Закупка 223 - Газпром газомоторное топливо

Договор № _______________
г. Санкт-Петербург
«__» _________2015г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газомоторное топливо»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________,
действующего на основании __________________, с одной стороны, и
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________________________,
действующего
на
основании
_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на
основании Протокола ______________________________ №____ от ___________ заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего
Договора выполнить работы по проектированию и монтажу кондиционеров в офисных
помещениях, расположенных по адресу: город Санкт-Петербург, Петроградская набережная,
дом 20, литер А, 6 этаж (5 этаж по ПИБ) блок «С», кабинет №616/2, №617/3, №617/4, №601/2,
№610/2, №605/2, №614 (далее - Объект) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные Работы на условиях настоящего Договора.
1.2. Состав, стоимость и виды Работ, выполняемые Подрядчиком, устанавливаются в
Техническом задании и Сводном сметном расчете (Приложения №1, №2 к настоящему
Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора является предельной и составляет _________________
рублей
(_________________ рублей ________ копеек), кроме того НДС (18%) ________________
рублей
(______________
рублей
_____копеек),
всего
______________
рублей
(_________________ рублей _____ копеек) в соответствии с Приложением №2 к настоящему
Договору.
2.2. Указанная в п.2.1. цена Договора включает в себя стоимость материалов и оборудования,
их доставки на Объект Заказчика, стоимость проектных работ, стоимость монтажных работ,
стоимость пусконаладочных работ.
Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ по настоящему
Договору, приобретаются Подрядчиком.
2.3. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем
порядке:
2.3.1. Внесение Заказчиком аванса в размере 30 % от стоимости договора в сумме
_________________ рублей (_________________ рублей ________ копеек), кроме того НДС
(18%) ________________ рублей (______________ рублей _____копеек), всего ______________
рублей (_________________ рублей _____ копеек) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
предоставления Подрядчиком безотзывной и безусловной банковской гарантии на сумму
запрашиваемого аванса на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
Выставленный счет должен содержать ссылку на договор, информацию о виде работ, объекте,
периоде и месте выполнения работ.
2.3.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется за вычетом аванса,
оплаченного в соответствии с п.2.3.1. Договора. Окончательный расчет в сумме
_________________ рублей (_________________ рублей ________ копеек), кроме того НДС
(18%) ________________ рублей (______________ рублей _____копеек), всего ______________
рублей (_________________ рублей _____ копеек), производится Заказчиком в течение 30
(тридцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по
унифицированной форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по
1
унифицированной форме КС-3, при наличии подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки
проектной документации (П1) (по форме Приложения №4 к настоящему Договору), на
основании выставленного Подрядчиком счета при условии предоставления счета-фактуры,
оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства
Российской Федерации.
Выставленный счет должен содержать ссылку на Договор, наименование Объекта,
описание Работ и срок их выполнения.
Отсрочка платежа не является коммерческим кредитом и в связи с этим проценты на
сумму платежа до момента его уплаты в срок, установленный Договором, не подлежат
начислению.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Подрядчике. Банк (гарант) и текст
банковской гарантии должны быть предварительно согласованны с Заказчиком в письменном
виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Подрядчиком на согласование
Заказчику проекта банковской гарантии (Приложение №3).
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора
направляет Заказчику на согласование проект банковской гарантии.
Заказчик по истечение 3 (трех) рабочих дней с даты получения текста банковской
гарантии направляет Подрядчику согласованную форму банковской гарантии либо
мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их устранения.
2.6. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее чем через 50
(пятьдесят пять) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по договору. В случае
продления сроков выполнения работ по договору, банковская гарантия должна быть продлена
на соответствующий срок.
2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по договору более чем на 20
(двадцать) рабочих дней, и/или если сумма выполненных работ к этому сроку меньше суммы
полученного аванса, Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику о возврате
полученного аванса или его части (с учетом сумм выполненных работ) в срок, не
превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего
требования.
2.8. В случае если Подрядчик не исполнит требование о возврате аванса и/или его части,
Заказчик имеет право обратиться в банк-гарант с требованием о выплате суммы авансового
платежа или его части.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком
в следующие сроки:
3.1.1. Проектные работы выполняются Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания Сторонами Договора.
