/Недостатки, выявленные при приемке Работ
и в период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.1.61. Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и
предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим
трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и
другим сооружениям, а также причинения вреда окружающей среде, в т. ч. зеленым
насаждениям, водотокам, почве и пр.
6.1.62. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время
выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей
электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений.
6.1.63. Освобождать Заказчика от всех документированных претензий, требований,
судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие
невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по
12
настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых – принять на
себя оплаты убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.
6.1.64. Использовать единые с Заказчиком лицензированные программные продукты,
программные комплексы информационно-управляющие системы, вести отчетность и
предоставлять Заказчику информацию в электронном виде в единых (установленных)
Заказчиком форматах.
6.1.65. Подрядчик обязан по запросу Заказчика или в случае изменений в составе
исполнительных органов / совете директоров (наблюдательном совете), применения
специальных налоговых режимов, участия в региональных инвестиционных проектах,
представить Заказчику запрашиваемую информацию или информацию о таких изменениях
(по адресу электронной почты info@gmt.gazprom.ru или на электронном носителе) с
подтверждением соответствующими документами в течение 3 (трех) календарных дней после
таких изменений или получения соответствующего запроса Заказчика.
6.2. Обязанности Заказчика:
6.2.1. Направить Подрядчику письменное уведомление о дате начала Работ в срок, не
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до начала Работ.
6.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента направления Подрядчику
письменного уведомления о начале Работ передать Подрядчику Проектную и Рабочую
документацию, в том числе заверенные копии положительного заключения экспертизы
Проектной документации, а также места примыкания временных дорог к существующим
автодорогам (если временные дороги не определены ПОС).
6.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней с момента направления Подрядчику
письменного уведомления о начале Работ передать Подрядчику по Акту о передаче площадки
под строительство (по форме Приложения №6) Строительную площадку.
6.2.4. Передать Подрядчику одновременно с уведомлением о начале Работ разрешение
на строительство.
6.2.5. Определить уполномоченного представителя строительного контроля Заказчика,
обеспечить осуществление Экологического контроля Заказчика и Авторского надзора. В
течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания настоящего Договора
предоставить Подрядчику в письменной форме список ответственных представителей, с
указанием должностей и телефонов.
6.2.6. Произвести приемку выполненных Работ и приемку законченного
строительством Объекта в соответствии с условиями Договора.
6.2.7. Обеспечить оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
6.2.8. Осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения Работ. При этом
Заказчик имеет право в любое время давать обязательные для Подрядчика письменные
указания по вопросам организации и проведения Работ, не вмешиваясь при этом во
внутреннюю хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2.8. Обеспечить комплектацию Объекта оборудованием поставки Заказчика
(Приложение №3) в соответствие со сроками монтажа, указанными в ППР.
6.3. Заказчик имеет право запрашивать у Подрядчика путем направления письменного
запроса информацию о составе долей участия организации, о составе исполнительного органа
/ совета директоров (наблюдательного совета), о применении специальных налоговых
режимов и об участии в региональных инвестиционных проектах.
7. Контроль качества выполнения Работ, Материалов и Оборудования
Подрядчик обязан осуществлять:
7.1. Контроль соответствия выполняемых Работ, применяемых конструкций, изделий,
Материалов и Оборудования, требованиям Проектной/Рабочей и Нормативно-технической
документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка.
7.2. Освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов,
скрываемых при производстве последующих Работ (Скрытые работы).
Заказчик вправе запретить производство дальнейших Работ до момента оформления
актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик уведомляет Заказчика, представителя Строительного контроля,
представителя Авторского надзора, о необходимости проведения приемки Скрытых работ,
промежуточной приемки Работ, конструкций и систем, испытаний, заблаговременно, не
13
позднее, чем за пять суток до начала проведения приемки.
В случае если при наличии замечаний, Работы все же были закрыты, Подрядчик за
свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указаниям строительного
контроля Заказчика, Авторского надзора и повторно вызвать последних для проведения
приемки, а затем восстановить ее.
Подписание Актов освидетельствования скрытых работ не снимает с Подрядчика
ответственности за качество выполненных Работ.
7.3. Проверку качества передаваемого Заказчиком оборудования в монтаж и контроль
за соблюдением условий по обеспечению его сохранности. При приемке, складировании и
хранении Материалов и Оборудования Подрядчик обеспечивает принятие мер,
предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждение. В случае утраты, порчи
и/или повреждении Материалов и Оборудования, принятых Подрядчиком, допоставка/замена
осуществляется за счет Подрядчика.
7.4. Оформление, ведение, контроль комплектности Исполнительной документации
(актов, исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций,
частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов
работ).
7.5. Контроль исполнения указаний и требований органов государственного
строительного надзора, относящихся к вопросам организации строительства, производства и
качества Работ, применяемых Материалов и Оборудования, конструкций и изделий,
своевременного устранения Дефектов/Недостатков, выявленных при приемке отдельных
видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и Объекта в целом.
7.6.
Приемку поставляемого Заказчиком оборудования в присутствии
представителя Заказчика, о чем составляется Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж
(№ОС-15), в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и от
15.06.1965 № П-6 в части, не противоречащей Договору и законодательству Российской
Федерации. В случае обнаружения дефектов составляется Акт о выявленных дефектах
оборудования (№ОС-16).
7.7.
Возврат неиспользованного Подрядчиком оборудования поставки Заказчика по
Акту приема-передачи с осуществлением Входного контроля на Строительной площадке не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приемки
законченного строительством объекта (№КС-11).
8. Страхование
8.1. Подрядчик, не ограничивая своих обязательств и ответственности по настоящему
Договору, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о
начале Работ оформляет в счет договорной цены договор страхования в страховой
организации, определенной Заказчиком, который включает в себя:
8.1.1. Страхование Объекта, включая Материалы и Оборудование, находящиеся на
Строительной площадки и в местах хранения за пределами Строительной площадки, а также
оборудование Заказчика, на его полную стоимость от всез рисков, в том числе его
повреждения и гибель от огня, стихийных бедствий, действий третьих лиц, действий
криминогенного характера (акты вандализма, террористические акты и т.п.), с момента начала
Работ до момента утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№КС-14).
8.1.2. Страхование по возмещению ущерба, возникшего в результате повреждения или
гибели Объекта вследствие допущенных Подрядчиком и/или привлеченными им
Субподрядчиками при производстве Работ Дефектов/Недостатков, выявленных в период
Гарантийного срока, либо вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении
Подрядчиком и/или привлеченных им Субподрядчиков работ по гарантийному обслуживанию
Объекта.
8.1.3. Страхование гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам
при выполнении Работ.
8.2. Страховая премия Подрядчиком выплачивается в размере и в сроки, определенные
условиями договора страхования. Общий размер страховой премии по договору страхования
не должен превышать 0,9% от итога глав с 1 по 8 сводного сметного расчета.
8.3. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора
страхования обязуется передать Заказчику следующие документы:
14
- копию Договора страхования, заверенную подписью руководителя (или
уполномоченным лицом) и печатью Подрядчика;
- справку о списании денежных средств со счета Подрядчика с печатью;
- справку, с указанием суммы оплаты, подписанную руководителем (или
ответственным лицом по доверенности) и главным бухгалтером с приложением копий
платежных поручений с отметкой банка о принятии платежного поручения к оплате (на копии
платежного поручения должны быть проставлены слова «Копия верна»), заверенные
подписью руководителя (или ответственным лицом по доверенности), главного бухгалтера и
печатью Подрядчика.
8.4. При возникновении страхового случая Подрядчик самостоятельно получит
страховое возмещение от страховщика, произведет восстановление Объекта или его
поврежденных частей, возместит ущерб, в том числе третьим лицам, в полном объеме.
Заказчик вправе затребовать сумму страхового возмещения у Подрядчика и произвести
восстановление Объекта и/или его частей собственными силами и/или силами третьих лиц.
9. Гарантийные обязательства
9.1. В течение Гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика в срок, установленный Заказчиком, за свой счет выполнить все работы по
исправлению и устранению Дефектов/Недостатков.
9.2. Период Гарантийного срока в целом на Объект устанавливается 5 (пять) лет с
даты утверждения Акта приемки законченного строительством приемочной комиссией (№
КС-14), за исключением ответственных конструкций, срок службы которых установлен
Проектной документацией, а также Материалов и Оборудования, гарантийный срок которых
устанавливается производителем.
9.3. Если в период Гарантийного срока Объекта обнаружатся Дефекты/Недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения Дефектов/Недостатков.
Устранение Дефектов/Недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет и фиксируется
актом о выявленных Дефектах/Недостатках.
Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о выявленных
Дефектах/Недостатках, не устранит Дефекты/Недостатки в выполненных Работах, в том числе
относящиеся к монтажу оборудования Заказчика, то Заказчик вправе, при сохранении своих
прав по гарантии, устранить Дефекты/Недостатки своими силами, либо с привлечением
третьих лиц за счет Подрядчика.
В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты предъявления соответствующего требования затраты Заказчика, на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с приложением копий
подтверждающих документов.
9.4. Подрядчик несет ответственность за Дефекты/Недостатки, обнаруженные в
пределах Гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального
износа либо неправильной эксплуатации Объекта.
9.5. При обнаружении Дефектов/Недостатков в течение Гарантийного срока Заказчик
назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает
Подрядчика об обнаружении Дефектов/Недостатков с указанием сроков прибытия
представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных Дефектов/Недостатков и
подписания акта о выявленных Дефектах/Недостатках.
9.6. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания акта о
выявленных Дефектах/Недостатках, окончательным документом по фиксированию
обнаруженного Дефекта/Недостатка и его характера является акт о выявленных
Дефектах/Недостатках, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.
9.7. После устранения Подрядчиком Дефектов/Недостатков, отмеченных в акте о
выявленных Дефектах/Недостатках, Сторонами составляется акт об устранении
Дефектов/Недостатков.
10.
Ответственность Сторон
10.1. В случае нарушения срока начала, сроков выполнения Работ в соответствие с
Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору) Заказчик вправе требовать от
15
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
Договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ.
10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока окончания производства Работ в
соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к Договору), в случае
несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной Строительной
техники и расходных материалов, неиспользованных Материалов и Оборудования поставки
Подрядчика по причинам, за которые не несет ответственность Заказчик, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых пять
сотых процентов) от договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты
фактического
выполнения
Подрядчиком
своих
обязательств
по
выполнению
Работ/освобождению Строительной площадки.
10.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения, указанных в требованиях
Строительного контроля или Представителя Заказчика, Дефектов/Недостатков в выполненных
Подрядчиком Работах, выявленных до подписания Акта приемки законченного
строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14) более чем на 5 (пять) календарных
дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере
0,05% (ноль целых пять сотых процента) от договорной цены за каждый день просрочки.
Пени начисляются до даты фактического устранения Подрядчиком указанных требований,
подтвержденных документально.
10.4. Подрядчик обязуется за каждый факт выявления нахождения на Объекте
работника подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
выплатить Заказчику штраф в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
10.5. В случае невозврата Подрядчиком неиспользованных оборудования Заказчика в
течение 10 (десяти) календарных дней, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты
неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости
невозвращенного/неиспользованного оборудования за каждый день просрочки. Пени
начисляются до даты фактической передачи Подрядчиком Заказчику оборудования. В случае
невозврата
оборудования
Подрядчик
обязан
оплатить
Заказчику
стоимость
невозвращенного/неиспользованного оборудования.
10.6. В случае несвоевременного демонтажа и вывоза со Строительной площадки
Временных зданий и сооружений, отходов строительства, Заказчик вправе требовать от
Подрядчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от
договорной цены за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического
выполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств.
10.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком своих
обязательств, помимо уплаты неустоек/пеней, предусмотренных Договором, Подрядчик
возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.
10.8. В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные в Разделе 4
Договора, при условии выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,05% (Ноль целых
пять сотых процента) от суммы задержанного/просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 5% (Пяти процентов) от части договорной цены, соответствующей
сумме задержанного/просроченного платежа. Пени начисляются до даты погашения
Заказчиком задолженности по оплате.
10.9. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от
исполнения принятых по Договору обязательств.
10.10. В течение Срока выполнения Работ или после их завершения Сторона,
причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения чьихлибо прав на объекты интеллектуальной собственности, полностью возмещает его по всем
действиям, претензиям, расходам и затратам.
10.11. Подрядчик
обязуется
согласовывать
с
Заказчиком
необходимость
использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих
третьим лицам, созданных (изготовленных, произведенных) не при исполнении Договора, и
приобретение прав на их использование.
10.12. Если Заказчику со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо
претензии, связанные с нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности,
Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, причиненные в связи с
16
нарушением этих прав.
10.13. В случае нанесения Подрядчиком вреда окружающей среде, Подрядчик
производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и
компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика надзорными органами и организациями.
10.14. В случае нанесения Заказчику ущерба вследствие утраты и/или повреждения,
нарушения целостности (в том числе порча внешнего вида оборудования), комплектности
поставленного Заказчиком оборудования, Подрядчик возмещает Заказчику ущерб или
обеспечивает поставку аналогичного оборудования за свой счет в согласованные с Заказчиком
сроки.
10.15. В случае причинения имуществу Заказчика действиями/бездействием
персонала Подрядчика, равно как и персонала привлеченных организаций (Субподрядчиков),
убытков, Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме, в срок,
согласованный Сторонами.