3.1.2. Монтажные и пусконаладочные работы выполняются Подрядчиком в течение 20
(двадцати) календарных дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику утвержденной
проектной документации.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект Заказчика.
4.1.2. Рассмотреть и согласовать проектную документацию, разрабатываемую
Подрядчиком, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее предоставления Подрядчиком
Заказчику по Акту сдачи-приемки проектной документации (по форме Приложения №4 к
Договору), и передать Подрядчику утвержденный комплект проектной документации,
необходимой для выполнения Работ по Договору, либо направить мотивированный отказ в
приемке проектной документации, с указанием замечаний и сроков их устранения.
2
4.1.3. При отсутствии разногласий по объему и качеству выполненных Подрядчиком
Работ принять результат Работ по настоящему Договору и произвести оплату выполненных
Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.1.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнить все Работы на Объекте с надлежащим качеством и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Разработать и предоставить Заказчику на утверждение в срок, указанный в п.3.1.1
Договора, проектную документацию в объеме и в составе, указанном в Техническом задании
(Приложение №1 к Договору).
4.2.3. Обеспечить выполнение и качество всех монтажных и пусконаладочных Работ в
соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и
техническими условиями.
4.2.4. Выполнить Работы в объеме согласно Сводному сметному расчету (Приложение
№2 к настоящему Договору).
4.2.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, технику безопасности.
4.2.6. Известить Заказчика о завершении Работ по Договору и сдать результаты
выполненных Работ Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.
4.2.7. Подрядчик после окончания Работ обязан вывезти с Объекта и с прилегающей
территории до сдачи-приемки Работ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь,
инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку Объекта и
прилегающей территории от следов выполнения Работ.
4.2.8. Устранить за свой счет дефекты и недоделки, допущенные по его вине и
выявленные в течение 3 (трех) лет с момента приемки Заказчиком всего объема Работ,
предусмотренного Договором. Наличие дефектов устанавливается двусторонним актом
Заказчика и Подрядчика, а в случае неявки представителя Подрядчика для подписания акта в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика односторонним актом Заказчика.
4.2.9. Известить Заказчика о завершении Работ по Договору и сдать результаты
выполненных Работ Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.
4.2.10. По завершении исполнения условий Договора оформить акт сверки расчетов по
Договору и передать его Заказчику.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. По факту выполнения проектных работ по настоящему Договору Подрядчик в срок,
установленный в п. 3.1.1 Договора, передает Заказчику проектную документацию в 2 (двух)
экземплярах с приложением Акта сдачи-приемки проектной документации в 2 (двух)
экземплярах (по форме Приложения №4 к Договору).
5.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения всей, указанной в
п.5.1 настоящего Договора документации, обязан согласовать (утвердить) ее и возвратить
Подрядчику или направить мотивированный отказ с указанием замечаний и сроков их
устранения.
Подрядчик устраняет замечания Заказчика за свой счет и в срок, установленный
Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Повторная приемка осуществляется
в порядке, определенном для первоначальной сдачи приемки.
5.3. По факту выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик в течение 1
(одного) рабочего дня по окончании работ в срок, установленный в п.3.1.2 Договора,
уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче.
5.4. Сдача-приемка выполненных работ, указанных в п.5.3 настоящей Статьи Договора,
осуществляется Сторонами по Акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2 с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной
форме КС-3.
3
В течение 3 (трех) рабочих дней после направления уведомления о готовности к сдаче
Подрядчиком результата Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику проектную документацию,
переданную Заказчиком в соответствии с п.4.1.2. Договора, и исполнительную документацию
на оборудование (схемы, сертификаты, технические паспорта), Акт о приемке выполненных
работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в 2-х экземплярах,
счет-фактуру и счет, подписанные Подрядчиком.
При подписании Акта о приемке выполненных работах по унифицированной форме КС-2
предоставляются документы, подтверждающие качество оборудования и материалов,
использованных при выполнении Работ.
5.5.
Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных Подрядчиком монтажных
и пуско-наладочных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика
Акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, и подписать Акт о приемке
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной
форме (по форме КС-2, КС-3) или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ
от приемки результатов работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения.
Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет и в срок, указанный Заказчиком в
соответствии с настоящим пунктом.