10.16. В случае нарушения срока предоставления документов указанных в п. 8.1 и п.
8.3 Раздела 8 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты
неустойки в виде пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых) от страховой суммы по
договору страхования за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств.
10.17. В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как
стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение,
землетрясение. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1 обстоятельств, Сторона по Договору, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить другую
Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не
позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно
содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях.
11.3. Сторона должна без промедления, но не позднее 10 (десяти) календарных дней,
известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. Не
извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
11.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы
Сторона, в отношении которой наступили данные обстоятельства, представляет другой
Стороне справку, выданную государственным компетентным органом власти РФ, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
12. Порядок изменения и расторжения Договора, порядок рассмотрения споров
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны
Сторонами (уполномоченными лицами Сторон).
12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора в случаях:
- просрочки выполнения Подрядчиком определенного вида Работ в сумме более чем на
30 (тридцать) календарных дней;
- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ согласно Графику производства
работ (Приложение №4 к Договору) более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по
причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком и привлеченными им к выполнению Работ
Субподрядчиками требований законодательства РФ, Проектной/Рабочей и Нормативно17
технической документации к качеству Работ, Материалов и Оборудования, требований к
последовательности выполнения операций;
- в случае если устранение Дефектов/Недостатков выполненных Работ влечет задержку
выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске
Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков к соответствующим видам работ;
- неисполнения выданных Заказчиком требований без обоснования причин;
- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении
Подрядчика;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом, по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты направления
Заказчиком Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с
односторонним отказом от исполнения Договора по причинам, перечисленным в настоящем
пункте Договора. Убытки Подрядчика, возникшие при отказе Заказчика от исполнения
Договора по основаниям, указанным настоящим пунктом, возмещению не подлежат.
В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию, Подрядчик обязан
предъявить Заказчику выполненные Работы согласно положениям настоящего Договора в
порядке, предусмотренном Разделом 4 настоящего Договора, передать Заказчику результаты
выполненных Работ, подписанную и оформленную в соответствии с требованиями Заказчика
и требованиями Нормативно-технической документацией Исполнительную документацию на
объем выполненных Работ, а также Проектную/Рабочую и иную документацию,
созданную/полученную в рамках исполнения настоящего Договора.
Заказчик принимает выполненные Подрядчиком Работы (при условии, что они в
полной мере соответствуют условиям настоящего Договора, требованиям Проектной, Рабочей
и Нормативно-технической документации, требованиям Заказчика). Стороны производят
сверку расчетов. В результате совершения вышеуказанных действий должны быть
установлены:
- полученная Подрядчиком сумма денежных средств по Договору и объем фактически
выполненных Работ;
- суммы убытков, ущерба Заказчика;
- сумма, подлежащая доплате Заказчиком или возврату/оплате Подрядчиком
Заказчику.
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами акта
сверки расчетов Стороны производят взаиморасчет.
12.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров с соблюдением
претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия
была направлена.
12.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры,
разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
13. Завершение строительно-монтажных работ, проведение пусконаладочных
работ, сдача-приемка Объекта
13.1. Подрядчик до направления уведомления Заказчику о завершении строительномонтажных работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору) и готовности к выполнению пусконаладочных работ (далее «ПНР») обязан в
соответствии с условиями Договора:
- закончить все Работы в соответствии с Проектной/Рабочей и Нормативнотехнической документацией;
- обеспечить восстановление коммуникаций, конструкций и сооружений, а также
покрытия дорог, поврежденных в результате производства Работ, размещения/демонтажа и
вывоза имущества;
- устранить все замечания к качеству Работ;
18
- произвести предусмотренные Проектной, Рабочей и Нормативно-технической
документацией испытания инженерных систем;
- сдать Заказчику и/или Строительному контролю в наладку, по акту, всё
смонтированное оборудование и подводку к нему инженерных сетей;
- выполнить техническую рекультивацию временно отведенных земель и лесных
площадей в пределах использования при проведении Работ;
- до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией (№ КС-14) произвести уборку территории Строительной площадки, а так же вывоз
отходов производства и потребления с целью захоронения и/или переработки, вторичного
использования, образованных в результате Работ по Договору.
13.2. Подрядчик организует, и обязан произвести в счет стоимости настоящего
Договора полный комплекс работ по ПНР «вхолостую». Комплексное опробование Объекта
(ПНР «под нагрузкой») производится на основании отдельного договора.
13.3. Подрядчик, в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №4 к
Договору), разрабатывает и представляет Заказчику на согласование план-график проведения
ПНР.
13.4. Подрядчик обязан выполнить ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком
план-графиком проведения ПНР, требованиями Проектной/Рабочей документации,
требованиям ПБ 12-529-03, СП 62.13330.2011, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ПОТ Р М026-2003, правилами ПУЭ, ПТЭЭП, ОСТ 153-39.3-05, иной Нормативно-технической
документацией, требованиям Заказчика, рекомендациям изготовителей оборудования, на
основании разработанных производственных инструкций, технологических карт.
При выполнении ПНР Подрядчик обязан:
- выполнить ПНР в полном объеме, самостоятельно или с привлечением
специализированной организации (Субподрядчика), предварительно согласованной с
Заказчиком;
- иметь все необходимые разрешения;
- обеспечить производство ПНР в соответствии с техническими требованиями
изготовителей и утвержденной Проектной документацией;
- соблюдать сроки ПНР в соответствии с согласованным Заказчиком план-графиком
проведения ПНР;
- оформить и предъявить Заказчику Исполнительную документацию, выполненную в
соответствии с Нормативно-технической документацией и требованиями Заказчика.
13.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения извещения
Подрядчика о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки законченного строительством
объекта (№ КС-11), Заказчик направляет представителей в состав Рабочей комиссии для
приемки законченного строительством Объекта либо выдает Подрядчику мотивированный
отказ в проведении Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии включаются представитель
Заказчика, уполномоченные представители Подрядчика, Субподрядчиков, проектировщика,
представители поставщиков основного технологического оборудования (при необходимости).
Подрядчик также представляет Заказчику заключения органов государственного надзора
(строительного, пожарного, экологического, санитарно-эпидемиологического) о соответствии
построенного Объекта требованиям законодательства РФ, Нормативно-технической
документации, технических регламентам и Проектной/Рабочей документации.
13.6. При обнаружении в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией
Дефектов/Недостатков, подлежащих исправлению, Стороны составляют акт, где указывают,
какие Дефекты/Недостатки должны быть устранены, сроки их устранения, а также назначают
новый срок для сдачи Работ с учетом положений настоящего Договора. После устранения
Дефектов/Недостатков, выявленных в ходе приемки Объекта Рабочей комиссией.
13.7. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС11), устранения Подрядчиком всех выявленных нарушений и завершения ПНР «под
нагрузкой» Объекта, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения уведомления от Подрядчика, о готовности к сдаче Объекта по Акту приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией (№ КС-14), организует
Приемочную комиссию. В состав комиссии включаются представители Заказчика,
уполномоченные представители Подрядчика, а также уполномоченные представители
государственных надзорных органов и организаций. По результатам комиссии при отсутствии
замечаний со стороны Заказчика, надзорных органов и организаций, Сторонами составляется
19
и подписывается Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
(№ КС-14).
13.8. Дата утверждения Акта приемки законченного строительством объекта
приемочной комиссией (№ КС-14) определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по
содержанию Объекта, а также рисков гибели и/или случайного повреждения Объекта.
Подписание Акта приемки законченного строительством объекта (№ КС-11) не
освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств, оговоренных в Договоре, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14), включая участие Подрядчика в Приемочной комиссии.
Если в период выполнения ПНР «под нагрузкой» выявятся недостатки выполненных
Работ, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все Дефекты/Недостатки.
13.9. С даты, подписания Сторонами Акта о передаче площадки под строительство, до
утверждения Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (№
КС-14) Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта,
Материалов и Оборудования, строительной техники и расходных материалов, Временных
зданий и сооружений.
13.10. Если в случае действий/бездействия Подрядчика/Субподрядчиков Заказчику
и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта
и/или Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные
убытки.
14. Прочие условия
14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
14.2. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в
связи с настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по
адресам Сторон, указанным в Разделе 16 настоящего Договора, или по другим адресам,
представленным Стороной в форме письменного уведомления, направленного заказным
письмом с уведомлением/курьером с отметкой о получении, другой Стороне.
14.3. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Разделе 16 Договора, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В
случае неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения
произошли, и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе
ссылаться на эти изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.
Датой уведомления или сообщения признаётся дата вручения Стороне
соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо
дата вручения Стороне заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки
почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны по
указанному в Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой).
14.4. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную,
историческую и иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все мероприятия и
действия в соответствии с законодательством РФ.
14.5. Выполнение Работ по настоящему Договору осуществляется с соблюдением
требований Федерального закона РФ «О коммерческой тайне» (№98-ФЗ от 29.07.2004 г.) и
иных нормативных актов РФ в данной области.
Передача
информации,
содержащей
коммерческую
тайну,
или
иной
конфиденциальной информации осуществляется на основании заключенного между
Сторонами соглашения о конфиденциальности. Подрядчик обязуется заключить с
привлекаемыми им к выполнению Работ по Договору Субподрядчиками соответствующие
соглашения о конфиденциальности.
14.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
15. Приложения
15.1. Техническое задание (Приложение №1).
15.2. Расчет договорной цены (Приложение №2).
15.3. Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №3).
15.4. График производства работ (Приложение №4).
20
15.5. Форма отчета о выполнении работ (Приложение №5).
15.6. Форма Акта о передаче площадки под строительство (Приложение №6).
15.7. Форма банковской гарантии (Приложение №7).
16. Адреса и реквизиты Сторон:
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Адрес местонахождения: Российская
Федерация,
197046, город Санкт-Петербург,
Петроградская набережная, дом 20, литер А
ИНН 3905078834 КПП 781301001
ОКПО 95727101
р/с 40702810600000001686
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
ОГРН 1063905088158
т. (812) 455-01-09; ф. (812) 455-01-10
info@gmt.gazprom.ru
Подрядчик:
Заказчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
21
Приложение №1
Договору № _____________
от «___»__________ 2015
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение Работ по объекту:
«Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(наименование, код объекта)
22
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА.
1.
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная.
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИ РАБОТ.
2.1 Договор №______________________________ от «___»________________20____г.
3. СРОКИ РАБОТ.
180 календарных дней с даты указанной в уведомлении о начале выполнения работ
направленном Заказчиком Подрядчику.
4. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ.
НАЗНАЧЕНИИ
ОБЪЕКТА
И
 Назначение АГНКС - Станция автомобильная газонаполнительная компрессорная
для заправки автотранспортных средств.
 Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и
эксплуатация АГНКС - в соответствии с результатами выполненных инженернотехнических изысканий и в соответствии с картой районирования РФ “ОСР-97-В”
опасные природные процессы и явления в районе строительства АГНКС
наблюдаются, сейсмичность 9,1 баллов.
 Принадлежность к опасным производственным объектам - в соответствии
с
федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ проектируемая АГНКС относится к
опасным производственным объектам.
 Пожарная и взрывопожарная опасность - в соответствии с п. 12 статьи 27
“Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 № 123ФЗ АГНКС относится к категории “А”.
-
Наличие помещений с постоянным пребыванием людей - в здании
операторной: на АГНКС имеются помещения с постоянным пребыванием
людей.
- Уровень ответственности - АГНКС относится к нормальному уровню
ответственности (в соответствии с п. 8 статьи 4 Технического регламента о безопасности
зданий и сооружений, № 384-ФЗ).
На АГНКС осуществляются следующие технологические операции:
- измерение и регистрация потребляемого объема газа;
- очистка газа от капельной влаги и механических примесей;
- компримирование газа до заданного значения давления;
- охлаждение;
- заполнение и хранение газа аккумуляторами;
- подача газа автотранспорту через газозаправочные колонки.
Количество смен в сутки – 3 смены. Продолжительность смены 8 часов.
Классификация АГНКС по способу размещения оборудования – блочно - комплектная.
23
Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.
Максимальное количество заправляемых автомобилей в час
Максимальное конечное давление заправки автотранспорта 19,6 МПа.
Производительность АГНКС 15000 нм3/сут., 5250 тыс.нм3/год.
5.
17
единиц.
ВИДЫ РАБОТ.
Все перечисленные виды работ могут быть уточнены в проектной, рабочей
документации предоставляемой Заказчиком Подрядчику согласно договора.
Новое строительство в один основной этап:
5.1. Подготовка территории строительства;
5.2. Общестроительные работы: устройство фундаментов, монтаж и устройство зданий и
сооружений;
5.3. Устройство оснований и фундаментов под резервуары и технологическое
оборудование с гидроизоляцией и обратной засыпкой;
5.4. Прокладка внутренних и наружных инженерных сетей;
5.5. Испытание внутренних и наружных инженерных систем и оборудования;
5.6. Устройство АСУ ТП;
5.7. Пусконаладочные работы;
5.8. Благоустройство территории;
5.10. Рекультивация.
6. СОСТАВ ОБЪЕКТА.
6.1. Операторная;
6.2. Технологическая площадка компримированного газа, в том числе:
- Кран шаровый с автоматическим управлением;
- Фильтр газовый ФГ-80П-00-00;
- Узел замера газа, оснащенный БСУ-80;
- Блок осушки газа ОГМ-1000/1-6К, 1 шт;
- Блок компрессора с дополнительным накопителем – 1 шт.
6.3. Колонка газозаправочная двухпостовая – 3 шт;
6.4. Навес газозаправочной галереи;
6.5. Очистные сооружения производственно-дождевых стоков;
6.5. Щит пожарный (ЩП-В) -2 шт;
6.6. БКТП-2х400-10/0,4 кВ;
6.7. Информационная стела – 1 шт;
6.8. Площадка контейнеров для ТБО;
24
6.9. Молниеотвод 5 шт;