Повторная приемка Работ осуществляется в порядке, определенном для первоначальной
сдачи-приемки.
В случае подписания счета-фактуры лицами, наделенными правом подписания счетовфактур за руководителя и главного бухгалтера, Подрядчик обязуется приложить к счетуфактуре надлежащим образом заверенные доверенность, приказ или иной распорядительный
документ организации (с образцом подписи), подтверждающий полномочия этих лиц на
подписание счета-фактуры.
5.6.
Все скрытые Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, могут
закрываться только после осмотра их представителем Заказчика и оформления двустороннего
Акта освидетельствования скрытых работ, подписанного Сторонами. Подрядчик письменно
извещает Заказчика о времени освидетельствования скрытых работ не менее чем за 2 (двое)
рабочих суток.
5.7.
Если представитель Заказчика дал замечания по качеству выполненных Работ или
материалов, подлежащих закрытию, Подрядчик не имеет права закрывать эти Работы и должен
устранить замечания Заказчика и повторно вызвать последнего для освидетельствования Работ.
5.8.
Если представитель Заказчика, будучи официально извещен, не явился для
освидетельствования скрытых Работ, Подрядчик имеет право произвести освидетельствование
скрытых Работ без участия представителя Заказчика, закрыть Работы и продолжить
выполнение Работ.
5.9.
При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных
Подрядчиком Работ или их причин, либо относительно объемов фактически выполненных
Подрядчиком Работ, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза,
которая проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. В этом
случае экспертиза назначается за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Если по
результатам экспертизы подтвердиться правомерность претензий Заказчика относительно
недостатков выполненных Работ или их причин, а также объемов выполненных Работ,
Подрядчик возмещает Заказчику расход на проведение экспертизы в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
5.10.
При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях,
которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов
Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.
5.11.
Гарантийный срок качества результатов Работ (при правильной эксплуатации
кондиционеров и своевременном техническом обслуживании) составляет 3 (три) года,
исчисляемых с даты приемки Заказчиком результатов выполненных Подрядчиком Работ в
объеме, предусмотренном Договором, и автоматически продлевается на все время, на
4
протяжении которого Объект (часть Объекта) не мог надлежащим образом эксплуатироваться
вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
5.12.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан по письменному требованию
Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней, а в случае обоснованной невозможности в
указанный срок, то в срок, установленный соглашением Сторон, своими силами и за свой счет
выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием
нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая замену дефектного
оборудования и материалов, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно
выполнить отдельные виды Работ.
5.13.
В случае, если Подрядчик в течение установленного в п.5.12 Договора срока, не
заменит некачественные материалы или оборудование, или не устранит дефекты, то Заказчик
вправе по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты собственными силами или
силами третьих лиц за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан оплатить в течение 12
(двенадцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования затраты
Заказчика, на основании представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат с
подтверждением документами первичного учета.
5.14.
Полномочия лиц, подписывающих документы от имени Сторон, должны быть
подтверждены учредительными документами, доверенностью.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения срока выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с
Подрядчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от стоимости не выполненных в срок Работ
за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты фактического выполнения Работ
Подрядчиком.
6.3. В случае просрочки оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе взыскать с
Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,05 % от стоимости просроченного к уплате
платежа за каждый день просрочки. Пени начисляются до даты погашения Заказчиком
задолженности по оплате.
6.4. В случае обнаружения факта повреждения имущества Заказчика или третьих лиц
при выполнении Работ, Заказчик составляет акт, в котором указывает характер выявленных
повреждений, а также незамедлительно вызывает представителя Подрядчика для осмотра
повреждения имущества Заказчика или третьих лиц и подписания акта. Уведомление о вызове
представителя Подрядчика может быть направлено по телефону или факсу. Представитель
Подрядчика обязан явиться по вызову Заказчика не позднее 3-х часов с момента получения
уведомления. Подрядчик соглашается, что в случае неявки его представителя в указанный в
настоящем Договоре срок составленный Заказчиком акт является надлежащим подтверждением
факта повреждения имущества Заказчика или третьих лиц. В случае явки представителя
Подрядчика он подписывает составленный Заказчиком акт. В случае отказа Подрядчика от
подписания акта Подрядчик обязуется предоставить Заказчику мотивированные возражения в 3-х
дневный срок с момента составления акта. В случае непредставления мотивированных возражений
акт считается согласованным Подрядчиком и является надлежащим подтверждением факта
повреждения имущества Заказчика или третьих лиц.
6.5.
Подрядчик несет ответственность за нарушение правил противопожарной
безопасности, правил по технике безопасности, охране окружающей среды в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.6.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставляемых им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору
обязательств.
5
6.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами, с
соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии - 14
(четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой претензия
была направлена.
6.9. В случае недостижения согласия в досудебном порядке все споры, разногласия или
требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.10. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их
предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к
вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Подрядчик возмещает Заказчику
убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. Датой подписания
настоящего Договора Сторонами считается дата, проставленная в правом верхнем углу первой
страницы Договора.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, оплатив Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных им до
получения письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и принятых
Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Акту
сдачи-приемки проектной документации (П-1).
7.4. Подрядчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона –
инициатор обязана направить другой Стороне уведомление не позднее, чем за 3 (три)
календарных дня до предполагаемой даты расторжения Договора, предварительно выполнив
все свои обязательства на момент расторжения Договора. В случае досрочного расторжения
Договора Стороны составляют Акт сверки расчетов, в котором указываются стоимость
выполненных Подрядчиком Работ, сумма произведенной Заказчиком оплаты и сумма долга той
или иной Стороны.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и
если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора, таких как стихийные бедствия
природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение. При этом срок
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в
письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10
(десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна без
промедления, не позднее 10 (десяти) календарных дней, известить другую Сторону в
письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств,
6
освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. В качестве доказательств наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, в
отношении которой наступили данные обстоятельства, предоставляет другой Стороне справку,
выданную компетентным государственным органом власти Российской Федерации, органом
местного самоуправления или соответствующей организацией.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены
в форме дополнительного соглашения и подписаны уполномоченными на то лицами Сторон.
9.2. Все дополнения, изменения и приложения составляют неотъемлемую часть Договора.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.4. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменениях реквизитов, указанных в
Договоре, не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений. В случае
неисполнения указанного обязательства, Сторона, в отношении которой изменения произошли,
и не уведомившая другую Сторону об этом в указанный срок, не вправе ссылаться на эти
изменения при возникновении каких-либо споров между Сторонами.
9.5. Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в рамках или в связи с
настоящим Договором, должны совершаться в письменной форме и вручаться по адресам
Сторон, указанным в настоящем Договоре, или по другим адресам, представленным Стороной в
форме письменного уведомления, направленного заказным письмом другой Стороне.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Сводный сметный расчет.
Приложение № 3 – Форма банковской гарантии на возврат аванса.
Приложение № 4 – Форма Акта сдачи-приемки проектной документации.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Подрядчик:
Заказчик:
Наименование организации
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Место нахождения: Российская Федерация,
197046, город Санкт-Петербург,
ИНН, КПП
Петроградская набережная, дом 20, литер А
Р/сч. в
ИНН 3905078834, КПП 781301001
К/сч.
Р/сч. 40702810600000001686
БИК
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге
тел./факс:
К/сч. 30101810200000000827
БИК 044030827
Должность
Должность
_________________/ФИО/
______________________ /ФИО/
7
Приложение №1
к Договору №_____________ от «___»_________2015г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по проектированию и монтажу кондиционеров в офисных помещениях,
расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А,
6 этаж (5 этаж по ПИБ), блок «С» (код стройки 99 027) (в кабинетах № 616/2, 617/3,617/4,
601/2, 610/2, 605/2, 614)
1. Техническая
документация
Состав проектной документации:
2. Условия поставки
оборудования
3. Основные марки
оборудования и
технические
характеристики
Поставка оборудования подрядчиком.
- рабочие чертежи и схемы;
- спецификации оборудования;
- ведомость объемов работ;
- сметная документация.
Кондиционеры:
1. Наружный блок Mitsubishi Electric PUMY-P112VKM1 - 1 шт.
ТТХ: средняя холодопроизводительность – 12.5 кВт; средняя
теплопроизводительность – 14 кВт; средняя потребляемая
мощность по холоду 2.79 кВт, по теплу 3.04 кВт; напряжение
электросети 1 фаза, 220 В, 50 Гц.