6.10. Ограждение технологической площадки АГНКС;
6.11. Противопожарная преграда;
6.12. Внутриплощадочные технологические трубопроводы и сети газоснабжения;
6.13. Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации;
6.14. Внеплощадочные трубопроводы газоснабжения (газопровод);
6.15. Внеплощадочный трубопровод водоснабжения;
6.16. Внеплощадочные сети электроснабжения;
6.17. Внутриплощадочные сети электроснабжения;
6.18. Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП);
6.19. Установка информационных знаков и знаков ОДД;
6.20. Внутриплощадочные сети связи, охранной и пожарной сигнализации;
6.21. Автомобильная дорога к АГНКС;
6.22. Благоустройство, озеленение, рекультивация.
7.
СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ.
7.1. Блок узла входных кранов и узла коммерческого учета расхода газа;
7.2. Блок осушки газа;
7.3. Компрессорная станция Qmax=15000нм3/сутки, в составе:
- блок компрессоров Qmax=1020нм3/ч, в составе:
- компрессор Qmax=510нм3/ч – 2 шт;
- щитовая.
7.4. Блок аккумуляторов газа – Vобщий=4,8 м3, в составе:
- баллон высокого давления – 60 шт;
7.5. Колонка газозаправочная двухпостовая – 3 шт., Рзаправки =19.6 Мпа.
8.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ.
8.1. Технологическое оборудование поставляется в виде блоков полной заводской
готовности, обеспечивающих пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии.
8.2. Все оборудование, трубы, соединительные детали и трубопроводная арматура
должны
иметь сертификаты соответствия государственным стандартам РФ.
8.3. Поставка Заказчика:
Приложение №__ к Договору №_______________ от «___»____________20_____г.
8.5. Поставка Подрядчика:
Материалы, конструкции и оборудование, необходимые для производства работ,
согласно проектной документации, за исключением поставки Заказчика.
8.4. Рекламное оснащение и брендовое оформление объектов АГНКС, выполнить
25
в соответствии с книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО
«Газпром газомоторное топливо».
8.6. Используемое оборудование и материалы, кроме поставки заказчика могут быть
заменены на аналогичные с лучшими характеристиками без изменения договорной
цены.
9. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
РАБОТ.
Земельный участок, отведенный под строительство АГНКС, расположен в городе
Петропавловске-Камчатском, в городском планировочном районе «Северный» в районе
ул. Вулканная, вблизи площадки Камчатского ЛПУМГ. Камчатского края. Климат морской умеренный, с мягкой снежной зимой, довольно холодной весной, прохладным
летом и сравнительно теплой осенью.
Схема расположения объекта строительства.
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0° составляет
162 дня, средняя температура в этот период - минус 4,9°С. Средняя минимальная
температура холодного месяца (январь) - минус 7,7°С. Средняя максимальная
температура самого теплого месяца (август) - 13,5°С. Абсолютный максимум
26
температуры равен 29,4°С, минимум - минус 31,7°С. Наибольшая максимальная высота
снежного покрова составляет 80 см. Средний годовой уровень осадков составляет 995 мм.
В геологическом разрезе площадки на глубину пробуренных скважин (15,0 м),
принимают участие современные пролювиально-делювиальные отложения.
Грунты представлены косослоистыми, линзовиднослоистыми и неслоистыми
плохо отсортированными тёмно-серыми твердыми и полутвердыми суглинками с
включением слабоокатанного гравия, гальки, иногда валунов, переслаивающимися с
гравийными грунтами средней степени водонасыщения с суглинистым заполнителем.
Крупнообломочный материал магматического происхождения основного состава.
Коренные отложения не вскрыты. Нормативная глубина сезонного промерзания для
суглинков 1,21 м, для гравелистых грунтов - 1,78. Грунтовые воды на площадке на период
проведения инженерно-геологических изысканий (декабрь 2011 год) скважинами
глубиной 15,0 м вскрыты не были.
Территория постоянно подвергается достаточно интенсивному сейсмическому
воздействию. В пределах склонов Авачинской сопки распространены такие физико-геологические процессы и явления, как физическое выветривание, эрозия рек,
многолетняя мерзлота, обвалы, снежные лавины.
10. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ МОЩНОСТИ, ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ.
10.1. Подготовка территории строительства – 10445 м2.
10.2. Площадка АГНКС.
10.2.1 Здание операторной.
Основные пожарно-технические и строительные показатели:
Степень огнестойкости – III;
Уровень ответственности – нормальный;
Коэффициент надежности по ответственности 1,0;
Категория по взрывопожарной и пожарной опасности – В;
Класс функциональной пожарной опасности - Ф 5.1;
Класс конструктивной пожарной опасности СО;
Этажность – 1;
Площадь застройки – 68,95 м2;
Общая площадь - 55,1 м2;
Строительный объем – 250 м3;
Предел огнестойкости строительных конструкций:
- несущие элементы здания ( наружные кирпичные стены) - R90;
- покрытие (монолитное железобетонное) - R45.
Здание операторной включает состоит из следующих помещений:
- операторная;
- гардеробная;
- электрощитовая;
- техническое помещение;
- санузел;
- расчетная зона;
- коридор.
Здание операторной запроектировано по индивидуальному проекту, одноэтажное,
27
прямоугольное в плане, с размерами в осях 8,1x7,5 м и высотой этажа 3,0 м. Здание
операторной отапливаемое, с несущими стенами из кирпича.
Наружные стены выполнены из полнотелого керамического кирпича с
утеплением минераловатными плитами и навесного вентилируемого фасада.
Внутренняя стена по оси 2 выполнены из полнотелого керамического кирпича.
Перекрытие выполнено монолитным железобетонным с утеплением из
минераловатных плит. Кровля здания мягкая с внутренним водостоком. Окна из ПВХ
профилей с тройным остеклением с двухкамерным стеклопакетом. Двери наружные из
ПВХ профилей и металлические противопожарные. Отмостка - тротуарная плитка по
основанию из бетона. Цветовое решение фасадов здания выполнено в соответствии с
заданием на проектирование, соблюдением современного архитектурного вида, в
соответствии с книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром
газомоторное топливо».
Отделка потолков в техническом помещении и электрощитовой выполнена в виде
высококачественной затирки и окраски водоэмульсионной краской. В остальных
помещениях операторной выполнен подвесной потолок типа «Armstrong». Все
внутренние поверхности стен оштукатуриваются цементно-песчаным раствором по
сетке.
Стены и перегородки в техническом помещении и электрощитовой
облицовываются на всю высоту помещений керамической плиткой. Стены остальных
помещений оклеиваются стеклообоями под покраску водоэмульсионной краской по
огрунтованному и шпатлевочному слою.
В качестве покрытия полов в помещениях операторной принята керамическая
плитка. Конкретное декоративно-художественное оформление и цветовая отделка
интерьеров помещений осуществляется по отдельному дизайн-проекту, выполненному
специализированной фирмой.
Помещение операторной с постоянным пребыванием людей запроектировано с
односторонним боковым освещением через световые проемы в наружной стене.
При разработке строительной части проектов здания и сооружений предусматриваются
следующие конструктивные решения, обеспечивающие сейсмостойкость здания и
сооружений:
- Наружные стены выполнены из полнотелого кирпича марки КОРП 1НФ/100/2.0/50
на растворе М75, кладка I-ой категории;
- Наружные и внутренние стены выполнены с горизонтальным армированием углов
здания и мест пересечений стен сетками с заделкой в обе стороны по 1,5 м по высоте
через 6 рядов кладки. Рядовые простенки шириной менее 1,55 м и угловые
простенки шириной менее 1,8 м выполнены с вертикальным армированием;
- Парапетная часть стен выполнена с усилением вертикальным армированием
заанкеренным в монолитное железобетонное перекрытие;
- Перегородки выполнены с антисейсмическими швами относительно несущих стен
здания и перекрытия и горизонтальным армированием арматурой с шагом 500 мм.
По верху перегородок укладываются горизонтальные арматурные сетки в слое
цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 30 мм;
- При ширине проема менее 1,5 м заделка перемычек выполняется на 250 мм, при
ширине проема более 1,5 заделка выполняется на 350 мм;
28
- Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 220 мм, бетон класса В 22,5.
Армирование выполнено стержнями;
- Сопряжение колонн каркаса с фундаментом жесткое с установкой дополнительных
антисейсмических упоров;
- Заглубление в грунт труб стоек в пробуренную скважину с последующим
заполнением скважины бетоном выполняется не менее 4 м.
10.2.2 Блок входных кранов.
- входной кран с электроприводом МА 39010-08*, устанавливаемый на входе в
АГНКС;
-
газовый фильтр ФГ-80П-00-00, служащий для очистки от механических
примесей;
-
узел замера газа для измерения расхода газа, поступающего на АГНКС,
оснащенный БСУ-80 и вычислительным комплексом «FloBoss - 103».
10.2.3 Блок осушки газа.
Блок осушки ОГМ-1000/1-6К предназначен для осушки природного газа, подаваемого
в компрессорные установки автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) средней и высокой производительности для избыточных входных
давлений от 1 до 6 кгс/см. Блок осушки изготавливается с ограничением диапазона
температуры окружающего контейнер воздуха от минус 40°С до плюс 45°С. Блочноконтейнерное исполнение Блока осушки - БКИ позволяет осуществлять быстрый
монтаж на месте установки. Блок осушки представляет собой единую технологическую
систему и включает следующие основные узлы:
- два адсорбера;
-
подогреватель газа;
-
систему охлаждения;
-
фильтр тонкой очистки;
-
установка компрессорная;
-
арматура, в том числе электроприводная;
-
трубная обвязка.
10.2.4 Компрессорная станция.
Компрессорная станция CFS 26.10-132 Duo II фирмы «BAUER KOMPRESSOREN» с
производительностью 250 заправок автомобилей в сутки.
Основные технические характеристики
29
Наименование параметра
Значение
Тип компрессора
СВК26.10-132
Количество компрессоров
2
Входное давление (абс.), кгс/см
2...4,5
Производительность компрессора, нм³/час
298 - 546
Выходное давление компрессора, кгс/см²
250
Давление заправки, кгс/см²
200
Тип компрессора
Поршневой, четырехступенчатый
Вид привода
Электродвигатель
Установленная электрическая мощность, кВт
2x132
Суммарная вместимость аккумуляторов (баллонов), л 2400+доп. контейнер на 4800
Количество заправочных постов
3
10.2.5 Контейнер накопитель.
Для увеличения числа заправок автотранспорта, по требованию заказчика
проектом предусмотрен дополнительный накопитель В4800 в стальном контейнере,
соединенный с компрессорной установкой гибкими шлангами. Батарея накопителей
состоит из 80-литровых накопительных емкостей (баллонов) в количестве 60 штук. Для
заправки автотранспорта используются 3 колонки быстрой заправки
10.2.6 Колонка газозаправочная (3 единицы).
Для заправки автотранспорта используются 3 колонки быстрой заправки
KRAUS DAM 3 CHG CNG Car Dispenser поставляемых в комплекте с компрессорной
станцией.
Колонка - двухпостовая, с заправкой с обеих сторон предназначена для
заполнения баков транспортных средств компримированным природным газом.
Топливораздаточные колонки установлены под навесом, на бетонных островках.
30
Колонки оборудованы электронным счетчиком расхода газа. На дисплее показываются
данные о заправленном объеме газа и предъявляемой к оплате цене. Процесс заправки
автоматически прекращается, как только автомобильный бак оказывается полным.
Колонки заправочные двухпостовые имеют свидетельство об утверждении типа
средств измерений в федеральном агентстве по техническому регулированию и
метрологии.
10.2.7 Навес газозаправочной галереи.
Навес - сооружение предназначенное для защиты автотранспортных средств, их
водителей, а также операторов выполняющих заправку газом от воздействия природных
осадков (дождя, снега). Навес запроектирован по индивидуальному проекту как
прямоугольное в плане сооружение.
Для создания единого архитектурного ансамбля и цветового решения навеса со
зданием операторной, навес облицовывается навесным фасадом из AKJI (алюминиевокомпозитного материала). Кровля навеса из профлиста с внутренним водостоком. Для
установки топливораздаточной колонки расположенной между опорами навеса и подвода
технологических коммуникаций в уровне планировки выполняется островок. Для защиты
островка и опор навеса с двух сторон выполняются колесоотбойники.
Размер навеса в осях 5,0х28,5 м. Высота от поверхности дорожного покрытия до
нижней образующей покрытия навеса – не менее 5,0 м. Общая высота навеса 6,4 м, а
общий габарит покрытия навеса 33,5х10,0 м.
Выполнить обшивку заправочной галереи согласно книге фирменного стиля
розничной сети АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо».
10.2.8 Очистные сооружения производственно-дождевых стоков.
Дождевые стоки по спланированной территории площадки отводятся в систему
дождевой канализации. Система представлена очистными сооружениями,
разработанными Научно-Производственным Предприятием "Полихим" г. СанктПетербург. Установка предназначена для очистки ливневых стоков от взвешенных
веществ, СПАВ, нефтепродуктов, жиров, масел и других загрязнений. Очищенная
вода может быть использована в водообороте. Дождевые стоки, после локальной
очистки, поступают в колодец с отстойной частью и далее с последующей откачкой в
канализацию на площадке ЛПУМГ.
10.2.9 Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков.
На площадке ЛПУ МГ существует система самотечной хозяйственно-бытовой
канализации. Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится от санитарнотехнических приборов. Стоки самотеком поступают в городскую канализационную
сеть. Канализование проектируемых зданий на существующем промпредприятии
предусмотрено по полной раздельной системе. В связи с этим запроектированы
системы бытовой и дождевой канализаций.
Бытовые стоки от санитарно-технических приборов из здания операторной
31
поступают самотеком по трубопроводу в городскую канализацию.
10.2.10 Щит пожарный (ЩП-В), 2шт.
10.2.11 Трансформаторная подстанция.
На площадке предусматривается установка двухтрансформаторной подстанции
БКТП-2х400-10/0,4 кВ. Трансформаторная подстанция выполняется в блок-контейнере
II-степени огнестойкости полной заводской готовности с автоматической системой
пожаротушения и системой охранной сигнализации.
10.2.12 Информационная стела.
Рекламная конструкция полной заводской готовности. Представляет собой
конструкцию из металла, на бетонном основании с полями для рекламной информации.
Каркас конструкции из прокатных профилей, который устанавливается на
железобетонный фундамент. Жесткость каркаса обеспечивается узлами крепления. Стела
устанавливается на железобетонный фундамент и крепится анкерными болтами Fisher
FAZ II-C.
10.2.13 Площадка контейнеров для ТБО.
Установить контейнеры для накопления: пищевых, твердых бытовых отходов,
нефтесодержащих отходов и др. закрывающихся крышками. На контейнерах должен быть
указан вид отходов, для которого они предназначены.
10.2.14 Мачта освещения с молниеотводом.
Мачта освещения с молниеотводом МО-20, полной заводской готовности, высота 20
метров- 5шт.
10.2.15 Противопожарная преграда.
Проектом предусмотрена противопожарная преграда длиной 37 м. Высота
противопожарной преграды от уровня планировки 3,5 м. Противопожарная преграда
запроектирована как стена из кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2007
толщиной 250мм с вставками из двутавров 30Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 через каждые 4
метра, забетонированными в монолитный железобетонный ленточный фундамент на
глубину 1,2 м. Кирпичную кладку выполнять на растворе марки М75. Кладка I категории.
Материал фундамента бетон класса В15, по морозостойкости F100, по
водонепроницаемости W4. Армирование выполнено сетками по ГОСТ23279-85 из
арматуры класса А400 (AIII) по ГОСТ5781-82 из стали марки 25Г2С и A-I (А240) по
ГОСТ 5781-82, марка стали СтЗсп.
10.2.16 Ограждение технологической площадки компримированного газа.
32
Ограждение
площадки
АГНКС
антитеррористической защиты
запроектировано
с
устройством
средств
10.3. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДЫ И СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.
10.3.1 Внутриплощадочные технологические трубопроводы.
1) Технологические трубопроводы с рабочим давлением Р=19,6МПа и Р=25МПа.
2) Для технологических трубопроводов диаметром 38х6, 25х4,5 мм применяются трубы по
ГОСТ 9941-81, марка стали 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014. Свечной коллектор со свечой
от подводящих трубопроводов выполняется из труб диаметром 45х6 ГОСТ 9941-81, марка
стали 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632-2014. Продувочные свечи у топливозаправочных
колонок выводятся выше верха навеса на 1 метр.
Входной трубопровод АГНКС запроектирован из трубы 89х6 по ТУ 14-3р-1128-2001 из
стали марки 20.
Соединительные
детали трубопроводов из стали 08Х18Н10Т
предусмотрены производства ОАО «Оренбургский завод РТО» г. Оренбург:
- угольники по ГОСТ 22820-83;
- тройники по ГОСТ 22822-83;
-
переходники по ГОСТ 22826-83.
3) Все технологические трубопроводы газа, прокладываются надземно на опорах.
Разводка природного компримированного газа к газозаправочным колонкам
предусматривается с креплением к навесу.
Объемы входного контроля металла сборочных единиц и элементов трубопроводов
должны соответствовать приложению №7 к РПБ «Рекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» утвержденные приказом
Ростехнадзора от 27.12. 2012.
Контроль качества сварных соединений выполняется согласно п. 329 РПБ «Рекомендации
по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»
утвержденные приказом Ростехнадзора от 27.12. 2012. должен включать в себя:
- пооперационный контроль;
- визуальный осмотр и измерения;
- ультразвуковой или радиографический контроль;
- капиллярный или магнитопорошковый контроль;
- определение содержания ферритной фазы;
- стилоскопирование;
- измерение твердости;
- механические испытания;
- гидравлические или пневматические испытания.
Пооперационному, визуальному и измерительному контролю подлежит 100% сварных
соединений трубопроводов АГНКС.
Количество сварных соединений, подлежащих радиографическому контролю,
принимается равным 100% от общего числа стыков выполненных каждым сварщиком.,
что соответствует требованиям приложения №15 к РПБ «Рекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» утвержденные приказом
Ростехнадзора от 27.12. 2012 № 784.
33
Стилоскопированию и измерению твердости подлежат все сварные соединения
трубопроводов на рабочее давление 25 МПа. Количество контрольных сварных
соединений для механических испытаний трубопроводов условным диаметром до 32 мм 4, а трубопроводов условным диаметром до 15 мм - 2.Ревизия трубопроводов свыше 10
Мпа должна проходить выборочная не позднее чем через 2 года после ввода
трубопроводов в эксплуатацию. При проведении ревизии внимание следует уделять
участкам, работающим в особо сложных условиях, т.е. отводы, тройники, врезки и
участки перед арматурой.
10.3.2 Внутриплощадочные трубопроводы газоснабжения.
Прокладка на территории АГНКС газопровода DN 80 осуществляется надземно на
опорах, на отметке не менее 1 метра от уровня земли.
10.3.3
Запорная арматура.
В проекте также предусматривается применение кранов шаровых полнопроходных
под приварку DN15, PN 25 МПа из стали 12Х18Н10Т (ЗАРДП 015.250.40-02Р)
производства ООО «ПК Энерпред-Ярдос» г. Москва-Зеленоград. Рекомендуемая к
применению арматура должна соответствовать требованиям технических условий на
изготовление, стандартам на поставку, иметь заводскую маркировку, паспорт, а также
Сертификат соответствия государственным стандартам России.
10.3.4 Антикоррозионное покрытие.
Трубопроводы, прокладываемые в канале на низкой стороне АГНКС, покрываются
изоляцией усиленного типа: системой БИУРС ТУ 51-31323949-80- 2004 (грунтовка
«Праймер-МБ» ТУ2225-015-00-396558-01, мастика «БИУРС» ТУ 5.966-11610-99).
Надземные трубопроводы на низкой стороне, покрываются грунтом Barrier-80,
окрашиваются покрытиями Penguard Express (основной слой) и Hardtop ХР (отделочный
слой). Опознавательная окраска трубопроводов должна выполняться согласно ГОСТ
14202-69.
На трубопроводы компримированного природного газа РРаб=25Мпа наносят
идентификационную маркировку кольцами клейкой желтой ленты, производства Brady,
США. Ширина предупреждающих колец и расстояние между ними должны приниматься
в зависимости от наружного диаметра трубопроводов в соответствии с черт. 1 и табл.4
ГОСТ 14202-69.
Цветовая гамма наружных покрытий выполняется в соответствии с утвержденной
заказчиком книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром
газомоторное топливо».
10.4 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ
ТРУБОПРОВОДЫ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
(ГАЗОПРОВОД).
Проектом предусмотрено снабжение газом площадки АГНКС в г. ПетропавловскеКамчатском. Точка подключения к существующему газопроводу находится на
территории АБК Камчатского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». В соответствии
с техническими условиями (письмо № 2207/220 от 29.02.12г.) присоединение к
существующему газопроводу производится на ПК44+95,0 в газопровод Ду 80 мм до
существующей ГРПШ-03БМ-2У1. Давление в точке подключения Р= 0,6 МПа. Газ
34
осушен, одорирован, соответствует ГОСТ 5542-87. Технологическое оборудование
блока компрессорной станции рассчитано на 250 заправок в сутки с условным объемом
одной заправки 60 м3.
- Максимальный расход газа составит 1095 м3/час.
- Минимальный расход газа 600 м3/час.
Прокладка газопровода от точки подключения на площадке АБК Камчатского
ЛПУМГ запроектирована по существующим эстакадам, совместно с трубопроводами
тепловой сети.
Границей проектирования наружного газопровода является ограждение
технологического оборудование площадки АГНКС. В точке присоединения
проектируемого газопровода к существующему газопроводу установлена надземно
отключающая арматура. Отключающая арматура представлена газовым шаровым
краном с концами под приварку марки BALLOMAX. Крепление надземного
газопровода предусмотрено свободным с предохранением труб от возможного сброса.
Заделка сварных стыков производится термоусаживающейся изоляционной лентой
ТЕРМА-СТ 450x2,4 в комплекте с лентой «ТЕРМА-ЛКА».
С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений в газопроводе от
температурных и других воздействий по трассе надземного газопровода
предусмотрены, кроме скользящих опор, неподвижные опоры. Компенсация удлинений
трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы в вертикальном и
горизонтальном направлениях. Расстояния в свету между надземными газопроводами и
трубопроводами теплоснабжения при их совместной прокладке приняты исходя из
условий монтажа, осмотра и возможности ремонта. Строительные конструкции опор
для надземного участка газопровода разработаны в строительной части проекта. В
местах выхода газопровода из земли предусмотрено изолирующее фланцевое
соединение, зонт и защитный футляр, концы футляра уплотнены эластичным
материалом.
Перед сдачей в эксплуатацию построенный газопровод подлежит продувке и
испытанию на герметичность воздухом. Способ продувки определяется проектом
производства работ. Испытания газопровода производятся воздухом. Для надземных
участков газопровода продолжительность испытаний составляет 1 час, подземный
участок газопровода испытывается в течение 24 час. Надземный газопровод ГЗ
давлением Р=0,6 МПа испытать давлением Р=0,75 МПа. Подземный газопровод ГЗ
давлением Р=0,6 МПа испытать давлением 1,5 МПа. При производстве работ
выполняется контроль сварных стыков методом радиографирования в количестве 5% от
общего количества стыков, но не менее одного для надземных газопроводов ГЗ Р=0,6
Мпа. Для подземного участка газопровода ГЗ выполняется 100% контроль сварных
стыков методом радиографирования.
Сварку труб при строительстве новых газопроводов из длинномерных труб
производят соединительными деталями с закладными нагревателями в соответствии с
требованиями СП 42-103-2003.
Очистку полости сжатым воздухом и испытание газопроводов на герметичность
выполняется согласно СНиП 42-01-2002, Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 №542, СП
42-101-2003.
Опознавательная окраска надземных трубопроводов, арматуры и деталей
трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69.
35
Цветовая гамма наружных покрытий выполняется в соответствии с утвержденной
заказчиком Книгой фирменного стиля розничной сети АГНКС ООО «Газпром
газомоторное топливо».
10.5 БЛОК ВХОДНЫХ КРАНОВ. (ВХОДНЫЕ КРАНЫ. ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ.
УСТАНОВКА СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. УЗЕЛ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
ГАЗА.) БЛОК ОСУШКИ.
На входном газопроводе DN 80 площадки АГНКС, газ проходит через кран
шаровой с ручным управлением фланцевый Кш1, позволяющий производить отключение
АГНКС на период ремонта или других профилактических работ, далее газ проходит через
кран шаровой с электроприводом Кэ, который входит в систему автоматического
контроля и управления автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и
позволяет отключить станцию в автоматическом режиме или с пульта оператора станции
Основные технические данные входного крана:
- транспортируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542, при температуре от минус 45
до + 50°С и PN1,6 МПа;
-
диаметр условного прохода - 80 мм;
-
напряжение питания переменного тока - 380 В, частота - 50 Гц;
-
Потребляемая мощность - не более 670 Вт;
-
масса крана - 48 кг.
Далее газ поступает на фильтр газовый с фланцевым соединением ФГ-80П-00-00
(DN80, PN 1,2 МПа) изготавливаемый на заводе «Газпроммаш» г. Саратов, где
происходит очистка газа перед узлом замера газа. На входном трубопроводе после
фильтра газового ФГ газ поступает в узел измерения расхода газа с байпасной линией
(для обеспечения возможности замены сужающего устройства без остановки АГНКС) с
измерительным трубопроводом, установкой сужающего устройства БСУ- 80/7,5
выпускаемого фирмой «Октан-Инжиниринг» г. Москва и вычислительного комплекса
«FloBoss -103» для измерения объёма газа поступающего на АГНКС.
БСУ предназначено для измерения расхода газа методом замера переменного
перепада давления в соответствии с ГОСТ 8.586.1-5-2005 с помощью диафрагмы.
Пройдя узел замера, газ поступает на Блок осушки ОГМ-ЮОО/1-6К, выпускаемый
ООО НПО «Ротор» г. Люберцы Московской области. Блок осушки - БКИ предназначен
для осушки природного газа, подаваемого в компрессорные установки автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) средней и высокой
производительности для избыточных входных давлений от 1 до 6 кгс/см2.
Блок осушки - БКИ изготавливается в климатическом исполнении УХЛ
категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69 с ограничением диапазона температуры
окружающего контейнер воздуха от минус 40°С до плюс 45°С.
Оборудование Блока осушки - БКИ предназначено для работы во
взрывоопасных зонах класса В-1а и В-1г по классификации гл.7.3 ПУЭ или классов 1 и
2 по классификации ГОСТ Р 51330.9 с категорией взрывоопасной смеси IIA, IIB, IIC и
группой взрывоопасной смеси Т1...Т4 согласно ГОСТ Р 51330.11, ГОСТ Р 51330.5 и
применяется в соответствии с ГОСТ Р 51330.13 и гл.7.3 ПУЭ.
Блочно-контейнерное исполнение Блока осушки - БКИ позволяет осуществлять
быстрый монтаж на месте установки. Блок осушки представляет собой единую
36
технологическую систему и включает следующие основные узлы:
- два адсорбера;
- подогреватель газа;
- систему охлаждения;
- фильтр тонкой очистки;
- установка компрессорная;
- арматура, в том числе электроприводная;
- трубная обвязка.
Газ, пройдя Блок осушки, поступает на компрессорную станцию CFS 26.10-132 Duo II
фирмы «BAUER KOMPRESSOREN».
10.6 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.
Источником электроснабжения электрооборудования модуля компрессорнозаправочного принимается РУ-10 кВ ПС «Северная» 110/10 кВ местных электрических
сетей.
Электроснабжение электрооборудования площадки выполняется по II-ой категории
надежности.
Внешнее
обеспечение
электроэнергией
электрооборудования
площадки
предусматривается выполнить от существующей ПС 110/10 кВ «Северная» местных
электрических сетей по напряжению 10 кВ через ячейки №2 и №7 РП- 10 кВ 2БКТП базы
Камчатского ЛПУ МГ.
Электроэнергия будет передаваться по кабельным линиям КЛ-10 кВ: от ячейки №2
секции шин 10 кВ №1 и от ячейки №7 секции шин 10 кВ №2 двухтрансформаторной
БКТП-2х400-10/0,4 кВ площадки Камчатского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»
до вводных ячеек 10 кВ двухтрансформаторной БКТП-2х400-10/0,4 кВ площадки АГНКС
(поз. 8 по ГП).
Протяженность КЛ-10 кВ от двухтрансформаторной БКТП-2х400-10/0,4 кВ площадки
Камчатского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» до вводных ячеек
двухтрансформаторной БКТП-2х400-10/0,4 кВ площадки АГНКС (поз. 8 по ГП) составит
360 м.
КЛ-10 кВ прокладываются в траншее в земле на глубине 0,7 м в трубах ПНД. Кабели
применяются с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена марки
2XSE2Y3/185 RM/25 6/10кВ Nexans.
План кабельных трасс КЛ-10 кВ и однолинейная схема электроснабжения
двухтрансформаторной БКТП-2х400-10/0,4 кВ площадки АГНКС (поз. 8 по ГП)
представлены на чертежах 0550.00.п.06.впк.000.000.эк.000 л.1, 2.
Для понижения высокого напряжения на площадке АГНКС предусматривается
установка двухтрансформаторной подстанции БКТП -400- 10/0,4 кВ (поз.8 по ГП) типа
2БКТП-СЭЩ-Г(БМ)-400/10/0,4-97-УХ Л1 производства ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ
Самара» г. Самара. Трансформаторная подстанция исполняется в блок-контейнере IIстепени огнестойкости полной заводской готовности с автоматической системой
пожаротушения и системой охранной сигнализации.
Сигналы состояния рабочих систем и систем защиты трансформаторной
37
подстанции могут передаваться в АСУ АГНКС.
Трансформаторная подстанция, устанавливается на фундамент, выполненный по
проекту строительного отдела НФ ОАО «ВНИПИгаздобыча».
От трансформаторной подстанции, отходят силовые кабели электроснабжения
распределительного щита ПР, шкафа ТТ1УК (ф. BAUER KOMPRESSOREN) блока
компрессорной станции, щита КСПА-125 блока осушки установленных в здании
операторной.
В трансформаторной подстанции выполняется учет электроэнергии, счетчиком
Меркурий 230 ART 02 PC(R) IN с классом точности 1 и возможность передачи данных
в АСУ АГНКС.
Электроснабжение электрооборудования площадки АГНКС предполагается
выполнить от распределительных щитов, установленных в здании операторной. В
проекте применяются распределительные пункты ВРУ8.
Объектами электроснабжения площадки АГНКС являются:
силовое электрооборудование здания операторной;
-
электроосвещение здания операторной;
-
электроснабжение стелы-ценник;
-
электроснабжение газозаправочных колонок;
-
электроснабжение блока компрессорной станции;
-
электроснабжение блока осушки;
-
электроснабжение наружного освещения площадки АГНКС;
-
электроснабжение освещения подъездной автодороги.
Напряжение распределительных сетей - 380/220В. Силовая электросеть
электроснабжения электрооборудования площадки АГНКС согласно ГОСТ Р 50571.2-94
классифицируется как трехфазная пяти проводная и однофазная трех проводная с
системой заземления TN-C-S.
Кабельные сети по площадке выполняются силовыми кабелями с медными жилами марки
ВБбШв нг-LS (не распространяющие горение с низким дымовым делением).
Прокладка
наружных
кабелей
электроснабжения
и
управления
электрооборудованием площадки АГНКС и наружного освещения площадки АГНКС
осуществляется: в траншеях в трубах ПНД, по электротехническим эстакадам,
совмещенным с технологическими и по стенам зданий и сооружений площадки АГНКС.
Сети 0,4 кВ в здании операторной выполняются кабелями марки ВВГнг- LS,
проложенными в помещении электрощитовой по лоткам, в других помещениях в трубах
ПВХ за подвесным потолком.
Электроснабжение оборудования площадки АГНКС выполнено в соответствии с
требованиями Федерального закона от 22.07.2008г № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», СПб. 13130.2009 «Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
Для заземления электроустановок площадки АГНКС применяется система TNC-S. Проектом предусматривается совмещенное наружное заземляющее устройство
площадки АГНКС для всех проектируемых сооружений, посредством объединения их
наружных заземляющих устройств с металлическими конструкциями эстакад и между
собой не менее чем в двух местах:
38
-
внутреннее заземляющее устройство здания операторной;
-
наружное заземляющее устройство заправочных колонок;
-
наружное заземляющее устройство трансформаторной подстанции;
-
наружное заземляющее устройство блока осушки;
-
наружное заземляющее устройство контейнера накопителя;
-
наружное заземляющее устройство блока компрессорной станции.
Проектируемая кабельная эстакада, совмещенная с технологической,
электрически соединяется с проходящими по ним трубопроводами (сталь 4x40) и
присоединяется к наружному заземляющему площадки АГНКС в начале и конце трассы.
Наружное заземляющее устройство площадки АГНКС выполняется из
вертикальных стальных оцинкованных электродов (круг 018 мм), расположенных на
расстоянии 5 метров друг от друга, объединенных горизонтальным заземлителем,
выполненным из оцинкованной полосы 4x40мм.
Для защиты от поражения
электрическим током, при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции в
электроустановках 0,4 кВ предусматриваются следующие мероприятия:
-
защитное заземление;
-
автоматическое отключение питания;
-
уравнивание потенциалов, т.е. создания как основной, так и дополнительной
системы уравнивания;
-
двойная изоляция проводящих жил.
Молниезащита от прямых ударов молнии площадки АГНКС выполняется по II
категории с надежностью защиты Рз=0,99. Защита от прямых ударов молнии
проектируемых зданий и сооружений площадки АГНКС осуществляется пятью
молниеотводами МО-20 высотой 20,0 м.
Система рабочего и аварийного освещения зданий площадки АГНКС согласно
классифицируется как однофазная (220 В) трехпроводная с системой заземления TN-CS. Питание сетей рабочего и аварийного освещения здания операторной
предусматривается от независимых источников питания.
10.7
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
В соответствие с техническими условиями на водоснабжение подключение
проектируемого объекта к существующим сетям хозяйственнопитьевого и
противопожарного водоснабжения компрессорно-заправочного модуля выполнено путем