2. Наружный блок Mitsubishi Electric PUMY-P125VKM1 - 1 шт.
ТТХ: средняя холодопроизводительность – 14 кВт; средняя
теплопроизводительность – 16 кВт; средняя потребляемая
мощность по холоду 3,46 кВт, по теплу 3.74 кВт; напряжение
электросети 1 фаза, 220 В, 50 Гц.
3. Кассетный внутренний блок с декоративной панелью и ИКпультом Mitsubishi Electric SLZ-KA35VAL/SLP-2ALW- 7 шт. ТТХ:
холодопроизводительность – 3.5 кВт; теплопроизводительность 4
кВт; ; уровень звукового давления – не менее 29 и не более 38
дБ(А); напряжение электросети 1 фаза, 220 В, 50 Гц.
4. Распределительные блоки Mitsubishi Electric PAC-MK50BC – 1
шт. и PAC-MK30BC – 1 шт.
5. Щит на 2 модуля с автоматами.
Гарантийный срок на оборудование: не менее 36 месяцев.
4. Объем работ и
основные условия
1. Прокладка 335 м фреоновых Трасс из медных труб в изоляции
из вспененного каучука от внутренних до наружных блоков,
пробивка наружной стены;
2. Прокладка трубы полипропиленовой - 150 м;
3. Прокладка 150м гофрированной трубы 20 мм;
4. Прокладка кабеля NYM 5*1,5
между внутренними и
наружными блоками 350 м;
5. Прокладка кабеля NYM 3*2,5 между наружными блоками и
электрическим щитом 150 м;
6. Установка внутренних блоков -7 шт.;
7. Установка наружных блоков (на станине на кровле) – 2 шт.;
8. Установка распределительных блоков -2 шт.;
9. Заправка
11,2 кг фреона и пуско-наладка системы
8
5. Срок и время
выполнения работ
кондиционирования;
10. Разработка и согласование проектной документации;
11. Доставка оборудования до места монтажа;
12. Монтаж щита электрического под автоматы - 1 шт.;
13. Опрессовка трассы фреонопровода азотом с учетом паек.
Проектные работы выполняются Подрядчиком в течение 10
(десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами
Договора.
Монтажные и пусконаладочные работы выполняются Подрядчиком
в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента передачи
Заказчиком Подрядчику утвержденной проектной документации.
Время проведения работ на Объекте - в рабочие дни: с 18.00 до
23.00, в выходные дни: с 08.00 до 23.00.
6. Форма, сроки и
порядок оплаты
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Внесение Заказчиком аванса в размере 30 % от стоимости
Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
предоставления Подрядчиком безотзывной и безусловной
банковской гарантии на сумму запрашиваемого аванса на
основании выставленного Подрядчиком счета на оплату.
Окончательный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ
по унифицированной форме КС-2 и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
9
Приложение №2
к Договору №_____________ от «___»_________2015г.
Сводный сметный расчет
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)
Составлен в ценах по состоянию на _______________________________ 20__ г.
тыс. руб.
№
п.п.
Номера смет,
спецификаций
Наименование
работ и затрат
1
1
2
3
4
2
3
Монтажные
работы
4
Общая сметная стоимость
прочих
оборудования
затрат
(ПИР,ПНР)
5
6
Всего
7
Итого без НДС
НДС-18%
Итого с НДС
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
10
Приложение №2.1.
К Договору №_____________от «____»_________2015г.
СМЕТА №1
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида
проектных работ __________________________________________
Наименование проектной организации __________________________
Наименование организации заказчика __________________________________________
тыс. руб.
№ пп
Характеристика
предприятия,
здания,
сооружения или
виды работ
Номер частей, глав, таблиц, процентов,
параграфов и пунктов указаний к разделу
Справочника базовых цен на проектные
работы для строительства
1
2
3
Расчет стоимости: (a + bx) 
Ki, или (объем строительномонтажных работ)  проц.
100
или
количество  цена
4
Стоимость
5
Итого без НДС
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
11
Приложение №2.2.
К Договору №_____________от «____»_________2015г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
(локальная смета)
на _________________________________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № ______________________________________________________
Сметная стоимость __________________________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда _____________________________________________ тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ________________ 20__ г.
руб.