врезки в подземный объединенный водопровод диаметром 200 мм и 100 мм
соответственно, площадки ЛПУМГ Петропавловска-Камчатского. Напор в точке
подключения хозяйственно - питьевого водоснабжения -15 м, противопожарного - 40 м. В
местах врезки в существующую сеть устанавливается отключающая арматура.
Противопожарный запас воды храниться в существующих подземных
резервуарах в количестве 6 шт. и объемом V=100 м3 каждый.
Наружное пожаротушение проектируемых зданий выполняется от системы
противопожарного водоснабжения существующей площадки насосами пожаротушения,
39
расположенными в насосной станции. Существующая насосная станция пожаротушения
по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории.
В состав насосной станции входит - два пожарных насоса типа К100-65-л200
(1 рабочий, 1 резервный) с подачей 90 м /ч, Н=65 м и электродвигателем мощностью
N=18,5KBT. При пожаре включается насос К100-65-200 от кнопок пуска у пожарных
кранов. Количество всасывающих и напорных линий - по две. Отключение насоса
происходит от минимального уровня в резервуарах пожарного запаса воды. Работа
насосной станции предусмотрена без постоянного дежурного персонала. Насосы работают
в режиме АВР.
Система противопожарного водоснабжения - высокого давления. Схема водоснабжения кольцевая.
10.7.1 Внутриплощадочные и внеплощадочные сети водопровода.
На проектируемом объекте разработаны следующие системы водоснабжения:
- водопровод хозяйственно-питьевой;
-
водопровод противопожарный.
Проектной документацией принята к разработке следующая схема водоснабжения:
подключение проектируемого объекта к существующим сетям хозяйственно-питьевого
водоснабжения путем врезки в подземный водопровод. В местах врезки в существующие
сети устанавливается отключающая арматура.
Противопожарный водопровод - подземный, запроектирован из полиэтиленовых
труб ПЭ100 SDR11-110x10,0 «техническая» по ГОСТ 18599- 2001, сеть наружной системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения от точки подключения (колодец КВ 7) до
площадки АГНКС прокладываются подземно из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR1140x3,7 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001, с укладкой на песчаное основание толщиной 100
мм, а сверху засыпается защитным слоем из песчаного или мягкого местного грунта
толщиной не менее 300 мм, не содержащего твердых включений.
Глубина заложения водопроводов - 0,5 м ниже глубины промерзания грунтов,
которая составляет 1,80 м. Подземные воды в период проведения изысканий не
встречены. Далее, по площадке АГНКС, до ввода в здание операторной сеть
хозяйственно-питьевого водопровода прокладывается совместно с теплоспутником в
одном канале. При прокладке сети в канале предусматривается расстановка неподвижных
и скользящих опор. Покрываются трубопроводы антикоррозионной органосиликатной
композицией ОС-51 -03 "Теплосеть" - в 2 слоя общей толщиной 0,2 мм в комплекте с
отвердителем АГМ-9. Тепловая изоляция выполнена - полуцилиндров из пенополиуретана
с покрывным слоем из стали. Ввод систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в
здания прокладывается совместно с тепловыми сетями в непроходном канале. Требуемый
максимальный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения -10 м,
гарантируемый - 15 м.
10.7.2 Внутренний водопровод.
Прокладка сетей водопровода внутри производственных зданий предусматривается
открытой; для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды применены
металлопластиковые трубы и фасонные изделия для всех сетей водоснабжения. Трубы
холодного и горячего водоснабжения прокладываются с уклоном 0,002-0,005 в сторону
водоразборных точек.
40
На вводе хозяйственно-питьевого водопровода, для учета расхода воды,
предусмотрен водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХ-15.
Для улавливания стойких механических примесей перед счетчиком воды
устанавливается сетчатый фильтр.
Горячее водоснабжение в здании «Операторной» осуществляется от
электроводонагревателя «PLATINUM SMALL» объемом 15 литров. Водонагреватель
компактного размера с баком из нержавеющей стали 444, не подверженной
межкристаллитной коррозии и воздействию хлора. Внутренний бак, может
выдерживать высокое рабочее давление, и при этом не подвержен коррозии. Экономия
пространства в помещении благодаря возможности установки горизонтально или
вертикально. Теплоизоляция из пенополиуретана, автоклавный фланец, облегчающий
профилактику, система защиты тена от накипи SEALF-CLEANING.
10.8
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ.
10.8.1 Внутриплощадочные сети канализации.
На площадке ЛПУ МГ существует система самотечной хозяйственно-бытовой
канализации. Сбор хозяйственно-бытовых стоков производится от санитарнотехнических приборов. Стоки самотеком поступают в городскую канализационную сеть.
Очистка бытовых стоков не предусмотрена, так как они отводятся в городскую
канализацию. Дождевые стоки по спланированной территории площадки отводятся в
систему дождевой канализации.
Система представлена очистными сооружениями, разработанными НаучноПроизводственным Предприятием "Полихим" г. Санкт-Петербург. Установка
предназначена для очистки ливневых стоков от взвешенных веществ, СПАВ,
нефтепродуктов, жиров, масел и других загрязнений. Очищенная вода может быть
использована в водообороте. Дождевые стоки, после локальной очистки, поступают в
колодец с отстойной частью и далее с последующей откачкой в канализацию на площадке
ЛПУМГ (колодец КЛ16).
Канализование проектируемых зданий на существующем пром-предприятии
предусмотрено по полной раздельной системе. В связи с этим запроектированы системы
бытовой и дождевой канализаций.
Наружные сети бытовой канализации прокладываются в земле из полиэтиленовых труб
диаметром 160 - 225 мм. Глубина промерзания грунтов - 1,80 м, грунтовые воды не
встречаются. На сетях канализации устраивается колодцы из сборного железобетона с
двойной крышкой. На зимний период времени пространство между крышками
утепляется.
Система дождевой канализации выполнены из полиэтиленовых труб по ГОСТ
18599-2001 диаметром 200мм. На сети устраиваются колодцы из сборного железобетона
по типовому проекту 902-09-22.84. В колодце 1 устанавливается фильтрующий
комбинированный патрон.
Отведение сточных вод осуществляется в емкости сбора дождевых стоков,
предварительно пройдя через локальные очистные сооружения и далее перекачиваются в
городскую сеть дождевой канализации. Система очистки дождевых вод состоит из
фильтрующей установки научно-производственного предприятия "Полихим" г. СанктПетербург. Установка изготовлена в подземном исполнении из углеродистой стали с
антикоррозионным покрытием и установлена в стандартном колодце диаметром 1,5 м.
В связи с отсутствием дренажных вод, сбор и отвод их не предусмотрен.
41
10.8.2 Внутренняя канализация зданий.
Прокладка сетей предусмотрена над полом и скрыто - с заделкой в строительные
конструкции полов. Сеть канализации, отводящая сточные воды в наружную
канализационную сеть, вентилируется через стояк, вытяжная часть которых выводится
через кровлю. На сети внутренней канализации предусмотрена установка прочистки.
Внутренние сети канализации в здании операторной прокладываются из
полиэтиленовых труб диаметром 50-100мм по ГОСТ 22689-89 (п. 17.7 СНиП 2.04.01-85*).
Бытовые стоки от санитарно-технических приборов из здания операторной поступают
самотеком по трубопроводу диаметром 160 мм в городскую канализацию (колодец К18).
Внутренние сети канализации в здании операторной прокладываются из полиэтиленовых
труб диаметром 50-100 мм.
10.9 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ,
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.
10.9.1 Теплоснабжение и отопление.
Источником теплоснабжения для операторной площадки АГНКС являются
существующая котельная и внутриплощадочные сети площадки АБК Камчатского
ЛПУМГ.
В соответствии с техническими условиями подключение предусмотрено между
75 и 76 опорами существующей сети теплоснабжения к насосной станции
пожаротушения Камчатского ЛПУМГ.
По техническим условиям проектом также предусмотрена замена существующих
трубопроводов Т1 и Т2 Ø 38x3 на участке от точки врезки до повышающей насосной
станции на трубы Ø 57x3.
В качестве теплоносителя используется горячая вода. Температура
теплоносителя Т 65-45° С. Давление в точке подключения Р=0,4 МПа.
10.9.2 Тепловые сети.
Схема тепловых сетей запроектирована двухтрубная тупиковая. Теплоноситель горячая вода Т=65-45°С. Прокладка сетей теплоснабжения, от точки подключения на
площадке АБК Камчатского ЛПУМГ до площадки АГНКС в г. ПетропавловскеКамчатском, запроектирована на эстакаде, совместно с газопроводом высокого
давления. По площадке АГНКС прокладка теплотрассы предусмотрена подземно в
непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов производится
за счет углов поворотов теплотрассы в горизонтальных и вертикальных направлениях.
Отключающая арматура установлена в точке подключения к существующим
тепловым сетям на площадке АБК Камчатского ЛПУМГ и в тепловой камере. Арматура
для выпуска воздуха установлена в верхней точке тепловой сети на переходе через
автодорогу. Арматура для опорожнения тепловой сети установлена в нижних точках
системы. В качестве отключающей арматуры, арматуры для спуска воды и выпуска
воздуха приняты шаровые краны стальные с концами под приварку фирмы Broen
BALLOMAX.
Тепловая камера оборудована люками для обслуживания, расположенными по
диагонали и лестницами для спуска в камеру. Уклон подземной тепловой сети принят
от здания к тепловой камере. Ввод тепловой сети в здание операторной предусмотрен
42
подземно. Приямок для ввода тепловой сети разработан в строительных чертежах.
Трубы для тепловых сетей запроектированы стальные электросварные. Для тепловых
сетей приняты детали и элементы трубопроводов заводского изготовления.
Для гибких компенсаторов, углов поворотов трубопроводов приняты
крутоизогнутые отводы заводского изготовления с радиусом гиба не менее одного
диаметра трубы. В соответствии с требованиями спуск воды из трубопроводов в
низшей точке водяных тепловых сетей при подземной прокладке предусматривается
отдельно из каждой трубы с разрывом струи в дренажный колодец ДК1 с
последующим отводом воды передвижным насосом в систему канализации.
Спуск воды производится после остывания воды в трубах до температуры
40°С. Для предотвращения перетекания спускаемой воды из дренажного колодца по
трубопроводу в тепловую камеру, при повышении уровня воды в колодце, предусмотрена
установка обратного клапана. Для отвода спускаемой воды запроектирована
полиэтиленовая труба ПЭ 63 SDR26-110x4,2 техническая.
На надземном участке тепловой сети опорожнение трубопроводов производится
в передвижную ёмкость. Антикоррозионное покрытие трубопроводов предусмотрено
органосиликатной композицией. Для закрепления покрытия применяется отвердитель
АГМ-9, поставляемый вместе с антикоррозионным покрытием.
Тепловая изоляция для трубопроводов и арматуры, проложенных надземно
запроектирована из пенополиуретановых скорлуп. Для защиты теплоизоляции при
надземной прокладке тепловых сетей предусмотрена сталь тонколистовая
оцинкованная. Тепловая изоляция для трубопроводов, проложенных подземно,
предусмотрена также из пенополиуретановых скорлуп, в качестве покровного слоя
предусмотрен рулонный стеклопластик.
Толщина изоляции трубопроводов принята из расчета минимальных потерь
тепла и температуры на поверхности теплоизолированных трубопроводов доступных
для обслуживания не выше 45°С.
10.9.3 Теплоснабжение блока осушки газа и компрессорной станции.
Источником теплоснабжения для зданий заводского изготовления: блока осушки газа
и компрессорной станции предусмотрена электроэнергия.
В
блоках
предусмотрена электрическая система отопления. В качестве
отопительных приборов применяются взрывозащищенные обогреватели с температурой
на теплоотдающей поверхности не менее чем на 20% ниже температуры
самовоспламенения веществ, находящихся в помещении, но не более 110 °С. Также
отопительные приборы комплектуются автоматическим регулятором температуры
теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры
воздуха в помещении.
В блоке осушки газа и компрессорной станции предусмотрена вытяжная вентиляция:
- естественная из верхней зоны, рассчитанная на трехкратный воздухообмен;
- механическая из верхней зоны,
периодического
действия
восьмикратного воздухообмена в час по полному объему помещения.
в
объеме
Включение механической вентиляционной системы предусматривается от
газоанализаторов, при концентрации горючих веществ в воздухе обслуживаемого
помещения, превышающих 10% НКПР газовоздушной смеси, и от кнопки, установленной
перед входной дверью.
43
Приток наружного воздуха предусмотрен через утепленный клапан.
Вентиляционное оборудование для вытяжной вентиляции предусмотрено
взрывозащищенном исполнении.
во
10.9.4 Теплоснабжение операторной.
Расчетные параметры наружного воздуха для расчета отопления операторной по
СНиП 23-01-99* (таблица 1) tH.p = минус 20°С. Расчетная температура внутреннего
воздуха в помещениях здания операторной принята: +21°С в помещении операторной
в соответствии с СанПин 2.2.4.548-96, в гардеробной +20°С, в вестибюле, коридоре и
санузле +16 °С, в техническом помещении +18 °С, электрощитовой +10°С.
Теплоснабжение операторной осуществляется от внутриплощадочных сетей,
идущих от котельной, расположенной на площадке АБК Камчатского ЛПУМГ.
Теплоноситель - горячая вода с параметрами 65^45 °С. Система отопления
двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой подающей магистрали, рассчитанная на
компенсацию тепловых потерь через наружные ограждения здания. В качестве
отопительных приборов в помещениях устанавливаются биметаллические радиаторы
RIFAR BASE-500. Приборы отопления размещены под световыми проемами, с
обеспечением свободного подхода к ним для обслуживания. В системе отопления
здания предусмотрено регулирование заданной температуры с помощью кранов
двойной регулировки КРПП.
Соединение приборов отопления и подводящих трубопроводов в помещениях
электрощитовой и операторной выполнено неразъемным. Стояки и отключающая
арматура вынесены за пределы этих помещений. Транзитной прокладки
трубопроводов системы отопления по этим помещениям также нет.
В местах пересечения внутренних стен и перегородок трубопроводы проложены
в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки
трубопроводов предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими
нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Трубопроводы для системы отопления запроектированы из полипропиленовых
труб. Горизонтальные трубопроводы и подводки системы отопления размещены за
плинтусами. Полипропиленовые трубы и соединительные детали и изделия к ним в
проекте запроектированы одного производителя.
Опорожнение системы отопления производится через спускные краны в нижних
точках, в узле управления, при помощи ручного насоса в хозяйственнобытовую
канализацию.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется из верхних точек
автоматическими воздухосборниками. Система отопления испытывается на
герметичность пробным давлением воды, превышающее рабочее давление в системе в
1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. Испытания системы отопления проводятся не ранее, чем
через 24 ч после сварки последнего соединения. Гидравлические испытания водяной
системы отопления производить при положительной температуре в помещениях
здания.
10.9.5 Вентиляция здания операторной.
Основными вредными выделениями в воздухе помещений операторной являются
тепловыделения от людей и оборудования.
Кратность воздухообмена в операторной, электрощитовой п=1.
44
В техническом помещении кратность воздухообмена равна 3.
В гардеробной кратность вытяжки равна 1.
Вытяжная вентиляция операторной механическая, канальным вентилятором в
обычном исполнении, размещённом в подшивном потолке коридора, с установкой
противопожарного клапана, расположенного в месте пересечения воздуховодом стены,
разделяющей коридор и операторную.
В качестве вытяжного устройства естественной циркуляции из помещения
электрощитовой запроектирован вытяжной воздуховод с зонтом.
Приток воздуха в помещения операторной, техническое помещение, гардеробную,
расчётную зону, коридор подается естественный через открывающиеся окна.
Помещение операторной оборудовано системой кондиционирования. Приток в
электрощитовую выполнен через жалюзийные решетки, расположенные в нижней части
входных дверей. Снаружи установлены решетки с неподвижными жалюзи, изнутри для
регулирования потока воздуха регулируемые жалюзийные решетки.
Нагрев приточного воздуха производится отопительными приборами.
Воздуховоды вентиляционных систем выполнены из тонколистовой оцинкованной
кровельной стали.
Предел огнестойкости воздуховодов 0,25 часа. Отключение при пожаре системы
вентиляции
предусмотрено
централизованно
путем
прекращения
подачи
электропитания на распределительный щит.
10.10 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП).
УПРАВЛЕНИЯ
10.10.1 Система АСУ ТП.
Проектными решениями предусматривается создание автоматизированной системы
управления технологическими процессами (АСУ ТП) АГНКС.
В число технологических объектов, охватываемых проектируемой АСУ ТП, входят
следующие территориально-распределенные объекты:
 Операторная;

Блок компрессорной станции;

Блок осушки газа с площадкой узла входных кранов и узла коммерческого учета газа;

Колонка газозаправочная - 3 шт;

Информационная стела;

Блок БКТП;

Система автоматической пожарной сигнализации;

Автоматическая система пожаротушения.
Проектной документацией предусматривается интеграция в АСУ АГНКС систем, не
участвующих в технологическом процессе, но оказывающих влияние на технологический
процесс:
 система автоматической пожарной сигнализации;
45
 автоматическая система пожаротушения.
Разработку и поставку оборудования для построения системы среднего уровня
управления предлагается поручить системному интегратору, выбранному ООО «Газпром
газомоторное топливо» на конкурсной основе.
10.10.1
Комплекс технических средств (КТС) АСУ ТП.
Согласно общесистемным техническим требованиям, АСУ ТП строится по
иерархическому принципу и включает в себя 3 взаимосвязанных между собой уровня:
- нижний уровень - уровень контрольно-измерительных приборов и исполнительных
механизмов (полевой уровень);
- средний уровень - уровень систем автоматизированного управления технологического
оборудования (уровень станций управления, контроллеров);
- верхний уровень - уровень автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов,
осуществляет оперативное управление технологическими процессами.
АСУ ТП АГНКС представляет собой единую автоматизированную
многоуровневую распределенную систему управления и включает в себя нижний,
средний и верхний уровни. На нижнем уровне реализуются функции получения и
первичного преобразования информации о протекании технологического процесса
газонаполнения потребителей и об оперативном состоянии технологического
оборудования. Средний уровень реализует функции сбора информации с оборудования
нижнего уровня, формирования команд управления на исполнительные механизмы в
соответствии с заложенными алгоритмами управления, сигнализации, блокировок и
защит технологического оборудования, и командами, поступающими с верхнего уровня
системы.
Верхний уровень системы предназначен для визуализации технологического
процесса, централизованного хранения текущих и архивных параметров процесса,
дистанционного управления объектом автоматизации в различных режимах,
предоставления
отчетности
эксплуатирующему
персоналу,
настройки
и
конфигурирования всех средств АСУ АГНКС.
10.10.2 Состав подсистем АС, их назначение и характеристики.
АСУ АГНКС реализована на базе нескольких программно-технических комплексов,
объединенных в единую систему управления:
- система диспетчерского контроля и управления модулем компрессорнозаправочным, на базе специализированых программно-технических средств
производства ООО «Элком+» (ШСАУ1);
-
АСУ (комплектной поставки) технологического блока Компрессорная - «BAUER
KOMPRESSOREN GmbH» станции заправки сжатым природным газом CFS 26.10132 DuoII производства BAUER KOMPRESSOREN GmbH, состоящей из
фильтрующей системы, компрессорной установки и трехуровневого накопительного
модуля и трех заправочных колонок двустороннего обслуживания;
- АСУ (комплектной поставки) блока осушки ОГМ-ЮОО/1-6К производства ООО
НПО «Ротор».
46
Контроль технологических параметров объекта и формирование управляющих
воздействий согласно алгоритмам управления, сигнализации, блокировок и защит
технологического оборудования осуществляются посредством заложенных в ПЛК
алгоритмов и служат для обеспечения надежной и эффективной работы АГНКС за счет
оптимального управления технологическим процессом подачи топлива.
10.10.3 Способы и средства связи
компонентами подсистем.
для информационного обмена между
Для информационного обмена между компонентами системы следует выделить
следующие каналы связи:
оборудование нижнего уровня - ШСАУ;
-
ШСАУ - оборудование связи;
-
АРМ оператора - ТРК.
Информационный обмен между оборудованием нижнего уровня, шкафом контроля
и управления осуществляется посредством унифицированных аналоговых сигналов 420 мА, дискретных сигналов типа «сухой» контакты (нормально разомкнутый и
нормально замкнутый), а также цифровых сигналов с интерфейсом RS-485 и
протоколом обмена Modbus-RTU.
Для связи с электросчетчиками используется драйвер связи с электросчетчиками
Меркурий 230 ART-03. Информационный обмен между ШСАУ и оборудованием связи
осуществляется посредством цифрового сигнала с интерфейсом Ethernet и протоколом
обмена Modbus TCP. Данные от контроллера по интерфейсу Ethernet (протокол Modbus
TCP) заводятся в проектируемый шкаф телекоммуникационный.
Информационный обмен между АРМ оператора и топливо-раздаточными
колонками осуществляется посредством цифровых сигналов с интерфейсом RS - 232 и
протоколом обмена Gilbarco Two-Wire 1.0
10.10.4
Автоматическая система пожарной сигнализации и пожаротушения.
1)
Для проектируемого объекта, система пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре предусмотрена для следующих зданий и сооружений:
- операторная;
- узел замера газа (БСУ);
- блок компрессорной станции;
- блок осушки газа;
- контейнер накопитель;
- блок БКТП;
- заправочные колонки.
2) Защитой автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) подлежат:
- контейнер накопитель;
- блок компрессорной станции;
47
- блока осушки газа.
Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре выполнена на основе
модулей интегрированной системы охраны "ОРИОН" предназначенной для сбора,
обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов
пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой и устройствами
оповещения людей о пожаре.
Аппаратура СПБА, предназначенная для установки в помещениях, выбрана для
диапазона температур от +5°С до +40°С и относительной влажности до 80%.
Аппаратура СПБА, устанавливаемая вне помещений, выбрана из условий ее
работоспособности при температуре окружающей среды от минус 50°С до +40°С, а
также при воздействии атмосферных осадков и порывов ветра, характерных для
данной климатической зоны.
Применяемое оборудование обеспечивает требования к электромагнитной
совместимости технических средств охранной сигнализации по ГОСТ Р 50009- 20000.
Не создает излучаемых индустриальных радиопомех, превышающих нормы для
технических средств, предназначенных для применения в жилых и промышленных
зонах.
В здании операторной предусмотрены дымовые извещатели типа ДИП- ЗСУ, в
заправочной колонке под навесом и на защищаемой территории предусмотрены
извещатели пламени типа ИП 329/330.
На путях эвакуации из зданий, на территории модуля компрессорнозаправочного установлены ручные пожарные извещатели типа ИПР-З-СУ и Ех ИПР
535-1В (взрывозащищенное исполнение).
В блочной установке ДЭС система пожарная сигнализация предусматривается
заводом изготовителем. Настоящим проектом предусматривается передача сигнала
"пожар" с установки ДЭС в систему пожарной сигнализации и далее в АСУ ТП.
В соответствии с НПБ 111-98* СП 156.13130.2014 и федеральным законом
№123 блок компрессорной станции и контейнер накопитель оборудованы заводом
изготовителем системами: автоматической пожарной сигнализации и автоматической
системой пожаротушения, с выводом следующих сигналов типа «сухой контакт» (NO,
24VDC) с шкафа управления компрессорной установки "BAUER KOMPRESSOREN":
«Пожар в компрессорной станции», «Пожар в контейнер накопителе», «Неисправность
пожарной сигнализации», «Сработала система газового пожаротушения»,
«Неисправность системы пожаротушения». Далее эти сигналы передаются в
проектируемую систему сигнализации компрессорно-заправочного модуля. В системе
пожаротушения применены модулули газового пожаротушения МГП (ЗАО «Артсок»,
Россия, Московская область, Ленинский район, пос. Мосрентген), в качестве
огнетушащего вещества применить двуокись углерода (С02).
Система оповещения о пожаре защищаемых зон относится к системе
оповещения 1 -го типа.
Для оповещения людей находящихся в зданиях и на территории модуля
предусмотрены оповещатели светозвуковые типа ОПОП 124-7 и Филин-1-12
(взрывозащищенное исполнение). Система аварийного освещения и указатели
аварийных выходов учтены комплектом «ЭО».
В качестве станции пожарной сигнализации применен пульт контроля и управления
"С2000М" (ГЖУ) обеспечивающий прием извещений от приемноконтрольных
приборов, управление исполнительными устройствами. Прибор приемно-контрольный
"Сигнал-20М" осуществляет передачу извещений на пульт "С2000М", включают
систему оповещения о пожаре, обеспечивает контроль шлейфов сигнализации,
48
контроль работы клапана. Для включения системы оповещения, управления
вентилятором В1 и огнезадерживающим клапаном при пожаре применен контрольнопусковой блок «С2000 КПБ». Для передачи сигнала пожар в существующую насосную
пожаротушения и передачи сигнала в АСУТП при пожаре применен исполнительный
релейный блок «С2000-СП1 исп.1».
Установка СПБ А предназначена для круглосуточного функционирования в
автоматическом режиме.
Системой пожарной сигнализации предусматривается запуск существующей системы
водяного пожаротушения от ручного извещателя, установленного около пожарного
гидранта ПГ-2 на территории компрессорно-заправочного модуля.
По сигналу «Пожар» также происходит отключение вентилятора В1 и снятие
питания с огнезадерживающего клапана, смотри раздел «Система электроснабжения».
Сигнализация о срабатывании огнезадерживающего клапана поступает на прибор
«Сигнал-20М», а затем на пульт.
Электропитание приборов системы пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре относится к потребителям 1 категории и обеспечивается от системы
электроснабжения здания с резервированием от источника бесперебойного питания,
обеспечивающего питание оборудования в дежурном режиме в течении 24 часов, в
режиме «Тревога» не менее 3 часов.
Питание средств СПБА осуществляется от источника бесперебойного питания СКАТ2400 исп. 6/10 с внешним аккумуляторным отсеком УМБ-2/40 с двумя аккумуляторами
емкостью 38 А\ч.
Приборы, расположенные в здании операторной устанавливаются в шкаф.
Система пожарной сигнализации формирует команды на включение системы
оповещения о пожаре при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в
каждом защищаемом помещении или зоне.
Дымовые пожарные извещатели устанавливаемые на потолке в помещениях, при
высоте помещения до 3,5 м расстояние между извещателями должно быть не более 9,0
м и от извещателя до стены должно быть не более 4,5 м.
Ручной запуск системы осуществляется с помощью ручных пожарных извещателей
подключенных в шлейфы приемно-контрольных приборов. Ручные извещатели
устанавливаются на путях эвакуации на высоте 1,5 м от поверхности. В местах
установки ручных извещателей предусмотрены знаки пожарной безопасности «ручной
пожарный извещатель».
Включение системы оповещения осуществляется автоматически, в случае поступления
сигнала о пожаре на пульт управления «С2000М» происходит включение оповещателей
через контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ». Прибор С-2000КПБ осуществляет
функцию контроля исправности цепи до оповещателя.
В результате проведения расчета звукового давления системы оповещения было
выбрано количество оповещателей в зонах оповещения в соответствии с такими
параметрами, как уровень шума в зоне, размеры зоны оповещения и звуковое давление
устанавливаемых оповещателей. Оповещатели установить на высоте не менее +2,3 метра
от пола над дверными проемами. В местах установки оповещателей предусмотрены знаки
пожарной безопасности «Пожар».
Прокладка шлейфов сигнализации и линий питания 24В выполнена кабелем КВВГЭнгFRLS разной жильности, линии питания ~220В выполнены кабелем ВВГнг-FRLS 3x1,5.
Работоспособность этих кабелей сохраняется при воздействии открытого пламени в
течении 180 минут. Прокладка кабеля предусмотрена в кабель-канале, спуски кабеля к
49
ручным извещателям защищены металлорукавом. Вне зданий кабель прокладывается в
траншее. В проекте учтена надбавка к общей длине кабеля в размере 6% на изгибы,
повороты и обходы. Заземление корпусов приборов выполнить проводом ПВ-1.
В помещениях компрессорной станции предусмотрено оборудование системы контроля
загазованности по CH4 комплектной поставки с компрессором.
10.11 СИСТЕМЫ СВЯЗИ.
10.11.1 Общие сведения.
Для организации системы передачи данных между АБК Камчатского ЛПУМГ и
АГНКС-1 проектом предусмотрена установка оптических кроссов в АБК Камчатского
ЛПУМГ и в здании «Операторная» АГНКС-1. Так же в рамках данного проекта
предусмотрена прокладка волоконно-оптического кабеля производства компании ОКС-11
в проектируемой и существующей кабельной канализации. Для организации телефонной
связи предусмотрен вынос цифровых телефонных абонентов АТС Камчатского ЛПУМГ на
АГНКС-1, так же предусматривается доукомплектование существующей АТС
Камчатского ЛПУМГ платой цифровых линий (SBC) и устройствами сетевого окончания
(NT) с соответствующими лицензиями. В здании «Операторная» предусмотрена установка
телефонного оборудования:
радиотелефон на 2 трубки;
- два стационарных ISDN телефона (для оператора и начальника);
-
кросса.
Так же предусмотрена прокладка телефонного кабеля ТППэп 20x2x0.5 по территории
Камчатского ЛПУМГ и по территории АГНКС-1 в проектируемой и существующей
кабельной канализации.
Для организации автономной громкоговорящей связи (АГГС) на АГНКС-1 проектом
предусмотрена установка усилителя в проектируемом телекоммуникационном шкафу.
Пульт управления системой АГГС предполагается разместить на рабочем месте
оператора АГНКС-1.
Взрывозащищенные рупорные громкоговорители предполагается установить на
внешней стороне здания «Операторная» со стороны автозаправочных колонок.
10.11.2 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи.
Проектируемая
кабельная
канализация
представляет
собой
систему
трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм с установкой типовых
железобетонных колодцев.
Проектируемая кабельная канализация от здания «Операторная» до
существующего колодца К1 состоит из двух кабельных каналов.
Трубопроводы кабельной канализации проложить на расстоянии 0,5 м друг от друга.
На участке здание «Операторная - Колодец № 1» кабели связи проложить в
стальной трубе. На участке «Колодец №1 - Колодец №2" трубопроводы кабельной
канализации проложить в траншее. На участке «Колодец №2 - Колодец №3» трубопровод
кабельной канализации проложить в траншее. На участке «Колодец №3 - Колодец К1»
трубопровод кабельной канализации проложить в траншее.
На участке здание “Операторная” - “АБК” Камчатского ЛПУМГ проектом
предусматривается прокладка в проектируемой и существующей кабельной канализации
50