Стоимость единицы
эксплуатации
всего
машин
Общая стоимость
Затраты труда
рабочих, чел.-ч,
Шифр и
не занятых
Наименование
эксплуатация
№
номер
обслуживанием
работ и затрат, Количество
машин
оплаты
п.п. позиции
Всего
машин
единица измерения
труда
оплаты в т.ч. оплаты
норматива
в т.ч. оплаты
на
труда
труда
всего
труда
единицу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого без НДС
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
12
Приложение №2.3.
К Договору №_____________от «____»_________20____г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 3
на пусконаладочные работы
на ____________________________________________________________
(наименование пусконаладочных работ, наименование объекта)
Основание: (спецификация, чертежи, схемы и т.п.)
Сметная стоимость ___________________________ тыс. руб.
Составлен в ценах
по состоянию на _______________________________ 20_____ г.
руб.
№
п.п.
1
Обоснование (шифр;
Наименование и техническая
номер расценки,
характеристика оборудования
обоснование
или видов работ
коэффициентов и др.)
2
3
Стоимость
Ед.
измер.
Количество
по проекту
4
5
единицы
измерения
всего
6
7
Итого без НДС
Составил ___________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил __________________________________________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
13
Приложение №2.4.
К Договору №_____________от «____»_________2015г.
г. Санкт-Петербург
Спецификация
от "____" _______________ 2015 года
ООО «Газпром газомоторное топливо», именуемое в дальнейшем «Заказчи»к, в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании Устава, а вместе именуемые Стороны, составили настоящую
Спецификацию:
№п/п
Наименование,
комплектность
оборудования
1
2
Марка/характеристика
ГОСТ/ТУ/О.
л.
Ед.
изм.
Колво
Цена за единицу
измерения
без НДС
(руб.)
Стоимость без НДС
(руб.)
Ставка
НДС %
Сумма НДС, руб.
Стоимость
с НДС (руб.)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18%
18%
0,00
0,00
0,00
0,00
---
0,00
0,00
1
2
ИТОГО с учетом тары и
транспортных расходов:
Условия и порядок
оплаты
Срок поставки
оборудования
Адрес доставки
Грузополучатель
Адрес,
грузополучателя
Условия поставки
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
---
---
---
0,00
согласно условиям настоящего Договора
согласно условиям настоящего Договора
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
14
Приложение №3
к Договору № ________________ от «___» ______________2015г.
ФОРМА
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ НА ВОЗВРАТ АВАНСА
№ _________ от «______» ___________ 201 _ г.
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование организации-гаранта, местонахождение (юридический адрес)
Лицензия Банка России, код ОКПО, ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
Именуемый (ое) в дальнейшем «Гарант», осуществляющее деятельность в качестве кредитной
организации на основании Генеральной лицензии № ____________________, выданной Банком
России «_____» _________________ 20 ___ г., БИК _____________ в лице
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании (Доверенности, Устава) № ______ от «______» ___________20
___ г. настоящим гарантирует надлежащее исполнение ________________
(наименование организации-принципала, местонахождение (юридический адрес),
___________________________________________________________________________________________________код ОКПО,
ИНН, ОГРН, финансовые реквизиты)
именуемым в дальнейшем» Принципал», в соответствии с положениями ст. 368 -379
Гражданского кодекса РФ, обязуется уплатить в пользу
Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром газомоторное топливо», именуемого в дальнейшем
«Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств
по возврату аванса, установленных Договором № _______ от «____» _______ г 201 _ г.
_____________________________________________________________
(предмет договора)
_____________________________________________________________________________
заключенного для нужд ООО «Газпром газомоторное топливо» - (далее - «Договор»), между
Принципалом и Бенефициаром, по письменному требованию Бенефициара платеж в
российских
рублях
в
пределах
суммы,
не
превышающей
составляет
__________________________________________________________________________________
____________ руб. коп. на следующих условиях:
1. Сумма гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение
Принципалом перед Бенефициаром обязательств по возврату аванса.
2. Настоящая гарантия не может быть отозвана Гарантом.
3. Настоящая гарантия действует по «_____» _____________201__ г. включительно, при
этом начало действия гарантии (вступлении гарантии в силу) начинается со дня ее выдачи.