телефонного кабеля ТППэп 20x2x0,5 для организации телефонной связи и волоконнооптического кабеля (ВОК) марки ОПС (4 волокна) производства ЗАО "ОКС 01" для
организации сети передачи данных.
Ввод проектируемых кабелей связи в здание “АБК” Камчатского ЛПУМГ
выполнить через существующий кабельный ввод. В здании “АБК” проектируемый
телефонный кабель ТППэп 20x2x0,5 предусмотрено завести на существующий
абонентский кросс MDF, проектируемый ВОК предусмотрено завести на проектируемый
оптический кросс ODF. Проектируемый оптический кросс предусмотрено разместить в
существующем шкафу «ТШ № 5».
Ввод проектируемых кабелей связи в здание “Операторная” в помещение
“Операторная” выполнить через существующий кабельный ввод "Roxtec". От кабельного
колодца № 1 до кабельного ввода кабели связи проложить в металлической трубе по
стене здания «Операторная». В здании “Операторная” проектируемый телефонный кабель
ТПП 20x2x0,5 предусмотрено завести на проектируемый абонентский кросс MDF,
проектируемый ВОК предусмотрено завести на проектируемый оптический кросс ODF.
Проектируемые кроссы расположены в проектируемом телекоммуникационном шкафу.
11. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Выполнить:
1) пусконаладочные работы систем и оборудования «вхолостую» и «под нагрузкой».
2) индивидуальные испытания трубопроводов и оборудования.
3) комплексное опробование систем и оборудования.
12. АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА.
Проезд до площадки АГНКС осуществляется по проектируемой автодороге.
Проектируемая автодорога от ул. Вулканной до площадки АГНКС проходит по
существующему технологическому проезду между двух предприятий и далее по вновь
проектируемой трассе.
Дорожное полотно выполняется в насыпи. Для пропуска воды предусмотрено
устройство водопропускной железобетонной трубы. Укрепление откосов насыпи у трубы,
русла на входе и выходе принято каменной наброской. На примыкании к ул. Вулканной
проектируемая автодорога пересекает действующие коммуникации: водопровод,
электрические кабели и В Л 110 кВ.
Для организации дорожного движения по ул. Вулканной на примыкании с
проектируемой автодорогой устанавливаются дорожные знаки. Дорожная одежда на
автодороге выполняется из асфальтобетона. Вдоль дороги устанавливаются светильники.
13. БЛАГОУСТРОЙСТВО.
Площадка с технологическим газовым оборудованием огораживается по
периметру металлической оградой. В ограждении устраивается ворота и калитка.
Благоустройство площадки представлено обустройством подъездных дорог и
площадок и устройством озеленения. Площадка заправочной станции имеет
асфальтобетонное покрытие с ограничением из бортового камня.
Озеленение территории представлено устройством устойчивого газонного покрытия с
51
посадкой многолетней травы. Для обеспечения устойчивости откосов земляного полотна
от размыва атмосферными осадками и ветровой эрозией проектом предусмотрено
укрепление их засевом трав по слою растительного грунта. С целью разъединения
транспортных потоков въезд и выезд на площадку запроектированы раздельными, с
шириной проезжей части 6 м, с радиусами поворота 12 м.
На территории заправочной станции предусмотрена односторонняя схема движения
транспорта.
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.
В соответствии с требованиями законодательства РФ, проектной/рабочей и нормативнотехнической документацией, требованиям Заказчика.
15. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ РАБОТ.
В соответствии с условиями договора, требованиями нормативно-технической и
проектной документацией.
16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ, РЕЖИМУ НА ОБЪЕКТЕ.
В соответствии с требованиями нормативно-технической1 документа и законодательством
РФ.
1
Примечание – ГОСТЫ, ПУЭ, СП, локальные нормативные документы Заказчика, иные
документы, положения, инструкции, правила, указания (в том числе носящие
рекомендательный характер), действующие на территории РФ.
17. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.
17.1. Выполнить работы по технической и биологической рекультивации земель
полосы отвода.
17.2. Выполнить агрохимические исследования состояния плодородного слоя почвы
после проведения рекультивации и выдать Заказчику Заключение о состоянии
почвы.
Все перечисленные в настоящем техническом задании работы будут уточнены в
проектной/рабочей документации, предоставляемой Заказчиком Подрядчику до
начала производства работ, в порядке предусмотренном условиями договора.
52
Приложение №2
к Договору № _____________
от «___»__________ 2015 г.
Расчет договорной цены
«Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(наименование, код объекта)
Сметная стоимость, тыс. руб.
№
пп
Номера сметных
расчетов и смет
Наименование глав, объектов, работ и
затрат
строительных работ
монтажных
работ
оборудования,
мебели,
инвентаря
Глава 1. Подготовка территории строительства
1
ОС
(ОС01-01) Вертикальная планировка
2
ОС
(ОС01-02) Подготовительные работы (_га)
3
ЛС
(ЛС01-03)Разбивка осей здания
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
Глава 2. Основные объекты строительства
4
ОС
(ОС02-01) Служебно-эксплуатационный
блок (__м2)
5
ОС
(ОС02-02) Технологическое оборудование
6
ОС
(ОС02-03) Заправочная галерея
7
ОС
(ОС02-04) Дренажная емкость (__м3)
8
ОС
(ОС02-05) Информационная стелла
9
ОС
(ОС02-06) Площадка-навес в блочном
исполнении
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
10
ОС
(ОС04-01) КТП (__ кВА)
11
ОС
(ОС04-02) Наружное электроосвещение
(__км)
12
ОС
(ОС04-03) Наружное электроснабжение
(__км)
13
ОС
(ОС04-04) Система молниезащиты и
заземления
Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
14
ОС
(ОС05-01) Внутриплощадочные сети связи
15
ОС
(ОС05-02)Автоматизированная система
управления
16
ОС
(ОС05-03)Комплекс инженернотехнических средств охраны и средств
антитеррористической защиты
17
ОС
(ОС05-04)Система противопожарной
безопасности
Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
18
ОС
(ОС06-01)Наружные инженерные сети
водоснабжения и канализации
19
ОС
(ОС06-02)Наружные сети газоснабжения
(ОС06-03)Наружные технологические
трубопроводы газоснабжения
Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и
газоснабжения"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
21
ОС
(ОС07-01)Благоустройство территории
20
ОС
(ОС07-02)Ограждение площадки АГНКС
(__ м.п.)
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения
23
ГСН-81-05-01Временные здания и сооружения - 2.7%
2001
22
ОС
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты
24
ГСН-81-05-02Дополнительные затраты при
2007 таб.4
производстве работ в зимнее время – 4%
25
ОС
(ОС09-01) Пусконаладочные работы
вхолостую
Платежи за негативное влияние на окружающую среду
26
Расчет ООС
Плата за размещение отходов
53
прочих
Общая
сметная
стоимость,
тыс. руб.
(Табл.5.1)
27
МДС 81-35.2004
прил.8 п.9.9
Средства на покрытие затрат
строительных организаций по платежам
(страховым взносам) на добровольное
страхование - 1%
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
Итого по Главам 1-9
Налоги и обязательные платежи
28
МДС 81-35.2004
Затраты по уплате НДС - 18%
п.4.100
Итого "Налоги и обязательные платежи"
Всего по расчету
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
54
Приложение №3
к Договору №_______
от «___»___________2015г.
Перечень оборудования поставки Заказчика
«Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(наименование и код объекта)
№
п/п
Наименование товара
Ед.
изм.
К-во
1
Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном
здании, в комплекте с трансформаторам(и), КТП -400/04 кВт
к-т
1
2
Компрессорная станция Bauer CFS 26/10-132-DUOII согласно
опросного листа 0550.00.Р.06.АГНКС.000.000.Т.ОЛ21
к-т
1
шт
1
шт
1
к-т
к-т
1
1
3
4
5
6
Блок осушки УОГМ-1000/1-6К ТУ 364300-001-17423325-09,
1000нм3час
Быстросменное сужающее устройство БСУ 80/7,5ИТ, Опросный лист
0550.00.Р.06.МКЗ.000.000.Т.ОЛ3
АСУ ТП АГНКС
POS-система АГНКС.
Заказчик:
Подрядчик:
___________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
55
Приложение №4
к Договору № _____________
от «___»__________ 20___ г.
График производства Работ
«Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(наименование и код объекта)
График производства работ, в неделях с даты указанной Заказчиком в уведомлении о начале Работ
№
п/п
Наименование работ
1
Подготовительные работы
2
Вынос проекта в натуру
3
Вертикальная планировка
4
Устройство служебно-эксплуатационного блока
6
Монтаж основного технологического
оборудования
Устройство площадки-навеса
7
Устройство информационной стелы
8
Устройство навеса газозаправочной галереи
5
9
Устройство электрических сетей
10
Устройство сетей связи
11
Устройство сетей охранно-пожарной
сигнализации
12
Устройство сетей и систем охранного теленаблюдения
13
Устройство наружного освещения
14
Монтаж блока КТП
15
Монтаж молниеотводов
16
Монтаж очистных сооружений дождевых стоков
17
Монтаж емкости очищенных стоков
18
Устройство выгреба
19
20
21
22
23
24
нед.
дн.
1
7
2
7
3
7
4
7
5
7
6
7
7
7
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
7
16
7
17
7
18
7
Устройство наружных сетей водоснабжения и
канализации
Устройство подводящего газопровода
Благоустройство
Пуско-наладочные работы
Комплексное опробование
Приемка законченного строительством объекта
Приемочной комиссией
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
56
19
7
20
7
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
5
Приложение №5
к Договору подряда №_______
от «___»_________2015г.
ФОРМА
Отчет о выполнении работ
«Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(наименование и код объекта)
за период с «___»___________20__г., по «____»___________20__г.
Объемы выполняемых работ
№
п/п
Наименование
работ
Единица
измерения
1
2
3
Количество
по проекту
Выполнено
на начало
месяца
План на
месяц
Факт за
месяц
1 нед.
2 нед.
3 нед.
4 нед.
4
5
6
7
8
9
10
11
Техника, задействованная на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Рабочие, задействованные на объекте
Наименование
Подрядчик
Субподрядчик
Выполнено за неделю
Количество
Количество
Вопросы, требующие оперативного решения:
(должность, подпись, Ф.И.О)
Подрядчик:
__________________ Ф.И.О.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
___________________ Ф.И.О.
М.П.
57
Примечание
12
Приложение №6
к Договору подряда №_______
от «___»_________2015г.
ФОРМА
Акт
о передаче площадки под строительство
г. Санкт-Петербург
«___»___________ 2015г.
___________________________ в лице _________________________________________,
действующего на основании________________________, в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны,
____________________________в лице________________________________________,
действующего на основании______________________, в дальнейшем «Подрядчик», с третьей
стороны, совместно именуемые стороны, в рамках реализации Договора подряда № __ от
«___»______ 20__ г. с участием Подрядчика подписали настоящий акт о следующем:
Заказчик передал, а Подрядчик принял под строительство ________________ (далее - Объекта)
земельный Участок (площадку), выделенный в соответствии с _______________ со
следующими характеристиками:
1. Участок соответствует плану (Приложение № ___ к ________________________).
2. Участок принадлежит Заказчику на праве_____________________________.
Свидетельство о государственной регистрации № _____ от «___» ___________ 20__ г.
3. Местонахождение Участка:______________________
_______________________.
4. Регистрационный номер Участка:_______________________________________.
5. Кадастровый номер Участка:___________________________________________.
6. Общая площадь Участка:__________________________________________ кв. м.
7. Зарегистрированные обременения земельного Участка:_____________________.
8. Ограничения использования:_____________________________________________.
9. Разрешенное использование:_____________________________________________.
10. Разрешение на застройку земельного Участка:_____________________________.
11. Использование соседних земельных участков:_____________________________.
12. Качественные свойства земли:__________________________________________.
13. Иная информация о земельном Участке, которая может оказать влияние на реализацию
Договора:______________________________________________________.
14. К границе земельного Участка подведены: электроэнергия, водопровод, канализация, горячая
вода, центральное отопление, газ, телефон, кабельное
телевидение, Интернет, ______________________.
15. Одновременно с Участком передается Кадастровый план (межевой план).
16. Кадастровый учет не приостанавливался.
17. Кадастровая стоимость - ______________________ руб., по состоянию на
«___»_________ 20 __ г. (дата утверждения
результатов определения такой
стоимости).
18. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Передал:
Принял:
_________________/__________________/
_________________/__________________/
М.П.
М.П.
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
58
Приложение №7
к Договору №_______
от «__»________2015г.
ФОРМА
Банковская гарантия *
№ _________ от «__»________20__г.
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
Именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной
организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком
России
«_____»
_________________
20
___
г.,
БИК
_____________
в
лице
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Доверенности, Устава) № _____ от
настоящим гарантирует надлежащее исполнение _____________
«____» ___________20 ___ г.
(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________
код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379 Гражданского
кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Газпром
газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения
надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса, установленных Договором
№ _______ от «____» ___________20 ___ г.
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, АГНКС-1» (41 001)
(предмет договора)
заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между
Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в российских
рублях
в
пределах
суммы,
не
превышающей
составляет
________________________________________________________________________________________
______ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса, установленных Разделом 4
Договора.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «___» _____________201__ г. включительно, при этом начало
действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие
документы:

письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской
гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления
суммы банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть
59
подписано полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара.
В требовании Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом
Договора, а также указать сумму требования. Требование по настоящей Гарантии должно
быть направлен Бенефициаром в адрес Гаранта по адресу:
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара.
5. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит
незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на счет
Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование
Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии полностью
или частично в следующих случаях:

отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае
одностороннего расторжения договора;

срыв Принципалом графика поставки (выполнения работ, оказания услуг) более чем на
20 календарных дней;

в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение,
лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;

в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые
требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным исполнение
Принципалом обязательств по договору;

в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;

в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо ложной
недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения договора,
исполнения Договора;

в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых
корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении
платежа являются:

отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 5 настоящего
обязательства;

предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей
гарантии по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его
требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о
вручении.
8. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая
гарантия;

окончание срока действия настоящей гарантии;

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;
60

отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного заявления об
освобождении Гаранта от его обязательств.
9. Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без получения согласия
Гаранта и Принципала, передать право требования по настоящей гарантии третьему лицу.
10. Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в соответствии с
реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
11. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии споры между
Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным
судом по месту нахождения истца.
12. Утратившая силу гарантия направляется Бенефициаром Гаранту незамедлительно по реквизитам,
указанным в п. 5 настоящей Гарантии, либо на адрес указанный Гарантом в письменном
уведомлении.
ГАРАНТ:
Руководитель банка
_____________________________
(подпись)
_______________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________________ ________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
*окончательная
дополнительно
редакция
банковской
гарантии
согласовывается
заинтересованными
сторонами
_______________________________конец формы________________________________
Подрядчик:
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
__________________ Ф.И.О.
М.П.
___________________ Ф.И.О.
М.П.
61