4. Для выплаты средств по гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены
следующие документы:
15
 письменное требование Бенефициара о выплате денежных средств по банковской
гарантии, которое должно содержать все необходимые и достаточные для перечисления суммы
банковские реквизиты и идентификационные признаки Бенефициара и быть подписано
полномочным представителем Бенефициара и скреплено печатью Бенефициара. В требовании
Бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение Принципалом Договора, а также указать
сумму требования. Требование по настоящей Гарантии должно быть направлен Бенефициаром
в адрес Гаранта по адресу: ___________________________________________________________
 документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование от имени
Бенефициара.
5. Гарант обязуется рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы в
срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения, после чего оно подлежит
незамедлительному удовлетворению путем перечисления денежных средств по гарантии на
счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара. Отсутствие ответа на требование
Бенефициара расценивается, как согласие Гаранта уплатить требуемую сумму.
6. Бенефициар имеет безусловное право на истребование суммы банковской гарантии
полностью или частично в следующих случаях:
 отказ Принципала от исполнения обязательств по Договору, в том числе в случае
одностороннего расторжения договора;
 срыв Принципалом графика выполнения работ более чем на 20 (двадцать) рабочих
дней;
 в случае если в течение действия Договора Принципал утратил право (разрешение,
лицензию), позволяющие ему исполнить обязательства по Договору;
 в случае если в течение действия договора Принципалу предъявлены исковые
требования, размер которых ставит под угрозу и/или делает невозможным исполнение
Принципалом обязательств по договору;
 в случае введения в отношении Принципала внешнего управления;
 в случае выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару заведомо
ложной недостоверной информации на этапе проведения отбора, заключения договора,
исполнения Договора;
 в случае признания сделки недействительной по причине отсутствия необходимых
корпоративных одобрений со стороны Принципала.
7. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о
совершении платежа являются:
 отсутствие приложенных к требованию документов, указанных в п. 4 настоящей
гарантии;
 предъявление Бенефициаром к Гаранту требования об исполнении платежа по
настоящей гарантии по истечении срока ее действия.
Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его
требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении.
8. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:
 факт уплаты Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая
гарантия;
 окончание срока действия настоящей гарантии;
 отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии и возвращение ее Гаранту;
 отказ Бенефициара от своих прав по настоящей гарантии, путем письменного
16
заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
9. Бенефициар вправе, в соответствии со ст. 372 Гражданского кодекса РФ, без
получения согласия Гаранта и Принципала, передать право требования по настоящей гарантии
третьему лицу.
10. Предусмотренные настоящей гарантией обязательства Гаранта считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, в
соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара.
11. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей гарантии
споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются
Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
12. Утратившая силу гарантия направляется Бенефициаром Гаранту незамедлительно по
реквизитам, указанным в п. 4 настоящей Гарантии, либо на адрес указанный Гарантом в
письменном уведомлении.
ГАРАНТ:
Руководитель банка
_____________________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
_____________________________ ________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Форма согласована:
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
17
Приложение №4
К Договору №_____________от «____»_________2015г.
Подрядчик
________________
Адрес:
________________
Реквизиты:
________________
Заказчик
____________________
Адрес:
___________________
Реквизиты:
____________________
Акт № _____
от «_____» __________2015 г.
сдачи-приемки проектной документации
к договору №_________________ от «____»__________2015 г.
__________________________________________________________________________________
(наименование документации и этапов работ)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика ______________________________
_________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и представитель Заказчика __________________________________________
_______________________________________________________________________________,
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что проектная документация
удовлетворяет условиям договора, соответствует нормативным и установленным требованиям
и в надлежащем порядке оформлена.
Работа была осуществлена в сроки:
Начало _________________________________
Фактическое окончание __________________
Проектная документация предоставлена ___________ по накладной __________
Шифр объекта
Сумма по
Выполнено с
Оплачено
Подлежит оплате
договору (руб.)
начала работ
работ (руб.)
(руб.)
(руб.)
Итого
НДС-18%
Итого с НДС
К оплате ___________________________________________ (сумма прописью).
Работу сдал от Подрядчика
__________________________
М.П.
Подрядчик:
_______________
Должность
_______________/ФИО/
Работу принял от Заказчика
___________________________
М.П.
Заказчик:
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Должность
______________________/ФИО/
18